Részvételi felhívás az "LK-Székház vagyonvédelmi rendszercsere (KBE/108/2015)" tárgyú eljárásban
|
|
- Lőrinc Veres
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Részvételi felhívás az "LK-Székház vagyonvédelmi rendszercsere (KBE/108/2015)" tárgyú eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 22603/2015 CPV Kód: ; ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank Teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Európa út 1. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: jegybanki tevékenység EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: Információ és on-line formanyomtatványok: RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Nemzeti azonosító (ha ismert): AK04799 Postai cím: Szabadság tér 8-9. Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: dr. Cseh Katalin Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): 1
2 Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): jegybanki tevékenység I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Szállítási és szolgáltatási szerződés 2
3 II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően x Árubeszerzés x Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér Budapest, Európa út 1. NUTS-kód HU101 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): 3
4 II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Magyar Nemzeti Bank Logisztikai központjának és székházának vagyonvédelmi rendszercseréje A cserére kerülő biztonságtechnikai rendszerek bontása, a kialakítandó új rendszerek tervezése, telepítése, beüzemelése, majd a sikeres próbaüzemet követően a kiépített új rendszerek 5 éves karbantartása és eseti javítása. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A cserére kerülő biztonságtechnikai rendszerek bontása, a kialakítandó új rendszerek tervezése, telepítése, be-üzemelése, majd a sikeres próbaüzemet követően a kiépített új rendszerek 5 éves karbantartása és eseti javítása. A cserével érintett biztonságtechnikai rendszerek épületenkénti bontásban: Központi épület (12 alrendszer): - behatolásjelző rendszer - beléptető rendszer biometrikus azonosítással, - biztonsági felügyeleti rendszer, - tűzjelző rendszer, - video megfigyelő rendszer, - rendszámfelismerő rendszer, - központi monitorfal rendszer, - URH és őrjárat ellenőrző rendszer, - épülethangosító rendszer, - video kaputelefon és vészhívó rendszer, - bejáratok kialakítása a fokozott biztonsági követelményeknek megfelelően, - biztonsági IT infrastruktúra. Logisztikai központ (10 alrendszer) - behatolásjelző rendszer, 4
5 - beléptető rendszer biometrikus azonosítással, - biztonsági felügyeleti rendszer, - video megfigyelő rendszer, - rendszámfelismerő rendszer, - központi monitorfal rendszer, - URH és őrjárat ellenőrző rendszer, - épülethangosító rendszer, - intelligens ajtóvezérlő rendszer, - biztonsági IT infrastruktúra. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 72 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi és hibás teljesítési kötbérek A tervezésre és kivitelezésre vonatkozóan: Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta a teljes nettó Vállalkozói díj 0,5%-a, de minimum Ft/nap. A késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a kötbér maximális összege a szerződésben a tervezésre és a kivitelezésre meghatározott összes nettó Vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg. Kivitelezés tekintetében speciális kötbér: Amennyiben a Rendszer eredményes próbaüzemre átadását követően a tervezett 30 nap alatt kritikus vagy súlyos hiba merül fel, az eredményes próba üzemű müködés elvárt 30 napos időtartama a kritikus vagy súlyos hiba kijavításától újraindul és az ehhez kapcsolódó fizetési mérföldkő nem kerül kifizetésre, a Vállalkozó kritikus vagy súlyos 5
6 hibánként ,-Ft kötbért köteles megfizetni. A kötbér maximális összege a szerződésben a tervezésre és kivitelezésre meghatározott összes nettó Vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összeg. Kivitelezés tekintetében speciális kötbér: Vállalkozó a szerződésszerű teljesítéstől számítva, az általa a közbeszerzési eljárásban vállalt két év jótállási határidő leteltéig jólteljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Megrendelő részére. - a jólteljesítési biztosíték mértéke az új, kiépítendő biztonságtechnikai rendszer tervezése és kivitelezése tekintetében megadott összes nettó vállalkozási díj 5%-a. - a jólteljesítési biztosíték nyújtására a Kbt rendelkezései az irányadók azzal, hogy a biztosítékot a Vállalkozó választása szerint vagy óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő számlaszámára történő utalással teljesíti, vagy bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján - készfizető kezességet tartalmazó - kötelezvénnyel. - a jólteljesítési biztosítékot a Vállalkozó legkésőbb a rendszer szerződésszerű teljesítéséig kell biztosítani a Megrendelő irányába; - a jólteljesítési biztosítéknak a jótállási határidő leteltéig, azaz a sikeres próbaüzem lezárását követő 2 évig kell fennállnia; - A jólteljesítési biztosítékot a Megrendelő a Ptk-ban foglaltak szerint veheti igénybe. Karbantartásra vonatkozóan: Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta a teljes (minden alrendszerre vonatkozó) éves nettó karbantartási díj 5%-a, maximum a teljes éves nettó karbantartási díj 20%-a. Javításra vonatkozóan: Késedelmes és/vagy hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta a teljes (minden alrendszerre vonatkozó) éves nettó karbantartási díj 5%-a, maximum a teljes éves nettó karbantartási díj 20%-a. Teljesítési biztosíték és meghiúsulási kötbér Teljesítési biztosíték - nem teljesítés esetére A jelen szerződésben a tervezésre és a kivitelezésre meghatározott feladatok teljesítésének - a Vállalkozónak felróható - meghiúsulása (a teljesítés lehetetlenné válása vagy a teljesítés megtagadása), azaz a szerződés vonatkozó pontja szerinti azonnali felmondási okok a szerződésben a tervezésre és kivitelezésre meghatározott összes nettó Vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű teljesítési biztosíték nyújtását írja elő a Vállalkozó részére. A teljesítési biztosítékot Vállalkozó a szerződés hatályba lépésekor köteles Megrendelő részére átadni / hatályba lépése napján Megrendelő MNB-nél vezetett számú számlájára megfizetni. A teljesítési biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátásának igazolására szolgáló dokumentum a szerződés 8. számú mellékletét képezi. Megrendelő a teljesítési biztosítékot a teljesítés meghiúsulásának napjától számított 15 napon belül jogosult Vállalkozóval szemben érvényesíteni. Meghiúsulási kötbér Amennyiben a szerződésben meghatározott feladat elvégzésének bármelyik fázisa (tervezés, kivitelezés, karbantartás, opcionális szolgáltatás lehetőségének biztosítása) a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul (a teljesítés lehetetlenné válik, vagy a teljesítést megtagadja) és Megrendelő igénye az előző bekezdésben meghatározott teljesítési biztosíték -ból nem nyer teljesen kielégítést, a Vállalkozó a meghiúsulás napjától számított 15 napon belül a meghiúsult szolgáltatáshoz tartozó összes nettó vállalkozói díj összegének 30 % -át köteles kötbér jogcímén megfizetni. Garancia: Ajánlattevő a megvalósított rendszerekre általánosan két év teljes körű garanciát és a törvényekben előírt jótállást vállal. 6
7 Ettől eltérő garanciális feltételek: - a megvalósított kábelhálózatokra (szünetmentes és strukturált) 15 év, - a teljes informatikai rendszerre a kábelezést kivéve 3 év, Kártérítés Megrendelő a kötbért meghaladó igazolt tényleges és közvetlen kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. A Megrendelő, a Vállalkozóval szemben érvényesíteni kívánt kötbér összegéről könyvelési értesítést küld a Vál-lalkozó részére. A késedelmes vagy hibás teljesítés miatti kötbér felmerülése esetén a Vállalkozó a számlát úgy köteles kiállítani, hogy abban feltünteti a szerződés szerinti díjat és negatív tételként a kötbér összegét, valamint ezek egyenlegeként a Megrendelő által fizetendő (pénzügyileg rendezendő) összeget. Amennyiben Megrendelőnek nem keletkezik fizetési kötelezettsége, vagy annak értéke nem éri el a könyvelési értesítésben szereplő kötbér-értéket, Vállalkozó a kötbér összegét köteles az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül Megbízó fizetési számlájára befizetni. Szerződésszegés vagy szerződésen kívüli károkozás esetén a szerződésszegő vagy károkozó fél köteles a másik fél kárát a Ptk-ban előírt módon megtéríteni. Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szer-ződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Szándékosan okozott, továbbá az emberi életet vagy testi épséget megkárosító szerződésszegésért való felelős-ségre, összhangban a Ptk. 6:152. -ával az alábbiak szerint meghatározott felelősségkorlátozás nem vonatkozik. A Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséből eredő felelőssége a szerződés vonatkozó pontjában a meghatározott teljes vállalkozói díj kétszeresének megfelelő összeg erejéig terjed. Ezen összeg tehát a jelen szerződésben foglal-tak Vállalkozó általi megszegésének következtében Megrendelőt ért kár megtérítésekor a Vállalkozóval szemben érvényesíthető, lehívható kártérítési kárlimit. Felelősségbiztosítás: Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződésben szereplő project feladatra (tervezés + kivitelezés), a szerződésidőbeli hatálya időtartamra szóló eseti, vagy évekre szóló általános és folyama-tos, minimum a vállalkozási díj összegének megfelelő felelősségbiztosítással, valamint rendelkeznie kell a szerző-désben szereplő üzemeltetési feladatra (karbantartás + javítás), a szerződésidőbeli hatálya időtartamra szóló eseti, vagy évekre szóló általános és folyamatos, minimum a vállalkozási díj összegének megfelelő felelős-ségbiztosítással A jelen szerződésben szereplő feladatokra szóló eseti felelősségbiztosítás esetén a biztosítás kedvezményezettje a Magyar Nemzeti Bank legyen. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően jogosult a számla benyújtására. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a Megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja. Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti figyelemmel a Kbt (1) és (6) bekezdéseiben, a március 15. napjától hatályos a Polgári Tör-vénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:130. (1) bekezdésében, valamint adózás rendjéről szóló évi XCII. tör-vény 36/A -a szerint, a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések 7
8 pénzneme a forint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg, de lehetővé teszi gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz egyszerű másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött, és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást, amely tartalmazza a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalást, a közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, a közös képviselő meghatalmazását, valamint az arra vonatkozó rendelkezést, hogy hogy nyer-tességük esetén a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni, valamint arra vonatkozó kötele-zettségvállalást, hogy együttműködési megállapodásuk tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak, kivéve, ha ehhez az ajánlatkérő (szerződés szerinti megbízó) előzetesen írásban hozzájárul. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező/ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. Kizáró okok igazolási módja: Részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint az 56. (1) bekezdésének kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 2. i) pont ib) alpontja és a 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Részvételre jelentkezőnek/ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. (3) bekezdésének megfelelően, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalko-zót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz, illetve részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 55. (1) bekezdésének d) pontja és 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 14. (1) bekezdés c) és d) pontjai szerint P1. az előző 2 üzleti évben elért, a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy a részvételre jelentkező/ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 8
9 P2. Nyilatkozat az előző két üzleti év a likviditási ráta mértékét kifejező mutatószámáról (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek), attól függően, hogy a részvételre jelentkező/ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P3. Nyilatkozat az előző két üzleti év az eladósodottság mértékét kifejező mutatószámáról (Kötelezettségek / Saját tőke), attól függően, hogy a részvételre jelentkező/ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is meg lehet felelni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Az eljárásban alkalmas az a részvételre jelentkező, akinek P1. a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (biztonságtechnikai rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása) tevékenységéből származó nettó árbevétele előző 2 üzleti év alatt összesen legalább nettó 800. millió Ft. A 2 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő esetében az a részvételre jelentkező alkalmas, akinek a fennállása alatt a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (biztonságtechnikai rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantar-tása, javítása) tevékenységéből származó nettó árbevétele összesen legalább nettó 400. millió Ft (Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és 310/2011 Korm. r. 14. (1) bekezdés c) pontja) és P2. az előző két üzleti évben a likviditási ráta mértékét kifejező mutatószáma (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) nagyobb, mint 1. A 2 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő esetében az a részvételre jelentkező alkalmas, akinek a fennállása alatt a likviditási ráta mértékét kifejező mutatószáma (Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) nagyobb, mint 1. (Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és 310/2011 Korm. r. 14. (1) bekezdés b) pontja) és P3. az előző két üzleti évben az eladósodottság mértékét kifejező mutatószám (Kötelezettségek / Saját tőke) kisebb, mint 1,1. A 2 évnél rövidebb ideje működő gazdasági szereplő esetében az a részvételre jelentkező alkalmas, akinek a fennállása alatt az eladósodottság mértékét kifejező mutatószám (Kötelezettségek / Saját tőke) kisebb, mint 1,1.(Kbt. 55. (1) bekezdés d) pontja és 310/2011 Korm. r. 14. (1) bekezdés b) pontja). III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M1. A Kbt.55. (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 Korm.r. 15. (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítések referenciaként történő bemutatása a dokumentációban található nyilat-kozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával, a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r. 16. (1)- (2) bekezdései szerinti referenciaigazolások becsatolásával. M2. A Kbt.55. (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 Korm.r. 15. (1) bekezdés c) pontja alapján nevezze meg azokat a szakembereit, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, és a dokumentációban található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával mutassa be a megnevezett szakembereket, valamint a megnevezett szakemberekre vonatkozóan nyújtsa be a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot (a legjelentősebb feladatok megjelenítésével), képzettséget igazoló bizonyítvány, diploma másolatát. M3. A Kbt. 55. (1) bekezdés c) pontja és 310/2011 Korm.r. 15. (1) bekezdés e) pontja alapján csatolja be részvételi jelentkezésébe az előírt, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer meglétét igazoló dokumentumot. Az alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is meg lehet 9
10 felelni. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Az eljárásban alkalmas az a részvételre jelentkező, aki a részvételi jelentkezésében be tud mutatni legalább M1. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább a) 1db, legalább nettó 200 millió forintot elérő értékű biztonságtechnikai rendszer tervezés / kivitelezés tárgyú referenciát, és b) 1db 40 millió forintot elérő értékű behatolásjelző rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és c)1db 50 millió forintot elérő értékű beléptető rend-szer kivitelezés tárgyú referenciát, és d)1db 50 millió forintot elérő értékű tűzjelző rend-szer kivitelezés tárgyú referenciát, és e) 1db 100 millió forintot elérő értékű video megfi-gyelő rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és f) 1db 20 millió forintot elérő értékű URH és/vagy őrjárat ellenőrző rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és g) 1db 30 millió forintot elérő értékű épülethangosító rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és h) 1db 10 millió forintot elérő értékű video kaputele-fon és/vagy vészhívó rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és i) 1db 10 millió forintot elérő értékű ajtóvezérlő rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és j) 1db 100 millió forintot elérő értékű komplex IT inf-rastruktúra kialakítás tárgyú referenciát, és k) 1db legalább 5 alrendszer egyidejű integrációját megvalósító felügyeleti rendszer kialakítása tárgyú referenciát, és l) 1db hálózatos kiépítésű rendszámfelismerő rend-szer kivitelezés tárgyú referenciát, és m) 1db érintésnélküli technológiával működő biometrikus beléptetést megvalósító beléptető rendszer kivitelezés tárgyú referenciát, és n) 1db központi monitor fal rendszer kivitelezés tár-gyú referenciát (Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 Korm.r. 15. (1) bekezdés a) pontja), és M2. szakemberek tekintetében az alábbi követelményeknek megfelelő - nem kizárólag főállásban foglalkoztatott - szak-embereket: Tervezési szakasz tekintetében: a) legalább 1 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal ren-delkező építész tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kamara építész tervezők (É) névjegyzékében szerepel, és b) 1 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező tartószerkezet tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kamara tar-tószerkezet tervezők (T) névjegyzékében szerepel, és c) 1 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező belsőépítész tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kamara belső-építész tervezők (BÉ) névjegyzékében szerepel, és d) 2 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező épületvillamossági tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kamara épületvillamossági tervezők (V) névjegyzékében szerepel, o Kiemelten gyakorlott területek ( előtt ki-adott tervezői jogosultságok esetén): Vagyon és beépített tűzvédelmi berendezések, Vagyon és tűzvédelmi rendszerek, és e) 2 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező, a Magyar Mérnöki Kamara Tervezői Névjegyzékben TUJ tűzjelző berendezés szakterület tervezői szakmagyakorlási jogosultsági megnevezéssel és jellel szereplő szakembert, akik villamosmérnök végzettségűek, aktív névjegyzéki státu-szúak, és f) 1 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező épületvillamossági tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kamara épületvillamossági tervezők (V) névjegyzékében szerepel, és 10
11 g) 1 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező hírközlési építmények tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kama-ra hírközlési építmények tervezési szakterület (HI-V, HI-VN) névjegyzékében szerepel, és h) 1 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező építésügyi tűzvédelmi tervezőt, aki a Magyar Mérnök Kama-ra építésügyi tűzvédelmi tervezők (TUÉ) névjegyzékében szerepel, és i)2 fő minimum 5 éves tervezői gyakorlattal rendelkező informatikai tervezőt, aki Cisco Certified Network Professi-onal (CCNP), Cisco Certified Network Professional Security, Microsoft Certified Solution Expert képesítésekkel rendel-kezik, és j) 1 fő minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező építész tűzvédelmi szakértőt, aki a Magyar Mérnök Kamara építész tűzvédelmi szakértők névjegyzékében szerepel, (vagy BM OKF), és k) 1 fő minimum 5 éves gyakorlattal rendelkező építész szakértőt, aki a Magyar Mérnök Kamara építész szakértők (SZÉSZ) névjegyzékében szerepel. Összevonható szakterületek: Az épületvillamossági tervező - gyengeáram (V), tűzjelző berendezés szakterület tervező (TUJ), hírközlési építmények tervező (HI-V, HI-VN) feladatokat elláthatja 2 fő, abban az esetben, ha mindkét fő minden szakági tervezői engedéllyel rendelkezik. Kivitelezési szakasz tekintetében: a) 2 fő felelős műszaki vezetőt, aki a Magyar Mérnöki Kamara, felelős műszaki vezetők névjegyzékében szerepel, MV-ÉV - Építmények építményvillamos-sági munkáinak felelős műszaki vezetése jogosult-sággal. és b) 1 fő felelős műszaki vezetőt, aki a Magy Mérnöki Kamara, Műemléki védelem alatt álló építmények felelős műszaki vezetők névjegyzékében szerepel, és c) minimum 4 fő felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 év, a telepítésre kerülő berendezések telepíté-se/karbantartása/javítása terén szerzett szakmai gyakorlattal és a munkavégzéshez szükséges szak-hatósági képesítésekkel és engedéllyel rendelkező szakembert, és d) minimum 10 fő műszaki középfokú végzettséggel, és legalább 5 év, a telepítésre kerülő berendezések telepítése/ karbantartása/ javítása terén szerzett szakmai gyakorlattal és a munkavégzéshez szüksé-ges szakhatósági képesítésekkel és engedéllyel rendelkező szakembert, és e) minimum 2 fő felsőfokú informatikai végzettséggel, és legalább 5 éves Cisco hálózati eszközök esetében Cisco Certified Network Professional (CCNP), és Cisco Certified Network Professional Security képesítéssel rendelkező szakembert, és f) minimum 2 fő szerverek és virtualizációs megoldá-sok, valamint a telepítésre kerülő szoftverek, be-rendezések telepítése/karbantartása/javítása terén szerzett szakmai gyakorlattal, Cisco Certified Net-work Professional (CCNP), és Cisco Certified Net-work Professional Security, és g) minimum 2 fő Microsoft Certified Solution Expert - Server Infrastructure képesítéssel rendelkező szakembert, és h) minimum 1 fő ENSA biztonságos rendszerüzemel-tetés képesítéssel rendelkező szakembert, és i) minimum 1 fő CISM (Certified Information Security Manager) képesítéssel rendelkező szakembert. Összevonható szakterületek: Cisco Certified Network Pro-fessional (CCNP), Cisco Certified Network Professional Security (CCNPS), Microsoft Certified Solution Expert - Server Infrastructure, ENSA biztonságos rendszerüzemelte-tés, Certified Information Security Manager (CISM), képesí-tésekhez rendelt szakterületi feladatokat elláthatja 2 fő abban az esetben, ha mindkét fő rendelkezik a felsorolt valamennyi képesítéssel. A szakemberek mindegyike képes legyen önállóan magyarul kommunikálni. 11
12 (Kbt. 55. (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 Korm.r. 15. (1) bekezdés c) pontja). M3. Részvételre jelentkező rendelkezzen ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőség-irányítási rendszerrel. (Kbt. 55. (1) bekezdés c) pontja és 310/2011 Korm.r. 15. (1) bekezdés e) pontja). III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés védett műhelyek számára fenntartott A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: x Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) nem (igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni) Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Versenypárbeszéd keretében IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplők tervezett száma vagy Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát nem IV.2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) 12
13 x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Szempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) KBE/108/2015 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem (igen válasz esetén) Előzetes tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2015/12/04 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 A dokumentációért fizetni kell nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: A fizetés feltételei és módja: IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 2015/12/04 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) Dátum: 2016/01/04 (nap/hónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók Az EU bármely hivatalos nyelve x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU Egyéb : IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama -ig (nap/hónap/év) vagy 13
14 Az időtartam hónapban: vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: (nap/hónap/év) Időpont: (adott esetben) Hely: Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: VI. szakasz: kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VI.3) További információk (adott esetben) 1. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme: Kbt. 89. (2) bekezdés b) pontja, mivel a jelen eljárás részeit képező árubeszerzés, az építési beruházás és a szolgáltatás objektív természete vagy az ehhez kapcsolódó kockázatok nem teszik lehetővé az ellenszolgáltatás előzetes átfogó (mindenre kiterjedő) meghatározását. 2. Az eljárás részvételi szakaszában a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot. 3. A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele. 4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: Az ajánlatkérő térítés-mentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a dokumentációt a részvételre jelentkezők rendelkezésére a részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától. A do-kumentáció előzetes regisztrációt követően letölthető a oldalról: ( A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. A dokumen-tációt a részvételre jelentkezőnek, vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak kell át-vennie. Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén elegendő egy dokumentáció átvétele. 5. A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 6. A részvételi szakasz eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: december Az ajánlatkérő a Kbt ában foglaltak szerint az összes részvételre jelentkező számára azonos feltéte-lekkel biztosít hiánypótlási lehetőséget. 8. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. A részvételi jelentkezéshez és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben bármely, a részvételi jelentkezéshez csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt a részvételre jelentkező egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. 14
15 9. Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta - vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat - szerint kell megtenni, és azt cégszerűen aláírva a részvételi jelentkezés részeként benyújtani. 10. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt. 60. (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 11. A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, 10% feletti alvál-lalkozót, úgy arról is szükséges nyilatkoznia. 12. Az érvényes részvételi jelentkezés feltétele, hogy a Részvételre jelentkező rendelkezzen telephely bizton-sági tanúsítvánnyal, nemzeti Bizalmas szintig, Az erre vonatkozó igazolás másolatát a részvételi jelent-kezéshez kell csatolni. 13. Az érvényes részvételi jelentkezés feltétele, hogy a Részvételre jelentkező rendelkezzen Budapesti telep-hellyel, vagy nyertessége esetén vállalja, hogy budapesti telephelyet létesít. Az erre vonatkozó igazolás másolatát/szándéknyilatkozatot a részvételi jelentkezéshez kell csatolni. 14. Az ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. 15. A részvételi jelentkezésekre vonatkozó formai követelmények, valamint egyéb információk a dokumen-tációban találhatók. VI.4) Jogorvoslati eljárás VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: dontobizottsag@kt.hu Fax: Internetcím (URL): A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név: Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország: Telefon: Fax: Internetcím (URL): VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot) A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 15
16 Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: HU Telefon: dontobizottsag@kt.hu Fax: Internetcím (URL): VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/10/30 (nap/hónap/év) A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szabadság tér 8-9. Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: / kozbeszerzes@mnb.hu Fax: Internetcím (URL): II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szabadság tér 8-9. Város: Budapest Postai irányítószám: 1054 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: / kozbeszerzes@mnb.hu Fax: Internetcím (URL): III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank Expedíció Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Szabadság tér 8-9. Kiss Ernő utcai bejár Város: Budapest Postai irányítószám:
17 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Központi Expedíció Telefon: / kozbeszerzes@mnb.hu Fax: Internetcím (URL): IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím: Város: Postai irányítószám: Ország:. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható).. B. MELLÉKLET részekre vonatkozó információk Rész száma 1 Elnevezés: 1) Rövid meghatározás: 2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 3) Mennyiség: (ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: 4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben) Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés (nap/hónap/év) 5) További információk a részekről: (Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) C1. melléklet Általános beszerzés A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 2004/18/EK irányelv 17
18 Kategória száma [ 1 ] Tárgy 1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 4 Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása 5 Távközlési szolgáltatások 6 Pénzügyi szolgáltatások: (a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4] 7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 13 Reklámszolgáltatások 14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások Kategória száma [ 7 ] Tárgy 17 18
19 Szállodai és éttermi szolgáltatások 18 Vasúti szállítási szolgáltatások 19 Vízi szállítási szolgáltatások 20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 21 Jogi szolgáltatások 22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 27 Egyéb szolgáltatások 1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 8 Kivéve a munkaszerződéseket. 9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket. 19
Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása
Irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:
RészletesebbenGimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés
Gimnáziumok Gazdasági Szervezete villamos energia beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:
RészletesebbenRészvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban.
Részvételi felhívás "MV Zrt.-től átvett 2007-2013-as programozási időszakra vonatkozó JEREMIE portfolió átvilágítása két részben" tárgyban. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Részletesebben1061 Budapest, Andrássy út 22. 1061 Budapest, Teljesítés helye:
Megbízási szerződés, melynek tárgya a Magyar Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház Üzemháza, Erkel Színháza, Jókai utcai Próbaterme vagyonvédelme, járőrszolgálatának ellátása, pénzkísérési szolgáltatások
RészletesebbenEljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban
Eljárást megindító felhívás "A NAV Központi Hivatala egyes ingatlanjainak takarítása" tárgyú közbeszerzési eljárásban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenA Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése
A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2013/76
Ajánlati felhívás - Tervezési szerződés az M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Megvalósíthatósági tanulmányának, Közúti... Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenAdásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél
Adásvételi szerződés útszóró só beszerzésére - 2015/2016 tél Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.08.19. Iktatószám: 15426/2015 CPV Kód: 33100000-1;33162000-3;33192120-9
TIOP-2.2.4-09/1-2010-0009 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTHEZ kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítása, szerelése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, valamint a jótállási időn belüli javítása, karbantartása
RészletesebbenTisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás
Tisztítószer, tisztító eszközök, munkavédelmi szerek és tisztasági papíráru beszerzése 2015-2017.-ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/99 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenRészvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL
eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:
Részletesebbena Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás)
a Digitális Átálláshoz kapcsolódó országos piacfelmérés III. ütemének lebonyolítása és médiaelemzési feladatok (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenSemmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése
Semmelweis Egyetem kiegészítő gyógyszerbeszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel
RészletesebbenVillamos energia beszerzése
Villamos energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2015.10.19.
RészletesebbenHús és húskészítmények beszerzése
Hús és húskészítmények beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/105 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/125
"A NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága, valamint a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága által üzemeltetett gépjárművek javítása és karbantartása" Közbeszerzési
RészletesebbenAF_FORSTER Központ_Faápolás
AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21204/2015 CPV Kód: 90500000-2;90511000-2;90512000-9
MKB10/2016 Ipari-kereskedelmi Fa csomagolási hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása 2016. évre, szolgáltatás-megrendelési szerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés
RészletesebbenMagyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL
Magyar Nemzeti Bank : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 22.07.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 31.08.2011 Dokumentáció beszerzésének 31.08.2011 határideje
RészletesebbenSzemélygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.
Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás
RészletesebbenA Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása
A Városliget területén megvalósuló Liget Budapest projekt beruházásaihoz kapcsolódó örökségvédelmi feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
Részletesebbenteljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés
RészletesebbenMobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás
Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal
Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125
RészletesebbenED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.
ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:
RészletesebbenFT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek
FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt
RészletesebbenK1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása
K1497 Új általános szerelési segédanyagok, hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
RészletesebbenEgyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/62
Adásvételi szerződés orvostechnikai készülékek 2 részajánlatban történő, beszerzésére, szállítására, szerelésére, üzembe helyezésére, próbaüzem lefolytatására, kezelőszemélyzet betanítása, teljes körű
RészletesebbenMagyarország-Budapest: Különleges célú géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások 2014/S 039-064653. Ajánlati/részvételi felhívás
1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64653-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különleges célú géppel és berendezéssel kapcsolatos szerelési szolgáltatások
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.05. Iktatószám: 18352/2015 CPV Kód: 42990000-2;45222100-0;71320000-7
K1438/2 1106 Budapest, X. kerület, Eszterlánc utca (belterület) 42544/22 helyrajzi számú ingatlanon kiépítendő válogatómű technológiai berendezéseinek szállítása és telepítése Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenEgyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:
RészletesebbenRadiológia Szent Margit Kórház
Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel
RészletesebbenFORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás
FORSTER Központ - Akkreditált régészeti szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:
RészletesebbenRF - Mór - Élelmiszerbeszerzés
RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/125
Ajánlati felhívás az AUDI ARÉNA GYŐR és a győri új uszoda takarítási feladatainak ellátására 2017. december 31-ig részajánlattételi lehetőséggel, vállalkozási szerződés keretében. Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenFolyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása
Folyamatos élőerős őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/4 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
Részletesebbenajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére
ajánlati felhívás - Orvosi felelősségbiztosítás az MH Egészségügyi Központ részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
RészletesebbenVállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.
Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/1. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.01.04. Iktatószám: 27920/2015 CPV Kód: 90911200-8
A Szépművészeti Múzeum főépülete, a Magyar Nemzeti Galéria, a Könyvtárépület, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, az Artpool Művészetkutató Központ és a Benczúr Irodaházban található
Részletesebben1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez
1. rész Rendszámfelismerő fejlesztői api szoftver korlátlan kliens licensz 2. rész Fejlesztői szoftverlicenszek NOVA keretrendszer bővítéshez Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/5 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenK1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése
K1518 Meiller, Marrel, EML felépítmény alkatrészek és emelőhátfal alkatrészek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
Részletesebbenhttp://www.tender-ertesito.hu/ausschreibungen/druckversion~id~5200f...
1 / 18 2013.03.26. 13:44 Magyar Export-Import Bank Zrt. Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Közzététel dátuma:25.03.2013 Szerződés típusa:szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő:06.05.2013 Dokumentáció
RészletesebbenVédőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás
Védőruházati, védőlábbeli és védőeszköz termékek gyártása és szállítása 2015_Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás
RészletesebbenRadiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése
Radiológiai digitális eszközpark komplex fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.10.28. Iktatószám: 21201/2015 CPV Kód: 90514000-3;90511000-2;90512000-9;90513300-9 2016.01.11.
MKB3/2016 2016. évre szolgáltatás-megrendelési keretszerződés Magyarország közigazgatási területén keletkező termékként tovább nem használható gumiabroncsok (EWC 160103) gyűjtése, szállítása és őrlés útján
RészletesebbenMH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 1118 Budapest, Budaörsi út 49-53. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.12.11.
Rendezvények lebonyolításához szükséges hangtechnikai, világítás/ vizuáltechnikai, URH kommunikációs rendszer, tolmácstechnikai és áramfejlesztő gépek, berendezések és eszközök beszerzése Közbeszerzési
RészletesebbenFőzési alapanyagok beszerzése
Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.
RészletesebbenNehézteher gépjárművek beszerzése/2013.
Nehézteher gépjárművek beszerzése/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:
RészletesebbenAdásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében.
Adásvételi szerződés orvosi eszközök beszerzésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú projekt keretében. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenAjánlatkérő székhelye (1134 Budapest, Váci út 23-27) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.10.09.
ELO Professional iktató- és dokumentumkezelő és OpenText Livelink rendszer karbantartása, üzemeltetése, kapcsolódó SAP fejlesztések valamint támogatási szolgáltatások nyújtása a Fővárosi Vízművek Zrt-nél
RészletesebbenPostai irányítószám: 1041
EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:
RészletesebbenGépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás
Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
RészletesebbenKözétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére
Közétkeztetési szolgáltatások ellátása Tököl Város Önkormányzata intézményei részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
RészletesebbenTettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás
Tettye Forrásház Zrt. - Gépjárművek beszerzése zártvégű pénzügyi lízing keretében - Ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/67 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
RészletesebbenSzintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015.
Szintbeni közút-vasút kereszteződések biztonságának növelése az ország területén 2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Ajánlati felhívás - Egyes Hirdetmény típusa:
RészletesebbenBonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati
Bonyhád Város Oktatási Intézményeinek élelmezési szolgáltatásaajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/61 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
RészletesebbenOptikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján
Optikai komponensek beszerzése (VIS-NIR-MIR fényforrásokhoz) adásvételi keretszerződés alapján Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
RészletesebbenK1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése
K1476 Tehergépjárművekhez új gumiabroncs, tömlő és védőszalag valamint munkagép és személygépjármű új gumiabroncs beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/29 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény
RészletesebbenKÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás
KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 és a KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0011 kommunikációs feladatok ellátása - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/58 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény
RészletesebbenMagyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) RÉSZVÉTELI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM A Magyar Földgáztároló Zrt. üzemeltetésébe tartozó CH kutaknál kitöréselhárítási
RészletesebbenAjánlati/részvételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő Európai Unió Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Információ és online
RészletesebbenVillamos energia beszerzés 2016
Villamos energia beszerzés 2016 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:
RészletesebbenDebrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái
Debrecen Déli Ipari Park elektromos tervezési munkái Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:
RészletesebbenMunkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre
Munkaruházati termékek szállítása 2016-2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/108 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás - Egyes ágazatokban/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás
RészletesebbenGépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás
Gépjármű karbantartás-2/2013 ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/106 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:
RészletesebbenHangszerek beszerzése
Hangszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.12.11.
RészletesebbenEurópai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett
RészletesebbenII. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése
II. sz. GMK. 9011 Győr, Váci M. út 1-3. sz. alatti főzőkonyhájának élelmezési nyersanyag beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
RészletesebbenRaktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére
Raktári fogyóanyagok beszerzése a Semmelweis Egyetem részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:
RészletesebbenAjánlatkérő székhelye (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20-32.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.04.04.
Adásvételi szerződés keretében az 1742/2013. (X. 14.) Korm. határozat alapján megkötött támogatási szerződés megvalósítása érdekében további orvosi műszerek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: None/None
RészletesebbenMérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás)
Mérőautók beszerzése, rádiómonitoring állomások kvázi-fix kialakítása (részvételi felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/76 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.
RészletesebbenRészvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL
RF - DRV - Mobil Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma:
RészletesebbenSzámlakiállítási és faktorálási szolgáltatás
Számlakiállítási és faktorálási szolgáltatás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:
RészletesebbenVállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására
Vállalkozási szerződés egészségügyi intézményi takarítási feladatok ellátására Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
RészletesebbenEMF_IDS/IPS rendszer bevezetése, támogatása_kbe/157/2015
EMF_IDS/IPS rendszer bevezetése, támogatása_kbe/157/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Ezek kombinációja Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)
RészletesebbenRészvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL. Közzététel dátuma: 2015.07.13. Iktatószám: 11403/2015 CPV Kód: 33124200-7 VESZPRÉM MEGYEI TÜDŐGYÓGYINTÉZET
KEOP-5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása pályázat 2. szakasz keretében 2 darab gyárilag új Digitális röntgen berendezés beszerzése Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenÉlelmiszer alapanyag beszerzés
Élelmiszer alapanyag beszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2013.06.12.
RészletesebbenAdásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban
Adásvételi szerződés szemészeti műtétekhez szükséges szemészeti anyagok beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
RészletesebbenTIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során
TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0052 azonosítószámú pályázat keretében orvosi műszerek beszerzése feltételes közbeszerzési eljárás során Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény
RészletesebbenNagyteljesítményű tábori víztisztító állomások - kizárólagosságot nem érintő- 30 napos vegyszerkészletének beszerzése
Nagyteljesítményű tábori víztisztító állomások - kizárólagosságot nem érintő- 30 napos vegyszerkészletének beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa:
RészletesebbenAz ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:
Részletesebben- (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)-
Ajánlati felhívás- Sándorfalva Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése Kivitelezési szakasz - (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055)- kombinált csatornamosó-szívó
RészletesebbenKözétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása
Közétkeztetési és tálalókonyha fejlesztési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL
RészletesebbenED_Személygépjármű flotta bérlet/2013.
ED_Személygépjármű flotta bérlet/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/65 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel
RészletesebbenHungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása
HungaroControl Zrt. vidéki radar és navigációs állomásainak és a budapesti székhelyen lévő ANS I-II-III épületeinek villamos energia ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
RészletesebbenHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:
RészletesebbenEgészségügyi szolgáltatások megrendelése
Egészségügyi szolgáltatások megrendelése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt
RészletesebbenRészvételi felhívás K-0009-H/2015
Részvételi felhívás K-0009-H/2015 Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított
Részletesebben"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére
"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.
RészletesebbenQuad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása
Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító
RészletesebbenRészvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL
A Nemzeti Meddőségi Klinika kialakításához szükséges betegellátási, labordiagnosztikai, vizsgálati és kutatási eszközök beszerzése TIOP 2.2.8/14-1 pályázati forrásból Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116
RészletesebbenFIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése
FIDIC mérnök és műszaki ellenőr szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/98 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás
RészletesebbenZárt vérvételi rendszer beszerzése
Zárt vérvételi rendszer beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:
RészletesebbenAJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Országos Egészségbiztosítási Pénztár
EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg (352) 29 29 42 670 mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
RészletesebbenEURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail:
EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:
RészletesebbenRadioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása
Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenK1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása
K1572 Biológiailag lebomló zöldhulladék-gyűjtő zsák szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:
RészletesebbenOrszág: Magyarország
EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:
Részletesebben