Részvételi felhívás az "LK-Székház vagyonvédelmi rendszercsere (KBE/108/2015)" tárgyú eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22603/2015 CPV Kód: 35120000-1;35121000-8;35121700-5;35125000-6;35111400-9;45300000-0;45400000-1 Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank Teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 1239 Budapest, Európa út 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.04. Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: jegybanki tevékenység EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04799 Postai cím: Szabadság tér 8-9. Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Cseh Katalin Telefon: +36 14282600 E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu Fax: +36 14298000 Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): 1
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): jegybanki tevékenység I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Szállítási és szolgáltatási szerződés 2
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 1239 Budapest, Európa út 1. NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): 3
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Magyar Nemzeti Bank Logisztikai központjának és székházának vagyonvédelmi rendszercseréje A cserére kerülő biztonságtechnikai rendszerek bontása, a kialakítandó új rendszerek tervezése, telepítése, beüzemelése, majd a sikeres próbaüzemet követően a kiépített új rendszerek 5 éves karbantartása és eseti javítása. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 35120000-1 További tárgyak: 35121000-8 35121700-5 35125000-6 35111400-9 45300000-0 45400000-1 II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A cserére kerülő biztonságtechnikai rendszerek bontása, a kialakítandó új rendszerek tervezése, telepítése, be-üzemelése, majd a sikeres próbaüzemet követően a kiépített új rendszerek 5 éves karbantartása és eseti javítása. A cserével érintett biztonságtechnikai rendszerek épületenkénti bontásban: Központi épület (12 alrendszer): - behatolásjelző rendszer - beléptető rendszer biometrikus azonosítással, - biztonsági felügyeleti rendszer, - tűzjelző rendszer, - video megfigyelő rendszer, - rendszámfelismerő rendszer, - központi monitorfal rendszer, - URH és őrjárat ellenőrző rendszer, - épülethangosító rendszer, - video kaputelefon és vészhívó rendszer, - bejáratok kialakítása a fokozott biztonsági követelményeknek megfelelően, - biztonsági IT infrastruktúra. Logisztikai központ (10 alrendszer) - behatolásjelző rendszer, 4
- beléptető rendszer biometrikus azonosítással, - biztonsági felügyeleti rendszer, - video megfigyelő rendszer, - rendszámfelismerő rendszer, - központi monitorfal rendszer, - URH és őrjárat ellenőrző rendszer, - épülethangosító rendszer, - intelligens ajtóvezérlő rendszer, - biztonsági IT infrastruktúra. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 72 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi és hibás teljesítési kötbérek A tervezésre és kivitelezésre vonatkozóan: Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta a teljes nettó Vállalkozói díj 0,5%-a, de minimum 19 000 000.-Ft/nap. A késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a kötbér maximális összege a szerződésben a tervezésre és a kivitelezésre meghatározott összes nettó Vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg. Kivitelezés tekintetében speciális kötbér: Amennyiben a Rendszer eredményes próbaüzemre átadását követően a tervezett 30 nap alatt kritikus vagy súlyos hiba merül fel, az eredményes próba üzemű müködés elvárt 30 napos időtartama a kritikus vagy súlyos hiba kijavításától újraindul és az ehhez kapcsolódó fizetési mérföldkő nem kerül kifizetésre, a Vállalkozó kritikus vagy súlyos 5
hibánként 10.000.000,-Ft kötbért köteles megfizetni. A kötbér maximális összege a szerződésben a tervezésre és kivitelezésre meghatározott összes nettó Vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg. Kivitelezés tekintetében speciális kötbér: Vállalkozó a szerződésszerű teljesítéstől számítva, az általa a közbeszerzési eljárásban vállalt két év jótállási határidő leteltéig jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Megrendelő részére. - a jólteljesítési biztosíték mértéke az új, kiépítendő biztonságtechnikai rendszer tervezése és kivitelezése tekintetében megadott összes nettó vállalkozási díj 5%-a. - a jólteljesítési biztosíték nyújtására a Kbt. 126. rendelkezései az irányadók azzal, hogy a biztosítékot a Vállalkozó választása szerint vagy óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő számlaszámára történő utalással teljesíti, vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel. - a jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó legkésőbb a rendszer szerződésszerű teljesítéséig kell biztosítani a Megrendelő irányába; - a jólteljesítési biztosítéknak a jótállási határidő leteltéig, azaz a sikeres próbaüzem lezárását követő 2 évig kell fennállnia; - A jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő a Ptk-ban foglaltak szerint veheti igénybe. Karbantartásra vonatkozóan: Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta a teljes (minden alrendszerre vonatkozó) éves nettó karbantartási díj 5%-a, maximum a teljes éves nettó karbantartási díj 20%-a. Javításra vonatkozóan: Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta a teljes (minden alrendszerre vonatkozó) éves nettó karbantartási díj 5%-a, maximum a teljes éves nettó karbantartási díj 20%-a. Teljesítési biztosíték és meghiúsulási kötbér Teljesítési biztosíték - nem teljesítés esetére A jelen szerződésben a tervezésre és a kivitelezésre meghatározott feladatok teljesítésének - a Vállalkozónak felróható - meghiúsulása (a teljesítés lehetetlenné válása vagy a teljesítés megtagadása), azaz a szerződés vonatkozó pontja szerinti azonnali felmondási okok a szerződésben a tervezésre és kivitelezésre meghatározott összes nettó Vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosíték nyújtását írja elő a Vállalkozó részére. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó a szerződés hatályba lépésekor köteles Megrendelő részére átadni / hatályba lépése napján Megrendelő MNB-nél vezetett 19017004-00000309 számú számlájára megfizetni. A teljesítési biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátásának igazolására szolgáló dokumentum a szerződés 8. számú mellékletét képezi. Megrendelő a teljesítési biztosítékot a teljesítés meghiúsulásának napjától számított 15 napon belül jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni. Meghiúsulási kötbér Amennyiben a szerződésben meghatározott feladat elvégzésének bármelyik fázisa (tervezés, kivitelezés, karbantartás, opcionális szolgáltatás lehetőségének biztosítása) a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul (a teljesítés lehetetlenné válik, vagy a teljesítést megtagadja) és Megrendelő igénye az előző bekezdésben meghatározott teljesítési biztosíték -ból nem nyer teljesen kielégítést, a Vállalkozó a meghiúsulás napjától számított 15 napon belül a meghiúsult szolgáltatáshoz tartozó összes nettó vállalkozói díj összegének 30 % -át köteles kötbér jogcímén megfizetni. Garancia: Ajánlattevő a megvalósított rendszerekre általánosan két év teljes körű garanciát és a törvényekben előírt jótállást vállal. 6
Ettől eltérő garanciális feltételek: - a megvalósított kábelhálózatokra (szünetmentes és strukturált) 15 év, - a teljes informatikai rendszerre a kábelezést kivéve 3 év, Kártérítés Megrendelő a kötbért meghaladó igazolt tényleges és közvetlen kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. A Megrendelő, a Vállalkozóval szemben érvényesíteni kívánt kötbér összegéről könyvelési értesítést küld a Vál-lalkozó részére. A késedelmes vagy hibás teljesítés miatti kötbér felmerülése esetén a Vállalkozó a számlát úgy köteles kiállítani, hogy abban feltünteti a szerződés szerinti díjat és negatív tételként a kötbér összegét, valamint ezek egyenlegeként a Megrendelő által fizetendő (pénzügyileg rendezendő) összeget. Amennyiben Megrendelőnek nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy annak értéke nem éri el a könyvelési értesítésben szereplő kötbér-értéket, Vállalkozó a kötbér összegét köteles az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül Megbízó 19017004-00000309 fizetési számlájára befizetni. Szerződésszegés vagy szerződésen kívüli károkozás esetén a szerződésszegő vagy károkozó fél köteles a másik fél kárát a Ptk-ban előírt módon megtéríteni. Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szer-ződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Szándékosan okozott, továbbá az emberi életet vagy testi épséget megkárosító szerződésszegésért való felelős-ségre, összhangban a Ptk. 6:152. -ával az alábbiak szerint meghatározott felelősségkorlátozás nem vonatkozik. A Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséből eredő felelőssége a szerződés vonatkozó pontjában a meghatározott teljes vállalkozói díj kétszeresének megfelelő összeg erejéig terjed. Ezen összeg tehát a jelen szerződésben foglal-tak Vállalkozó általi megszegésének következtében Megrendelőt ért kár megtérítésekor a Vállalkozóval szemben érvényesíthető, lehívható kártérítési kárlimit. Felelősségbiztosítás: Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződésben szereplő project feladatra (tervezés + kivitelezés), a szerződésidőbeli hatálya időtartamra szóló eseti, vagy 2016-2017 évekre szóló általános és folyama-tos, minimum a vállalkozási díj összegének megfelelő felelősségbiztosítással, valamint rendelkeznie kell a szerző-désben szereplő üzemeltetési feladatra (karbantartás + javítás), a szerződésidőbeli hatálya időtartamra szóló eseti, vagy 2017-2021 évekre szóló általános és folyamatos, minimum a vállalkozási díj összegének megfelelő felelős-ségbiztosítással A jelen szerződésben szereplő feladatokra szóló eseti felelősségbiztosítás esetén a biztosítás kedvezményezettje a Magyar Nemzeti Bank legyen. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően jogosult a számla benyújtására. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a Megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja. Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti figyelemmel a Kbt. 130. (1) és (6) bekezdéseiben, a 2014. március 15. napjától hatályos a Polgári Tör-vénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. (1) bekezdésében, valamint adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tör-vény 36/A -a szerint, a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések 7
pénzneme a forint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg, de lehetővé teszi gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz egyszerű másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött, és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalást, a közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, a közös képviselő meghatalmazását, valamint az arra vonatkozó rendelkezést, hogy hogy nyer-tességük esetén a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni, valamint arra vonatkozó kötele-zettségvállalást, hogy együttműködési megállapodásuk tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak, kivéve, ha ehhez az ajánlatkérő (szerződés szerinti megbízó) előzetesen írásban hozzájárul. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező/ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Kizáró okok igazolási módja: Részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 2-10. szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint az 56. (1) bekezdésének kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. (3) bekezdésének megfelelően, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalko-zót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 14. (1) bekezdés c) és d) pontjai szerint P1. az előző 2 üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy a részvételre jelentkező/ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 8
P2. Nyilatkozat az előző két üzleti év a likviditási ráta mértékét kifejező mutatószámáról (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek), attól függően, hogy a részvételre jelentkező/ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P3. Nyilatkozat az előző két üzleti év az eladósodottság mértékét kifejező mutatószámáról (Kötelezettségek / Saját tőke), attól függően, hogy a részvételre jelentkező/ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is meg lehet felelni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Az eljárásban alkalmas az a részvételre jelentkező, akinek P1. a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (biztonságtechnikai rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása) tevékenységéből származó nettó árbevétele előző 2 üzleti év alatt összesen legalább nettó 800. millió Ft. A 2 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő esetében az a részvételre jelentkező alkalmas, akinek a fennállása alatt a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (biztonságtechnikai rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantar-tása, javítása) tevékenységéből származó nettó árbevétele összesen legalább nettó 400. millió Ft (Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és 310/2011 Korm. r. 14. (1) bekezdés c) pontja) és P2. az előző két üzleti évben a likviditási ráta mértékét kifejező mutatószáma (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) nagyobb, mint 1. A 2 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő esetében az a részvételre jelentkező alkalmas, akinek a fennállása alatt a likviditási ráta mértékét kifejező mutatószáma (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) nagyobb, mint 1. (Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és 310/2011 Korm. r. 14. (1) bekezdés b) pontja) és P3. az előző két üzleti évben az eladósodottság mértékét kifejező mutatószám (Kötelezettségek / Saját tőke) kisebb, mint 1,1. A 2 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő esetében az a részvételre jelentkező alkalmas, akinek a fennállása alatt az eladósodottság mértékét kifejező mutatószám (Kötelezettségek / Saját tőke) kisebb, mint 1,1.(Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és 310/2011 Korm. r. 14. (1) bekezdés b) pontja). III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. A Kbt.55. (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 Korm.r. 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítések referenciaként történő bemutatása a dokumentációban található nyilat-kozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával, a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 16. (1)- (2) bekezdései szerinti referenciaigazolások becsatolásával. M2. A Kbt.55. (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 Korm.r. 15. (1) bekezdés c) pontja alapján nevezze meg azokat a szakembereit, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, és a dokumentációban található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával mutassa be a megnevezett szakembereket, valamint a megnevezett szakemberekre vonatkozóan nyújtsa be a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot (a legjelentősebb feladatok megjelenítésével), képzettséget igazoló bizonyítvány, diploma másolatát. M3. A Kbt. 55. (1) bekezdés c) pontja és 310/2011 Korm.r. 15. (1) bekezdés e) pontja alapján csatolja be részvételi jelentkezésébe az előírt, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer meglétét igazoló dokumentumot. Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is meg lehet 9
felelni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Az eljárásban alkalmas az a részvételre jelentkező, aki a részvételi jelentkezésében be tud mutatni legalább M1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább a) 1db, legalább nettó 200 millió forintot elérő értékű biztonságtechnikai rendszer tervezés / kivitelezés tárgyú referenciát, és b) 1db 40 millió forintot elérő értékű behatolásjelző rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és c)1db 50 millió forintot elérő értékű beléptető rend-szer kivitelezés tárgyú referenciát, és d)1db 50 millió forintot elérő értékű tűzjelző rend-szer kivitelezés tárgyú referenciát, és e) 1db 100 millió forintot elérő értékű video megfi-gyelő rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és f) 1db 20 millió forintot elérő értékű URH és/vagy őrjárat ellenőrző rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és g) 1db 30 millió forintot elérő értékű épülethangosító rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és h) 1db 10 millió forintot elérő értékű video kaputele-fon és/vagy vészhívó rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és i) 1db 10 millió forintot elérő értékű ajtóvezérlő rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és j) 1db 100 millió forintot elérő értékű komplex IT inf-rastruktúra kialakítás tárgyú referenciát, és k) 1db legalább 5 alrendszer egyidejű integrációját megvalósító felügyeleti rendszer kialakítása tárgyú referenciát, és l) 1db hálózatos kiépítésű rendszámfelismerő rend-szer kivitelezés tárgyú referenciát, és m) 1db érintésnélküli technológiával működő biometrikus beléptetést megvalósító beléptető rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és n) 1db központi monitor fal rendszer kivitelezés tár-gyú referenciát (Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 Korm.r. 15. (1) bekezdés a) pontja), és M2. szakemberek tekintetében az alábbi követelményeknek megfelelő - nem kizárólag főállásban foglalkoztatott - szak-embereket: Tervezési szakasz tekintetében: a) legalább 1 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal ren-delkező építész tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kamara építész tervezők (É) névjegyzékében szerepel, és b) 1 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező tartószerkezet tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kamara tar-tószerkezet tervezők (T) névjegyzékében szerepel, és c) 1 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező belsőépítész tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kamara belső-építész tervezők (BÉ) névjegyzékében szerepel, és d) 2 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező épületvillamossági tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kamara épületvillamossági tervezők (V) névjegyzékében szerepel, o Kiemelten gyakorlott területek (2014.01.01. előtt ki-adott tervezői jogosultságok esetén): Vagyon és beépített tűzvédelmi berendezések, Vagyon és tűzvédelmi rendszerek, és e) 2 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező, a Magyar Mérnöki Kamara Tervezői Névjegyzékben TUJ tűzjelző berendezés szakterület tervezői szakmagyakorlási jogosultsági megnevezéssel és jellel szereplő szakembert, akik villamosmérnök végzettségűek, aktív névjegyzéki státu-szúak, és f) 1 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező épületvillamossági tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kamara épületvillamossági tervezők (V) névjegyzékében szerepel, és 10
g) 1 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező hírközlési építmények tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kama-ra hírközlési építmények tervezési szakterület (HI-V, HI-VN) névjegyzékében szerepel, és h) 1 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező építésügyi tűzvédelmi tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kama-ra építésügyi tűzvédelmi tervezők (TUÉ) névjegyzékében szerepel, és i)2 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező informatikai tervezőt, aki Cisco Certified Network Professi-onal (CCNP), Cisco Certified Network Professional Security, Microsoft Certified Solution Expert képesítésekkel rendel-kezik, és j) 1 fő minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező építész tűzvédelmi szakértőt, aki a Magyar Mérnök Kamara építész tűzvédelmi szakértők névjegyzékében szerepel, (vagy BM OKF), és k) 1 fő minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező építész szakértőt, aki a Magyar Mérnök Kamara építész szakértők (SZÉSZ) névjegyzékében szerepel. Összevonható szakterületek: Az épületvillamossági tervező - gyengeáram (V), tűzjelző berendezés szakterület tervező (TUJ), hírközlési építmények tervező (HI-V, HI-VN) feladatokat elláthatja 2 fő, abban az esetben, ha mindkét fő minden szakági tervezői engedéllyel rendelkezik. Kivitelezési szakasz tekintetében: a) 2 fő felelős műszaki vezetőt, aki a Magyar Mérnöki Kamara, felelős műszaki vezetők névjegyzékében szerepel, MV-ÉV - Építmények építményvillamos-sági munkáinak felelős műszaki vezetése jogosult-sággal. és b) 1 fő felelős műszaki vezetőt, aki a Magy Mérnöki Kamara, Műemléki védelem alatt álló építmények felelős műszaki vezetők névjegyzékében szerepel, és c) minimum 4 fő felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 év, a telepítésre kerülő berendezések telepíté-se/karbantartása/javítása terén szerzett szakmai gyakorlattal és a munkavégzéshez szükséges szak-hatósági képesítésekkel és engedéllyel rendelkező szakembert, és d) minimum 10 fő műszaki középfokú végzettséggel, és legalább 5 év, a telepítésre kerülő berendezések telepítése/ karbantartása/ javítása terén szerzett szakmai gyakorlattal és a munkavégzéshez szüksé-ges szakhatósági képesítésekkel és engedéllyel rendelkező szakembert, és e) minimum 2 fő felsőfokú informatikai végzettséggel, és legalább 5 éves Cisco hálózati eszközök esetében Cisco Certified Network Professional (CCNP), és Cisco Certified Network Professional Security képesítéssel rendelkező szakembert, és f) minimum 2 fő szerverek és virtualizációs megoldá-sok, valamint a telepítésre kerülő szoftverek, be-rendezések telepítése/karbantartása/javítása terén szerzett szakmai gyakorlattal, Cisco Certified Net-work Professional (CCNP), és Cisco Certified Net-work Professional Security, és g) minimum 2 fő Microsoft Certified Solution Expert - Server Infrastructure képesítéssel rendelkező szakembert, és h) minimum 1 fő ENSA biztonságos rendszerüzemel-tetés képesítéssel rendelkező szakembert, és i) minimum 1 fő CISM (Certified Information Security Manager) képesítéssel rendelkező szakembert. Összevonható szakterületek: Cisco Certified Network Pro-fessional (CCNP), Cisco Certified Network Professional Security (CCNPS), Microsoft Certified Solution Expert - Server Infrastructure, ENSA biztonságos rendszerüzemelte-tés, Certified Information Security Manager (CISM), képesí-tésekhez rendelt szakterületi feladatokat elláthatja 2 fő abban az esetben, ha mindkét fő rendelkezik a felsorolt valamennyi képesítéssel. A szakemberek mindegyike képes legyen önállóan magyarul kommunikálni. 11
(Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 Korm.r. 15. (1) bekezdés c) pontja). M3. Részvételre jelentkező rendelkezzen ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőség-irányítási rendszerrel. (Kbt. 55. (1) bekezdés c) pontja és 310/2011 Korm.r. 15. (1) bekezdés e) pontja). III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: x Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) 12
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) KBE/108/2015 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/04 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/12/04 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: 2016/01/04 (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy 13
Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Kbt. 89. (2) bekezdés b) pontja, mivel a jelen eljárás részeit képező árubeszerzés, az építési beruházás és a szolgáltatás objektív természete vagy az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását. 2. Az eljárás részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 3. A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele. 4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Az ajánlatkérő térítés-mentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a dokumentációt a részvételre jelentkezők rendelkezésére a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától. A do-kumentáció előzetes regisztrációt követően letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról: (http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=kozbeszerzesi_nyilatkozat.). A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. A dokumen-tációt a részvételre jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak kell át-vennie. Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén elegendő egy dokumentáció átvétele. 5. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 6. A részvételi szakasz eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: 2015. december 30. 7. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. -ában foglaltak szerint az összes részvételre jelentkező számára azonos feltéte-lekkel biztosít hiánypótlási lehetőséget. 8. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. A részvételi jelentkezéshez és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. 14
9. Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta - vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat - szerint kell megtenni, és azt cégszerűen aláírva a részvételi jelentkezés részeként benyújtani. 10. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 11. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, 10% feletti alvál-lalkozót, úgy arról is szükséges nyilatkoznia. 12. Az érvényes részvételi jelentkezés feltétele, hogy a Részvételre jelentkező rendelkezzen telephely bizton-sági tanúsítvánnyal, nemzeti Bizalmas szintig, Az erre vonatkozó igazolás másolatát a részvételi jelent-kezéshez kell csatolni. 13. Az érvényes részvételi jelentkezés feltétele, hogy a Részvételre jelentkező rendelkezzen Budapesti telep-hellyel, vagy nyertessége esetén vállalja, hogy budapesti telephelyet létesít. Az erre vonatkozó igazolás másolatát/szándéknyilatkozatot a részvételi jelentkezéshez kell csatolni. 14. Az ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. 15. A részvételi jelentkezésekre vonatkozó formai követelmények, valamint egyéb információk a dokumen-tációban találhatók. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 1 8828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 1 8828593 Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: E-mail: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 15
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: +36 1 8828594 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Fax: +36 1 8828593 Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/30 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szabadság tér 8-9. Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: +36 1 4282600/2067 E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu Fax: +36 14282900 Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szabadság tér 8-9. Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: +36 1 4282600/2067 E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu Fax: +36 14282900 Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Expedíció Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szabadság tér 8-9. Kiss Ernő utcai bejár Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 16
Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Központi Expedíció Telefon: +36 1 4282600/2736 E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu Fax: +36 14282900 Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség: (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: ------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------- C1. melléklet Általános beszerzés A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/18/EK irányelv 17
Kategória száma [ 1 ] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4] 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [ 7 ] Tárgy 17 18
Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 27 Egyéb szolgáltatások 1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerződéseket. 9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket. 19