Iktatószám: 103-34/2007 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2007. február 6-i ülésére Tárgy: A Dráva III. projektben szereplő Nagyharsány, Gyimóthy villa felújítása, bővítése projektelem kivitelezőjének kiválasztása (gyimothy2)* Készítette: Nórántné dr. Hajós Klára projektvezető A Dráva III. projekt legjelentősebb projekteleme a Baranya Megyei Önkormányzat építési beruházása, a Nagyharsány, Gyimóthy villa felújítása és bővítése. A projektben a beruházásra bruttó 60.000.000 Ft áll rendelkezésre. A beruházás kivitelezőjének kiválasztására a Baranya Megyei Önkormányzat hirdetménnyel induló egyszerű közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni. Az eljárást a Baranya Megyei Önkormányzattal 2006. június 7-én kötött vállalkozási szerződése alapján az AAM Zrt. bonyolítja. 2006. évben a fenti tárgyban az AAM Zrt. már lefolytatott egy közbeszerzési eljárást, melyet a Bizottság 2006. december 7-i ülésén az ajánlatok érvénytelensége miatt eredménytelennek nyilvánított, továbbá elfogadta a némileg módosított Ajánlattételi felhívást és dokumentációt (37/2006. (XII.7.) KGFB Határozat). A módosított felhívás a hiánypótlást követően 2006. december 18-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Ahogy azt a mellékelt Döntési Javaslat (1. sz. melléklet) is mutatja, az ajánlattételi határidőig (2007. január 15. 10.00 óra) két ajánlattevő tett ajánlatot, melyek a következők: 1. FŐVÁROSI Építő zrt. (1033 Budapest, Szőlőkert u 9. ) Ajánlati ár: 73.403.559 Ft + ÁFA, azaz bruttó 88.084.271 Ft 2. Fehér T. és Társa Kazán és Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Körtöltés u. 29.) Ajánlati ár: 49.093.770 Ft + ÁFA, azaz bruttó 58.912.524 Ft A hiánypótlást követően a Bíráló Bizottság megállapította, hogy mindkét ajánlat érvényes. A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékelése után egyhangúlag javasolja a döntéshozónak, hogy tekintettel a bírálati szempontra legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, a Fehér T. és Társa Kazán és Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt nyilvánítsa az eljárás nyertesének. 1
Iktatószám: 103-34/2007 Az ajánlattételi dokumentációban szereplő szerződéses feltételek, valamint a várhatóan nyertes ajánlat alapján az AAM Zrt. elkészítette a Vállalkozási Szerződés tervezetet, mely a 2. sz. mellékletben található. Határozati javaslat 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökével egyetértésben A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. ROP projekthez kapcsolódó Nagyharsány, Gyimóthy villa felújítása, bővítése tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárásban a FŐVÁROSI Építő zrt. (1033 Budapest, Szőlőkert u 9. Ajánlati ár: bruttó 88.084.271 Ft), valamint a Fehér T. és Társa Kazán és Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Körtöltés u. 29. Ajánlati ár: bruttó 58.912.524 Ft) ajánlatait érvényesnek nyilvánítja. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökével egyetértésben A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III. ROP projekthez kapcsolódó Nagyharsány, Gyimóthy villa felújítása, bővítése tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a Fehér T. és Társa Kazán és Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. (6724 Szeged, Körtöltés u. 29. Ajánlati ár: bruttó 58.912.524 Ft) ajánlattevőt nyilvánítja és felkéri az AAM Zrt-t, hogy a Kbt-ben foglalt határidők figyelembevételével a döntésről az ajánlattevőket értesítse. Határidő a közlésre: 2007. február 06. Felelős: Pávkovics Gábor, a Bizottság elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökét a mellékelt vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: 2007. február 15. Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke Pécs, 2007. január 29. Dr. Hargitai János elnök 2
1. sz. melléklet Iktatószám: Baranya Megyei Önkormányzat Képviseli: AAM Tanácsadó zrt. 7624, Pécs, Rókusalja u. 14, Telefon: 06-72-510-589 Fax: 06-72-510-589 DÖNTÉSI JAVASLAT A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III, (ROP-1.1.1-2004-11-0011/33) támogatási szerződés számú projekt keretében megvalósuló, Nagyharsány, Gyimóthy villa felújítása, bővítése tárgyú, KÉ-26365/2006 azonosítójú egyszerű hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja, 2006. december 18-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A Bíráló Bizottság tagjai: Jánosiné Balázs Sarolta - Bíráló Bizottság elnöke Dr. Illés Judit Bíráló Bizottság tagja Nórántné dr. Hajós Klára Bíráló Bizottság tagja Horváth Péter - Bíráló Bizottság tagja Szekeres Krisztina Bíráló Bizottság tagja A Bíráló Bizottság munkájába bevont szakértők: Váradi István (Baranya Megyei Önkormányzat) Váczy Réka (Baranyai Alkotótábor) Cserneczky Tamás (AAM Tanácsadó zrt.) A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlattételi határidőig 2007. január 15. 10.00 óráig a következő két Ajánlattevő tett ajánlatot. 1. Ajánlattevő neve, székhelye: FŐVÁROSI Építő zrt. 1033 Budapest, Szőlőkert u 9. Ajánlati ár: 73.403.559 Ft + ÁFA, azaz bruttó 88.084.271 Ft 2. Ajánlattevő neve, székhelye: Fehér T. és Társa Kazán és Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Szolgáltató kft. 6724 Szeged, Körtöltés u. 29. Ajánlati ár: 49.093.770 Ft + ÁFA, azaz bruttó 58.912.524 Ft 1
1. sz. melléklet A Bíráló Bizottság elvégezte az ajánlatoknak a Kbt. 81. szerinti vizsgálatát, és (a Kbt. 83. szerint) megállapította, hogy hiánypótlás szükséges egy Ajánlattevő (Fővárosi Építő zrt.) esetében. Ennek megfelelően felkérte az AAM Tanácsadó zrt-t, hogy 2007. január 17-én hiánypótlásra szólítsa fel az érintett Ajánlattevőt. A hiánypótlási felszólítás minden Ajánlattevőnek egyidejűleg megküldésre került. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az érintett Ajánlattevő a 2007. január 17-én kiküldött hiánypótlásra való felhívásnak az előírt határidőig, 2007. január 22. 14:00 óráig, a megfelelő bankigazolások benyújtásával teljes körűen eleget tett. A Bíráló Bizottság 2007. január 24-i ülésén az érvényes ajánlatokat Kbt. 91. szerint értékelte. Bíráló Bizottság azt javasolja a döntéshozónak, hogy az eljárást nyilvánítsa eredményesnek, amelynek nyertese a Fehér T. és Társa Kft. legyen, mert a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette. Kelt: Pécs, 2007. január 24... Bíráló Bizottság tagja. Bíráló Bizottság tagja.. Bíráló Bizottság tagja. Bíráló Bizottság tagja.. Bíráló Bizottság elnöke 2
Vállalkozási szerződés 2. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Törzsszáma: 330002000, Adószáma: 15330004202 Bankszámla száma:117310001-15330004 Képviseli: dr. Hargitai János elnök továbbiakban: Megrendelő és a Fehér T. és Társa Kazán és Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 6724 Szeged, Körtöltés u. 29. 11394880-2-42 01-09-714147 K&H Rt. 10402805-28021005 Fehér Tibor ügyvezető továbbiakban Vállalkozó között az alábbi feltételekkel. 1. A vállalkozás tárgya Nagyharsány, Gyimóthy villa felújítása, bővítése beruházás teljes körű kivitelezése az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlattételi Dokumentáció és Vállalkozó ajánlata szerinti tartalommal. 2. A vállalkozói díj: A vállalkozói díj a teljesítés időpontjára prognosztizált bruttó átalányár. Nettó díj: ÁFA 20 %: Bruttó díj díj: 49.093.770 Ft 9.818.754 Ft 58.912.524 Ft azaz ötvennyolcmillió-kilencszáztizenkettőezer-ötszázhuszonnégy forint. A vállalkozói díj magában foglalja Összeállította: ÉGSZI SENIOR Kutató és Szervező Kft 2006 augusztus
2/11 Vállalkozási szerződés - az építési-szerelési anyagok és munkák közvetlen és közvetett költségeit, továbbá a vállalkozói fedezetét, - a külön költségeket (fel- és levonulás, munkásellátás, ideiglenes munkák és építmények, segédszerkezetek, gépköltségek stb.), - a prognosztizált árváltozásokat a szerződés szerinti befejezési határidőig, - a beszabályozás, beüzemelés és a próbaüzem elvégzésének költségeit, - a mintavételi, mérési és minősítési díjakat, a szükséges hatósági díjakat, - a megvalósításhoz szükséges további szervezési, technológiai, átadási és egyéb szakértői díjakat, valamint minden olyan egyéb költséget, ami a kivitelezéssel kapcsolatos. 3. Teljesítési határidők 3.1. Felek a következő határidőkben állapodnak meg: A munkaterület átadása: 2007. február 22. Az építési-szerelési munkák befejezése: 2007. augusztus. 31. 3.2 A befejezési határidőtől való késedelem késedelmi kötbér szankciót von maga után. 4. Pénzügyi fedezet, számlázás, pót- és többletmunkák 4.1 Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 4.2 Amennyiben a Megrendelő rajta kívül álló ok miatt kénytelen a szerződést felfüggeszteni, a megvalósult munkák és a leszállított illetve igazoltan beszerzett anyagok kifizetése mellett kártérítés mellőzésével elállhat a szerződéstől. 4.3 A Vállalkozó az elvégzett munkákról, Megrendelő teljesítés igazolása alapján, 8 db részszámlát nyújthat be a mellékelt pénzügyi ütemezés alapján. 4.4 A kifizetés feltételeként Megrendelő kéri a beépített anyagok és szerkezetek műbizonylatait és minőségi tanúsítványait is. 4.5 A végszámla elismerésének feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel (beüzemeléssel, a használatbavételi engedély összes feltételének teljesítésével), a megvalósulási és az átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása és a jótállási biztosíték átadása. 4.6 A Megrendelő előleget nem fizet. A Megrendelő a következő fizetési formáról állapodik meg a Vállalkozóval: a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa végzett munka díjazása az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján, A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III ROP pályázat (ROP-111-2004-11-0011/33)
3/11 Vállalkozási szerződés eljárásrendje szerint történik, ezért a felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében állapodnak meg. A Megrendelő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti. A Megrendelő a befogadott számla értékének 2,5%-át (önerő) utalja a Vállalkozónak a befogadást követő 5 naptári napon belül, a fennmaradó 97,5%- ot (pályázati támogatás) a Magyar Államkincstár utalja át közvetlenül a Vállalkozó számlájára a Közreműködő Szervezet (VÁTI Kht.) rendelkezése alapján a VÁTI Kht. által történő befogadást követő 60 naptári napon belül. A Megrendelő a Közreműködő Szervezettel (VÁTI Kht.) megkötött Támogatási Szerződés rendelkezései szerint jogosult az általa befogadott számlák benyújtására a VÁTI Kht. felé. A Támogatási Szerződés legfontosabb pénzügyi szabályait bemutató Elszámolási útmutató az Ajánlattételi Dokumentáció mellékletét képezte. 4.7 Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az esetleges késedelmi kötbér elszámolásának módja elsődlegesen az egyeztetett összeg árengedmény formájában történő beszámítása a végszámlában. 4.8 A szerződés szerinti ütemezésnek megfelelően benyújtott számla (végszámla) elfogadása kizárja az utólagos pénzügyi követeléseket. 4.9. A szerződéses ár, a szerződés minden a Vállalkozóra vonatkozó feltételeinek teljesítése mellett az ajánlattételi dokumentációban megjelenített műszaki tartalom és a műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik, függetlenül a terv, vagy a költségvetés, vagy a felsorolt mellékelt dokumentumok esetleges hibáitól, hiányosságaitól. 4.10 Többletmunkának minősül minden olyan munka, ami a tervekben és a dokumentációban szerepel, de esetleg a költségvetésben nem - vagy nem kellő mennyiségben - lett előirányozva. A többletmunkák fedezetére az ajánlati ár kockázati fedezete szolgál, ezért többletmunka a szerződés teljesítése során nem számolható el. 4.11 Pótmunka minden olyan munka, amely a dokumentációban nem szerepel, az abban foglalt műszaki tartalmat meghaladja, és amelynek elvégzését Megrendelő a beruházás folyamán elrendeli. 4.12 A pótmunka elszámolása azonos tétel esetében a Vállalkozó ajánlatában szereplő egységárakkal történik. Amennyiben összehasonlítással nem állapítható meg a munka ellenértéke - részletes kalkulációval támasztandó alá az adott munka költsége. A kalkulációban az erőforrás szükségleti értékeket az ÉMIR normái alapján kell előirányozni és megrendelővel jóvá kell hagyatni.. A díj kialakításához a vállalkozó ajánlatában alkalmazott, az adott évre vonatkozó rezsióradíjat kell alapul venni. 4.13 A Vállalkozó vállalja, hogy számlájához csatoltan az ajánlattételi dokumentáció mellékletét képező Elszámolási Útmutató szerint az ajánlatában szereplő árazott költségvetéssel összhangban, a tételes számlarészletezőt, valamint a
4/11 Vállalkozási szerződés Főösszesítő táblázat aktualizált változatát benyújtja, amelyeket előzetesen egyeztet a gesztor szervezet (Baranya Megyei Önkormányzat) munkatársaival (pénzügyi vezető, műszaki vezető). 5. Munkaterület, munkaszervezés és ellenőrzés 5.1 A munkaterület elhatárolásáról, őrzéséről és védelméről Vállalkozónak kell gondoskodnia. 5.2 Vállalkozó a biztonságos munkavégzés érdekében köteles az 1993. évi XCIII. törvényt és az összes vonatkozó munkavédelmi egészségügyi rendszabályokat valamint a tűzvédelmi előírásokat betartani. 5.3 Vállalkozó köteles biztosítani Megrendelő képviseletében eljáró személyek részére a munkaterületre való bejutást és ott a biztonságos munkavégzést, információszerzést és ellenőrzést. 5.4 Megrendelő és megbízottjainak jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem zavarhatja. 5.5 Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a munkaterület átadás-átvétel időpontjától az esetleges hiánypótlás lezárásáig az 51/2000.(VIII.9.) FVM-GM- KöViM együttes rendelet előírásai szerint. Ezen túlmenően minden olyan fontos információ bejegyzendő, amely a munkavégzőkre, az ütemezésre, a minőségre és az elszámolásra hatással lehet. 5.6 Felek megállapodnak abban, hogy az eltakarásra kerülő munkák esetében Vállalkozó előzetes írásbeli bejelentése alapján Megrendelő képviselője (Műszaki Ellenőr) ellenőrzi az eltakarásra kerülő részek elkészültét. Eltakarni csak a Műszaki Ellenőr hozzájárulásával lehet. A Műszaki Ellenőr hozzájárulása nem mentesíti Vállalkozót teljes körű felelőssége alól. 5.7 Vállalkozó munkavégzését a Megrendelő képviselői bármikor ellenőrizhetik. Észrevételeiket a naplóban, ennek hiányában jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni. Az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén a Megrendelő a Vállalkozó munkavégzését azonnali hatállyal megtilthatja, a minőség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkálatait felfüggesztheti. 5.8 Vállalkozó a munkát - a Megrendelő egyidejű értesítése mellett - azonnal felfüggesztheti, ha olyan körülmények állnak elő, amelyek veszélyesek dolgozóinak életére vagy egészségére. 5.9 Vállalkozónak a szerződés teljesítése során különös figyelmet kell fordítania az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. Törvény és a Környezet védelméről szóló 1995 évi LIII. Törvény betartására. 5.10 Vállalkozó garantálja, hogy a szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése érdekében az általa az ajánlatában megjelölt alvállalkozóin kívül, Megrendelő
5/11 Vállalkozási szerződés hozzájárulása nélkül másokkal nem köt szerződést, illetve másoknak nem ad megbízást. 5.11 A jóváhagyott tervektől a Vállalkozó csak a Megrendelő és a Tervező együttes engedélyével térhet el 5.12 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha munkájában a határidőt veszélyeztető akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami a dokumentációban megadottól eltérő műszaki megoldást eredményezhet. 5.13 Az anyagtárolási helyek kialakítása a Vállalkozó kötelessége, a tervezett megoldást a Megrendelővel jóvá kell hagyatni. 5.14 Az építési területen tárolt anyagok és eszközök őrzéséről, állagának megóvásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. 5.15 Ha a munkaterületen és az igénybevett szállítási útban a Vállalkozó vagy a vele szerződéses kapcsolatban lévő alvállalkozók, beszállítók (akár szándékosan akár véletlenül) kárt okoznak, (beleértve az őrzési hiányosságokat is), Vállalkozó köteles a kárt megtéríteni vagy az eredeti állapotot helyreállítani. 6. Megrendelő szolgáltatásai 6.1 A Megrendelő a munkaterületet 2007. február 22-n adja át Vállalkozónak. 6.2 A Megrendelő térítés nélkül biztosít: - a kiviteli terveket 1 példányban 6.3. A megrendelő térítésért biztosít: - 7. Vállalkozó egyéb kötelezettségei 7.1 A bontási anyagok és veszélyes hulladék gyűjtése, szakszerű tárolása és elszállítása Vállalkozó feladata. A munkavégzés során és annak befejezése után Megrendelőre nézve visszterhes bontási anyagok nem keletkezhetnek. 7.2 Vállalkozónak a munka megkezdésének időpontjára, a szerződés szerinti munka egészére, a munkavégzés teljes időtartamára, teljes körű építésiszerelési biztosítási szerződést (C.A.R.) kell kötnie, vagy meglévő biztosítását erre a munkára kiterjesztenie.. 7.3 Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett terület megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni.
6/11 Vállalkozási szerződés 7.4 Vállalkozó köteles a helyszínen tartani a munkavégzéshez szükséges dokumentációkat, szabványokat (utasításokat és irányelveket), illetve szükség esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie. 7.5 Ha a munkavégzés során tárgyi vagy személyi sérülés történik, Vállalkozó azonnal köteles az érintett szerveket, hatóságokat értesíteni a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett. 7.6 Amennyiben a munkavégzéshez közművek kiiktatása szükséges, Vállalkozó köteles felvenni a kapcsolatot a szolgáltató, üzemeltető vállalatokkal a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. 7.7 A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek. 7.8 A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve a Társadalombiztosításnál be van jelentve és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékokat befizetik. 7.9 A Megrendelő az építési-szerelési munka során kizárólag Magyarországon minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő terméket építhet be. 7.10. Az építési területen csak a Megrendelő engedélyével lehet reklámozni. 7.11 A jóváhagyott tervektől a Vállalkozó csak a Megrendelő és a Tervező együttes engedélyével térhet el. 7.12 A Vállalkozó viseli a Szolgáltató által biztosított vételezési helyeken mért villamos energia és víz költségeit a kivitelezés megkezdésétől a sikeres műszaki átadásig. 8. Minőségi kikötések, díjcsökkentés 8.1 Vállalkozó az MSZ 800 04 szabvány sorozat mértékadó előírásai szerinti I.o. minőségű illetve legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. 8.2 Amennyiben valamely szerkezet minősége nem elégíti ki a fent leírtakat, Megrendelő kizárólagos joga eldönteni, hogy a csökkentett értékű, illetve csökkentett osztályú munkát elfogadja, vagy ragaszkodik az újraépítéshez. A csökkentett érték megállapítását az Ajánlatkérő műszaki ellenőre végzi. A munka csökkentett értékének megállapításánál a szerkezet teljes ellenértéke a minőségcsökkenés arányában kerül csökkentésre, illetve osztályos munka esetében II. o. minőség esetén 10 %-kal, III. o. esetén 25 %-kal csökkentendő az ellenérték.
7/11 Vállalkozási szerződés 9. Jótállás, szavatosság 9.1 A szerződésben foglalt munkákra Vállalkozó két év jótállást vállal. A jótállási időszak a sikeres átadás-átvétel befejezésekor kezdődik. A jótállás a létesítmények sikeres átadás-átvételekor kezdődik. Ettől az időponttól kezdődik valamennyi beépített anyag, gép, berendezés, felszerelés jótállása függetlenül attól, hogy a vállalkozó azokat mikor szerezte be. 9.2. A jótállás teljes időszakára Vállalkozó a bruttó szerződéses érték öt %-a összegű jótállási biztosítékot nyújt. A jótállási biztosítékot legkésőbb a műszaki átadás-átvételkor a Megrendelő részére át kell adni. 9.3 A vállalkozó megszegi jótállási kötelezettségét, ha - tevékenysége a megrendelőre nézve visszterhes kötelezettséget keletkeztet, - a jótállás időszakának első évében a vállalkozás tárgyával kapcsolatos hiba, üzemzavar elhárítását a hibaközlés időpontjától kezdve 24 órán belül nem kezdi meg - a jótállás időszakának első évét követő jótállási időszakban a vállalkozás tárgyával kapcsolatos hiba, üzemzavar elhárítását a hibaközlés időpontjától kezdve 96 órán belül nem kezdi meg 9.4. Megrendelő a vállalkozó jótállási kötelezettségei megszegéséből eredő költségei és kára megtérítésére igénybe veheti a jótállási biztosítékot. 9.5 A szavatosság idő az egyes épületszerkezetek és az azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről szóló rendelet hatálya alá tartozó szerkezetek és termékek esetében a rendeletben előírt idő, a rendeletben fel nem sorolt esetekben pedig a Ptk. 308. szerinti 3 év. 10. Kötbér 10.1 A késedelmes teljesítés késedelmi kötbér megfizetését vonja maga után. 10.2 A késedelmi kötbér mértéke a bruttó ajánlati ár egy százaléka/munkanap. A 10 munkanapot meghaladó késedelem súlyos szerződésszegésnek minősül. Az Ajánlatkérő ebben az esetben jogosult a szerződéstől elállni vagy a szerződést felmondani, az Ajánlattevő köteles az ezzel járó jogkövetkezményeket vállalni. 10.3 A Vállalkozó hibájára visszavezethető meghiúsulás esetén a nem teljesített munkarészre vonatkozóan Megrendelő kötbérigényt nem érvényesít, de az előirányzott díj kétszeresét vonja le a végszámlából és valamennyi, ebből eredő egyéb kárát áthárítja Vállalkozóra.
8/11 Vállalkozási szerződés 11. Műszaki átadás-átvétel 11.1 A műszaki átadás időpontját Vállalkozó tűzi ki, ha a szerződés szerinti teljesítés megtörtént és a rendeltetésszerű használat feltételei biztosíthatók. Az átadás időpontja előtt legalább 5 munkanappal előbb kell értesíteni a meghívottakat. 11.2 Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot. A hiánypótlási munkák átadás-átvételére, a hibás és késedelmes teljesítésre a szerződés vonatkozó kikötései érvényesek. 11.3 A létesítményenkénti műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény az MSZ 80004 szabványsorozat mértékadó előírásai szerint - I. minőségi osztályú elkészítése. 11.4 A létesítményenkénti átadás-átvételi eljárás kijelölt időpontja előtt 5 munkanappal Vállalkozónak az Megrendelő részére át kell átadni az adott létesítményre vonatkozóan a teljes körű megvalósulási dokumentációt (2 példány), minőségi dokumentációt, érintés- és ellenállás-mérési jegyzőkönyvet, kivitelezői nyilatkozatot (2 példány), szakhatósági engedélyeket (2 példány), valamint magyar nyelven a kezelési és karbantartási utasításokat, továbbá a beépített berendezések és anyagok műbizonylatait, minőségi tanúsítványait illetve a bizonylatok másolatait, alkalmazási engedélyeit, garancialeveleit, nyomáspróba jegyzőkönyveket, érintésvédelmi, szabványossági és kivitelezői nyilatkozatokat, a kezelő személyzet oktatását igazoló jegyzőkönyvet, továbbá minden itt fel nem sorolt szakhatósági nyilatkozatokat, melyek a használatbavételi engedély kiadásához szükségesek. 11.5 A végszámla csak akkor nyújtható be, ha a Megrendelő vagy Megbízottja által elrendelt pótmunkákat, valamint esetleges hibás teljesítés miatt szükségessé váló javításokat is elvégezték, ezeket a Megrendelő vagy Megbízottja igazolta. 11.6 A teljesítés napja a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi lezárásának időpontja. 11.7 Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt követő 3 munkanapon belül a felvonulási létesítményeit köteles elszállítani és azok helyeit eredeti állapotban visszaszolgáltatni. A 3 napot meghaladó késedelem a késedelem mértékének megfelelően növeli a végszámla kifizetésének idejét. A kivitelezés záró napja a területek rendeltetésszerű visszaadásának napja, melyet jegyzőkönyvben rögzítenek a felek. 11.8. A megvalósult létesítményekről az Ajánlattevőnek saját költségén létesítményenként megvalósulási dokumentációt kell készítenie
9/11 Vállalkozási szerződés 12. Utó-felülvizsgálat 12.1 Az utó-felülvizsgálat a műszaki átadást követő egy éven belül történik. Az eljárást a megrendelő képviselője (műszaki ellenőr) hívja össze és meghívójához mellékeli az általa összeállított hibajegyzéket. 12.2 A hibajegyzékben szereplő hiányosságok kijavítására a jótállás szabályai vonatkoznak. 13. Adatszolgáltatás 13.1 Vállalkozó köteles a gesztor (Baranya Megyei Önkormányzat) és a közreműködő (VÁTI Kht) információ igényének eleget tenni. 13.2 Vállalkozó köteles a Megrendelő kérésére a beruházás helyzetéről írásos jelentést készíteni, a Megrendelő által szervezett fórumokon részt venni és tájékoztatást adni. 13.3 A Vállalkozó köteles a létesítmények aktiválásához szükséges adatszolgáltatást megadni. 14. Képviselet: Megrendelő képviselői: Vállalkozó képviselője: H-BON Mérnöki Iroda kft, mint műszaki ellenőr Amrein Tibor,felelős műszaki vezető É 3-02-003/2005 FMVÉA-02-063/2010 Tel: 30/994-8585 Fehér Tibor Tel:30/9-352-816 Tel/Fax: 62/470-087 E-mail:fehert@vnet.hu 15. Felmondás 15.1 Megrendelő felmondhatja a szerződést részben vagy egészben, jogi eljárás mellőzésével és kártérítési kötelezettség nélkül amennyiben Vállalkozó a teljesítés ideje alatt csődbe megy, bírósági, vagy hatósági határozat következtében elveszíti rendelkezési jogait, vagy a közbeszerzési eljárásban való részvételhez megkívánt feltételek oly mértékben módosulnak, hogy a továbbiakban nem állják meg a helyüket 15.2 Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését bármikor felfüggeszteni. Ilyen esetben a Vállalkozónak kötelessége: - azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és mértékben; - a felfüggesztett munkával kapcsolatban csak az értesítésben kívánt mértékben adni ki további megrendeléseket, vagy szerződéseket, anyagok és szolgáltatások beszerzése céljából;
10/11 Vállalkozási szerződés - sürgősen megtenni minden észszerű erőfeszítést az összes megrendelés, alvállalkozói szerződés és bérleti megállapodás felfüggesztéséért oly módon, hogy a feltételek kielégítőek legyenek a Megrendelő számára és olyan mértékben, amelyek a felfüggesztett munka végrehajtására vonatkoznak, - megtenni a megfelelő munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonságának fenntartására, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkálatok felfüggesztésére kerül sor, - minden más ésszerű intézkedést megtenni, amivel minimalizálni lehet az ilyen felfüggesztéssel járó költségeket. A szerződés teljes vagy részleges felfüggesztéséért a Vállalkozót kártalanítani kell. A felfüggesztés megszüntetése után a Vállalkozónak folytatni kell a szerződés teljesítését. 15.3 A Megrendelő jogosult a szerződést részben vagy egészben felmondani, amennyiben a Vállalkozó - olyan munkát végez, amely nem elégíti ki a szerződés követelményeit, - olyan alvállalkozót foglalkoztat, akit nem tüntetett fel az ajánlatában, - munkavállalói, illetve alvállalkozóinak munkavállalói nem felelnek meg a törvényi előírásoknak, - nem mutat előrehaladást és veszélyezteti a szerződéses határidőre teljesítést. Ha az előbbiek közül bármelyik fennáll, a Megrendelőnek írásban kell közölnie a Vállalkozóval azt a szándékát, hogy mulasztás miatt felmondja a szerződést, valamint az indokait. 15.4. Mulasztás miatti felmondás után a Vállalkozó kötelessége - azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben, - nem ad ki további vásárlási megrendeléseket vagy szerződéseket a beszüntetett munka végrehajtásával kapcsolatban, - minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltározása karbantartása és átadása a Megrendelőnek, melyeket a Vállalkozó szállított, vagy a Megrendelő biztosított a munka végzéséhez, - együttműködés a Megrendelővel az információ átadásban és a félbehagyott munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat, - a Megrendelő egyéb ésszerű kéréseinek kielégítése a félbeszakított munkával kapcsolatban, - továbbra is a szerződés feltételei szerint eljárni a munka olyan részein, amelyekre nem vonatkozik a felbontás. 16. Egyéb kikötése 16.1 Szerződő felek a szerződés teljesítés folyamán kötelesek együttműködni és egymást minden olyan körülményről értesíteni, ami a szerződés szerinti teljesítéssel kapcsolatos, különösen az ütemes teljesítést akadályozó vagy a költségeket befolyásoló körülményekkel kapcsolatban.
11/11 Vállalkozási szerződés 16.2 Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat egyeztetés, egyezkedés vagy választott békéltető-szakértő segítségével rendezni. 16.3 A szerződés kapcsán keletkezett, és a fentiek szerint nem rendezhető viták esetében felek a Pécsi Bíróság illetékességének vetik alá magukat. 16.4 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozásról szóló rendelkezései az irányadók. 16.5 Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (Ajánlattételi Felhívás, Ajánlattételi Dokumentáció, Ajánlat és mellékletei) együtt érvényes és ezek a szerződés részét képezik. A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Pécs, 2007. február 9. A szerződés mellékletei: Ajánlat(tétel)i felhívás Ajánlat(tétel)i Dokumentáció Vállalkozó ajánlata A pénzügyi (számlázási) ütemezés...... Megrendelő Vállalkozó
Pénzügyi ütemezés A Dráva-medence komplex ökoturisztikai fejlesztése Dráva III, (ROP-111-2004-11-0011/33) pályázathoz kapcsolódó Nagyharsány, Gyimóthy villa felújítása, bővítéséhez kapcsolódó számlákat az alábbi módon kívánom benyújtani Baranya Megye Önkormányzatához: - Első szakaszszámla Teljesítés dátuma: 2007. március 15. Összeg: bruttó 10 472 813 Ft Műszaki tartalom: Építészet: földmunka, melléképület bontása Gépészet: gépészeti bontások Villamos szakipar: elektromos hálózat bontása Asztalosipar: asztalosipari előkészítés - Második szakaszszámla Teljesítés dátuma: 2007. április 15. Összeg: bruttó 8 000 000 Ft Műszaki tartalom: Építészet: szerkezetépítés (alapozás, válaszfalazás, kiállító terem, szociális blokk kialakítás) Gépészet: víz nyomó- és lefolyóvezetékek kiépítése Villamos szakipar: falba kerülő vezetékek alapszerelése Asztalosipar: asztalosipari előgyártás - Harmadik szakaszszámla Teljesítés dátuma: 2007. május 15. Összeg: bruttó 9 000 000 Ft Műszaki tartalom: Építészet: belső vakolás, épületbetonozás, PB tartály alap készítése Gépészet: fűtési alap és ágvezetékek kiépítése, víz nyomó és lefolyó rendszer kiépítése, nyomáspróbája Villamos szakipar: elektromos elosztószekrény beépítése, vezetékek bekötése Asztalosipar: külső nyílászárók beépítése (60%) - Negyedik szakaszszámla Teljesítés dátuma: 2007. június 15. Összeg: bruttó 8 000 000 Ft Műszaki tartalom: Építészet: homlokzatvakolat készítés, új tetőszerkezet kialakítása, régi héjazat részleges cseréje, belső felületek képzése
Gépészet: PB tartály telepítése, gázvezeték kiépítése, gázszerelés, fűtési vezetékek készreszerelése, nyomáspróbája Villamos szakipar: vezetékvégek bekötése, szerelvények elhelyezése (50%) Asztalosipar: külső nyílászárók elhelyezése, belső nyílászárók részleges elhelyezése (50 %) - Ötödik szakaszszámla Teljesítés dátuma: 2007. július 15. Összeg: bruttó 9 000 000 Ft Műszaki tartalom: Építészet: tűzivíz tároló kialakítása, belső aljzat- és falburkolatok elhelyezése (40 %), homlokzati felületképzés Gépészet: radiátorok felhelyezése, kazán beépítése, szakaszos nyomáspróba, légtechnikai szerelés Villamos szakipar: szerelvényezés folytatása, kazán üzemi és légtechnikai vezérlés kialakítása Asztalosipar: belső nyílászárók elhelyezése, külső erkély beépítése, kültéri famunkák végleges befejezése - Hatodik szakaszszámla Teljesítés dátuma: 2007. augusztus 15. Összeg: bruttó 9 000 000 Ft Műszaki tartalom: Építészet: tűzivíz tároló befejezése, belső burkolatok befejezése, udvari burkolatok elkészítése Gépészet: komplett fűtés- és vízrendszer befejezése, nyomáspróbája, kazán üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása, szellőző rendszer befejezése, üzembe helyezése Villamos szakipar: elektromos rendszer végleges bekötése, üzembe helyezése, próbaüzem Asztalosipar: asztalosipari munkák befejezése Műszaki átadás megkezdése - Végszámla Teljesítés dátuma: 2007. augusztus 30. Összeg: bruttó 5 439 711 Ft Műszaki tartalom: Építészet: tereprendezés, füvesítés Gépészet: próbaüzem Villamos szakipar: próbaüzem Asztalosipar: műszaki bejárás Pécs, 2007. február 9. ------------------------------ Aláírás Cég neve