Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint KIVITELEZŐ / továbbiakban KIVITELEZŐ / másrészről FÜLÖP ATTILA 8181 Berhida Széchenyi út 27. Névjegyzéki bejegyzés száma FMV É - B19-0091 / 2010 mint MŰSZAKIVEZETŐ / továbbiakban MŰSZAKIVEZETŐ / szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között 1./ Szerződő felek megállapítják, hogy KIVITELEZŐ a 8100 Várpalota Május 1. út 18. Hrsz.: 257/1. alatti beépítetlen terület elnevezésű 1047 m 2 térmértékű ingatlanon épülő ikerház generálkivitelezője. 2./ KIVITELEZŐ megbízza MŰSZAKIVEZETŐT hogy az 1./ pontban körülírt ingatlanon, épülő ikerház munkálatai során a FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ i tevékenységet lássa el. MŰSZAKIVEZETŐ a megbízást elfogadja. A FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ tevékenysége a vállalkozó kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek irányítására terjed ki. 3./ MŰSZAKIVEZETŐ a 2./ pontban körülírt feladata 191 / 2099. (IX.15) Korm. Rendelet az Építőipari kivitelezési tevékenységről az abban foglaltak szerint a következő: az építési-szerelési szakmunkák irányítása az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése az építtetővel és az esetleges alvállalkozó kivitelezők felelős műszaki vezetőivel való együttműködés az átadás-átvételi eljárásban, és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele A vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladata az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően az alvállalkozó kivitelezők o felelős műszaki vezetőivel, valamint a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés o a velük történő egyeztetések koordinálása o tevékenységük összehangolása o a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján 4./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy MŰSZAKIVEZETŐ feladatait a használatba vételi engedély megszerzéséig látja el.
5./ Felek a megbízási díjat egyhangúan bruttó 40 000 Ft ban azaz negyvenezer forintban állapítják meg. A számla legkorábbi átadásának időpontja a használatbavételi engedély építésihatóságnak történő benyújtás napja. 6./ Szerződő felek cselekvőképes magyar állampolgárok, így szerződéskötési képességük korlátozva nincsen. 7./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. Fenti szerződést felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Várpalota, 2011. augusztus 19. HORVÁTH ZOLTÁN KIVITELEZŐ FÜLÖP ATTILA MŰSZAKIVEZETŐ szig sz
Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről NÉMETH RÓBERT mint Tomka Bt. / Adószáma 27215829 2-19, Székhelye 8100 Várpalota Táncsics Mihály utca 23./ ügyvezetője mint MEGBÍZÓ / továbbiakban MEGBÍZÓ / másrészről FÜLÖP ATTILA 8181 Berhida Széchenyi út 27. Névjegyzéki bejegyzés száma FMV É - B19-0091 / 2010 mint MŰSZAKIVEZETŐ / továbbiakban MŰSZAKIVEZETŐ / szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között. 1./ Szerződő felek megállapítják, hogy MEGBÍZÓ a 8100 Várpalota Május 1. út 18. Hrsz.: 257/1. alatti beépítetlen terület elnevezésű 1047 m 2 térmértékű ingatlanon épülő lakóház alapozás, lábazat ill. alsószint monolit födém betonozási munkálatait készíti el. 2./ MEGBÍZÓ megbízza MŰSZAKI VEZETŐT hogy az 1./ pontban körülírt ingatlanon, épülő fent szintén e pontban körül írt munkálatai során a FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ i tevékenységet lássa el. MŰSZAKIVEZETŐ a megbízást elfogadja. A FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ tevékenysége a vállalkozó kivitelező építési szerződésében vállalt építőipari kivitelezési tevékenységnek irányítására terjed ki. 3./ MŰSZAKIVEZETŐ a 2./ pontban körülírt feladata 191 / 2099. (IX.15) Korm. Rendelet az Építőipari kivitelezési tevékenységről az abban foglaltak szerint a következő: az építési-szerelési szakmunkák irányítása az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása az átadás-átvételi eljárásban, és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele 4./ Szerződő felek megállapodnak, hogy MŰSZAKI VEZETŐ feladatait a munkálatok befejezéséig látja el. 5./ Felek a megbízási díjat egyhangúan 20 000 Ft azaz húszezer forintban állapítják meg. A számla legkorábbi átadásának időpontja a 2./ pontban említett munkálatok befejezése. 6./ Szerződő felek cselekvőképes magyar állampolgárok, így szerződéskötési képességük korlátozva nincsen. 7./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. Fenti szerződést felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Várpalota, 2011. augusztus 15. NÉMETH RÓBERT MEGBÍZÓ FÜLÖP ATTILA MŰSZAKIVEZETŐ
Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint KIVITELEZŐ / továbbiakban KIVITELEZŐ / másrészről NÉMETH RÓBERT mint Tomka Bt. / Adószáma 27215829 2-19, Székhelye 8100 Várpalota Táncsics Mihály utca 23./ ügyvezetője mint ALVÁLLALKOZÓ / továbbiakban ALVÁLLALKOZÓ / szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között 1./ Szerződő felek megállapítják, hogy KIVITELEZŐ a 8100 Várpalota Május 1. út 18. Hrsz.: 257/1. alatti beépítetlen terület elnevezésű, 1047 m 2 térmértékű ingatlanon épülő családi ház generálkivitelezője. 2./ KIVITELEZŐ megbízza ALVÁLLALKOZÓT hogy az 1./ pontban körülírt ingatlanon, épülő ikerház alapozás, lábazat ill. alsószint monolit födém betonozási munkálatait készítse el a szerződés mellékletét képező engedélyezési és kiviteli tervek alapján. ALVÁLLALKOZÓ a megbízást elfogadja. 3./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy ALVÁLLALKOZÓ 2./ pontban meghatározott feladatait a legkésőbb az előkészítő munkálatok befejezése után / munkavégzési feltételek biztosítása / 10 munkanapon belül végzi el. 4./ Felek a megbízási díjat egyhangúan bruttó 2 000 000 Ft ban azaz kettőmillió forintban állapítják meg. A számla legkorábbi kiállításának időpontja a 2./ pontban említett munkálatok befejezése. 5./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben ALVÁLLALKOZÓ a 3./ pontban megjelölt véghatáridőhöz képest késedelembe esik, a késedelem időtartamára napi 2000 Ft, azaz Kétezer forint kötbért köteles KIVITELEZŐ részére fizetni. A kötbér összege a megbízási díj összegéből beszámítás útján kerül levonásra. 6./ Szerződő felek cselekvőképes magyar állampolgárok, így szerződéskötési képességük korlátozva nincsen. 7./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései az irányadók. Fenti szerződést felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Hajmáskér, 2011. augusztus 15. szig sz HORVÁTH ZOLTÁN KIVITELEZŐ NÉMETH RÓBERT ALVÁLLALKOZÓ
Kivitelezői Szerződés mely, létrejött egyrészről NÉNETH RÓBERT (sz.hely: Várpalota, an.: Varga Éva, szig.sz.: 724255 KA), 8220 Balatonalmádi Dr. Óváry F. út 13. szám alatti lakos ( továbbiakban ÉPÍTETŐ ) másrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint KIVITELEZŐ / továbbiakban KIVITELEZŐ / szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek szerint: 1. ÉPÍTETŐ megrendeli a KIVITELEZŐTŐL a 8100 Várpalota Május 1. út 18. Hrsz.: 257/1. Családi ház kivitelezési munkáit az általa készítetett tervek és műszaki leírás alapján a Kivitelező által benyújtott költségvetésnek megfelelően első osztályú minőségben. KIVITELEZŐ a megrendelést elfogadja. 2. A KIVITELEZŐ az előzetes ajánlatában szereplő munkákat, bruttó 25.000.000,- azaz Huszonötmillió forint összegben vállalja. 3. A KIVITELEZŐ részszámlákat jogosult benyújtani az általa benyújtott költségvetés alapján. Fizetési határidő: a számla benyújtása után 5 munkanap. A számla késedelmes fizetése esetén a számla bruttó összegére a jegybanki alapkamat kétszerese kerül felszámításra. 4. Amennyiben a kivitelezés során pótmunka merül fel, amelyet ÉPÍTETŐ utólag a költségvetést meghaladóan kér, azt pótmunkaként KIVITELEZŐ elszámolja. Csak az ÉPÍTETŐ által építési naplóbejegyzéssel, megrendelt pótmunka számolható el. A pótmunka elszámolását az ÉPÍTETŐ tételesen ellenőrzi. A pótmunka elszámolása vállalkozó előzetes árajánlatában szereplő egységárakon történik és a szerződéses összeget meghaladóan a pótmunkákkal arányos szerződésmódosításra ad lehetőséget KIVITELEZŐ részére. A pótmunka elvégzése után, a többitől függetlenül számlázható. A pótmunka rezsióradíja: 2.000,-Ft/h+ÁFA. 5. A kivitelezéshez szükséges elektromos energiát és a szükséges vízmennyiséget a ÉPÍTETŐ biztosítja. 6. A munkaterület átadása: 2011.08.19.. A szerződés teljesítési határideje: 2012.12.31. 7. Amennyiben a KIVITELEZŐ a fenti határidőt saját magának felróhatóan nem teljesíti, úgy 10.000,- Ft / nap azaz tízezer forint / nap kötbért köteles fizetni a ÉPÍTETŐNEK. 8. A ÉPÍTETŐ által biztosított anyagok vagy más vállalkozó által kivitelezett munkák levonásra kerülnek a számla végösszegéből melyet a ÉPÍTETŐ köteles számlával igazolni. 9. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezésben résztvevő, ÉPÍTETŐ által biztosított vállalkozók esetleges késedelmes vagy hibás teljesítéséből adódó károkért a KIVITELEZŐ felelősséget nem vállal, illetve az ebből eredő késedelmes teljesítésért nem felelős.
10. Abban az esetben, ha az időjárás nem felel meg a kivitelezésre (Pl. anyagok beépítési útmutatójában előírt minimum külső hőmérséklet) a határidő módosulásból adódó kötbér és az egyéb felmerült költségek megfizetése alól KIVITELEZŐ mentesül.(un.: időjárási Vis Major). 11. A KIVITELEZŐ csak az általa elvégzett munkára vállal garanciát, melynek időtartama 1 év. 12. Szerződő Felek jogvita esetére a Veszprém Városi Bíróság kizárólagosságát ismerik el. Fenti szerződést felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. Várpalota 2011. augusztus 19. NÉMETH RÓBERT ÉPÍTETTŐ HORVÁTH ZOLTÁN KIVITELEZŐ szig sz