Ü.sz.: XXVII/ /2010. Tervezési Szerződés

Átírás

1 Ü.sz.: XXVII/ /2010. Tervezési Szerződés amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér , statisztikai számjel: , adószám: , törzsszám: , fizetési számlaszám: OTP Bank Nyrt-nél vezetett ) képviseletében: Gajda Péter polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről.a TARNA INVEST Kft. (1112 Budapest, Rákó út 51. III/51.) építész tervezői névjegyzékszám: É/ /05), mint tervező (a továbbiakban: Tervező) között az alulírott helyen és időben az alábbiak feltételekkel: 1.) Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában áll a Budapest XIX. kerület belterületi /4. hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest, XIX. kerület, József Attila u. 77. alatt található V. sz. Gondozási Központ, amely a Segítő Kéz Gondozó Szolgálat kezelésében és használatában áll. 2.) A Gondozási Központ akadálymentesítési munkáinak kivitelezését és tervezését a Költségvetési és Közbeszerzési Bizottság 120/2010. (VI.01.) sz. határozata értelmében TARNA INVEST Kft. (1112 Budapest, Rákó út 51. III/51.) Tervező nyerte el a KMOP kódszámú Segítő Kéz Gondozó Szolgálat V. számú Gondozási Központjának akadálymentesítése című Európai Uniós pályázathoz kapcsolódóan. 3.) A fenti előzményekre tekintettel Megrendelő jelen okirat aláírásával megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a jelen szerződés 1. pontjában rögzített ingatlan akadálymentesítési kiviteli terveinek elkészítését. A tervezési tevékenység magában foglalja különösen: a kiviteli tervek elkészítését az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény és az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendeletben foglaltak szerint. A tervező köteles figyelembe venni a weboldalon elérhető, KMOP kódszámú pályázati kiírás útmutatóját és annak segédleteit. A tervdokumentációt 5 eredeti példányban kell elkészíteni és azt a megrendelő részére digitális formában is át kell adni pdf formátumban, 3 példányban, ezen belül kiviteli tervek elkészítése és leszállítása műszaki leírásokkal, méretszámításokkal (a szükséges adatszolgáltatások, valamint esetlegesen felmerülő hiánypótlások elvégzése) amely magába foglalja az építészeti kiviteli terv, a statikai kiviteli terv, az épületgépész kiviteli terv, az elektromos kiviteli terv, az épület előtti parkoló kiviteli tervének elkészítését is, valamint minden egyéb az épület akadálymentes üzemeltetésének biztosításához szükséges tervek elkészítését. a tervek elkészítése a kivitelezés során a megrendelővel, a megrendelő által biztosított rehabilitációs mérnökkel és műszaki ellenőrrel, valamint a megrendelő által kijelölt 1

2 civil szervezetekkel való egyeztetések lefolytatása szükséges. Az egyeztetések szervezésében a Polgármesteri Hivatal a Társadalmi Kapcsolatok Irodája útján a Tervezővel történő időpont meghatározás szerint folyamatosan segítséget nyújt. a megrendelő által jóváhagyott terveket az árazott és árazatlan költségvetési kiírással együtt le kell szállítania tervezőnek a megrendelő részére. A kivitelezési munkák megvalósítása csak és kizárólag a megrendelő és a rehabilitációs szakmérnök által jóváhagyott kiviteli tervek alapján kezdhető meg. Az akadálymentesítendő szintterületek mennyiségi meghatározása: Parkoló: 20 m2 Főbejárati rámpa, terasz, lépcső: 52,3 m2 Udvari rámpa, terasz, lépcső: 77 m2 Szélfogó: 14,55 m2 Aula: 142,04 m2 Udvari felőli közlekedő: 8,4 m2 Étkező: 55,48 m2 Közlekedő I: 17,57 m2 Mozgássérült WC, előtér, mosdó: 11,47 m2 Közlekedő II.: 14,32 m2 Előtér: 4,78 m2 Mozgássérült WC, tusoló: 5 m2 Szobák: 16,64 m2 Ügyfélkapcsolati iroda és előtér: 27m2 Szélfogó: 8,2 m2 Mozgáskorlátozott WC, tusoló: 5,64 m2 Mosdó + WC: 5,2 m2 Társalgó: 16,12 m2 Étkező: 44,18 m2 Pihenő: 15,45 m2 Orvosi szoba: 11,77 m2 4.) A tervdokumentáció alapját a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező műszaki tartalom (tervezési követelmény) képezi. Megrendelő a térképszelvényt, illetve a hivatalos helyszínrajzot a Tervező rendelkezésére bocsátja. 5.) Megrendelő kijelenti, hogy a teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 15 nap a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére. 6.) Felek megállapodnak abban, hogy Tervező a tervek elkészítése során Megrendelő részére konzultációs lehetőséget biztosít. Ennek keretében Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni; Tervező kezdeményezése alapján köteles a konzultációkon, valamint az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. Ezek a rendelkezések azonban nem érintik Tervezőnek az elkészített tervdokumentáció műszaki és jogszabályoknak való megfelelőségével kapcsolatos felelősségét. 7.) Ha a tervdokumentáció elkészítéséhez jelen szerződés megkötésekor nem ismert és ezért a megrendelő által nem szolgáltatott, illetve a szerződésben fel nem tüntetett további 2

3 adatszolgáltatás válik szükségessé, a Megrendelő a Tervező felszólításától számított 48 órán belül az adatokat a Tervező rendelkezésére bocsátja, illetve a szükséges intézkedéseket megteszi. 8.) Tervező a tervezés során az OTÉK és egyéb vonatkozó jogszabályokat, a Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzata 43/2000. (XI.24.) számú rendeletének rendelkezéseit is köteles figyelembe venni és a dokumentációt az azokban foglaltak szerint elkészíteni. Tervező szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentáció alapján a Megrendelő által végrehajtani kívánt beruházás építésjogilag és műszakilag megvalósítható. Szavatol azért is, hogy az általa elkészített tervdokumentáció a jogszabályok rendelkezéseinek, a szakhatósági előírásoknak és a közüzemi szolgáltatói hozzájárulások rendelkezéseinek megfelel. 9.) Amennyiben Tervező a jelen szerződés 3.) pontjában rögzített kötelezettség teljesítése tekintetében késedelembe esik, abban az esetben köteles a késedelembe esés napjától napi ,- Ft, azaz Ötvenezer forint kötbért fizetni a Megrendelő részére, valamint Megrendelő jogosult a Tervezővel szembeni, ezen összeget meghaladó kárigényét is érvényesíteni. 10.) A szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény felhasználási szerződésekre vonatkozó rendelkezései alapján Felek a dokumentáció felhasználásával kapcsolatosan a következőkben állapodnak meg. Tervező kijelenti és szavatolja, hogy e szerződés alapján szolgáltatott tervdokumentációban foglaltak kizárólag az ő szellemi termékét képezik, arra harmadik személynek semmiféle jogosultsága nem áll fenn. Megrendelő az elkészült dokumentációval kapcsolatos rendelkezés jogát kiköti, az elkészült tervek a Megrendelő tulajdonát képezik és azokkal szabadon és kizárólagosan rendelkezik. Felek kifejezett akaratukkal megállapodnak abban, hogy Megrendelő a terv jelen szerződésben rögzítettek szerinti egyszeri megvalósításán túl is jogosult a tervet, illetve annak részleteit: nyilvánosságra hozni; többszörözni; a kivitelezés előkészítése során, illetőleg a később felmerülő igények alapján, azoknak megfelelően átdolgozni, átdolgoztatni; a később felmerülő igények alapján az épületet a Tervező külön hozzájárulása és egyéb igénye nélkül átalakítani. Tervezőt ezen jogok átruházásáért a jelen szerződésben foglalt díjon felül egyéb díjazás nem illeti meg. 11.) Tervező köteles a tervezett építkezéssel kapcsolatosan a szakhatósági egyeztetést lefolytatni, a szükséges engedélyeket, illetőleg hozzájárulásokat beszerezni. 12.) Tervező tudomással bír arról, hogy Megrendelőnek a szerződés határidőben történő teljesítéséhez különös érdeke fűződik. Kijelenti, hogy képes a szerződés teljesítésére az abban foglalt határidőben. 3

4 13.) Tervezőt a jelen szerződésben rögzített feladat elvégzéséért nettó ,- Ft, azaz kettőszázezer forint + 25 % ÁFA, bruttó ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint tervezési díj illeti meg. A tervezési díj magában foglalja a Tervező valamennyi költségét, valamint a jelen szerződés 10.) pontjában meghatározott jogok átruházásának ellenértékét is. Megrendelő a tervezési díj összegét jelen szerződés 3.) pontjában meghatározott dokumentum teljes körű, hiánytalan átadását követő 60. banki napon belül köteles a Tervező OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára történő átutalással Tervező részére megfizetni. Tervező a kifizetésekkel kapcsolatosan tudomással bír az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A -ában foglalt kötelezettségekről, különösen arról, hogy a havonta nettó módon számított forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő a teljesítésért abban az esetben fizethet, ha a) a jogosult bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy b) a jogosult a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A fenti rendelkezések mind az ajánlatkérő és Tervező, mind a Tervező és esetleges alvállalkozói vonatkozásában irányadóak. 14.) Felek megállapodnak, hogy a Tervező alvállalkozót és egyéb közreműködő személyeket igénybe vehet, azonban munkájukért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el. Tervező szavatol azért, hogy a közreműködő személyeknek az átadásra kerülő dokumentációban foglaltakkal kapcsolatosan olyan joga nincsen, illetőleg nem lesz, amely Megrendelőnek a dokumentációk tekintetében jelen szerződésben foglaltak szerinti teljes körű jogszerzését, illetőleg a terv kivitelezését megakadályozza vagy korlátozza. 15.) Amennyiben a Megrendelő a tervezési díjat annak esedékességekor nem fizeti meg, annak kiegyenlítésére a Ptk. szerint számított késedelmi kamattal növelt mértékben köteles. 16.) Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, kapcsolattartóként a következő személyeket jelölik meg: Megrendelő részéről: név: Gyulai István főépítész telefonszám: Tervező részéről: név: Szentpétery Elemér telefonszám: A Megrendelő részéről a teljesítés igazolására és jognyilatkozat-tételre Gajda Péter polgármester jogosult. 17.) Tervező kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkezik. 4

5 18.) Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat megkísérlik egymás között békés úton rendezni; ennek eredménytelensége esetére kikötik hatáskörébe tartozó esetekre a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét. 19.) Ezen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a megjelölt jogszabályok mellett a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen szerződés 19 pontból és 5 oldalból áll, összesen 6 példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány Tervezőt illeti meg. Budapest, június 23. Gajda Péter sk. Megrendelő Gajda Péter Polgármester Bp. Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata Szűcs József sk. Tervező Szűcs József ügyvezető igazgató TARNA INVEST Kft Az okiratot ellenjegyzem Budapesten, án. dr. Kiss Anna sk. aljegyző Bp. Főv. XIX. ker. Kispest Önkormányzat 5