VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A szerzıdés 5 számozott oldalból áll amely létrejött egyrészrıl Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fı tér 3. Tel: 4378-647 Pénzforgalmi jelzıszám: Raiffeisen Bank 12001008-00131713-00100007 Képviselı: Szepessy Tamás polgármester-helyettes mint Megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), valamint Név: Bola 95 Kft. Cím: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14. Képviselı: Bodó Lajos ügyvezetı igazgató székhelye: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14. cégjegyzék száma: 13-09-070247 adóigazolási száma: 12049679-2-13 pénzforgalmi jelzıszám: Raiffeisen Bank 12011351-00350646-00200000 mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel: Elızmények: a Megrendelı 2009. június 08-án egyszerő hirdetményes közbeszerzési eljárást indított a jelen szerzıdés 1. pontjában meghatározott munkák kivitelezésére. Az eljárás nyertese a Vállalkozó mint ajánlattevı lett. Szerzıdı felek (a továbbiakban: Felek) a jelen vállalkozási szerzıdést a közbeszerzést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelı, mint Ajánlatkérı ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes Ajánlattevı ajánlata szerint kötik meg. 1. A szerzıdés tárgya A Megrendelı a jelen szerzıdés keretében megbízza a Vállalkozót a Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén a Megrendelı tulajdonában és kezelésében lévı stabilizált földutak egyszeri teljes körő javítási munkáinak az elvégzésével. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 1. pont utcajegyzékében meghatározott naturális adatok valamint az építési helyszínek bejárásával és szemrevételezésével szerzett ismeretei alapján vállalja a munkák elvégzését, az alábbi utcalista szerint a listában utcánként megadott egyösszegő nettó átalányáron: fontosság utcanév -tól -ig hossz (fm) szél. (m) terület (m2) nettó díj (Ft.) 1. Tarhos utca Óvár utca Újvár utca 1395 4 5580 1.735.380,- 2. II. I. Iglice utca 192 3 576 179.136,- 3. I. Pusztakúti út Cserszemörsze utca 695 3,5 2433 756.663,- 4. Naszád utca Óvár utca Jutas utca 343 4,5 1544 480.184,- 5. Szentendrei út Ringató utca Prés utca 498 3,5 1743 542.073,- 6. Szentendrei út Víznyelı utca Határ út 225 3,5 788 245.068,- 7. Remete köz Remetehegyi út földút vége 210 3,5 735 228.585,- 8. Solymár köz Bécsi út Esztergomi w. 199 4 796 247.556,- 9. Solymár köz Esztergomi vv. Solymár utca 187 4 748 232.628,- 10. Saroglya utca Pusztakúti út Mészkı utca 560 4,4 2464 766.304,- 11. Rámhegy utca Mészkı utca Dobogókı utca 260 4,5 1170 363.870,- - 1 -
fontosság utcanév -tól -ig hossz (fm) szél. (m) terület (m2) nettó díj (Ft.) 12. Kilátó köz Taliga utca Kilátó utca 110 4,5 495 153.945,- 13. Tündérvirág utca Saroglya utca Kolta utca 317 4,5 1427 443.797,- 14. Taliga utca I. Kilátó köz 320 4,5 1440 447.840,- 15. Taliga utca Kilátó köz Pirkadat utca 365 4,5 1643 510.973,- 16. Pirkadat utca Taliga utca 22502/2 hrsz. 243 3,5 851 264.661,- 17. Naszád köz Naszád utca utca vége 50 4,5 225 69.975,- Móricz Zsigmond 18. utca Óarany utca I. 176 3,5 616 191.576,- Móricz Zsigmond 19. utca Jutas utca Óarany utca 180 4,0 720 223.920,- 20. Kilátó utca Kilátó köz Jutas utca 146 4,5 657 204.327,- 21. Ürömfő utca Ürömhegyi út Zsákutca vége 450 4,5 2025 629.775,- 22. Mácsonya utca Saroglya utca Kolta utca 316 4,5 1422 442.242,- 23. Muzsla utca Iglice utca Iringó utca 153 4,5 689 214.279,- 24. Kıpor köz Saroglya utca Jutas utca 424 4,5 1908 593.388,- 25. Kolta utca Iringó utca Tündérvirág utca 215 4,5 968 301.048,- 26. Iringó utca Saroglya utca Óarany utca 356 4,5 1602 498.222,- 27. Iglice utca Óarany utca Muzsla utca 140 4,5 630 195.930,- 28. Almáskert utca Óvár utca utca vége 435 4,0 1740 541.140,- 29. III. Kıpor köz utca vége 138 4,5 621 193.131,- 30. Szélfő utca Kıpor köz utca vége 108 4,5 486 151.146,- 31. Kıpor utca Kıpor köz városhatár 690 4,5 3105 965.655,- 32. Jutas köz Kıpor utca Jutas utca 195 4,5 878 273.058,- 33. Öregbükk utca Mészkı utca Dobogókı utca 220 4,5 990 307.890,- 34. Héthalom utca Mészkı utca Dobogókı utca 239 4,5 1076 334.636,- 35. Apátkút utca Csikóvár utca Lepence utca 340 4,0 1360 422.960,- Összesen: 46.151 14.352.961,- A Vállalkozó az elvégzett szolgáltatásért összesen a fenti táblázat szerinti pénzbeni ellenszolgáltatásra jogosult, melyet a Megrendelı a szerzıdésben rögzített feltételek mellett tartozik a részére megfizetni. nettó ellenszolgáltatás: 14.352.961,-Ft, 25% Áfa 3.588.240,-Ft, bruttó ellenszolgáltatás: 17.941.201,-Ft. azaz Tizenhétmillió-kilencszáznegyvenegyezer-kettıszázegy forint. A szerzıdés teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A -ának hatálya alá esik. 2. A szerzıdés teljesítésének határideje Kötbérterhelés kivitelezési (teljes befejezési) határidı: 2009. szeptember 30. A Vállalkozó elıteljesítésre jogosult. 3. Pénzügyi elszámolás, fizetési feltételek - Az elszámolási mód: utcánként az 1 pontban szereplı egyösszegő árak alapján. - 2 -
- A Vállalkozó a szerzıdés megkötését követıen két alkalommal, 33 %-os és 66%-os mőszaki-pénzügyi részteljesítést követıen jogosult egy-egy részszámla benyújtására, majd a teljesítést követıen a végszámla benyújtására, ha a (rész)számla benyújtásának lentebb rögzített feltételei fennállnak. - A számla benyújtásának részletes feltételei: - A Napló átadása (végszámla esetén); - kivitelezıi nyilatkozat (végszámla esetén); - mőszaki átadás átvételi jegyzıkönyv (végszámla esetén); - a Megrendelı mőszaki osztálya által kiadott teljesítés-igazoló jegyzıkönyv; - Szabályosan benyújtott számla esetén Megrendelı köteles a számla benyújtásától számított 30 napon belül a számla összegét Vállalkozó számlájára átutalni. 4. Kötbér Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a szerzıdı felek kötbért kötnek ki, melynek mértéke napi 50.000.- Ft. A késedelmi kötbér összegével a végszámla csökkenthetı. 5. Munkaterület és annak átadás-átvétele - A Megrendelı a munkaterületeket a szerzıdés aláírását követıen a Vállalkozó által készítendı ütemezés szerint a Vállalkozónak átadja. Az ütemezést elızetesen Megrendelıvel jóvá kell hagyatni. - A munkaterület elıírt elkerítésérıl, elzárásáról és vonatkozó elıírásoknak megfelelı figyelmeztetı táblák és jelzések elhelyezésérıl, valamint a munkahely ırzésérıl minden esetben Vállalkozónak kell gondoskodnia. - A munkahely átadása után a munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi rendszabályok betartása Vállalkozó kötelessége. - Vállalkozó az Építési Naplót (a továbbiakban: Napló) a munkaterület átadás átvételének idıpontjától köteles vezetni és Megrendelı által kijelölt helyen tartani. A naplóban kell rögzíteni a szerzıdés szerinti teljesítéseket és vizsgálatokat. A Naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, akiknek nevét a Naplóban feltüntették. A szerzıdés tárgyának teljesítése során a kapcsolattartás a Naplón keresztül történik. A Naplót a vonatkozó érvényes jogszabályoknak megfelelıen kell vezetni. A Naplóba bejegyzésre jogosult a Vállalkozó részérıl: A felelıs mőszaki vezetı neve: Bakos Géza Cím: 2000 Szentendre, Rózsa u. 14. Tel/Fax: (26) 302586 / (26) 500587 A Megrendelı részérıl: A mőszaki ellenır neve: Melegh Miklós Cím: 1033. Budapest, Fı tér 3. Tel/fax: (1) 4378893 (1) 4378649 6. Vállalkozó kötelességei: - Vállalkozó köteles az érvényben lévı szabványoknak, mőszaki elıírásoknak megfelelıen I. osztályú minıségben teljesíteni. - A minıségtanúsítással kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. - A munkaterület átadás átvételekor a Vállalkozó köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen korábban más személy által végzett munkák esetleges hibái és sajátosságai nem akadályozzák-e a munkavégzésben. Ezen ellenırzési kötelezettségének elmulasztása esetén rá hárul annak bizonyítása, hogy a hibás, vagy hiányos kivitelezést harmadik személy hibás teljesítése idézte elı. - 3 -
- A Vállalkozó köteles a munkavégzést olyan gondossággal elvégezni, hogy minden felmerülı akadály idıben megszüntethetı legyen a vállalt határidı módosítása nélkül. - A Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai elıírásokat ismeri és közremőködése a megbízottaira is kiterjedıen megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak, az építés felügyeleti ellenırzési eljárásról szóló 291/2007. (X.31.) Korm. rendelet szabályai szerint. - A vállalt feladat teljesítése érdekében a munkaterületre a Vállalkozónak csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerzıdéssel rendelkezı munkavállalói léphetnek be. - Munkaidın túli vagy hétvégi tartózkodásra Megrendelı jóváhagyása szükséges. - A kivitelezési munkák során a Vállalkozó köteles - az érvényes országos tőz, munka- és biztonságvédelmi elıírásokat betartani, - biztosítani az állag és vagyonvédelmet, - biztosítani a balesetmentes munkavégzés feltételeit - biztosítani a munkaterület szükséges elkerítését és kivilágítását. - A Vállalkozó kötelezettséget vállal az átlag-, vagyon és életvédelem biztonságának garantálására, az általa okozott károk helyreállítására. A Vállalkozó a nem szakszerő munkavégzésbıl eredı károkért teljes körő felelıséggel költségvállalás mellett felel. - A Vállalkozó csak a pályázatban meghatározott feltételek mellett jogosult alvállalkozók igénybevételére, kiknek munkájáért korlátlan felelısséggel tartozik. 7. Megrendelı kötelezettségei - A Megrendelı köteles a munkaterületet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. - A Megrendelı köteles a szerzıdés teljesítésével kapcsolatban minden információt a Vállalkozó részére megadni. - A Megrendelı a szerzıdésszerően teljesített munkát köteles átvenni. 8. Átadás - átvétel A mőszaki átadás átvételi eljárás az egyes utcákban csak a rendeltetésszerő üzemeltetés lehetısége esetén kezdhetı meg. - Az eljárásról a Megrendelı mőszaki ellenıre jegyzıkönyvet vesz fel, melyben feltünteti a résztvevıknek az esetleges hibákra vagy hiányokra vonatkozó nyilatkozatait és a hiányok pótlására vállalt határidıt. - A vállalkozás akkor tekinthetı teljesítettnek, ha a szerzıdésben foglalt munka a jóváhagyott és átvett kiviteli tervdokumentációk szerint, az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb mőszaki elıírásoknak megfelelıen, I. osztályú minıségben elkészül. - A Megrendelı a kivitelezési munkát csak teljesen befejezett, rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban köteles átvenni. - A Vállalkozó többletmunka elszámolására nem jogosult. 9. Jótállási és szavatossági feltételek - A Vállalkozó az általa kivitelezett munkarészekre (aptk. 248. -a alapján) a vonatkozó hatályos jogszabályokban és egyéb szabályozásokban elıírt teljes körő jótállási és szavatossági feltételeket, kötelezettségeket vállalja. A jótállás idıtartama a karbantartott és javított útszerkezet tekintetében a sikeres generál mőszaki átadás átvételének lezárásától számított 6 hónap. A jótállási határidı lejárta után a szavatossági kötelezettség érvényes. A jótállási és szavatossági idı a javított rész vonatkozásában a kijavítás idıpontjától újra kezdıdik. - Jótállási vagy szavatossági hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles: - Az üzemeltetést gátló hiba esetén a bejelentést követı 24 órán belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megtartani, állásfoglalást írásban közölni, és a javítást 48 órán belül elvégezni; - 4 -
- Az üzemelést nem gátló hiba esetén a Vállalkozó köteles a hibabejelentést követı 5 naptári napon belül a hibát kijavítani. - Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerő kötelezettsége ellenére a Megrendelı illetve az Üzemeltetı igénye szerint a jelen szerzıdésben megállapított határidıre nem javítja ki, a Megrendelı jogosult a garanciális javítást a Vállalkozó költségére más Vállalkozóval elvégeztetni. Ezen javítások költségét a Vállalkozó utólag nem vitathatja. 10. Egyéb kikötések: - A szerzıdéssel kapcsolatban felmerülı jogvitákban beleértve annak érvényessége, értelmezése, vagy megszüntetése feletti jogvitákat a felek egymás közötti tárgyalásos megegyezéseket részesítik elınyben. Amennyiben a személyes megegyezés nem vezet eredményre, a felek kiköltik a Budapesti II-III. Kerületi Bíróság illetıleg a Fıvárosi Bíróság hatáskörébe tartozó jogvita esetében annak kizárólagos illetékességét. - A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései irányadóak. - A jelen szerzıdést kizárólag a felek cégszerő aláírásával lehet módosítani, nem helyettesítheti a szerzıdés módosítását a kooperációs emlékeztetıben vagy a Naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat. A Szerzıdés elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelı által tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó nyertes ajánlata. Felek képviselıi a jelen szerzıdést mint akaratukkal minden esetben megegyezıt, közös elolvasás és értelmezés után aláírásukkal hagyják jóvá. Budapest, 2009. július 21. Megrendelı Bús Balázs polgármester megbízásából Szepessy Tamás polgármester-helyettes Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vállalkozó Bodó Lajos ügyvezetı igazgató Bola 95 Kft. Ph. Ph. - 5 -