A szerződés tárgya: Kincskereső Óvoda felújítási munkái. Emeleti csoportszobák valamint a fsz-i vezetői iroda árnyékolása.

Ügyiratszám: <fff^//<? /u> IZJ 1 ZZS-joo*./Wt^ \j(c-^ ^ Ügyintéző: Nagy Tamás e Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Kincskereső Óvoda felújítási munkái. Emeleti csoportszobák valamint a fsz-i vezetői iroda árnyékolása. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, 4.955.275,- Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Ligetsor-Bau Kft Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év forint év forint év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem Budapest, 2012. 05.25. * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: nm 7 4 ^ * o d ö ^ ;>iwtó<^& ^ vezérigazgató Ellenőrizte: Zuglói Zrt. s>b. ÍS- Jogi ellenőrzést végezte: Qjd tfl.of. 2-3 ÍXKf, Fedezetigazolás évi előirányzat Felhasznált összeg J&. Ft Felhasználható összeg 1. ^ : ^ 1 ^ ^. f>. Ft Pénzügyi elig jitawtft[.y Z JÜN 1 4 Jogi és Közbeszerzési referens J2J^2- - ^>. W B/ilA Polgármesteri hivatal részéről látta: ) Jegyzői iáttamozás Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály totl-őf-jf 2012 JOH a ott aj iol'l OQ. U *vj

/ >>l Kivitelezés: Kincskereső Óvoda felújítási munkái 2012. szerződésszám: I F 37 / 2012 /1 Címe: 1148 Nagy Lajos kir. útja 92. Szerződés összege: Bruttó 4.955.275,- Fi VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - engedélyhez nem kötött munkák esetében - amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: 15514004-2-42; bankszámlaszáma: 11784009-15514004; képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester, mini megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt, székhelye: 1145 Budapest Péíerváradu. 11-17. Cégjegyzékszám: 01-10-043539 Adószám: 12099461-2-42 képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről Ligetsor-Bau Kft. cégjegyzékszám: 01-09-737857 székhely: 1172 Budapest, Liget sor 21. statisztikai számjel: adószám: 13488888-2-42 bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank bankszámla szám: 11713012-20000325 képviseli: Kosztolni József ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet alapján Keretmegáiiapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt, a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-31827/2011. iktatószámon megjeleni több ajánlattevővel lefolytatandó kerelmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek közöli 2012. március 28-án lélrejöti keretmegáiiapodás (a továbbiakban Keretmegáiiapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglallak teljesülése céljából jött léire, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valaminl a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás eselén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni. LW ik. IXs

1) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Kincskereső Óvoda felújítási munkái. Emeleti csoportszobák valamint a fsz-i vezetői iroda árnyékolása. A teljesítés helye: Budapest, 1148 Nagy Lajos kir. útja 92. 1.2. A szerződés elválaszthatatlan része az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és a Vállalkozó (mint ajánlattevő) részletes ajánlata (1. sz. melléklet). 1.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 28 napon beiül teljes egészében befejezi. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelöírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek, 1.4. A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 24 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1.Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját 3.901.791,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 4.955.275,-Ft. (négymillió-kilencszázötvenötezer-kettőszázhetvenöt forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. 2.2. A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 3. sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítésigazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvétet alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt. 305. (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. - ának előírásai az irányadóak. 2.3. A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáitatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 1 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban. 3.2. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. Í- 8 H rí WM- ( ti,

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja. 4.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja. 4.3, A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. 4.4, A Megrendelő felelős műszaki ellenőre: Kiss János Csaba; Tel.; 062 (a továbbiakban műszaki ellenőr), Nagy Tamás; Tel.: intézményi koordinátor, A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével Spaits Miklós műszaki igazgatóval (a továbbiakban építésvezető) közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni, 4.5. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 2% - ának megfelelő összegű - maximum 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Nem számit bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el. 5.2. A Megrendelő a létesítmény hiány - és hibamentes átadás - átvételéig a vállalkozói díj bruttó összegének 5% - át visszatarthatja. 5.3. Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles 5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére, 5.5. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - ideértve a Kbt. 305. (6) bekezdésében foglaltakat - a Kbt. 305. (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő OTP Banknál vezetett alábbi fizetési számlája terhére: 11784009-15514004. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó Megrendelő által kiállított nyilatkozatot e Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6.) Az átadás-átvétel 6,1, A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra, A

Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 6.2. Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 6.3. Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti. 6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjbó! az 5.2. pont szerint visszatartott összeget. 7.2. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be. 7.3. A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő 3 A részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbí. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Felek irányadónak tekintik az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eijárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 9,) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Ha az egyeztetés eredménytelennek bizonyul a vita eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével,

megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének, 10.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a Kbt. rendelkezéseire, és annak 303. -ára - figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat. 11.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jeíen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb" törvény),, illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 12.) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 3 db melléklet. A mellékletek a következők: 1. számú melléklet: Az Eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó (mint Ajánlattevő) ajánlata 2. számú melléklet: Megrendelő felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz való hozzájáruló nyilatkozata 3. számú melléklet: Pénzügyi ütemterv 13.) Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattéteti felhívása, ajánlattételi dokumentáció, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyaiások dokumentumai, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum}. Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül 5 számozott oldalt tartalmaz. 15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták. _ Megrendelö.képvisejetében: i Bonyolító képviseletében: v'íj"' $t,..l.-uér. dr-öapcsákferenc «/ 'polgármester 4 } J S^l6i Vagyonke«lo ^^* r*r n Mazsu Gergely vezérigazgató Bp.,20t2.ö^.,2.9. Vállalkozó ké n:....yj/.,cít7t.^f.. jv'.'v. Kojtol n ;Jó?5fe f / ügyvezeföv- y ^ Bp.,2012. O^rC- >! 1M>

Ligetsor-Bau Kft. LIGETSOR-BAU Kft. 1172 Bp. Liget sor 21. Tel: Fax: A munka leírása: Budapest, XIV. ker. Nagy Lajos király útja 92. Kincskereső Óvoda - Em.-i csoportszobák valamint a fsz-i Óvoda vezetői iroda ablakainak árnyékolása Árajánlat Kelt: 2012 év 05. hó. I8.nap Szám: A-079/2/2012 KSH besorolás: 4521 Teljesítés: 2012 év 05. hó. 18. nap Készítette: Kovács Tünde Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költsége 1.1 Közvetlen önköltség összesen 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 Áfa 3. A munka ára 27.00% 3.556.823 344.968 3.556.823 344.968 3.901.791 1.053.484 4.955.275 IGtTSOR-BAU KFT.-,. rltlsii)"' Aláírás

1. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1 15-016-1.1-0023126 (1) ÖN Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kn/m 2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kn/ m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 741202) 1 db 6.726 2.700 6.726 2.700 2 M49-011-1.1.1.3-0193227 (3) Méretre készített külső peremezett lamellás árnyékoló felszerelése, egyedi sínes megvezetéssel homlokzatra szerelve elektromos hajtással, motor bekötés nélkül, porszórt alumínium takarólemezzel Külső lamellás árnyékoló 4500x2500 mm - 5 db S db 390.298 4.810 1.951.490 24.050 3 M49-01M.1.1.3-0193229 (3) Méretre készített külső peremezett lamellás árnyékoló felszerelése, egyedi sínes megvezetéssel homlokzatra szerelve elektromos hajtással, motor bekötés nélkül, porszórt alumínium takarólemezzel elektromos hajtással, motor bekötés nélkül, Külső lamellás árnyékoló 3000x2500 mm - 2 db 2 db 299.741 4.810 599.482 9,620 4 M49-011-1.U.3-0193701 (3) Méretre készített külső peremezett lamellás árnyékoló felszerelése, egyedi sínes megvezetéssel homlokzatra szerelve elektromos hajtással, motor bekötés nélkül, porszórt alumínium takarólemezzel Külső lamellás árnyékoló 1500x2500 mm - 2 db 2 db 247.145 4.810 494.290 9.620 5 M49-061-1.1.1.2.4-0191768 (8) Méretre készített belső vászonroló felszerelése, ablaktokra, ablakszárnyra, falazatra vagy födémre történő rögzítéssel, Szín:9016 WE; Burkolat színe:02; Típus:T10 Fordítás lánccal, Bevonózsinóros eljárással Kezelés bal oldal Lamellaszélesség 127 mm Vezető ovónö irodája 4 db 50.891 1.924 203.564 7.696 I '''' y Készült a TERC Kft. TRRC VíP költségvetés 2012 1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÓN jelzésű tételek az adattá/ral egyeznek, \, / _/"..«, Z:\Projecl\Zugtó\Vag>-onkezeIÖ\Óvoda\KincskcresÖ Óvoda - Nagy Ú\ kfr>útja 92\Csppor zobák árnyékolása i^ód.stoü '"' < (íj

2. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 6 71-001-11.2.1-0121204 (36) ÖN Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HYDRO-THERM beltéri komplett elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 200 mm, Kód: 200-N 5 db 1.080 253 5.400 1.265 7 71-001-24.1.1-0130021(46) Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatoma elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 25x25 mm 190 m 296 792 56.240 150.480 8 71-002-21.1-0217091 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenáliás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm 2 H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x 1 mm 2, hajlékony rézvezetővel (MT) 18 m 224 408 4.032 7.344 9 71-002-21.1-0217131 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenáliás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm 2 H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x 1 mm 2, hajlékony rézvezetővel (MT) 40 m 224 408 8.960 16.320 10 71-002-21.1-0217132 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-Í2 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenáliás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm 2 H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x 1,5 mm 2, hajlékony rézvezetővel (MT) 90 m 224 408 20.160 36.720 \^jf\ Készüli a TERC Kft. TERC VIPköllségvelés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű títelek az adattárral egyeznek ll) Z:\ProjeclVZugIóWagyonkezef&\Óvoda\Kiricskeresö Óvoda - Nagy L kir. útja MVCsoportszobák émyíkolása(rhíw.slo!i

3. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 11 71-002-21.1-0221521 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erü rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm 2 NYM 300/500V 3x 1,5 mm 2, tömör rézvezetővel (MBCu) 50 m 224 408 11.200 20.400 12 71-003-2.1.1-0151061 (4) ÖN Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, 41 A-ig LEGRAND Viking3 védőföld sorkapocs 2,5mm2 fémtalppal 1 emeletes csavarra! R: 037170 13 db 100 264 1.300 3.432 13 71-005-2.54-0230369 (70) Összeépíthető világítási szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése Redőny kapcsoló 9 db 5.281 864 47.529 7.776 14 M71-000-7.1 Áramkörök kikeresése 1 db 0 9.500 0 9.500 15 M71-006-5.21.1.1.1-0314858(20) Elválasztó relék beépítése 5 db 29.290 2.609 146.450 13.045 16 M71-013-9 Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 tétel 0 25.000 0 25.000 Munkanem Összesen: 3.556.823 344,968 ik Készült a TERC Kii. (ERC V!P költségvetés 20Í2.1 - BRONZ piogranicsomagjával Az ÖN jelzésű lételek az adattárral egyeznek \ Z;\PrqicctVZugtó\Vagj'onkezel6\Óvoda\KÍncskeresö Óvoda - Nagy L. kir. útja 92\Csoportszobák árnyékolása mólslos

Tisztelt (számlavezető neve és címe) FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt hölgyem/uram! A 18/2(109. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezeti által benyújtandó beszedési megbízás (ok) teljesítésére a következőkben foglalt teltételekké): Fizető léi számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának I pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama: visszavonásig a) a beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell csatolni: lejárt fizetési határidejű számla, az adott számlához tartozó teljesítésigazolás További feltételek: a) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár: bt b) benyújtási gyakoriság: napi c) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legleljebb 35 nap d) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásáx al vonható vissza Keh,,... év hó... nap Fizető fél számlatulajdonos ' :!. i,',

3.sz. mell PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS Intézmény: Szerződésszáma: Kincskereső Óvoda, 1148 Nagy Lajos kir. útja 92. IF 37/2012/1 1.számú végszámla, (100%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 28nap nettó 3 901 791 Ft ÁFA 1 053 484 Ft bruttó 4 955 275 Ft