Ügyiratszám:.. föj&l<>slojfái*~ JoU. o f f.'!.o o!/ í: Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-5) KötelezettségváHálást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 7. O 3.sz, melléklet A szerződés tárgya: Aprótalpak Bölcsőde (1141 Budapest, Jemey u. 32.), beruházással megvalósuló bölcsőde felújítás épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció módosításának elkészítését az árajánlat szerint, napelemes rendszer tervezése nélkül. A vállalás magában foglal 2 helyszíni művezetést is. A köjtelezettségvállalás a QCÁ)L\X... évi Költségvetés.&?.wíw.)i.-... szakfeladaton...jáwsd. főkönyvi számon d. 3$$\ analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, 508.000 Ft. bruttó összegben. A szerződő partner neve: INTER HÁZ TECH Mérnöki Tervező Iroda Bt. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó l vezéri^ghto(/ő \u, 7. Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Ellenőrizte: Zuglói Zrt. Vt yc.ii < * Jogi ellenőrzést végezte: tolt OC 43 JW Fedezetigazolás előirányzat Felhasznált összeg Felhasználható összeg Jfo^Z.éoipf, Ft 6 -:#í?/23^ Pénzügyi ellenjegyzés Jogi és Közbeszerzési referens Polgármesteri hivatal részéről látta: Jegyzői láttifffisp^^x^^ dr. Papp Csilla JoU o$ -O ji h<j^ 2.o)X. Q&. VfeAL O%, /v. 2012AUGU 2A Kötelezettségvállajj) Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet c UklMM l ^ U. Q<J-( (>
szerződés sorszám: IBT/3/2012/3 TERVEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2-4. Adószáma: 15735777-2-42 Bankszámla száma: 11784009-15514004 Képviselője: dr. Papcsák Ferenc, polgármester mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. Képviselője: Mazsu Gergely, vezérigazgató mint bonyolító (a továbbiakban: Bonyolító) harmad részről a INTER HÁZ TECH Mérnöki Tervező Iroda Bt. Székhelye: 2086 Tinnye Könyves Kálmán u. 9. Képviselője: Kovács László Cégjegyzékszám: 01-06-755677 adószám: 21533323-2-13 bankszámlaszám: OTP 11711041-29906606 mint tervező (a továbbiakban: Tervező) mint szerződő felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi tárgyban és feltételekkel: 1. Szerződés tárgya 1.1. Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja a Aprótalpak Bölcsőde (1141 Budapest, Jerney u. 32.), beruházással megvalósuló bölcsőde felújítás épületvillamossági kivitelezési tervdokumentáció módosításának elkészítését az árajánlat szerint, napelemes rendszer tervezése nélkül. A vállalás magában foglal 2 helyszíni művezetést is. Az tervdokumentáció alábbi részletezéssel kerül leszállításra: GE -1 GE - 2 GE - 3 GE-4 GE - 5 GE - 6 GE - 7 GE - 8 GE - 9 GE -10 GE -11 GE-12 Pince villamos berendezés Földszint villamos berendezés Fővezeték terv FE jelű főelosztó EF jelű földszint elosztó EP jelű pince elosztó EK jelű konyha elosztó EM jelű mosoda elosztó EG jelű kazánházi elosztó ECS1-5 jelű csoport szoba elosztók EPH összefüggési terv Villámvédelem GY -1 Földszint gyengeáramú villamos berendezés Készítene: Nagy Tamás ' i j.' 1 tf\ _1J 1
1 1.2. A szerződés alapját képező további dokumentumok: Isz. melléklet, Tervező 2012.05.08-ai árajánlata 2. sz. melléklet, Pénzügyi ütemezés 1.3. Az 1.1. pont szerinti tervezési Feladatok (továbbiakban: Feladat") keretében a Tervező jelen Tervezési Szerződés (továbbiakban: Szerződés") mellékleteiként csatolt és részletezett műszaki tartalmú munkálatokat köteles elvégezni, illetve tervdokumentációt szolgáltatni. 1.4. A szóban forgó Terveket, illetve dokumentációkat a vonatkozó és hatályban levő jogszabályok, szabványok, hatósági és Megrendelőnél érvényben lévő helyi előírások teljes körű betartása mellett és a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni. A véleményezési terveket elektronikusan, a végleges terveket 6 példányban nyomtatott formában, nyomtatásra alkalmas (PDF) formátumú digitális dokumentációszolgáltatással, 1 példányban digitális adathordozón (CD, DVD) szükséges - a Megrendelői tervezési követelményrendszer" betartásával - Bonyolítónak átadni. A szerződés ellenértéke, tervezési díj 2.1. Megrendelő az 1. fejezet szerinti Tervek, Hl. dokumentációk elkészítéséért, valamint az elvégzésre kerülő összes járulékos jellegű munkálatokért - a Felek közötti egyeztetés eredményeképpen Megrendelő által is elfogadott, fentebb már említett tervezői ajánlatban foglaltakból kiindulva: 400.000,- Ft + ÁFA (27%) = 508.000 Ft,,azaz ötszáznyolcezer Forint tervezési díjat fizet a Tervezőnek. 2.2. Felek a tervezési díjat fix átalányösszegnek tekintik, amely összeg a jelen Szerződés időtartama alatt nem változtatható meg, illetőleg attól eltérni csak írásban rögzített szerződésmódosítás esetén jogosultak. 2.3. A tervezési díj magában foglalja Tervezőnek a Feladat jelen Szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges Összes költségét és kiadását, azok jogcímére és felmerülési időpontjára való tekintet nélkül. 2.4. A tervezési díj a jelen Szerződésben foglaltaknak mindenben megfelelő tartalmú/összetételű és hiánytalan terjedelmű, Bonyolítónak a 7.1.- 7.6. pontokban taglalt hiány-és hibamentesen/eredménnyel átadott, I. oszt. minőségben elkészült tervekre, illetve dokumentációkra vonatkozik. 3. A szerződés teljesítése, határidők 3.1. Szerződő Felek teljesítés alatt azt értik, hogy a Tervező a vállalkozás tárgyát hiba- és hiánymentesen átadja, a Bonyolító tervezést érintő nyilatkozattételre jogosult képviselője átveszi azt. 3.2. A teljesítési határidőre Tervező köteles az összes szükséges szakhatósági egyeztetéseket lefolytatja. Szerződő Felek jogosultak ésszerű keretek között a befejezési határidőt írásban módosítani. 3.3. A vonatkozó tervezői tevékenység jelen Szerződés aláírása után kezdhető meg. Tervező a szerződés tárgya című fejezetben megjelölt - az alábbiakban taglalt részteljesítési ütemterv figyelembevétele, illetve betartása mellett - legkésőbb 2012.07.06-ai véghatáridővel köteles teljesíteni. A részteljesítési szakaszok a következők: Készílelte: Nagy Tamás >-\ ir\ _ i J _ 1 A/~
Ütemezés 1. szakasz II. szakasz Esemény Tervek megküldése véleményezésre elektronikus formában, munkaközi állapotban Végleges tervdokumentáció elkészítése, átadása Határidő 2012.06.29. 2012.07.06. Tervező - Bonyolítóval való egyeztetés mellett -jogosult a fenti határidő előtt is teljesíteni. 4. Számlázási és fizetési feltételek 4.1. Tervező a tervezési díjat kizárólag a kifogástalan és teljes körű teljesítést követő számlabenyújtással érvényesítheti. A számlák benyújtásának feltétele Megrendelő (13.8. pont szerinti) képviselője teljesítésigazolásának számlához történő csatolása, továbbá a tervezéssel érintett főépítész és intézményvezető személyek terwéleményezésének jegyzőkönyve. A számla a papír alapú tervek, valamint az elektronikus formátum ellenőrzése után nyújtható csak be. 4.2. Tervezőnek a számla mellékletét képező, megfelelő bizonylatokkal együtt benyújtott, szabályszerűen és hibátlanul kiállított számláit Megrendelő a kézhezvételtől számított 30 banki napon belül egyenlíti ki Tervező bankszámlájára történő átutalással. 4.3. A benyújtott számlán fel kell tüntetni Bonyolító 13.8. pont szerinti képviselőjének a nevét is. A számla a mindenkor hatályos, az általános forgalmi adóról szóló törvény előírásai szerint készül. Ezek hiányában, valamint a mindenkor hatályos, számlázásra vonatkozó rendeleteknek nem megfelelően kiállított számlát Megrendelő fizetés nélkül jogosult visszaküldeni, 4.4. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Tervező az esedékesség, illetőleg a tényleges pénzügyi teljesítés között eltelt napokra, napi kamatszámítással jogosult késedelmi kamatra. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Polgári Törvénykönyvben rögzített mindenkori késedelmi kamat mértékével. 4.5. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Megrendelő csak a kötbér összegével csökkentett összegre kiállított számlát köteles elfogadni. 5. Tervező jogai és kötelezettségei 5.1. Tervező köteles a szerződésben meghatározott tartalommal I. osztályú minőségben hibaés hiánymentesen a szerződött munkát elvégezni. 5.2. Tervező - jogi és anyagi felelősségének terhe mellet - a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, illetve tanúsítja, hogy rendelkezik a vállalt Feladat elvégzéséhez szükséges jártassággal, jogosultságokkal, továbbá garantálja, hogy a vállalt Feladat kifogástalan, teljeskörű elvégzéséhez szükséges minősítéssel, minőségbiztosítási rendszerrel, szaklétszámmal és egyéb kellékkel rendelkezik, illetve mindezeket alvállalkozó bevonása esetén is biztosítja. 5.3. A Tervező kötelezettséget vállal arra és kizárólagosan felel azért, hogy a jelen Szerződés szerinti minden kötelezettségét - különösen, de nem kizárólag: a vállalt Feladatok elvégzésére irányuló műszaki tevékenységét - jelentős gyakorlattal rendelkező cégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, Megrendelő szakmai és gazdasági szempontjainak messzemenő figyelembe vételével, valamint a magyar jogszabályoknak, szabványoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, helyi építési előírásoknak (főépítészi egyeztetés stb.) megfelelően teljesíti. 5.4. Tervező jogosult a vállalt Feladat olyan vonatkozásainak teljesítését megtagadni, amely jogszabályba, hatósági rendelkezésbe ütközhet, vagy élet-, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztethet. 5.5. Tervező vállalja, hogy az 5.4. pontban említett vonatkozások, továbbá minden más, a jelen Szerződés teljesítése során tudomására jutó és Megrendelő célkitűzéseinek elérését érdemben befolyásoló és akadályozó körülmény (pl. célkitűzésben nem érintett, ill. rejtett, vagy menetközben ismertté váló problémák éjfen^ejlenessésiek./alkalmatlan megrendelői igény, stb.) felmerülése Készítette: Nagy Tamás fo^k U j lj! "'' [/ H í \~\_ A ^ I /í)\jjl
esetén haladéktalanul és írásos formában tájékoztatja Megrendelőt és Bonyolítót. Ha ezek kiküszöbölése, áthidalása kapcsán felmerül az eredeti tartalomtól történő érdemi eltérés szükségessége, úgy Tervező az eltérés foganatosítását megelőzően köteles beszerezni Bonyolító írásos hozzájárulását. 5.6. Tervező a jelen Szerződésből eredő feladatait saját maga által és/vagy kvalifikált alvállalkozó bevonásával, illetve közvetített szolgáltatás igénybevételével jogosult teljesíteni, továbbá saját felelősségére és költségére köteles vállalt feladatainak elvégzésére alvállalkozó(ka)t alkalmazni, valamint az általa foglalkoztatott dolgozó(k), ill. bevont alvállalkozó(k) alkalmazásának minden szempont szerinti jogszerűségéről, gondoskodni. Tervező alvállalkozó(k) bevonása, ill. közvetített szolgáltatás igénybe vétele esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglaltak kifogástalan teljesítéséért. 5.7. Tervező felelős a jelen Szerződés minden részletének szerződésszerű teljesítéséért és felel az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért is, függetlenül attól, hogy azokat saját maga, vagy alvállalkozója, esetleg más bevont harmadik személy alkalmazza, ill. használja fel. Ennek keretében - idő-, és mértékbeli korlátozás nélküli felelőssége terhe mellett. 5.8. Tervező köteles a Szerződés teljesítése során keletkező dokumentációkat - ideértve a teljesítési folyamat során általa készített-beszerzett, az Eredményhez szervesen kapcsolódó anyagokat (jegyzőkönyvek, mérési, ill. más jellegű naplók, mű-és. egyéb típusú bizonylatok, engedélyek.stb.) is - a jelen Szerződében tételesen előírt számú példányban, ilyen előírás hiányában legalább 4 pld.-ban az átadás-átvételi eljárás keretében Bonyolító rendelkezésére bocsátani. 5.9. Tervező tudomásul veszi és elfogadja, hogy felelőssége nincs kizárva, illetve korlátozva azáltal, hogy Megrendelő és/vagy Bonyolító a jelen Szerződés teljesülése során, illetőleg a Szerződés szerinti Feladat kimunkálása folyamán menetközben nem tesz kifogást a teljesítéssel, ill. munkálatokkal kapcsolatban. 5.10. Tervező vállalja, hogy a jelen Szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, III. a teljesítést konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről haladéktalanul értesíti Megrendelőt és Bonyolítót és elhárítása érdekében minden tőle telhetőt megtesz. 5.11. Tervező vállalja, hogy amennyiben az elkészítésre kerülő tervek, ill. dokumentációk alapján a megvalósítás az említett tervanyagok Megrendelőnek történő átadásától számított 3 éven belül nem kezdődne meg, úgy Megrendelő kérésére a korszerűsítési,aktualizálási felülvizsgálatot - ezen igényt kiemelten kezelve, de külön díjazás ellenében - elvégzi. 6. Megrendelő és Bonyolító jogai és kötelezettségei 6.1. Bonyolító köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni. 6.2. Megrendelő köteles a hiba-és hiánymentesen teljesített munka ellenértékének kifizetéséről gondoskodni. 6.3. Megrendelő és Bonyolító köteles a Tervezővel mindenkor együttműködni a szerződés teljesítése során. 6.4. Bonyolító biztosítja, hogy Tervező megismerhessen és használhasson minden olyan, a Megrendelőnél rendelkezésre álló dokumentumot, amely a Felek bármelyikének véleménye szerint a tervezői munka eredményes elvégzéséhez szükséges és/vagy hasznos, illetőleg az lehet. 6.5. Megrendelő, Tervező által készítendő jelen szerződés 1. pontjában részletezett tervek vázlatterveit Tervező tervegyeztetésre Megrendelőnek bemutatja, Megrendelő egyeztetési jegyzőkönyvben azokat jóváhagyja. Megrendelő azt is biztosítja, hogy a jelen Szerződés szerinti tervezési Feladattal érintett helyszínt Tervező szakemberei tanulmányozhassák. A szóban forgó helyszíni szemle körülményeit (időpont, feltételi rendszer, stb.) a Felek előzetesen, operatív rendben kötelesek egyeztetni. Megrendelő Tervező menetközben, írásos formában felvetett kérdéseire a válaszokat 3 - Sürgős" jelzésű esetekben 1 - munkanapon belül adja meg. 6.6. Tervező tudomásul veszi, hogy a Bonyolító jogosult a jelen Szerződésben meghatározottak szerinti eljárásra, nyila izattételre... ÍV Készítene: Nagy Tamás " A in _ i _i _ i 1 y
7. Teljesítés, Átadás-átvétel 7.1. Felek a Tervező jelen Szerződés szerinti Feladat-teljesítését oszthatatlannak tekintik, vagyis a Tervezőnek a tervezési tevékenysége keretében végzett minden munkája - függetlenül a munkavégzési szakaszok esetleges önálló jellegétől, tartalmától, ill. terjedelmétől - együttesen egy munkának minősülnek. 7.2. Tervező a jelen Szerződés 1. fejezetében jelzett Feladatok eredményeit (továbbiakban: Eredmény") a 2.1. pontban rögzített határidő(k)ig (továbbiakban: Teljesítési Határidő") köteles teljes körűen befejezni és Bonyolítónak átadni. Az Átadás-Átvétel"-re Bonyolító bevezető részben jelzett cím szerinti székhelyén kerül sor. 7.3. Tervező Teljesítési Határidőben teljesít, ha legkésőbb a Teljesítési Határidő utolsó napján - amennyiben ez munkaszüneti nap, úgy az azt követő első munkanapon - megkezdődik az Átadásátvétel és az a továbbiakban sikeresen le is zajlik. Ezen feltételek bármelyikének hiánya esetén Tervező nem Teljesítési Határidőben teljesít. 7.4. Tervező legkésőbb az Átadás-Átvétel megkezdésekor köteles az elkészült terv-, és egyéb dokumentációt, valamint a Feladat teljesítése során azzal bármely összefüggésben keletkezett és a tervezésre, ill. a majdani kivitelezésre kihatással bíró egyéb dokumentumot (pl. jegyzőkönyv, tanúsítvány, leírás, hatósági engedély, stb.) Bonyolító részére átadni. Az eljárás során Bonyolító megvizsgálja az elvégzett Feladatot, ill. annak Eredményeit ellenőrzi, hogy azok a jelen Szerződésben körülírt követelményeknek, céloknak, igényeknek megfelelő tartalommal és minőségben valósult-e meg. Az Átadás-Átvétel eredményeit Felek jegyzőkönyvben rögzítik. A Jegyzőkönyv pozitív megállapításain kívül az Átadás-Átvétel sikeres lezárulásának az is a feltétel, hogy Tervező írásos nyilatkozatban szavatolja, hogy az Eredmény megfelel a jelen Szerződésben meghatározott tartalmi és minőségi követelményeknek, jogszabályoknak, szabványoknak, hatósági előírásoknak a Feladat megvalósítása és az Átadás-Átvétel szakszerűen történt, illetőleg Bonyolító az Eredménnyel kapcsolatos minden szükséges tájékoztatást megkapott; a Teljesítés során Tervező a jelen Szerződésben foglalt, továbbá az abból direkt és indirekt módon következő előírásokat betartotta, ill. betartatta. 7.5. A teljesítés elfogadása Bonyolító részéről mindaddig megtagadható, ameddig az Eredmény nem teljes körű, ill. nem teljes terjedelmű, vagy nem tesz eleget valamely követelménynek. Ilyen esetekben Bonyolító hiány-, ill. hibajegyzékben rögzíti kifogásait és póthatáridőt tűzhet ki ezek elhárítására, vagy akár a teljes Átadás-Átvétel megismétlésére. 7.6. A végszámla teljesítését a műszaki koordinátor/ügyintéző is igazolja, így az csak a tervek ellenőrzése után nyújtható be. A végszámla teljesítésigazolását a műszaki koordinátor/ügyintézőnek és a Megrendelő 13.8. pont szerinti képviselőjének is alá kell írnia. 8. Kötbér, kártérítés 8.1. Teljesítési késedelem, ill. az ezzel járó szerződésszegés (így különösen, de nem kizárólagosan: nemteljesftés, hiányos teljesítés, nem határidőben történő teljesítés, nem szerződésszerű teljesítés, stb.) esetén - akár egy-egy teljesítési szakasz vonatkozásában is - kötbérfizetésre kötelezett. A késedelmi kötbér mórtéke a vonatkozó nettó tervezési díj 1,0 %-a naptári naponként, azonban a kötbér összességében nem haladhatja meg a vonatkozó nettó vállalási díj 40 %-ának összegét. Bármely teljesítési szakaszban a 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő - a kötbér felszámításán túl, ill. mellett - akkor jogosult a szerződéstől jogkövetkezmény nélkül, ill. módosított fizetési kötelezettség mellett elállni. 8.2. Felek a jogviszonyuk során egymás irányába okozott károk tekintetében általában a Ptk. 345. (1) bekezdését tekintik irányadónak, melynek értelmében csak akkor mentesül a károkozó Fél a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a kár Vis Maior (Id. 12.2. pont) következménye. Egyebekben a Ptk. Kártérítésre vonatkozó általános rendelkezései az irányadóak azzal, hogy Tervező kárt okozó, ill. azzal járó szerződésszegése esetén hangsúlyozott követelmény Készítette: Nagy Tamás \ li!/ " ÍAJ\ '' iv ' \ ^ >
Megrendelőnél és/vagy harmadik személynél okozati összefüggésben felmerülő, ill. felmerült közvetlen és/vagy közvetett károk teljes körű megtérítése. 9. Biztosítás 9.1. Tervező jogi és anyagi felelősség terhe mellett és saját költségére köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerződés teljesítésének, ill. megvalósulásának teljes időtartama alatt megfelelő körű és fedezeti mértékű biztosítással (legalább; a jelen Szerződésre feltétel nélkül érvénnyel bíróan legkevesebb a tervezési díjnak megfelelő összegű, Megrendelőnek és/vagy harmadik személynek okozott kárra fedezetet nyújtó Tervezői és mérnökszolgálati felelősségbiztosítás") rendelkezzen. 9.2. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítása minden bevont közreműködőjére/alvállalkozójára kiterjed, mivel ezek tevékenységéért felelőssége teljes és egyetemleges, illetőleg arra, hogy nem alkalmaz olyan közreműködőt/alvállalkozót, amelynek alkalmazása esetén a fentiek szerinti biztosítási kondíciók nem garantálhatok. 9.3. Megrendelő, ill. Bonyolító jogosult a szóban forgó biztosítási kondíciók meglétét a szerződéses kapcsolat bármely időszakában ellenőrizni és azok - akár részleges - hiánya esetén a Szerződéstől következménymentesen elállni, továbbá az ennek következtében történő meghiúsulás okozta pótlólagos ráfordítások, valamint az esetleges károk megtérítését igényelni. 10. Jótállási és szavatossági feltételek 10.1. Tervező garanciális (jótállási) felelősséget vállal az elvégzett tervezési munkák kifogástalan minőségben, a szabványoknak, szakmai és hatósági előírásoknak, szabályzatoknak, továbbá a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelő módon való elvégzéséért, garantálva egyúttal azt is, hogy az Eredmény megbízhatóan alkalmas a rendeltetésszerű használatra, ill. felhasználásra. Garanciális (jótállási) felelőssége alapján Tervező a tervek átadását követő 3 (három) éves periódusban köteles az általa hibásan elvégzett munka soron kívüli, haladéktalan és térítésmentes kijavítására feltéve, hogy a hibá(k)ra még a jelen Szerződés szerinti Feladat eredményének gyakorlati megvalósítása előtt - vagy annak során, de még korrekcióra lehetőséget nyújtó szakaszban - fény derül (időben vagy tartalmában nem korrigálható hibák esetén Tervező kártérítési felelősségét kell irányadónak tekinteni). 10.2. Tervezőt - a Ptk. és más erre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, valamint a jelen Szerződés 5.3. pontja szerinti, vagy más idevágó előírásait irányadónak tekintve - szavatossági kötelezettség is terheli, amelyet Tervező jelen Szerződés aláírásával külön is elismer. 11. Titoktartás 11.1. Felek vállalják, hogy Megrendelővel való együttműködése, ill. kapcsolatuk során tudomására jutó valamennyi, szóban vagy írásban keletkezett információt üzleti titokként (a továbbiakban: Üzleti Titok") tekintik és kezelik. 11.2. Felek az Üzleti Titkot szigorúan bizalmasan kötelesek kezelni és azt kizárólag csak a Felek közötti egyeztetésekkel összefüggésben, valamint a teljesítéshez esetleg szükséges (pl. alvállalkozói, hatósági) közreműködések biztosítása érdekében használhatja fel. Ezen túlmenően, ill. általában véve Tervező az Üzleti Titkot kizárólag csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával hozhatja nyilvánosságra és/vagy harmadik személy tudomására. Megrendelő 6.3. pont szerinti hozzájárulása nem értelmezhető Üzleti Titok megtartásának kötelezettsége alól történő felmentésként. 11.3. A titoktartásra vonatkozó előírások a jelen Szerződés hatályának megszűnését követően még 5 évig érvényben maradnak; ezen időpontig Tervező maradéktalanul köteles a fentiekben taglalt szabályozást bejartani, ill. betartatni. v / Készítette: Nagy Tamás # Iir " ol a Vi ^ Uí JlA-4 U ^ /
12. Hatálybalépés, érvényesség, megszűnés, Vis Maior 12.1. A jelen Szerződés rendelkezései az aláírás napján lépnek hatályba. A jelen Szerződés megszüntetése - a Szerződésben tételesen nevesített és körülírt eseteket kivéve - csak közös elhatározással írásos formában lehetséges. 12.2. A Vis Maior alatt Felek az olyan körülményeket értik, amelyek a szerződéskötés után rendkívüli jellegű, előre nem látott és egyik Fél által sem elhárítható esemény következtében állnak be 13. Vegyes rendelkezések 13.1. Megrendelő a Tervezőnek felróható súlyos szerződésszegés esetén - jogosult Tervezőt felszólítani a szerződésszerű teljesítésre. 13.2. A jelen Szerződés - ideértve annak bármely csatolt részét érintő változást is - módosítása és/vagy kiegészítése csak a Felek kölcsönös egyetértése mellett és írásba foglaltan lehetséges. 13.3. A jelen Szerződésben említett mellékletek, továbbá a későbbiekben esetleg keletkező módosítások, kiegészítések a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik 13.4. Amennyiben a jelen Szerződés egyes rendelkezései vagy valamely rendelkezésének egy része jogi/szakmai értelemben érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, ill. azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. Ilyen esetekben a Felek között konzultatív alapon lebonyolított kiegészítő értelmezés révén olyan szabályozások alkalmazandók, amelyek a lehető legjobban lehetővé teszik a problémás szabályozással érintett műszaki-gazdasági célkitűzés megvalósítását. Ha ilyen értelmezés jogi vagy tartalmi okok miatt lehetetlen lenne, úgy a Felek - kötelező jelleggel és késlekedés nélkül eljárva - a jelen Szerződésre módosító hatással bíró kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek. A fenti eljárás értelemszerűen alkalmazandó azokban az esetekben is, amikor a jelen Szerződés végrehajtása vagy értelmezése során szabályozási hézagra derül fény. 13.5. A Felek egyike sem jogosult a másik Fél írásos beleegyezése nélkül harmadik Fél részére átadni/átruházni a jelen Szerződésből származó, rá vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 13.6. Bármely olyan vitás kérdés eldöntésére, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben (pl. annak megszegésével, érvényességével vagy értelmezésével stb. kapcsolatban) keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult. 13.7. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Szerződés tárgya szerint vonatkozó hatósági előírások, szabványok és szokványok, valamint az egyéb jogszabályok szerződéskötés időpontjában hatályos rendelkezései az irányadóak. 13.8. A jelen Szerződés szerinti Feladat végrehajtásának teljes folyamatában kapcsolattartási, adatszolgáltatási, egyeztetési, ellenőrzési, ill. komplex intézkedési felhatalmazással a Felek alábbi képviselőiket bízzák meg: Bonyolító részéről: - Kiss János Csaba, Üzemeltetési, karbantartási és felújítási divízióvezető, - Nagy Tamás, műszaki ellenőr, Tervező részéről: - Kovács Lászlóné Homonnay Zsuzsanna, (V1/T01-0069), /Ah ;-- l-\ / 'T!l f ~ :; ;. ; ^},y K * Készttette; Nagy Tamás ÍÖÁ-A / '. ^ \ ^ 7/0 rtwol ÍÁ
13.9. Amennyiben a Felek bármelyikénél a 13.8. pont szerint felhatalmazott képviselő vagy azok megbízottja személyében, továbbá a 13.10, pontban részletezettek szerint kijelölt személyben, illetőleg az említettek elérhetőségi paramétereiben, valamint egyéb, a Felek kötelezettségeinek teljesítésére kihatással bíró bármely változás következne be, úgy az adott Fél erről 2 munkanapon belül írásos formában köteles tájékoztatni a másik Felet. 13.10. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 13.11. Jelen szerződésre és szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv általános szerződési szabályai irányadóak. Jelen szerződés 5 (öt) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült - melyből 2 példány Megrendelőt, 2 példány Bonyolítót, 1 példány Tervezőt illeti meg és amelyet szerződő Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen, alulírott helyen és napon, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban jóváhagyólag írtak alá. Mellékletek: 1.sz. melléklet, 2012.05.08.-én kelt tervezői árajánlat 2. sz. melléklet, Pénzügyi ütemezés Budapest, 2012.06.19. Megrendelő képviseletében:?^os,; /( C^. N?Ugl0i Bonyolító képviseletében: 'a^oiwtetfe/artfiwöüalúködö Részv nyiársaság Tervezi képviseletépen: dr. Papesák Ferenc:; Polgaftfiester ő ' -yn o>(,: ii::,..,,> > 2012. 0%J$- :^! # "/ Mazsu Gergely Vezérigazgató 2012. o*.o2-. Kovács László ügyvezető 2012. 0GJ3 INTER HÁZ TEOH MémÖkl Tervező Iroda Bt. 208671nnye Könyves Kálmán út 9. Adószám: 2153332*-2-l3,v Készítette: Nagy Tamás 8/Q r»mo1
1.<d. mdduét Budapest XIV Jerney u. 32. Bölcsőde Óvoda villamos áttervezési ajánlat MÉRNÖKI TERVEZŐ IRODA Levelezési cím: 1114 Budapest Bartók Béla út 41. Tel..06-1-780-22-93 fax.:06-1-780-22-56 Az ajánlat kérést köszönettel véve a helyszíni egyeztetés, a küldött jegyzőkönyvek, és módosítási elképzeléseket tartalmazó alaprajzok, valamint a 2012.05.08-án küldött emailben foglalt építészeti módosítások miatti villamos áttervezésére az alábbi ajánlatot adom: Tervezési feladat Az épület aktualizált, módosított építészeti tervei alapján, figyelembe véve az elmaradó álmennyezeteket, az aktualizált konyhatechnológiát, módosított mosodát és az egyéb módosult igényeket komplett külső és belső elektromos erős és gyengeáramú valamint tűzjelző terveinek elkészítése Tervezési díj: Kiviteli terv 400.000,-+Áfa Terv tartalom: komplett új műszaki dokumentáció műszaki leírás, tervek, árazatlan költségvetés kiírás Dokumentálás magyar nyelven, fekete fehér papír formátumban, 5pld, elektronikus pdf formátumban lpld Az ajánlat nem tartalmazza megvalósulási tervdokumentáció készítését, a használatbavételi eljáráshoz esetlegesen szükséges MKEH engedélyezési dokumentáció készítését, illetve az MKEH engedélyezési folyamatban való részvételt. Fentiekre a megvalósult állapot ismeretében külön megállapodás keretében tudunk vállalkozni Az ajánlat nem villamos bontási és munkavédelmi tervet, valamint kezelési karbantartási üzemeltetési leírás készítését a villamos berendezésekről. Helyszíni művezetés szakáganként ( erős és gyengeáram) y% mérnöknap 25.000,-Ft+Áfa/alkalom Opció : Napelemes rendszer villamos tervezése, oda-vissza elszámolási mérővel 200.000,-Ft+Áfa Terv tartalom: komplett villamos műszaki dokumentáció statika nélkül, (szükség esetén statika +150.000,-Ft+Áfa ) műszaki leírás, tervek, árazatlan költségvetés kiírás
Dokumentálás magyar nyelven, fekete fehér papír fonnátumban, 5ptd, elektronikus pdf fonnátumban lpld Budapest, 2012.május 08. Tisztelettel: Kovács Zsuzsanna
PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS Végszámla, (tervek átadása, 100%-os készültség) Teljesítési határidő, tervátadás: 2012.07.02.) nettó: 400.000,- Ft ÁFA: 108.000,-Ft bruttó 508.000,- Ft lilr Készítette: Nagy Tamás 0/0 rtu«l