VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001 Képviseli: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester, mint Megrendelı (továbbiakban: Megrendelı) másrészrıl, Név: Nógrád Megyei Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató és Szakszolgálati Intézet Cím: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. PIR-törzsszám: 450241-1251-12 Adószám: 15450243-2-12 Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12031005-00160915-00100007 Telefon: 36-32-310-574 Fax: 36-32-422-475 Képviseli: Bratinkáné Magyar Éva igazgató, mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között (továbbiakban együtt: Szerzıdı felek) a következıkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Preambulum A Szerzıdı felek a Szerzıdést képzések és tanácsadói szolgáltatások megvalósítására a TÁMOP-3.1.4/08/2 program (továbbiakban: Program) keretében a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerzıdés a Megrendelı, mint ajánlatkérı és a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevı között jött létre. 1. A szerzıdés alapjai: 1.1.. Megrendelı megrendeli, Vállalkozó elvállalja a TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0268 projekt keretében A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzések ellátását 10 területen, 10 csoportban, 35 fı részére, 30 óra/csoport mennyiségben az alábbiak szerint részletezett tartalommal: - A kompetenciafejlesztı óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés - A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 1-4. évfolyamon szövegértés-szövegalkotás programcsomag az 5-8. évfolyamon
szövegértés-szövegalkotás programcsomag a 9-12. évfolyamon matematika programcsomag az 1-4. évfolyam számára matematika programcsomag az 5-8. évfolyam számára matematika programcsomag a 9-12. évfolyam számára szociális, életviteli és környezeti programcsomag az 1-6. évfolyam számára szociális, életviteli és környezeti programcsomag a 7-12. évfolyam számára - A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés - életpálya építési kompetenciák fejlesztése a 7 12. évfolyamon 1.2 A szerzıdés tárgyát és annak pontos tartalmát a Megrendelıtıl átvett Ajánlati Dokumentáció határozza meg. 1.3 A szerzıdést alkotó okmányok A Szerzıdı felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentumok a jelen vállalkozási szerzıdés elválaszthatatlan részét képezik és érvényességük csak együttesen áll fenn: 2. A szerzıdés teljesítése - Ajánlattételi felhívás - Ajánlatkérési dokumentáció - Vállalkozó ajánlata - Kiegészítı tájékoztatás 2.1. Teljesítési véghatáridı: 2009.11.30. 2.2. Vállalkozó teljesítése: Vállalkozó a szerzıdés 1.1 pontjában foglaltakat hiánymentesen, határidıre, az ajánlatában meghatározott, jelen szerzıdés mellékletét képezı ütemterv szerint teljesíti. A szerzıdés elıteljesítése az ajánlatkérı jóváhagyásával lehetséges 3. A szerzıdés összege 3.1 A szerzıdésben foglalt vállalkozási díj: A vállalkozási díj a teljesítés idıpontjára prognosztizált rögzített átalány, mely tartalmazza a szolgáltatáshoz tartozó ÁFA összegét, továbbá a szerzıdés teljesítése során és idıtartamán belül nem változtatható. Vállalkozási díj bruttó: 2.350.000 HUF 2
azaz: Kettımillió-háromszázötvenezer forint 3.2. A szerzıdésben foglalt vállalkozási díjra a Vállalkozó a Megrendelı által jóváhagyott teljesítést követıen kiállított és a Szerzıdı felek által jóváhagyott teljesítés igazolás alapján jogosult. 4. Fizetési feltételek 4.1. A szerzıdésben rögzített feltételek teljesítése esetén a teljesítési igazolás alapján benyújtott számla ellenértéke a teljesítéstıl számított 60 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre. 4.2. Szerzıdı felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzıdés és ennek teljesítése esetén a kifizetés a közbeszerzési felelısségi szabály az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. -ának hatálya alá esik. 5. Késedelmes teljesítés: 5.1. A Vállalkozó minden, a szerzıdésbe foglalt feladatok ellátását akadályozó, késleltetı körülményrıl haladéktalanul köteles a Megrendelıt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható idıtartamát, a késedelem okán szükséges intézkedéséket is. 5.2. A Vállalkozó a saját hibájából adódó késedelmes teljesítése esetén mind a kötbérterhes részhatáridı, mind a véghatáridı vonatkozásában Megrendelınek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendı késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes nap után 20.000,- Ft. A késedelmi kötbér 30 napig jár a Megrendelı részére. 5.3. Amennyiben a szerzıdés teljesítése a véghatáridıhöz képest 30 napot meghaladó késedelmet szenved, és a Vállalkozó a Megrendelı által kitőzött módosított véghatáridıre sem teljesít, úgy Megrendelı jogosult elállni a szerzıdéstıl. Ez esetben Vállalkozó 1.000.000 Ft, azaz Egymillió forint meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelı részére. 5.4. Megrendelı a szerzıdésben vállalt kötbért meghaladó egyéb károkat is érvényesíthet, amelyek bizonyíthatóan a Vállalkozó hibájából vagy mulasztásából származnak. 6. Kapcsolattartás, felek együttmőködése: Szerzıdı felek kötelezettséget vállalnak a szerzıdés teljesítéséhez elengedhetetlen együttmőködésre, ennek érdekében szoros kapcsolatot tartanak. Kapcsolattartó személy a Megrendelı részérıl: Név: Tızsér Katalin Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 25-27. Telefon: 06/20 466-4199 Fax: 06/32 512 345 E-mail: tozser.kati@gmail.com 3
Vállalkozó részérıl: Név: Tariné Becskereki Erzsébet Cím: 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. Telefon/fax: 36-32-422-475 E-mail: nmpi@nograd-ped.sulinet.hu Felek nyilatkozataikat egymással írásban kötelesek közölni (ajánlott levél, telefax). A Megrendelı kérésére a Vállalkozó bármikor köteles információt szolgáltatni a szerzıdés teljesítésérıl, ez irányú kapcsolattartásra Megrendelı más személyt is megnevezhet. A szakmai kapcsolattartásban felek elınyben részesítik az elektronikus levelezést. 7. Szavatosság és jótállás A Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint tartozik felelısséggel a jelen szerzıdésben foglalt vállalásainak esetleges hibás teljesítéséért. 8. Szerzıi jogok A Vállalkozó kijelenti, és garantálja, hogy jelen Vállalkozási szerzıdés kétoldalú teljesítése során keletkezı és szerzıi jogi védelem alá esı alkotásokat a Megrendelı részére területi korlátozás nélkül, határozatlan idıre és harmadik személynek átadható felhasználási joggal átadja. Jelen szerzıdés aláírásával hozzájárulását adja, hogy Megrendelı a szerzıi jogi védelem alá esı alkotásokat átdolgozza, ezzel arányosan csökkentve az átdolgozás mértékétıl függıen - a Vállalkozó felelısségét is. Vállalkozó a Megrendelı felé garantálja, hogy a teljesítés során átadott dokumentumokhoz kötıdıen más szervezet, vagy személy részérıl a szerzıi jogdíjakkal kapcsolatos követelés nem keletkezhet. 9. Megrendelı tevékenységei Megrendelı a szerzıdésben foglalt feladatok ellátásához szükséges és rendelkezésére álló adatokat, információkat Vállalkozó részére biztosítja, a teljesítés során szükséges döntéseket ésszerő idıben meghozza. 10. A szerzıdés módosítása A Szerzıdı felek a szerzıdést csak a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén kétoldalú és cégszerően aláírt megállapodással módosíthatják. 11. Egyéb rendelkezések 11.1. A Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek egyeztetı tárgyalások útján békésen rendezni, csak ezt követıen fordulnak bírósághoz. 11.2. A Szerzıdı felek a közöttük felmerülı vitás kérdések eldöntésére értékhatártól függıen - a Salgótarjáni Városi Bíróság vagy a Nógrád Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 4
11.3. A jelen szerzıdésben nem rögzített kérdésekben a PTK. rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen szerzıdést a felek képviselıi elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt, 8 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Salgótarján, 2009. szeptember 25. Megrendelı Vállalkozó 5