MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint
|
|
- Zsolt Farkas
- 8 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és hatályos (érvényes) építési/létesítési engedély és a hozzá tartozó engedélyezési tervdokumentáció alapján készített írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. 2.) Az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságoknak, tartalmi követelmények részletezése: 2.1 Az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyisége: A részletes leírást a kiviteli tervdokumentációk (közbeszerzési műszaki leírás) tartalmazzák, mely az ajánlatkérési dokumentációban találhatók. 2.2 A kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelmények: A követelményeket a kiviteli tervdokumentációk (közbeszerzési műszaki leírás) tartalmazzák, mely az ajánlatkérési dokumentációban találhatók. A munkákat I. osztályú minőségben kell teljesíteni. (A feladatot a nyertes Ajánlatkérő/Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napján tekinti teljesítettnek feltéve, hogy a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó a munkákat az ajánlatkérés dokumentumaiban meghatározott és általa vállalt feltételeknek megfelelően mind mennyiségi, mind minőségi értelemben rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon elvégezte, és azt az Ajánlatkérő/Megrendelő a nyertes Ajánlattevőtől/Vállalkozótól átvette. A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, kezelők, üzemeltetők, tulajdonosok előírásaiban foglalt bizonyíthatóan az ajánlattevő mulasztásából eredő hibákat, hiányosságokat, attól függetlenül, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása megtörtént, a szerződés keretén belül, köteles a Vállalkozói díj (ajánlati ár) terhére kijavítani, pótolni, illetve kiegészíteni.) 2.3 Az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások: - A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes időtartama alatt jelen lévő) helyszíni munkavezetői (építésvezetői) irányítás mellett kell végezni. - Az létesítési/építési engedélyekben megfogalmazott előírások teljesítése a nyertes ajánlattevő feladata. - A munkaterület átadása előtt a kivitelezés során érintett építményekről, műtárgyakról, a munkaterületről és közvetlen környékéről/környezetéről (például: kapcsolódó közterületi burkolatokról, az építéssel érintett közterületről, burkolt felületekről, zöldfelületről, szomszédos présházakról, építményekről, vízlevezető műtárgyakról, közkifolyóról, villamos energia hálózatról, útcsatlakozásokról, stb.) a nyertes Ajánlattevőnek/Vállalkozónak 1/8. oldal
2 saját költségére videofelvételt és fotókat kell készítenie és annak egy példányát CD-n/DVD-n legkésőbb a munkaterület átadáskor át kell adni az Ajánlatkérőnek/Megrendelőnek. - Az építési és bontási munkák technológiáját/módját a kivitelezési munkák megkezdése előtt úgy kell megválasztani, hogy a környező építményekben (épületkben, műtárgyakban, stb.) az károsodást ne okozzon. Azoknál a szomszédos épületeknél, ahol már jelenleg is komolyabb repedések láthatók, állapotfelvételt kell készíteni nyertes Ajánlattevőnek/Vállalkozónak, a tulajdonos hozzájárulása esetén a repedt falakat a folyamatos ellenőrizhetőség érdekében gipszpogácsával kell ellátni és a változásokat figyelemmel kell kísérni és azt az építési naplóban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos ehhez nem járul hozzá, azt is kell dokumentálni. - A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó felelőssége, hogy az építéssel, átépítéssel felújítással, nem érintett építményekben/építményrészekben károkozás ne történjen a kivitelezésből adódóan sem. - A kivitelezéshez az ingatlanok elengedhetetlenül szükséges részét/területét lehet csak igénybe venni, használni. - A nyertes Ajánlattevőnek/Vállalkozónak a kivitelezés folyamatáról folyamatosan fotókat kell készíteni, mely fotókat a megvalósítási dokumentáció részeként át kell adni a Megrendelőnek. 2.4 Az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkák: A munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelmények és körülmények: - A kivitelezés alatt az építkezéssel érintett területen található ingatlanok megközelíthetését folyamatosan biztosítani kell. - Az építés miatt szükségessé váló eseti áramtalanításról, ivóvíz szolgáltatás szüneteltetéséről az érintett ingatlanok tulajdonosait előzetesen értesíteni kell a nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatóval együttműködve. - A kivitelezési munkák magáningatlanokat (présházakat) érint, fontos feladat az ingatlanok szennyvíz beállásának elhelyezése, megfelelő kialakítása (épületen belül, két présház között, vagy az ingatlanon kerül kialakításra a házi bekötés). 2.6 A munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételek, különösen az időbeli, térbeli korlátozások és időjárási körülmények: - A kivitelezés ideje alatt nagy gondot kell fordítani az ideiglenes csapadékvíz rendezett elvezetésére, melyet a műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetni szükséges. - Biztosítani kell az átmenő gyalogos forgalmat, amennyiben a burkolatok elbontása után mégsem biztosítható a zavartalan gyalogosforgalom, az elterelésről gondoskodni kell, a terelés táblázását meg kell oldani. Részletezett követelmények, információk 1.) Alapadatok, okiratok 1.1 Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai: - Az építmény, építési tevékenység - előírások szerinti szabatos - megnevezése: 2/8. oldal
3 Dunakömlődi présházsor út és közmű építése. - Az építési munkahely megjelölése: 7030 Paks-Dunakömlőd, Béke utca és Bartók B. utca közötti présházsor 8260/1, 8607 hrsz. - Az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete, stb.): m hosszon, 517,5m 2 terméskő burkolatú út átépítése, m hosszon 180 m 2 térkő burkolatú járda átépítése, - 75m 2 nagyságú térkő burkolatú, parkolásra alkalmas terület építése - Összesen 206m DN 200mm KG-PVC szennyvízcsatorna építése, tisztító aknákkal, házibekötésekkel együtt, - 1db 0,4kV-os, közvilágítási oszlop 3,7m-re való áthelyezése, a járulékos munkákkal együtt az ajánlatkérési dokumentációkban szereplők szerint. - Az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás, stb.): Meglévő út és járda átépítése, közművezeték építése. - Az építés kívánt (tervezett) kezdési és befejezési időpontja: Szerződés időtartama a szerződés aláírásától számítva 55 nap. Az Ajánlatkérő/Megrendelő felhívja a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó figyelmét arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó a szerződésben megadott (10 napos) időn belül a készre jelentést az Ajánlatkérőhöz/Megrendelőhöz írásban eljuttassa. A készre jelentésben a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó köteles megjelölni a műszaki átadás-átvétel napját, amelynek szerződés szerinti teljesítés esetén legkésőbbi időpontja a szerződésben szereplő véghatáridő. 1.2 Előzmény okiratok: - Jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és hatályos (érvényes) építési/létesítési engedély: Az építési/létesítési engedélyeket az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. 1.3 Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások: - Az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények, illetve környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása, stb.): - A munkaterület, a felvonulási terület és az ott található anyagok, eszközök, berendezések őrzéséről a nyertes Ajánlattevőnek/Vállalkozónak kell gondoskodnia. - Az nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó köteles a felvonulási, építési (munka) területet folyamatosan tisztántartani és az ideiglenes vízelvezetésről folyamatosan gondoskodni. 3/8. oldal
4 - A kivitelezés teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell (pl.: az ingatlantulajdonosok, mentőszolgálat, a tűzoltóság és a rendőrség járműveinek) a közlekedés lehetőségét. - az ajánlatkérő által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kiviteli tervek stb. rendelkezésre bocsátása): - Az Ajánlatkérő/Megrendelő a kivitelezéshez rendelkezésre bocsátja a vállalkozási szerződés-tervezetben meghatározottak szerint az építési/létesítési engedélyeket, az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentációkat. 2.) Közbeszerzési műszaki leírás: 2.1 Az építmény, az építési munka általános leírása: - telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés, üzemeltetés stb.: A munkák részletes leírását a kiviteli tervdokumentációk (közbeszerzési műszaki leírás) tartalmazzák, mely az ajánlatkérési dokumentációban találhatók. 2.2 A tervezett műszaki megoldások leírása (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása: - az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki követelmények meghatározásával: - Az anyagminőségek és egyéb követelmények részletes leírását a kiviteli tervdokumentációk (közbeszerzési műszaki leírás) tartalmazzák, mely az ajánlatkérési dokumentációban találhatók. - A tervezett építménybe csak I. osztályú minőségű, az építéshez csak új, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő anyagok és szerkezetek használhatók fel. A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések minőségét folyamatosan bizonylatolni kell. - Anyagok eredete: Az Ajánlattevő az ajánlatában, az ajánlatkérési dokumentáció előírásaival megegyező csak olyan új anyagok, szerkezetek, berendezések felhasználására tehet javaslatot, amelyek európai és/vagy nemzeti szabványokban, műszaki előírásokban, vagy műszaki irányelvekben szerepelnek, vagy rendelkeznek alkalmazási/forgalomba hozatali engedéllyel. A költségvetési kiírásokban, kiviteli tervdokumentációkban szereplő anyagok, szerkezetek, berendezések gyártmányának, típusának megjelölése a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározását szolgálja. Ha Ajánlattevő az ajánlatadás során eltér az ajánlatkérési dokumentációban szereplő anyagok, szerkezetek, berendezések gyártmányától, típusától, úgy az Ajánlattevőnek be kell nyújtania az eltérésre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozatot, illetve az alkalmazott anyagok, szerkezetek, berendezések jellemző tulajdonságait, paramétereit (pl.: méret, csatlakozási igények, nyomó szilárdság, teljesítmény, stb.) bemutató műszaki dokumentumokat (forgalomba hozatali engedélyek, magyar nyelvű termékleírások) is, melyből egyértelműen megállapítható az egyenértékűség. 4/8. oldal
5 Ha az Ajánlattevő az ajánlatadás során nem tér el esetlegesen megjelölt ezen gyártmányoktól, típusoktól akkor erről kell benyújtani (nemleges tartalmú) nyilatkozatot. 2.3 Az egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges köre: Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése - Az építkezésen be kell tartani a évi LXXX. törvény az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről szóló 167. számú egyezményben foglaltakat. - Kivitelezés közben folyamatosan be kell tartani a munkavédelmi és biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat, valamint kivitelei tervdokumentáció részeként kiadott biztonsági és egészségvédelmi tervben leírtakat. A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM számú együttes rendeletben meghatározottak alapján elkészített biztonsági és egészségvédelmi tervet felül kell vizsgálnia és a saját szervezeti felépítésével összhangba azt aktualizálni kell. - A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó köteles a munka megkezdését szükség esetén jogszabályi előírásoknak megfelelően bejelenteni az illetékes hatóságoknak, szerveknek. - A kiviteli tervdokumentációk tartalmazzák a mintavételi és minősítési (minőségbiztosítási/minőségellenőrzési) tervet, amelyet a nyertes Ajánlattevőnek/Vállalkozónak ki kell egészítenie és pontosítania, véglegesítenie kell a kivitelezési munka megkezdéséig (munkaterület átadásig), és azt a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia. - Az eltakarásra kerülő szerkezetek eltakarása építési napló mellékleteként átadott minőségi bizonylatok (építési termékek teljesítmény nyilatkozatai) Ajánlatkérő/Megrendelő általi (műszaki ellenőr) ellenőrzése és naplóbejegyzése után történhet. - A munkaterület ideiglenes csapadékvíz elvezetés megoldása a nyertes Ajánlattevőnek/Vállalkozónak kell gondoskodnia. - A munkaterületen az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és esetleges jóváhagyatásáról az építés alatt a nyertes ajánlattevőnek/vállalkozónak kell gondoskodnia. - A megvalósítási dokumentációt a műszaki átadás-átvételig ellenőrzésre kell átadni az Ajánlatkérő/Megrendelő részére. Az ellenőrzés után véglegesített megvalósítási dokumentációt a birtokba adáskor kell átadni az Ajánlatkérő/Megrendelő részére. 3.) Műszaki tervek: A kivitelezéshez kiviteli tervdokumentációk állnak rendelkezésre. A kiviteli tervdokumentációkat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza. 4.) Költségvetési kiírás: A kiviteli tervdokumentációk tartalmazzák az árazatlan költségvetési kiírásokat is. Megjegyzés: - Az árazatlan költségvetési kiírások tételeit az Ajánlattevőknek felül kell vizsgálniuk, és ha szükségesnek tartják javasolniuk kell azok javítását és/vagy kiegészítését a kérdésfeltevés időszakában mindazzal, amit szükségesnek tartanak. Az egyösszegű fixáras szerződés miatt azok későbbi javítására, 5/8. oldal
6 kiegészítésére nincs lehetőség. Az egyösszegű fixáras szerződés miatt többletmunka elszámolására sincs mód. - Az Ajánlatkérő az Ajánlattevők által a kérdésfeltevés során javasolt javítási és/vagy kiegészítési mennyiségi és műszaki észrevételeket felülvizsgálja, és annak indokoltsága esetén azt a válaszadáskor megválaszolja, vagyis megadja azokat a mennyiségi, műszaki tételeket, amit az Ajánlattevőknek az ajánlatadásnál figyelembe kell venni. Ha az Ajánlattevő a kérdésfeltevés időszakában nem jelzi az árazatlan költségvetési kiírás tételeinek javítási és/vagy kiegészítési szükségességét, úgy az ilyen jellegű észrevételeit (javítás és/vagy kiegészítés) az azonos műszaki tartalom, azaz az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében az ajánlatában nem szerepeltetheti, de ez nem mentesíti attól, hogy minden olyan műszaki tartalmat megvalósítson, amelyik bármelyik dokumentumban szerepel, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott költségvetésben, vagy egyéb kiadott dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem. - Az Ajánlattevő ajánlatában papíralapon eredetiben vagy egyszerű másolatban és CD-n.xls kiterjesztésben is köteles benyújtani az ajánlatkérési dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírások beárazásával elkészített a tételes beárazott költségvetéseket munkanem összesítővel és főösszesítővel. A kibocsátott költségvetési kiírásokat, az abban szereplő tételeket hiánytalanul beárazva kell benyújtani. Például tételek összevonására, az Ajánlatkérő által megadottakon felül új tétel beírására, sor üresen hagyására, vagy 0 val történő beárazására, (ha csak az Ajánlatkérő erre nem ad lehetőséget a kiegészítő tájékoztatás megadása során) stb. nincs lehetőség. A költségvetéssel kapcsolatos észrevétel esetén az előző francia bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. Ha az Ajánlattevő valamely tételhez nem ad meg egységárat (pl. mert technológiai sajátosság miatt nem értelmezhető), akkor ezt jelezni kell a költségvetésben is, ellenkező esetben az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az Ajánlattevő megajánlása nem fedi le a teljes műszaki tartalmat! Az Ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás során jóváhagyott műszaki észrevételeket, munkákat és a Műszaki követelmények 5.2. pontjában megfogalmazott feladatokat külön-külön tételes költségvetésben kell szerepeltetni. A beárazott tételes költségvetések teljes terjedelmében - ideértve az Ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás során jóváhagyott műszaki észrevételeket, munkákat és az 5.2. pontjában megfogalmazott feladatokat - tételek beárazása, munkanemenkénti összesítők és főösszesítő a szakmai ajánlat részét képezik. - Az ajánlattevő ajánlatában eredetiben vagy egyszerű másolatban köteles benyújtani az ajánlatkérési dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetési kiírások beárazásával elkészített a tételes beárazott költségvetéseket fejezet összesítővel és egy főösszesítővel. A kibocsátott költségvetési kiírásokat, az abban szereplő tételeket hiánytalanul beárazva kell benyújtani. Például tételek összevonására, az ajánlatkérő által megadottakon felül új tétel beírására, sor üresen hagyására, vagy 0 val történő beárazására, (ha csak az Ajánlatkérő erre nem ad lehetőséget a kiegészítő 6/8. oldal
7 tájékoztatás megadása során) stb. nincs lehetőség. A költségvetéssel kapcsolatos észrevétel esetén az előző francia bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. Ha az ajánlattevő valamely tételhez nem ad meg egységárat (pl. mert technológiai sajátosság miatt nem értelmezhető), akkor ezt jelezni kell a költségvetésben is, ellenkező esetben az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy az ajánlattevő megajánlása nem fedi le a teljes műszaki tartalmat! Az ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás során jóváhagyott műszaki észrevételeket, munkákat és a Műszaki követelmények 5.2. pontjában megfogalmazott feladatokat külön-külön tételes költségvetésben kell szerepeltetni. A beárazott tételes költségvetések teljes terjedelmében - ideértve az ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás során jóváhagyott műszaki észrevételeket, munkákat és az 5.2. pontjában megfogalmazott feladatokat - tételek beárazása, munkanemenkénti összesítők és főösszesítő a szakmai ajánlat részét képezik. 5.) Ajánlatkérői elvárások, megoldandó feladatok, pontosítások, melyek az ajánlatok készítésekor figyelembe veendők: 5.1 Általános észrevételek és a tervdokumentációkra vonatkozó pontosítások: 1. A kivitelezés időtartama alatt a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó feladata biztosítani és megoldani az építési/munkaterület tisztántartását és az ideiglenes csapadékvíz elvezetését. A megoldásokat a műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetni kell! 2. A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda konténer, mobil WC, stb.) biztosítása. 3. A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület ideiglenes elkorlátozásáról,a kivitelezés ideje alatti őrzéséről, valamint a kivitelezés befejezése után a fel nem használt építési anyagokat saját költségén történő elszállításáról és az eredeti rendeltetésszerű és biztonságos állapotnak megfelelő helyreállításáról nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó feladata gondoskodni. 4. A nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó feladata a munkák elvégzését követően, a tervekben nem szereplő, de a munkavégzéssel érintett területek eredeti állapotba történő helyreállítása. 5. Az Ajánlattevő az ajánlat készítése előtt feltétlenül ellenőrizze a helyszínt és annak ismeretében adja meg ajánlatát. 6. A tervdokumentációk elkészítését követően kiépítésre került az érintett közterületen a gázellátó hálózat, erre kiemelt figyelmet kell fordítani!!! 7. A Bartók B. utca és Béke utca közötti gyalogos forgalom fenntartása, esetleges gyalogos forgalom elterelése, annak megfelelő táblázása szintén a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó feladata. 8. Az ajánlatkérő által szolgáltatott kiviteli terv esetleges hibája nem csökkenti a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó teljes körű felelősségét az elvégzendő munkák megfelelőségére vonatkozóan. 9. A kivitelezés kapcsán a nyertes Ajánlattevőnek/Vállalkozónak a kivitelezés megkezdése előtt az Ajánlatkérővel/Megrendelővel közösen lakossági fórumot kell tartania, ahol tájékoztatni kell a lakosságot a kivitelezés lebonyolításáról, ütemezéséről és egyéb a kivitelezés szempontjából fontos kérdésekről. 10. A meglévő terméskő útburkolat (terméskő burkolat) elbontása után a munkaterületen kell raktározni. A felbontott terméskőből, ami felhasználható vissza kell építeni a megvalósításra kerülő útburkolatba. 7/8. oldal
8 5.2 Ajánlatkérői elvárások, megoldandó feladatok, pontosítások, melyek az ajánlatok készítésekor figyelembe veendők: 1. A jelenlegi állapot felmérését és dokumentálás elkészítése a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó feladata. 2. A keresztmetszeti szelvényben található parkoló burkolata a járdával megegyező gyártmányú és típusú (alakú) 8 cm vastag térkő burkolattal, a tervben szereplő alépítménnyel kell elkészíteni. A tervezett parkoló kialakítás költségét (75m 2 ) az ajánlatban szerepeltetni kell! 3. A betonba rakott terméskő támfalat (rakatot) a U-3. rajzszámú helyszínrajzon szereplő 29,70 m hosszon kell kiépíteni. Mivel a kiadott árazatlan útépítési költségvetési kiírás V. Befejező munkák fejezet 2.) K tételében csak 28,0 fm szerepel, ezért a hiányzó 1,7 fm-t jelen fejezetben szükséges költségelni. 4. A 0,4kV-os hálózati oszlop áthelyezésekor szükséges áramszünet megrendelése a nyertes Ajánlattevő/Vállalkozó feladata. 5. A Közlekedési létesítményei tervben szerepelők szerint a járdaburkolat klinker téglából készülne el. A tervezést követően a járda átépítésre került 6 cm vtg A- beton térkő burkolattal. Az elkészült beton térkő burkolatot kell elbontani, majd a bontott anyag felhasználásával a járdát a tervek szerinti magasságra vissza kell építeni (180m 2 ), ezen munkák költségét kell szerepeltetni a benyújtott ajánlatban. 6. A szennyvízcsatorna építése során a burkolat teljes szélességű helyreállítás (a Bartók B. utcai oldalon, SZ2-0-0 jelű csatorna és a 0+041,8 szelvényei között) költségét szerepeltetni kell a benyújtott ajánlatban. A kivitelezéshez szükséges felelős műszaki vezetők: 1.) Közlekedési építményekre vonatkozó (MV-KÉ/A) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető. (244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Rész ) 2.) Vízgazdálkodási építményekre vonatkozó (MV-VZ/A) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető. (244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Rész. 2.1) 3.) Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító és kapcsolóberendezések, kisfeszültségű hálózatok szerelési munkára vonatkozó (MV-VI/B) jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető. (244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Rész pont) - / - 8/8. oldal
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és hatályos (érvényes) létesítési
RészletesebbenMŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. 2.) Az építmény
RészletesebbenMŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és hatályos (érvényes) létesítési
RészletesebbenMŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. 2.) Az építmény
RészletesebbenMŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma a jogerős, végrehajtható és hatályos (érvényes) építési
RészletesebbenMŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint
MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerint Általános követelmények, információk 1.) A kiviteli tervdokumentáció tartalma írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. 2.) Az építmény
RészletesebbenHivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezet #986.
TÁJÉKOZTATÁS ÉS ÁRAJÁNLATADÁS Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés
RészletesebbenAZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet
AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK KÖZBESZERZÉSEKKEL KAPCSOLATOS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet Építési beruházások esetében a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó általános követelményeket
Részletesebben162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól. Általános rendelkezések
162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a
RészletesebbenA BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (2. számú melléklet) Nyilatkozat
RészletesebbenGyula Város Munkácsy utca Megyeház utca Munkácsy utca 5 sz. között
Megyeház utca 5 sz. között 1./8 A L Á Í R Ó L A P Megyeház utca 5 sz. között Tóth Gábor tervező... 2./8 TARTALOMJEGYZÉK Megyeház utca 5 sz. között I. Iratok Címlap 1/8 Aláírólap 2/8 Tartalomjegyzék 3/8
RészletesebbenMűszaki dokumentáció
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Műszaki dokumentáció 1.Az építmény, építési munka megnevezése Szombathely, Móricz Zsigmond
RészletesebbenMészáros János. A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során
Mészáros János A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során Álom és valóság Nulladik mese Megcsörrent a telefonom (1) első mese: Tűzgátló ablak(ok)ra van szükség.
RészletesebbenŐSZI FÉNY INTEGRÁLT GONDOZÁSI KÖZPONT ÉS SÁRGA RÓZSA IDŐSEK KLUBJA H 1046 Budapest, Tungsram utca 9. Hrsz: 76331/146 Elektromos műszaki leírás 1
1 TARTALOM 1. INGATLAN ADATOK 2. ELŐZMÉNYEK 3. ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 4. VILLANYSZERELÉSI FOTÓDUKUMENTÁCIÓ 2 INGATLAN ADATOK ADATOK Intézmény neve: Őszi Fény Integrált Gondozási Központ és Sárga Rózsa
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/93
TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése program keretében a pécsi a Kertvárosi Óvoda Siklósi úti tagóvodája és bölcsőde épületének teljes külső és belső
RészletesebbenBem utca páratlan oldali járda építési munkák
AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh
RészletesebbenKivitelezési szerződés alapján a Piliscsaba területén létesítendő új óvoda kivitelezése
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás nyújtása Tisztelt Érdeklődők! Piliscsaba Város Önkormányzata (székhelye: 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.) mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Részletesebbenszerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő
szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,
Részletesebben1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS. közbeszerzési eljárásban a évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. alapján
1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 56. alapján Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/D.) Közbeszerzési eljárás
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2017/115
TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése program keretében a pécsi Nyugati Városrészi Óvoda intézmény Hajnóczy utcai óvoda épületének teljes külső és belső
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2018/226
KEHOP-5.2.11-16-2017-00158 azonosító számú pályázat keretében finanszírozott fotovoltaikus háztartási kiserőművek tervezése és kiépítése 10 tagintézményben - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/226
RészletesebbenÖsszegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras
RészletesebbenSzolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete
Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek
RészletesebbenA Kbt (2) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő a tárgyi eljárásban nem ír elő alkalmassági követelményeket.
Tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát építési beruházás képezi, ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének
RészletesebbenVállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz
Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
Részletesebben14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:
Részletesebben5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
5/3.4 Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 2014. július 1-jén lép hatályba a kormány 31/2014. (II. 12.) kormányrendelete az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó
RészletesebbenA BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE
A BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Tartalomjegyzék Felolvasólap (1. számú melléklet) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a szerződéses feltételekre
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
A PNSZ kiviteli munkái 1 rész: PNSZ nézőtér kupola födém és díszletraktár födém tartószerkezeti stabilizáció kiviteli munkái VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/101
RészletesebbenV Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.
V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy
Részletesebben1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. alapján Ajánlatkérő: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.) Közbeszerzési eljárás tárgya: TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001
RészletesebbenGEOplaner Építőipari Tervező KFT
P É T F Ü R D Ő LISZT FERENC UTCA 3. SZ. ELŐTTI LÉPCSŐ TERVSZÁM: 719/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE: GEOplaner Építőipari Tervező KFT 8200 VESZPRÉM,
Részletesebben"Vállalkozási szerződés Zalaegerszeg, Avas árok 2+633,5 szelvényében lévő Bíró Márton utcai áteresz átépítése tárgyban."
"Vállalkozási szerződés Zalaegerszeg, Avas árok 2+633,5 szelvényében lévő Bíró Márton utcai áteresz átépítése tárgyban." Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/201 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2015/101
Hirdetmény visszavonása-tervezéssel vegyes vállalkozási szerződés keretében a Bolyai Science & Art Center, nem támogatott műszaki tartalom kivitelezési munkálatainak elvégzése Közbeszerzési Értesítő
RészletesebbenVillamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
RészletesebbenJÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA
TI sorszám JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL ELSZÁMOLHATÓ, JÓVÁHAGYOTT ÉS A TÁMOGATÁSBÓL NEM, DE AJÁNLAT SAJÁTERŐBŐL ELSZÁMOLHATÓ MUNKÁK KÖLTSÉGEINEK MEGOSZTÁSA KÖLTSÉGEK MEGOSZTÁSA Munkanem megnevezése /
RészletesebbenA HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.
Budapest XII. kerület, Stromfeld Aurél út Németvölgyi út Pagony utca körforgalmú csomópont kialakításának kiviteli munkái - eljárást megindító felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/77
RészletesebbenA HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.
A Budapest XII. kerület, Stromfeld Aurél út Németvölgyi út Pagony utca körforgalmú csomópont kialakításának kiviteli munkái tárgyú közbeszerzési eljárás 2. módosító hirdetménye Közbeszerzési Értesítő száma:
RészletesebbenLakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe
Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a Balog és Balog Kft. (6000 Kecskemét,
Részletesebben8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Komló
RészletesebbenDombóvár, Petőfi utcai vízvezeték hálózat rekonstrukció, illetve csapadékvíz elvezetés megvalósítása - eredmény
Dombóvár, Petőfi utcai vízvezeték hálózat rekonstrukció, illetve csapadékvíz elvezetés megvalósítása - eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/66 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa:
RészletesebbenA projekttervnek az alábbi dokumentumokat kell kötelezően tartalmaznia: c) Humánerőforrás-menedzsment terv
2. részszempont Projektterv szakmai kidolgozottsága A projekttervnek az alábbi dokumentumokat kell kötelezően tartalmaznia: a) Műszaki ütemterv b) Organizációs terv c) Humánerőforrás-menedzsment terv A
RészletesebbenInteraktív Méhészeti Múzeum kialakítása Niklán- tájékoztató a szerződés módosításáról.
Interaktív Méhészeti Múzeum kialakítása Niklán- tájékoztató a szerződés módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/50 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenI. Magyar Közlekedési Konferencia
Mintacím szerkesztése I. Magyar Közlekedési Konferencia VÁLTOZÁS KEZELÉS ÉS A MONITORING Varga Barbara Koordinációs főmérnök 2017. október 19. Varga Barbara Koordinációs főmérnök Telefonszám: +36-20-504-6705
Részletesebben1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. alapján. Ajánlatkérő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.
1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban Kbt. 56. alapján Ajánlatkérő: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó tér 2.) Közbeszerzési eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés
RészletesebbenÚJFEHÉRTÓ 0357 ÉS 0348 KÜLTERÜLETI UTAK ÚTEFLÚJÍTÁSA. Műszaki leírás
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 17. Tel/fax: +36-42-784-485 +36-30-743-0130 E-mail: iroda@aquak-kft.hu Műszaki leírás Megrendelő: Újfehértó Város Önkormányzata 4244 Újfehértó, Szent István út 10.
RészletesebbenVT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés
RészletesebbenEtyek Gasztrosétány Újhegyi út Lakossági fórum II.
Etyek Gasztrosétány Újhegyi út Lakossági fórum II. Etyek Gasztrosétány Konzorcium Hered György Főmérnök Mai témáink 2016-os fórumon elhangzottak Azóta eltelt időszak rövid áttekintése, elvégzett munkák
RészletesebbenVállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés Amely létrejött Egyrészről Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Képviselő/név, tisztség: Kapcsolattartó/név, telefonszám, email Felelős műszaki vezető név, telefonszám, email:
RészletesebbenÉpítési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Építési műszaki ellenőr Továbbképzés 2017. Fejér Megyei Mérnöki Kamara Az Építési Műszaki Ellenőr Definíció Feladatai Felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Vonatkozó jogszabályi környezet Definíció
RészletesebbenÉpítésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében
Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara hírközlési és informatikai szakmai továbbképzése Bölsei Tamás Hírközlés-felügyeleti Főosztály bolsei.tamas@nmhh.hu 06
RészletesebbenMICIMACKÓ ÓVODA (1156, BP. XV. KER. KONTYFA UTCA 1.) UDVARFELÚJÍTÁS
Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ Index: 01 BUDAPEST XV. KERÜLET MICIMACKÓ ÓVODA (1156, BP. XV. KER. KONTYFA UTCA 1.) UDVARFELÚJÍTÁS
RészletesebbenELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA
ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt
RészletesebbenElőadó: Tárnai Ferenc Budapest,
Villamos hálózatok organizációja, munka előkészítés, veszélyforrások, megelőző intézkedések, munkaterület átadás-átvétel, műszaki átadás-átvétel, dokumentáció, műszaki ellenőrzés Előadó: Tárnai Ferenc
RészletesebbenMűszaki dokumentáció
SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Műszaki dokumentáció 1.Az építmény, építési munka megnevezése Szombathely, Markusovszky
Részletesebben16. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
16. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenGEOplaner Építőipari Tervező KFT
P É T F Ü R D Ő PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT ISKOLA UTCA CSATLAKOZÁSÁBAN ÁTERESZ MEGHOSSZABBÍTÁS TERVE TERVSZÁM: 718/15 MEGRENDELŐ: PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8105 PÉTFÜRDŐ, BERHIDAI ÚT 6. KÉSZÍTETTE:
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ. a kivitelezői teljességi nyilatkozatról
TÁJÉKOZTATÓ a kivitelezői teljességi nyilatkozatról A beruházás befejezését követően az alábbi nyilatkozatot kell benyújtani az Útmutató 13.1. pontja értelmében az elszámoláshoz szükséges egyéb dokumentumok
RészletesebbenVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között
RészletesebbenElőterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről
Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a
RészletesebbenKIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság február 26-ai üléséről. 177/2016. (02.26.)TELB. Határozat
a Tárgy: napirend A 177/2016. (02.26.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 06/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: FELVESZI NYÍLT ÜLÉSRE: - V. Dorottya
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata (8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19, törzsszám: 430201, statisztikai számjel: 15430207-8411-321-19)
RészletesebbenÚtmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához
RészletesebbenMár a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély!
Már a fővállalkozó kivitelező nyilatkozata alapján is kiadható a használatbavételi engedély! A 312/2012. Kormányrendeletben, a használatba vételi engedélynél kettő fontos dolog változott 2015. április
RészletesebbenA HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL I.
Szolnok város közvilágítás energiatakarékos átalakítása I., II. ütem projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére- mód. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/133 Vállalkozási
RészletesebbenSZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM
1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Valamennyi ajánlattevő részére az ajánlatkérő honlapján közzétéve Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 1. Küldi: dr. Szterényi Sándor / Ligeti Éva Tel: +36/1/457 80 40 Fax: +36/1/457
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Kazincbarcika Város Önkormányzata Székhely: 3700. Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Bankszámlaszám: 11734152-15350057-00000000 Képviseletében:
RészletesebbenBeruházás-szervezés projektkoordináció
Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban
RészletesebbenJárda és parkoló építési munkák
Járda és parkoló építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh Kálmán polgármester Címe:
Részletesebben306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 10. pontjában, továbbá az 1. és 2. melléklet tekintetében az épített környezet alakításáról
RészletesebbenA SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fővárosi
RészletesebbenA tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.
A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
RészletesebbenI. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai
RészletesebbenTájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Tájékoztató a szerződés módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/88 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 2882/2019 CPV Kód: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, Zalaegerszeg - Kispáli bekötőút és a befogadó Ságodi patak közötti csapadékvíz-elvezető létesítmények kivitelezési munkái - 1. szerződésmódosítás
RészletesebbenÉpítési alvállalkozói szerződés
Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...
Részletesebben306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet. az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. 1. A rendelet hatálya
Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
RészletesebbenKözbeszerzési Értesítő száma: 2016/42
Kivitelezési szerződés Gyöngyös Város Önkormányzata részére a Gyöngyös Zsellérközök közmű- és útépítésének I. üteméhez kapcsolódó munkálatok elvégzésére - tájékoztató a szerződés I. sz. módosításáról Közbeszerzési
RészletesebbenKIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság március 18.-ai üléséről. 218/2016. (03.18.)TELB. Határozat
a A Tárgy: napirend 218/2016. (03.18.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a 09/2016 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja. A tárgyalási sorrendet a Bizottság úgy határozza meg, hogy előre
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D
RészletesebbenTÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról
Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola
RészletesebbenA közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2015.
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 31. (1) bekezdésének e) pontja és a 31. (6) bekezdése szerinti, 2015. évi tájékoztató 1. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés meghatározása
RészletesebbenÖsszegezés az ajánlatok elbírálásáról
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés
RészletesebbenSZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM
1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Valamennyi ajánlattevő részére az ajánlatkérő honlapján közzétéve Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2. Küldi: dr. Szterényi Sándor / Ligeti Éva Tel: +36/1/457 80 40 Fax: +36/1/457
RészletesebbenÖsszegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérõ neve és címe: Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György u. 55.-61. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: Prognosztizált, fixáras
RészletesebbenHÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye
HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
RészletesebbenSkoda Solaris Trollino 12 típusú trolibusz járművillamossági alkatrészek beszerzése (BKV Zrt. T-415/17.)
Skoda Solaris Trollino 12 típusú trolibusz járművillamossági alkatrészek beszerzése () MŰSZAKI LEÍRÁS 2018. MŰSZAKI LEÍRÁS 1. Műszaki követelmények A mellékletben az egyes tételeknél megadott gyártmány
RészletesebbenMUNKATERÜLET MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ÁTADÁS - ÁTVÉTELE ALVÁLLALKOZÓNAK. A, mint Megrendelő a mai napon Vállalkozónak
MUNKATERÜLET MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ÁTADÁS - ÁTVÉTELE ALVÁLLALKOZÓNAK A, mint Megrendelő a mai napon Vállalkozónak átadja az alábbi projekt/projektrész munkaterületét, az alábbiak szerint: 1.) Megrendelő:
RészletesebbenTIMPANON ÉPÍTÉSZ IRODA 8500 Pápa Rákóczi F. u. 26. TIMPANON É P Í T É S Z I R O D A. Pápa Rákóczi u. 26. T: 89/
TIMPANON É P Í T É S Z I R O D A Pápa Rákóczi u. 26. T: 89/321-606 TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00009 kódszámú, Bakonybél Millennium 1018-2018 című komplex turisztikai fejlesztés projekt KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ
Részletesebben5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK
5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK
RészletesebbenTárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének aktualizálására
Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének aktualizálására Tisztelt Képviselő-testület!
RészletesebbenKisbajcs Község Önkormányzata
KISBAJCS BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉSE I. ÜTEM HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS UTÁNI SZERZŐDÉSKÖTÉS SZERZŐDÉS 2010. ARVIA Kft 9024. Győr, Bartók Béla u. 8/A Kisbajcs Község Önkormányzata 9062
Részletesebben2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató
Költségvetési 2015. évi felújítások és beruházások Tájékoztató összeg ezer Ft Felmerült költségek ezer Ft Végösszeg ezer Ft 1. Iskola 1.1 Kisértékű tárgyi eszközök 1 600 folyamatos, lásd melléklet 108
RészletesebbenAjánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)
Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község
RészletesebbenProjektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg / fedezhetők fel időben a garanciális problémák? Nyiri Szabolcs Szakértői Iroda vezető
Projektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg / fedezhetők fel időben a garanciális problémák? Nyiri Szabolcs Szakértői Iroda vezető 2013.11.13. Tartalomjegyzék: Kivitelezési hibák, projekt végrehajtási
RészletesebbenKorrigendum - Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP jelű pályázat keretében
Korrigendum - Vállalkozási szerződés keretében intézményi férőhely kiváltása az EFOP-2.2.2-17-2017-00030 jelű pályázat keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/52 Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Részletesebbenmérőgépkocsik beszerzése, átalakítása és leszállítása (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma:
mérőgépkocsik beszerzése, átalakítása és leszállítása (ajánlati felhívás korrigendum) Közbeszerzési Értesítő száma: None/None 1 Beszerzés tárgya: A közbeszerzés tárgya: az Nemzeti Média- és Hírközlési
RészletesebbenTűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv
Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult
RészletesebbenA Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése
A Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése projekt keretében a Hilton Budapest Hotel alatti autóbusz forduló teljeskörű kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/7 Meghatározása: Kivitelezési
Részletesebben