ísv h 9-tf I * OV- Ügyiratszám: 1-62479/212. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet 2.sz.melléklet A szerződés tárgya: ŰSZT-211-Kémény pályázat kivitelezésére vonatkozó előszerződés <:gooo/( r^ol^ A kötelezettségvállaló a évi költségvetés szakfeladaton... A?v:..v'.."r...':rf.T?..:. főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, 76.896.122 Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest, 212. június 28. Budapest, 212. június 28. * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Fedezetigazolás 2 Hévi előirányzat Felhasznált összeg &..&S?,l.).fcF, Pénzügyi ellenjegyzés Átvételi időpont: Felhasználható összeg tó.'ira*t2 Ft fi- // & minőségügyi vezetcfry AláírasNgfe <o Q JD c / # (/&J^ B^^> J A \ijcu{' ajtain. A ((. (tó M JÖN 2 8. I Jogi és Közbeszerzési referens Jogi szakvélemény ^ov^-oe. ^. &a, o(, /r. Jegyzői láttamozás.ck..s.víl.(^ l<k, o t Xf Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály Regisztráció: Jegyzői Kabinet íou.oe- l** 2o\t^ o?-. oi ío2 r, ^ X \Vi""^ ' > e ^ ^ \ - \ $7
A l VÁLLALKOZÁSI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: 15735777-2-42; bankszámlaszáma: 117849-155144; képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt. székhelye: 1145 Budapest Péterváradu, 11-17. Cégjegyzékszám: 1-1-43539 Adószám: 1299461-2-42 képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) együtt közösen, mint Szerződő Felek (a továbbiakban: Szereződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. A szerződés tárgya 1) Szerződő Felek jelen előszerződés alapján megállapodnak, hogy szerződést fognak egymással kötni az 1. sz. mellékletben rögzített 17 kémény felújítási munkáinak (műszaki tartalom) I. osztályú minőségű, hiba- és hiánymentes kivitelezésére, abban az esetben, ha a megrendelő által beadott USZT-211-Kémény" pályázat pozitív elbírálásban részesül. 2) Szerződő Felek rögzítik, hogy csak a pozitívan elbírált kémények vonatkozásában áll fenn a szerződés kötési kötelezettség a jelen előszerződés alapján. 3) A szerződés alapját képező további dokumentumok: 1. sz melléklet címlista, költségvetés kalkuláció, műszaki leírás. II. A megkötendő szerződésre vonatkozó rendelkezések 1) A kivitelezési munkák teljes ellenértéke a költségvetési kalkuláció alapján 6.548,128 + ÁFA, azaz -Hatvanmiflió-ötszáznegyennyolcezer-egyszázhuszonnyolc- forint plusz ÁFA, amely a pozitív elbírálásban részesülő kémények számának megfelelően a költségvetési kalkuláció szerint változhat. Az ellenérték előirányzati összeg, mely tartalékkeretet nem tartalmaz, a műszaki tartalom és a rendeltetésszerű használathoz szükséges összes körülmény maradéktalan megvalósításának (anyag költség, munkadíj, egyéb költség) ellenértéke. 2) A kivitelezési munkák határideje legkésőbb a munkaterület átvétele napját követő 18 naptári nap, előteljesítés azonban lehetséges. A fenti határidőre a Vállalkozó köteles az összes szükséges szakhatósági engedélyt és MEO átvétel igazolást beszerezni. 3) A teljesítés alatt azt értik a Felek, hogy a Megrendelő a teljesítést hiánytalanul, hibátlanul, az e szerződés feltételeiben előírt kész állapotban átveszi. 4) A Szerződő felek a műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet vesznek fel. 5) Az átadás-átvételi eljárás során Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka, a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és előírásoknak megfelelően - hiány- és hibamentesen elkészült,
rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai és azon szakhatósági nyilatkozatok, amelyek igazolják a szerződésszerű teljesítést a vállalkozó által tett termékfelelősségi nyilatkozat szerint az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőek, az elvégzett munka szakszerű. 6) Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni Megrendelőnek kettő példány megvalósulási (átadási) tervdokumentációt. A megvalósulási tervdokumentáció tartalmazza a felújítási munkák ténylegesen megvalósult állapotának megfelelő műszaki terveit, valamint az alábbi iratanyagokat: kezelési, karbantartási utasítás, mérési jegyzőkönyvek, nem szabványozott beépített anyagok műbizonylatai, kivitelezői nyilatkozat, építési napló másolatai, jótállás, szavatosság dokumentumai, jótállásai, szavatossági tevékenységet végző felelő személyek megnevezése, címe, telefonszáma, fotók, dokumentációk 7) A sikertelen átvételi eljárás költségei a vállalkozót terhelik. 8) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy vállalkozónak felróható okból történő 3 napon túli késedelmes teljesítés vagy/és a készre jelentés elmulasztása esetén Vállalkozót a bruttó vállalkozási díj 1%-ának megfelelő késedelmi kötbér terheli a késedelem naptári napjaira vetítve. Hibás teljesítés esetén fizetendő napi kötbér a hiba kiküszöböléséig tartó ideig a bruttó vállalkozási díj 1%-a az eltelt idő naptári napjaira vetítve. Ha a vállalkozó 15 nap elteltével a hiba kijavítását nem végzi el, a Megrendelő mással is elvégeztetheti a javítást, ez esetben az addigi késedelmi kötbéren felül a meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó ár 25%-a. 9) A szerződő Felek által aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja. Vállalkozó 1 végszámla benyújtására jogosult. Vállalkozó a számlát 2 példányban - a teljesítést igazoló jegyzőkönyv alapján- jogosult kiállítani a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat (1145 Budapest, Pétervárad u. 2.) nevére és címére. Megrendelő köteles a kézhez vett számlákat olyan időpontban leigazolni, hogy a számla annak megrendelői kézhezvételétől számított 3 banki napon a vállalkozó részére átutalással kiegyenlíthető legyen. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a megrendelő, csak a kötbér összegével csökkentett összegre kiállított számlát köteles elfogadni. 1) A felek kijelentik, hogy a 211. évi CVIII. tv (a közbeszerzésről) ). (1) k pontja alapján a jelen szerződés szerinti beszerzés "in-house" beszerzésnek minősül, ezért ezt a törvényt nem kell alkalmazni. 11) A felek megállapítják, hogy amennyiben nem a Megbízott látná el a jelen szerződés tárgyát képező munkát és a szerződés ellenértéke a közbeszerzési törvényben meghatározott értéket meghaladja, a 211. évi CVIII. tv 6. (1) D pontja szerint, a Megbízott, mint ajánlatkérő köteles a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok szerint eljárni. 12) Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. 13) A jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek megállapodása és a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadók. 1
III. Vegyes rendelkezések 1) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen előszerződésből eredő vitás kérdések rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 2) Jelen előszerződésre és előszerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai irányadóak. Jelen előszerződés három (3) oldalból és 4 (négy) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült - melyből 2 (kettő) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illeti meg és amelyet szerződő Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. Budapest, 212. június 28^-j FŐIT^ ^ y4^- ^ ^ -Í&L r, V ^ " $M# í " *] Budapest Főváros XIV- KpWfef g t j Zugló Önkormányzat ^ Képv.: dr. Papcsák.'^Sfii^. Ferejtem p>y polgármester Megrendelő Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Képv.: Mazsu Gergely vezérigazgató Vállalkozó ny(i "sasa H hm \J í\ &
1. számú melléklet ÚSZT-211-KÉMÉNY pályázat Sorszám 1. 2. 3. 4. XIV. Xantus 2. 5. 6. 7. 8. 9. XIV. Gizella utca 12. 1. Megnevezés XIV. Várna utca 3. XIV. Várna utca 18. XIV. Mexikói út 3. XIV. Egressy út 4. XIV. Várna utca 11. XIV. Fűrész utca 19. XIV. Fűrész utca 113/AB. XIV. Mexikói út 11/B. Mennyiség 4 5 4 43 Egység - 1 17 3 9 2 22 3 18 12 3 6 54 4 48 2 j Anyag egységár 1/2 42 771 92128 44 738 45138 42 558 46138 11 31 4198 44 357 Díj egységár 38 683 85 584 33 429 7 13 39 862 45 768 8115 52 429 41929 Anyag összesen 2 138 535 3 961493 76 551 46 243 936 285 83 49 3 39 312 2 266 96 2 129 13 Díj Összesen (Bruttó) 173 838 1 934 139 173 836 3 68 98 568 297 13 377 63 116 876 965 13 377 823 824 521 58 2 434 512 26 754 2 831155 173 836 2 12 593 i Lakások () 2 28 5-1 2 2 1 16 7
Sorszám 11. 12. 13. 14. XIV. Fűrész utca 63. 15. 16. Megnevezés Mennyiség 27 XIV. Kövér Lajos utca 19. Égéstermék elszívó ventilátor XIV. Angol utca 79. 1. számú melléklet ÚSZT-211-KÉMÉNY pályázat Egység 15 2 135 L. 7] 52 XIV. Nagy Lajos Király útja 1. XIV. Egressy út 62-68. Nagy Lajos Király útja 14. XIV. Fűrész utca 61. 2 22 Anyag egységár 52 78 488 315 28 41 43 324 81211 _ÍL 14 58 121 17. r 12 _ Égéstermék elszívó ventilátor 1 52156 135 25175 Összesen:, 1 8 25 11 129 375 6 384 - - 1 Anyag DÍJ egységár összesen bruttó 48 884 1423 14 233 363 23 867 42 987 75164 41465 17 72 39 44 33 371 17 895 Í 976 63 3 834 18 2 252 873 1786 641 813 695 1 34 998 6 642 198 521 56 3 398 653 Dí] Összesen (Bruttó) 1 319 879 651885 466 725 3 222 77 34 213 2 235 346 1 653 64 58 51 856 573 1 86 475 4 334 417 521 58 33 371] 2 415 8241 76 896 122 Ft Lakások () 16 23 3 16! 6 i i 9 87 5 319 2/2