VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (1239. Bp. Grassalkovich út 162., számlaszám: OTP és Kereskedelmi Bank RT. által kezelt 11784009-15523002 költségvetési számla), mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) és a Dózsa Junior 97 KFT telephelye: 2360 Gyál, Dózsa Major 2215/2 hrsz. címe: 2360 Gyál, Dózsa Major 2215/2, adószáma: 12252338-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09- 075132 bankszámlaszáma: 12012008-00121163-00100005 mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel. 1. A szerződés tárgya 1.1. Megrendelő vállalatba adja, a Vállalkozó elvállalja a Budapest Főváros XXIII. kerület, Orbánhegy I. ütem víznyomócső építés tárgyú építési-szerelési munkák kivitelezését I. o. minőségben. 1.2. A szerződés tárgyát a kiviteli tervek, a Megrendelőtől átvett, "Ajánlattételi felhívás és Részletes ajánlatkérési dokumentáció" határozza meg. 1.3. A jogerős vízjogi létesítési engedélyt Megrendelő szolgáltatja, mely a dokumentációban a Vállalkozó rendelkezésére áll. 1.4. Megrendelő a szerződés tárgyának megvalósításához 2 pld. tervdokumentációt szolgáltat Vállalkozónak a munkaterület átadás időpontjáig. 1.5. A munkaterület a szerződéskötést követően Vállalkozónak az általa kért időpontban a rendelkezésére áll. Vállalkozó az átvett munkaterületen köteles a munkát a Megrendelő által jóváhagyott ütemtervnek megfelelően megkezdeni és folyamatosan, annak megfelelően végezni. A munkaterület átadását Építési Naplóban, vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkaterület átadásának időpontja: 2009. augusztus 25. 2. A szerződés díja 2.1. Jelen szerződés vállalkozói díja: 2.1.1. Egyösszegű elszámolású prognosztizált átalányáron számított fixár (ÁFA nélkül): 43.981.200.- 2.1.2. Ezen összeg után tartalékkeret 5% (előirányzat): 2.199.060.- 2.1.3. ÁFA nélkül összesen: 46.180.260.- 2.1.4. ÁFA: 11.545.065.- ÁFA-val mindösszesen: 57.725.325.- 2.2. A Vállalkozói díj részletezését a "Részletes ajánlatkérési dokumentációban rögzített feltételek szerint a tervdokumentációban meglévő tételes költségvetés beárazása tartalmazza. 1
2.3. Többletmunka nem számolható el. A Megrendelő által elrendelt pót-munka a műszaki ellenőr által a Felmérési Naplóban igazolt mennyiségekkel az előzetesen általa jóváhagyott egységárakon történik. 2.4. Felek megállapodnak abban, hogy az érvényesíthető árral kapcsolatos - közös egyeztetéssel nem rendezett - vitáikat választott bíróság elé terjesztik. 3. Teljesítési határidő 3.1. A szerződés teljesítési határideje: 2009. október 15. 3.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a vállalkozás nem osztható szolgáltatás. 3.3. Határidőre teljesít Vállalkozó, ha a 3.1. pontban megjelölt határidőre a közútkezelők általi átvétele hiánymentesen megvalósul. 3.4. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó napi 219.906.- Ft kötbért köteles fizetni oly módon, hogy számláját csak a kötbér összegével csökkentve nyújthatja be. A késedelmi kötbér maximuma 30 naptári nap. 4. Pénzügyi megállapodások Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozás ellenértékét az OTP Bank Rt. által vezetett, 11784009-15523002 számlaszámú költségvetési számláján biztosítja. 5. Fizetés módja 5.1. A Vállalkozó a számlát 5 példányban köteles kiállítani. A műszaki ellenőr által igazolt és teljesítésigazolással ellátott számla kiegyenlítése a Részletes ajánlatkérési dokumentációban leírtak szerint 30 napos fizetési határidővel történik. 5.2. Fizetési késedelem esetén: a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 5.3. A számla csak a szolgáltató által is elfogadott I. osztályú minőséget és hiánymentes teljesítést igazoló műszaki vizsgálati jegyzőkönyv és az első osztályú teljesítést igazoló minőségbizonylatok, valamint a műszaki ellenőr által záradékolt megvalósulási tervek átadását követően nyújtható be. 5.4. Megrendelő előleget nem folyósít. Részszámlák benyújtására nincs lehetőség. 5.5. A Megrendelő a számla összege ellen kifogással élhet. Amennyiben a vállalkozó azzal nem ért egyet, a felülvizsgált számla kézhezvételét követően számla-egyeztetést kezdeményez. 5.6. Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelősségi szabály (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. ) hatálya alá esik. 2
6. Felek együttműködése 6.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés tárgyának létrehozása közben kötelesek együttműködni. Az együttműködést helyszíni képviselőik útján valósítják meg. 6.1.1. Megrendelő képviselője: Név: Jónás Ferenc Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 12. Telefon: 289-2116, 0630-973-2753 6.1.2. Megrendelő műszaki ellenőre: Név: Sipos Árpád Antal Cím: 1174 Budapest Melczer u. 13. Telefon: 06 30 9526460 6.1.3. Vállalkozó képviselője, építésvezetője: Név: Schurina Tamás Cím: 1239 Budapest, Szitás u. 126. Telefon: 06 1 2860586 6.1.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy képviselője az 244/2006. (XII.05.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek megfelel. 6.2. Vállalkozó köteles: építési naplót, - az esetleges pótmunkákra - felmérési naplót vezetni és a munka helyszínén tartani. 6.3. Megrendelő és műszaki ellenőre a munka végzését bármikor megtekintheti, észrevételeit az Építési Naplóban rögzíti. A Vállalkozó köteles a Megrendelő és műszaki ellenőre számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat és felvilágosításokat megadni. 6.4. A Vállalkozó az ajánlatban megadott alvállalkozókon kívül alvállalkozót csak a Megrendelő írásos engedélye alapján foglalkoztathat. 6.5. A Megrendelő jogosult ellenőrizni, hogy a munkákat kizárólag a Vállalkozó, illetve a 6.4. pont szerinti alvállalkozóival munkaviszonyban álló munkavállalók végzik-e. Az építési helyszínen munkát végzők ellenőrizhetőségét a Vállalkozó az Építési Napló mellékleteként helyszínen tartott munkaszerződésekkel köteles igazolni. Amennyiben a Vállalkozó ezt a kötelezettségét elmulasztja vagy a munkát végzők személyi azonosítása nem megvalósítható, akkor ez a szerződés 6.4. pontjával ellentétes alvállalkozói foglalkoztatásnak minősül. 6.6. Az alvállalkozók további alvállalkozót nem foglalkoztathatnak. 7. Teljesítés, átadás-átvétel 7.1. A Vállalkozó az átadás-átvétel időpontjáról a Megrendelőt legalább 15 nappal korábban köteles értesíteni. 3
7.2. Az átadás-átvételt megelőzően legalább 5 nappal korábban kell szolgáltatni a Vállalkozónak az átadási (megvalósulási) dokumentációt. 7.3. Az átadás-átvételi eljárás lezárásának feltétele a szolgáltató átadás-átvételi nyilatkozata. 7.4. Az átadási dokumentációt Vállalkozó 3 példányban köteles szolgáltatni a beépített anyagok minőségi bizonylataival és vizsgálati jegyzőkönyvekkel együtt, a műszaki ellenőrök záradékolásával ellátva. 8. Egyéb megállapodások 8.1. Vállalkozó a munkavégzés során köteles betartani a 34/2008. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet a közterületen végzett munkákra vonatkozó előírásait. A munkahely előírt elkerítéséről, elzárásáról, a munkahelyen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és a munkahely őrzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia, melynek során be kell tartani a 20/1984.(XII.21.) KM rendelet előírásait. Az építés közbeni forgalomkorlátozást az BFFH Közlekedési Ügyosztály Forgalomtechnikai alosztálya és az FKF Rt. FF által jóváhagyott forgalomtechnikai kezelői előírásokat. 8.2. Vállalkozó gondoskodik a talajvízszint süllyesztéssel érintett területen az ingatlanok állagfelméréséről, állagmegóvásáról, káresemény előfordulása esetén saját hatáskörben rendezi az érintettel, melyről az építési napló mellékleteként jegyzőkönyvet készít. 8.3. Munkavédelmi és tűzrendészeti előírások betartása, betartatása a Vállalkozó feladata. 8.4. Vállalkozónak a szerződés létrejöttét követő lehető legrövidebb időn belül meg kell kérnie mindkét közútkezelőtől a munkakezdési közútkezelői hozzájárulást. 8.5. Vállalkozónak a munkakezdést 5 nappal korábban be kell jelenteni a XXIII. kerületi Rendőrkapitányságnak, a XXIII. kerületi Tűzoltó-parancsnokságnak, az Országos Mentőszolgálatnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, továbbá az érintett lakosságot is értesíteni kell. 8.6. A munkahely átadása után a munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi rendszabályok megtartása és megtartatása Vállalkozó kötelessége. 8.7. Megrendelő csak I. osztályú teljesítést fogad el a vonatkozó szabványok, műszaki előírások alapján. A 12/1988 (XII.27.) számú ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet határozza meg a kötelező alkalmassági időt. Szavatossági kötelezettség fennállása esetén a Vállalkozó a kivitelezési munkából eredő hibák kijavítására köteles határidőt felajánlani. 8.8. Vállalkozó 60 hónap garanciális kötelezettséget vállal. 8.9. Szerződő felek egymással szembeni meglévő és jövőbeli követeléseinek beszámítási joga kizárásra kerül. 4
9. Záró rendelkezések 9.1. A szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával véleményeltérés nélkül jön létre ténylegesen. 9.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerződés időpontjában hatályos Ptk. és a 34/2008. (VII.15.) Főv. Kgy. rendelet, a vonatkozó Magyar Szabványok és Útügyi Műszaki Előírások az érvényesek. 9.3. Jelen szerződés műszaki tartalmát a Megrendelő által készített "Ajánlati felhívás és Részletes ajánlatkérési dokumentáció", valamint a Vállalkozó által 2009. július 27. napján készített ajánlat tartalmazza. 9.4. Jelen szerződés 5 oldalból áll, 9 pontban, 6, azaz hat egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják. Budapest, 2009. augusztus 18....... Megrendelő Vállalkozó 5