KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Átírás

1 MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3450 Mezőcsát, Hősök tere 1. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK az Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY HARMADIK RÉSZ, NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT, A KBT (1) BEKEZDÉSÉBEN MEGHATÁROZOTT NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2017.

2 Tisztelt Ajánlattevők! Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvényt és végrehajtási rendeleteit, az ajánlattételi felhívást, és az ajánlattételi dokumentációt együttesen tanulmányozzák át, ajánlatukat a jogszabályi rendelkezések, és az ajánlatkérő által támasztott szerződéses követelmények, feltételek teljes körű figyelembe vételével készítsék el. Az ajánlattételi dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, az ajánlattételi dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlattételi felhívás az irányadó. Ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlata elkészítésével, benyújtásával és a közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatos összes költséget és kockázatot, kivéve a Kbt (2) bekezdése szerinti eseteket. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem visel felelősséget vagy fizetési kötelezettséget a fentiekért, függetlenül az ajánlattételi eljárás folyamatától vagy kimenetelétől. Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv. A nem magyar nyelvű nyilatkozatok, dokumentumok, stb. esetében az eredeti nyelvű dokumentumot, valamint ezek felelős fordítását is csatolni szükséges az ajánlathoz. A fordítás hitelesítése nem kötelező. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő vagy azoktól, illetve a közbeszerzésekről szóló törvény előírásaitól eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vagy az ajánlattevő kizárását és a törvény által e tekintetben meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után. Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét a hamis adatszolgáltatást érintő, a törvényben foglalt jogkövetkezményekre is. Ajánlatot a jelen ajánlattételi dokumentáció elfogadásával, a meghatározott formai- és tartalmi követelmények betartásával lehet benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a szerződés teljesítésére a kért ellenszolgáltatás összegére. Az ajánlatok kidolgozásának alapját az ajánlattételi felhívás, valamint az ajánlattételi dokumentáció együttesen képezik, amelyek kiegészülhetnek a kért kiegészítő tájékoztatásra (kérdésekre) adott ajánlatkérői válaszokkal. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A.. és 172. (17) bekezdés rendelkezéseire. A dokumentáció a következő részekből áll: I. ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE II. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK III. SZERZŐDÉSTERVEZET IV. MŰSZAKI LEÍRÁS Mellékletek: teljes műszaki dokumentáció, árazatlan költségvetés 2

3 I. ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE 1. AZ AJÁNLATTEVŐK KÖRE Ajánlattevők: Tekintettel arra, hogy a Kbt szerinti közbeszerzési eljárás kerül meghirdetésre az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Alvállalkozók, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek részvétele az eljárásban: Az Ajánlatkérő a Kbt. 65. (10) bekezdése alapján jelen eljárásban nem rendelkezik a szerződés teljesítése során olyan műveletről, amelyet az ajánlattevőnek, vagy közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének kell elvégezni. Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját, c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót. 2. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL A Kbt a értelmében több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot, ez esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása, a hiánypótlás, a felvilágosítás és indokolás kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a képviselőnek küldi meg. Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását írja elő, a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. 3. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 3.1. A Kbt. 25. értelmében az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását. 3

4 3.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági vagy más érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a) az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet, b) az a szervezet, amelynek ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját, bb) tulajdonosát, bc) a ba)-bb) pont szerinti személy Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozóját az ajánlatkérő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. A nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként a) a köztársasági elnök, b) a miniszterelnök, c) a miniszterelnök-helyettes, d) az Országgyűlés elnöke vagy alelnöke, e) a miniszter, f) a Kúria elnöke, g) a legfőbb ügyész, h) az Alkotmánybíróság elnöke, i) az Állami Számvevőszék elnöke, j) a Közbeszerzési Hatóság elnöke, k) a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, l) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke, vagy m) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke tulajdonában, vagy az a)-m) pont szerinti személy Ptk. 8:1. (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója tulajdonában álló szervezet. Az ajánlatkérő köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, - különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e szerinti összeférhetetlenség Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban, a) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, piacfelmérés, illetve a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, b) aki, illetve amely az ajánlatkérő által folytatott előzetes piaci konzultációban [28. (4) bekezdés] vett részt, c) akitől, illetve amelytől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott, feltéve, hogy az a), b) vagy a c) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. Az ajánlattevő az eljárásból e alapján csak akkor zárható ki, ha közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági szereplők esélyegyenlősége más módon nem biztosítható. A kizárást megelőzően az ajánlatkérő - hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés útján - köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy az érintett gazdasági szereplő bizonyítsa, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítésében való részvétele az esélyegyenlőséget és a verseny tisztaságát nem sérti, vagy az összeférhetetlenségi helyzetet más módon elhárítsa. Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a gazdasági szereplő által tett intézkedéseket az ajánlatkérő köteles az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben ismertetni. 4

5 4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS 4.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet: DEMETER Ügyvédi Iroda 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9. Telefon: Fax: info@demeterugyved.hu 4.2. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-46/ as faxszámra vagy a info@demeterugyved.hu címre küldjenek visszajelzést! 4.3. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. 5. ÜZLETI TITOK 5.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat, 5

6 d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44. (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során a Kbt. 44. (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására Ezen rendelkezésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlatban nem elkülönített módon elhelyezett iratok vonatkozásában az üzleti titokhoz fűződő kötelezettségek betartásáért, így amennyiben ajánlatának valamely részét üzleti titokként kívánja megjelölni azt ténylegesen elkülönített módon (zárt, csak az ajánlatkérő által megismerhető módon) helyezze el az ajánlatban. 6. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA 6.1. Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében a dokumentációt -en megküldi az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére. Ajánlatkérő kérésre nyomtatott formában is megküldi a dokumentációt átvevő gazdasági szereplők részére. Eltérés esetén ebben az esetben a nyomtatott formában átadott dokumentáció tartalma tekintendő irányadónak, és ajánlatkérő semmiféle felelősséget nem vállal az elektronikus iratok sérüléséből, megrongálódásából fakadó károkért. Ajánlattevő külön kérésére (pl. cím hiányában) az elektronikus dokumentumokat CD-n is rendelkezésre bocsátja ajánlatkérő. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlatételi felhívásban foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén az ajánlattételi felhívásban szereplők az irányadóak. Ajánlattevő kötelezettségét képezi az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni. 6

7 6.3. Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: DEMETER Ügyvédi Iroda 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9. határideje: napja óra 7. A BENYÚJTOTT AJÁNLATOK MÓDOSÍTÁSA 7.1. Az ajánlattevők módosíthatják vagy visszavonhatják az ajánlatukat az ajánlattételi határidő lejárta előtt feltéve, hogy az erről szóló dokumentumot az ajánlatkérő írásban, az ajánlatok beadási határideje előtt megkapja. Ettől kezdve a módosított vagy javított ajánlat a hivatalos ajánlat. Az ajánlattevő a bejelentését az ajánlatok beadására vonatkozó előírások szerint kell, hogy benyújtsa a belső borítékon jelezve, hogy módosításról vagy visszavonásról van e szó. 8. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA 8.1. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje: DEMETER Ügyvédi Iroda 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/ napja óra 8.2. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. (3) szerinti személyek lehetnek jelen Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét részajánlattétel biztosítása esetén részenként a Kbt. 68. (4) bekezdése alapján Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. Ha az ajánlatok bontásán egy ott jelen lévő személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából kerül felbontásra, amelyről külön jegyzőkönyvet vesz fel ajánlatkérő, melyet az összes beleértve az elkésett ajánlattevőnek megküld. 9. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 9.1. Az ajánlatok értékelése a Kbt nak megfelelően történik A 71. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő - anélkül, hogy ezt a közbeszerzési dokumentumokban külön jelezte volna - nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, 7

8 ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 10. ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes Ajánlattevőnek megküldeni. 11. ELŐZETES VITARENDEZÉS A Kbt. 80. (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani: DEMETER Ügyvédi Iroda 3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9. Telefon: Fax: info@demeterugyved.hu A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell Az előzetes vitarendezési eljárás szabályait a Kbt a tartalmazza. 12. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően. 8

9 12.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy: nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha: a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 9

10 bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt. 13. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK: A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt tájékoztatást. Adózás: NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi ügyfélszolgálat 3525 Miskolc, Kazinczy u. 19. Tel: 46/ Fax: 46/ Környezetvédelem: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a Budapest, Pf Tel.: 1/ Fax: 1/ Honlap: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 06 46/ Fax: 06 46/ eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu Honlap: Egészségvédelem: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12 Tel.: Fax: titkarsag.borsod@emr.antsz.hu Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. Telefonszám: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu Munkavállalók védelme és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek: 10

11 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége Székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3. (3.em.) Postacím: 3523 Miskolc, Pf.: 173 tel.: , fax:

12 II. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK számú melléklet TARTALOM- ÉS KBT. 49. (2) BEKEZDÉSE SZERINTI IRATJEGYZÉK Iratjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet); Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet) Ajánlati nyilatkozat (3.1. sz. melléklet) (A Kbt. 47. (2) bekezdése alapján a nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat egy eredeti példányának a 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.) Nyilatkozat a Kbt (4) és (6) bekezdése szerint (3.2. sz. melléklet) I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó vonatkozásában (4. sz. melléklet) A Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pont ra)-rb) és rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pont ra)-rb) és rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozata (4.1. sz. melléklet) II. FEJEZET: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK II. FEJEZET: MŰSZAKI, ILLETVE SZAKMAI ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás teljes Oldalszám NR NR

13 bizonyító erejű magánokiratba foglalva (7. sz. melléklet) Konzorciumi megállapodás A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell: a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését; a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről; ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között; a számlázás rendjét. Nyilatkozat felelősségbiztosításról (6. sz. melléklet) Nyilatkozat tájékozódási kötelezettségről (5. sz. melléklet) Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (9. sz. melléklet) Árazott költségvetés V. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN) VI. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTUMOK (ADOTT ESETBEN) + az ajánlathoz csatolni kell a papír alapú példány képolvasó készülékkel készült CD-re vagy DVD-re írt 1 db elektronikus példányát! önálló mellékletbe n Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személy(ek)nek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Az ajánlati határidő lejártakor, az ajánlat benyújtásakor a tartalomjegyzékben vastagon kiemelt dokumentumok benyújtása képezi az ajánlat részét! A nem kivastagított betűvel írt dokumentumokat a Kbt. 69. (4), (6)-(7) bekezdései alapján ajánlatkérő erre irányuló felhívására kell benyújtani. Amennyiben azonban ezen dokumentumok korábban benyújtásra kerülnek és igazolják a nyilatkozat tartalmát, úgy a későbbiekben ajánlatkérő nem kéri be a kizáró okok igazolására. 13

14 1. Ajánlattevő Név: Székhely: Telefon: MKIK száma: FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) Fax: 2.1. számú melléklet 2. Ajánlattétel tárgya: Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai 3. Ajánlat: Részszempont Ajánlat 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap. Csak egész hónapok ajánlhatók meg) Késedelmi kötbér vállalása (% / naptári nap) 3. (az ajánlati elem minimum értéke: 0,50% / naptári nap; legkedvezőbb szintje: 1,0% / naptári nap) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 14

15 FELOLVASÓLAP (közös ajánlattétel esetén) 2.2. számú melléklet 1. Ajánlattevői konzorcium Név: Székhely: Telefon: Fax: Tagok adatai (név, székhely, MKIK száma): Tagok adatai (név, székhely, MKIK száma): 2. Ajánlattétel tárgya: Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai 3. Ajánlat: Részszempont Ajánlat 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Jótállás időtartama (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem minimum értéke: hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap. Csak egész hónapok ajánlhatók meg) Késedelmi kötbér vállalása (% / naptári nap) 3. (az ajánlati elem minimum értéke: 0,50% / naptári nap; legkedvezőbb szintje: 1,0% / naptári nap) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 15

16 3.1. sz. melléklet AJÁNLATI NYILATKOZAT Alulírott..., mint a (ajánlattevő megnevezése). (ajánlattevő székhelye),. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), (ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult.. (tisztség megjelölése), a(z) Mezőcsát Város Önkormányzata (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.), mint ajánlatkérő által Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai tárgyban megindított közbeszerzési eljárást megindító felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után ezennel a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy: - az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal változtatás nélkül elfogadjuk, - a szerződést amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk készek vagyunk megkötni és teljesíteni, - a kért ellenszolgáltatás összege: lásd a Felolvasólap -on, - elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az eljárást megindító felhívással vagy a dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen, - ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk, - amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket vagy az eredményhirdetésen második helyezettként az ajánlatkérő által megjelölésre kerülünk és a nyertes a szerződéskötéstől visszalép, akkor a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük a dokumentációban, a szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. A Kbt. 66. (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik. A szerződésben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az eljárást megindító felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező szerződés megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. Keltezés (helység, év, hónap, nap) 16 (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

17 NYILATKOZAT 3.2. sz. melléklet Alulírott, mint a(z).... (székhely:......) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Mezőcsát Város Önkormányzata (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.), mint ajánlatkérő által Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem: 1. A Kbt (6) bekezdésének a) pontja alapján kijelentem, hogy a közbeszerzés alábbi része(i) tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni 1 : A közbeszerzés részének megnevezése, amelyhez alvállalkozót igénybe vesz Továbbá a Kbt (6) bekezdésének b) pontja alapján kijelentem, hogy az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak: Alvállalkozó neve, székhelye, adószáma 2. A Kbt. 66. (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint -vállalkozásnak 2 minősül / nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá 3. Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 1 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy Nem kíván igénybe venni 2 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni. 3 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 17

18 4. sz. melléklet NYILATKOZAT 4 a Kbt. 69. (2) és 114. (2) bekezdése vonatkozásában a kizáró okok és alkalmassági feltételek kapcsán Alulírott, mint a(z).... (székhely:......) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Mezőcsát Város Önkormányzata (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.), mint ajánlatkérő által Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem: I. Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontban meghatározott kizáró okok hatálya alá. II. Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat. Keltezés (helység, év, hónap, nap)..... (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 4 Jelen nyilatkozat az ajánlat benyújtásával egyidejűleg benyújtandó a Kbt. 69. (2) és 114. (2) bekezdés alapján. 18

19 4.1 számú melléklet NYILATKOZAT 5 a kizáró okok vonatkozásában Alulírott, mint a(z).... (székhely:......) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Mezőcsát Város Önkormányzata (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.), mint ajánlatkérő által Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: I. Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet 6 - szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik. Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy 7 - az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról 8 : neve:, állandó lakóhelye: 9 5 Jelen nyilatkozat ajánlatkérő felhívására a Kbt. 69. (4) bekezdése alapján benyújtandó annak igazolására, hogy ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a kizáró okok. Amennyiben azonban az ajánlatban benyújtásra kerül, az igazolás, a későbbiekben ajánlatkérő nem szólatja fel ajánlattevőt annak újbóli benyújtására 6 Megfelelő válasz aláhúzandó! 7 Megfelelő válasz aláhúzandó! 8 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pont ra)-rb) és rc)-rd) alpontja szerint tényleges tulajdonos: ra) z a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Ptk. 8:2. (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik,, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 9 Szükség esetén bővíthető! 19

20 Keltezés (helység, év, hónap, nap)..... (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 20

21 5. sz. melléklet NYILATKOZAT Alulírott, mint a(z).... (székhely:......) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Mezőcsát Város Önkormányzata (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.), mint ajánlatkérő által Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. (4) bekezdés alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Nyilatkozom továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - által kiadott, a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze. Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

22 6. sz. melléklet NYILATKOZAT A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL Alulírott, mint a(z).... (székhely:......) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Mezőcsát Város Önkormányzata (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.), mint ajánlatkérő által Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem. Ezúton n y i l a t k o z o m, hogy nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás egyéb információkban foglalt legalább ,- Ft/káresemény, ,- Ft/év mértékű általános felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok. Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 22

23 7. számú melléklet MEGHATALMAZÁS Alulírott, mint a(z) (székhely: ) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom (szig.z.: ; szül.: ; an.: ; lakcím: ), hogy a(z) Mezőcsát Város Önkormányzata (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.), mint ajánlatkérő által Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai tárgyban készített ajánlatunkat, valamint a Kbt. 71. és 72. -a szerinti bírálati cselekmények vonatkozásában benyújtandó nyilatkozatokat az aláírásával lássa el. Keltezés (helység, év, hónap, nap) (meghatalmazó cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírása) (meghatalmazott aláírása) Előttünk, mint tanúk előtt: Aláírás: Név: Lakcím: Aláírás: Név: Lakcím: 23

24 8. sz. melléklet Nyilatkozat üzleti titokról Alulírott..., mint a (ajánlattevő megnevezése). (ajánlattevő székhelye),. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult.. (tisztség megjelölése), a Mezőcsát Város Önkormányzata (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.), mint ajánlatkérő által Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során 1.) Kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat elkülönített módon üzleti titkot tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom és kérem annak bizalmas kezelését. Az üzleti titkot tartalmazó rész helye az ajánlatban: oldaltól oldalig Üzleti titokká nyilvánítás indoka: 2.) kijelentem, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz. (*Kérjük a megfelelő rész (1.) vagy 2.)) kitöltését.) Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 24

25 NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL 9. sz. melléklet Alulírott..., mint a (ajánlattevő megnevezése). (ajánlattevő székhelye),. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult.. (tisztség megjelölése), a Mezőcsát Város Önkormányzata (3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.), mint ajánlatkérő által Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai tárgyban megindított közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásban foglalt nyilatkozattételi kötelezettségem alapján k i j e l e n t e m hogy a cégnek van/ nincs változásbejegyzési eljárása folyamatban. Keltezés (helység, év, hónap, nap) (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 25

26 III. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS tervezet amely létrejött egyrészről Mezőcsát Város Önkormányzata (Székhely: 3450 Mezőcsát, Hősök-tere 1., Adószám: , Statisztikai számjel: , Törzskönyvi azonosító: , Pénzforgalmi jelzőszáma:.. ) és képviseletében Siposné Horváth Anita polgármester,mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a(z) Székhely: Cg.: Adószám: Statisztikai számjel: Pénzforgalmi számlaszám: Képviseli: Kivitelezői nyilvántartási azon.: mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett: Előzmények Megrendelő a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, a Kbt (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le Új Művelődési (Közösségi) Ház és Könyvtár kialakításának kivitelezési munkálatai elnevezéssel. Az eljárás nyertese Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének./2017. (.) határozata alapján a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi szerződést köti. Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, így a jelen szerződés a teljes beszerzési tárgyra és mennyiségre vonatkozik. Megrendelő rögzíti, hogy a évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. 1. A szerződés tárgya 1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel. 2. A teljesítés helye: 3450 Mezőcsát, Szent István utca 19. szám (Hrsz: 238.) 26

27 3. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény a rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen. 4. Vállalkozó az építményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a közbeszerzési műszaki dokumentációban foglaltaknak, a vonatkozó magyar és nemzetközi előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, az általános műszaki, - mérnöki gyakorlatnak megfelelő módon és eszközökkel köteles kivitelezni úgy, hogy biztosítható legyen az építmény rendeltetésszerű, biztonságos, optimális és gazdaságos üzemeltetése. 5. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-, és hibamentességet érti. A beépített anyagok hiány-, és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó gyártói előírásnak való megfelelőséget értik a felek. 6. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: műbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az adott megrendelésre vonatkozó átadás-átvételi eljárás során átadni. 7. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt., továbbá a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak. 8. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amelyek ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 9. Megrendelő e körben kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt (1) bekezdésére, a 138. (5) bekezdésre, valamint a 138. (3) bekezdésére. E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a 138. (1) bekezdésének és a 138. (5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja. 10. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27. (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 11. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyait jogilag oszthatatlannak minősítik a teljesítés vonatkozásában. 27

28 2. A szerződéses díj és annak megfizetése 1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért szerződéses díjra jogosult. 2. A szerződéses díj mértéke Ft + ÁFA, azaz forint + ÁFA. A szerződés vonatkozásában alkalmazni kell az Áfa tv ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket, ui. jelen beruházás engedélyköteles beruházás. 3. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj, melyet a Vállalkozó a Megrendelő igényei alapján állapított meg, és amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik. 4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses díjat a szerződés tárgyának, a kivitelezés helyének, az igénybeveendő alvállalkozók díjazásának, a beépítendő anyagoknak és minden egyéb megismert, a dokumentációban és a kiegészítő tájékoztatásban foglalt releváns körülménynek az ismeretében határozta meg. 5. A díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, így különösen valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a kivitelezés teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve minden egyéb mellékköltséget, függetlenül azok jogcímétől. Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a műszaki dokumentációban külön nem tüntettek fel, azonban a szakmai szokások szerint a szerződés tárgyának kifogástalan létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások költségeit, illetve a technikai, illetve minőségi követelményekből eredő többletráfordítások költségeit, amelyek a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használathoz szükségesek. 6. Felek rögzítik, hogy a fenti vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, így a tartalékkeret jogintézményét jelen szerződés vonatkozásában a felek nem alkalmazzák. 7. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését követő 90 napig az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával, a tervező és a műszaki ellenőr jóváhagyó aláírásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt (4) bek. a) bek-nek szabályait megfelelően kell alkalmazni. 8. Az ÁFA mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos ÁFA törvény rendelkezései az irányadóak. 9. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó költségvetése alapján került meghatározása. 28