VÁLLALKOZÁSSZERZÖDÉS. A SZERZODO FELEK Név: Felso-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás székh.: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17/d képv.: dr. Hkjdú Szilvia munkaszervezet vezeto adószám: bankszámlaszám: Q542377-1-03 11732150-15542377 Kapcsolattattó: Sebetkáné Pokilszky Katalin Név: mint Megredelö Bevon t Bt. - továbbiakban: Megrendelö képv.: székh.: Pásztyr 623d1Solt, mrekossuth L. u. 1. cégjegyzéksfám: 03-06-104424 adószám: 201485533-2-03 bankszámlajzám: 11732301-20004862 mint Vállalkozó - továbbiakban: Vállalkozóközött a mai napon L helyen az alábbi feltételek mellett:. KÖZBESZERZÉS 1. Felek megállapítják, hogy a Megrendelo pályázatot nyújtott be a "Szociális Otthon részesül!. homlokzat-felújítás," J beruházás támogatása érdekében. Megrendelo pályázata támogatásban 2. Felek megállapítják, hogy Megrendelo 2010. augusztus 18. napján közbeszerzési eljárást indított az "Szociá*s Otthon homlokzat-felújítása" kivitelezése iránt. Az eljárás nyertese Vállalkozó, mint a~ánlattevo lett. Felek a jelen vállalkozási szerzodést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelo, mint ajánlatkéro ajánlati felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint llytes ajánlattevö ajánlata :::~int kötik meg. A ZERZODÉS TARGYA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE 1. Kunszentmiklós, belsöszenttamás 8. sz. alatti iugatlanon a felújítási munkák elvégzése a közbeszerzési eljárá{ dokumentációjában található müszaki leírás, és müszaki dokumentáció, és költségvetési kiírás szerint.
2. alkalmas, Vállalkozó továbbá kije1enti, a Vállalkozó hogy a Muszaki nyertesdokumentáció ajánlatában szereplo kellöen részletes költségvetése és a kivitelezésre a Muszaki Dokumentációban Fzereplo munkákat teljes köruen tartalmazza, és e vonatkozásban a teljes felelosséget vállalja. 3. Megrendelo kdelenti, hogy a Vállalkozó árajánlatát, az egyes fázisoknak megfelelo elfogadja. részletezést, továrá a megadott munkafázisok szerinti készültségi meghatározásokat 4. A Megrendelo kötelezi magát, miszerint a Vállalkozó szerzodésszeru szolgáltatását átveszi és azért a jelen sz~rzodés V. pontjában meghatározott vállalkozói díjat idoben és rendben kifizeti. V. VALLALKOZÓ FELADA TAl 1. A Vállalkozó a Beruházás megvalósítása során vállalkozói feladatokat lát el, és a Beruházást a DokJmentációban meghatározott állapotban, az Ütemtervben meghatározott teljesítési határidor~ készíti el a Megrendelonek. A Szerzodés tárgya eredmény kötelem, a biztosítani, Vállalkozó köteles hogy ~ laberuházás Muszaki Dokumentációban átadásakor a Beruházás szereplo avalamennyi Muszaki Dokumentációnak, munkát elvégezni az és alkalmazandó jogsíabályoknak és hatósági eloírásoknak, és a szerzodéskötéskor hatályban lévo magyar és honosított európai szabványoknak, és a kellékszavatos vállalkozói teljesítés érdekében a rendeltttésszeru használat követelményeinek is megfeleljen. 2. valamennyi A fentiekmunká~ miatti a muszaki Vállalkozódokumentációban köteles minden, meghatározott a Muszaki Dokumentációban tartalmon túl is elvégezni, szereplo amely a vállalkozás megvalósításához szükséges. 3. A Vállalkozó kö!eles a Szerzödés szerint kiadni magyar nyelven minden nyilatkozatot és megtenni minden s~ükséges intézkedést annak biztosítására, hogyamegrendelonek épített dolgok a szerzodé~ tartaimán belül rendeltetésszeruen használhatóak legyenek, valamint harmadik köteles megszerez~ személye (Ol valamennyi, származó hozzájárulást, a Megrendeloengedélyt. által be nem szerzett államigazgatási vagy 4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja, miszerint a Munkaterülettel szomszédos ingatlahokban a Beruházás megvalósítása nem okoz kárt. A Vállalkozó e kötelezettségének ~egszegésével, akár Megrendelonek, akár harmadik személyeknek okozott károkért teljes köru anyagi felelosséggel tartozik. Károkozás esetén Vállalkozó a Megrendelot értesíti. A Megrendblonek szóló értesítés elmaradásából eredo károkért a Vállalkozó teljes felelosséggel A Vállalkozó tartoz*, kötele~ aideértve Beruházás harmadik megvalósítása személyek során kártérítési a szomszédos igényéért ingatlanok történo helytállást használóinak is. szükségtelen zavarája nélkül eljárni. 5. Vállalkozó kötelles a Megrendelo utasításait betartani azzal, hogy az utasítások nem terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának megszervezésére és nem tehetik a Vállalkozó Szerzodés szerinti teljesítését terhesebbé. Vállalkozó köteles a Megrendelo nem kelloen pontos, vagy nem tgyértelmu, vagy szakszerutlen utasítására a Megrendelo figyelmét az utasítás teljesítését fnegelozoen írásban felhívni. E kötelezettségének megszegésébol eredo kárt Vállalkozó köteles viselni. 2
6. Vállalkozó köteles betartani a jogszabályokat és a helyi önkormányzati rendeleteket, a müszaki eloírásokk a Müszaki dokumentációban szereplo müszaki leírásokat, minoségi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, tüzvédelmi és más hatósági határozatokat, eloírásokat és a szabványokat; megkeresni a Szerzodés keretén belül a munka elvégzéséhez szükséges legmegfelelobb d'árásokat, felszereléseket és anyagokat, elvégezni a jogszabály, a közmüszolgáltatók által és a Müszaki dokumentációban eloírt próbákat; ezek eredményeit. Köteles továbbá a Müszaki dokumentációban meghatározottak szerint kello idoben magyar nyelvü iratokban a Megrendelonek benyújtani, átadni az ellenorzéshez szükséges valamennyi információt és do umentumot; elvégezni a szakmailag szokásos és indokolt próbákat, valamint a haszn' atba vételhez és az átadáshoz szükséges beállításokat, az errol szóló jegyzokönyveket at átvételi bejárás elott át kell adni. Az elozoeken túl el kell végezni a szükséges munkála~okat az átvételi jegyzokönyvekbe foglalt hiányosságok kijavításához, és teljesíteni kell a ~ állalkozót terhelo jótállási és szavatossági kötelezettség körébe tartozó szolgáltatásokat is. 7. Vállalkozó köteles a Munkaterület birtokbavételétol kezdodoen a Beruházás Megrendelo általi átvételéig gohdoskodni a Munkaterület és az elkészült munkák orzésérol. Az orzés költségét a vállalkobi díj tartalmazza. 8. Az ideiglenes ejrgiaellátás (víz, villany, gáz) biztosítása a Vállalkozó feladata. 9. Vállalkozónak a jmunkálatok kivitelezését a forgalom fenntartása mellett kell elvégeznie a dokumentáció múszaki leírásában meghatározottak szerint. A forgalomtereléssei, forgalomkorlátozás~al kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó kötelez9ttségét képezi továbbá a forgalom korlátozására felhívó tájékoztató táblák elhelyezése és az ép~tés alatti folyamatos ellenorzése, hiányesetén pótlása. v. VALLALKOZÓ DÍJ, RÉszszAMLA, ÜTEMEZÉS, ESEDÉKESSÉG, BZTOSÍTÉKOK. A szerzöd~s elfogadott végösszege: nettó 39.600.000,- Ft, azaz ötszázezer harminckilencmilli1hatszázezer Ft. A sterzodéses árft, 39.100.000,- és amelybol Ft, tartalékkeretnek azaz harminckilencmillióegyszázezer minosül 500.000,- Ft, azaz Ft, amely azonos az ajanlati árral, és amely a szerzodés elfogadott végösszegének tartalékkeret 2. nélküli A szerzodés része. elfo~adott végösszegére és a szerzodéses árra eso mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfeleloen fizetendo. 3. A tartalékkeret fthasználására akkor kerülhet sor, ha a kivitelezés során olyan, az elvárt gondossággal elore iem látható tény, körülmény merül fel, amely beruházás megvalósításához feltétlenül SZÜkSége,'és azt a müszaki ellenor javaslatára a Megrendelo írásban jóváhagyja. 4. A vállalkozói díj átalányár, amely mind az anyag-, mind a díj költséget is magában foglalja. A vállalkozói díj fedezi a jelen szerzodés szerinti épület megvalósításához szükséges minden munka ellenértékét,1 ezért a rendeltetésszerü használatra alkalmas kellékszavatos teljesítés érdekében az esetlegesen felmerülo pót- és többletmunkák elvégzése is a vállalkozó kötelezettsége. Vállcllkozó 3 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátására jogosult a sikeres átadás-átvételi eljárákt követoen. 3
5. Megrendelo a szerzodésben vállalt kivitelezési tevékenység ellenértéke fedezetévei rendelkezik. 6. Megrendelo eloleget nem biztosít. 7. A vállalkozó skámláit a Megrendelo banki átutalással, 60 napos fizetési határidovel szóló egyenlíti 1959. ki. évi Megrerdelo v 1törvénykésedelmes 301. (1) fizetése bekezdése esetén szerinti a Vállalkozót késedelmi akamat Polgári illeti Törvénykönyvrol meg. 8. A vállalkozó kéf.edelmes teljesítése esetén napi 100.000,- Ft késedelmi kötbért köteles fizetni. 9. A Vállalkozó A kötbér a l'állalkozónak ~ésedelembe esik, fizetendo ha aszámla Vállalkozónak összegébollevonásra felróható okból kerül. a Beruházás a Vállalkozó által vállat határidore nem készül el. teljesítési véghatári otol számítottan meghaladja a 30 naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. 10. A megrendelo Ha a teljes [Vállalkozó tés akár a megrendelo késedelmeelállása miatt miatt, elállhat akár a szerzodéstol, más - a vállalkozónak ha a késedelem felróhatóa - okból meghiúsul,1 a Vállalkozó a nettó ajánlati ár 5%-ának megfelelo meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 11. A kötbér meg~zetése nem érinti a Megrendelo azon jogát, hogyaszerzodésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól. V. A MUNKATERÜLET ÉS MUNKABZTONSÁG 1. A Megrendelo köteles a. pontban meghatározott munkatevékenységhez szükséges munkanapon belül. 2. megfelelo Vállalkozó munkaterooleteta jogos t a Megrendelo Vállalkozóüzemszeru rendelkezésére muködésének bocsátani, idején annak túlmenoen igényét isköveto munkát 2 végezni. 3. A Vállalkozó az [ dott munkaterületen köteles figyelemmel lenni a Megrendelo üzemszeru muködésére, ha és abennyiben annak szabályozása lényeges. Köteles továbbá a Vállalkozó az adott munkaterületcln a vonatkozó egészség-, munka-, baleset-, tuz- és vagyonvédelmi felelosséggel eloírások szigorú tartozi~ ~etartására. - vétkességi Ennek alapon megszegésébol -, amelynek eredo beálltakor károkért az semmilyen a Vállalkozó módon teljes és mértékben a Megrendelore át nem hárítható. 4. A Vállalkozó kötls a kivitelezés teljes idotartamára aláirási és intézkedési jogosultsággal rendelkezo felelos rhuszaki vezetot, vagy felelos vezetot biztosítani, illetve annak távolléte idejére helyettest ki1"vezni, aki hasonlóképpen jogosult aláimi, intézkedni. 5. A Vállalkozó aí adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg a munkát, ha ott a biztonságos és az e&észséget nem veszélyezteto munkavégzés fetételei minden tekintetben személyi, tárgyi, kör~yezeti tényezok - biztosítva vannak. 4
6. A Vállalkozónak - mint önálló munkáltatónak - a munkaterület átvételét követoen kötelessége a kivit~lezést a teljesítés idején hatályos munkavédelmi szabályok betartásával végezni, illetoleg végeztetni. 7. Amennyiben munkabiztonsági, al Megrendelo felelos vezetoje, vagy a munkabiztonsági szakembere Közvetlen baleseti veszélyhelyzetet, súlyos tuz-, vagy környezetvédelmi mulasztásokat, hiáhyosságokat, szabálytalanságokat észlel a Vállalkozó tevékenységévei kapcsolatban, a köjetkezo pontokat érvényesítheti: A Vállalkdzó további tevékenységeit azonnali hatállyal megtiltja, a veszélyek elhárítására irányuló tevékenységek kivételével. A Vállalko~ó a veszélyek elhárítására tett intézkedéseit köteles a Megrendelo képviselojéjel egyeztetni, késedelmes, szakszerutlen intézkedés esetén a Megrendelo jogosult a v~szélyhelyzetet, a szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni, valamint Az ellenorzés költségét Vállalkozóra terhelni és Felülvizsgál~i a további együttmuködés lehetoségét. 8. A Vállalkozó munkavállalói munkavédelmi-, és tuzvédelmi oktatásairól készült jegyzokönyv egy másolati példányát a Megrendelo kérésére átadja. A munkavállalók szakmai, illetve orvosi alkalrbasságára vonatkozó dokumentációk hiteles másolatait a helyszínen tartja, és a Megrendelo kétésére bemutatja. 9. A munkaterülejn ellenorzést végzo hatóságok vizsgálatainál a Vállalkozó csak saját tevékenységét és bját munkavállalóit érintoen tehet nyilatkozatot, a vizsgálat során meghatározott köt~lezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani. A fentiek be nem tartás ával okozott károk miatt Megrendelo jogosult Vállalkozó felé kárigényét érvényesíteni. 10. Megrendelo kétésére a Vállalkozó munkabiztonsági, tuz- és környezetvédelmi adataira vonatkozóan az a~atszolgáltatást 24 órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves vállalkozói adatszolgáltatásból eredo károk miatti kárigényét Megrendelo a Vállalkozó felé érvényesíti. ll. Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemu tevékenysége során a tuzvédelmi eloírásokban megh~tározottakat maradéktalanul köteles betartani. A Megrendelonek az ebbol eredö kárát köteles tegtéríteni. 12. Vállalkozó a végzett tevékenységétol, a munkahely jellemzoitol, a munkaeszközöktol, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságai tói ftiggoen, az általa átvett munkaterületeket az ez esetlegesen irányú észrevételét keletke~heto haladéktalanul tüzek leküzdésére teljesíti. alkalmas eszközökkel köteles ellátni. Megrendelo 13. Vállalkozó az!általa átvett munkaterületen köteles rendet és tisztaságat tartani, és a tevékenységébol származó hulladékokat szelektíven gyujteni, kezelni, elszállítani, a Megrendelo ez irányú utasításait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kötelezettségeinek ~ Megrendelo felhívása ellenére 24 órán belül sem tesz eleget, a Megrendelo jogosult a Vállalkozó költségére azokat elvégeztetni. 5
14. Vállalkozá a llgozái val bekövetkezett munkabalesetet és a Vállalkozá dogozái által okozott tuzesetet, környezetszennyezést a Megrendelonek is tartozik bejelenteni, és a Megrendelot a Vállalkozó a kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti jegyzokönyvben a Vállalkozó m6gállapításokat csak a Megrendelo egyetértésével, annak hiteles ellenjegyzéséve te~et. A munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzokönyvet az illetékesekhez történo továbbítás elott Vállalkozó köteles a Megrendelonek jóváhagyásra megküldeni. A Vállalkozó kötele~ a Megrendelo által jóváhagyott, egyezo munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzokönyv eredeti egy példányát a munkabalesetet, káresetet követo hónap 8. napjáig a Megrende~o részére megküldeni. munkabalesettel, áresettel kapcsolatban semminemu kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelosség 15. A Vállalkozó~ áthárítási követeléseket tudomásul veszi, nem támaszthat hogyamegrendelovel a Megrendelovel szemben szemben. a lyen bekövetkezett igénnyel a Vállalkozó a tuzvé<:lelmi részt is tartalmazó technológiai, muveleti, karbantartási utasítást készíteni és azt a mbnkakezdés elott bemutatni a Megrendelo felelos vezetojének. 16. Az egyéni JdOfelszerelésekrol Vállalkozó gondoskodik a munkavállalói részére. Amennyiben a Vállalkozó a szükséges egyéni védoeszközöket nem biztosítj a, azt a védoeszközök Megrendelo ahiáníában v~1lalkozó semmilyen terhére munkavégzés (azonnali leszámlázás nem folytatható. mellett) biztosíthatja. Egyéni 17. Vállalkozó kötejes munkavállaló it munka-, tuz-, környezetvédelmi oktatásban részesíteni, melyet külön jegyz5könyvben dokumentál ni kell. A dokumentációt a kivitelezési helyszín felelos építésvezeto}ének külön felszólítás nélkül másolatban át kell adni. 18. Vállalkozó munkavállalói az építkezés-kivitelezési helyszínen feliratokban meghatározottakat 1UnkaVégZéSÜk soráu kötelesek maradéktalanul betartani. felhasználás elott a Megrendelo kérésére Megrendelo felelos vezetojének bemutatni, annak másolati 19. Vállalkozó példányát köt~es á adni. az általa felhasznált anyagok magyar nyelvu biztonsági adatlapjait a V. FELELOSSÉG 1. A Vállalkozó felelossége a Megrendelovel szemben kiterjed - az általa al~írt kötelezettség vállalásokra; - az érvényb9n lévo szabályokra; - a szakma szabályaira. 2. A Vállalkozó fetos a Munkaterületen épített dolgok megorzéséért, ide értve az általa, megelozoen létreh~zottakat vagy a más vállalkozók által készítetteket, egészen azok átvételéig. 3. A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa felhasznált, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell, védjedy által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások tulajdonát vagy használati jogát jogs~eruen szerezte és gyakorolja. 6
4. Megrendelo Ennek hiányáb4n felé, hpgykötelezettséget a szükséges felhasználási vállal a maga, engedélyeket alvállalkozói saját és hatáskörben beszállítói ésnevében költségéna beszerzi. követelést támaszt na, vagy vitássá válna iparjogvédelem által védett anyagok, szerszámok, gyártási eljárások t ajdona, felhasználhatósága, vagy bárki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta 5. Vállalkozó vagy modell, kötjles védjegy kártalanítani vagy márkanéva Megrendelot, általi védettség ha akapcsán Megrendelo bárminemu bárki igénnyel bármi nemu élne. 6. A Kbt. 306. megajánlott ajánl megkötésére vonat átadja. (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen a Vállalkozó az általa i árral megegyezo biztosítási értéku felelosségbiztosítási szerzodés ozó kötvényét a jelen szerzodés aláírásával egyidejuleg a Megrendelonek Vil. SZERZODÉSES DOSZAK 15. nappal bezáról g befejezi, majd a területet, illetve az elvégzett munkát a Megrendelo követoen a munkálatokat megkezdi, és azt 20 ll. márcus részére 1. A Vállalkozó teljes körue a izerzodéskötést átadja. 2. A szerzodés mel1ékletét képezo muszaki dokumentációban meghatározottakon túl az építés folyamán megfogal azott kivitelezést érinto megrendeloi módosítások, és vis major esetét kivéve a teljesítési atárido nem módosulhat. A határido meghosszabbításra irányuló kérelmet ajánlott levélben ell eljuttatni a Megrendelohöz, legkésobb 5 nappal az arra okot adó esemény megtörtén e után. 3. A Muszaki Doku entációban nem szereplo és a Munkaterület átadáskor eltakart állapotban volt (rejtett) v amint a szokásos jelleget és mértéket meghaladó akadály elhárításához/elhár lásához szükséges idovel a határido meghosszabbodik. Az ilyen körülmény felmerül' sérol az építési naplóban tett bejegyzésen túl a Vállalkozó a Megrendelot haladéktalanul köte es értesíteni. 4. A Vállalkozó jogpsult az eloteljesítésre. X. Á TADÁS-Á TVÉTEL 1. Felek a Beruház$t oszthatatlannak tekintik, az Ütemtervben meghatározott szakaszok nem minosülnek részteljbítésnek. Az Ütemtervben írt egyes szakaszok elkészültének Felek általi rögzítése, és az a~bkhoz kötodo Vállalkozói Díj részlet megfizetése nem jelenti az adott szakasz Megrendela általi átvételét. 7
Megrendelö vagy á veszi a Beruházást, vagy ha a Vállalkozó teljesítése nem szerzödésszeru, az átvételt megtaga ja, felsorolva az átvételt akadályozó hibákat és hiányosságokat. Abban az esetben, 2. Az átadás-átvét~li ha Vállal ozóeljárásról hibájábóla Megrendelo felek egyidejuleg az átvételt jegyzökönyvet megtagadja, vesznek úgy Vállalkozó fel, melyben az és ezt követöen l galább 8 napos póthatáridö tuzésévei elözetesen egyeztetett idöpontra ismételten átvételt megtagadó]egyzokönyvben meghívj az átadás-átvételifelvett eljárásra hibákat Megrendelöt, és hiányosságokat Tervezöt 8ésnapon Muszaki belül Ellenort. orvosolja is a hibák kijavítás' ra nem kerül sor, úgy Megrendelo választása szerint az esetleges hibák értékének megfelel' árcsökkentést kérhet, vagy a hibákat a Vállalkozó költségére harmadik személlyel 3. Abban azkijavítta esetbe~ ia. ha a Vállalkozó hibájából a megismételt átadás-átvételi eljárást követöen átadni a Megrend lö részére magyar nyelven a beépített anyagokra és berendezésekre vonatkozó 4. A Vállalkozó minöséaiberuházásátadáskor i tanúsítványokat, használati az átadás-átvételi és karbantartási dokumentáció utasításokat, részeként garancia köteles jegyeket az egys~ges karbantartási könyvet. A vállalkozó felelös az átadás-átvételi dokumentáció átadásának elmulasztásából, vagy a késedelmességéböl vagy hiányosságából eredo Megrendelöt ért károkért. miatt, amelyek má hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó 5. Megrendelö munkák folytá nem~tagadhatja sem akadályozzák meg az átvételt a rendeltetésszeru a szolgáltatás használatot. olyan jelentéktelen hibái, hiányai 6. A szerzodo felek ~ögzítik, hogya Vállalkozó által elkészített munka átadására-átvételére jogosultak: a.) Megrendelö részeröl: Aranyi János elnök b.)vállalkozó részétol: Pásztor mre 7. Vállalkozó am" szaki átadás - átvételi eljárás során köteles átadni a Megrendelonek az alábbi, magyar nyel u dokumentumokat: - építési nap ó 1 példányát, - 2 példány egvalósulási dokumentációt, - minösített érési jegyzökönyveket, - a beépített nyagok 1. osztályú minöségét tanúsító, a 3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM együttes r ndeletben foglaltaknak megfelelö magyar nyelvu minöségtanúsítási 8. Felek rögzítik, hogy a Beruházás átadás-átvételtöl számított egy éven belül utófelülvizsgálati igazolásoklt. eljár st tartanak, melyre Megrendelo hívja meg Vállalkozót. Felek az utófelülvizsgálati eljárásról jegyzökönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az esetleges hibákat, hiányosságokat, a V~llalkozó azokra tett észrevételeit. 8
ai' X. MUNK4K MÓDOSÍTAsA hajt végre, amelye ez a Megrendelo elozetesen, írásban nem járult hozzá, a Megrendelo saját kezdeményezésre "vetelheti a bontást, a kijavítást, a Szerzodés pontos megvalósításához szükséges 1. Amennyiben újrakez ést, llalkozó tekintet a Szerzodésben nélkül arra meghatározott az árcsökkentésre, munkákon amelyet olyanazon módosításokat bontások, kijavitások, 2. A Megrendelo vagy útkezdések n m tartozik miatt a Vállalkozónak követelhet, amelyek többletfizetséggel az épltmény az minöségét engedély nélkül ronthatják. végzett módosított munkák ért, ha azok többlet költséget okoztak a Vállalkozónak az eredeti költségekhez képes~. X. HBAs TELJESÍTÉS szabványok 1. A Vállalkozó szerint~ köteles. aosztályú szerzodéskötéskor kivitelezést hatályos végezni. magyar Vállalkozó vagy honosított a teljesített EU és eloírások, átadott kötelezettséget munkákra vonatko1óan váll,u. A jótállás a jogszabályokban kiterjed a Megrendelo meghatározott, által jelzett de legalább valamennyi 120 hónap hibára, jótállási akár az megjelenésük írásb li közlése miatt, figyelemmel a Ptk. 248. (3) bekezdésére. 2. Vállalkozó a Ber házásban található tartós használatra rendelt termékek vonatkozásában a átvételi jegyzokönt:' ben szereplo fenntartások okán, akár az átvételt követo utólagos 151/2003. Korm. rendelet rendelkezéseiben foglaltaknak megfeleloen felelos. jogosult 3. A nema vállalkoz~i megfele~o díjat mennyiségi arányosanéscsökkenteni. minoségi vállalkozói teljesítés esetén a Megrendelo kello gondossággal eljárva, észlelhette volna valamely Muszaki Dokumentációban szereplo 4. tervabban szakszerutlens' az esetbe~ gét, ha a hiányosságát, Vállalkozó, akiellentmondásosságát, az építési szakmai ismereteket pontatlanságát teljes köruen és az érintett ismeri, tervezotol nem kért i~gyeztetést, úgy köteles a minden, a muszaki megoldás meghatározásának elmulasztásából ere~o kárt, többletköltséget viselni. X. ÉPÍTÉS NAPLÓ ÉS MUSZAK ELLENOR megfelelo 1. A Munkaterületer építési qaplót a Vállalkozó vezet, ahol a vonatkozó rögzíti ajogszabályoknak Beruházást érinto és aminden pályázati lényeges eloírásoknak tényt, körülményt. 2. Az építési napló~a a Vállalkozó, a Megrendelo, és a Muszaki Dokumentációban szereplo terveket, muszaki l(1írásokat készíto tervezok, valamint a Muszaki Ellenor jogosult bejegyzést tenni. 9
3. Az építési naplóba bejegyzést tehet: Megrendelo képvijeloje, valamint a Megrendelo által megbízott építési muszaki ellenor: Sebestyén Roland Vállalkozó felelös uszaki vezetöje: Hakstol Róbert 4. A Muszaki Ellenl"r feladata, hogy ellenorizze, hogy a Vállalkozó betartja-e a Szerzodést és a kötelezoen alkal~azandó jogszabályokat, a szerzodésben és a Muszaki dokumentációban meghatározott szaqványokat, eloírásokat és a hatósági engedélyeket, ~llenorizze, hogy a Vállalkozó megfel~lo minoségben végzi-e a munkát, ellenorizze az Utemtervben foglalt szakaszok elkészül~ét, és a Vállalkozó által benyújtott számlákban feltüntetett összegek helytállóságát. köteles a Muszaki llenort írásban értesíteni, hogy ellenorizhesse azokat. 6. A Vállalkozó minden olyan körülményrol, amely a teljesítési határido betartását 5. Vállalkozó az j,gyeseltakarásra kerülo munkarészek eltakarását 5 nappal megelozoen veszélyezteti, az építési naplóba történo bejegyzésen kívül, közvetlenül szükség szerint telefonon is kötelesl értesíteni a Muszaki Ellenort. A Megrendelo jogosult a munkák végzését bármikor - napszak. és idoszaki korlátozás nélkül - ellenorizni vagy ellenoriztetni. X.. 'ÖRVÉNYES ÉS SZERZODÉSES BZTOSÍTÉKOK 1. A Vállalkozó ajállalkozó igénybevételére is jogosult, melyért azonban a Megrendelovel szemben úgy felel, tint saját munkájával. hozzájárul ahhoz, h gy alvállalkozója további alvállalkozót vegyen igénybe. 2. 3. Vállalkozó A muszakikijelfti, áta ás-átvétel hogyateljesítéshez idopontjában, igénybe illetve vesz a jótállási alvállalkozót, idon belül illetveészlelt kijelenti, hibákat, hogy hiányosságokat a felek jegyzokönyvben rögzítik, feltüntetve azok kijavításának, illetve pótlásának határidoit, illetve az igényelt díj leszállítás összegét. A jótállás idotartama alatt a avállalkozó javítást lehetové a Megr~ndelo teszi - egy általmunkanapon jelzett hibás belül munkarészek köteles megkezdeni kijavítását -ésamennyiben a muszakilagaz indokolt idojárás idotartamon belül bbfejezni. Ellenkezo esetben Megrendelo jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a jóteljejítési biztosíték terhére a munkát mással elvégeztetni. Amennyiben a határido eredménytjlenül telik el, vagy a javítás, csere élet-, vagy balesetveszély elhárításához elvégeztetheti. Aegrendelo az észlelt hibák, hiányosságok kijavításához, illetve pótlásához vagy nélkülözhetetlen, az igényelt díj ~ eszállításhoz a Vállalkozó szükséges költségérejóteljesítési felelosségére biztosítékot Megrendelo kötelesisnyújtani, elvégezheti, melynek vagy összege a nettó ajáhlati ár 2%-a. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesítheto a Megrendelo bankszkmlájára történo befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerzodés alapján kiállított - készfizeto kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A jóteljesítési biztos~ték teljesítésének idopont ja a végszámla benyújtásának idopontja. Vállalkozó a szavat6ssági ido alatt észlelt hibák kijavítására köteles. 10
XV. A SZERZODÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE 1. A Kbt. 303. -Jan foglaltaknak megfeleloen a felek csak akkor módosítha~ák a jelen szerzodésnek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetoleg az ajánlat tartalma alapján meghatáro~ott részét, ha a szerzodéskötést követoen beállott körülmény miatt a szerzodés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 2. Ha a jelen szerzbdés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minosülnének, ezen érvénytelensé~ nem érinti a szerzodés egészét. A szerzodés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezésb érvényben maradnak és kikényszeríthetok, az érvénytelen rendelkezés, helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalrhazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minosített rendelkezések nélkül a szerzodést ~ Felek egyáltalán nem kötötték volna meg. 3. A Vállalkozó a slerzodéstol elállhat, ha a Megrendelo a Munkaterület átadásával 30 napot meghaladóan indok hélkül késlekedik. 4. A Megrendelo a szerzodéstol bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó teljes kárát megtéríteni, azzal, hogya Vállalkozó köteles eleget tenni kárenyhítési kötelezettségeinek. A megrendeloi elállás esetén a Vállalkozó által megrendelt anyagokat a Megrendelo akkor köteles kifizetni, ha a Vállalkozó a megrendelés tényét számlával igazolja és az anyagokat a Munkaterületen a ~egrendelonek átadta. A Vállalkozót díjának biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelonek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerzodés következtében birtokába kerültek. kívül: 5. A Megrendelo a jzerzodéstol elállhat a Ptk-ban és a Szerzodésben meghatározott eseteken (1) ha a Vállalkozó megszegi valamely alapveto kötelezettségét, különösen, de nem kizárólag, ha nem a megkíváht gondossággal végzi el a Muszaki Dokumentációban meghatározott munkákat, vagy nerrl a tervezett anyagokkal. Abbahagyja az építkezést, vagy megszegi a neki adott írásos utasítájokat, a Megrendelo írásbeli felszólítása után (ajánlottan, tértivevénnyel (2) feladott a Vállalkozó levéllel), felszámolását ha laz 8 naponrendelik belül nem el. hozott eredményt. (3) ha már elore látható, hogy a Vállalkozó a Szerzodésben meghatározott teljesítési határidot több mint 30 nappal iel fogja mulasztani. 6. Azok az összegek, amelyekkel a Vállalkozó tartozik az elozo bekezdés alapján szükség szerint levonásra ketlnek a már elvégzett munka értékébol. 7. Az elállás bejelentését követoen Megrendelo haladéktalanul megkezd heti - lehetoleg a Vállalkozó jelenlétében -, a Szerzodés szerint elvégzett munkák és a Vállalkozó leltár szerint készletezett anyagai nak felmérését. Ezekrol az eseményekrol jegyzokönyv készül. Ez a jegyzokönyv lesz ak alapja az elvégzett munkák meghatározásának, figyelembe véve a Szerzodés megszun~sének dátumát, a jótállás kezdeti idopontját, és a tervezett végso kifizetés idopontját is. 11
xv. ÉRTESÍTÉSEK 1. A felek a Szerzödés alapján egymáshoz intézendö értesítéseiket írásban, a következö személyek részére, ~ következö címre kötelesek eljuttatni: A Megrendelö részére: név: dr. Hajdú Szil~ia cím: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 17ld fax: 76/550-035 telefon: Müszaki, 76/850-044l kivitelezé i kérdésekben továbbá: név: Sebestyén Rol~nd cím: 1239 Budapest, Haraszti út 44. A Vállalkozó részél: név: cím: Pásztor 6320 Solt, mre Ko~suth <1 L. u. 1. telefon: 06/309-438:-423 fax: 06-78/487-364 2. A felek az értesítéseiket ajánlott postai küldeményként, vagy faxon, vagy kézbesítö útján kötelesek a másik félhez eljuttatni. 3. Az értesítéseket lakkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha a postai küldemény feladását az "Ajánlott küldemény" aláírt tértivevénye igazolja, a faxon elküldött értesítés vételét a másik fél faxon, vagy a következö építési naplóbejegyzésében visszaigazolta, a kézbesítö útján történt kézbesítést dedig írásbeli átvételi elismervény igazolja. 4. A felek a ké~viselöik személyében és/vagy az értesitési címük ben bekövetkezett változásokat is a 2. pontban meghatározott módon kötelesek a másik féllel közölni. XV. ÜZLET TTOKT ART ÁS 1. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy a másik fél kifejezett elözetes engedélye nélkül, akár a Szetzödés fennállása alatt, akár annak megszünése után, nem fed fel más személy számára, v~gy egyéb módon nem használ fel olyan, a másik félre vonatkozó bizalmas információt, amelyl a Szerzödés alapján jutott közvetlenül, vagy közvetetten tudomására, kivéve, ha a felhasználás célja a Szerzödésen vagy jogszabályon alapuló jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése. 2. A felek gonddskodnak arról, hogyalkalmazottaik, megbízott jaik, és alvállalkozóik megismerjék és bet*rtsák a jelen pont rendelkezéseit. 12
3. A jelen pont rendelkezései túlélik a Szerzodés megszunését és nem lehetnek ellentétben a közpénzek felha~ználásának nyilvánosságát biztosító vonatkozó jogszabályok rendelkezései vel. XV. VEGYES ÉS ZARÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Szerzodo Felek esetleges vitáikat megkísérlik az. pontban írott képviseloiken keresztül elozetes egyeztetéssbl rendezni, azonban annak elkerülhetetlenségekor - perértéktol fúggoen alávetik magukat k Kecskeméti Városi Bíróság, illetve Bács-Kiskun Megyei Bíróság kizárólagos illetékejségének. 2. A jelen szerzod1ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései, továbbá a tárgykört szabályozó jogszabályok, mindenkor hatályos eloírásai az irányadó ak. 3. Ezen szerzodés keszült 4 (négy) eredeti példányban. 4. A szerzodést al szerzodo felek felolvasás és kölcsönös értelmezés után - jogosított képviseloiken keresztül - mint akaratukkal mindenben megegyezo okiratot jóváhagyólag és cégszeruen írták alá! Kelt: Kunszentmiklós, 2010. október 6. FELSÖ.<tSKUNSAG ÉS DUNAMELLf.::... ch.,.~:~~\tf~;~~s~las ) egfenae102. O, AT BT. t, K:oss t;:u:.1':. AdószánV áualkiw2-03 OTP Salt: 1] 73130 J -2000486~ 13