PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

Átírás

1 1097 Budapest, Vágóhíd PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett 1098 Budapest, Lobogó u. 1. sz. alatti Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola épületének földszinti folyosó megkezdett aljzatburkolat felújításának befejezési munkálataira. A kivitelezés időtartama: december 17-től december 29-ig. I. Az elvégzendő munka, körülmények ismertetése 1. Az elmúlt évtizedek alatt az egyenlőtlen süllyedések következtében fenti iskola felújításra tervezett területén, több helyen jól látható süllyedések keletkeztek, emiatt a burkolat balesetveszélyessé vált nyarán felújításra kerül a főbejárat, udvari kijárat, aula és az aulához közvetlenül csatlakozó folyosó egy részének aljzatburkolata és lábazatburkolata, és a burkolat alatti aljzatbeton. 3. Feladat: a márvány mozaik burkolat (20x20 cm-es lapméret, a lábazat 20 cm magas márvány mozaik lap), valamint az aljzatbeton bontása után az új aljzatbeton készítése és hidegburkolás. A falak, pillérek mellé dilatációs szalagot kell elhelyezni a későbbi süllyedések elkerülése miatt. Az aljzatbetont meg kell vasalni. 4. Az új burkolat kizárólag első osztályú, a megrendelővel előre egyeztetett, anyagában színezett 4-es kopás állóságú Gress lapból készíthető az 3. sz. melléklet szerint. A megrendelő 100m2 burkoló anyagot biztosít. 5. A munkálatok ideje alatt az intézményben a téli szünet előtt folyamatos üzem van, ezért a munkavégzés folyamán a munkagépek használatával a tanítást nem zavarhatják. A felújítás idején az átjárást biztosítani kell, mind a tanulók, mind az egyéb látogatók számára.

2 II. A pályázati kiírás adatai A pályázat kiírója: Ferencvárosi 1097 Budapest,Vágóhíd u A pályázat lebonyolítója: Ferencvárosi 1097 Budapest,Vágóhíd u A pályázat jellege: Nyilvános pályázat A pályázat célja: Lobogó u. 1. szám alatti Weöres Sándor Általános Iskola épületének földszinti folyosó megkezdett aljzatburkolat felújításának befejezése. A pályázati dokumentáció a Ferencvárosi honlapjáról ( valamint a Bp. Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának honlapjáról ( tölthető le december 08-december 12. között. A pályázatok leadásának helye: Ferencvárosi 1097 Budapest, Vágóhíd utca A pályázatok leadásának határideje: december 12. napja óra A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Ferencvárosi 1097 Budapest, Vágóhíd u A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján, munkanapokon ig bármikor. ( ) A pályázatok bontásának időpontja december15. napja de. 10 óra 30 perc A pályázatok bontásának helye: Ferencvárosi 1097 Budapest, Vágóhíd utca Az ajánlattevők a pályázat bontásán jelen lehetnek. A pályázat elbírálásának határideje: december16. napja. Eredményhirdetés: december16. napja. 2

3 A pályázat nyelve: magyar III. A pályázati felhívás közzététele A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalának honlapján ( a Ferencvárosi honlapján ( A Kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt indoklás nélkül visszavonni. IV. Pályázati feltételek 1.)Pályázatot nyújthat be: a) egyéni vállalkozó, vagy b) a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1) pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet, (Pl.: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság), aki az elvégzendő munkára vonatkozóan a vállalkozási szerződés tervezetben foglaltaknak, illetve a pályázati felhívás feltételeinek eleget tesz. 2.)A pályázaton történő részvétel feltételei a) a pontosan és hiánytalanul kitöltött ezen pályázati felhívás mellékleteinek határidőben történő beadása. TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT JELENTKEZŐKET, HOGY A MELLÉKLETEKET KIZÁRÓLAG A PÁLYÁZATI CSOMAGBAN TALÁLHATÓ, EREDETI FORMÁTUMBAN LEHET A PÁLYÁZATI AJÁNLATHOZ CSATOLNI. Mellékletek: - jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) részére (1. számú melléklet) - jelentkezési lap társaságok részére (2. számú melléklet) - költségvetési kiírás (3. számú melléklet) 3

4 - pályázó nyilatkozata arról, hogy nem indult ellene felszámolási-, illetve csődeljárás, valamint nem áll végelszámolás alatt; (4. számú melléklet) - nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket és a mellékelt vállalkozási szerződési tervezetben foglalt feltételek elfogadja, hogy az esetlegesen alvállalkozóként foglalkoztatott harmadik fél átlátható szervezetnek minősül-e. (5. számú melléklet) - pályázó nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával, valamint a pályázat kiírójával szemben nincs semmilyen lejárt tartozása; (6. számú melléklet) - összeférhetetlenségi nyilatkozat (7. számú melléklet) - nyilatkozatot a pályázó képviselőjének alábbi elérhetőségeiről: név, levelezési cím, telefon, fax, , valamint a bankszámla számáról. (8. számú melléklet) - egyéni vállalkozót kivéve nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI törvény 3. (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetnek tekintendő; (9. számú melléklet) - vállalkozási szerződés tervezet (10. számú melléklet) b) az ajánlatához csatolni kell: - egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél oda által kiállított igazolást vagy ás esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH, Bp. IX. ker., Vaskapu u. 30/b.) által kiállított hatósági bizonyítványt vagy másolatát; - cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, és eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát; - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által hitelesített igazolás arról, hogy a pályázó nem rendelkezik az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással A kiíró ajánlott, tértivevényes levélben, vagy személyes átvétellel határidő tűzésével a hiány pótlására hívja fel az ajánlattevőt az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. 4

5 A hiány pótlása nem eredményezheti az ajánlat módosítását. Nincs helye hiánypótlási felhívásnak, ha az ajánlattévő ajánlata a leadott mellékletek tekintetében érvénytelennek minősül. 3.)Az ajánlat formai, tartalmi követelményei Az iratokat lezárt, sértetlen borítékokban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton) benyújtani 1 példányban. A borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: Weöres Lobogó u. 1. folyosó burkolás A Lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. Ajánlattevő a jelentkezési lapot, az összesítőt, valamint a mellékleteket, olvashatóan, pontosan kitöltve és aláírva köteles benyújtani. Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni. V. A pályázatok bontása A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a lebonyolító képviselőjén kívül az ajánlattévők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell. Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. Az ajánlatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét). Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. A lebonyolító az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. VI. A pályázat érvénytelenségeinek esetei 5

6 A Kiíró az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. A Kiíró érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha a)/ azt a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő után nyújtották be. b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal, illetve a kiíróval szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét /helyi adó, bérleti díj, stb./ nem teljesítette. c) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideértve, ha az ajánlattevő nem a pályázati dokumentációhoz csatolt mellékleteket töltötte ki és írta alá, d) az ajánlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, e) az ajánlattevő valótlan adatot közölt. f) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget. Az eljárásból automatikusan kizárásra kerül, aki érvénytelen pályázatot tett. VII. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai A bíráló bizottság a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. A bíráló bizottság a bírálatra rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal 24 órával meghosszabbíthatja. Az elbírálás fő szempontja: A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a legjobb ajánlatot tette. A pályázati ajánlatok elbírálása során a bíráló bizottság jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti. 6

7 A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, c) a döntés indokát, d) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt ajánlattevő megjelölését, e) egyéb, a megrendelő által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. VIII. Összeférhetetlenség A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy - annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pont), - annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, - annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, - ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése. IX. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el. A kiíró eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha a./ nem érkezett ajánlat, b./ kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek 7

8 c./ az egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot. A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül visszavonja, illetve eredménytelennek nyilvánítsa. Érvénytelen eljárás esetén a kiíró dönt a további eljárásról. X. Eredményhirdetés, szerződéskötés Megrendelő a pályázat nyertesével vállalkozási szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése esetén a megrendelő jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével vállalkozási szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára. XI. Egyéb rendelkezések A nyertes pályázó a vállalkozási szerződés megkötését követő 3 napon belül köteles a munkaterületre felvonulni és pályázati felhívás 3. számú melléklete szerint a munkálatokat megkezdeni. Kiíró Mellékletek: 1. számú melléklet: Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 2. számú melléklet: Jelentkezési lap társaságok számára 3. számú melléklet: Költségvetési kiírás 4. számú melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 5. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ingatlanszerzési képességről, ajánlati kötöttségről 6. számú melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval szemben fennálló tartozásról 7. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat 8. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 9. számú melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetről 10. számú melléklet: Vállalkozási szerződés tervezet 8

9 1. számú melléklet Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára A pályázó neve: Adószáma: Nyilvántartási száma: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: címe: Honlap címe: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma: Meghatalmazott neve 1 : Telefonszáma: Fax száma: címe: Budapest,. pályázó aláírása 1 Meghatalmazott esetén 9

10 2. számú melléklet Jelentkezési lap társaságok, társadalmi szervezetek számára Társaság neve, cégformája: Székhelye: Postacíme: Telefonszáma: Fax száma: címe: Statisztikai számjel: Cégnyilvántartási száma: Adószáma: Számlavezető bankjának neve: Bankszámla-száma: Képviselőjének neve, beosztása: Meghatalmazott neve 2 : Telefonszáma: Fax száma: címe: Budapest,.. cégszerű aláírás 10

11 3. számú melléklet Költségvetési kiírás Budapest IX. kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1098 Budapest, Lobogó u. 1. földszinti folyosó aljzatburkolatának felújítása Bontási munka a d 1. Meglévő márvány mozaik aljzatburkolat bontása. 130 m2 a: d: 2. Meglévő márvány mozaik lábazat burkolat bontása. 91fm a: d: 3. Aljzatbeton burkolat bontása 6 cm vastagságig. 130 m2 a: d: 4. Keletkezett építési törmelék kihordása, elszállítása. 15 m3 a: d: Bontási munka összesen: Építési munka 1. Feltöltés kiegyenlítése 1-2 cm vastagságban finom sóderrel. 130 m2 a: d: 11

12 2. PE fólia terítése aljzatbeton alá. 130m2 a: d: 3. Dilatációs szalag elhelyezése aljzatbeton és fal, illetve pillérek mellett. 91fm a: d: 4. Vasalt aljzatbeton készítése 6 cm-es vastagságban. 130 m2 a: d: 5. Aljzatburkolás 30x30-as méretű Gress járólappal (megrendelő által biztosított burkolólappal), flexibilis csemperagasztóval ragasztva, flexibilis fugázóval fúgázva. 100 m2 a: d: 6. Aljzatburkolás a meglévővel azonos 30x30-as méretű Gress járólappal, flexibilis csemperagasztóval ragasztva, flexibilis fugázóval fúgázva. 30 m2 a: d: 7. Többlet fizetés diagonál burkolat készítésért kerettel. 130 m2 a: d: 8. Lábazatburkolat készítése 8,5-10 cm magasság közötti méretben, flexibilis csemperagasztóval ragasztva, előzetes vakolatjavítással. 91 fm a: d: 9. Dilatációs léc beépítése aljzatburkolatba. 20 fm a: d: 12

13 Bontási munka összesen: Építési munka összesen: Anyag összesen: Összesen nettó: ÁFA: Költségvetés összesen Bruttó: 13

14 4. számú melléklet NYILATKOZAT Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról (társaság neve) képviseletében kijelentem, hogy a társaság végelszámolás alatt *áll/nem áll ellen csődeljárás folyamatban *van/nincs ellen felszámolási eljárás folyamatban *van/nincs. Budapest,... cégszerű aláírás A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 14

15 5. számú melléklet NYILATKOZAT a pályázati és a szerződési feltételek elfogadásáról, és az ajánlati kötelezettségről pályázó kijelentem, hogy a pályázatot részletesen megismertem, az ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom. A pályázathoz mellékelt vállalkozási szerződés szövegét elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a vállalkozói jogviszonyban a vállalkozóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. Budapest,. pályázó aláírása / cégszerű aláírás 15

16 6. számú melléklet N Y I L A T K O Z A T Kiíróval szemben fennálló tartozásról... /név/ mint a (társaság neve) vezető tisztségviselője kijelentem, hogy - a tulajdonos Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával - szemben bérleti/használati-, díj és súlyadó, valamint építményadó tartozásom * van/ nincs; - kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettségem * van/ nincs, melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: Budapest,.. pályázó aláírása/cégszerű aláírás A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 16

17 7. számú melléklet ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT... pályázó, jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy velem szemben nem állnak fenn, a pályázati felhívás VIII. pontjában foglalt összeférhetetlenségi okok. Budapest,.. pályázó cégszerű aláírása 17

18 8. számú melléklet N Y I L A T K O Z A T a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról Alulírott.. /név/ mint a (társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos mindennemű nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal kapcsolatos esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi címre kérem postázni: Címzett:. Cím:... Telefonszám:.. Fax: cím:. Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül. Bankszámlavezető pénzintézet:. Bankszámlaszám: Bankszámlával rendelkezni jogosult: (név, lakcím vagy székhely) Budapest,. pályázó aláírása/cégszerű aláírás 18

19 9. számú melléklet N Y I L A T K O Z A T Alulírott.. /név/, mint a. (társaság/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3.. /1/. bek. 1./ pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Kijelentem, a vállalkozói szerződés időtartama alatt, a társaságunk/szervezetünk tekintetében nem tervezünk olyan változást, amely miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek, ezt a tényt köteles vagyok a megrendelővel közölni, mely alapján a megrendelő, a vállalkozói szerződést jogosult felmondani. Budapest,.. pályázó aláírása/cégszerű aláírás 19

20 10.számú melléklet Szerződés száma: /2014. számú példány. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Amely létrejött egyrészről a Ferencvárosi (cím: 1097 Budapest, Vágóhíd u , képviselő: Czakóné Dobó Krisztina igazgató, adószám: , bankszámla száma: ) a továbbiakban: Megrendelő, másrészről (székhely: cégjegyzék szám vagy nyilvántartási szám:, adószám:, bankszámlaszám:, képviselő: ) a továbbiakban: Vállalkozó között: 1. A szerződés tárgya: 1.1. Jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a megrendelő üzemeltetése alatt álló 1098 Budapest, Lobogó u. 1. Weöres Sándor Általános Iskola épületében a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező az 3. sz. mellékletben felsorolt munkálatok elvégzését A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt megrendelés teljesítését elvállalja. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok teljesítésének a részéről történő elvállalása és elvégzése semmiféle jogi akadályba nem ütközik. Kijelenti továbbá, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges feltételekkel, szakértelemmel és jogosítványokkal rendelkezik. Vállalkozó képviseletére a munkával kapcsolatos valamennyi kérdésben teljes körű jogosultsággal tel: rendelkezik. 2. Szerződés teljesítése, határidők, átadás-átvétel: 2.1. Átadás-átvétel 20

21 Munkaterület átadásának (munka megkezdésének) időpontja: 2014.december 17. Munka átadás-átvételének (befejezésének) időpontja: december 29. Munkavégzésre munkanapokon 6:00-tól 21:00-ig van lehetőség. Indokolt esetben előzetes bejelentés alapján a fentiektől el lehet térni. A bejelentést az adott napi munkavégzés előtt három nappal írásban műszaki ellenőr felé kell megtenni Vállalkozó köteles papír alapú építési naplót vezetni, abban a munkaterület szabályszerű átvételéről nyilatkozni, és elismerni azt, hogy a munkaterület munkavégzésre teljes mértékben alkalmas állapotban került átadásra Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott tárolási területen csak a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokat, szerszámokat tárolhatja a tárolási szabályok szigorú betartása mellett. Az intézmény üzemeltetését és működését a tárolt anyagokkal nem zavarhatja Vállalkozó köteles az általa igénybe vett felvonulási vagy munkaterületet, a munkavégzés során érintett közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán tartani, a keletkezett építési törmeléket, bontott anyagokat összegyűjteni, szakszerűen deponálni, és folyamatosan elszállítani. Ha a Vállalkozó a hulladék kezelés rendjének nem tesz eleget, úgy Megrendelő 1 napos határidő tűzésével erre felszólíthatja. Amennyiben a megadott határidőig a Vállalkozó a fenti kötelezettséget nem teljesíti, akkor a Megrendelő Vállalkozó költségére a szükséges intézkedést megteszi Megrendelő saját döntése alapján jogosult a munkát határidő előtt átvenni, ha az a megjelölt időpont előtt elkészül A szerződésben meghatározott teljesítési határidőbe a műszaki átadás átvételi eljárás, valamint a munkaterületről való levonulás is benne foglaltatik Vállalkozó az elvégzendő munkálatok ütemezését köteles folyamatosan Megrendelő műszaki ellenőrével egyeztetni, tantermekben való esetleges munkavégzést 1 nappal előre bejelenteni. 2.8.A Megrendelő Vállalkozó számlájával szemben beszámítással élhet. A Megrendelőnek jogában áll a jegyzőkönyvvel alátámasztott végszámla összegébe Vállalkozó hibájával összefüggésében keletkezett és igazolt kár összegét beszámítani, azzal a Vállalkozó által kiállított számla értékét csökkenteni. 3. A Vállalkozási díj, pénzügyi elszámolás: 21

22 3.1. A Vállalkozó a pályázati felhívás 3.sz. mellékletében foglalt munka teljesítése ellenében bruttó forint vállalkozási díjra jogosult Vállalkozó kötelezettsége a számla dokumentáció megfelelő összeállítása, benyújtás előtti egyeztetése a megbízott műszaki ellenőrrel, valamint a számla kellő időben történő benyújtása Megrendelő a vállalkozási díjat átutalással, 30 napon belül teljesíti a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla alapján, a bank-nál vezetett számú bankszámlájára A jelen szerződés szerinti 3. sz mellékletben felsorolt munkálatokon túl elvégzendő munkákra vonatkozóan a Vállalkozó előzetesen költségvetést nyújt be. Az esetleges túlmunkák elszámolása külön megrendelés és térítés alapján történik A vállalkozási díj a 3.sz mellékletben elvégzendő kivitelezési munkára vonatkozóan minden költség fedezetét magában foglalja Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő nem köteles a mindenkori számviteli és adóügyi jogszabályoknak, valamint a jelen szerződésben előírt követelményeknek meg nem felelő számlát befogadni Késedelmes fizetés esetén az esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés időpontjáig Vállalkozó a Ptk. 6:48 szerinti késedelmi kamatra jogosult Vállalkozót késedelmes teljesítése esetén kötbér terheli, melynek összege nettó Ft./nap, mely a végszámlából kerül levonásra A szerződés Vállalkozónak felróható okból történő felmondása esetén Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére ki nem fizetett összeget az 3. sz melléklet szerinti munka befejezésére, valamint az őt ért kár csökkentésére fordítani A számla benyújtásakor Vállalkozónak csatolnia kell a felmérési naplót, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, valamint az építési naplót, melyet a Megrendelő szerződésben meghatározott teljesítésigazolásra jogosult képviselője aláírt. 4. A megrendelés teljesítésének szabályai, építési napló, alvállalkozó: 4.1 A Vállalkozó az 3. sz. mellékletben felsorolt munkálatokat saját költségén köteles elvégezni. 22

23 4.2. A Megrendelő a szerződés tárgyát képező munkát I. osztályú minőségben fogadja el, a Megrendelő nem köteles ettől eltérő teljesítést elfogadni. A Megrendelő bármely munkarész másik osztályba sorolását kizárja Vállalkozó a teljesítés ideje alatt köteles papír alapú építési naplót vezetni, és azt a helyszínen mindkét fél számára jól hozzáférhető helyen tárolni A Megrendelő jogosult az eltakarásra kerülő munkák ellenőrzésére is, ezért Vállalkozó köteles az eltakarási munkák várható időpontja előtt 2 nappal a Megrendelőt értesíteni A Vállalkozó Alvállalkozó igénybevételére csak a Megrendelő előzetes, írásbeli engedélyével jogosult. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett Alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Megrendelő jogosult jelen szerződés azonnali felbontására A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles eljárni, az utasítás azonban nem terjedhet ki a Vállalkozó által végzett munka részleteire, így különösen a munkavégzésre és nem teheti a teljesítést terhesebbé A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a munka eredményességét vagy a megjelölt befejezési határidőre történő elvégzését veszélyeztetné, vagy gátolná A Vállalkozó szavatol azért, hogy az elvégzett munka, a jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb hatósági előírásoknak megfelelő, a jelen szerződés céljának betöltésére mind minőségében, mind mennyiségében alkalmas legyen. Az elvégzett munkára Vállalkozó egy éves garanciát köteles vállalni Vállalkozó a kivitelezési munka ideje alatt köteles megfelelő képesítésű helyszíni képviselője útján a munkát felügyelni és irányítani. Vállalkozó minden körülmények között fellelőséget vállal az alkalmazottaiért a Megrendelővel, az intézmény dolgozóival és valamennyi hatósággal szemben Vállalkozó köteles megrendelőnek a helyszínen dolgozó alkalmazottairól a NAV-hoz benyújtott T1041-es nyomtatvány, valamint annak a befogadásáról szóló igazolás másolati példányát átadni Amennyiben Vállalkozó a költségvetésben meghatározott anyagok helyett más anyagot kíván beépíteni úgy azt köteles írásban bejelenteni Megrendelő felé. Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes, írásbeli elfogadó nyilatkozata alapján építhet be más anyagot Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy munkavégzése során betartja az előírt munkavédelmi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, balesetvédelmi és vagyonvédelmi előírásokat biztosítja. Munkája során betartja az intézmény házirendjét. 23

24 4.12. Vállalkozó kijelenti, hogy az 3. sz. mellékletben szereplő valamennyi munka végzéséhez mindennemű jogszabály által megkívánt képesítéssel és engedéllyel rendelkezik. A szerződő Felek egyidejűleg megállapodnak abban, hogy jelen szerződés felmondás nélkül megszűnik, ha a Vállalkozó a tevékenység végzéséhez való jogosítványát bármilyen okból elveszítené Megrendelő a Vállalkozó tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal, így a munkája közben történt baleset, vagy káreset a Vállalkozót terheli. Vállalkozó azonnal szóban, majd írásban kell, hogy jelezze a Megrendelő felé bármilyen baleset, vagy káreset történik Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely a munkavégzése során általa keletkezett Megrendelő kötelezi magát arra, hogy a munkálatok végzésének idejére a Vállalkozó szakemberei részére átöltözésre alkalmas zárható helyiséget biztosít Megrendelő az elvégzendő munkálatok műszaki ellenőrzésére, a teljesítés igazolására jelöli ki, aki a munka elvégzését az építési naplóban, valamint az átadás-átvételi jegyzőkönyvben aláírásával igazolja. 5. A szerződés megszüntetése, elállás, felmondás: 5.1. A szerződés megszüntetése és az elállás, felmondás egyaránt írásban történik. A szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződésben foglaltak megszegése esetén. Ez esetben Felek kötelesek egymással elszámolni Jelen szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles a munkaterület elhagyását haladéktalanul megkezdeni és legkésőbb 24 órán belül befejezni. 6. A nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményei: 6.1. Amennyiben a Megrendelő a teljesítést nem találja elfogadhatónak (hibás teljesítés) a késedelmes teljesítés jelen szerződésben meghatározott szabályait alkalmazhatja mindaddig, amíg a Vállalkozó hibátlanul nem teljesít. 7. A szerződés lehetetlenülése: a) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 24

25 b) a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; c) a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munkával arányos díj megilleti. 8. Egyéb rendelkezések: 8.1. A Vállalkozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő pénzügyi, gazdasági érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel A Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy a Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a Megrendelő felé A jelen szerződés az alább felsorolt mellékletekkel együtt érvényes. Pályázati kiírás 3. sz. melléklete: Költségvetési kiírás 8.4. Jelen szerződés egymással megegyező 26 számozott oldalból és 1 mellékletből álló - 3 db eredeti példányban készült, amelyekből 2 eredeti példány a Megrendelőt, 1 eredeti példány pedig a Vállalkozót illeti meg. Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező, közös értelmezés és elolvasás után jóváhagyólag írják alá A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak. Szerződő Felek a Vállalkozó székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki Esetleges jogvita esetén a szerződő Felek a vitás kérdéseket megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt és a megszűnését követően a jelen szerződés tartalmát, valamint az együttműködés során a Felek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel A jelen szerződés a Felek teljes megállapodását tartalmazza. A jelen szerződés illetve bármelyik rendelkezése kizárólag a szerződő Felek kifejezett írásbeli megállapodásával módosítható, változtatható vagy érvényteleníthető. 25

26 8.9. A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után három eredeti, megegyező tartalmú példányban cégszerűen aláírták, melyek közül kettőt a Megrendelő, és egyet a Vállalkozó az aláírást követően átvett. Budapest, Megrendelő Czakóné Dobó Krisztina igazgató Vállalkozó Ellenjegyző Wippelhauser Gyuláné gazdasági vezető 26