ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

Átírás

1 amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS Oldalszám: 35/1 - Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút Számlavezető pénzintézete: K&H Bank Zrt. - Számlaszáma: IBAN száma: HU SWIFT kód: OKHBHUHB - Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszám: Cégbíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg Aláírási joggal felruházott képviselő: mint vevő (a továbbiakban: Megrendelő) és a... (rövidített cégnév:... ) - Székhelye:... - Levelezési címe:... - Számlavezető pénzintézete:... - Számlaszáma:... - IBAN száma:... - SWIFT kód:... - Adóigazgatási száma:... - Statisztikai jelzőszám:... - Cégbíróság és cégjegyzékszám:... - Aláírási joggal felruházott képviselő:... mint eladó (a továbbiakban: Szállító), együttes említésük esetén szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Preambulum Megrendelő IC+ 70 sorozatgyártás projekt Hangosítási rendszer beszerzése tárgyban a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti nyílt eljárást folytatott le. Az eljárás nyertese a Szállító lett, így Felek az alábbi Adásvételi keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. 1. A Szerződés tárgya, keretmennyisége, ellenértéke 1.1 Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja a sorozatgyártásban készülő a TSI követelményrendszerét kielégítő IC+ típusú vasúti személykocsik [a továbbiakban: IC+ személykocsi(k)] gyártásához a jelen Szerződés 1. számú mellékletében rögzített termékeket tartalmazó Készlet1 és Készlet2-nek (a továbbiakban együttesen: Készlet vagy Készletek) a jelen Szerződés és mellékletei szerinti dokumentumokkal, a 2. számú mellékletben meghatározott teljesítési helyre történő szállítását és átadását a jelen Szerződésben foglaltak szerint, a Megrendelő eseti megrendeléseinek (a továbbiakban: Lehívás) megfelelően. -1/35-

2 Oldalszám: 35/2 A Megrendelő megrendeli továbbá a Szállítótól az 1. és 3. számú mellékletben meghatározottak szerint 1 (egy) darab IC+ személykocsi vonatkozásában (egy) darab Készlet Megrendelő által történő beépítését követő üzembe helyezését, beállítását (a továbbiakban együtt: Üzembe helyezés), a Készletek beépítéséhez és a beépítés megtervezéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, karbantartásához szükséges dokumentáció és szoftverek (továbbiakban együtt: Dokumentáció) szállítását, valamint a Megrendelő munkavállalóinak oktatását (a továbbiakban: Oktatás), a jelen Szerződésben foglaltak szerint. A Szállítónak (a Készletek/Készletekbe tartozó termékek gyártójának) a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt rendelkeznie kell a készletbe tartozó, beépítendő éghető anyagokra és alkatrészekre az EN szabvány szerinti HL2-es veszélyességi szintre vonatkozó szakaszaiban megadott előírásoknak való megfelelőséget igazoló tanúsítvánnyal és vizsgálati jegyzőkönyvekkel (a jelen bekezdés szerinti tanúsítványok és jegyzőkönyvek a továbbiakban együtt: Tanúsítvány vagy Tanúsítványok), illetve szükség esetén kellő időben meg kell újítania/újíttatnia. A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a Tanúsítvány megújítását (a Készletek/Készletekbe tartozó termékek gyártója) olyan időben kezdeményezze, amely lehetővé teszi a Tanúsítvány Szerződés teljes időbeli hatálya alatti, folyamatos fenntartását. Amennyiben a Tanúsítvány megújítása válik szükségessé, úgy a Szállító köteles a megújítás kezdeményezését, valamint a megújítást követően a Tanúsítványt a Megrendelő részére átadni. A jelen pont szerinti kötelezettségek nem teljesítése a Megrendelő rendkívüli felmondási jogának gyakorlását vonja maga után. 1.2 A Szerződés keretmennyisége: 70 db (azaz hetven darab) Készlet az alábbi megoszlás szerint: 35 db Készlet1 a többcélú teres kocsikhoz; 35 db Készlet2 az 1. osztályú kocsikhoz. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Készletbe tartozó termékek után a környezetvédelmi termékdíjról szóló évi LXXXV. törvény szerinti környezetvédelmi termékdíj megfizetésére a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásának időpontjában a.. 1 köteles, a évi LXXXV. törvényben foglaltak szerint. Szállítónak a jelen Szerződés megkötését megelőző eljárásban a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában tett nyilatkozata a jelen Szerződés 4. számú mellékletét képezi. Felek rögzítik, hogy Szállító teljes körű felelősséggel ideértve különösen a kártérítési felelősséget tartozik a jelen Szerződés 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatban rögzített adatok különös tekintettel a Készletbe tartozó termékek környezetvédelmi termékdíj fizetésének alapját szolgáló termékjellemzők (pl. tömeg) helytállóságáért. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyát képező Készletbe tartozó termékek bármelyike után a Szállító által fizetendő és a Megrendelőre a Szállító számlájában áthárított környezetvédelmi termékdíj mértéke módosul akár nő, akár csökken, akár bevezetésre kerül, akár megszűnik utána a termékdíj-fizetési kötelezettség (ideértve azon esetet is, ha a továbbiakban már nem a Szállítót terheli e fizetési kötelezettség és/vagy annak Megrendelőre történő áthárítására a továbbiakban már nem jogosult), akkor Szállító a módosított mértékű termékdíjat jogosult a vonatkozó változás hatálybalépésének időpontjától kezdődően érvényesíteni Megrendelővel szemben az érintett, a Készletek egységáraiban, mely változás nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Az esetleges változás(ok)ról a Szállító köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatálybalépésének napjáig írásban értesíteni, mely kötelezettség elmulasztásáért Szállító teljes felelősséggel tartozik. A Szállító az értesítése mellékleteként köteles a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatot aktualizált tartalommal megküldeni a Megrendelő részére, 1 Nyertes ajánlattevő nyilatkozata alapján kerül kitöltésre. -2/35-

3 Oldalszám: 35/3 melyet Felek a jelen Szerződéshez folytatólagos alszámozás (4/1. sz. melléklet, 4/2. sz. melléklet stb.) csatolnak. Szállító a jelen Szerződésben kifejezetten rögzített eseteken kívül egyebekben nem jogosult a jelen Szerződés feltételeinek így különösen az egységáraknak a módosítását vagy bármely ellenérték Megrendelővel szembeni felszámításának lehetőségét kérni bármely devizaárfolyam változására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen Szerződés hatálya alatt, amelyet a Szállítóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivethetnek, különösen a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan. 1.3 A Megrendelő a teljes 1.2. pont szerinti keretmennyiség lehívására kötelezettséget vállal, azzal, hogy a keretmennyiséget a jelen Szerződés időbeli hatálya alatt a döntésének megfelelő részletekben és ütemezés szerint hívhatja le. A Lehívások tervezett ütemezését a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza, azzal, hogy ezen mellékletben foglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek, attól a Lehívások tényleges időpontja eltérhet. 1.4 Megrendelő a jelen Szerződésben foglaltak alapján Lehívásokkal jogosult a Szállítótól szállítást megrendelni. A Lehívásokban Megrendelő köteles megjelölni a szállítandó Készletek mennyiségét és a teljesítéshez szükséges egyéb lényeges feltételeket. Megrendelő egy Lehívásban jogosult egyszerre akár több Készlet szállítását megrendelni. A Lehívásokat Megrendelő írásban, levélben vagy ben (kézbesítési igazolással vagy faxon megerősítve) köteles megküldeni Szállító jelen Szerződés számú pontjában megjelölt kapcsolattartója részére. A Lehívás kézhezvételét a Szállító köteles írásban, annak kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolni, a szállítási határidő számításának kezdő napja ezen visszaigazolás hiányában is a Lehívás Megrendelő általi kézhezvételének napja. A Megrendelő az első Lehívást Készletenként a Design Freeze Megrendelő általi jóváhagyását követően jogosult leadni. A Szállító a Készletek végleges műszaki tartalmára vonatkozó Design Freeze (a továbbiakban: Design Freeze) tervezetét a jelen Szerződés hatályba lépését követő legfeljebb 30 (harminc) napon belül köteles a Megrendelő részére angol, vagy német, vagy magyar nyelven, dokumentáltan átadni, jóváhagyás végett. A Megrendelő a Design Freeze-t annak igazolt kézhezvételétől számítva legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles írásban jóváhagyni, vagy amennyiben a Design Freeze vonatkozásában módosítási igénye merül fel, akkor azt írásban a fenti határidőn belül köteles eljuttatni a Szállító részére. A Szállító az ilyen igénynek a lehető legrövidebb időn belül köteles eleget tenni, azzal azonban, hogy a Megrendelő által kért módosításokat legkésőbb a Megrendelő írásbeli jelzésének kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles elvégezni. A fentiek szerinti eljárást a Felek szükség esetén kötelesek ismételten lefolytatni, míg a Megrendelő a Design Freeze-t írásban jóvá nem hagyja, azzal azonban, hogy amennyiben a Megrendelő Design Freeze-t a fentiek szerinti eljárás három alkalommal történő megismétlését követően sem hagyja jóvá, a Felek a Design Freeze véglegesítése érdekében együttesen szakértő bizottságot hoznak létre. A Felek által létrehozott szakértői bizottságba mindkét fél egy-egy szakértőt delegál, akik a delegálástól számított 3 (három) napon belül közösen kijelölnek további egy tagot. Ezen 3 tagú bizottság a létrejöttétől számított legfeljebb 3 (három) napon belül köteles a Design Freeze-t véglegesíteni. A szakértői bizottság munkája kapcsán felmerült költségeket egyenlő részben a Felek viselik. 1.5 A Szerződés alapján lehívható Készletek tartalmát és nettó egységárait a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés 1. számú melléklete -3/35-

4 Oldalszám: 35/4 szerinti egységárak magukban foglalják a Szállító jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének összes költségét, így különösen a minőségi átvétel költségét, szállítási, rakodási és csomagolási költségeket, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit; erre tekintettel Szállító Megrendelővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szállító az Üzembe helyezéshez, a Dokumentáció átadásához és az Oktatáshoz (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) kapcsolódó jelen Szerződésben és annak 1. és 3. számú mellékletében meghatározott kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti, úgy az Üzembe helyezésért: nettó,- HUF (azaz Forint) 2 a Dokumentáció szállításáért mindösszesen: nettó,- HUF (azaz Forint); 3 az Oktatásért mindösszesen : nettó,- HUF (azaz Forint) 4 összegű díj illeti meg. Az általános forgalmi adót a teljesítéskor hatályos ÁFA törvény rendelkezései alapján kell meghatározni és megfizetni. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban rögzített díjak magukba foglalják a Szolgáltatások Szállító általi szerződésszerű teljesítésének összes közvetlen és közvetett költségét, ideértve az Üzembe helyezésen való részvétel, annak során felmerült költségeket, valamint a Dokumentáció szállításának és a pont szerinti felhasználási jognak az ellenértékét, továbbá az oktatási segédanyagok, az Oktatás lefolytatása során esetlegesen igénybevett tolmács költségeit, utazási- és szállás költséget, erre való tekintettel Szállító Megrendelővel szemben Üzembe helyezésen való részvétel, a Dokumentáció elkészítése, átadása és az Oktatás vonatkozásban semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel, semmilyen jogcímen nem élhet. 1.6 Felek az 1.2. pont szerinti keretmennyiségre és az 1.5. pontban megjelölt egységárakra, szolgáltatási díjakra tekintettel rögzítik, hogy a jelen Szerződés összértéke nettó,- HUF (azaz Forint) (a továbbiakban: Szerződéses Összérték). 2. A teljesítés határideje, a Szerződés időbeli hatálya 2.1 A Lehívás teljesítésének határidejét, valamint a tervezett szállítási ütemezést a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza azzal, hogy a Lehívás teljesítési határideje nem lehet hosszabb, mint a Lehívás Szállító általi kézhezvételétől számított 60 (hatvan) naptári nap kivéve az első szállítást, ahol 120 (százhúsz) naptári nap lehet. Szállító Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása esetén előteljesítésre jogosult. A Megrendelő a Szállító által felajánlott, adott Lehívást érintő részteljesítést nem köteles elfogadni. 2.2 Az Üzembe helyezést Szállító a következők szerint köteles nyújtani. Az Üzembe helyezésen való részvétel időpontjáról a Megrendelő legalább 10 (tíz) munkanappal korábban köteles a Szállító kapcsolattartóját írásban értesíteni. Az értesítés megküldésére és annak visszaigazolására a jelen Szerződés 1.4. pontjában, a Lehívás vonatkozásában rögzített rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. 2.3 A Szállító az Üzembe helyezés, beállítás és a Karbantartás Oktatását az első Készletek Megrendelő általi üzembe helyezése (beüzemelése) során, vagy közvetlenül azt követően köteles megtartani az 1. számú mellékletben rögzített feltételekkel. Szállító a Megrendelő munkavállalóinak oktatását a teljesítés 3. pont szerint megjelölt helyén a Megrendelő által biztosított oktatási helyiségben, illetve az oktatás gyakorlati részét a beüzemelt 2 A nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre! 3 A nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre! 4 A nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre! -4/35-

5 -5/35- Oldalszám: 35/5 Készletbe tartozó termékeknél, annak segítségével köteles megtartani mindösszesen 8 óra időtartamban. 2.4 A Szállító a Műszaki leírás 6.2. pontjában megadott Dokumentációt a jelen Szerződés hatályba lépését követő lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a Szerződés hatálybalépésétől számított 1 hónapon belül, a Műszaki leírás 6.2 pontjában megadott dokumentumok közül a Design Freeze során érintett dokumentumok végleges változatát a Design Freeze véglegesítését követően 10 munkanapon belül, a Műszaki leírás 6.3. pontjában megadott Dokumentációt legkésőbb az első Készlet leszállításával egy időben köteles a Megrendelő részére a Műszaki leírás 6.2. és 6.3. pontjaiban megadott nyelven, dokumentáltan átadni. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzembe helyezésen való részvétel és/vagy az Oktatás során tapasztaltak kapcsán a Dokumentációt szükség szerint módosítja, és a Dokumentáció végleges változatát legkésőbb az üzembe helyezési és együttműködési vizsgálati jegyzőkönyv Felek által történő aláírásától számított 2 héten belül dokumentáltan átadja a Megrendelő részére jóváhagyásra. A Megrendelő a végleges Dokumentációt írásban köteles jóváhagyni, vagy amennyiben a Dokumentáció vonatkozásában módosítási igénye merül fel, akkor azt írásban köteles eljuttatni a Szállító részére. A Szállító az ilyen igénynek a lehető legrövidebb időn belül köteles eleget tenni, azzal azonban, hogy a Megrendelő által kért módosításokat legkésőbb a Megrendelő írásbeli jelzésének kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül köteles elvégezni. A fentiek szerinti eljárást a Felek szükség esetén addig kötelesek ismételten lefolytatni, míg a Megrendelő a Dokumentációt írásban jóvá nem hagyja A jelen Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a jelen Szerződésből eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a Szerződés hatályba lépésétől számított 36. hónap utolsó napjáig (a továbbiakban: Megrendelési Véghatáridő) jogosult Lehívások leadására. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés hatályba lépésének napja, az utolsó aláíró aláírásának napja. 3. A teljesítés helye Szállító a Szerződés tárgyát képező Készleteket, illetve az Műszaki leírás pontja szerinti Dokumentációt a jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott teljesítési helyre saját vagy megbízottja fuvareszközén köteles leszállítani az adott Lehívásban foglaltak szerint. Paritás: DAP Szolnok, Incoterms 2010 Szállító a szolgáltatásokat az 1. és 3. számú mellékletben rögzített helyszínen köteles nyújtani. 4. A teljesítés menete, tulajdonjog, kárveszély-viselés 4.1. Szállító vállalja, hogy a megrendelt Készleteket a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott specifikációnak megfelelő minőségben és a jelen Szerződés alapján leadott Lehívásban előírt mennyiségben, határidőben leszállítja. A teljesítés (szállítás) várható időpontjáról, valamint az adózás rendjéről szóló évi XL. törvény (a továbbiakban: Art.) és az 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet alapján a Megrendelő által az állami adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról a Szállító legalább 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatni köteles a Megrendelő 2. számú mellékletben meghatározott kapcsolattartóját (pl. szállítási hely raktárvezetőjét, a lehívásra jogosult személyt), amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Megrendelőnek bejelentési kötelezettsége áll fenn. A teljesítés pontos időpontját a Felek képviselői esetileg egyeztetik egymással. Megrendelő főszabályként hétfő-csütörtökön 8 13 óra között,

6 pénteken 8 11 óra között fogad leszállításokat. Oldalszám: 35/ Szállító a Készleteket és/vagy a Készletekbe tartozó termékeket a jellegüknek megfelelően csomagolva, az 1. számú mellékletben megjelölt megrendelői tételszámokat, a jelen szerződés számát (2304/2018/START), valamint a projektazonosítót (IC70GY-PR ) és rendelésszámot (K0000) a szállítólevélen feltüntetve köteles leszállítani, a 3. számú mellékletben felsorolt dokumentumokkal együtt. A csomagolásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A leszállításra kerülő Készletek és/vagy a Készletekbe tartozó termékek okmányainak és valamennyi egyéb okiratnak, dokumentumnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Szerződésben előírt követelményeknek, ideértve a Megrendelő előzetesen közölt esetleges további, indokolt követelményeit is A Készletek és/vagy a Készletekbe tartozó termékek mennyiségi és minőségi átadásátvételére a jelen Szerződés 3. számú mellékletében rögzített szabályok alapján kerül sor. A Készletek/Készletbe tartozó termékek átadás-átvételi módját a jelen Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Felek kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a Készletek és/vagy a Készletekbe tartozó termékek fizikai átadása és a mennyiségi átvétel önmagában nem minősül a szerződésszerű teljesítés igazolásának és a teljesítés elfogadásának Az Üzembe helyezés során Szállító köteles a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feladatok elvégzésére. Amennyiben az üzembe helyezést a Felek a Készletbe tartozó termék vagy a Szállító Üzembe helyezésen való részvételének hibájára, hiányosságára visszavezethető okból kifolyólag nem tudják sikeresen lezárni, úgy erről és így különösen a sikertelen üzembe helyezés okainak és körülményeinek részletes ismertetéséről jegyzőkönyvet kötelesek felvenni és aláírni. Felek rögzítik, hogy a Szállító szerződésszegése okán és/vagy érdekkörében felmerült sikertelen üzembe helyezés okait a Szállító a Megrendelő által meghatározott, de legfeljebb 5 (öt) munkanapos póthatáridőn belül köteles elhárítani, illetve orvosolni. Amennyiben a hiba a Készletbe tartozó termék működésére vagy tervezési hiányosságra vezethető vissza vagy a hiba bármely egyéb okból nem orvosolható a helyszínen, a Szállító köteles a Készletet vagy annak hibával érintett terméke(ke)t saját telephelyére visszaszállítani és a javítást ott elvégezni. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a hiba tervezési hiányosságra vezethető vissza, úgy a hiba kijavítása mellett a Szállító köteles a módosított Dokumentációt is átadni a Megrendelő részére. A Szállító szerződésszegése okán és/vagy érdekkörébe tartozó okból megismételt üzembe helyezési eljárás vonatkozásában a Felek eltérő, írásos megállapodása hiányában a jelen Szerződés rendelkezései korlátozás nélkül irányadók, azzal, hogy annak valamennyi költségét a Szállító köteles viselni. Felek rögzítik, hogy a póthatáridő Megrendelő általi biztosítása nem mentesíti Szállítót a jelen Szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása alól. Felek rögzítik és a Szállító kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben az üzembe helyezést követő működési teszt során a mérési eredmények a Szállító által az ajánlatában adott, valamint az 1. számú mellékletben rögzített paraméterektől eltérnek, amely miatt a Készletbe tartozó termék(ek) újratervezése és/vagy újraengedélyeztetése és/vagy újra gyártása és/vagy a megajánlottól eltérő más (a jármű átalakítását is igénylő) termék szállítása válik szükségessé, akkor a Megrendelő jogosult egyoldalú döntése alapján ezen utóbbi termék Szállító általi leszállítása helyett a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban a Szállító szerződésszegésére hivatkozva a Szerződéstől elállni/a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni és kártérítést követelni és / vagy a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kötbért követelni, továbbá a jelen Szerződésben és -6/35-

7 -7/35- Oldalszám: 35/7 / vagy jogszabályokban meghatározott valamennyi egyéb jogát gyakorolni. Felek a sikeres üzembe helyezés lezárásaként mindkét fél részéről aláírt üzembe helyezési és együttműködési vizsgálati jegyzőkönyvet vesznek fel. Az üzembe helyezési és együttműködési vizsgálati jegyzőkönyvet a Megrendelő részéről a Megrendelő képviselője/képviselői írja/írják alá. Az Üzembe helyezés során használt nyelv a magyar. Az esetlegesen szükséges tolmács költségét is a Szállító viseli Az elméleti és gyakorlati Oktatást a Szállító a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint, a 3. pontban rögzített helyszínen köteles megtartani a Megrendelő által kijelölt munkavállalók részére az alábbiak szerint: - üzembe helyezés, beállítás oktatása 4 (négy) fő; - a szoftverek használatának elméleti és gyakorlati oktatása 8 fő; - berendezés karbantartásának és hibakeresésének elméleti és gyakorlati oktatása 10 fő. Az oktatást végző szakembereknek tapasztalatokkal kell rendelkezniük a beszerelés/beüzemelés/szoftverhasználat/karbantartás tekintetében. Az oktatás nyelve a magyar. Az esetlegesen szükséges tolmács költségét is a Szállító viseli. A Szállító az Oktatásról oktatási naplót köteles vezetni, melyet az Oktatást követően köteles átadni a Megrendelő részére. Amennyiben az Oktatás során közölt információkhoz képest így különösen, de nem kizárólag típushibák esetén eltérés lép fel, a Szállító saját költségén a Megrendelő által megjelölt munkavállalókat a változtatásokról újbóli oktatásban köteles részesíteni A Dokumentáció Szállító általi a 2.4. pontban foglaltaknak megfelelő szerződésszerű leszállításáról a Felek Dokumentáció átadás-átvételi jegyzőkönyveket vesznek fel a Dokumentáció végleges változatának Megrendelő általi jóváhagyását követően. A Dokumentációt a Szállító a jelen Szerződés 1. és 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal, az 1. és 3. számú mellékletében megadott nyelven, formában és példányszámban köteles átadni a Megrendelő részére Felek rögzítik, hogy a Szállító által a Készletek leszállítására vonatkozó feladatok (azaz adott Lehívás) szerződésszerű teljesítésének tényét és a Szállító számlája kiállításának alapját a következő dokumentumok alapján a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás képezi: a Megrendelő kapcsolattartója (pl. átvevő raktáros munkatársa) által aláírt és lepecsételt, dátummal ellátott a mennyiségi átvételt igazoló szállítólevél, valamint a minőségi átvételt igazoló a 3. számú mellékletben megjelölt bizonylat. A Szállító által az Üzembe helyezés során elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítésének tényét és a Szállítót az Üzembe helyezésért megillető díjra vonatkozó számla kiállításának alapját a mindkét Fél képviselője által aláírt üzembe helyezési és együttműködési vizsgálati jegyzőkönyv alapján a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás képezi. A Dokumentáció szerződésszerű leszállításának tényét és a Szállítót a Dokumentáció leszállításáért megillető díjra vonatkozó számla kiállításának alapját a Megrendelő által a végleges Dokumentáció átvételi jegyzőkönyv alapján kiadott teljesítésigazolás képezi. A Szállító által az Oktatás keretében elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítésének tényét és a Szállítót az Oktatás elvégzéséért megillető díjra vonatkozó számla kiállításának alapját az oktatási napló, valamint az üzembe helyezési és együttműködési vizsgálati jegyzőkönyv alapján a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás képezi. A Megrendelő a teljesítésigazolást Lehívásonként és Szolgáltatásonként külön-külön állítja ki. A Megrendelő a Szállító teljesítésétől számított 15 napon belül köteles a

8 -8/35- Oldalszám: 35/8 Lehívás/Szolgáltatás teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni. A teljesítésigazoláson Megrendelő képviselője aláírásával igazolja, hogy a Szállító a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítette, s jogosult számla kiállítására. A teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a tényleges teljesítés dátumát. A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyt a jelen Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A teljesítésigazolást Megrendelő képviselője köteles aláírásával ellátni. A Megrendelő képviselője által leigazolt teljesítésigazolás a Szállító által kiállított számlateljesítést igazoló alapokmánya. A Megrendelő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal A kárveszély viselésére Megrendelő a Készletek igazolt mennyiségi átvételétől köteles. 5. Fizetési feltételek 5.1 Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát (2304/2018/START), a Lehívással érintett Készlethez tartozó Projekt azonosítót (IC70GY- PR ), valamint adott Lehívás vonatkozásában kiállított számla esetén a Lehívás (megrendelés) számát (K0000) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt ) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal. (Áfa tv. 55. ) 5.2 Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak az általa kiállított számlán megjelölt bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3 Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 -ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4 A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5 A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek:

9 -9/35- Oldalszám: 35/ Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik Felek rögzítik, hogy a fenti esetben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt különös tekintettel a késedelmi kamat, vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre nem érvényesíthet. 6. Felelősség, szerződésszegés, kötbér 6.1 Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és / vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti. 6.2 Szállító az általa a jelen Szerződéssel összefüggésben okozott károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben (különösen annak 6:142-6:143. -aiban) rögzített szabályok szerint tartozik kártérítési felelősséggel. A Szállító számára a jelen szerződés megkötése időpontjában ismert körülmény, hogy a szerződés tárgyát képező Készletek/Készletekbe tartozó termékek vasúti járművekbe kerülnek beépítésre és/vagy azok üzemszerű működésének biztosítása érdekében kerülnek felhasználásra, így a Készletek/Készletekbe tartozó termékek és/vagy a nyújtott Szolgáltatások esetleges hibája, hiányossága különösen a vasúti járművekben, a környezetben, a személyszállítási szolgáltatást igénybe vevő utasok vagy más harmadik személyek életében, testi épségében, egészségében, valamint a Megrendelő által végzett vasúti személyszállítási szolgáltatási minőségcsökkenéssel összefüggésben kárt okozhat, fizetési kötelezettséget eredményezhet. Amennyiben a Készlet/ Készletbe tartozó termék és/vagy a nyújtott Szolgáltatás hibájából, nem megfelelő minőségéből eredően harmadik személynek kára keletkezik, harmadik személyek ezzel kapcsolatos, gyártóval vagy más felelőssel szembeni igényérvényesítésében a Szállító köteles közreműködni. Szállító visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti egységárakat a jelen 6. pontban foglaltakra is figyelemmel határozta meg. 6.3 A szerződő Felek a Szállító nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső nettó ellenérték összege, illetve Szolgáltatás esetén a szerződésszegéssel érintett Szolgáltatás nettó ellenértéke. 6.4 A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek olyan okból, amelyért a Szállító felelős nem a Szerződésben és/vagy a Lehívásban rögzített teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 1%-a, de legfeljebb a Kötbéralap 30%-a.

10 -10/35- Oldalszám: 35/10 Amennyiben Szállító késedelmesen teljesít, Megrendelővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Megrendelő jogosult egyoldalúan póthatáridőt tűzni. A póthatáridő elmulasztása a Lehívás nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Lehívás nem teljesítése sem mentesíti Szállítót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés esetén a póthatáridő lejártának időpontjában esedékes. 6.5 Amennyiben Szállító a Szerződésben és/vagy a Lehívásban és/vagy a Felek által rögzített bármely határidőt olyan okból elmulasztja, amelyért felelős, és nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett (vagy Megrendelő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére, vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Lehívás a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában nem teljesítettnek minősül. Nem teljesítettnek minősül továbbá a Lehívás vagy a Szerződés, amennyiben a Lehívást vagy a Szerződést a Megrendelő olyan okból, amelyért a Szállító felelős teljesen vagy részlegesen azonnali hatállyal felmondja vagy attól teljesen vagy részlegesen eláll a jelen Szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján. Adott Lehívást érintő nem teljesítés esetén Szállító nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 30%-a, mely kötbér a Megrendelő Lehívástól való részleges vagy teljes rendkívüli felmondási / elállási szándékának bejelentésekor, a póthatáridő tűzése nélkül a teljesítési határidő lejártának napján, illetve a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelen leteltének napján esedékes. Adott Szolgáltatást érintő nem teljesítés esetén Szállító nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 30%-a, mely kötbér a Megrendelő a Szolgáltatástól való részleges vagy teljes rendkívüli felmondási / elállási szándékának bejelentésekor vagy a póthatáridő tűzése nélkül a teljesítési határidő lejártának napján, illetve a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelen leteltének napján esedékes. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a teljes Szerződést rendkívüli felmondással megszünteti, vagy a teljes Szerződéstől eláll, a nemteljesítési kötbér mértékének alapja az 1.6. pont szerinti Szerződéses Összérték azon, még ki nem merített nettó összege, melyre vonatkozóan kifizetést a Megrendelő még nem teljesített, azonban nem számítandó bele az az összeg, amelyet a Megrendelő jogszerűtlenül tart vissza. A kötbér mértéke ez esetben a jelen bekezdés szerinti Kötbéralap 30%-a. 6.6 Amennyiben Szállító teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül olyan okból, amelyért felelős nem szerződésszerű (hibás teljesítés) a Szállító kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 20%-a/alkalom, amely a Megrendelő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Megrendelő egyéb jogait azzal, hogy a Megrendelő hibás teljesítési kötbér felszámítása esetén nem érvényesíthet kijavításra, kicserélésre irányuló szavatossági igényt. Amennyiben Megrendelő- kizárólagos döntése alapján- a Szállító hibás teljesítése esetén a hibás Készlet/Készletbe tartozó termék kijavítását vagy kicserélését igényli (akár ismételten is), ennek a Szállító a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül köteles eleget tenni, ezen esetben a hibás teljesítés időpontjától a kijavítással vagy kicseréléssel történt szerződésszerű teljesítésig eltelt időre Megrendelő a 6.4. pont szerinti késedelmi kötbér felszámítására jogosult. 6.7 A Megrendelő kötbérigényéről a számvitelről szóló évi C. törvény szerinti bizonylatot (kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg a Szállítónak. A Megrendelőnek a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén jogában áll kötbérigényét a Szállítónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig a Szállító díjra nem jogosult.

11 7. Jótállás -11/35- Oldalszám: 35/ Szállítót a szerződésszerűen leszállított Készletekbe tartozó termékekre és nyújtott Szolgáltatásokra a mennyiségi átvételtől számított 30 (harminc) hónap, de legalább a beszereléstől (üzembe helyezési és együttműködési jegyzőkönyv keltétől) számított 24 (huszonnégy) hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. szerinti jótállási kötelezettség terheli. Amennyiben a Készletre, a Készletekbe tartozó termékre vagy annak bármely alkatrészére a gyártó cég, bármely alvállalkozója, beszállítója vagy közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen Készletek/termékek/alkatrészek tekintetében ezen jótállási idő az irányadó. Szállító jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, beszállítókkal, és a Szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégeztetett munkákra és az általuk beépített/beszerelt anyagokra is. Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólagos választása szerint, az alábbi pontok szerinti eltérésekkel ugyanazokat a jogosultságokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Megrendelő számára. 7.2 Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szállítót a jelen Szerződés alapján a jótállási felelősség korlátozás nélkül, teljes körűen terheli, így Szállító jótállást vállal különösen az alábbiakért: a jelen Szerződés tárgyát képező Készletekbe tartozó termékek mindenben szigorúan megfelelnek a jelen Szerződésben és mellékleteiben (ideértve különösen, de nem kizárólag az 1. számú melléklet szerinti részletes műszaki leírást) foglaltaknak, továbbá a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak; a jelen Szerződés keretében szállított Készletekbe tartozó termékek megfelelnek a felhasználás céljának; a Szerződés alapján szállítandó valamennyi szellemi termék jogtiszta; a Készlettel együtt szállítandó Dokumentáció alkalmas a Készletekbe tartozó termékek Szállító közreműködését nem igénylő rendeltetésszerű használatának, karbantartásának biztosítására; a Készletek per-, teher- és igénymentesek, így azokon Megrendelő tulajdonszerzését semmi nem akadályozza; valamennyi Készletbe tartozó termék új, első osztályú gyári eredeti alkatrész. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jótállás időtartama alatt a Szállító a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által a Készletbe tartozó termék vasúti járműbe történő beszerelésével, karbantartásával kapcsolatos tevékenység önmagában nem eredményezi a Megrendelőt a Szállító hibás teljesítése miatt megillető jogok automatikus elvesztését. A Szállító csak akkor mentesül a meghibásodáshoz kapcsolódó szavatossági, jótállási, stb. kötelezettségei alól, ha bizonyítja, hogy a meghibásodás oka a Megrendelő és/vagy teljesítési segédje magatartására vezethető vissza, ideértve az ok-okozati összefüggés bizonyítását is. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés, annak mellékletei, illetve a Készletekkel együtt szállítandó Dokumentáció ezzel ellentétes rendelkezései semmisnek tekintendők. 7.3 Megrendelő a jótállás körébe tartozó, általa felfedezett hibákat köteles haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 3 (három) munkanapon belül jelezni a Szállítónak. A bejelentést a hiba részletes leírása mellett minden esetben írásban, faxon vagy ben kell megtenni: Faxszám:... cím:...

12 Oldalszám: 35/12 A hiba bejelentésének fogadását Szállító annak kézbesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül köteles ben visszaigazolni. Felek megállapodnak, hogy Szállító a probléma bejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra közötti időtartamban fogadja. A nem ezen időintervallumon belül történt bejelentés esetén a bejelentés időpontjának a következő munkanap 08:00 óra minősül és a jelen Szerződés szerinti így például az előző bekezdés szerinti határidők is ezen időponttól számítandók. A jótállás időtartama alatt a Szállító saját költségére vállalja, hogy amennyiben a Megrendelő a Készletbe tartozó termékeket rendeltetésszerűen működtette/használta és/vagy, ha a Szállító jótállási/szavatossági felelőssége egyébként fennáll, akkor a használat közben bekövetkező és a Készletbe tartozó termék működési/használati hibáira visszavezethető minden egyes működési rendellenesség, hiba kijavítását a hiba Megrendelő részéről történő jelzés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül (a továbbiakban: Válaszidő) (akár helyszínen, akár a Szállító telephelyén) térítésmentesen megkezdi és azt ésszerű időn belül, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül (a továbbiakban: Megoldási idő) befejezi. A Válasz- és Megoldási idő Megrendelő jelen 7.3. pont szerinti értesítésének Szállító részére történő kézbesítésétől számítandó. A 7.3. pont szerinti Válaszidők és/vagy Megoldási idők nem érintik a Megrendelőnek azt a jogát, hogy a hibás teljesítés miatti igényeit, ideértve a jogkövetkezményeket is, a hiba bekövetkezésének időpontjától számítva érvényesítse, a megadott Válaszidők és/vagy Megoldási idők semmilyen tekintetben nem korlátozzák a Szállító hibás teljesítés miatti felelősségét. Szállító a hibával érintett Készletbe tartozó terméket a Megrendelő által megjelölt, Magyarország területén lévő helyszínen jogosult megtekinteni, javítani, szükség esetén a Szállító telephelyére történő elszállítás végett átvenni. Amennyiben a kijavításra a Szállító telephelyén kerül sor, úgy a Szállító szintén a Megrendelő által megadott, magyarországi helyszínen köteles visszaszolgáltatni Megrendelő részére. A hiba kijavítása, az üzemképes állapotba hozás történhet elsősorban a Készletbe tartozó termék kicserélésével vagy másodsorban annak javításával. Felek rögzítik, hogy a 7.3. pont szerinti, a vasúti jármű üzemképtelenségét eredményező meghibásodások esetén a Szállító a hiba jelzésének kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles a hibával érintett termékkel teljesen azonos műszaki paraméterekkel rendelkező, új cserealkatrészt (csereterméket) a Megrendelő részére díjmentesen biztosítani. A cseretermék átadás-átvételi / visszaadás-visszavételi helye megegyezik a teljesítés 3. pont szerinti helyszínével. A cseretermék visszaadásának feltétele a javított termék Megrendelő részére történő átadása, a sikeres hibaelhárítás Megrendelő általi írásban történő elismerése. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Szállító nem kezdi meg a probléma megoldására irányuló kötelezettsége teljesítését a Válaszidőn belül és/vagy a probléma megoldására irányuló kötelezettségét nem a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból nem teljesíti a Megoldási időn belül és/vagy a cserealkatrész biztosítási kötelezettségének nem vagy késve tesz eleget, Megrendelő jogosult a hiba elhárítására irányuló szolgáltatást más személytől Szállító költségére és felelősségére igénybe venni. Ebben az esetben Megrendelő Szállítóval szemben a javítást elvégző személy számára megfizetett összeget jogosult érvényesíteni egyéb jogai gyakorolhatósága mellett. Tekintettel arra, hogy más személy Megrendelő részéről történő igénybevételére a Szállító szerződésszegése következtében került sor, Felek kifejezetten megállapodnak, hogy e körülmény nem érinti Szállító jelen Szerződés szerinti szavatossági és/vagy jótállási kötelezettségét. A Szállító nem hivatkozhat a harmadik személy vagy a Megrendelő által ilyen esetben végzett javításra, illetve annak következményeire a jótállási kötelezettségei alóli mentesülés érdekében, ide nem értve azt az -12/35-

13 Oldalszám: 35/13 esetet, ha a Megrendelő vagy az általa megbízott harmadik személy a hiba javítása során szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járt el. A bizonyítási teher ebben az esetben is a Szállítóra esik. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen 7.3. pontban rögzítettek semmilyen tekintetben nem korlátozzák a Szállító jelen Szerződés szerinti, a hibás és/vagy késedelmes teljesítéssel összefüggésben fennálló felelősségét. 7.4 Szállító köteles a problémák 7.3. pont szerinti kezelését részletesen, külön jegyzőkönyvben/munkalapon dokumentálni oly módon, hogy a jegyzőkönyv/munkalap tartalmazza, hogy az adott probléma megoldását Szállító mikor, milyen megoldással, hogyan, milyen időráfordítással valósította meg. A jegyzőkönyvnek/munkalapnak tartalmaznia kell továbbá a probléma megoldásának technikai és funkcionális leírását, a cserélt alkatrészek felsorolását, valamint a Szállító által végrehajtott egyes lépéseket is. Szállító a jegyzőkönyv/munkalap 1 (egy) példányát a hibajavítás befejezését követően köteles haladéktalanul átadni Megrendelő részére. A hibajavítással/cserével érintett termék Megrendelő általi átvételét Megrendelő működési vizsgálattal végzi. 7.5 Felek rögzítik, hogy a Szállító által a jótállási idő alatt a jelen 7. pontban foglaltaknak megfelelően teljesített helyszíni hibajavítás során a javítás folyamatát Megrendelő vagy Megrendelő képviselője jogosult folyamatosan figyelemmel kísérni. Amennyiben a jótállási idő alatt a Készletek és/vagy a Készletbe tartozó bármely termék meghibásodása ismétlődő jelleget mutat, ami különösen tervezési, anyag-, minőségi és/vagy más ehhez hasonló hibára vezethető vissza és ez a meghibásodás az 1.2. pont szerinti keretmennyiség 10%-ánál (tíz százalékánál) felmerül tekintet nélkül a hiba bekövetkezésének időpontjára, úgy ez sorozat meghibásodásnak (a továbbiakban: Sorozathiba) minősül. Ebben az esetben a Megrendelőnek jogában áll követelni a Szállítótól a Sorozathibával érintett Készletek vagy Készletbe tartozó termékek teljes körű cseréjét (tekintet nélkül arra, hogy az adott Készlet még jótállás alatt áll-e), melynek Szállító köteles eleget tenni olyan terjedelemben, ahogy az a Megrendelő ésszerű megítélése szerint Sorozathiba aggálytalan megszűntetéséhez szükséges. A Sorozathiba kijavításáig a Megrendelő jogosult megtagadni a Szállító által a jelen Szerződés alapján szállított Készlet/Készletbe tartozó termék átvételét. 7.6 Az esetleges hibák esetén a jótállási idő az érintett a Készlet/Készletbe tartozó termék vonatkozásában a csere dátumával újra kezdődik. A jótállási idő meghosszabbodik a javítás időtartalmával, továbbá azzal az időtartammal, amíg a hibával érintett termék a hiba következtében használatra alkalmatlan volt. 7.7 Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen Szerződésben meghatározott jótállási időtartamok lejárta nem érinti a Megrendelőt jogszabály alapján megillető szavatossági jogok gyakorolhatóságát a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. 7.8 A jótállási időszak végén a Felek közösen vizsgálatot tartanak, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik a Készletek és/vagy a Készletbe tartozó termékek esetleges hibáit és azok jótálláson alapuló kijavításának határidőit vagy ezek hiányát. 8. Vis maior 8.1 Mentesülnek a felek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza. 8.2 Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a -13/35-

14 Oldalszám: 35/14 Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza, így különösen: háború, terrorcselekmény, ellenségeskedés, lázadás, forradalom, katasztrófa, továbbá sztrájk, zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a Szállító alkalmazottaira terjed ki. 8.3 Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával. 8.4 Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felet felelősség terheli. 8.5 A vis maior bekövetkeztét amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek. 8.6 Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni. 9. A Szerződés megszűnése, módosítása 9.1 Jelen Szerződés a 2.5. pontban foglaltakon kívül megszűnik: közös megegyezéssel; az 1.2. pont szerinti keretmennyiség kimerülésével; rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal; rendes felmondással; elállással. 9.2 Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni. 9.3 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés és/vagy Lehívás az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében szüntethető meg Rendkívüli felmondási okok a Megrendelő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Megrendelő jogosult a jelen Szerződést és/vagy a Lehívást azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a Szállító a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Megrendelő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét; a Szállító ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el; a Szállító együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; a Szállító a Megrendelő vagy Megrendelő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít; -14/35-