ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés)

Átírás

1 <AJÁNLATKÉRŐ NEVE> <Ajánlatkérő címe> Magyarország Tel: Fax: Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ (sárga FIDIC alapú szerződés) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója Projekt megnevezése, száma: Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója a KEOP / számú projekt keretében FIDIC Sárga szerződéses rendszer feltételei szerint Ajánlatkérő: NAGYTŐKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 1

2 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLATI FELHÍVÁS ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 2. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE 3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL 4. HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KONZULTÁCIÓ B. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 5. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 6. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE 8. UTASÍTÁSOK A JEGYZÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 9. AZ AJÁNLAT NYELVE 10. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 11. AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (SZERZŐDÉSES ÁR) ÉS A SZERZŐDÉS ELFOGADOTT VÉGÖSSZEGE 12. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK 13. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT 14. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 15. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 16. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 17. Formai követelmények D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 18. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL 19. KAPCSOLATTARTÁS 20. TÁJÉKOZTATÁS MELLÉKLETEK MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK FELOLVASÓLAP AJÁNLATI NYILATKOZAT AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE AJÁNLATI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA BIZTOSÍTÓ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL NYILATKOZAT A PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGRÓL NYILATKOZAT KORÁBBI TELJESÍTÉSEKRŐL NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREKRŐL SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT NYILATKOZAT NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT ESZKÖZÖKRŐL ÉS BERENDEZÉSEKRŐL NYILATKOZAT AZ ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL NYILATKOZAT A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL JEGYZÉKEK MUNKASZERVEZET VÁLLALKOZÓI JAVASLAT

3 AJÁNLATI FELHÍVÁS 1

4 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: AK18557 b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: Kbt. 6. (1) b) c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárás d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt ára: e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: Kötelező g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését: i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése: Egyéb közlemény: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [x] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió 1

5 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nagytőke Község Önkormányzat Postai cím: Széchenyi tér 6 Város/Község Nagytőke Postai irányítószám: 6612 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Dr. Kerekes Valéria [email protected] Telefon: Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információ a következő címen szerezhető be: [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [ ] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [ ] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: [ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) [x] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA [ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató [x] Regionális/helyi szintű [ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK [ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 2

6 [ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem [ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás [ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás [ ] Gazdasági és pénzügyek [x] Egyéb (nevezze meg): Helyi Önkormányzat [ ] Egészségügy I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK [ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [ ] Vasúti szolgáltatások [ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások [ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [ ] Kikötői tevékenységek [ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése [ ] Repülőtéri tevékenységek [ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Postai szolgáltatások I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) [x] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés 3

7 [ ] Kivitelezés [x] Tervezés és kivitelezés [ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően [ ] Építési koncesszió A teljesítés helye: [ ] Adásvétel [ ] Lízing [ ] Bérlet [ ] Részletvétel [ ] Ezek kombinációja Nagytőke község közigazgatási területe és kapcsolódó területek NUTS-kód: HU333 Szolgáltatási kategória száma: (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) [ ] Szolgáltatási koncesszió II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk [x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul [ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul [ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) [ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma VAGY (adott esetben) maximális létszáma [ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban: Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet. A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): 4

8 II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója a KEOP-1.3.0/ számú projekt keretében FIDIC Sárga szerződéses rendszer feltételei szerint II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy További tárgy(ak) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): [ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [x] igen [ ] nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Vízhálózati gerincvezeték cseréje 4683 fm Vízhálózati gerincvezeték nyomáspróbája és fertőtlenítése 4683 fm Vízhálózati bekötővezeték cseréje (vízóráig) 152 db Földfeletti tűzcsapok cseréje 10 db Mechanikai tisztítás elvégzéséhez mosató és tolózár aknák készítése 12 db 50 m3-es magastározó szerelvényeinek cseréje 1 db 50 m3-es magastározó tartó szerkezetének festése 1 db 50 m3-es magastározó fertőtlenítése 1 db digitális megvalósulási terv elkészítése 1 pld, papír alapú 3 pld A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. A Vállalkozónak az ajánlati tervet úgy kell elkészítenie, hogy az nem tartalmazhat a KEOP-1.3.0/09-11 ivóvízminőség-javítás pályázati konstrukció ( szerinti el nem számolható költséget. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy tartalékkeret nem áll rendelkezésre. Tájékoztatja Ajánlatkérő ajánlattevőket, hogy párhuzamosan FIDIC Sárga Könyv alapján ivóvízminőség-javító beruházás zajlik. A tisztított ivóvíz átadás-átvételi pontját a nyertes ajánlattevőnek az ivóvízminőség-javító programra kiírt 5

9 közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződéskötést követően kell egyeztetnie, más műszaki határ a feladatokban nincsen. A jelen eljárásban nyertes ajánlattevő az ivóvízminőség javító program próbaüzemének előfeltétele a jelen eljárásban elvégzendő munka befejezése, így amennyiben jelen eljárásban nyertes ajánlattevő hibájából a próbaüzem nem kezdhető meg határidőben mely forrásvesztéshez is vezethet minden polgári jogi felelősség a nyertes ajánlattevőt terheli. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén)a vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés 2014/05/01 (év/hó/nap) Befejezés 2015/02/15 (év/hó/nap) III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK 6

10 III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér: mértéke az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 0,5 %-a/késedelmes naptári nap, de ennek teljes összege legfeljebb az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 15 %-a. Jótállás: az ajánlatban vállalt mértékben, de minimum 24 hónap. Teljesítési biztosíték: mértéke az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5 %-a, a Kbt (4)bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt (6) elkezdésének a) pontjában meghatározott módon. Jólteljesítési biztosíték: mértéke az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5 %-a, a Kbt (4) bekezdése szerinti határidőig kell teljesíteni a Kbt (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon. Előleg-visszafizetési biztosíték: Mértéke maximum a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő, legfeljebb 20% mértékű (amennyiben ajánlattevőként szerződő fél előleget kíván igénybe venni). A 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 57/A. -a alapján a nyertes ajánlattevőnek a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott módon, legkésőbb az előlegbekérő levél benyújtásának időpontjáig rendelkezésére kell bocsátania és a dokumentációban meghatározott határidőig érvényességét fenn kell tartania. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben) A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződést a KEOP-1.3.0/ számú projekt keretében kerül finanszírozásra. Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet. Fizetési feltételek: Ajánlatkérő a nettó egyösszegű ajánlati ár 30 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, feltétel nélküli előleg-visszafizetési biztosíték ellenében a nyertes ajánlattevő számára. A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 4 részszámla (ideértve a végszámlát is) az igazolt teljesítést követően nyújtható be 25%- os 60%-os és 90%-os készültségi foknál. A részszámlák minimális értéke - egyenként - nem lehet kisebb, mint az ajánlati ár nettó értékének 25 %-a. Az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb az ajánlati ár nettó értékének 70 %-nál, a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. (5) bekezdésének alapján. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, valamint a vízjogi üzemeltetési engedély módosításához szükséges dokumentáció elkészítése, A kifizetés során a Kbt (2) - (6) bekezdése, a 131., valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. szakasza, alvállalkozó igénybe vétele hiányában pedig a Ptk. 292/B. (1) (2) bekezdése irányadó, Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben 7

11 meghatározott szállítói finanszírozás szabályai szerint számol el, Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózásrendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. hatálya alá esik. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel a 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben meghatározott szállítói finanszírozás szabályai szerint számol el, Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózásrendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. hatálya alá esik. Az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenszolgáltatást a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. (1) bekezdése alapján fizeti ki, attól függően, hogy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz-e igénybe. Csak a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák kerülnek kifizetésre. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 89, %-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 10, %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől gazdasági társaság alapítását nem követeli meg. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet - ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-f), h)- k) pontokban foglalt kizáró feltételek valamelyike, - ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 56. (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel,- ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-f) pontokban foglalt kizáró feltételek valamelyike. A Kbt. 56. (1)-(2) szerinti kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia (Kbt (1) 8

12 bekezdés, illetve Kormányrendelet 12. alapján). Az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. (3) bekezdés, illetve a Kormányrendelet 12. alapján 10. szerint). A Kbt. 57. szerint előírt kizáró feltételek fenn nem állásának igazolására a Kbt. 58. (2) bekezdés szerint a Kormányrendelet 3. és 12. alapján 10. -ban meghatározottak szerinti igazoló dokumentumokat kell tartalmaznia az ajánlatnak. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1.) A Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, valamennyi számlaszámára vonatkozó, a felhívás megjelenését követően kiállított nyilatkozata az alábbi tartalommal: a bankszámla száma, a számla technikai jellegű számla-e vagy sem, a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját, volt-e sorban állás a vizsgált időszakban, ha igen hány napig van-e bírósági végrehajtási eljárás folyamatban. Amennyiben az ajánlattevő a hirdetmény feladását megelőző egy évnél később jött létre, vagy kezdte meg tevékenységét, úgy alkalmassága alátámasztására a létrejöttének időpontjától kiállított igazolást kell csatolnia. P.2.) A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásának napját megelőző két lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármely pénzügyi intézménynél vezetett nem technikai jellegű folyószámláján, a hirdetmény feladásától visszafelé számított 24 hónapban 10 napot meghaladó sorban állás mutatkozott, vagy bármely számlával szemben az igazolás kiállításakor bírósági végrehajtás van folyamatban. p.2.) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a mérleg szerinti eredménye a felhívás feladásának napját megelőző két lezárt üzleti év bármelyikében negatív. Amennyiben az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (ivóvíz hálózatrekonstrukció) származó nettó árbevétele nem éri el a ,- forintot. P.3.) Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb három üzleti év átlagában nem éri el a 60 millió Ft-ot, valamint amennyiben a közbeszerzés tárgyából származó (ivóvíz hálózatrekonstrukció) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a felhívás megküldésének napját megelőző három üzleti év átlagában nem éri el a 60 millió 9

13 kiegészítő melléklet nélkül (ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ft-ot. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozat benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges, csupán arról kell nyilatkozni, hogy a beszámoló elektronikusan megtekinthető. Ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban meghatározott értéket. P.3.) A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb három üzleti év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás megküldésének napját megelőző 10

14 három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek teljes nettó árbevétele, illetve ugyanezen időszakban közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele számtani átlagának kell elérnie az előírt összegeket (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve). III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1.) A Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónap teljesített és átadásátvétellel lezárult belterületi legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. (5) és (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik felet, a megépített létesítmény megnevezését, az elvégzett munkák felsorolását, az ellenszolgáltatás nettó összegét és a saját teljesítés értékét forintban, vagy %-ban a teljesítés idejét és helyét, a szerződést kötő másik fél nevét, címét, nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. A csatolt igazolás(oka)t olyan tartalommal szükséges benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy az ajánlattevő megfelel-e az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek! A cégszerű nyilatkozatban szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimumkövetelmény(ek) tekintetében kívánja felhasználni. Közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás esetén ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban összességében: a) legalább egy műszaki átadás átvétellel lezárt - üzemelés közben végrehajtott - ivóvízhálózat rekonstrukciós munka, mely legalább fm gerincvezeték cserét tartalmazott és a szerződés legalább nettó ,- Ft ellenértékű volt. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik. M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább a munkák megvalósításához szükséges - üzemképes, tehát a teljesítésre alkalmas állapotú, műszaki vizsgával rendelkező - alábbi eszközökkel, berendezésekkel, illetőleg műszaki felszereltséggel: Legalább 2 db árokásó-rakodó géppel, melynek üzemi tömege legalább 7 tonna. Legalább 2 db mini kotró gép, melynek saját tömege legalább 5200 kg. Legalább 2 db. döngölő békával Legalább 1 db padkahengerrel Legalább 1 db szintező műszerrel Legalább 1 db Csőlézerrel Legalább 1 db aszfaltvágóval Legalább 2 db. bontókalapáccsal Legalább 2 db tokos hegesztőgéppel Legalább 2 db talajfúró gépel Legalább 1 db nyomáspróba szivattyúval. M.3.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem 11

15 történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 306/2011. (XII.23.) korm. rendelet 10. (2) bekezdése alapján a referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. A csatolt igazolás(oka)t olyan tartalommal szükséges benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy az ajánlattevő megfelel-e az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek! A cégszerű nyilatkozatban szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimumkövetelmény(ek) tekintetében kívánja felhasználni. M.2.) M.2.) A Kbt. 55. (1) bekezdésének b) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg a műszaki felszereltség leírása cégszerűen aláírt nyilatkozattal, a műszaki alkalmasságot alátámasztó irat másolatával, legalább az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapításához szükséges tartalommal. M.3.) A Kbt. 55. (1) bekezdésének a) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésének e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek különösen a minőségellenőrzésért felelősök megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével. A felsőfokú végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmagyakorlási jogosultság - amennyiben a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a regisztrációt igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával (vagy a jogosultságnak a szerződéskötés időpontjára történő megszerzésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozattal), a rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel: Legalább 1 fő olyan szakember, aki alkalmas arra, hogy a szerződéskötésig a Magyar Mérnöki Kamaránál az A kategóriás VZ/A - Vízi létesítmények építése, szerelése korlátozás nélkül, Felelős műszaki vezető - felelős műszaki vezetői jogosultságot megszerezze. Legalább 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkezik, legalább 3 év a közbeszerzés tárgyának ivóvízhálózat rekonstrukció megfelelő gyakorlattal, illetve projektvezetési tapasztalattal. Legalább két fő minősített hegesztővel, akiknek rendelkeznek MSZ EN és a 15/2012 MHtE rendelet szerinti minősítéssel. Legalább 2 fő vízvezeték szerelő szakmunkással, akik legalább 3 év közbeszerzés tárgyának ivóvízhálózat rekonstrukció megfelelő gyakorlattal rendelkeznek. M.4.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik ISO szerinti, a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi rendszer tanúsítvánnyal bármely nemzetközi rendszerben akkreditálva, vagy a Kr. 17. (3) bekezdése szerinti, ezzel egyenértékű dokumentummal. 12

16 szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Amennyiben a Kbt. 36. (5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást. M.4.) A 310/ (2) f) pontja alapján azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, a vonatkozó tanúsítvány benyújtásával, amelyet az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem A szerződés a Kbt (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem (Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét [ ] igen [ ] nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: 13

17 [x] Nyílt [ ] Meghívásos [ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: [ ] Versenypárbeszéd [ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: [ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos [ ] Nyílt [ ] Meghívásos [ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos [ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) [ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY [x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 14

18 Részszempont Súlyszám 1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Vállalt jótállás időtartama (év) Előteljesítés mértéke (nap) 10 IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) [ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) [ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2014/04/02 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: 15

19 IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2014/04/02 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) Dátum: (év/hó/nap) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók [ ] Az EU bármely hivatalos nyelve [ ] Az EU következő hivatalos nyelve(i): [ ] Egyéb: [x] Magyar IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) -ig (év /hó/nap ) VAGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei Dátum: 2014/04/02 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 Hely: Kádár Balázs Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Báthory utca 7. (26-os kapucsengő) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ] nem (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62. (2) bekezdése szerinti személyek. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem (Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 16

20 V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [x] igen [ ] nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: KEOP-1.3.0/ ivóvízminőség-javítása V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos) V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A dokumentáció átvehető az ajánlatkérő címen, személyesen, vagy meghatalmazott útján az ajánlattételi határidő lejártáig munkanapokon óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlattételi határidőig, vagy letölthető az ajánlatkérő című honlapjáról. Ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak át kell vennie, vagy le kell töltenie. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi dokumentációba való iratbetekintés lehetőségét minden érdeklődő számára biztosítja a székhelyén, előre egyeztetett időpontban, hétköznapokon óra között. V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: mindhárom részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (KÉ évi 61. szám; június. 1.) III.A.1.a) pontja szerinti arányosítás, a Közbeszerzési Hatóság útmutatója figyelembevételével, a dokumentációban meghatározottak szerint. Amennyiben két, vagy több ajánlat a bírálati módszer alapján azonos pontszámot ér el, az Ajánlatkérő a Kbt. 72. (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg a nyertes ajánlattevőt. V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak [x] igen [ ] nem Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) 17

21 megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: III.2.2.) P1, P2, P3, III.2.3.) M/1, M/2, M/3., M/4. V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [x] igen [ ] nem V.4) Egyéb információk: 1) Az ajánlatot írásban, 1 példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges. A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson " Nagytőke vízhálózat rendszerének rekonstrukciója FIDIC Sárga könyves szerződéses feltételrendszer szerint, illetve "Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!" megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire egyebekben a dokumentáció előírásait kell alkalmazni. 2) Ajánlattevőnek a Kbt. 40. (1) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) 3) Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 4) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. (3) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 5) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (Megállapodás közös ajánlattételről), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 25. (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 18

22 6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció és a Kbt. előír. 8) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja. Az Ajánlatkérő nem rendel el hiánypótlást abban az esetben, ha a hiánypótlást olyan gazdasági szereplőre tekintettel kellene kiírni, amelyet az Ajánlattevő a hiánypótlás során vont be az eljárásba. (Kbt. 67. (5) bek) 9) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 60. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 10) Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 11) A Kbt. 54. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon és nyilatkozzon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat. 12) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, valamint a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az irányadóak. 13) A jelen felhívásban előírt biztosíték(ok) Kbt (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell. 14.) Ajánlattevők kötelesek az ajánlati dokumentáció részét képező az egyösszegű átalányáras ajánlatukat megalapozó - árazott költségvetést, ajánlatuk részeként csatolni. 15.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. 16.) Ajánlattevő köteles minden, a kivitelezéshez szükséges munkát szerepeltetni az ajánlatában. 17.) Ajánlatkérő a Kbt. 94. (3) bekezdésének b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. 18.) Az ajánlattevő köteles ajánlatához részletes megvalósítási ütemtervet, fizetési ütemtervet csatolni. Az ütemterveket az Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel kéri becsatolni, amelyet a nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötést követően folyamatosan aktualizálni.. 19.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. -a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, s kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik 19

23 személynek okozott dologi és személyi károkra. A Szerződés megkötésekor köteles a nyertes ajánlattevő az ajánlati ár nettó legalább 10 (tíz) %-a értékben (kártérítési limit) biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását jelen munkára kiterjeszteni. A biztosításnak fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra. 20.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok és egyéb szellemi alkotások korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Ajánlatkérő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Ajánlatkérő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is. Ha a projektet (kivitelezést) Ajánlatkérő bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás felhasználásának jogát Ajánlatkérő Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre ruházza át. Támogató neve és címe: 21.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező tervek, tanulmányok és egyéb szellemi alkotások korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Ajánlatkérő külön ellenszolgáltatás nélkül szerzi meg. Ajánlatkérő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült mű/alkotás átdolgozására is. Ha a projektet (kivitelezést) Ajánlatkérő bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső mű/alkotás felhasználásának jogát Ajánlatkérő Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre ruházza át. 22.) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást. 23.) Az ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít március 17. napján 8:00 órától. 24.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 40. (3) és (4) bekezdésében foglaltakra és felhívja figyelmüket arra, hogy a támogatási szerződés és annak a kérelem szerinti módosításának jóvhagyása a megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele. V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2014/03/12 (év/hó/nap) A. MELLÉKLET TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐ BE Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Fax: 20

24 Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: Címzett: Fax: Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Kádár Balázs Ügyvédi Iroda Postai cím: Báthori utca 7. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Kádár Balázs [email protected] Telefon: Fax: Internetcím (URL): IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI Hivatalos név: Postai cím: Város/Község Postai irányítószám: Ország: (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)

25 22

26 1. KÖTET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 23

27 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 A Nagytőke Község Önkormányzata (továbbiakban Ajánlatkérő) Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója a KEOP / számú projekt keretében FIDIC Sárga szerződéses rendszer feltételei szerint elnevezésű szerződésre ezúton kér ajánlatokat. Jelen Dokumentáció nem mindenben ismétli meg az Ajánlati Felhívásban foglaltakat, a Dokumentáció az Ajánlati Felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlati Felhívás és a Dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául. A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban megadott műszaki előírásoknak. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek. 1.2 Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. 1.3 Az Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára az építési munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat. Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt építési munkák céljára. 1.4 A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. 2. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE 2.1 Elvégzendő munkák 24

28 Vízhálózati gerincvezeték cseréje 4683 fm Vízhálózati gerincvezeték nyomáspróbája és fertőtlenítése 4683 fm Vízhálózati bekötővezeték cseréje (vízóráig) 152 db Földfeletti tűzcsapok cseréje 10 db Mechanikai tisztítás elvégzéséhez mosató és tolózár aknák készítése 12 db 50 m3-es magastározó szerelvényeinek cseréje 1 db 50 m3-es magastározó tartó szerkezetének festése 1 db 50 m3-es magastározó fertőtlenítése 1 db digitális megvalósulási terv elkészítése 1 pld, papír alapú 3 pld A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy tartalékkeret nem áll rendelkezésre. Tájékoztatja Ajánlatkérő ajánlattevőket, hogy párhuzamosan FIDIC Sárga Könyv alapján ivóvízminőség-javító beruházás zajlik. A tisztított ivóvíz átadásátvételi pontját a nyertes ajánlattevőnek az ivóvízminőség-javító programra kiírt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével a szerződéskötést követően kell egyeztetnie, más műszaki határ a feladatokban nincsen. A jelen eljárásban nyertes ajánlattevő az ivóvízminőség javító program próbaüzemének előfeltétele a jelen eljárásban elvégzendő munka befejezése, így amennyiben jelen eljárásban nyertes ajánlattevő hibájából a próbaüzem nem kezdhető meg határidőben mely forrásvesztéshez is vezethet minden polgári jogi felelősség a nyertes ajánlattevőt terheli. A munkákra vonatkozó részletes műszaki információkat a Dokumentáció 3. kötete tartalmazza. 2.2 Pénzügyi fedezet Az építési munkák fedezetét az ajánlati felhívás III.1.2. pontjában meghatározott módon biztosítják. 3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike vásárolja meg a dokumentációt. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 74. (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek: a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését; 25

29 b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését; c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében; d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy az előleg igénylését követően a kifizetés megtörténhet; e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 4. HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KONZULTÁCIÓ Az ajánlattételi időszakban az Ajánlatkérő az érdeklődők részére helyszíni bejárást tart annak érdekében, hogy Ajánlatukat a helyi viszonyok pontos ismeretében tehessék meg. A helyszíni bejárás időpontja és helye: az Ajánlati Felhívásban megadottak szerint. A részvétel költségeit (beleértve a helyszínre való kijutást) az Ajánlattevők maguk viselik. A helyszíni bejáráson való részvétel minden Ajánlattevő saját felelőssége. A helyszíni bejárás célja az építés helyszínének megismerése. A helyszíni bejárásról, amely a Kbt. 45. (7) bekezdésének megfelelően konzultációnak minősül, az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a helyszíni bejárás napjától számított 5 napon belül megküld valamennyi ajánlattevőnek, valamint az ajánlattevők számára egyben hozzáférhetővé teszi. 26

30 B. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 5. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 5.1 Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következő részekből áll: 1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK Útmutató az ajánlattevőknek Mellékletek: Minősítési formanyomtatványok Jegyzék 2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Szerződéses megállapodás Általános feltételek Különös feltételek 3. KÖTET: MEGRENDELŐ KÖVETLEMÉNYEI Megrendelő követelményei Melléklet: Az ajánlattevő számára kötelező tervek, amelyektől vállalkozói javaslatában (tanulmány előterv) a FIDIC Sárga könyv szerződéses feltételei szerint térhet el. 4. KÖTET EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR 5. KÖTET INDIKATÍV TERVDOKUMENTÁCIÓ Az indikatív tervektől az ajánlattevő vállalkozói javaslatában eltérhet. Az Indikatív tervdokumentáció (5. kötet), illetve az attól történő eltérés a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. 5.2 Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét, mennyiségi jellemzőit vagy az építési munka megvalósítását abban az esetben, ha az Ajánlat elfogadást nyer. 6. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 6.1 A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg, írásban telefax útján a dokumentáció megvásárlása során feltüntetett telefaxszámra. A kiegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősül, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást telefax útján megkapta. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén. 27

31 6.2 A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre. 6.3 Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak. C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Ajánlati Felhívás és az Ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 8. UTASÍTÁSOK A JEGYZÉKEK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés részét fogják képezni a mellékletben felsorolt és az ajánlattevő által az alábbi utasításoknak megfelelően elkészítendő jegyzékek. 3. jegyzék: Vállalkozói javaslat Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek figyelembevételével kell megtennie. Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az Indikatív tervdokumentáció (5. kötet) által meghatározott, illetve az attól eltérő műszaki megoldás a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén az ajánlattevő a dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói javaslatként ajánlatába. A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési szerződés teljesítése során ilyen indokkal az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű ajánlati árat meghaladó költsége kifizetését Ajánlattevő nem követelheti. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot. 28

32 9. AZ AJÁNLAT NYELVE Az Ajánlattevő által kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar. 10. KÖTELEZŐ TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE 10.1 A Kbt. 49. (2) bekezdése szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza. Tartalomjegyzék Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva Felolvasólap (1 sz. minősítési formanyomtatvány) Ajánlati nyilatkozat (2. sz. minősítési formanyomtatvány) Ajánlati nyilatkozat függeléke (2. sz. minősítési formanyomtatvány) Oldalszám Igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok Cégkivonat Az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben a cég valamely adata módosítás alatt van) Aláírási címpéldány(ok) Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat. Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó. Közjegyző által hitelesített eredeti példány vagy egyszerű másolat. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos megállapodása Magyarországon letelepedett Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében Ajánlattevő nyilatkozata (5. sz. minősítési formanyomtatvány) a Kbt. 56. (1) bekezdés a-f), h-k) pontjaiban, valamint az 57. (1) 29

33 bekezdés a)-c) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében, valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. (1) bekezdésében és az 57. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Az 57. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható. Közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat. Az alvállalkozóra és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat és a saját nyilatkozatuk eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat formájában is benyújtható. Ajánlattevő nyilatkozata (6. sz. minősítési formanyomtatvány) a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjában, valamint az 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok tekintetében. Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat Adóhatóság igazolása vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja tekintetében Eredeti vagy egyszerű másolat Vámhatóság igazolása vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása, amennyiben nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja tekintetében Eredeti vagy egyszerű másolat Hatósági erkölcsi bizonyítvány természetes személy esetén a Kbt. 56.(1) bekezdés h) pontja tekintetében Eredeti vagy egyszerű másolat Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplésről igazolás Eredeti vagy egyszerű másolat Oldalszám 30

34 Oldalszám Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében Ajánlattevő nyilatkozata (7. sz. minősítési formanyomtatvány) a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-e), f), h), i), kb) pontjaiban, valamint az 57. (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok tekintetében (amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki ezen kizáró okok tekintetében kivonatot vagy igazolást), valamint abban a tekintetben, hogy az alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. (1) bekezdésében és az 57. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Az 57. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata is benyújtható. Közjegyző vagy az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet által hitelesített eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat. Az alvállalkozóra és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat és a saját nyilatkozatuk eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat formájában is benyújtható. Ajánlattevő nyilatkozata (8. sz. minősítési formanyomtatvány) a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjában, az 56. (2) bekezdésében, valamint az 57. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok tekintetében. Eredeti nyilatkozat vagy hiteles másolat Adóhatóság igazolása vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja tekintetében Eredeti vagy egyszerű másolat Vámhatóság igazolása vagy az érintett ország illetékes hatóságának igazolása a Kbt. 56. (1) bekezdés e) pontja tekintetében Eredeti vagy egyszerű másolat Engedély vagy jogosítvány másolata, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás a Kbt. 57. (1) e) pontja tekintetében Eredeti vagy egyszerű másolat Hatósági erkölcsi bizonyítvány természetes személy esetén a Kbt. 56.(1) bekezdés h) pontja tekintetében Eredeti vagy egyszerű másolat 31

35 Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására Az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézetétől származó, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, valamennyi számlaszámára vonatkozó, a felhívás megjelenését követően kiállított nyilatkozat Éves beszámolók Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 14. (1) bekezdés b) pontja tekintetében, amennyiben az ott leírtaknak megfelelően szükséges. Nyilatkozat (9. sz. minősítési formanyomtatvány) A nettó árbevételről az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint a Kr. 14. (1) bekezdés c) pontja tekintetében. Oldalszám Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolására Nyilatkozat, illetve igazolások (10. sz. minősítési formanyomtatvány) a Kr. 15. (2) a) tekintetében a 16. (3) bekezdése szerint Nyilatkozat (11. sz. minősítési formanyomtatvány) a Kr. 15. (2) bekezdés e) pontja tekintetében Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat (12. sz. minősítési formanyomtatvány) Igazolás a felelős műszaki vezetői/tervezői névjegyzékbe való felvételről Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt eszközökről és berendezésekről (14. sz. minősítési formanyomtatvány) a Kr. 15. (2) bekezdés b) pontja tekintetében Nyilatkozat a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírására a Kr. 15. (2) bekezdés f) pontja tekintetében A Kbt. 55. (5) bekezdésének alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata (15. sz. minősítési formanyomtatvány) Egyéb dokumentumok Vállalkozó javaslata (tanulmány előterve) 3. számú jegyzék szerint Egyösszegű Ajánlati Ár kötet kitöltve 32

36 10.2 Az ajánlatban a minőségi formanyomtatványok és jegyzékek tekintetében a mintákkal tartalmilag egyező dokumentumokat kell benyújtani Ajánlattevő köteles az Ajánlati dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő Ajánlatot benyújtani. 11. AZ EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (SZERZŐDÉSES ÁR) ÉS A SZERZŐDÉS ELFOGADOTT VÉGÖSSZEGE 11.1 A Szerződés Elfogadott Végösszege az Egyösszegű Ajánlati Ár. Az Egyösszegű Ajánlati Árat (Szerződéses Ár) úgy kell tekinteni, hogy az, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott építési munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök a tartalékkeret terhére rendel el Változtatást (FIDIC 13.) vagy hagy jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 20.1) a Megrendelőnek - a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv.-re figyelemmel - adott hozzájárulásával Az Egyösszegű Ajánlati Árat forintban kell megadni Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek. Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat, valamint az infláció mértékét a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. 12. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem köt ki. 13. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT Többváltozatú ajánlat nem adható. 14. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA 14.1 A minősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tölteni, szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozik az Ajánlattevőre, akkor az Ajánlati dokumentáció Kötelező tartalomjegyzékében az oldalszám helyén az alábbi szöveget kérjük feltüntetni: Nem vonatkozik (ránk) A minősítési formanyomtatványok aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak megfelel Az Ajánlattevőnek egy eredeti és egy elektronikus (pdf formátumú) a papír alapúval mindenben megegyező példányban kell elkészítenie az ajánlatot. Amennyiben bármilyen eltérés lenne közöttük, az eredeti papír alapú példány az irányadó. 33

37 15. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE 15.1 A nem elektronikusan benyújtott Ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani. Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni Ajánlat Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárása megkezdése előtt! 15.2 Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot érvénytelenné minősítik. 16. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE 16.1 Az Ajánlatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani az Ajánlati felhívásban megadott időpontig az ott megadott címre. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat az Ajánlattevő viseli Az Ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az Ajánlatkérő által kinevezett személy ír alá. 17. Formai követelmények 17.1 Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban Amennyiben az ajánlat egy példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell, hogy az az eredeti vagy valamely másolati példány része. Ez esetben a másolati példányokat sorszámmal (1., 2., 3.) kell ellátni Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A kért darabszámú ajánlatot együttesen kell becsomagolni. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket: - az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak, - egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek, - a csomagolás külső felületén megjelöltek legyenek a következő pontban felsorolt adatok. 34

38 17.5 Az ajánlatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: - az ajánlatkérő nevét, címét; - az ajánlattevő nevét, címét;- a következő feliratot: AJÁNLAT - Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója ; - a következő feliratot: Nem bontható fel az ajánlatbontási ülés kezdete előtt! 17.6 Az ajánlatban szerepelnie kell a dokumentáció átvételét igazoló iratnak, valamint a kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatnak. D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 18. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL Az Ajánlatkérő az Ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel az Ajánlati felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. (2) bekezdés rendelkezése értelmében részt vehet az ajánlatkérő, az ajánlattevők, az általuk meghívott személyek, valamint a Kbt. 62. (2) bekezdése alapján a közreműködő szervezet (EK) képviselői, valamint a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja (KFF) képviselői. 19. KAPCSOLATTARTÁS Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a kizárólag a nyilatkozat eredeti példányának kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni. Az ajánlatkérő részére az egész eljárás folyamán megküldésre kerülő valamennyi dokumentumot kizárólag postai úton vagy személyesen kell eljuttatni. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére küldött bármilyen üzenet, dokumentum csak akkor tekinthető az ajánlatkérő részére joghatályosan kézbesítettnek, ha postai úton megküldött vagy személyesen átadott dokumentumok eredeti példányát az ajánlatkérő kézhez kapja. Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére az előírt módon megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha: a dokumentum: - az ajánlattevő kapcsolattartójának; vagy 35

39 - az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy - közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy - az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére. 20. TÁJÉKOZTATÁS Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Tel.: Fax: Honlap: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF ) Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf Tel.: Fax: Honlap: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 13. Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 Tel.: Fax: Honlap: 36

40 MELLÉKLETEK 37

41 MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK 38

42 TP PT Közös 1. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Felolvasólap 1. Ajánlattevő neve 1P: Kapcsolattartó neve: Ajánlattevő címe: Ajánlattevő telefonszáma: Ajánlattevő telefaxszáma: 2. Az ajánlat tárgya: Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója 3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: Az ajánlattevő által ajánlott egyösszegű ajánlati ár: Ft, azaz forint Vállalt időtartama (év): jótállás év Előteljesítés (nap): mértéke. nap Kelt: cégszerű aláírás 1 ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát. 39

43 2. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Ajánlati nyilatkozat Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : 1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi összeg erejéig szerződésszerűen teljesítjük: Egyösszegű Ajánlati Ár: Ft Ft, azaz forint 2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. 6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül. 40

44 7. Nyilatkozunk a Kbt. 40. (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe venni: A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozóval fog szerződést kötni 8. Nyilatkozunk a Kbt. 40. (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, feltüntetve az alvállalkozók mellett a közbeszerzés tárgyának azon részét is, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó közreműködik: A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben szerződést fog kötni A teljesítés aránya (%) 9. Nyilatkozunk a Kbt. 55. (5) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni: Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik 10. Nyilatkozunk a Kbt. 60. (5) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak 2 minősül. 11. Nyilatkozunk a Kbt a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 12. Kijelentjük, hogy az ajánlati nyilatkozat függeléke az ajánlati nyilatkozatunk részét képezi. 2 A nem kívánt szöveg törlendő! 41

45 Kelt: cégszerű aláírás Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni. Ajánlati nyilatkozat függeléke Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója 42

46 Projekt kód: Alcikkely (Szerződéses Feltételek) Megnevezés: Alcikkely: Adat: Megrendelő megnevezése és címe Vállalkozó megnevezése és címe Mérnök megnevezése és címe és és és 1.3 Nagytőke Község Önkormányzata 6612 Nagytőke, Széchenyi tér 6. * Fejes Péter 6800 Hódmezővásárhely, Városház utca 2. Megvalósítás időtartama február 15* nap Jótállási időszak * hónap Elektronikus rendszerei kommunikáció 1.3 telefax, Mértékadó jog 1.4 A Magyarország területén érvényben lévő jogszabályok Mértékadó nyelv 1.4 magyar Kommunikáció nyelve 1.4 Magyar A Teljesítési Biztosíték összege 4.2 A Szerződéses Ár 5 %-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződéses Ár fizetendő Rendes munkaidő 6.5 A munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével Az előre nem látható hibák, mulasztások és hiányosságok értesítésének időszaka a Megrendelő Követelményeibenl Késedelmi kötbér mértéke Teljesítési biztosíték: Jólteljesítési biztosíték: Meghiúsulási kötbér: Előleg-visszafizetési biztosíték: nap 8.7 és (b) A Szerződéses Ár 0,5 %-a naponta az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5 %-a; az egyösszegű ajánlati ár nettó értékének 5 %-a; az egyösszegű ajánlati ár nettó 43

47 Megnevezés: Alcikkely: Adat: értékének 30%-a; Késedelmi kötbér összegének felső határa a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő, legfeljebb 20% mértékű 8.7 A Szerződéses Ár 15 %-a Az Előleg teljes mértéke 14.2 A Szerződéses Árra eső elszámolható költség maximum 30%-a olyan pénznemben, ahogyan a Szerződés Elfogadott Végösszege fizetendő Levonások mértéke 14.2(b) Az igénybe vett előleg %-os mértékének megfelelő % Szállításra útnak indított kifizetendő Berendezések és Anyagok (14.5 Alcikkely alkalmazása esetén) Helyszínre való leszállításkor kifizetendő Berendezések és Anyagok (14.5 Alcikkely alkalmazása esetén) Közbenső kimutatások minimális értéke 14.5(b) 14.5(c) (felsorolás) (felsorolsá) A Szerződéses Ár 10 %-a Kifizetés pénzneme magyar forint Biztosítás benyújtásának határidejei: (a) a biztosítás megkötésének igazolása (b) a vonatkozó kötvények Harmadik fél biztosítás minimális összege Döntőbizottság tagjainak száma fő Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul) A szerződéskötés időpontjában 28 nap a szerződés hatályba lépésétől 18.3 legalább 100 millió forint káreseményenként és legalább 150 millió forint évente, legalább 200 millió Ft mértékű, projekthez kötött tervezői (technológiai) felelősségbiztosítás 20.3 Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének (TMSZ) elnöke (Ha Szakaszok vannak) A Szakaszok meghatározása 44

48 Meghatározás ( Alcikkely) Megvalósítás időtartama ( Alcikkely) Késedelmi kötbér napi mértéke (8.7. Alcikkely) * Az Ajánlattevő tölti ki. A Megvalósítás időtartama és a Jótállási időszak esetében csak akkor, ha ezek részszempontok. Kelt: cégszerű aláírás 3. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY 45

49 4. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Biztosító által kiállított kötelezvény formanyomtatványa Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója Projekt kód Ajánlati biztosíték Kötelezvény Ajánlatkérő neve, címe Alulírott (biztosító neve, címe) kinyilvánítjuk, hogy tudomásunk van arról, hogy a (ajánlattevő neve) (ajánlattevő székhelye) /továbbiakban: Megbízó/ a építési munkáinak megvalósítására vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat) benyújtja az Önök részére. Az Ajánlat elfogadása esetén Megbízó köteles Önökkel a megkívánt formában a vállalkozási szerződést aláírni. Megbízónknak ajánlati kötöttsége biztosítására Ft, azaz forint összegről szóló, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt kell adnia az Önök részére. A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztosító (székhely: ) /továbbiakban: Biztosító/ visszavonhatatlan készfizető kezességi kötelezettséget vállalunk arra, hogy Ft, azaz forint összeget meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül, közvetlenül az első írásbeli felszólításukra az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül Megbízónk, mi magunk vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben felszólításukban kijelentik, hogy az Ajánlati Biztosíték Önöket illeti meg. Igénybejelentésüket ezen kötelezvényre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által nekünk írásban megküldött felszólításnak megfelelően. Kelt: cégszerű aláírás 46

50 5. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Nyilatkozat kizáró okokról (Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában) Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: Kbt. 56. (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. - a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) h) a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében 47

51 meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%- ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. Kbt. 57. (1) bekezdés: a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 48

52 c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. (1) bekezdésében és az 57. (1) 3 bekezdésében meghatározott kizáró okok. Kelt: cégszerű aláírás 3 A Kbt. 57. (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatát az eljárásban megjelölt alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet is megteheti. 49

53 6. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Nyilatkozat kizáró okokról (Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában) Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem áll fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró ok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki: Kbt. 56. (1) bekezdés: kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosok neve és lakóhelye: - - Nyilatkozunk, hogy a fentiek társaságunk vonatkozásában nem relevánsak tekintettel arra, hogy társaságunk szabályozott tőzsdén jegyzett. (Aláhúzandó, amennyiben ajánlattevő így kíván nyilatkozni.) Nem áll fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró ok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki: Kbt. 56. (2) bekezdés: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. 50

54 A közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyekre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, amelyeket az alábbiakban nevezek meg: - - vonatkozóan a Kbt. 56. (2) bekezdése nem áll fenn. A több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik. A társulás tulajdonos társaságaira, amelyeket az alábbiakban nevezek meg: - - vonatkozóan a Kbt. 56. (1) bekezdés ka) pontja nem áll fenn. Nyilatkozunk, hogy a fentiek társaságunk vonatkozásában nem relevánsak tekintettel arra, hogy társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal nem rendelkezik jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. (Aláhúzandó, amennyiben ajánlattevő így kíván nyilatkozni.) Kelt: cégszerű aláírás 51

55 7. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Nyilatkozat kizáró okokról (Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg közjegyző vagy az illetékes bíróság, hatóság, kamara vagy szakmai szervezet által hitelesített nyilatkozat formájában) Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben foglalt kizáró okok, mely szerint nem lehet erőforrást nyújtó szervezet, aki: Kbt. 56. (1) bekezdés: a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. - a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, 52

56 feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%- ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, Kbt. 57. (1) bekezdés: a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti öt évnél nem régebben meghozott jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság öt évnél nem régebben jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. (1) bekezdésében és az 57. (1) 4 bekezdésében meghatározott kizáró okok. Kelt: 4 A Kbt. 57. (1) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatát az eljárásban megjelölt alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet is megteheti. 53

57 cégszerű aláírás 8.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Nyilatkozat kizáró okokról (Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában) Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: az alábbi nyilatkozatot tesszük: Nem áll fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró ok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki: Kbt. 56. (1) bekezdés: kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosok neve és lakóhelye: - - Nyilatkozunk, hogy a fentiek társaságunk vonatkozásában nem relevánsak tekintettel arra, hogy társaságunk szabályozott tőzsdén jegyzett. (Aláhúzandó, amennyiben ajánlattevő így kíván nyilatkozni.) Nem áll fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró ok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki: Kbt. 56. (2) bekezdés: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. A közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személyekre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, amelyeket az alábbiakban nevezek meg: - 54

58 - vonatkozóan a Kbt. 56. (2) bekezdése nem áll fenn. A több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik. A társulás tulajdonos társaságaira, amelyeket az alábbiakban nevezek meg: - - vonatkozóan a Kbt. 56. (1) bekezdés ka) pontja nem áll fenn. Nyilatkozunk, hogy a fentiek társaságunk vonatkozásában nem relevánsak tekintettel arra, hogy társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal nem rendelkezik jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. (Aláhúzandó, amennyiben ajánlattevő így kíván nyilatkozni.) Kelt: cégszerű aláírás 55

59 9.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója Alulírott (képviseli: ), mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet a közbeszerzési dokumentációban foglalt 5PT valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a teljes nettó árbevételünk (teljes forgalom) az utolsó 3 lezárt üzleti évben az alábbi összeg volt: Az utolsó 3 lezárt üzleti év 4. Átlag (( )/3): Teljes nettó árbevétel (forgalom) HUF Kelt: cégszerű aláírás 5 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek kell külön-külön benyújtania, amely hozzájárul az alkalmassági feltétel teljesítéséhez. 56

60 10. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Nyilatkozat korábbi teljesítésekről Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója Alulírott (képviseli: ) mint ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlati felhívás feladásának napjától számított elmúlt 60 hónapos időszakban teljesített, befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárult) tárgyú beruházásaink az alábbiak voltak: A szerződést kötő másik fél neve, címe, kapcsolattartó neve, telefonszáma Az ellenszolgáltatás összege, ezen belül a saját teljesítés értéke (nettó HUF) Teljesítés ideje, a teljesítés helye A megépített létesítmény megnevezése, az elvégzett munkák felsorolása A vonatkozó referenciaigazolás oldalszáma az ajánlatban Az ajánlattevő tekintetében {közös ajánlattétel esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló közös ajánlattevőkre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a táblázatban kell megadni}: A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet tekintetében {több ilyen szervezet esetén az alkalmassági feltétel teljesítéséhez hozzájáruló szervezetek tekintetében külön-külön kell ebben a táblázatban az adatokat megadni} Kelt: Ajánlattevő cégszerű aláírása 57

61 11. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója Alulírott (képviseli: ) mint ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi szakértőket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni: A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör 6 : Név: Képzettség, jogosultság: Az önéletrajz oldalszáma az ajánlatban Kelt: cégszerű aláírás 6 Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre vonatkozó része alapján kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre! 58

62 12. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör: Név: Születési idő: Állampolgárság: SZEMÉLYES ADATOK Mettől meddig (év) ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Intézmény megnevezése / Végzettség Mettől meddig (év) MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-tól, -ig) Ellátott funkciók, feladatok és beosztások ismertetése 59

63 NYELVISMERET (gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv) Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás Szakmai testületi tagság: Egyéb képességek: Szakértelem: Kijelentem, hogy mint a(z) ajánlattevő által ajánlott szakértő részt veszek a közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották. Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályoznák. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek Kelt: szakértő aláírása 60

64 13. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY (Törölve) 61

65 14. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt eszközökről és berendezésekről Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója Alulírott (képviseli: ) mint ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy rendelkezem a szerződés teljesítéséhez szükséges üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú alábbi eszközökkel és berendezésekkel: Az eszköz, berendezés megnevezése Rendelkezésre álló mennyiség Az eszköz, berendezés ajánlati felhívásban meghatározott jellemzője Tulajdon (T) vagy bérelt (B)* / és tulajdoni hányad * Az Ajánlattevőnek szerződést, vagy előszerződést kell csatolnia a bérbeadótól a kérdéses eszköz/berendezés bérbeadásáról, ha nincs a tulajdonában. Kelt: cégszerű aláírás 62

66 15. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Nyilatkozat az erőforrások rendelkezésre állásáról a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (Kbt.) 55. -ának (5) és (6) bekezdései alapján Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója Alulírott, melyet képvisel:, mint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi erőforrások az ajánlattevő rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt: [Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció szerint]. Továbbá a évi CVIII. törvény 55. -ának (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban nyilatkozom: Kelt: cégszerű aláírás 63

67 16. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról Nagytőke vízhálózat rendszerének hálózatrekonstrukciója Alulírott (képviseli: ) kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban.. számú, valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem. Kelt: cégszerű aláírás 64

68 JEGYZÉKEK 65

69 1. SZ. JEGYZÉK Munkaszervezet Alulírott (képviseli: ) mint ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és a műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az alábbi ábra szerint kívánom végrehajtani a szerződést és létrehozni az építési beruházás teljesítéséért felelős projektmenedzsment szervezetet: Kelt: cégszerű aláírás 66

70 2. SZ. JEGYZÉK Üzemeltetési anyag- és fenntartási paraméterekről táblázat és nyilatkozatok.sz. és című projekten belül..(létesítmény megnevezése) a. felhasznált elektromos energia mennyisége (kwh) Üzemév év év b. felhasznált vegyszerek költsége összesen(ft), ebből: - polielektrolit (1250 ft/kg) - vas-só oldat (25 ft/kg) - mészhidrát (35 ft/kg) - hipoklorit oldat 56 ft/kg) Fentiek összesen c. felhasznált földgáz mennyisége (mj) Az üzemeltetési anyag- és fenntartási paraméterek kalkulációja az alábbi peremfeltételek teljesülésére figyelemmel történt: a. a kevert mértékadó szennyvíz (nyers szennyvíz, csurgalékvíz, szippantott szennyvíz együttesen) napi szervesanyag terhelése 60%. b. a mértékadó szárazidei hidraulikus tömegterhelés 60% c. éves szinten 365 napos üzemidő d. a szennyvíz hőmérséklete 15 C e. a szennyvíz α tényezőjét 0,65 f. az iszapkor minimum 14 nap Dátum... Aláírás... (cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által) 67

71 NYILATKOZAT A felhasznált elektromos energia mennyiségéről.sz. és című projekten belül..(létesítmény megnevezése) Alulírott... (képviseli:... ) a szerződés/ ajánlat tárgyát képező..létesítmény első 10 éves üzemelési időszakára vonatkozó üzemeltetési anyag- és fenntartási paramétereit a mellékelt számítás alapján az alábbiakban határoztam meg: I. A felhasznált elektromos energia mennyisége az 1-2. üzemévekre E2 =.(kwh) (A megjelölt értékért a szerződéses megállapodás 5.3 pontja alapján jótállással tartozom.) II. A felhasznált elektromos energia mennyisége az első 10 évre E10=... (kwh) (A 2. sz. jegyzékben kitöltött táblázatból.) III. Egy átlagos évre eső felhasznált elektromos energia mennyisége az első 10 év átlagában (E10/10) E10/10=... (kwh) (bírálati részszempont) A villamos energia felhasználás számítása során az épületvilágítás, épületgépészeti fogyasztók, valamint a közvilágítás és a végátemelők fogyasztása is figyelembe vételre került. Dátum... Aláírás... (cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által) 68

72 NYILATKOZAT A felhasznált vegyszerek költségéről.sz. és című projekten belül..(létesítmény megnevezése) Alulírott... (képviseli:... ) a szerződés/ ajánlat tárgyát képező..létesítmény első 10 éves üzemelési időszakára vonatkozó üzemeltetési anyag- és fenntartási paramétereit a mellékelt számítás alapján az alábbiakban határoztam meg: I. A felhasznált vegyszerek költsége összesen, a 2. sz. jegyzékben az ajánlatkérő által meghatározott egységárak alapján, az 1-2. üzemévekre V2 =.(ft) (A megjelölt értékért a szerződéses megállapodás alapján jótállással tartozom.) II. A felhasznált vegyszerek költsége összesen, a 2. sz. jegyzékben az ajánlatkérő által meghatározott egységárak alapján, az első 10 évre V10=... (ft) (A 2. sz. jegyzékben kitöltött táblázatból.) III. Egy átlagos évre eső felhasznált vegyszerek költsége, a 2. sz. jegyzékben az ajánlatkérő által meghatározott egységárak alapján, az első 10 év átlagában (V10/10) V10/10=... (ft) (bírálati részszempont) Dátum... Aláírás... (cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által) 69

73 NYILATKOZAT A felhasznált földgáz mennyiségéről.sz. és című projekten belül..(létesítmény megnevezése) Alulírott... (képviseli:... ) a szerződés/ ajánlat tárgyát képező..létesítmény első 10 éves üzemelési időszakára vonatkozó üzemeltetési anyag- és fenntartási paramétereit a mellékelt számítás alapján az alábbiakban határoztam meg: I. A felhasznált földgáz mennyisége az 1-2. üzemévekre G2 =.(mj) (A megjelölt értékért a szerződéses megállapodás 5.3 pontja alapján jótállással tartozom.) II. A felhasznált földgáz mennyisége az első 10 évre G10=... (mj) (A 2. sz. jegyzékben kitöltött táblázatból.) III. Egy átlagos évre eső felhasznált földgáz mennyisége az első 10 év átlagában (E10/10) G10/10=... (mj) (bírálati részszempont) Dátum... Aláírás... (cégszerűen vagy meghatalmazott személy(ek) által) 70

74 3.SZ. JEGYZÉK Vállalkozói javaslat Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Megrendelő Követelményeinek figyelembevételével kell megtennie. Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az Indikatív tervdokumentáció (5. kötet) által meghatározott, illetve az attól eltérő műszaki megoldás a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén az ajánlattevő a dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói javaslatként ajánlatába. A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési szerződés teljesítése során ilyen indokkal az Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű ajánlati árat meghaladó költsége kifizetését Ajánlattevő nem követelheti. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot. 71