201? MÁJ 31 -l ol?.o t.;4 ( i Qlr. xa ^ / fi ' ügyiratszám: 9^M?rJj.<>fjU * *33 jool/w^ ue>^> Ügyintéző: Nyulász György Tel.: Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt A szerződés tárgya: Megbízás az Apróvalva óvoda 2012-es évi karbantartási feladatainak elvégzésére A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, f/. f/.í?.f/..-.í7?.í.í^7 Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Ligetsor-Bau Kft, 1172 Budapest, Liget sor 21. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. ^feodo o ^ ^ * Budapest, 2012. május " A nem megfelelő rész kihüzmuló!»,\óvva$ orite^ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Ellenőrizte: Zuglói Zrt. Ul.oS.i5 vezérigazgató \ \ u Jogi ellenőrzést végezte: l^i. o. 2,9. LbU Fedezetigazolás 21112. évi eíöirányzai Felhasznált összeg 2>.5.W;.&r.ín <&. R Pé,i/ W?Pr *í^!í3 1 zés Ly j^> Jogi és Közbeszerzési referens Felhasználható összeg.fó:5w>ai-.íav.ft...ft 2012 J0N U ^OUL.^G, /jíf_ Polgármesteri hivatal részéről látra: Jegvzőiláttamozás illfo, Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály y %om< o( 4f- 2JÜ(I^C&, 2olL oq.lh 1 ^ í L o f
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - engedélyhez nem kötött munkák esetében - szerződésszám: I K K 20 / 2012 /1 amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: 15514004-2-42; bankszámlaszáma: 11784009-15514004; képviseli: ör. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt, székhelye: 1145 Budapest Péterváradu. 11-17. Cégjegyzékszám: 01-10-043539 Adószám: 12099461-2-42 képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről név: Ligetsor-Bau Kft. cégjegyzékszám: 01-09-737857 székhely: 1172 Budapest, Liget sor 21. statisztikai számjel: adószám: 13488888-2-42 bankszámiát vezető pénzintézet: OTP Bank bankszámla szám: 11713012-20000325 képviseli: Kosztolni József ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet alapján Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt, a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-31827/2011. iktatószámon megjelent több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között 2012. március 28-án létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljából jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni.
1) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Helyiségek festése, ajtó felújítása, csoportszoba átjáró ajtajának felújítása A teljesítés helye: Aprófalva Óvoda, 1148 Budapest, Bánki Donát park 12/g 1.2. A szerződés elválaszthatatlan része az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és a Vállalkozó (mint ajánlattevő) részletes ajánlata (1. sz. melléklet). 1.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 60 napon belül teljes egészében befejezi. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 1.4. A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 24 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1.Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját 3.468.273.- Ft +ÁFA, azaz bruttó 4.404.707.- Ft (négymillió-négyszáznégyezer-hétszázhét forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. 2.2. A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 2 sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítésigazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt. 305. (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. - ának előírásai az irányadóak. 2.3. A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 30 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban. 3.2. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges.
Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja. 4.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja. 4.3. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. 4.4. A Megrendelő felelős műszaki ellenőre: Kiss János Csaba Tel.: divízióvezető; Nyulász György műszaki koordinátor Tel.: 0 (a továbbiakban műszaki ellenőr). A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével Spaits Miklós műszaki igazgatóval (a továbbiakban építésvezető) közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 4.5. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 2% - ának megfelelő összegű - maximum 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el. 5.2. A Megrendelő a létesítmény hiány - és hibamentes átadás - átvételéig a vállalkozói díj bruttó összegének 5% - át visszatarthatja. 5.3. Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles 5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére. 5.5. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - ideértve a Kbt. 305. (6) bekezdésében foglaltakat - a Kbt. 305. (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99, (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő OTP Banknál vezetett alábbi fizetési számlája terhére: 11784009-15514004. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó Megrendelő által kiállított nyilatkozatot e Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6.) Az átadás-átvétel 6.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át.
Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 6.2. Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával Járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 6.3. Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti. 6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2. pont szerint visszatartott összeget. 7.2. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be, 7.3. A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Felek irányadónak tekintik az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Ha az egyeztetés eredménytelennek bizonyul a vita eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésévet kapcsolatban keletkezik, a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. JUJ /-A.
10.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a Kbt. rendelkezéseire, és annak 303. -ára - figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat, 11.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 12.) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 3 db melléklet. A mellékletek a következők: 1 számú melléklet: Az Eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó (mint Ajánlaitevő; ajánlata 2. számú melléklet: Megrendelő felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz való hozzájáruló nyilatkozata 3. számú melléklet: Pénzügyi ütemterv 13.) Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentáció, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül 5 számozott oldalt tartalmaz. 15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták. ^Vfflfl/X Megrendelő képviseletében: ^ OUTJUI dr, Papb^ Ferenc' polgárhi'é^ter/.jv ^0>.. Bp.,2012. OfryffiT', Bonyolító képviseletében: ^iáí^y^\\a\közó Mazsu Gergely vezérigazgató Bp.,2012. ós-. $. képviseletében: t Y.'/.Yk'V/., íj - "<-Va Kósz tol pivjözs é( ügyvezető.- Bp.,2012.^.. \jju\)
/í.2ö_.k<3ujéktó"" LÍGETSOR-BAU Kft. 1172 Bp. Liget sor 21. Tel/Fax: 253-0972 info@ligetsorbau.hu Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részére! A munka leírása: Budapest XIV., Bánki Donát park 12/g Aprófalva Óvoda - Karbantartási munkálatok - mód ÁRAJÁNLAT Kelt: 2012.05.25. Szám:A-099/2/2012 KSH besorolás: 4521 Teljesítés: 2012. 05. 25. Készítette: Szabó Marietta Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költsége 1.1 Közvetlen önköltség összesen 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 Áfa 3. A munka ára 27.00% 912.470 2.555.803 912.470 2.555.803 3.468.273 936.434 4.404.707 LIGETSOR-BAU KFT, 11/2 Bp.. Liget sor 21 Adós/árny i 3488888-2-42 Aláírás f... \/\
Fejezet összesítő Fejezet megnevezése Tornaszoba festése Lépcsőház festése Emeleti közlekedő Emeleti öltöző Emeleti konyha Orvosi szoba Földszinti közlekedő Földszinti konyha Földszinti folyosó Földszinti öltöző Logopédia Csoportszoba átjáró ajtaja Építési törmelék Fejezetek 1-97 munkanemei összesen Anyagköltség 146.272 152.870 79.282 52.846 34.262 57.765 79.282 57.016 95.363 45.395 64.232 16.640 31.245 912.470 Díjköltség 464.486 414.329 206.739 143.889 90.257 153.521 206.739 146.643 249.459 120.305 177.826 60.120 121.490 2.555.803 í
Tornaszoba festése 1. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldalfal vakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 101 m2 523 2 36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 101 m2 523 3 36-011-7-0310214 (18) Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen (repedésekre) 40 m2 187 1.056 52.823 106.656 1.056 52.823 106.656 704 7.480 28.160 4 36-090-1.1.3-0550030 (3) ÖN Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel 40 m2 217 2.508 5 47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 20 m2 0 768 6 47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 101 m2 147 432 8.680 100.320 15.360 14.847 43.632 iu Készült a TER(j>kft'.TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek ip Z:\Project\Zugló\Vagyoiikeze1ö\OvodaUprófalva Óvoda Bánki Donát park 12g\lJgetsor 12g\lJgí ajánlatavka/bantartás mód.slo8
Tornaszoba festése 2. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára Összesen (HUF) 47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített atapfeíületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 101 m2 44 624 4.444 63,024 K90-008-l-0110202(l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,6 100 m2 8.625 K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,6 100 m2 0 703 426 5.175 422 256 Fejezet összesen: 146,272 464.486 K. Készült a TERC Kft. TERC V1P költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. : Z:\Project\Ziiglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlíka&arbantartás mód.slos
Lépcsőház festése 3. oldal Ssz, Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ON Oldal falvakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 116 m2 523 1.056 60.668 122.496 36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rímano 6-30 kézi gipszes vakolat 116 m2 523 1.056 60.668 122.496 36-011-7-0310214(18) Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen (repedésekre) 40 m2 187 704 47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 24 iu2 0 768 7.480 28.160 18.432 47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 116 m2 147 47-011-15.1.1,1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 116 m2 44 432 17.052 50.112 624 5.104 72.384 \h Készült a TERC Kft. TERC VÍP költségvetés 2012,1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. / ) -" Z:\Project\Znglo\VagyonkezeIo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park l2g\ligetsor ajánlata\kaíbantartás mód.sloö
Lépcsőház festése 4. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K90-008-1-0110202(1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,22 100 m2 8.625 703 1.898 155 8 K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,22 100 m2 0 426 0 94 Fejezet összesen: 152.870 414.329 r-\, /// Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. H^ Z:\Projcct\ZugIoWagyonkczelO\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park i2g\ligetsor ajánlata\kafbaritartás mód.slo8
Emeleti közlekedő 5. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 62 m2 523 1.056 32.426 65.472 36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldal falvakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 62 m2 523 1.056 32.426 65.472 3 47-000-1.3.1.1 (9) ON Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 13 m2 0 768 9.984 47-010-2.1.1-0157793 (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 62 m2 147 432 9.114 26.784 5 47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkei, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 62 m2 44 624 2.728 38.688 K90-008-l-0110202(l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,3 100 m2 8.625 703 2.588 211 h^ Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek., y^ Z:\Prűjecl\Zugló\Vagyonkezelö\O\0da\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlataüí'atoaritartás mód.sio8
Emeleti közlekedő 6. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HXJF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,3 100 m2 0 426 0 128 Fejezet összesen: 79.282 206.739 tr- Készllll a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adaltánal egyeznek. I S\ Z:\Project\Zugto\VagyonkezelO\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor aján!ata\kar&amart anfartás mód.slo8
Emeleti öltöző 7. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára összeseu (HUF) 1 36-003-1.1.1.3,2-0218025 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 39 m2 523 1.056 20.397 41.184 2 36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 39 m2 523 3 36-011-7-0310214(18) Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen (repedésekre) 20 m2 187 1.056 20.397 41.184 704 3.740 14.080 47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 8 m2 0 768 6.144 5 47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 39 ni2 147 432 5.733 16.848 47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér íji: 39 m2 44 624 1.716 24.336 f-v. Készült a TERC Kft. TERC VíPköltségvetés 2012.1 -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. / )L Z:\Projecl\Ziiglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park!2gvligetsor ajáiilatavkarfaantaxtás mód.slo8
Emeleti öltöző 8. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K90-008-1-ÖT10202(1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,1 100 m2 8.625 703 863 70 8 K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,1 100 m2 0 426 0 43 Fejezet összesen: 52.846 143.889 U I) íf: Készült a TERC Kfl. TERC ViP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jeizésö tételek az adattárral egyeznek. l,/^ Z:\Project\ZugIoWagyonkczclo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park!2g\ugetsor ajánlata\karbantartás módslo8
Emeleti konyha 9. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldalfal vakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 27 m2 523 1.056 14.121 28.512 2 36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 27 m2 523 1.056 14.121 28.512 3 47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 6 m2 0 768 0 4.608 4 47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 27 m2 147 432 3.969 11.664 5 47-011-15.1,1,1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 27 m2 44 624 1.188 16.848 6 K90-008-l-0110202(l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,1 100 m2 8.625 703 863 70 W Készült a THRC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 Z:\Project\Ziiglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű Óvoda tételek Bánki az Donát adattárral park egyéniek. 12g\Ligelsor ajánlata\kvbantartás \H mód.sto8 Z'\Proiect\Zueló\Vaevonkezelö\Ovoda\ADrófalva Óvoda Bánki Donát oark 12g\Liee(sor ajánlata\kaíbai ' } f // h
Emeleti konyha 10. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,1 100 m2 0 426 0 43 Fejezet összesen: 34.262 90.257 Készült a TERC Kft TERC VTP költségvetís 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek- [/ \^ Z:VProject\Zugló\Vagyonkezelő\Ovoda\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánl ata\káíbantartás mód.slo8
Orvosi szoba 11. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 46 m2 523 1.056 24.058 48.576 2 36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 46 m2 523 1.056 24.058 48.576 3 47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 10 m2 0 768 0 7.680 4 47-010-2.1.1-0157793 (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 46 m2 147 432 6.762 19.872 5 47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 46 m2 44 624 2.024 28.704 6 K90-008-l-0110202(l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,1 100 ni2 8.625 703 863 70 ilr' ' ' íl\ l! j Készült a TERC Kft. TERC VÍP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. M Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelö\Ovoda\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park l2g\l.igetsor ajánlata^árbarííartás mód.sios
Orvosi szoba 12. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,1 100 m2 0 426 0 43 Fejezet Összesen: 57.765 153.521 Készolt a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zugl6WagyonkezeloVOvoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajántata\karbantartás mód.slos
Földszinti közlekedő 13. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 62 m2 523 1.056 32.426 65.472 2 36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN 01 dalfal vakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 62 m2 523 1.056 32.426 65.472 3 47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 13 m2 0 768 0 9.984 4 47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 62 m2 147 432 9.114 26.784 5 47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 62 m2 44 624 2.728 38.688 6 K90-008-1-0110202 (1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,3 100 m2 8.625 703 2.588 211 H/ 1 f-w VV A Készült a TERC KÍÍ. TERC VIP költségvetés 2Q12.1 -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. i V-i Z:\Project\Zugl6\Vagyonkezel6\Ovoda\AprofalvaOvodaBankiDonatpark 12g\LigetsorajáJilata\kárbarítartás mód.slo8
! Földszinti közlekedő 14. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HÜF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,3 100 m2 0 426 0 128 Fejezet összesen; 79.282 206.739 / Készült a TERC Kft TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattánal egyeznek. íja Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park l2g\ligetsor ajánlata\karbantartás mód.slos
Földszinti konyha 15. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 44 m2 523 1.056 23.012 46.464 2 36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 44 m2 523 1.056 23.012 46.464 3 47-O00-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 9 m2 0 768 0 6.912 4 47-010-2.1.1-0157793 (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 44 m2 147 432 6.468 19.008 5 47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 44 m2 44 624 1.936 27.456 6 K90-008-l-0110202(l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,3 100 m2 8.625 703 2.588 211 Készült a TERC Kft. TI-RC ViP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\Ovoda\AprofaIva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlalatfíarbantartás mód.slos J
Földszinti konyha Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) Tételkiírás A tétel ára Anyag 16. oldal összesen (HUF) Munkadíj 7 K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,3 100 m2 0 426 0 128 Fejezet összesen; 57.016 146.643 Készüli a TERC Kit. TERC VlPköltségvetís20i2,l -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű telelek az adattárral egyeznek. ^ Z:\PFOjecl\Zugló\Vagyonkezelő\Ovo(Ia\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park l2g\ligetsor ajánlata\kaibaniartas mod.sloü
Földszinti folyosó 17. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ON Oldal falvakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 75 m2 523 1.056 39.225 79.200 2 36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldal falvakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 75 m2 523 1.056 39.225 79.200 47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Beísö festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 15 ni2 0 768 11.520 47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 75 m2 147 47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 75 m2 44 432 11.025 32.400 624 3.300 46.800 K90-008-l-0110202(l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,3 100 m2 8.625 703 2.588 211 ik-.. ; i' Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 203 2.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. [yi* Z:\Project\ZugtoWagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlata\kaibantartás mód.slo8
Földszinti folyosó 18. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,3 100 m2 0 426 0 128 Fejezet Összesen: 95.363 249.459 ik ^ Készült a Ti-RC Kft. TI-RC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. \ÍL Z:\Project\ZugloWagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlata\kárbvntartas mód,slo8
Földszinti öltöző 19. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsbóí, Rigips Rirriano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 36 m2 523 1.056 18.828 38.016 36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldalfalvakoiat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 36 m2 523 1.056 18.828 38.016 3 47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 8 m2 0 768 6.144 47-010-2.1.1-0157793 (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 36 m2 147 432 5.292 15.552 5 47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső faifesték, fehér 36 m2 44 624 1.584 22.464 K90-008-1-0110202(1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,1 100 m2 8.625 703 863 70 -m, Készüli a TERC Kft TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomaajával. Az ÖN jelzésű tételek az adaltánal egyeznek. ^\ Z:\Projecl\ZugloWagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlalavkarbantartás mód.slo8 \r-y-, I,
Földszinti Öltöző 20. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,1 100 m2 0 426 0 43 Fejezet összesen: 45.395 120.305 < :!ÍI^ " " í ; l/l Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adallárral egyeznek. v - / \ Z:\Project\ZugloWagyordiczetoVOvoda\Aprofatva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligelsor ajántata\kaíbanlarlás mod.slos
Logopédia 21. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 1 36-003-1.1.1.3.2-0218025 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése,. Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 47 m2 523 1.056 24.581 49.632 2 36-003-1.1.1.3.2-0218026 (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 47 m2 523 1.056 24.581 49.632 3 47-000-1.3.1.1 (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 10 m2 0 768 0 7.680 4 47-000-7.1.2.1 (130) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről 6 m2 19 1.104 114 6.624 5 47-000-7.3.1-0150112 (141) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, Mestertapasz 6 m2 381 744 2.286 4.464 6 47-010-2.1.1-0157793(7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 47 m2 147 432 6.909 20.304. ' "v'/v- - Í^K V'V I V» //) Készült a TiíRC Kft. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. [yi Z:\Project\ZiigIó\Vagyonke7c!ő\Ovoda\Aprófalva óvoda Banki Donát park 12g\Ligetsor ajánlatavkarbaiitartás mód.stos
Logopédia 22. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 47-011-15.1.1.1-0151171 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 47 m2 44 624 2.068 29.328 8 47-031-1.1.1.1-0130701 (1) Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, alapozófesték, fehér 6 m2 110 528 660 3.168 9 47-031-1.3.1.1-0130701 (21) Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, alapozófesték, fehér 6 m2 106 528 636 3.168 10 47-031-1.5.1.1-0130361 (35) Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, magasfényű zománcfesték, fehér 6 m2 112 600 672 3.600 11 K90-008-1-0110202 (1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,2 100 m2 8.625 703 1.725 141 12 K90-008-2 (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,2 100 m2 Fejezet összesen: 0 426 0 64.232 85 177.826 ' L f'. "" \ 'W í^, Vv / l; í) IA ' ''' '' ' \ I ': Készüli a TI-RC Kft. Tl-RC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzési! télelek az adattánat egyeznek. \J'\ Z;\PfOJecl\Zug!ó\V3gyonkeze1ő\Ovoda\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligelsor ajánlala\karbanlartás mód.slos
( -1 Csoportszoba átjáró ajtaja 23. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára Összesen (HUF) M44-090-8.2 (14) Fa harmonikaajtó passzítása 3,5*2,1 m 1 db 4.575 12.600 4.575 12.600 47-000-7.1.2.2(131) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről 5 ni2 25 1.368 125 6.840 3 47-000-7.3.2-0150112 (142) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Mestertapasz 15 m2 392 816 5.880 12.240 4 47-031-1.1.1.2-0130701 (2) Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen alapozófesték 15 m2 133 576 1.995 8.640 5 47-031-1.3.1.2-0130701 (22) Belső fafelületek fedőmázolása, műgyanta bázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen aíapozófesték 15 m2 133 552 1.995 8.280 47-031-1.5.1.2-0130361 (36) Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartaknu zománccal, tagolt felületen magasfényű zománcfesték 15 m2 138 768 2.070 11.520 Fejezet összesen: 16.640 60.120 K. 1, \ / S Készüli a TERC Kit. TERC VIP költségvetés 2012.1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlata\karbantartás mód.slo8
Építési törmelék 24. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára Összesen (HUF) 21-011-11.6 (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m 3 -es konténerbe 1 db 31.245 31.245 21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 8 m3 0 740 5.920 M90-008-10 Festés után takarítás, sepregetés, felmosás Bútorok mozgatása 1 tétel 0 115.570 115.570 Fejezet összesen: 31.245 121.490 K \,--\ / Készült a TERC Kit. TERC VÍP költségvetés 2012. i - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. ^A Z:\Project\ZugI6\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\LÍgetsor ajánlata\karbantílrtás mód.slos
2. számú melléklet Tisztelt (számlavezető neve és címe) FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt hölgyem/uram! A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás (ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama: visszavonásig a) a beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell csatolni: lejári fizetési határidejű számla, az adott számlához tartozó teljesítésigazolás További feltételek: a) beszedési megbízásonként! felső értékhatár: Ft b) benyújtási gyakoriság: napi c) fedezethiány eseten a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap d) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt,,... év hó... nap Fizető fél számlatulajdonos
PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS Intézmény: Szerződés száma: 1.számú részszámla, (25%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 30 nap nettó: 867 068 Ft ^ ÁFA; 234 108 Ft bruttó: 1101176 Ft 2.számú részszámla, (50%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 60 nap nettó: 867 068 Ft ÁFA; 234 108 Ft bruttói 1101176 Ft 3.számú részszámla, (75%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 90 nap nettó: ÁFAj bruttó: 867 068 Ft 234 108 Ft 1101176 Ft 4.számú részszámla, (100%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 120 nap nettó: 867 069 Ft ÁFAj 234 109 Ft _ bruttó: 1101178 Ft