SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Átírás

1 KMOP SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Név: Cím: Dabas Város Önkormányzata Adószám: Képviselő: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Kőszegi Zoltán polgármester Pénzintézet: Bankszámla: Telefon: Fax: (továbbiakban Megrendelő), másrészről a Név: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet polgarmester@dabas.hu Béker-soft infromatika kft Cím: 1184 Budapest, Hengersor u. 73. Adószám: Cégjegyzékszám: Képviselő: Pénzintézet: Bankszámla: Telefon: Fax: (továbbiakban Szállító) között a mai napon az alábbiakban meghatározott feltételekkel. Preambulum Dabas Város Önkormányzat Kistérségi Járóbeteg-szakellátás fejlesztése a Közép- Magyarországi régióban az Ajánlattételi dokumentáció és a Szállító ajánlata szerinti tartalommal, a KMOP azonosító jelű pályázatának végrehajtásához pályázat keretében elnyert támogatási szerződés alapulvételével.

2 Jelen szerződés tárgya a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban (ideértve minden mellékletet, átadott anyagot, információt és dokumentációt) illetve a Szállító által adott ajánlatban foglalt, pontosan körülírt és meghatározott, Dabas Város Önkormányzatának Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet (Dabas) fejlesztéséhez kapcsolódó, KMOP azonosító jelű pályázatának végrehajtásának keretében az Európai Unió és a Magyar Köztársaság Kormánya társfinanszírozásával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ), mint Irányító Hatóság valamint a STRAPI Kht., mint közreműködő szervezet felügyeletével, támogatásból megvalósítandó beruházás jelen szerződés tárgyát képező szegmentumainak a támogatási, pályázati célok elérése és a projekt eredményes illetve a fenti pályázatban leírtak szerinti megvalósítása. A szerződés tárgya 1. Szállító feladata a Dr. Halász Géza Járóbeteg-szakellátó Központ részére upgradek és új modulok szállítása: A FŐNIX-Pro integrált medikai rendszer bővítése PACS szerver modullal 1 db A FŐNIX-Pro integrált medikai rendszer bővítése Vision radiológiai 2 db leletező szoftver-licenccel A FŐNIX-Pro integrált medikai rendszer bővítése integrált PWS 6 db képmegtekintő szoftver-licenccel. A Főnix-Pro integrált medikai rendszer bővítése teleradiológiai modullal, 1 db WEB Access 2 db licenc a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívása, Ajánlati Dokumentációja és a Szállító elfogadott ajánlata szerinti tartalommal és mennyiségben. 2. Szállító szavatolja, hogy a szállítandó szoftverek jogtiszták, mindennemű tehertől és igénytől mentesek. 3. Szállító szavatolja, hogy a szoftverek alkalmasak - a járóbeteg szakellátás és a gondozói szakellátás adminisztrációs igényei kielégítésére - a szakorvosok orvos-szakmai igényének kielégítésére - az OEP által kért jelentések határidőre történő elkészítésére. Telepítés, beüzemelés 4. Szállító a szoftvereket a munkaterület telepítésre kész állapotban történő rendelkezésre állása esetén szállíthatja le és telepítheti. 5. A telepítés és a beüzemelés a Szállító feladata. A beüzemeléshez szükséges összes kelléket Szállítónak kell biztosítania.

3 Betanítás, próbaüzem 6. A betanítás és a betanításhoz szükséges összes kellék biztosítása Szállító feladata. 7. A betanításon köteles részt venni - az eszközt használó valamennyi orvos - az eszközt használó valamennyi szakdolgozó - a Szakellátó Központ minőségügyi megbízottja - a Szakellátó Központ rendszergazdája és informatikusai. A betanításra kötelezettek részvételéért a Megrendelő felel. 8. A betanítás sikeres befejezéséről Szállítónak jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben szerepelnie kell - a betanítás időpontjainak és időtartamának - a résztvevők felsorolásának - számonkérés eredményének. 9. A 15 napos próbaüzem és a próbaüzemhez szükséges összes kellék biztosítása Szállító feladata 10. A próbaüzemről naplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell az összes hiba jelentkezését, súlyosságát és elhárításának módját. A próbaüzem alatti eseményekről, illetve a próbaüzem befejezésekor jegyzőkönyvet kell készíteni. 11. A próbaüzem abban az esetben sikeres, ha a szoftver a próbaüzem alatt 96%-os üzemviteli biztonsággal rendeltetésszerű használatra alkalmasan üzemel. 12. Szállító a sikeres próbaüzem tényét rögzítő jegyzőkönyvi átadásakor köteles papír alapú vagy elektronikus felhasználói kézikönyvet mellékelni, ennek hiányában Megrendelő jogosult a jegyzőkönyv aláírását megtagadni. 13. A szállítás teljesítésének időpontja a sikeres próbaüzemről felvett jegyzőkönyv aláírásának az időpontja. Garanciális szerviz 14. A jótállási időszak alatt a garanciális szerviz és karbantartás Szállító feladata. 15. A garanciális szerviz kötelezettséget a telepítés helyén, a Dr. Halász Géza Járóbetegszakellátó Központban kell teljesíteni. Határidők

4 16. Véghatáridő: augusztus 31., azzal hogy előteljesítés a projekt készenléti állapotától függően Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. 17. Telepítés és beüzemelés időszaka: Határidő augusztus 31., azzal hogy előteljesítés a projekt készenléti állapotától függően lehetséges. 18. Betanítás, próbaüzem időszaka: Határidő augusztus 31., azzal hogy előteljesítés a projekt készenléti állapotától függően lehetséges. 19. Szállító a telepítés pontos időpontját a Megrendelővel, a szállítást megelőző legalább 5 munkanappal köteles előzetesen egyeztetni. Ár 20. Megrendelő kijelenti, hogy a beszerzés pénzügyi fedezete a KMOP támogatási szerződés és a szükséges saját forrás alapján rendelkezésre áll. 21. A szállítás értéke a szerződés értéke: nettó Ft + ÁFA 22. Az ár magában foglalja a termékek - beszerzésének - a telepítés és a telepítéshez szükséges összes feltétel biztosításának - a beüzemelés és összes kelléke - a betanítás és összes kelléke - a próbaüzem és összes kelléke - a jótállási időszak alatt a garanciális szerviz összes költségeit. 23. A szerződés összértéke fix, rögzített szám, amely sem az inflációra, sem a költségek változására sem pedig a szállítás időpontjában érvényes devizaárfolyamra hivatkozással nem változtatható meg. Fizetési feltételek 24. A munka ellenértékének finanszírozását Megrendelő pályázati forrásból, valamint saját forrásból biztosítja. Legfeljebb 1 db részszámla ó be 50 %-os mértékben, 50 %- kos készültségi fok elérése mellett. Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően benyújtott számlát a teljesítéstől számított 60 napon belül, a Kbt (3) bekezdése szerint fizeti ki átutalással.

5 A szerződés teljesítése során irányadó jogszabályok különösen: 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 255/2006. (XII.8.) Kormányrendelet, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet és az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény) Art 36/A..) előírásai szerint. 25. A Megrendelő a Kbt (4) bekezdése szerinti fizetési késedelem esetére hozzájárul az azonnali fizetési megbízás benyújtásához. 26. A számla kifizetésének feltétele a jótállási biztosíték Megrendelő rendelkezésre bocsátása. Átvétel és kifogás 27. Megrendelő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas és jogtiszta termékeket fogad el és vesz át. 28. Megrendelő a Dokumentációtól és az elfogadott ajánlattól való eltérést nem fogad el, az ilyen terméket nem veszi át. 29. Megrendelő a sikeres próbaüzemét követő 2 munkanapon belül köteles kiállítani a teljesítésigazolást. 30. A szállító által el nem ismert, cserével nem orvosolt minőségi kifogás esetén független minőségellenőrző szervezettől kell szakvéleményt kérni, melynek költségeit Szállítónak kell megelőlegezni, de a vizsgálatot követően a költséget az viseli, aki erre okot adott. Jótállás 31. A Szállító 24 hónap jótállást vállal A jótállási időszak a sikeres beüzemeléssel kezdődik, függetlenül attól, hogy a Szállító a termékeket mikor fejlesztette vagy szerezte be. 32. A jótállás teljes időszakára a Szállító Ft. jótállási biztosítékot nyújt bankgarancia formájában. 33. A Szállító megszegi jótállási kötelezettségét, ha - a szoftver alkalmazása a Megrendelőre nézve visszterhes kötelezettséget keletkeztet, - a jótállás időszakában a szoftver rendellenes működésével kapcsolatos hiba elhárítását a hibaközlés időpontjától kezdve 6 órán belül nem kezdi meg

6 - a javítást 24 órán belül nem fejezi be. 34. A Szállító felel a termék hibája által okozott kárért (termékfelelősség). 35. Megrendelő a Szállító jótállási kötelezettségei megszegéséből vagy termékfelelősségből eredő költségei és kára megtérítésére igénybe veheti a jótállási biztosítékot. 36. A nem rendeltetésszerű használatból következő meghibásodásra nem vonatkozik a szavatosság és a jótállás. 37. A nem betanított személy által okozott meghibásodásra nem vonatkozik a szavatosság és a jótállás. Kötbér 38. A telepítési véghatáridőhöz képest történő késedelmes teljesítés kötbérfizetési kötelezettséget von maga után. 39. A telepítés kötbérterhes teljesítésének az időpontja a sikeres próbaüzemi jegyzőkönyv időpontja. 40. Szállító késedelmes teljesítése esetén Megrendelő jogosult Ft/nap késedelmi kötbért érvényesíteni. 41. Amennyiben bármelyik termék nem felel meg az elfogadott ajánlatban rögzített paramétereknek, akkor a Megrendelő - az adott terméket nem veszi át és - meghiúsulási kötbért érvényesít. 42. A meghiúsulási kötbér értéke termékenként a termék bruttó árának a 10%-a, de legalább Ft. 43. Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az esetleges kötbér elszámolásának módja elsődlegesen: az egyeztetett összeg beszámítása a számlában. Képviselet, együttműködés 44. A szerződés teljesítése során Megrendelő képviselője: (név) (beosztás): Kőszegi Zoltán (telefon), (fax): , (postacím): 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. ( ): kozbeszerzes@dabas.hu

7 45. A szerződés teljesítése során Szállító képviselője: (név) (beosztás): (telefon), (fax): (postacím): ( ): 46. Szállító köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a határidőt veszélyeztető akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami a dokumentációban megadottól eltérő termék szállítását eredményezhet. 47. A Járóbeteg-szakellátó Központ építése várhatóan III. ne III. ne. között folyik. A kivitelezéssel kapcsolatban heti gyakorisággal koordinációs értekezlet megtartására kerül sor. Szállító köteles minden olyan kooperáción felelős képviselővel képviseltetni magát, amelyre a projekt menedzsment meghívja és amelyen a szállításra kerülő szoftverek telepítését érintő műszaki kérdések (is) napirenden vannak. Alvállalkozó 48. A Szállító csak az ajánlatában és a szerződésben megjelölt alvállalkozó(ka)t veheti igénybe a szerződés értékének 10 %-át meghaladó értékű teljesítéshez. Ha a szerződés a szerződéskötéskor előre nem látható ok miatt a megjelölt alvállalkozóval nem teljesíthető, akkor más alvállalkozó vonható be, ha - ahhoz a Megrendelő előzetesen hozzájárul, és - megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott alkalmassági követelményeknek, és - nem állnak fenn vele szemben a közbeszerzési eljárásban meghatározott kizáró okok. 49. A Szállító alvállalkozó foglalkoztatása esetén a szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben, saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt (1) (3) bekezdése és 306./A (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. 50. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a évi XCII. törvény 36/A. (2) bekezdése szerint tájékoztatja az alvállalkozóit arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés évi XCII. törvény 36/A. hatálya alá tartozik. Engedményezés 51. Ezt a Szerződést és a szerződő felek szerződésben biztosított jogait, kötelezettségeit és követeléseit egyik fél sem ruházhatja át illetve nem engedményezheti harmadik személyre.

8 Vitás ügyek rendezése 52. Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat egyeztetés, egyezkedés vagy választott békéltető-szakértő segítségével rendezni. 53. Amennyiben a vita peren kívül nem rendezhető, úgy a felek a Buda Környéki Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Szerződésmódosítás 54. A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlati Dokumentáció feltételei, illetőleg a Szállító ajánlatának tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Felmondás 55. Megrendelő felmondhatja a szerződést jogi eljárás mellőzésével és kártérítési kötelezettség nélkül, amennyiben Szállító a teljesítés ideje alatt csődbe megy, bírósági, vagy hatósági határozat következtében elveszíti rendelkezési jogait, vagy a közbeszerzési eljárásban való részvételhez megkívánt feltételek oly mértékben módosulnak, hogy a továbbiakban nem állják meg a helyüket. 56. Megrendelő felmondhatja a szerződést jogi eljárás mellőzésével és kártérítési kötelezettség nélkül Szállító 30 napos vagy azt meghaladó idejű késedelme esetén. Szoftver használat 57. A Szállító teljes körű szavatosságot vállal Megrendelő Intézményével szemben a leszállításra kerülő szoftverek felhasználhatóságáért. Szállító kijelenti és teljes körű felelősséget vállal azért, hogy Megrendelő Intézménye a leszállított szoftvereket a jelen szerződés alapján korlátozás nélkül jogosult felhasználni, és a szoftverek Megrendelő Intézménye által használatát harmadik személyek joga semmilyen formában sem akadályozza. Felhasználási jog 58. A szoftverek felhasználási joga a számla szerinti ellenérték maradéktalan kifizetésével száll át Megrendelőre. Egyebek

9 59. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak. a szállítási szerződésről szóló rendelkezései az irányadók. 60. Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (Ajánlattételi Felhívás, Ajánlati Dokumentáció, Ajánlat és mellékletei) együtt érvényes és ezek a szerződés részét képezik A szerződő felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Dabas, szeptember 21. A szerződés mellékletei: Ajánlati lap (szállító ajánlata szerint) Műszaki leírás (szállító ajánlata szerint) Megrendelő Szállító