A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / -nem-szerepei*--.
|
|
- Mátyás Biró
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 A vm*'/ Mf Ügyiratszám: 708/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Újváros park 2. Móra Ferenc Általános Iskola JUNIOR konyha hatósági kötelezési felújítási munkái. A/v? fer7<űyf/f/i A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés fl^yv^fz &>&-// szakfeladaton sfl^s főkönyvi számon sfzj&fy/^analitikus tételén, megtervezett kiadás terhére történik, ^,öjö,a1^'.- Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: HBF Építőipari Kft. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év forint forint év forint " &0 'V S ^ A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / -nem-szerepei*--. Budapest, augusztus 10. vezérigazgató "^ * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja : Átvételi időpont: Aláírás: Ellenőrizte: Zuglói Zrt. Kiss János Csaba divízióvezető Jogi ellenőrzést végezte: Dr. Csikós Tibor jogtanácsos Fedezetigazolás - PMH Pénzügyi Osztály Némethné Révész Andrea osztvez 20(1.évi előirányzat Felhasznált összeg.0/1. w M J&- t$-..ft Jogi és Közbeszerzési referens P ^i 2011SZEPT Felhasználható összeg Jbo^f. oq.o^f. TOtí- o?o, Polgármesteri hivatal részéről látta: 1 C l A ^ ÍU& Hoki OÍ-IC Ellenjegyző Dr. Sáfrán Erzsébet aljegyző fc& cn- 45 Kötelezettségvállaló Dr. Papcsák Ferenc polgármester $GU, O\ U. dt^ Regisztráció: PMH Pénzügyi Osztály ho\\. 0% ^
2 Kivitelezés: Móra Ferenc Ált. Isk. főzőkonyha felújítási munkái 2011.szerződés sorszám: ^ ^ I. t Címe: 1144 Budapest, Újváros park 2..Szerződés összege: Bruttó ,- Ft T~0<í/(^/ 1.ö J/f r Kivitelezési időtartama: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS engedélyhez nem kötött munkák esetében amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: ; bankszámlaszáma: ; képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrí. székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u Cégjegyzékszám: $ tfhbo&z Adószám: képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről HBF Építőipari Kft. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 1144, Budapest, Füredi utca Adószáma: Bankszámlaszáma: Képviselője: Katona Zoltán Fő tevékenységi köre: Generál kivitelezés mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)) között (a továbbiakban együtt Felek), az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: J/7 4c. J> >, pfm/'"
3 Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet 7/A. Cím alapján Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között én létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljából jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni A szerződés tárgya: 1.) Szerződés tárgya Móra Ferenc Ált. Iskola épületében főzőkonyha kémények felújítása tételes költségvetés szerint. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatot minden vonatkozásában megismerte, ismeri az építkezés körülményeit, kijelenti továbbá, hogy a meghatározott feladat teljesítésében gyakorlattal rendelkezik, rendelkezésre áll az összes személyes és technikai feltétel A teljesítés helye: 1144 Budapest, Újváros park A szerződés elválaszthatatlan része a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, az ajánlattételhez biztosított dokumentáció a Vállalkozó részletes ajánlata (1. sz. melléklet) A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 30 munkanapon napon belül, szerződéses ütemenként teljes egészében befejezi (hatósági engedélyek beszerzésének ideje, ezt az időtartamot meghaladhatja). Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 12 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1. Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját ,- Ft +ÁFA, azaz bruttó ,-Ft. (Hétmillió-nyolcszázkilencvenezer-négyszáznegyvennyolc forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj (a tételes árajánlat alapján meghatározott) átalányár a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. 2/7
4 A Vállalkozó eredménykötelezett, a munkáját a jelen szerződés mellékletét képező kiviteli terv alapján köteles elvégezni (kiviteli terv hiányában a tételes költségvetés, és a helyszíni bejárás jegyzőkönyve alapján). A vállalkozói díj a szerződés eredményes teljesítéséhez szükséges minden körülmény kialakítására és munkára (beleértve a mellékmunkákat is) fedezetet nyújt A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiány mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítési igazolás, illetve a hiány mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (Art) 36/A. - ának előírásai az irányadóak. Vállalkozó két darab szakaszszámla és végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: 1.sz. szakaszámla benyújtására Vállalkozó az I. ütemű munkák: - kéményfejek felújítása - kémények bélelése - kéményseprő járda felújítás elvégzését követően ,-Ft + ÁFA összegben nyújthat be. 2.sz. szakaszámla benyújtására Vállalkozó a II. ütemű munkák: - konyhai berendezések kéménybe kötése (füstcsövek) - ablakok felújítása - helyi elektromos elszívás létesítése elvégzését követően 4, ,-Ft x 80% = ,-Ft + ÁFA összegben nyújthat be. végszámla: ,-Ft x 20% = ,-Ft + ÁFA összegben nyújthat be. A Vállalkozó az átadás során átadja a vállalkozás tárgyát képező munka teljes átadási dokumentációját -beleértve a gépek, berendezések gépkönyveit, garancia leveleit és nyilatkozatát, amelyben igazolja a hatályos szabvány szerinti anyagok és szerelvények felhasználását, a nyomás próba és mérések jegyzőkönyveit, gépek esetében magyar nyelvű kezelési utasítást A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni, Á munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 1. munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során 3/7 '. \ I I
5 keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik A Megrendelő felelős műszaki ellenőre Kiss János Csaba (tel.: ), Tamus Béla (tel.: 0 és Nagy Tamás (tel.: 0 ), a továbbiakban műszaki ellenőrök. A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével (tel.: 0 ) közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Az építési naplóban történő szerződésmódosítás érvénytelen. Ezen kívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni.
6 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.4. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 0,5 % - ának megfelelő összegű - maximum a vállalkozói díj bruttó összegére vetített 10 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri az előző mondatban meghatározott 10 %-os mértéket, Megrendelő a Vállalkozó kártalanítása nélkül elállhat a szerződéstől és az addig felmerült késedelmi kötbéren felül az 5.3, pontban meghatározott mértékű meghiúsulási kötbérre is igényt tarthat, Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el A Megrendelő 6.2. pontban meghatározott utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvezett hiányosságok kijavításáig, a vállalkozói díj bruttó összegének 5 % - át visszatarthatja Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérfizetésére köteles A Vállalkozó teljes körű és megfelelő biztosítási megtérülést kikötő kockázati felelősségbiztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére, amely biztosítás kötvényét másolatban köteles Megrendelőnek átadni, az első részszámla benyújtásáig Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, ideértve a Kbt (4) bekezdésében foglalt halasztás lehetőségét, a Kbt (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő alábbi fizetési számlája terhére:..mmmm..z1.$$lk9. h 6.) Az átadás-átvétel 6.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A fenti határidőt követő 10 munkanapon belül a Vállalkozó köteles az összes szükséges szakhatósági engedélyt és MEO átvétel igazolást beszerezni és átadni. A szakhatóság (pl. FŐKÉTÜSZ) az általuk végzendő ellenőrzéseket és próbákat a fenti határidőre nem végzik el annak ellenére, hogy azokat a Vállalkozó időben megrendelte, Felek jogosultak ésszerű keretek között a befejezési határidőt módosítani. ~^#F 4 ft
7 A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2. pont szerint visszatartott összeget Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be. 6/7
8 7.3. A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) A Vállalkozó közreműködik a használatba vételi engedély megszerzésében. 9.) A jelen szerződés terhére pótmunka nem számolható el, arra a felek külön, cégszerűen aláírt szerződést kötelesek kötni. 10.) Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerződés nem tartalmaz, a Ptk. rendelkezéseit, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat kell irányadónak tekinteni. 11.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. 12.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesitheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat, az ilyen nyilatkozatot a felek érvénytelennek tekintik. 13.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül hét számozott oldalt tartalmaz. 15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták. Budapest, 2011.^ugu-sz-tus, : 717 HBF Építőipari KFT Bp., Füredi út Adószám: ^" &
9 tájékoztató főösszesítő Költségvetés Mejr^zés^^^^í I^^^t^Tkolt^S T^gigazgatasi^ */#* vetítést alap 2.2Á ^. -^^rrtnnka ara 10% 25,00%. HSF Építőipari KFT- <UlhO&M<
10 Kémény felújítás Ssz. Tételszám Tétel szövése Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen egységár egységre összesen I Anyagtermelés padlástérbe 30 óra ' Kéményméretezés díja 3 db Kemenykürtök bélelése saválló acélcsőből átmérő 38 m mm Kémények letisztítása és feltárása lyukanként 3 db elszámolva Kéményseprői szakvélemény díja ügyintézéssel 3 db Kémény-és szellőzőtarlozékok; kéménytisztító 3 db vagy koromzsákajtó elhelyezése, koromzsákajtó Proschorn saválló acélajtó Munkanem összesen: zott <oi m.
11 Berendezés bekötés előirányzat Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj Anyag Díj összesen egységár egységre összesen Kéményméretezés díja 1 db Kéményseprői szakvélemény díja ügyintézéssel 1 db Kémény- és szellőzőtartozékok; kéménytisztító vagy koromzsákajtó elhelyezése, koromzsákajtó Proschorn saválló acélajtó 1 db Rozsdamentes svélló acél kéményfüstcső elhelyezése vonatkozó szabványok alapján átmérő 150 mm Proschorn szerelt szigetelt fém kéményelem elhelyezése: KO/KO acél belső, acélkülső borítással, tokos, kúpos csatlakozással, 1000 mm építési hosszal, NÁ mm Proschorn szerelt szigetelt kéménycső, L = 1000 mm, NÁ 150/250 mm 12 m ! Proschorn szigetelt fém kéményelem idom elhelyezése, KO/KO rm.acél belső, acél külső borítással, tokos, kúpos csatlakozással, NÁ mm Proschorn kémény elem, KO/KO tisztító idom. NÁ 150/250 mm 1 db Proschorn szigetelt fém kéményelem idom elhelyezése, Ko/KO rm.acél belső, acél külső borítással, tokos, kúpos csatlakozással, NÁ mm Proschorn kémény elem, KO/KO, MR esővédő idom. 150/200 mm Tájé közt ató 8. M Proschorn szigetelt fém kéményelem elhelyezése, KO/KO koracél belső, külső borítással, tokos, kúpos csatlakozással, NÁ mm Proschomkémény elem. KO/KO, MR csővédő idom. 150/250 mm Proschorn szerelt szigetelt fém kéményelem idom fali konzol, 13 0/200 mm 10. M Proschorn szigetelt fém kéményelem elhelyezése fali konzol, 150/200mm 11. M Helyi konyhai elszívás kialakítása főzőüstök fölé db 1 db 1 db 1 db 3 kit ' Munkanem összesen: <ű//,<o<f<0^
12 Jóváhagyás száma, kelte: 4'Z-/JL.^//, ff/f. //, J ^L - /^W. számú melléklet EGYSZERŰSÍTETT BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT Zuglói önkormányzati (intézményi) beruházásokhoz, felújításokhoz I. Általános rész 1. A Beruházó megnevezése, címe: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat 1145 Budapest, Pétervárad utca Üzemeltető megnevezése és címe: Móra Ferenc Általános Iskola JUNIOR konyha 1144 Bp.,Újváros park A Bonyolító neve és címe: Zuglói Vagyonkezelő ZRt Budapest, Pétervárad utca A beruházás/felúj ítás megnevezése: Újváros park 2. JUNIOR konyha hatósági kötelezési munkái, kémények életveszélyes állapotának elhárítása helye: 1144 Budapest, XIV., Újváros park 2. - kezdési időpontja (év, hónap): augusztus - befejezésének időpontja (év, hónap): október - teljes bekerülési költség (áfa-val): ,- Ft. - visszaigényelhető (levonható) áfa összege: - jellemző kapacitásának mutatói: 1x2 lyukú sorolt kémény 12,66m magas, 1 db külső, hőszigetelt szerelt kémény járda, gépészeti szellőzés, elszívás, nyílászárók jav. - megvalósítás tervezett módja: felújítás 5. A felújítás jóváhagyását követő feladatok: szerződéskötés, művezetés, átadás-átvétel, 6. A megvalósult felújítás: - tulajdonosa: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat - üzemeltetője: 7. Egyéb rendelkezések: 8. Dokumentumok: /2011 sz. közegészségügyi ellenőrzés
13 II. Részletező adatok 9. A beruházás/felújítás megvalósításának becsült költségei: Költségek megnevezése (millió Ft-ban, két tizedessel) Beruházás/Felújítás ráfordításai (áfa nélkül) - tervezés aktualizálás, tervezői művezetés - bontás - építés - gép - egyéb első beszerzés Összesen (áfa nélkül) - tartalék keret, közbeszerzési költség Beruházás/Felújítás nettó bekerülési költsége összesen Altalános forgalmi adó összesen Teljes bekerülési költsége összesen - 0,15 6,17-6,32 6,32 1,58. 7, A költségtervezés módja: Helyszíni bejárás alapján költségbecsléssel, költségvetéssel. 11. A felújítás előirányzat forrásai bontásban: Pénzügyi források (millió Ft-ban, két tizedessel) a) önkormányzati beruházási/felújítási ktv. előirányzat b) egyéb saját forrás összesen ebből visszaigényelhető áfa c) külső forrás (átvett pénzeszközök) Források összesen 7, ,90 Kelt: augusztus Előterjesztő nevében Kovács Balázs Alpolgármester Jóváhagyó Dr. Papcsák polgármester Jíödö Részvéiiytánis öivawonkezelözártkqíamjau! Zudói
fi\ <k d,tu/> W Fé^ u^3q ^ ÍVl^ lhi&%< 0i : Aoy/.o?.ocP. 5o//. <a f^ Tto arffe vezérigazgató Wí,n%\ \.\. ' ^C (?^1/l //, öa^- MMEIfcflZ / <^>
Ügyiratszám: Ügyintéző: Tto MMEIfcflZ / u^3q ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. ^%^-tr4ür/ A szerződés tárgya: :Ű ffto.x.>í.^&í?:$..(s.i, 2011. évi nyári Felújítási munkálatai
Részletesebbenidíi 09.t f - ^0^ W^%>«
idíi 09.t f - ^0^ W^%>«L Ügyiratszám: 709/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Ungvár u. 32-36. Hajós Alfréd Általános
RészletesebbenLh \o. li. IPM. A za - hlh- J* M. JJ. DÍ 2IÖ1N0V07. ,U>»\o
UOf 0 Ügyi ratszám X^//?.A.'. y,./2011. Ügyintéző: Fogarassy Károly Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Erzs. kir. 120 lakások hőmennyiségmérőinek cseréje A
RészletesebbenHu a. >/ 4UI. # # 5#
Ellenjegyző dr. Papp Csilla lofá Z2-. M ^ Ügyiratszám: íí.9.l. í.../2011. Ügyintéző: Nagy' Gyula Krisztián Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. ~^/"f Cl yoo #-c& A szerződés tárgya:
RészletesebbenÁtvételi időpont: U- ol o\. tzo/l Q$~ OCA. i*tf-d-4'< Felhasználható összeg WS. - F t. ^oou 08^ 07M IQM. Jüo(l.O*W.
Ügyiratszám: Ügyintéző: Bognár László Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Csibe Bölcsőde, Utász út 23., 2011. évi beruházási munkálatai A kötelezettségvállalás
Részletesebben1 ^O n t-v \i(l-3? ' v
' v 1 ^O n t-v \i(l-3? Ügyiratszám: 707/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Hermina út 9-15. Városligeti Általános Iskola
Részletesebbend^í^c Xo\l oj^l i^u -poi yu^m v\ IsU^l. Vi ^Á\. oi, n 2o\{. o\- jbfl.dl.ok )VU . Bű &&.&%&. Ft ^o 1^0$-??. -*C * 2011 SIEfl " &
Ügyiratszám: Ügyintéző: S&Xfati... ^mz D W Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tíugya:tsgfíi ^..ÚV.iA&?!&. ( rkx.-&1» t 2011. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás
Részletesebben«Wfc3... főkönyvi számon.analitikus tételén
Ügyiratszám:....&./.&-.. Ügyintéző:.TJÁZttMl ItZb^foH Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: ti &ti^du t &&&R^.&.yE2Qll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás
RészletesebbenJ >! 1 -\-'kí_.^fi/\n
2011SZEPT-02. -') /; -' ow.!l Vo. J >! 1 -\-'kí_.^fi/\n r \}{L^^/ hoáa Ügyiratszám:..fe.Xjó^/.^-./^// Ügyintéző: Bognár László PO 009/03 ' Ügyintéző: Bogii Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő
RészletesebbenJtft/- <^V. Ül. a. őr, ^n.ov.or. W- 0/ ' fp. ^c ov-_ Y^ "Ooíí- ^11. a^/tt o>? tt J20,U. 0L>^ <2/OÍ/. 0 o, o Q t J^A^V
Ügyiratszám: Ügyintéző: UÜJfáM M ZMlO Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: WcJ&&T&*^.dKiAtoSMfö.7&!L.2:l20ll. évi nyári Felújítási munkálatai A kötelezettségvállalás
RészletesebbenÁtvételi időpont: .V! oi. ^ 9^oU. OS.9^. fym^i.oi- Felhasználható összeg. ...W&::Ht. f r...:..-ft. XiöJJ, of.og. HoW^'Ll^ 1-vM -0^ ^ JOJI\, &% *
OK o#.tf 152EPI-02 Ügyiratszám:. ^ g / C /. ^. Ügyintéző:..W.JÖtftSf bl AM A [/t-jffi ( 20Ás Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: M?^tí)A^&& i&ú%í^\\. évi nyári
Részletesebbenk Mazsu Gergely vezérigazgató
\)(L4b& Ügyiratszám: 799/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Erzsébet kné útja útja 35-37. Jókai Mór Általános Iskola
RészletesebbenÁtvételi időpont: hl ^ Z. híioroe^ >o\\.08.\1" Felhasználható összeg 2r^oS..«Í2.R. 'Z.q> C(.OC.?*. Zboii-o f-l>7. IsM o7 2,t JLOÁL ŐR) @.
Ügyiratszám:..>3dtf.í?/.-&-/.. &# Ll\ t \ i \ Or^ l/l ügyintéző:.^.tjí3wí...» ^kw f / Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tái^a:^g^{^.&^.^?^fcá7>fó,... 2011. évi
RészletesebbenKötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió
SC\QJ Ügyiratszám: 8232/2012 Ügyintéző: Vikker Aítiláué Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt./Városüzenieltetési Divízió A szerződés tárgya: Budapest, XIV. Kövér Lajos tér rekonstiaikciós
RészletesebbenOOÍ 0 I M? f ^1 ^ / Átvételi időpont: l Jogi ellenőrzést végezte: &OM- 0& Otf t. joaa. 0$ v03. 40/M- 03. ^ Felhasználható összeg. 3L M. of. t>.
82>. OOÍ I M? f ^1 ^ vt-ite, 'j$tí\ (. Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgyat r $&fáfá.ll k > &..t$.k.i...^211.
RészletesebbenA szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010. december 31-ig.
2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal faxkészülékeinek szerződéses karbantartása 2010.
Részletesebbenvezérigazgató A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Hl. og.z^ » MO1 Felhasználható összeg l*s\%. CT-f-OS. O irt* Vrr...
Ügyiratszám:...$QÁC,k'^lL^l 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nyulász György Tel.: Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Megbízás a Meseház bölcsőde (1144 Budapest, Ond
RészletesebbenK..YY. <?<.'!.o /. í\ ULK.U. Juil.O^ Mb- JU^\X^_.^T./i. 2012 JöL 31. Ügyintéző: Nagy Tamás /
Ügyiratszám:.. t fj $Á8 $L%9J&' 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás / Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya; Heltai Gáspár Általános Iskola karbantartási munkái.
RészletesebbenA szerződés tárgya: ŰSZT-2011-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés. Felhasználható összeg. tó.'ira*t2. ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r.
ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés
RészletesebbenKapja : Átvételi időpont: Aláírás; Jlctf.ot c4. IcÚ oc.04. Felhasználható összeg. &M5hyl. W. 1ŰÍ. í 0. 3C)/3i.ot.J/ 2012 JÚL 31. JoJi.
Ügyiratszám:.,^^i?J.!?!r.9./A?.ÍX Ügyintéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Zöld Lurkók Óvoda, Füredi park 6. (karbantartási
RészletesebbenA kötelezettségvállalás a..^slíl... évi Költségvetés fe^a^.hf.^^.4... szakfeladaton
Ügyiratszám:..!^^./^?.!/./^.?^ Ügyintéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Hunyadi János Ált. Iskola, 1148 Budapest, Wass
Részletesebben^Zl\ hj f^w. MkUÜPl.: d (-^C. \Atf3 201/ ^c> dju^ ,^((. ov/za (T) KM. 1*M bf. Vi /oál.ot A. <^~^^ST z -^> fo\l 0 <o. 0 Q.
Ügyiratszám: Ügyintéző: MkUÜPl.: Tamus Béla' \Atf3 21/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Kaffka Margit Általános Iskola, Kaffka Margit köz 2-4., 211. évi felújítási
RészletesebbenA szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Átvételi időpont: \L?\\ oi - \o. 9-OA4. OS, (o. ^//>0V/-
^' ^h^eii^ Ügyiratszám Ügyintéző: Bognár László 02. \ll~$ PO 009/03 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Mályva Bölcsőde, Mályva tér 12., 2011. évi felújítási
RészletesebbenA szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Zuglói Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, 2012
Ügyiratszám: J?áU Z/
Részletesebbenc-m cl ű^c lo\\.cl ft c <L\L.ó\.o1 1 ojl b& o 2 &L KM.-L. o9- í\ W Aiifi 0 1 u 3.sz. melléklet \J\^(úí
Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 0 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. 3.sz. melléklet \J\^(úí A szerződés tárgya: Megbízás a Vadvirág bölcsőde (1146 Budapest, Thököly út 92.) 2012-es
Részletesebbenliu <L ^o/5,o lif hw^-^y'^g 'vezérigazgató DL 12.05 { U/3. 1, ?.Qi?ni-:r.i3. %$h.x^ R Ft 7)\\ íl KA 7013 JAN 07 2013 FEBR 0 4 \'r\<ö^a$~>i
3,sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás /469-8195/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt.?.Qi?ni-:r.i3. A szerződés tárgya: Zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fő-
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő
RészletesebbenA szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületén a galambmentesítő rendszer bővítése"
A I? 2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-215108/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály A szerződés tárgya: Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Részletesebben2o /l, V L\ povl.a, 3 r^~ ^ i.eg?^^ L\l. l //,. 0 ^b2a\wcl M HOV 2 2. yt. látta: rj^ loűnovu 207/; NOV 26. 4.sz. melléklet
Ügyiratszám:.}$&J9lUM?- C-lcU -COlM / OoA Ügyintéző: Kémeri Balázs Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. 4.sz. melléklet A szerződés tárgya: Óperenciás Óvoda, 1148 Budapest, Bolgárkertész
RészletesebbenV>j>'' Vl, '-,; Átvételi időpont: 2012 AUG 14. Felhasználható összeg. ,,,hh^m..r: afflfl^ 3-^ÍL. CX9, JX - toát. i> Jt( 0o\L. os. )h. öoía. W.
Ügyiratszám:.MlQ./.GQ.í/.AQtVL v ^ ^ ^ o ^ U-^w. 4.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ( ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Alt. Iskola, Budapest,
RészletesebbenVállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz
Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
RészletesebbenKötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1
Ügyiratszám: MUSZ/965-2/2Ü13 IKK20/2013/2 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. 2013 NOV 1 1 A szerződés tárgya: Aprófalva
RészletesebbenA ^ ctt^c^ mzslssit. Kötelezettségvállaló. -o ^_TV. U. A. w «- <OP. idii-o^-n- 2*>ll. U%A~ UM c*. ti. j M. 06 W. ^^V/i. Z*ll O^.oQ
Ügyiratszám: Ügyintéző: Tamus Béla iilözltolj Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Szent István Gimnázium Ajtósi Dürer sor 15., 211. évi felújítási munkálatai
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonárd polgármester), mint megrendelő
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS melyet kötöttek egyrészről Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet székhelye: 3300 Eger, Széchenyi u. 27-29. adószáma: 15379212-2-10 képviselője: Dr. Sebes
RészletesebbenKivitelezési szerződés
Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó
Részletesebben^*<Zt. ULú.V. io a. o &,l. 2oit 0GM []{LS^ M^.^A^F. -2^s^x ^, 4k. 2012 MÁJ 31 %o\%. oc,)j- } _ 7ZoM<í.p
2012 MÁJ 31 %o\%. oc,)j- } _ 7ZoM
Részletesebbenmásrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
vállalkozási SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Sajókápolna Község Önkormányzata Székhely: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. Adószám: 15545844-1-05 Bankszámlaszáma: 11734200-15545844 Képviseli:
RészletesebbenKötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Ügyiratszám: MUSZ/1271-1/2013 SZERZ_MUSZ/3-1/2013 3.sz. melléklet Ügyintéző: Iski Ferenc Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya: Hermiiika Óvoda;
Részletesebben««IJI. ^(o^w <% *%)Cb.o1.n3. ^(l. ?\ S^\j, jtllíue, M. lots. o Jt. 7<*1>. eb t<9 MJÓLSÚ, Aláírás: Jegyzői iáttamozás w.
I PO 5/6 Ügyiratszám:... Q t \ _,.. r Kötelezettségvállalást előkészítő osztály :...^ijö.íime^fe6:^,..kg,kc^dl.. A szerződés tárgya:...^tó^..mfm'uldü-.tíási..%aw&^ A kötejezettségvállaíás a XQ/SÍ i költségvetés..si/tt/.^/í?
RészletesebbenKötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
/íf icu/cíűí^ ÜU ÍZ /M-A/ A oat> Ügyiratszám: 221/042/2013 C-2013-00128/005 3.sz. melléklet Ügyintéző: Kémeri Balázs ) \WSl- I2\ jloá> Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
RészletesebbenA szerződés tárgya: Meglévő oszlopokra pótlás (9 helyszín), egj'edi oszlop állítás (4 helyszín)
I X UT! Ügyiratszám:8/163041/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI A szerződés tárgya: Meglévő oszlopokra pótlás (9 helyszín), egj'edi oszlop állítás (4 helyszín) A kötelezettségvállalás
RészletesebbenSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:
RészletesebbenLakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe
Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a Balog és Balog Kft. (6000 Kecskemét,
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a
RészletesebbenÜgyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.
Mm 2013 Sitfí 11. Ügyiratszám: 793/018/2013 C-2013-Ö0131/002 3.sz. melléklet Ügyintéző: Nagy Tamás (469-81-95) \{ju$z I^ hl ~ 4 / HO 4 ^ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D
RészletesebbenNYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE
NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Iktatószám: 18083-2014 Ajánlattételi felhívás Irányított fúrással végzett KPE vezeték behúzási tevékenység beszerzésére
RészletesebbenElőterjesztés. A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről
Előterjesztés A Járási Hivatal építésével összefüggő kerítésépítésről és tereprendezésről 1. előterjesztés száma: 306 /2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 3. előterjesztést készítésében
RészletesebbenA szerződés tárgya: Sabrák u. (Gödöllői u. - Jeszenák u.) elektromos földkábel kiváltásának tervezése
Ügyiratszám: 4-7223/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI A szerződés tárgya: Sabrák u. (Gödöllői u. - Jeszenák u.) elektromos földkábel kiváltásának tervezése A kötelezettségvállalás
Részletesebben^ZK. H^H kot. JtIM/ o<rt^jc' fe/k^ U. oj. 1). ^ír^y*-. z.o a.of.zz, U>U. crt.os- %oi\- vlll. hm of 1% ^ff. 0 }. 06. jjjuíx J_OAAÖ1.
Ügyiratszám:. &2 &.f.. jqa. Ügyintéző:.7&.7MF& Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: &Ü&l&í%^.dktöfí.+Afafö.JÍ*i3&*..20ll. munkálat küf&szfttd.&^&fttfn&s. H^H
RészletesebbenADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére
Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró
Részletesebbenm i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC"<
«fc. ~ *»b-iük AU617 //( t/16- to-l ' H Ügyiratszám: m i A /oos~/ íha C- ÍLO/ ^- ÜÜ 3 s-f /ÖC"< Ügyintéző: Nyulász György Tel.: 06 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés
RészletesebbenVállalkozói szerződés
Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Község Önkormányzata Székhelye: 2367, Újhartyán, Fő utca 21. adószáma: 15391236-2-13 Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:..., mint Megrendelő
RészletesebbenSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető
RészletesebbenBem utca páratlan oldali járda építési munkák
AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,
RészletesebbenKERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:
KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott
RészletesebbenC ^M. to\l n fc. á. \^ Xo\ l l.\o. oh. ö-1103176(1.?on.o<3 ÍJ yt. toa-oi' A. z*h. oq.lttoi-7. gott.ő c h p. \iw^
Blü ; T ^rosxiv. KerüíetKíg[ó Ügyintéző: >*-,,,? * tc*xtz> & é »«= 2012 SZEPÍ 2 7 PO 005/05 SlÖSZrttn; ^""a*--)^*" -ö^i^szám^söí^fo/2s?!!w Kötelezettségvállalást előkészítő osztáiy : ^4^.^.^.^...^!^.^
RészletesebbenA szerződés tárgya: Tervezési Szerződés módosítása (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése)
Ügyiratszám: 1-46279/2011. t előkészítő Osztály: Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Tervezési Szerződés módosítása (az M3-as zajvédő fal hiányzó szakaszának tervezése) A kötelezettségvállalás
RészletesebbenMegrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József
RészletesebbenA szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatalának homlokzatán található erkély javítási munkálatai"
U- í Q> Ö H (AA/J ^L&A^M? Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési Osztály 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatalának homlokzatán található
RészletesebbenTervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda
TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására
Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést
Részletesebben2o a - JI, ÜQ. m Regisztráció: Gazdálkodási Osztály. ^Aí^imhM^ Ür..{tyká. ^4. IA- 1q. SérJ. ^.o4x.4a- 4T. iw» f fi a
Ügyiratszám: 4 ~ MÍ"? ^^M - Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Jegyzői Kabinet A szerződés tárgya: MAWWLaM Sl(rUh$ &T&? *t
Részletesebbenho, Mf W. /f- M \lt$ LÁO- tő<o. //. 4i. lkj-4 -lülo, /] L.I/) -t <i 1 fo <-, &U r
lkj-4 9 J-, o. l
Részletesebben..m-z. V ow. Isti li. irtk^fvd^^ ;)/>!'), OÍ, l f. 3 0Á \. IQ. ^1 é' "">' <*T -- [ minőségügyi vezető,' j \ ',, '- -í V ;..'.
V ow ^ / O r ;)/>!'), OÍ, l f Ügyiratszám: 4-51951/2011 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY A szerződés tárgya: A Játszótéri eszközök üzemeltetése Zugló közterületein
RészletesebbenPolgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban
: VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem tárgyú közbeszerzési eljárásban amely létrejött egyrészről Szeghalom Város Önkormányzata 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. adószáma: 15344571-2-04
RészletesebbenS Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S
S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,
RészletesebbenSZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya
SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074
RészletesebbenA szerződés tárgya: Komplex rehabilitáció és útépítés tervezése, engedélyeztetése: Argentína tér, Szuglói körvasút sor (Csömöri út - Deés u.
L: x pio < 0 o i -.Zűíi -ű'^-í. Ügyiratszám: 4-180060/2010 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : Városüzemeltetési A szerződés tárgya: Komplex rehabilitáció és útépítés tervezése, engedélyeztetése:
RészletesebbenKötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^
Ügyiratszám: MSgfföS& ~4/** $ - 3.sz. melléklet Ügyintéző: Fogarassy Károly (70/ Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. i. ^ IŐ^ÚO^A A szerződés tárgya: Vállalkozási
RészletesebbenSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,
RészletesebbenTárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:
RészletesebbenÉpítési alvállalkozói szerződés
Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...
RészletesebbenA 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír
Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.
Részletesebben1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs
Részletesebbenm,u ? u- loál. Ál, Ál mi DEC? 1. 2012 DEC 18. 20!J')AW10L a <-" \cfr ^ 2.sz.melléklet
2.sz.melléklet Ügyiratszám: 1-219393/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabiiiet A szerződés tárgya: Megbízási szerződés- protokoll tréning tartására A kötelezettségvállalás
Részletesebbenamely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:
V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester
RészletesebbenElőterjesztés. Bicskei Járási Hivatal építésével összefüggő kérdésekről
Előterjesztés Bicskei Járási Hivatal építésével összefüggő kérdésekről 1. előterjesztés száma: 285 /2017 2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 3. előterjesztést készítésében közreműködő
Részletesebben,;b X. Tk.C. u 4.sz, melléklet. JlR. 2 i i. n i\. ;oa o^.- 20. f )4 í i. cyfj \y./*< M KOT 2 4 2012 AUG1 4. Ügyiratszám:,
Ügyiratszám:, Üg>intéző: Kémeri Balázs ( Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Munkácsy M. Ált, Iskola, Budapest, Csáktornya park 1. 30, 33 tanterem festésének
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: 15514004-2-42; számlaszám: 11784009-15514004;
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt., bankszámla száma:
RészletesebbenA kötelezettségvállalás a...isí?.í(:.. évi Költségvetés O.M,!.[^?.<rr\ szakfeladaton
,\oiu?.n PO-005/03 Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály :..MW%áéá???. y%mk±f;tfe.. A szerződés tárgya:j&.f/.. y 5k A kötelezettségvállalás a...isí?.í(:.. évi Költségvetés O.M,!.[?.
RészletesebbenS Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S
S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné
RészletesebbenSzállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)
Részletesebbeni> 7<k íluidj^^jj^ A / i U* V UiM.&S.Z^. & j ^ &, $ U*L og. l\ 'Lú^ 6. & &. IT 5 /M 2.sz.melléklet
A / i U* V 2.sz.melléklet Ügyiratszám: Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály : ^líjfdte&qjfll^ A szerződés tárgya: íluidj^^jj^ A kötelezettségvállalás a.. évi Költségvetés.JTs.//... szakfeladaton...5.0.
RészletesebbenA KBT ÉRTELMEZÉSE
A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként
Részletesebben1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. valamint
../..- /2013/.. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG valamint FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZLEKEDÉS
RészletesebbenRÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia előterjeszti: Vargáné
Részletesebbenn.u immni ÍL űd.jed /MÍ, ^ t C//j>/XvTOvi .Stoftfr ÁBdrai mm [ j 12. 'A3T5 4101 n- A;Í PO 005/06
PO 005/06 Ügyiratszám: 1-57173/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata -a helyi önkormányzatok könyvtári
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészt a Társasház mint megrendelő / a továbbiakban: Megrendelő másrészről a Bereczki és Társa Kft., mint vállalkozó /a továbbiakban: Vállalkozó között a
Részletesebbenamely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Cég neve: Szent István Egyetem Székhely: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Bankszámlaszám: 10032000-00282826-00000000 Képviselve: Dr. Solti László rektor
Részletesebben