E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK február 26-I ÜLÉSÉRE
|
|
- Ágnes Kocsisné
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 IKTATÓSZÁM: 25-25/57-8/2015 TÁRGY: A PÉCSI HORVÁT SZÍNHÁZ MEGLÉVŐ ANNA U. 17. ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA ÉS ÚJ ÉPÜLETSZÁRNNYAL VALÓ BŐVÍTÉSE TÁRGYÚ PROJEKT ÉPÍTÉSI KIVITELEZÉSI MUNKÁI VONATKOZÁSÁBAN LÉTREJÖTT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK február 26-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: DR. MERZA PÉTER VEZÉRIGAZGATÓ ELŐADÓ: HIVATALI KOORDINÁTOR: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER GÁSPÁR RÓBERT VÁROSFEJL. ÜGYINTÉZŐ VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG SZÁMA: 36/2015. (02.26.) ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER TERJEDELEM: 5. OLDAL
2 2 Tisztelt Közgyűlés! I. A Pécsi Horvát Színház építési kivitelezési szerződés felmondása Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint ajánlatkérő március 12. napján A Pécsi Horvát Színház meglévő Anna u. 17. épületének átalakítása, felújítása és új épületszárnnyal való bővítése tárgyban, a Kbt. Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően, az Ajánlattételi Felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket is figyelembe véve április 18. napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő az S és P 2004 Kft. lett. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint megrendelő és az S és P 2004 Kft. mint vállalkozó között április 29. napján jött létre vállalkozási szerződés A Pécsi Horvát Színház meglévő Anna u. 17. épületének átalakítása, felújítása és új épületszárnnyal való bővítése tárgyú projekt építési kivitelezési munkái tárgyában. Felek a Vállalkozási szerződés véghatáridejét augusztus 30. napjában határozták meg. Vállalkozó a kivitelezés során felmerült pótmunkára hivatkozással, előre nem látható műszaki okokra hivatkozással a Szerződés módosítását kezdeményezte. Miután a Műszaki ellenőr és a Tervező jóváhagyta a pótmunkát, Felek augusztus 22. napján megkötötték a Vállalkozási szerződés 1. számú Módosítását, melyben a kiviteli munkák befejezésének véghatáridejét szeptember 30. napjában határozták meg azzal, hogy Vállalkozó köteles az épület jogerős használatbavételi engedélyének beszerzéséhez szükséges valamennyi dokumentumot Megrendelő részére átadni. Vállalkozó később a helyszínen zajló régészeti munkákra, valamint a rossz időjárási körülményekre tekintettel ismételten kérelmezte a teljesítési véghatáridő módosítását. Az előadottak alapján indokolttá vált a április 29. napján létrejött Vállalkozási szerződés módosítása, így Felek 2. számú szerződésmódosításukkal a Szerződés VIII. 2. pontjának az 1. számú Módosítás szerinti, szeptember 30. napjában meghatározott teljesítési véghatáridőt december 31. napjáig meghosszabbították. Az S és P 2004 Kft. ügyvezetője útján december 18. napján kelt levelében kereste meg a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-t, melyben előadta, hogy a munkafolyamat során észleltek alapján a szomszédos épület nincs megfelelően
3 3 alapozva, erre tekintettel a december 31. napjában megállapított kivitelezési határidőt felmondta. A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt december 22. napján küldte meg válaszlevelét a MAROSTERV Kft. véleményével kiegészítve, melyben felhívták Vállalkozó figyelmét az elvégzendő feladatokra, továbbá figyelmeztették, hogy az alapozás hiányossága veszélyhelyzetet jelent. Vállalkozó azonban többszöri felhívás ellenére sem kezdte meg az alapozási munkálatokat, arra hivatkozással, hogy az engedélyköteles tevékenység. Megállapítható ugyanakkor, hogy az épület elbontása következtében, ha és amennyiben egy olyan előre nem látható veszélyhelyzet kialakulása következik be, amely az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, akkor annak megóvása érdekében, rendkívüli sürgősség alapján egy ún. tudomásul vételi eljárás keretében - szükséges tervmódosítás és engedélyeztetési eljárás nélkül is,- a veszélyelhárító munkavégzés elvégezhető az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 55. (1) bek. c) pontja alapján. A jogszabály szerint a veszélyes állapotú építmények, építményrészek, építményszerkezetek jogszerűtlen építési tevékenységgel történő halasztást nem tűrő veszélyelhárítása, vagy részleges elbontása esetén a megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet fennmaradását az építtető kérelmére - ha az elvégzett építési tevékenység az előírásoknak megfelel - építésügyi bírság kiszabásának mellőzésével hallgatással veszi tudomásul az eljáró építésügyi hatóság. Megrendelő és Vállalkozó között érdemi egyeztetések kezdődtek meg mind szóban, mind írásban, tekintettel arra, hogy a szerződéses véghatáridő eredménytelenül eltelt. Vállalkozó jogi képviselője arra hivatkozott, hogy Megrendelő nem alkalmas állapotban adta át a munkaterületet Vállalkozó számára és figyelemmel arra, hogy álláspontjuk szerint a probléma Megrendelő érdekkörében merült fel, kártérítési és kötbér igényüket megalapozatlannak tartja. Megrendelő jogi képviselője közölte, hogy mind a határidő felmondását, mind a jogi képviselő levelében foglaltakat megalapozatlannak tartja. Hivatkozott arra, hogy a szerződéses határidő módosítására kizárólag meghatározott, konjunktív feltételek fennállása mellett a Kbt., a Ptk., valamint a Vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően lett volna lehetősége Vállalkozónak. Tájékoztatta továbbá Vállalkozót, hogy a munkaterület átadása is a jogszabályoknak és a szakmai előírásoknak megfelelően történt, Vállalkozó a rendelkezésére álló határidőn belül kifogást nem tett. Vállalkozó január 18. és 19. napján kelt naplóbejegyzése szerint a pincelejáró nem megfelelően lett tömedékelve, ezáltal a föld beomlott, mely tovább nehezítette a kivitelezést.
4 4 Statikus tervező január 19. napján műszaki ellenőri, kivitelezői kérésre tervezői művezetés keretében helyszíni szemlét tartott, melyről írásos dokumentumot küldött Megrendelőnek. Statikus előírások szerint a kivitelezés tovább folytatható, az ideiglenes létesítmények nem számolhatóak el sem pót-, sem többletmunkaként, mivel ezek az épület megvalósításához, mint szerkezeti egységek szükségesek. A kivitelezés határideje evégett sem módosítható, az itt elvégzett munka egyébként is szükséges a kivitelezés folytatásához. Vállalkozó a fentiek vonatkozásában pótmunka igényt jelentett be, valamint közölte, hogy a pótmunkára vonatkozó költségvetés és megrendelés előterjesztése hiányában a munkálatokat ezen a szakaszon leállítják. Vállalkozó ezen túlmenően továbbra is fenntartotta a határidő felmondását. Tekintettel arra, hogy a Vállalkozási szerződésben vállalt teljesítési véghatáridő eredménytelenül eltelt, valamint Megrendelő több lakossági megkeresést is kapott a szomszédos ingatlanok lakóitól, hogy elviselhetetlenné vált számukra az elhúzódó munkálatok által keltett zaj, ami teljesen ellehetetleníti a mindennapjaikat, Megrendelő - jogi képviselője útján január 28. napján bejelentette azonnali hatályú felmondását a Vállalkozó szerződésszegésével okozati összefüggésben és előterjesztette mind a késedelmi, mind pedig a meghiúsulási kötbér igényét azzal, hogy annak pontos összegszerűségét az egymás közötti elszámolás keretében fogja meghatározni (lásd 1. és 2. sz. mellékleteket). Ezt követően Megrendelő és Vállalkozó jogi szakértők bevonásával a felmondásban írtaknak megfelelően peren kívüli egyeztetést folytatott annak érdekében, hogy a jogvita békés úton kerüljön rendezésre, és egyidejűleg megindult a Létesítmény műszaki felmérése a Felek együttműködési kötelezettségének teljesítése körében. A peren kívüli egyeztetés keretében Vállalkozó szakértő bevonásával kifejtette azon álláspontját, mely szerint őt a szerződés teljesítése vonatkozásában szerződésszegés nem terheli, és felróható magatartás hiányában késedelme sem állapítható meg. Megrendelő jogi képviselője útján Vállalkozó álláspontjának szakértői felülvizsgálatát rendelte el, melynek elkészültéig fenntartotta azon álláspontját, hogy Vállalkozó a teljesítés során neki felróható okból késedelembe esett és az azzal kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazhatók. Az eltérő szakértői és jogi álláspontok tételes kivizsgálása és felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van, azonban ennek hiányában is megállapítható, hogy Megrendelőnek a Ptk. 6:249. (1) bekezdésében meghatározott felmondása jogszerűnek minősül figyelemmel arra, hogy ezen különös részi rendelkezése a Ptk-nak kifejezetten feljogosítja a szerződés egyoldalú, indokolás nélküli megszüntetésére, és ezen megrendelő magatartás jogellenes szerződésszegésnek nem minősül, a szerződés megszüntetése jogszerűen történt. A Vállalkozó a készültségi fokhoz igazodóan a vállalkozói díjra (munkadíj, anyag-, egyéb költség stb.) igényt tarthat, és ebben a körben Megrendelőnek elszámolási kötelezettsége áll fenn.
5 5 Fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Megrendelő január 28. napján bejelentett azonnali hatályú felmondását - figyelemmel arra, hogy az ezzel kapcsolatos megrendelői szándék változatlan - hagyja jóvá azzal, hogy Megrendelő a Vállalkozóval szemben fennálló elszámolási kötelezettsége körében a szakértői vélemények ismeretében azok mérlegelését követően peren kívül egyezséget kössön. Összegezve Pécs MJV Önkormányzata a Vállalkozási szerződéshez kapcsolódóan a következő döntést hozza: 1. a szerződés azonnali hatályú felmondását jóváhagyja; 2. felhatalmazza a Pécsi Városfejlesztési Zrt-t, hogy a Vállalkozóval történő elszámolás során eljárjon és a szakértői vélemények mérlegelését követően peren kívüli egyezséget előkészítse. Ennek keretében a. egy kölcsönösen elfogadott határidőre műszaki felmérés kerül kitűzésre az eddig elvégzett munkák vonatkozásában; b. egy kölcsönösen elfogadott határidőre egyeztetés kerül lebonyolításra, mely során megvitatják a pénzügyi és egyéb kötelezettségek esetleges átvállalását is amennyiben a Vállalkozó már rendelkezik megkötött szerződésekkel és azokban igazoltan kifizetés is történt (Ebben az esetben Megrendelő megvizsgálja, hogy ezen szerződések átvétele hogyan és milyen formában tud megtörténni.); c. elszámol Vállalkozóval a fentieknek megfelelően. A Jogi és Ügyrendi Bizottság az előterjesztést a február 26-rendkívüli ülésén tárgyalja, állásfoglalásáról szóban tájékoztatom a Közgyűlést. Pécs, február 25. Dr. Páva Zsolt polgármester
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE A Szerződés tárgya: A Pécsi Horvát Színház meglévő Anna u. 17. épületének átalakítása, felújítása és új épületszárnnyal való bővítése tárgyú projekt építési kivitelezési
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
IKTATÓSZÁM: 26-26/3-20/2016 TÁRGY: GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS A MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖN- ZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉS PROGRAM KERE- TÉBEN A PÉCSI HEGEDŰS JÁNOS UTCA FEJLESZTÉSÉHEZ KAPCSO- LÓDÓ ÉPÍTÉSI
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
IKTATÓSZÁM: 2626/211/2016. TÁRGY: "A KELETI VÁROSRÉSZI ÓVODA HIRDI TAGÓVODÁJA FELÚJÍTÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP 6.2.115) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének december 8-i rendkívüli ülésére
1. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére Zárt ülés javasolt Egyszerű többség Tárgy: Döntés az Együtt, egymással, gyermekeinkért,
RészletesebbenMegbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között
Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
IKTATÓSZÁM: 2626/41/2016 TÁRGY: PÉCSVASAS, PÉCSHIRD BEKÖTŐ UTAK (6544 ÉS 6545. SZ. UTAK) ÉS A HIRDI ÚT FEJLESZTÉSE PÁLYÁ ZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉ SEK MEGHOZATALA 6.1.515) ) MELLÉKLET: 1 DB (TOP E L Ő T
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról
Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére
Részletesebben1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ V É G Z É S t.
KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.38/4/2014. A Közbeszerzési Döntőbizottság
RészletesebbenÉpítésfelügyeleti bírság
Építésfelügyeleti bírság jogszerűtlen, jogosulatlan, szakszerűtlen (Étv. 48. ) JOGSZERŰTLEN: az építési vagy bontási tevékenység, ha a jogszabály alapján engedélyhez vagy tudomásul vételhez kötött építési
RészletesebbenKERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:
KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25-i rendkívüli ülésére
Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hagyomány és megújulás A dombóvári művelődési ház felújítása című projekt
RészletesebbenTájékoztató a KÉ-2972/2015 iktatószámú hirdetmény módosításáról.
Tájékoztató a KÉ-2972/2015 iktatószámú hirdetmény módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Pécs Holding Városi Vagyonkezelő Zrt. által
RészletesebbenFedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: április 19.
Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. április 19. Javaslat a Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése
RészletesebbenBékéscsabai városi piac felújításához kapcsolódó tervezési munka ellátása tervezési szerződés keretében - szerződés módosítása
Békéscsabai városi piac felújításához kapcsolódó tervezési munka ellátása tervezési szerződés keretében - szerződés módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/126 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
IKTATÓSZÁM: 2626/342/2016. TÁRGY: ZSOLNAY NEGYED TÜSKÉSRÉTI TÓ KERTVÁROS KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALA (TOP6.4.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S
RészletesebbenSzám: IV.57-7/ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét a szerződés megszűnésével egyidejűleg a
Szám: IV.57-7/2015. 164/2015.(VIII.18.) határozata Szekszárd városi távfűtő rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére létrejött vállalkozási szerződés azonnali hatállyal történő
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S 79/2018. (VII.30.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 30-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Gerinc utca útépítés és csapadékvíz
RészletesebbenA rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
RészletesebbenIKTATÓSZÁM: 08-8/457-3/2011 TÁRGY: PKK, KÖZTEREK I., TÁMO- GATÁSI SZERZŐDÉSEK MÓDO- SÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS
IKTATÓSZÁM: 08-8/457-3/2011 TÁRGY: PKK, KÖZTEREK I., TÁMO- GATÁSI SZERZŐDÉSEK MÓDO- SÍTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 1 DB ELŐ TERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE
RészletesebbenMegrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József
RészletesebbenMagyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2014/S
1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292124-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2014/S 163-292124 Magyar Közút
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS TERVEZET. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága 2010. november 3-i ülésére
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke 776-27/2010 ELŐTERJESZTÉS TERVEZET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága
RészletesebbenFedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:
Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019.09.05. Javaslat Új fogászati kezelőegységek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
RészletesebbenPolgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban
: VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S 46/2016. (V. 5.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 5.-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Telepi Óvoda energetikai és gépészeti
RészletesebbenLakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe
Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a Balog és Balog Kft. (6000 Kecskemét,
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
IKTATÓSZÁM: 26-26/26-2/2017. TÁRGY: E-KÖZBRINGA RENDSZER KI- ALAKÍTÁSA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLE- TÉN - I. ÜTEM TÁRGYÚ KÖZBE- SZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA (TOP-6.4.1-15-PC1-2016-00001)
RészletesebbenIrodalom: az Építésijog.hu oldalon található tematikus leírások (a tematika alapján a teljes előadásanyag letölthető);
YBL - SGYMMEN235XXX - Jogi ismeretek III. Tantárgyfelelős: dr. Jámbor Attila tanársegéd Tárgyelőadó: dr. Jámbor Attila tanársegéd Tantárgyi leírás Oktatási cél: A kurzus célja a speciálisan a kivitelezési
RészletesebbenMagyarországi Németek Országos Önkormányzata Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága évi határozatai
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsága 2013. évi határozatai MNOÖ Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságának 1/2013(02.06.) számú határozata: Az MNOÖ Közbeszerzési
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
RészletesebbenVállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz
Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA tervezet A Szerződés tárgya: TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése program keretében a Kertvárosi Óvoda Testvérvárosok
RészletesebbenVállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás
Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítás A Szerződés tárgya: TOP-6.8.2.-15 Pécs Paktum című pályázathoz kapcsolódó várostérségi ágazati piaci stratégia és szolgáltatási terv kidolgozása, várostérségi foglalkoztatási
RészletesebbenCikói Hulladékgazdálkodási Társulás
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 4. MELLÉKLET: - TÁRGY: Tájékoztató az Adásvételi szerződés járművek, edényzetek és konténerek szállítására, valamint üzembe helyezésére a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027
Részletesebbena Képviselő-testülethez
FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-11/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom
RészletesebbenPOLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky
RészletesebbenAz előterjesztés közgyűlés elé kerül
Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. február 16. Javaslat a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati
Részletesebben2015. április 30-i rendes ülésére
31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása
RészletesebbenKaba belvárosának felvirágoztatása III. ütem
Kaba belvárosának felvirágoztatása III. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/234 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról-ké5461/2016
Tájékoztató a szerződés módosításáról-ké5461/2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/101 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája:
RészletesebbenÉpítési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Építési műszaki ellenőr Továbbképzés 2017. Fejér Megyei Mérnöki Kamara Az Építési Műszaki Ellenőr Definíció Feladatai Felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Vonatkozó jogszabályi környezet Definíció
RészletesebbenElőterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!
Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt
Részletesebben8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde
RészletesebbenElőterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről
Előterjesztés A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről 1. előterjesztés száma: 306 /2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 3. előterjesztést készítésében
RészletesebbenAz építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok. Hatály: 2014. január 1.
Az építésfelügyeleti bírság alapja, mértéke, eljárási szabályok Hatály: 2014. január 1. Az alábbi táblázatok 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet mellékletei alapján készültek, de a mellékletek szerinti felbontást
RészletesebbenÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN. Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék
ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék ÉPÍTÉSÜGY Építőipar kivitelező it ő építőipar p KIVITELEZŐ ÉPÍTŐIPAR FELADATAI - új építmény
RészletesebbenM E G H Í V Ó december 4-én 15:30 órakor
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
- 1 - ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. számú módosítása 2. rész amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata (a Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium vezetője, mint gesztor)
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére
E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek
RészletesebbenAbony Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.
Abony Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. A tájékoztató készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály A tájékoztatót megtárgyalta: Pénzügyi
RészletesebbenAz építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása
Az építményengedélyezés új szabályozásának kialakítása Németh József NMHHH Debreceni hatósági iroda Irodavezető-helyettes 2013. május 30. Az új szabályozás koncepciójának ismertetése Az új szabályozás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/42
Kivitelezési szerződés Gyöngyös Város Önkormányzata részére a Gyöngyös Zsellérközök közmű- és útépítésének I. üteméhez kapcsolódó munkálatok elvégzésére - tájékoztató a szerződés I. sz. módosításáról Közbeszerzési
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 26-án tartandó ülésére
E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló Város területén lévő piac és vásárcsarnok rekonstrukciója
RészletesebbenÉpítési 1 szerződés. amely létrejött egyrészről (építtető) neve:.. lakhelye (székhelye):... képviseli:
Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési 1 szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) neve:.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma 2... nyilvántartó cégbíróság... adószáma:...
RészletesebbenÉpítési alvállalkozói szerződés
Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2018/250
Tájékoztató a vállalkozási szerződés 2. számú módosításáról az Újfehértói Iskola épület energia megtakarítást eredményező felújítása a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00027 azonosítószámú projekt keretében tárgyú
RészletesebbenÉpítési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Építési műszaki ellenőr Továbbképzés 2018. Fejér Megyei Mérnöki Kamara Az Definíció Feladatai Felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Vonatkozó jogszabályi környezet Definíció A műszaki ellenőr az építtető
RészletesebbenKivonat! Szám: IV/B/20-11/2016.
Kivonat! Szám: IV/B/20-11/2016. 219/2016. (VIII.17.) határozata a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. szétválása útján létrejött Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos alapító-tulajdonosi
RészletesebbenDévaványa útépítés sz. módosítás
Dévaványa útépítés 2016-1. sz. módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/118 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenTatabánya- Városközpont Dózsakert Műszaki ellenőr- Szerződésmódosítás
Tatabánya- Városközpont Dózsakert Műszaki ellenőr- Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/231 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenCikói Hulladékgazdálkodási Társulás NAPIREND SORSZÁMA: 1. MELLÉKLET: - TÁRGY: A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás és a Re-Kom Nonprofit Kft. között létrejött közfeladat-ellátási szerződés módosítása
RészletesebbenNMHH építésfelügyelet
NMHH építésfelügyelet Bölsei Tamás Felügyeleti főosztály Építésfelügyeleti munkatárs +36 30 991 5892 bolsei.tamas@nmhh.hu Az e-napló alkalmazása a hírközlésben 2015. November 05 XI. Építtetői, Tervezői
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. 2009. július 21-i, valamint a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. július 21-i ülésére (zárt ülés)
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke ELŐTERJESZTÉS 215-78/2009 Baranya Megyei
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/200
Táj. szerz.módról- Tervezői művezetés ellátása Budapest I. Úri utca 21. szám alatt található egyedileg védett műemlék-ingatlan helyreállítási és átalakítási munkái II. ütemének kivitelezéséhez kapcsolódóan
Részletesebbenszerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő
szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,
RészletesebbenK1874 Budapest, Alföldi u. 7. szám alatti telephelyen építmény-felújítási, korszerűsítési, átalakítási, építési és bontási munkák
K1874 Budapest, Alföldi u. 7. szám alatti telephelyen építmény-felújítási, korszerűsítési, átalakítási, építési és bontási munkák Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/238 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
RészletesebbenJEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének
Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása
RészletesebbenKEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)
OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a
RészletesebbenMagyarország-Harta-Állampuszta: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S
1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:274879-2015:text:hu:html Magyarország-Harta-Állampuszta: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 149-274879
RészletesebbenII.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
I. A Felhívás jogsértő eleme a szerződés teljesítési határidejére vonatkozóan A TED 2015/S 012-016183 szám alatt az Európai unió hivatalos lapjában 2015. január 17-én megjelent Ajánlati/részvételi felhívás
RészletesebbenNapelemes rendszerek telepítése a Markhot Ferenc Kórházban 1.sz. szerződésmódosítás eredménytájékoztató
Napelemes rendszerek telepítése a Markhot Ferenc Kórházban 1.sz. szerződésmódosítás eredménytájékoztató Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/24 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató
RészletesebbenÉpítési kivitelezési szerződés
Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:
RészletesebbenAz elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése. Belügyminisztérium 2013. július
Az elektronikus építési napló bevezetésének jogszabályi hátterének ismertetése Belügyminisztérium 2013. július Jogszabályi háttér O Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 3205/2018 CPV Kód: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szerződésmódosítás - A Tatabányai Grosics Gyula Labdarúgó Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló létesítményének építési-kivitelezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/49
RészletesebbenA szerződés időtartama: a munkaterület átadásától (várhatóan július 1.) február 28-ig terjedő időtartamra.
Szám: M/314/2018 Ügyintéző: Takács Péter Tárgy: MONOSTORAPÁTI 471 hrsz-ú (Monostorapáti, Petőfi u. 123. sz. alatti) orvosi rendelő bővítése, felújítása, akadálymentesítése árajánlat kérése műszaki ellenőri,
RészletesebbenA Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.
KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.663/ 4 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/68. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 6303/2016 CPV Kód:
A Pécsi Törvényszék és a Pécsi Ítélőtábla 7623 Pécs, Rákóczi út 34. szám alatti közös épület ablakainak részleges felújítása és cseréje - tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról tájékoztató Közbeszerzési
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére
ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,
RészletesebbenBESZERZÉSI SZABÁLYZAT
BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,
Részletesebben"Vállalkozási szerződés Zalaegerszeg, Avas árok 2+633,5 szelvényében lévő Bíró Márton utcai áteresz átépítése tárgyban."
"Vállalkozási szerződés Zalaegerszeg, Avas árok 2+633,5 szelvényében lévő Bíró Márton utcai áteresz átépítése tárgyban." Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/201 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/4. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:
Pécsi Horvát Színház meglévő Pécs Anna utca 17. épületének átalakításával, felújításával és új épületszárnnyal való bővítésével kapcsolatos tervezői művezetői feladatok ellátása - 1. sz. szerződésmódosítás
RészletesebbenAbony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS
Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK július 5. napi rendkívüli ÜLÉSÉRE. 1.) Napirendi pont
Tárgy: Döntés EFOP 1.5.3 pályázathoz kapcsolódó egészségtervek elkészítését elvégző vállalkozó kiválasztásáról Melléklet: - E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2018. július 5.
RészletesebbenIKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB
IKTATÓSZÁM: 08-8/312-11/2014. TÁRGY: A TÜKE BUSZ ZRT.-VEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2014. december 10-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:
RészletesebbenKERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.
KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 5590/2018 CPV Kód: Győri Evangélikus Egyházközség
2. számú szerződésmódosítás-a Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana épületegyüttesében kialakítandó Iskolaépület, Kossuth u. 16., Konvent épület, Szeretetház, Templom kert és kerítések, felújításának,
RészletesebbenA 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír
Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.
RészletesebbenI. Magyar Közlekedési Konferencia
Mintacím szerkesztése I. Magyar Közlekedési Konferencia VÁLTOZÁS KEZELÉS ÉS A MONITORING Varga Barbara Koordinációs főmérnök 2017. október 19. Varga Barbara Koordinációs főmérnök Telefonszám: +36-20-504-6705
Részletesebben266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS október 25-i rendkívüli ülésére
Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együtt, egymással, gyermekeinkért, a jövőért ÚJ K.O.R. Új Kapos-menti Oktatási
RészletesebbenA január 05-én beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések és válaszok:
1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. alapján Ajánlatkérő: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (3300 Eger, Széchenyi út 27-29.) Közbeszerzési eljárás tárgya: Enoxaparine
RészletesebbenBudapest XVI. kerület, János utcai napközis tábor bővítése és felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról
Budapest XVI. kerület, János utcai napközis tábor bővítése és felújítása - tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/78 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:
RészletesebbenNYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE
NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére
RészletesebbenSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/71. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 7141/2016 CPV Kód:
A Pécsi Tudományegyetem, Pécs Kürt u. 4. szám alatti épületének központi raktárrá történő alakításának kivitelezési munkái_tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/71 Beszerzés
RészletesebbenKulcs, Rákóczi utca 3903, 3558 hrsz-ú ingatlanok. járda és gyalogátkelő építése, létesítése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról
Tájékoztató a Kulcs, Rákóczi utca 3903, 3558 hrsz-ú ingatlanon járda és gyalogátkelő építése, létesítése tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/122 Beszerzés tárgya:
Részletesebben