2012 JON ÍVl ;) oil. v) Q J H -\ <l\'-\ tc ügyiratszám: U^.^/JZ/M^ * * ^ fa^*"<*~ Ügyintéző: Nynlász György Tel.: 06/2 Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Megbízás a Ringató bölcsőde (1145 Budapest, Bácskai utca 17a) 2012-es évi Karbantartási feladatainak elvégzésére A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, k:í?.-3;?..,.w'.5&.tr. Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Ligetsor-Bau Kft., 1172 Budapest, Liget sor 21. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szeriül*. Budapest, 2012. május * A nem megfelelő rész kihúzandó % foto, *%sy ; vezerigáz&ato ^fö Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: h, %?> Ellenőrizte: Zuglói Zrt. DQ. 0 Jogi ellenőrzést végezte: 'Z.o/K. OC. 0$ Fedezetigazolás 20!: évi etiürúns/at un/; Felhasznált összeg.& Ft Felhasználható összeg..<s6 ; 0*f/j Ar:: Pénzügye zes 2012 JON 1 4 Ft WXJ VOliuCi-. ^k^ioöax lo^- OG.OSV Jogi és Közbeszerzési referens Polgármesteri hivatal részéről látta: A* <2JZ>^.^\ i U 0Á WL-06. /f(f Jcgj'zői^íttjnj^^sgiua ffltt JÜUll Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály &b\i.o ^ ot [U c2olt. d^-9l \
szerződésszám: I K K I / 2012 /1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - engedélyhez nem kötött munkák esetében - amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: 15514004-2-42; bankszámlaszáma: 11784009-15514004; képviseli: őr. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt. székhelye: 1145 Budapest Pétervárad u. 11-17. Cégjegyzékszám: 01-10-043539 Adószám: 12099461-2-42 képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről név: Ligetsor-Bau Kft. cégjegyzékszám: 01-09-737857 székhely: 1172 Budapest, Liget sor 21. statisztikai számjel: adószám: 13488888-2-42 bankszámlát vezető pénzintézet: OTP Bank bankszámla szám: 11713012-20000325 képviseli: Kosztolni József ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint; Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet alapján Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt, a Közbeszerzési Értesítőben K.É.-31827/2011. iktatószámon megjelent több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között 2012. március 28-án létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljából jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegáliapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni. r-u- A v - s Í </ ^
1) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Tető javítása, bejárati kapu és hátsó kerítés javítása, festés konyhában, parketta felújítása, kazán tartály szigetelése, konyhai páraelszívás kialakítása, nyílászárók cseréje (Átadó helyiség 1db, Pillangó szoba 2db, Pillangó fürdő 1db) A teljesítés helye: Ringató bölcsőde, 1145 Budapest, Bácskai utca 17a 1.2. A szerződés elválaszthatatlan része az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és a Vállalkozó (mint ajánlattevő) részletes ajánlata (1. sz. melléklet). 1.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 45 napon belül teljes egészében befejezi. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelöírás követelményeinek, A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 1.4. A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 24 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1. Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói diját 2.405.929.- Ft +ÁFA, azaz bruttó 3.055.530.- Ft (hárommillió-ötvenötezer-ötszázharminc forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. 2.2. A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 2 sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétőt számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítésigazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt. 305. (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCH, törvény (Art.) 36/A. - ának előírásai az irányadóak. 2.3. A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 10 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban. 3.2. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani, 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás m 4.1, A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek ei, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. IAJ"
Ha a munkafolyamai jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja. 4.2. A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja. 4.3. A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. 4.4. A Megrendelő felelős műszaki ellenőre: Kiss János Csaba Tel.: 06/20 divízióvezető; Nyulász György műszaki koordinátor Tel.: 06/ műszaki ellenőr). A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével Spaits Miklós műszaki igazgatóval (a továbbiakban építésvezető) közölheti, Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 4.5. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére keli megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 2% - ának megfelelő összegű - maximum 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el. 5.2. A Megrendelő a létesítmény hiány - és hibamentes átadás - átvételéig a vállalkozói díj bruttó összegének 5% - át visszatarthatja. 5.3. Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles 5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére. 5.5. Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - ideértve a Kbt. 305. (6) bekezdésében foglaltakat ~ a Kbt. 305. (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99. (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő OTP Banknál vezetett alábbi fizetési számlája terhére: 11784009-15514004. A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó Megrendelő által kiállított nyilatkozatot e Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6.) Az átadás-átvétel 6.1, A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A h Mi-, ilajt J - i i t q * v - íw l 3
Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 6.2. Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 6.3. Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti. 6.4. Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2. pont szerint visszatartott összeget. 7.2. Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be. 7.3. A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Felek irányadónak tekintik az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Ha az egyeztetés eredménytelennek bizonyul a vita eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével,
megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 10.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a Kbt. rendelkezéseire, és annak 303. -ára - figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat. 11.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 12.) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 3 db melléklet. A mellékletek a következők: 1. számú melléklet: Az Eljárás 2, számú konzultációs felhívása (és annak dokumentumai), illetve Vállalkozónak (mint Ajánlattevőnek) a konzultációs felhívás alapján benyújtott ajánlata 2. számú melléklet: Megrendelő felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz való hozzájáruló nyilatkozata 3. számú melléklet: Pénzügyi ütemterv 13.) Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentáció, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül 5 számozott oldalt tartalmaz. 15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták. Megiftrffielö' M.A dr. Papcsák Ferenc 7 pplgármestef'/ Bp.i2012.'^g.xv. ében: Bonyolító képvisejejé&en:.. -w? [f X$P Mazsu Gergely vezérigazgató Bp.,2012. ö<?.0s~. Vállalkozó képviseletében: Kosztolni^ózsef; v *' j ügyvezejő^s"'"' Bp.,2012. Qx.0\A. 'in h ÍS-,
/ÍS, H^SLLeJiLer LIGETSOR-BAU Kft. 1172 Bp. Liget sor 21. Tel/Fax: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részére! A munka leírása: Budapest XIV., Bácskai u. 17/a Ringató Bölcsödé - Karbantartási munkálatok - mód ÁRAJÁNLAT Kelt: 2012.05.31. Szám:A-106/2/2012 KSH besorolás: 4521 Teljesítés: 2012. 05. 31. Készítette: Szabó Marietta Költségvetés főösszesítő Megnevezés 1. Építmény közvetlen költsége 1.1 Közvetlen önköltség összesen Anyagköltség 1.779.295 1.779.295 Díjköltség 626.634 626.634 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 Áfa 3. A munka ára 27.00% 2.405.929 649.601 3.055.530 UGETSOR-BAU KFT. ii7?bp..ligelsor21. MószártV/í348888B-2-12 Ad 5 %ílfm-737857 i Aláírás
Fejezet összesítő Fejezet megnevezése Tetőjavítása Bejárati kapu és kerítés javítása Tisztasági festés konyhában Parketta csiszolása Kazánok elektromos vezérlése Páraelszívás kialakítása Egyéb Nyílászárók cseréjének folytatása Fejezetek 1-97 munkanemei összesen Anyagköltség 36.749 38.917 74.525 98.690 49.345 149.780 31.245 1.300.044 1.779.295 Díjköltség 14.214 56.227 221.760 95.386 10.595 52.160 32.220 144.072 626.634
01 T&tó'javítása Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj egységre Anyag összesen Díj összesen egységár 48 Szigetelés I 48-005- 1.1.1.1.1-0099002 Csapadékvíz elleni szigetelés; líittunenes lemez szigeielés aljzatának keltösílése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hidegbittimenmázzal (száraz feliiíeten) oldószeres bitumenes alapozó 5 m2 98 96 190 480 48-005- Csapadékvíz elleni szigetelés: Felső réteg szigetelés 1.7.1.1.1.1 - készítése, egy réteg bitumenes lemezzel. vízszintes 0099025 felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön. minimum 3.0 mm vastag palaőrlcmény hintesd elas/titnierbiliimenes (SliS modifikált) öntapadó lemezzel, 5 m2 2 661 X.1.Í 13.105 4 165 az aljzathoz és az álkipolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva üvegszövet hordozórétegíi, 4.0 mm névleges vastagságú, elasztomerhittimenes (SBS inodiííkáít) alsó felülete öntapadó lemez 4S-01 5-1.1.1 Szigetelés bevonat szigeteléssel (in. "folyékony fóliával", min. 2%-os lejíésíí felüleíen, I rétegben kenhető, elasztikus folyékony membrán (folyékony fólia) kül-és beltérrc. burkolást nem igényel, UV védeti, lapostetőkre 55S 981 7 790 4 905 4X-005-1.72.1- l.efohók javítása, felület tisztítása, kellösítése. 0001)001 csatlakozás javifása rugalmas szigefelöliabareesal 1 db 3 791 166 I 5 164 4 664 Fejezet összesen: 36 749 14214 02 Bejárati kapu és kerítés javítása Ssz. 1 ételszám 1 étel szövege Menny. Egység Anyag Díj egységre eevségár 23 Síkalapozás 1 23-000-2 Rclon-. sáv-, gerenda- vag> köhetonalapok bontása 0.3 m3 13 297 kerítésoszlop alapozásának bontása 2 23-003-3- Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gereiulaalap 0222210 készítése hehszínen kevert minőségű betonból Cl6/20 - Xl)\(H) képlékeny kavicsbeíon keverék Ci:M 32.5 pc. I> uv = 16 mm. m = 6.6 finomsági modulussal 45 Lakatosszerkezetek elhelyezése 3 45-000-2.5 Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél kerílésiarió és kitámasztó, oszloppal 4 45-004-1 I. I - Kerítés, kapu. köz- és sarokoszlop elhelyezése, I db 0910044 kitámasztóval oszlop I db kitámasztóval 0.3 mí 3 ni I db 23 723 9 5 15 4 800 I S0X I 9(,l Anyag összesen 7 117 9 5 15 Díj összesen 3 9S9 440 5 424 1 961 5 45-000-2.4 Rácsok. korlatok, kerítések bontásit, kiskapun lemez bontása 0.23 ni2 2 976 684 6 45-090-5.1 l-g>- va "> kétszárnyú acélkapu javítása, új lemezeiéin elhelyezése 1 db 4 140 3 922 I 140 3 922 7 45-090-5.1-0000002 l-g\- \ag\ kétszárnyú acélkapu javítása. görgős persdv 47 relüfetkénzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) S I7-O00-4.4 2.1- Acélfelületek mázolásának előkészítő és rés/munkái: 0120509 ké/t lozsdamenk'sités, acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, köninü rozsdásodás esetén lakkbenzin higiio 2 db 5 m2 5 980 20 7 800 384 I 960 100 15 600 1 9>0 9 47-02 1-12.2.1- KoiTóziógálló alapozás nagyméretű acélszerkezeten. 0131032 müg\ania kötőanyagú. oldószertartalnui festékkel korró/iógátló alapozófesték 5 ni 2 132 600 660 3 000 f \K ~"t
10 '47-021-12.4.1- korióziógátló alapozás csöcs regisztercsö felületén 0131033 (NA KO-ig), fttggesztőn és tarióvason. sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldós/erlarlalniti festékkel korrózióját!ó alapozólésték 4 ni 34 240 136 I I 47-021-21.2.1- Acélfelületek közbenső festése acél szerkezeten, 0130701 nagyohb acél tel ü leien, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel atapozófeslék 5 ni 2 87 720 47-021 -2 1.4.1 - Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercsö 0130701 felületén (NÁ 80-ig), fttggesztőn és tarlovastul, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel atapozóteslék 4 ni 21 264 84 I 056 13 47-02! -3 1.2.1 - Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, 0130435 nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel selyemfényű zománefesték. zöld 5 m2 129 720 645 3 600 47-02 I -3 1.4 I - Acélfelületek átvonó festése eső és regisztercsö (II30361 felületén (NA 80-ig). fttggesztőn és tarlovastul. sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú. oldószeres festékkel hiagasfényíi zománefesték 4 m 30 336 I20 I 344 15 17-000-4.1.2 Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajlesték eltávolítása kaparással (raskettázás), acélszerkezetről, nagyobb acélfelületről 5 m2 44 777 Í20 3 885 63 llitumciies alap és niakadámlmrkolnt készítése 16 63-001 -1.! Aszfalt bontása. 10 cm vastagságig, kézi erővel, csákányozással 0.04 m2 33 300 332 17 63-510-1.1.1 1 Javítás hideg aszfalttal 0.04 tétel 94 625 62 750 3 785 2510 Fejezet összesen: 38 917 56 227 03 Tisztasági festés konyhában Ssz. Tételszám létei szövege Menny, tlgység Anyag Díj egységre egységár 36 Vakulás t's rahicolás! 36-003- Oldalfaivakotal készítése, kézi felhordással, zsákos 1. i 1.3.2- kiszerelésit szára/habarcsból, sima. gipszes niész- 02 I8025 gipsz vakolat. 0.6 cm vastagságban Rigips Rimano 3-6 ké/i gipszes vékony vakolat Anyag feszesen Díj összesen }5 in2 523 I 056 18 305 36 960 36-003- Oldalfatvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos 1 1. 1.3.2- kiszerelésű szárazhabaresbói. sima, gipszes mész- 02 18026 ginsz uikolat. 0.6 cm vastagságban Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat ^ m2 I 056 18 305 36 960 47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 3 47-000-1 3.1.1 Helsö festéseknél felület előkészítése, részmunkák, vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú bckségben. tagolatlan felületen 35 ni2 768 26 8S0 4 47-0i0-2 1.1- I Jiyhén nedvszívó vagy sima falfelületek 0157793 tapadasközvetitö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Méhalapozó 114 ni2 147 452 16 758 49 248 47-01 I- Diszperziós festés miianyag bázisú vizes-diszperziós 15.1.1.1- fehér \agv gyárilag színezett festékkel, új vagy régi 0151171 lekapart, előkészítet! alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték 114 m2 147 624 16 758 71 136 90 Takarítási munkák 6 00-008-1- I estes előtt burkolatok takarásának készítése Takarás 0,51 100 ni2 01 10202 készítése löliával 7 00-008-2 festés után burkolatok takarásának felszedése 0.51!00m2 A Fejezel összesen: V\/ i; 8 625 705 426 4 390 359 217 74 525 22 i 760 ^ V-
04 Parkettacsiszolása Ssz. Tételszám létei szövege Menny. Egység Anyag Díj egységre Anyag összesen Díj összesen egységár 42 Aljzntkészílés, hideg- és inelegl>urkol;i(ok készítése í 42-000-3.6 Fu-. hézagmentes műanyag- és szőnycgbtirkolalok bontása. keményfa lábazati deszka vagy falvédö deszka. 25 cm szélességig parketta szegély hontása 24 m 444 10 656 2 42-042-6.1.2.2- Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és 03 11151 lakkozása, nagy igénybevételre, vízbázist! lakkal alapozó t lakk 41 in2 2 194 850 89 954 75 850 3 42-042-311.7 Lábazat kialakílása. parketta szegély készítése 24 m 364 370 8 736 8 880 Fejezet összesen: 98 690 95 386 06 Kazán Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag Díj egységre Anyag összesen Díj összesen egységár 80 Általános épületgépészed szerelés I 80-OOÍi- Nagj méretű sík-, hengeres felület szigetelése 8 in2 5 836 I 258 46 688 10 064 1.2.2.2.1.1- kőzetgyapot paplannal kasírozott kialakítássá], (1092240 alufóliára és iuizalfonatra liizőü kivitelben, horganyzott aeélkapnes felerősítéssel, lüskézéssel rögzítve. NA 108 mm csőátmérő felelt alufóliára és huzal fonalra hízott kőzetgyapot paplan. 3000 x 500 mm. vlg: 100 mm 2 80-009- Tartály szigeteléséhez öntapadós szalag tekercsben II. III I tétel 2 657 2 657 53! Fejezet összesen: 49 345 10 595 08 Páraelszívás kialakítása Ssz. Tételszám létei szövege Menny. Egység Anyag Díj egységre Anyag Összesen Díj összesen egységár 83 Szellőztető berendezések, rendszerek 1 83-001-2. II Konyhai elszívás kiépítése telel 149 780 52 160 149 7S0 52 160 Fejezet összesen: 149 780 52 160 09 Egyéb Ssz. Tételszám Felel szövege Menny. Egység Anyag Díj egységre Anyag Összesen egységár 21 Irtás, fílid-és sziklamunka I 21-01 l-l 1.6 l.piiési törmelék konténeres elszállítása, lerakása. I db 31 245 31 245 lerakoheki díjjal. 8,0 m-es konténerbe Díj összesen 21-01 I -! 2 Munkahét} i depóniából építést törmelék konténerbe rakása, ké/i erővel, önálló munka esetén elszámolva. konténer szállítás nélkül 8 m3 740 5 920 71 Elektromos energia ellátás, világítás 5 71-000-7.1 Áramkörök kikeresése telel 9 500 9 500 4 71-013-9.1! rimésmielmi mérés és jegyzőkön}\ készítése tétel 16 800 ifi 800 Fejezel összesen: 3! 245 32 220 vv
10 Nyílászárók cseréjének folytatása Ssz. Tételszám Telel szövege Menny. Egység Anyag Díj egységre Anyag üss/esen Díj üsszesen egységár 21 Irtás, fíild- és sziklamunka I 21-01 l-l 1.6 lipilési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, I db 31 245 31 245 lerakóheí> i díjjal. 8.0 m' -es konténerbe 21-011-12 Munkahelyi depóninbóí építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül S in.i 740 5 920 32 liliírcgyárlnm épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 3 32-000-2.1 Ví/s/inles tartószerkezeti elem bontása és kiemelése. \asheton gerenda vagy áthidaló. 0.10 t/db tömegig I db 6 tld 6 116 32-002- l.l.l- I4öreg\árioU azonnal terhelhető nyilásáthidaló 0119902 elhehezése (válaszfal áthidalók is), tarlószerkezetre. csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával. a teherhordó faival! előkészítésével. db I 029 7X 029 2 178 kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül. 0.10 t/dh tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes n\ ilásáthídaló elemmagas nvífásáthidaló. 1.25 m 33 Falazás Cs egyeli kőműves munkák 5 33-000-31 1.2 Nyílásbontás, égetetl-agyag kerámia falazóblokk téglafalban 30 Vakolás és rabicolás 6 36-000-1.3 Vakolat leverése homlokzatról 2.5 cm vastagságig (ajtónál teljes falrész) 0.1 in3 3 m2 15 1X0 616 51S I X4X 7 3Ó-003- Oldallal vakolat készítése, kézi lel hordass id. zsákos l.l.l -}.2- kiszerelésű szára/habarcsból, sima. gipszes mész- 0218025 gipsz \ akotíit. 0.6 cm vastagságban Rigips liimano 3-6 kézi gipszes \ékon\ vakolat m2 056 523 056 I m2 523 I 056 056 36-003- Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos ll. l.5.2- kiszerelésű szárazhabarcshói, sima. gipszes niész- 02 18026 gipsz vakolat. 0.6 eni vastagságban Rigips liimano 6-10 kézi gipszes vakolat 9 56-005- 21 014X551 10 36-090-2.1.1 Vékom vakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vi/es bázisú, műgyanta kcitöamagíi vckon\ vakolat készítése, egy rétegben. 1,5-2.5 mmes szemcsemérettel műgyantavakoíat dörzsölt 1.5 min lehet (ajtónál teljes lalrcs/) Vakolatok pótlása. kesken\ vakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig I I 36-090-4.2.3 Homlokzati míláskeret javítása. snrokösszedolgozással. 16-20 cm kiterített szélességig, hiáin pótlás 25% felelt 3 m2 650 940 I 950 2 970 65 440 2 275 15 400 64 5 922 520 19 610
44 As'/ialosszerkezelek elhelyezése 12 44-0(10-t.l Fa nyílászáró szerkezetek bontása. ajtó. ablak vag>' 2 ni, kapu. 2.00 nr-ig bejárati ajtó bontása 13 44-000-1.2 Fa ny ilászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy 14 m. 990 630 I 980 8 820 kapu. 2.01-4.00 \\Y között 14 44-001 -5- Ny üás/áró ós falszerkezet közötti hézag tömítése í> m 0990138 poliuretán habbal. 0.0007 m.vm kikeményedelt habtérfogattat. kítlsö - belső oldalon Rögzítés poliuretán babbal bejárati ajtónál és ablakokkal 77 324 2 695 11 340 44-001-2.2.1 l-'a kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt foko/ott légzárású bejárati ajtó. előre kthagyou lalny ílásbii. utólagos elhelyezéssel (szerel vényezve. finom beállítással), (szerelő- tömitöbab külön tételben) 6.0(1-10.00 m kerület között egyszárnyú, db 170 000 3 384 I 70 000 3 384 fokozott höszigetclésü bejárati ajtó, lazúros vagy RAI fedő lésielt. bossztoltíoll 100\210cni üvegezeit 16 44-012- Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott I.! 2 6 I - légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 0000001 falny ilásha. tömítés nélkül (szcrelvényezvc. íinomheállitássul). 4,00 m kerület lelett kétszárnyú \agy többszárnyú. öt légkamrás. k=l. \\7ni2K. argongáz töltéssel, mérete: 2 10 \ 150 cm háromszárnyú ablak belső műanyag könyöklővel, külső alumínium párkánnyal redőnytok helyének eltlobozolásával I db 228 444 3 07 I 228444 3 071 I 7 44-012- Miianyag kúltcri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott 1 I 2 6.1- légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott 0000002 falnyitásba. tömítés nélkül (szerelvénye/ve. tuiombeáltítással). 4.00 m kerület lelett kétszárnyú vagy többszárnyú, öt légkamrás. k=í, \V/m2K. argongáz 3 db 243 878 3 071 731 634 9 213 töltéssel. mérete: 20O \!6S cm háromszármú ablak belső műanyag könyöklővel, külső alumínium párkánmai redónylok helyének eldobozolásával 45 Lakutosszei kezetek elhelyezése SS 45-000-2.3 Kacsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács 4 db 2 000 8 000 19-45-004-4.2- Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, véséssel 000000! befalazással, ablakrács felíiietkezetve I db 128 818 9 102 128SIS 9 102 20 45-004-4.2- Üelclrács. ablakrács elhelyezése fala/alba. bontott 0000003 rácsok elhelyezése 47 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) 21 47-010-2.1.1- I nyhén nedvszívó vagy sima falfelületek 0157793 Inpadásközvetílő alapozása, vizes-diszperziós akiil báztsu alapozóval, tagolatlan felületen Mély alapozó 3 db 2 m2 147 9 II 432 294 27 306 S64 47-01 I- Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós 15.1.1.1- feliéi vagy gyárilag színezett festékkel, úi \agy régi 0151171 lekapart, előkészíteti alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 147 624?94 248 4') Árnyékolók beépítése 23 49-000-1 3.1 3 Redőnyök bontása láredőny. belső tokos 6.01-10.00 in kerület közöli 4 db 2 072 Fejezet összesen: I 3(1(11144 144 072
2. számú melléklet Tisztelt (számlavezető neve és címe) FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt hölgyem/uram! A 18/2009. (Vili. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési meghízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető tél számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezeti neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama: visszavonásig a) a beszedési megbízáshoz a követkézé) okiratokat kell csatolni: lejárt fizetési határidejű számla, az adott számlához tartozó teljesítésigazolás További feltételek: a) beszedési megbízásonként! felső értékhatár: Ft b) benyújtási gyakoriság: napi c) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap d) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt,,... év hó... nap Fizető tél számlatulajdonos re k
PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS Intézmény: Szerződésszáma: Ringató bölcsőde 1145 Budapest, Bácskai utca 17a IKK1/2012./1. l.számú részszámla, (50%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított nap: 15 nettó: ÁFA: bruttó: 1 202 965 Ft 324 800 Ft 1 527 765 Ft 2.számú részszámla, (100%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított nap: 30 nettó: ÁFA: bruttó: 1 202 965 Ft 324 800 Ft 1 527 765 Ft