MŰSZAKI TARTALOM Siófok, Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8600 Siófok, Március 15. park 2.) karbantartási, felújítási munkái 1. A pályázati kiírás célja: Kivitelezési szerződés megkötése a Siófok, Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8600 Siófok, Március 15. park 2.) karbantartási, felújítási munkáinak elvégzésére A nyertes pályázó feladatát képezi: 1. Tornaterem oldalfalának vakolat leomlás miatti javítása, vakolása (kb. 20 m²), 2. 7 db tanterem festése a főépületben (kb. 700 m²), 3. 5 db tanterem parkettájának csiszolása, festése (kb. 260 m²), 4. főbejárati terasz lábazatának javító festése (kb. 70 m²), 5. 1 db ajtólap cseréje tokkal együtt, 6. 5 db ajtó festése (kb. 25 m²), 7. 40 db tanuló szék fém lábainak lánghegesztése 8. tornaterem penész gátlóval történő meszelése ( meszelendő felület kb. 120 m²), 9. tornaterem ablak távnyitó motorjának javítása (5 db motor). Az intézményegység vezetőjénél történő előzetes bejelentkezés után a helyszíni bejárás, felmérés időpontja: Az intézményegység vezetője: Samuné Csertán Valéria Tel.: 84/311-309 Mob: 30/758-6575 E-mail: iroda@vakbottyan-siofok.sulinet.hu 2. Általános információk: 2.1. Ajánlatkérő neve, elérhetősége: Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. Telefon: 06-84/504-266 Fax: 06-84/504-103 e-mail: varga.peter@siofok.hu 2015.07.07. 10.00-11.00 óra 2.2. A pályázat benyújtásának helye és határideje: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 8600 Siófok, Fő tér 1. Beruházási és Üzemeltetési Osztály (földszint, 1. ajtó) határideje: 2015. július 13., 10.00 óra. Az ajánlat akkor tekintendő benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidőig a benyújtás helyére megérkezik. 2.3. Ajánlatok bontásának helye és ideje: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 8600 Siófok, Fő tér 1. Beruházási és Üzemeltetési Osztály (földszint, 1. ajtó) Ideje: 2015. július 13., 10.00 óra 2.4. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: Bontástól számított 14 munkanapon belül. Ajánlatkérő a pályázókat elektronikus levélben (e-mail) értesíti.
2.5. Elbírálás módja és szempontja: Ajánlatkérő azzal a pályázóval köt szerződést, aki: a) megfelel a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelményeknek, és b) a legalacsonyabb összegű ajánlatot adja. 3. Pályázók köre A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vagy azok konzorciumai, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. A pályázati feltételeknek az ajánlatérési felhívás megjelenésének napjától szükséges megfelelni. 3.1. Kizáró okok Az eljárásban nem lehet Pályázó, illetve az eljárásból kizárásra kerül, aki: végelszámolás alatt áll, vagy ellene megindított csődeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban, tevékenységét ő maga, vagy más arra jogosult szerv felfüggesztette, egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott. Ajánlatadónak nyilatkozni szükséges, hogy vele szemben a kizáró okok nem állnak fenn. 3.2. Alkalmatlan pénzügyi-gazdasági okoknál fogva a pályázó, ha bankszámláján az ajánlatkérési felhívás megjelenésének napjától visszafelé számított egy évben vagy ha az ajánlattevő később jött létre, illetve kezdte meg a működését, a teljes időszakban 35 napot meghaladó sorba állítás volt, nem rendelkezik a gazdasági tevékenységet jelző TEÁOR számmal. Ajánlatadónak nyilatkozni szükséges, hogy vele szemben a kizáró ok nem áll fenn, illetve csatolja cégkivonatát. 3.3. Alkalmatlan műszaki-szakmai okoknál fogva a pályázó, ha az ajánlatkérési felhívás megjelenésének napjától visszafelé számított 3 évben összesen nem rendelkezik legalább 2 db az ajánlatkérési felhívás tárgyát képező, legalább 2 millió Ft értékű beruházás kivitelezési tevékenység ellátására vonatozó referenciával, nem rendelkezik megfelelő végzettséggel és képzettséggel, nem rendelkezik a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogosultsággal. Alkalmasság igazolási módja: Ajánlattevő csatoljon: a Pályázó által tett referencianyilatkozatot, mely tartalmazza: o a szerződő partner nevét, székhelyét, o a kapcsolattartó nevét, o ill. nyilatkozatot, hogy a teljesítés a szerződésnek ill. az előírásoknak megfelelően történt, végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok, oklevelek, diplomák, jogosultságot igazoló dokumentum. Amennyiben a Pályázó alkalmassága a csatolandó iratok hiánya, vagy nem megfelelő tartalma miatt nem állapítható meg, akkor a Pályázó ajánlata érvénytelennek minősül. 4. A pályázati eljárás A pályázati eljárás módja: nyílt eljárás. A Pályázónak jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania pályázatát. Ajánlatkérő jelen pályázati kiírásban foglalt bírálati szempontok alapján, az ott meghatározottak alkalmazásával bírálja el az érvényes ajánlatokat. Ajánlatkérő a pályázati felhívást visszavonhatja. Ajánlatkérőt az ajánlatkérési felhívás szerződéskötésre nem kötelezi. 5. Teljesség A Pályázó kötelessége, hogy tanulmányozza a pályázati felhívás és kiírás valamennyi feltételét és követelményét. A pályázat érvénytelenségét vonja maga után, amennyiben a pályázó nem adja meg a pályázati kiírásban kért összes információt, és nem felel meg a pályázati felhívás és a pályázati kiírás feltételeinek. A Pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell a pályázati kiírásban foglalt feltételek és kötelezettségek elfogadásáról.
6. A pályázat elkészítésének költségei: A pályázat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót terheli, az sem részben, sem egészben az Ajánlatkérőre semmilyen jogcímen át nem hárítható. 7. A pályázat nyelve: A pályázati eljárás nyelve a magyar. A pályázatban több nyelven szereplő iratok esetén minden esetben a magyar nyelvű az irányadó. Amennyiben bármely, a pályázathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy ajánlattevő köteles azt felelős fordításban becsatolni. 8. Ajánlati kötöttség: Az ajánlati kötöttség a pályázati határidő lejártától kezdődik. Az ajánlati kötöttség: 30 nap 9. Formai követelmények: A pályázatot az alábbi formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani: a) A pályázatot 1 papíralapú példányban kell benyújtani. b) A pályázat minden tartalommal rendelkező oldalát sorszámozni (egyesével folyamatosan növekvő számsorrendben ) és szignózni szükséges. c) A pályázatot zárt csomagban kell benyújtani. d) A pályázatot tartalmazó csomagon fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat: Ajánlatadó nevét és címét; Pályázat: Siófok, Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8600 Siófok, Március 15. park 2.) karbantartási, felújítási munkái Nem bontható fel a bontási eljárás kezdete előtt! e) A pályázatban kerüljön csatolásra minden olyan nyilatkozat, igazolás, egyéb okirat melyet a felhívás vagy a kiírás előír. f) A pályázathoz csatolni kell a pályázat cégszerű aláírására jogosult aláírójának aláírási címpéldányát/aláírás mintáját. g) Amennyiben a pályázatot nem a cégkivonat szerint képviseletre jogosult személy írja alá, úgy be kell nyújtani a pályázat aláírására vonatkozó meghatalmazást, amelyet el kell látni mindkét fél (cégjegyzésre jogosult fél és meghatalmazott fél), továbbá két tanú aláírásával. h) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Pályázó kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az felhívás és a kiírás feltételeit megismerte, azokat magára nézve kötelezőként, feltétel nélkül elfogadja, az abban foglaltaknak megfelelően kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti a megadott ajánlati áron. i) Az ajánlat elejére kérjük csatolni a felolvasólapot cégszerű aláírással ellátva. 10. Pályázatok módosítása, visszavonása: A Pályázó a pályázati határidő lejártáig módosíthatja pályázatát teljes, új pályázat benyújtásával. A pályázati határidő lejártát követően a benyújtott pályázatok az Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatóak. A pályázó a pályázati határidőig - indokolás nélkül - visszavonhatja a pályázatát. A visszavonást írásban kell megtenni. A visszavont, ill. módosított pályázatot az Ajánlatkérő - személyes átvétel mellett - átvételi elismervény ellenében a Pályázónak visszaadja. 11. Pályázati biztosíték: Ajánlatkérő a pályázat benyújtásával kapcsolatban pályázati biztosítékot nem alkalmaz. 12. Ajánlatok benyújtásának helye, módja, ideje: felhívás szerint A pályázatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani. A pályázatoknak a fent meghatározott címre, a megadott határidőig meg kell érkezni. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat a Pályázó viseli. A pályázati kiírás átvételét - személyes kézbesítés esetén - átvételi elismervény igazolja az Ajánlatkérő, melyet az Ajánlatkérő által megjelölt kapcsolattartó ír alá. A pályázati határidő lejártát követően érkező pályázatokat az Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 13. Pályázatok felbontása: Ajánlatkérő a beérkezett pályázatokat a felhívásban szereplő időpontban bontja fel. A bontás helyszíne: felhívás szerint A bontáson a Pályázó(k), Ajánlatkérő és az általa meghívott személyek vehetnek részt. Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő a határidőig beérkezett pályázatokban szereplő felolvasólapok tartalmát olvassa fel és ismerteti, valamint megállapítja, hogy a pályázatok csomagolása szabályos és sértetlen-e. Ajánlatkérő az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyvet készít, amely 5 munkanapon belül egyidejűleg minden pályázó részére megküldésre kerül.
14. Pályázatok érvényessége: Ajánlatkérő megvizsgálja a pályázatok érvényességét. Érvénytelen a pályázat, ha: a) azt a pályázati felhívásban meghatározott pályázati határidő lejárta után nyújtották be; b) a Pályázót az eljárásból kizárták; c) a Pályázó nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban és a pályázati kiírásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 15. Pályázatok bírálata: Ajánlatkérő az érvényes pályázatokat bírálja el. Ajánlatkérő jogosult sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott pályázót az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha az eljárásban több pályázó tartalmilag megfelelő és azonos összegű ajánlatot nyújt be. 16. Az eljárás eredménytelensége: Az eljárás eredménytelen, ha a) nem nyújtottak be pályázatot, b) kizárólag érvénytelen pályázatokat nyújtottak be, c) egyik pályázó sem tett az Ajánlatkérő számára megfelelő ajánlatot, d) valamelyik pályázónak az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az Ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt. 17. Eredményhirdetés: Ajánlatkérő a pályázatok elbírálásának végeredményét legkésőbb a pályázati felhívásban megjelölt időpontban és módon hirdeti ki. 18. Szerződéskötés: Pályázónak a pályázat mellékleteként csatolnia kell a jelen kiírásban szereplő szerződéstervezetet kitöltve aláírtan. Ajánlatkérő az eljárás nyertesének visszalépése vagy a legkedvezőbb, de érvénytelen ajánlatadó kizárása esetén a második legkedvezőbb érvényes pályázatot benyújtott pályázóval fogja megkötni a szerződést. 19. Alvállalkozók közreműködésére vonatkozó feltételek: - fővállalkozónak alvállalkozó igénybe vétele esetén is rendelkezni kell a gazdasági tevékenységet jelző TEAOR számmal - a tevékenység elvégzésére Ajánlattevő alvállalkozót igénybe vehet, azonban az adott tevékenységben magának az Ajánlatadónak vagy vele munkaszerződéses jogviszonyban lévő munkavállalójának is szükséges részt venni - alvállalkozók közreműködése esetén Ajánlattevőnek csatolni szükséges alvállalkozóval közösen aláírt nyilatkozatot arról, hogy alvállalkozó mely részfeladatot végzi, és a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre áll - csatolni szükséges az alvállalkozó jogosultságát és végzettségét igazoló dokumentumokat - csatolni szükséges alvállalkozó cégkivonatát - valamint alvállalkozó nyilatkozatát hogy a mellékelt 3.1 és 3.2 pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fent 20. Közös ajánlattétel esetén a felolvasó lapot minden félnek alá kel írnia, valamint az ajánlathoz csatolni kell: - közös ajánlattétel esetén mindkét félnek az adott tevékenység végzésében szükséges részt venni - a Pályázók együttműködéséről szóló megállapodást, amely tartalmazza a nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, - a közös ajánlattal összegfüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, - továbbá a képviselő cég megjelölését és a teljes jogú meghatalmazását. A nyilatkozatot minden érintett félnek alá kell írni! - minden félnek rendelkezni kell a gazdasági tevékenységet jelző TEAOR számmal - csatolni szükséges a közös ajánlatban szereplő felek jogosultságát és végzettségét igazoló dokumentumokat - csatolni szükséges a közös ajánlatban szereplő felek cégkivonatát - valamint a közös ajánlatban szereplő felek nyilatkozatát, hogy a mellékelt 3.1 és 3.2 pontjában meghatározott kizáró okok nem állnak fent Kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot csak eredeti aláírással ellátva van módunk elfogadni!
21. Egyéb feltételek: Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. A mellékletben lévő költségvetésben szereplő mennyiségek ellenőrizendők! Ajánlattevőnek ajánlatában csatolni szükséges az általa készített tételes árazott költségvetés kiírást. Az ajánlatnak tartalmazni kell minden olyan a beruház rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb költséget, melyet a költségvetés kiírás nem jelöl. Ezen tételeket külön sorban szükséges feltüntetni. 22. Ellenőrző lista: Nyilatkozat, mely szerint Ajánlattevővel szemben a következő kizár okok nem állnak fenn: végelszámolás alatt áll, vagy ellene megindított csődeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban, tevékenységét ő maga, vagy más arra jogosult szerv felfüggesztette, egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy Ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott. Nyilatkozat, mely szerint Ajánlattevővel szemben a következő pénzügyi és gazdasági kizáró ok nem áll fenn: bankszámláján az ajánlatkérési felhívás megjelenésének napjától visszafelé számított egy évben vagy ha az ajánlattevő később jött létre, illetve kezdte meg a működését, a teljes időszakban 35 napot meghaladó sorba állítás volt. gazdasági tevékenységet jelző TEAOR szám igazolására cégkivonat 2 db referencia igazolás saját nyilatkozattal megfelelő végzettséget és képzettséget igazoló dokumentum ( oklevél, diploma ) kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges jogosultságot igazoló dokumentum nyilatkozat, mely szerint Ajánlattevő felhívás és a kiírás feltételeit megismerte, azokat magára nézve kötelezőként, feltétel nélkül elfogadja, az abban foglaltaknak megfelelően kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti a megadott ajánlati áron. cégszerű aláírásra jogosult aláírási címpéldánya aláírt felolvasólap ajánlat alapján kitöltött, aláírt szerződés alvállalkozók közreműködésére vonatkozó nyilatkozat közös ajánlattevőkre vonatkozó nyilatkozat lapok sorszámozása, szignózása Siófok, 2015. július 2.
Vállalkozási szerződés (tervezet) Amely létrejött egyrészről Cégnév/név : Siófok Város Önkormányzata Székhely/lakhely : 8600 Siófok Fő tér 1. Törzsszám : 731487 Adószám : 15731481-2-14 Bankszámla szám : 11639002-06180700-39000008 Képviselő : dr. Lengyel Róbert polgármester mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Cégnév/név : Székhely : Cégjegyzékszám : Adószám : Bankszámla szám : Képviseli : Telefon : E-mail cím : mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), együttesen: felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1.) Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Siófok, Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (8600 Siófok, Március 15. park 2.) karbantartási, felújítási munkáit. 2.) A szerződés részletes és teljes műszaki tartalmát az elfogadott árajánlat, azaz a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 3.) A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói díj mindazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez, a kivitelezésre kerülő létesítmény rendeltetésszerű használatához. II. HATÁRIDŐ 1.) Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint határozzák meg: Kivitelezés időtartama: 2015.07.14. 2015.08.14. 2.) Teljesítési szakaszok, határidők a következők szerint alakulnak: Munkaterület átadása-átvétel időpontja: 2015.07.14. Műszaki átadás-átvétel legkésőbbi időpontja: 2015.08.14.
III. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE 1.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munkák elvégzésének díja: + ÁFA, összesen bruttó,- Ft, azaz Ft. 2.) Megrendelő többletmunkaigényt nem fogad el. Vállalkozó mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező személy jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi, a szerződésben meghatározott feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaigényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. 3.) Az ajánlat tartalmazza a járulékos költségeket: felvonulás, segédszerkezetek, sitt elszállítás és lerakóhelyi díj, őrzés, és minden egyéb itt fel nem sorolt költséget, továbbá a felvonulási és munkaterület terület eredeti és tiszta állapotban történő helyreállításának költségét is. 4.) A Vállalkozó a sikeres műszaki átadást követően 30 napos fizetési határidővel végszámla benyújtására jogosult. IV. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 1.) Megrendelő a Vállalkozói díjat a szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül a Vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt számla és a Megrendelő által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány alapján a Vállalkozó jelen szerződésben szereplő bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő előleget nem fizet. 2.) A Vállalkozó a számlát két példányban, teljesítés igazolás mellékletével köteles teljesítésre a Megrendelő felé benyújtani. 3.) Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 4.) A felek úgy állapodnak meg, hogy a késedelmes teljesítés esetén, a Vállalkozó naponként bruttó 20.000- Ft, azaz húszezer forint késedelmi kötbért köteles fizetni. Megállapodnak továbbá abban is, hogy a késedelem maximális időtartama 30 nap lehet kötbérrel terhelten -, ezt követően Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 5.) A jelen szerződésben meghatározott építési munkák Vállalkozónak felróható okokból történő meghiúsulása esetén Vállalkozó köteles a szerződés teljes bruttó végösszegének 10 %-a erejéig meghiúsulási kötbért fizetni. Vállalkozó 10 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet. Ebben az esetben Megrendelő jogosult a beruházást más Vállalkozó igénybevételével befejezni. V. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1.) Vállalkozó a szerződésben szereplő munkákat a magyar és a közösségi szabványoknak és a technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségben köteles teljesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket építhet be, és csak a Megrendelő ill. szakhatóságok által jóváhagyott technológiákat alkalmazhat. 2.) A Vállalkozó a véglegesen beépített, felhasznált anyagok, építési termékek, gépek származási, minőségi és megfelelőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles a Megrendelő megbízottjának beépítés, beszerelés előtt bemutatni és a műszaki átadás átvételi dokumentáció részeként a szerződés teljesítésével egyidejűleg a Megrendelőnek átadni. Az e tekintetben irányadó jogszabály a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KVM együttes rendelet és a 21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet. 3.) Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni, akinek tevékenységéért úgy felel, mint a sajátjáért. 4.) A kivitelezés során a Vállalkozó felelős a baleset-, munka-, környezet- és a tűzvédelmi szabályok betartásáért.
5.) A tárgyi munkálatok során felhalmozódott bontási törmeléknek, építési és egyéb hulladéknak elszállításra, újrahasznosításra, újrafeldolgozásra, környezetkímélő módon történő kezelésre és/vagy raktározásra kell kerülnie. Ennek biztosítása a Vállalkozó kötelezettsége, melynek teljesítését dokumentálni kell. VI. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 1.) Vállalkozó az építési szerelési tevékenységre a műszaki átadás-átvételtől számított 24 hónapra egységes jótállást vállal az általa beépített anyagokra és a teljes körű kivitelezésre. 2.) Megrendelő a jótállási idő alatt fellépő hibákat, hiányosságokat köteles haladéktalanul írásban közölni a Vállalkozóval, a Vállalkozó pedig haladéktalanul köteles intézkedni a kijavítás iránt. Amennyiben a létesítmény a jótállási kötelezettség alá eső hibák miatt nem használható, a jótállási idő a létesítmény egészére vagy a hibával érintett részére a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel időtartamával meghosszabbodik. 3.) Vállalkozó köteles a szerződésben megadott értesítési címre vagy telefaxra (e-mailre) bejelentett garanciális hibát haladéktalanul megvizsgálni és nyilatkozni annak javítási szándékáról és időtartamáról, mely nem lehet az igénybejelentéstől számított 15 napnál hosszabb. VII. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 1.) A szerződésszerű teljesítést követően a Vállalkozó a kivitelezést készre jelenti és kitűzi az átadás-átvételi eljárás megkezdésének és befejezésének időpontját. Erről Megrendelőt legalább az átadás-átvételi eljárást megelőző 5 nappal köteles írásban értesíteni, vele időpontot egyeztetni. Megrendelő jogosult a Vállalkozó által kitűzött időpontot visszautasítani, amennyiben nyilvánvaló, hogy a kitűzött időpontig az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve befejezni. 2.) A műszaki átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely tartalmazza a Megrendelő által megállapított hibákat és hiányokat, azok kijavításának határidejét, a Megrendelőnek azt a nyilatkozatát, hogy a teljesítést átveszi-e vagy megtagadja. Az átvétel megtagadása esetén a felek kitűzik a következő átadás-átvétel időpontját is. 3.) A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hibák és hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Nem tekinthető hibának, ha a Vállalkozó a költségvetésben írtaktól eltérő más anyagokat használt fel, feltéve, hogy ehhez a Megrendelő előzetesen írásban hozzájárult. A nagyobb jelentőségű, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a Megrendelő az újabb átadás-átvételre olyan megfelelő újabb határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok pótlására és a hibák kijavítására. 4.) A Vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvétel az előzőekben meghatározott időpontban megkezdődik, kivéve, ha a Megrendelő a kivitelezési munkát nem veszi át. 5.) A műszaki átadási dokumentáció mellékletét a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumok képezik, így különösen a kivitelezői és jótállási, valamint tervezői nyilatkozat, építési napló, megvalósulási terv, beépített anyagok megfelelőségi tanúsítványai. 6.) Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki átadás-átvételt követően száll át.
VIII. KAPCSOLATTARTÁS Megrendelő részéről: Varga Péter beruházási ügyintéző cím : 8600 Siófok, Fő tér 1. Tel: 84/504-266; 30/227-2781 e-mail : varga.peter@siofok.hu Vállalkozó részéről:.. cím :. Tel:.. e-mail :. IX. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, EGYEBEK 1.) A felek ezt a szerződést annak teljesítése előtt csak a másik fél súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén mondhatják fel, éspedig azonnali hatállyal. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: - a szerződéses kötelezettségek póthatáridőre sem történő teljesítése, mely megfelelően alkalmazandó a beruházás megkezdésére, a teljesítési határidőkre, a fizetési határidőre, az átadás-átvételi eljárás megkezdésére és annak befejezésére, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felvett jegyzőkönyvben foglaltakra, - Vállalkozó olyan számottevő késedelemmel történő munkavégzése, melynek folytán a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy emiatt a Megrendelőnek a teljesítés elfogadása már nem áll érdekében. 2.) A Megrendelő akkor is jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha tudomást szerez arról, hogy a Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult vagy van folyamatban. - A felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéskori állapot szerint elszámolnak egymással a jelen szerződésben rögzített ár- és díjtételek alkalmazásával, e szerződés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével. - A szerződésszegésért felelős fél a szerződést biztosító mellékkötelezettségek teljesítésén felül teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 3.) A szerződő felek a közöttük létrejött szerződésből adódó vitákat peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén alávetik magukat: - műszaki vita esetén: ÉMI Kht., illetve - jogi vita esetén: a pertárgy értékétől függően kikötik a Siófoki Városi Bíróság, illetve a Somogy Megyei Bíróság illetékességét. 4.) A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztásáért, ha azt vis maior okozta. Vis maior bekövetkezése esetén mindkét fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. 5.) Amennyiben a jelen szerződés tartalmát érintő jogszabály a szerződés hatályának időtartama alatt módosul, a felek módosítják e szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 6.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai, valamint az ajánlati felhívás és az azt kiegészítő ajánlati dokumentáció rendelkezései az irányadók 4.) Jelen szerződés csak írásbeli formában és közös megegyezés alapján módosítható. A szerződés egyoldalú módosítása érvénytelen.
A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. Siófok, 2015.. Siófok, 2015.. Siófok Város Önkormányzata képviseletében dr. Lengyel Róbert polgármester megbízásából: Vállalkozó Fógl Szilvia beruházási és üzemeltetési osztályvezető Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Megrendelő Jogi ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető