Ul.oS.i5. \ \ u Jogi ellenőrzést végezte: l^i. o. 2,9. LbU. Felhasználható összeg. .fó:5w>ai-.íav.ft...ft 2012 J0N U. ^OUL.^G, /jíf_.

Átírás

1 201? MÁJ 31 -l ol?.o t.;4 ( i Qlr. xa ^ / fi ' ügyiratszám: 9^M?rJj.<>fjU * *33 jool/w^ ue>^> Ügyintéző: Nyulász György Tel.: Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt A szerződés tárgya: Megbízás az Apróvalva óvoda 2012-es évi karbantartási feladatainak elvégzésére A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, f/. f/.í?.f/..-.í7?.í.í^7 Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Ligetsor-Bau Kft, 1172 Budapest, Liget sor 21. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. ^feodo o ^ ^ * Budapest, május " A nem megfelelő rész kihüzmuló!»,\óvva$ orite^ Kapja: Átvételi időpont: Aláírás: Ellenőrizte: Zuglói Zrt. Ul.oS.i5 vezérigazgató \ \ u Jogi ellenőrzést végezte: l^i. o. 2,9. LbU Fedezetigazolás évi eíöirányzai Felhasznált összeg 2>.5.W;.&r.ín <&. R Pé,i/ W?Pr *í^!í3 1 zés Ly j^> Jogi és Közbeszerzési referens Felhasználható összeg.fó:5w>ai-.íav.ft...ft 2012 J0N U ^OUL.^G, /jíf_ Polgármesteri hivatal részéről látra: Jegvzőiláttamozás illfo, Kötelezettségvállaló Regisztráció: Gazdálkodási Osztály y %om< o( 4f- 2JÜ(I^C&, 2olL oq.lh 1 ^ í L o f

2 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS - engedélyhez nem kötött munkák esetében - szerződésszám: I K K 20 / 2012 /1 amely létrejött egyrészről, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.; adószáma: ; bankszámlaszáma: ; képviseli: ör. Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről Zuglói Vagyonkezelő Zrt, székhelye: 1145 Budapest Péterváradu Cégjegyzékszám: Adószám: képviselő: Mazsu Gergely vezérigazgató mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban Bonyolító) harmadrészről név: Ligetsor-Bau Kft. cégjegyzékszám: székhely: 1172 Budapest, Liget sor 21. statisztikai számjel: adószám: bankszámiát vezető pénzintézet: OTP Bank bankszámla szám: képviseli: Kosztolni József ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint: Preambulum Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által keretszerződés megkötése céljából a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) IV. Fejezet alapján Keretmegállapodás Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő lakóépületek és intézmények felújítási munkáinak elvégzésére" tárgyban kiírt, a Közbeszerzési Értesítőben K.É /2011. iktatószámon megjelent több ajánlattevővel lefolytatandó keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás eredményeként a Felek között március 28-án létrejött keretmegállapodás (a továbbiakban Keretmegállapodás) értelmében, a Keretmegállapodásban foglaltak teljesülése céljából jött létre, ezért a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás rendelkezései irányadóak, valamint a Keretmegállapodás és a Szerződés közötti esetleges ellentmondás esetén a Keretmegállapodásban foglaltak szerint kell eljárni.

3 1) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: Helyiségek festése, ajtó felújítása, csoportszoba átjáró ajtajának felújítása A teljesítés helye: Aprófalva Óvoda, 1148 Budapest, Bánki Donát park 12/g 1.2. A szerződés elválaszthatatlan része az Eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumentációja és a Vállalkozó (mint ajánlattevő) részletes ajánlata (1. sz. melléklet) A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírását követő 60 napon belül teljes egészében befejezi. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek A vállalkozó köteles a jogszabályban meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 24 hónap jótállást vállalni. 2.) A vállalkozói díj 2.1.Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját Ft +ÁFA, azaz bruttó Ft (négymillió-négyszáznégyezer-hétszázhét forint) összegben állapítják meg. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi A vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására a 2 sz. mellékletben meghatározott műszaki és pénzügyi ütemezés szerint. A Vállalkozó a részmunkák elvégzéséről a Megrendelőt értesíti, aki azt az egyeztetett időpontban, de legkésőbb az értesítés átvételétől számított 15 napon belül mind mennyiségi, mind minőségi szempontból ellenőrzi és igazolja. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítésigazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése a Kbt (3) bekezdésében foglaltak szerint történik. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. - ának előírásai az irányadóak A részszámlázásban való megállapodás miatt a Vállalkozó szolgáltatását nem lehet oszthatónak tekinteni. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 30 munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább 3 munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges.

4 Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést a Vállalkozó részéről Megrendelő felé közölt eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely tervmódosítást igényel, és a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik A Megrendelő felelős műszaki ellenőre: Kiss János Csaba Tel.: divízióvezető; Nyulász György műszaki koordinátor Tel.: 0 (a továbbiakban műszaki ellenőr). A műszaki ellenőr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni építésvezetőjével Spaits Miklós műszaki igazgatóval (a továbbiakban építésvezető) közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve az építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Ezenkívül minden egyéb, a teljesítés idejét vagy minőségét érintő tájékoztatást mindegyik félnek a másik fél székhelyére kell megküldeni. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 1.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 2% - ának megfelelő összegű - maximum 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el A Megrendelő a létesítmény hiány - és hibamentes átadás - átvételéig a vállalkozói díj bruttó összegének 5% - át visszatarthatja Ha a teljesítés jogszerű elállás, vagy valamelyik Fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős Fél az egyéb jogkövetkezmények mellett a vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles 5.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - ideértve a Kbt (6) bekezdésében foglaltakat - a Kbt (3) bekezdése szerinti határidő eredménytelen elteltét követően beszedési megbízást nyújtson be a Kbt. 99, (1) bekezdésének megfelelő jelen megrendelői hozzájárulás alapján - a jelen szerződésben rögzített ellenérték mértékéig - a Megrendelő OTP Banknál vezetett alábbi fizetési számlája terhére: A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó Megrendelő által kiállított nyilatkozatot e Szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6.) Az átadás-átvétel 6.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A Megrendelő akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. A Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át.

5 Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával Járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül Az utó felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti Amennyiben az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibákat nem javítja ki. 7.) A szerződésszegés egyéb következményei 7.1. Ha a vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Ehhez felhasználhatja a vállalkozói díjból az 5.2. pont szerint visszatartott összeget Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be, 7.3. A Megrendelő különösképpen akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munka műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt, és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint a Felek irányadónak tekintik az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést - beleértve annak érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat - először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Ha az egyeztetés eredménytelennek bizonyul a vita eldöntésére, amely a Szerződésből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésévet kapcsolatban keletkezik, a Felek hatáskörtől függően alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. JUJ /-A.

6 10.) A szerződést kizárólag a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok - különös tekintettel a Kbt. rendelkezéseire, és annak ára - figyelembevételével, a hatályos jogszabályok szerint, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a Szerződés módosítását az építési naplóban rögzített megállapítás vagy egy egyoldalúan tett nyilatkozat, 11.) Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15/B. -a szerinti ( Üvegzseb" törvény), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet szerinti közzétételhez. 12.) A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 3 db melléklet. A mellékletek a következők: 1 számú melléklet: Az Eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentációja, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó (mint Ajánlaitevő; ajánlata 2. számú melléklet: Megrendelő felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízáshoz való hozzájáruló nyilatkozata 3. számú melléklet: Pénzügyi ütemterv 13.) Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: ajánlattételi felhívása, ajánlattételi dokumentáció, a Keretmegállapodás, az eljárás konzultációi keretében lefolytatott tárgyalások dokumentumai, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata, a kiegészítő tájékoztatások, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. 14.) Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és az elválaszthatatlan mellékleteken kívül 5 számozott oldalt tartalmaz. 15.) Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták. ^Vfflfl/X Megrendelő képviseletében: ^ OUTJUI dr, Papb^ Ferenc' polgárhi'é^ter/.jv ^0>.. Bp.,2012. OfryffiT', Bonyolító képviseletében: ^iáí^y^\\a\közó Mazsu Gergely vezérigazgató Bp.,2012. ós-. $. képviseletében: t Y.'/.Yk'V/., íj - "<-Va Kósz tol pivjözs é( ügyvezető.- Bp.,2012.^.. \jju\)

7 /í.2ö_.k<3ujéktó"" LÍGETSOR-BAU Kft Bp. Liget sor 21. Tel/Fax: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. részére! A munka leírása: Budapest XIV., Bánki Donát park 12/g Aprófalva Óvoda - Karbantartási munkálatok - mód ÁRAJÁNLAT Kelt: Szám:A-099/2/2012 KSH besorolás: 4521 Teljesítés: Készítette: Szabó Marietta Költségvetés főösszesítő Megnevezés Anyagköltség Díjköltség 1. Építmény közvetlen költsége 1.1 Közvetlen önköltség összesen 2.1 ÁFA vetítési alap 2.2 Áfa 3. A munka ára 27.00% LIGETSOR-BAU KFT, 11/2 Bp.. Liget sor 21 Adós/árny i Aláírás f... \/\

8 Fejezet összesítő Fejezet megnevezése Tornaszoba festése Lépcsőház festése Emeleti közlekedő Emeleti öltöző Emeleti konyha Orvosi szoba Földszinti közlekedő Földszinti konyha Földszinti folyosó Földszinti öltöző Logopédia Csoportszoba átjáró ajtaja Építési törmelék Fejezetek 1-97 munkanemei összesen Anyagköltség Díjköltség í

9 Tornaszoba festése 1. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) (6) ÖN Oldalfal vakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 101 m (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 101 m (18) Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen (repedésekre) 40 m (3) ÖN Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel 40 m (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 20 m (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 101 m iu Készült a TER(j>kft'.TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek ip Z:\Project\Zugló\Vagyoiikeze1ö\OvodaUprófalva Óvoda Bánki Donát park 12g\lJgetsor 12g\lJgí ajánlatavka/bantartás mód.slo8

10 Tornaszoba festése 2. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára Összesen (HUF) (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített atapfeíületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 101 m ,024 K l (l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,6 100 m K (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,6 100 m Fejezet összesen: 146, K. Készült a TERC Kft. TERC V1P költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. : Z:\Project\Ziiglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlíka&arbantartás mód.slos

11 Lépcsőház festése 3. oldal Ssz, Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) (6) ON Oldal falvakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 116 m (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rímano 6-30 kézi gipszes vakolat 116 m (18) Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen (repedésekre) 40 m (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 24 iu (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 116 m , (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 116 m \h Készült a TERC Kft. TERC VÍP költségvetés 2012,1 - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. / ) -" Z:\Project\Znglo\VagyonkezeIo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park l2g\ligetsor ajánlata\kaíbantartás mód.sloö

12 Lépcsőház festése 4. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K (1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0, m K (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0, m Fejezet összesen: r-\, /// Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. H^ Z:\Projcct\ZugIoWagyonkczelO\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park i2g\ligetsor ajánlata\kafbaritartás mód.slo8

13 Emeleti közlekedő 5. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 62 m (6) ÖN Oldal falvakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 62 m (9) ON Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 13 m (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 62 m (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkei, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 62 m K l (l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,3 100 m h^ Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek., y^ Z:\Prűjecl\Zugló\Vagyonkezelö\O\0da\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlataüí'atoaritartás mód.sio8

14 Emeleti közlekedő 6. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HXJF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,3 100 m Fejezet összesen: tr- Készllll a TERC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adaltánal egyeznek. I S\ Z:\Project\Zugto\VagyonkezelO\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor aján!ata\kar&amart anfartás mód.slo8

15 Emeleti öltöző 7. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára összeseu (HUF) , (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 39 m (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 39 m (18) Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen (repedésekre) 20 m (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 8 m (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 39 ni (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér íji: 39 m f-v. Készült a TERC Kft. TERC VíPköltségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. / )L Z:\Projecl\Ziiglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park!2gvligetsor ajáiilatavkarfaantaxtás mód.slo8

16 Emeleti öltöző 8. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K ÖT10202(1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,1 100 m K (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,1 100 m Fejezet összesen: U I) íf: Készült a TERC Kfl. TERC ViP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jeizésö tételek az adattárral egyeznek. l,/^ Z:\Project\ZugIoWagyonkczclo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park!2g\ugetsor ajánlata\karbantartás módslo8

17 Emeleti konyha 9. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás (6) ÖN Oldalfal vakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 27 m (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 27 m (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 6 m (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 27 m ,1, (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 27 m K l (l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,1 100 m W Készült a THRC Kft. TERC VIP költségvetés Z:\Project\Ziiglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű Óvoda tételek Bánki az Donát adattárral park egyéniek. 12g\Ligelsor ajánlata\kvbantartás \H mód.sto8 Z'\Proiect\Zueló\Vaevonkezelö\Ovoda\ADrófalva Óvoda Bánki Donát oark 12g\Liee(sor ajánlata\kaíbai ' } f // h

18 Emeleti konyha 10. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,1 100 m Fejezet összesen: Készült a TERC Kft TERC VTP költségvetís BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek- [/ \^ Z:VProject\Zugló\Vagyonkezelő\Ovoda\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánl ata\káíbantartás mód.slo8

19 Orvosi szoba 11. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 46 m (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 46 m (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 10 m (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 46 m (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 46 m K l (l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,1 100 ni ilr' ' ' íl\ l! j Készült a TERC Kft. TERC VÍP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. M Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelö\Ovoda\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park l2g\l.igetsor ajánlata^árbarííartás mód.sios

20 Orvosi szoba 12. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,1 100 m Fejezet Összesen: Készolt a TERC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zugl6WagyonkezeloVOvoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajántata\karbantartás mód.slos

21 Földszinti közlekedő 13. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 62 m (6) ÖN 01 dalfal vakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 62 m (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 13 m (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 62 m (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 62 m K (1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,3 100 m H/ 1 f-w VV A Készült a TERC KÍÍ. TERC VIP költségvetés 2Q12.1 -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. i V-i Z:\Project\Zugl6\Vagyonkezel6\Ovoda\AprofalvaOvodaBankiDonatpark 12g\LigetsorajáJilata\kárbarítartás mód.slo8

22 ! Földszinti közlekedő 14. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HÜF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,3 100 m Fejezet összesen; / Készült a TERC Kft TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattánal egyeznek. íja Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park l2g\ligetsor ajánlata\karbantartás mód.slos

23 Földszinti konyha 15. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 44 m (6) ÖN Oldalfalvakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 44 m O (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 9 m (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 44 m (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 44 m K l (l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,3 100 m Készült a TERC Kft. TI-RC ViP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\Ovoda\AprofaIva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlalatfíarbantartás mód.slos J

24 Földszinti konyha Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) Tételkiírás A tétel ára Anyag 16. oldal összesen (HUF) Munkadíj 7 K (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,3 100 m Fejezet összesen; Készüli a TERC Kit. TERC VlPköltségvetís20i2,l -BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű telelek az adattárral egyeznek. ^ Z:\PFOjecl\Zugló\Vagyonkezelő\Ovo(Ia\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park l2g\ligetsor ajánlata\kaibaniartas mod.sloü

25 Földszinti folyosó 17. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) (6) ON Oldal falvakolat készítése, Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 75 m (6) ÖN Oldal falvakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 75 m (9) ÖN Beísö festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 15 ni (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 75 m (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 75 m K l (l) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,3 100 m ik-.. ; i' Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. [yi* Z:\Project\ZugtoWagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlata\kaibantartás mód.slo8

26 Földszinti folyosó 18. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,3 100 m Fejezet Összesen: ik ^ Készült a Ti-RC Kft. TI-RC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. \ÍL Z:\Project\ZugloWagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlata\kárbvntartas mód,slo8

27 Földszinti öltöző 19. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsbóí, Rigips Rirriano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 36 m (6) ÖN Oldalfalvakoiat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 36 m (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 8 m (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítö alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 36 m (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső faifesték, fehér 36 m K (1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,1 100 m m, Készüli a TERC Kft TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomaajával. Az ÖN jelzésű tételek az adaltánal egyeznek. ^\ Z:\Projecl\ZugloWagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlalavkarbantartás mód.slo8 \r-y-, I,

28 Földszinti Öltöző 20. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás 7 K (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,1 100 m Fejezet összesen: < :!ÍI^ " " í ; l/l Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adallárral egyeznek. v - / \ Z:\Project\ZugloWagyordiczetoVOvoda\Aprofatva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligelsor ajántata\kaíbanlarlás mod.slos

29 Logopédia 21. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése,. Rigips Rimano 3-6 kézi gipszes vékonyvakolat 47 m (6) ÖN Oldal fal vakolat készítése, Rigips Rimano 6-30 kézi gipszes vakolat 47 m (9) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, 10 m (130) ÖN Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről 6 m (141) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, Mestertapasz 6 m (7) Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, Mélyalapozó 47 m ' "v'/v- - Í^K V'V I V» //) Készült a TiíRC Kft. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. [yi Z:\Project\ZiigIó\Vagyonke7c!ő\Ovoda\Aprófalva óvoda Banki Donát park 12g\Ligetsor ajánlatavkarbaiitartás mód.stos

30 Logopédia 22. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen diszperziós belső falfesték, fehér 47 m (1) Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, alapozófesték, fehér 6 m (21) Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, alapozófesték, fehér 6 m (35) Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, magasfényű zománcfesték, fehér 6 m K (1) Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 0,2 100 m K (2) Festés után burkolatok takarásának felszedése 0,2 100 m2 Fejezet összesen: ' L f'. "" \ 'W í^, Vv / l; í) IA ' ''' '' ' \ I ': Készüli a TI-RC Kft. Tl-RC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzési! télelek az adattánat egyeznek. \J'\ Z;\PfOJecl\Zug!ó\V3gyonkeze1ő\Ovoda\Aprófalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligelsor ajánlala\karbanlartás mód.slos

31 ( -1 Csoportszoba átjáró ajtaja 23. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára Összesen (HUF) M (14) Fa harmonikaajtó passzítása 3,5*2,1 m 1 db (131) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről 5 ni (142) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen Mestertapasz 15 m (2) Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen alapozófesték 15 m (22) Belső fafelületek fedőmázolása, műgyanta bázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen aíapozófesték 15 m (36) Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartaknu zománccal, tagolt felületen magasfényű zománcfesték 15 m Fejezet összesen: K. 1, \ / S Készüli a TERC Kit. TERC VIP költségvetés BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. Z:\Project\Zuglo\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\Ligetsor ajánlata\karbantartás mód.slo8

32 Építési törmelék 24. oldal Ssz. Tételszám Tételkiírás Egységre jutó (HUF) A tétel ára Összesen (HUF) (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m 3 -es konténerbe 1 db (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 8 m M Festés után takarítás, sepregetés, felmosás Bútorok mozgatása 1 tétel Fejezet összesen: K \,--\ / Készült a TERC Kit. TERC VÍP költségvetés i - BRONZ programcsomagjával. Az ÖN jelzésű tételek az adattárral egyeznek. ^A Z:\Project\ZugI6\Vagyonkezelo\Ovoda\Aprofalva Óvoda Bánki Donát park 12g\LÍgetsor ajánlata\karbantílrtás mód.slos

33 2. számú melléklet Tisztelt (számlavezető neve és címe) FELHATALMAZÓ LEVÉL Tisztelt hölgyem/uram! A 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet alapján megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás (ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: Kedvezményezett neve: Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszáma: A felhatalmazás időtartama: visszavonásig a) a beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell csatolni: lejári fizetési határidejű számla, az adott számlához tartozó teljesítésigazolás További feltételek: a) beszedési megbízásonként! felső értékhatár: Ft b) benyújtási gyakoriság: napi c) fedezethiány eseten a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap d) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza Kelt,,... év hó... nap Fizető fél számlatulajdonos

34 PÉNZÜGYI ÜTEMEZÉS Intézmény: Szerződés száma: 1.számú részszámla, (25%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 30 nap nettó: Ft ^ ÁFA; Ft bruttó: Ft 2.számú részszámla, (50%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 60 nap nettó: Ft ÁFA; Ft bruttói Ft 3.számú részszámla, (75%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 90 nap nettó: ÁFAj bruttó: Ft Ft Ft 4.számú részszámla, (100%-os teljesítés) Teljesítési határidő kezdéstől számított 120 nap nettó: Ft ÁFAj Ft _ bruttó: Ft