Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

MuW#W-'/íüré> Ügyiratszám:.., ;,.Y.^/.^:::..:./.'.r.r 3.sz. nhufi&tifet. 29. ügyintéző:..^^^^...^^02 - Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. A szerződés tárgya:.j)as)&^ A kötelezettségvállalás a,ís2.ű... évi Költségvetés...<7.'.iy^?&.//.W!.l. M^J.LIPŰ szakfeladaton $ 0.^?. főkönyvi számon,. t {Q.Lő.Q.ú>U.% analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik,...,^í«..t..*.te;..;rfhis Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve:...&&.l^.,;pá i?.?...f íí7.:.. Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év év év forint forint forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Budapest,...? ^...9.:ÍMJŐ!-. 2 5 Zuglói VárossazdálJíojrosi Közszolgáltató Zártkörűen MiüíMiUiészferiYtársaság * 1 «i/// IlU'fift'h'h'f t\ f \7 kulfitliuiltt! Kapja: Ellenőrizte: Zuglói Zrt. Jogi ellenőrzést végezte: Átvételi időpont: 3.101.23. vezérigazgató \ Iáírás:. - \4/ísUdáll«>dásl KÖTgolktató ZU«!01 % MW«.... uaskriffiígk. is»s., )lvfaió jteíiihictuw; tew Fedezetigazolás 20.évi előirányzat Ft Pénzügyi ellenjegyzés KÉm.MIHÍLY. Felhasznált összeg Ft Felhasználható összeg 2013 Jftf 3 l TJegMFKözbeszerzési referens ^ w ~"n Andrea ToPo. 0$.^ Polgármesteri liivatal részéről látta: t JjCgj'zői láttamozás ptel ezetts ég vá I a 1 ó Regisztráció: # ^ Ft ^(q-^ / i, Í í3-2o/3.o '(^ Gazdálkodási Osztály 2013 OK116, *"%,^Jl --7 ^

Budapest F'öváros XlV.kerUlet Zugló Önkormányzat 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartása Köt.váll. szám: Z1030324 Költségvet. év: 2013 Státusza: A - Aláírva/meghirdetve Partner: 221788172 Föl-Szab Szolgáltató Bt Köt.váll. fajta: Szerz. kategória: Szerz. tárgya: Deviza kód: Vállalkozási szerződés 5 millió-ig HUF Bankszámla: 10700608-42814607-51100005 Külső biz.szám: Kincs, hiv.sz.: Fedezet száma: Aláírás dátuma: 2013.07.30 Érv. kezdete: 2013.07.30 Érv. vége:.. Dimenzió: Kiem.clőir.: 071242 - Ingatlanok felújítás kiadási előír, kölv Ügylet: 01606151 - Önkormányzati épületek, lakások felújílá Szakfel.részl.: 4120001K - Lakó- és nem lakó épület építése Szerv.egys.: 1011 - Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Pénzforrás: 101 - Saját bevétel Keretgazda: EGYÉB - Egyéb Egyedi gyűjtő: 1243 - Épületek felújítása Alszám: 1 ÁHT: Előír.év: 2013 KTK kód: Határidő: 2013.12,30 Nettó: ÁFA: Bruttó: Áfakód: Nettó: ÁFA: Bruttó: N27 Ft 1 161 672 313 651 1 475 323 1 161 672 313 651 1 475 323 HUF 1 161 672 313 651 1 475 323 1 161 672 313 651 1 475 323 Bizonylat sz. Külső biz.sz, Pénzügyi bizonylatok Dátum Nettó AFA Bruttó 2013 Nettó Áfa ÖSSZESÍTÉS Bruttó 2013 Bruttó Körváll.: 1 161 672 313 651 1 475 323 Körváll.-ból nem számlázott: 1 475 323 Számlából pü. nem telj.: 0 Kötváll.-ból pü. nem telj.: 1 475 323 >GRIFFSOFTZrt.. FORRÁS-SQL, ()- Ustafájl: KOTVALLKÍMXUL 1. oldal Nyomtatta: 0056- P/eifenrólhNoémi» Nyomtatva: 2013.07.30/12:3020

Szeríödés tárgya: Thököly út 165.3em. 3.lakás felújítás Címe: Thököly úf 165.3.em.3. Szenődés összege: 1.475.323 Bruttó,- FI Szeríödés előkészítője: Fogarassy Károly (Tel.: 469-8113) szerződésszám: LFK/2013/Thököly165.3em3/1 Andoc szerződésszám: C-2013-00117/001 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székíielye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: Dr. Papcsák Ferenc polgármester, adószáma: 15735777-2-42 számlavezető pénzintézet: OTP Önkormányzati Fiók bankszámlaszáma: 11784009-15514004 mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről ZuglóiVárosgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. cím: 1Í45 Budapest, Pétervárad u. 11-17. adószám: 12099461-2-42 cégjegyzékszám:01-10-043-003 statisztikai számjel: 12099461-6832-114-01 bankszámlaszám: 10102093-05220703-00000005 képviseli: Szili Adrián vezérigazgató, mint megrendelő képviseletében eljáró közreműködő (a továbbiakban: Bonyolító) harmadrészről cégnév: Föl-Szab Bt. székhely: 1215 Budapest, Vágóhíd utca 21. képviseli: Földi Gyula cégjegyzékszám: 01-06-769812 adószám: 22178817-2-43 számlavezető pénzintézet: CÍB Bank számlaszám: 10700608-42814607-55700009 mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint. PREAMBULUM Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által karbantartási munka megrendelésének céljából, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 10. (1) bekezdés és a 2012. évi CCIV. törvény 67. (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott nemzeti közbeszerzési értékhatárt figyelembe véve. ^2^y/

Andoc szerződésszám: C-2013-00117/001 1.) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya: 2013/2,1 lakásfelújítás (Thököly út 165. 3.em. 3. lakás felújítási munkái) f.2.a teljesítés helye: Thököly út 165.3.em. 3. 1.3.A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 2 db. melléklet: 1. számú melléklet: Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata 2. számú melléklet: Műszaki tartalom meghatározása 1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatot minden vonatkozásában megismerte, ismeri az építkezés körülményeit, kijelenti továbbá, hogy a meghatározott feladat teljesítésében gyakorlattal rendelkezik, rendelkezésre áll az összes személyes és technikai feltétel. 1.5.A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt nem tartalmazó szabványoknál pedig a szabványelöírás követelményeinek. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek. 1.6. A Vállalkozó eredménykötelezett, a munkáját a jelen szerződés mellékletét képező kiviteli terv alapján köteles elvégezni (kiviteli terv hiányában a tételes költségvetés, és a helyszíni bejárás jegyzőkönyve alapján). A vállalkozói díj a szerződés eredményes teljesítéséhez szükséges minden körülmény kialakítására és munkára (beleértve a mellékmunkákat is) fedezetet nyújt. 1.7. A vállalkozó köteles a vonatkozó rendeletben meghatározott szavatossági időn felül az elvégzett munkára 12 hónap jótállást vállalni, azaz 1 év teljes körű garanciát és további 1 év jótállást. 2.) A szerződés időtartama; A Vállalkozó vállalja, hogy a kivitelezési munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi és a jelen szerződés aláírásával 2013. július 25-ig teljes egészében befejezi. Vállalkozó jogosult részszámla és végszámla benyújtására. ^ r T.«, "

Andoc szerződésszám: C-2013-00117/001 3.) A vállalkozói díj 3.1. Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját 1.161.672, Ft +ÁFA, azaz bruttó 1.475.323,- Ft. (azaz Égymillió-négyszázhetvenötezer-háromszázhuszonhárom forint) összegben állapítják meg, amely a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi. Ide értve az esetleg felmerülő többlet- és a jelen szerződés mellékleteit képző műszaki dokumentációban nem szereplő, de a teljes körű megvalósításhoz szükséges munkákat is. 3.2. A végszámla benyújtására a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvételt követően kerülhet sor. A teljesítésigazolás, illetve a hiánypótlás mentes műszaki átadás - átvétel alapján kiállított számla kiegyenlítése 30 napon belül történik a Vállalkozó CÍB Banknál vezetett 10700608-42814607-55700009 számú számlájára. 3.3. Az ellenérték megfizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. - ának előírásai az irányadóak. 3.4. A Vállalkozó köteles saját költségén biztosítani a tevékenység elvégzéséhez szükséges technikai eszközöket, anyagokat és személyzetet a feladatok ellátásához. 3.5. Vállalkozó a számla kiállítására csak a teljesítés-igazolás kézhezvételét követő 15 naptári napon belül, annak a számlához való csatolása mellett jogosult. 4.) Munkaterület rendelkezésre bocsátása 4.1. Megrendelő a munkaterületet jelen szerződés aláírása napjától számított 1. munkanapon belül bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban. 4.2. Munkaterületet a Vállalkozó saját felelősségre és kockázatára felújítás megkezdése érdekében átadás-átvételi jegyzőkönyvvel átveheti abban az esetben, amennyiben részéről jelen vállalkozási szerződés aláírásra került. A saját felelősségére és kockázatára átvett munkaterületen végzett munkálatokat a jelen szerződést minden fél általi aláírás nélkül Vállalkozó saját költségén végezheti, 4.3. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület átadását követően a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. A Vállalkozó köteles a napi munkák során keletkező építési törmeléket balesetveszély-mentesen tárolni és az átadást megelőzően minden maradék anyaggal együtt elszállítani. 5.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 5.1. A Bonyolító jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Bonyolítót legalább 2 munkanappal az eltakarási munkálatok előtt értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. A Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkákról fotódokumentációt készíteni, melyek az átadási dokumentáció részét képezik. 5.2. Amennyiben a Bonyolító az ellenőrzést, a Vállalkozó írásbeli értesítése ellenére, az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését Megrendelő vállalja. Amennyiben a fotódokumentáció alapján kiderül, hogy az eltakart területen 3/6

Andoc szerződésszám: C-2013-00117/001 hiányosan, vagy nem készült el a megrendelt munka, a Bonyolító kérheti ezt a Vállalkozótól utólagosan megtenni. Ebben az esetben a felmerült mindennemű többletköltség a Vállalkozót terhelik. 5.3. A Bonyolító a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely a kivitelezésben pótmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ezek valamennyi költségét a Megrendelő vállalja. 5.4. k Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Bonyolító okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Bonyolítót terhelik. 5.5. A Bonyolító képviselője és egyben a teljesítés igazolója: Telefon: Telefon: + Á Vállalkozó képviselője, karbantartás vezetője: Földi Gyula Telefon: + Felek kölcsönösen kötelesek a képviselő személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni. 5.6. A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan helyszínen tartott építési naplót vezet. A Felek műszaki ellenőre, illetve építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. Az építési naplóban történő szerződésmódosítás érvénytelen. 5.7. Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. Ebben az esetben a Megrendelő a szerződést írásban jogosult felmondani. A szerződés az írásbeli felmondásban megjelölt napon szűnik meg. A rendkívüli felmondás esetén a Vállalkozó köteles ellátni feladatait addig, amíg a Megrendelő, illetve a Bonyolító nem gondoskodik a fenntartási feladatok ellátásáról. 5.8 Súlyos szerződésszegésnek 'minősül a Vállalkozó részéről a feladatok hanyag, szakszerűtlen teljesítése, a Megrendelőnek okozott kár, a Megrendelő részéről pedig, ha a díjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget, 6.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 6.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért köteles fizetni Megrendelőnek az alábbi feltételekkel: a) Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha a teljesítés felróható magatartása (mulasztása) miatt meghiúsul. 6.2. A kötbér mértéke: Ha a Vállalkozó a kivitelezés befejezésére vállalt, az 2. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a késedelem minden napjára a vállalkozói díj bruttó összege 1 % - ának megfelelő Összegű - maximum a vállalkozói díj bruttó összegére vetített 20 % - késedelmi kötbért köteles fizetni a " 'h ^ ^1 ~7S^S

Andoc szerződésszám: C-2013-00117/001 Megrendelőnek. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri az előző mondatban meghatározott 20 %-os mértéket, Megrendelő a Vállalkozó kártalanítása nélkül elállhat a szerződéstől. Nem számít bele a késedelem időtartamába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el. 6.3. A Megrendelő a vállalkozói díj bruttó összegének 5 % - át visszatartja a jótállási idő teljes időtartamára. 6.4. A Vállalkozó teljes körű kockázati felelősség-biztosítást köteles kötni a szerződés idejére. 7.) Az átadás-átvétel 7.1. A munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a Bonyolítót. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Bonyolító tűzi ki a Vállalkozó készre jelentését követő 15 napon belüli időpontra. A Bonyolító akkor is köteles az átvételi kötelezettségét teljesíteni abban az esetben is, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. 7.2. Az átadás-átvétel a jelen szerződés mellékleteit képező tételes költségvetési ajánlat, valamint a Vállalkozó által is megismert műszaki tartalom alapján történik. 7.3. Amennyiben a tételes átadás-átvétel alkalmával megállapítást nyer, hogy a tételes költségvetés tételei közül mennyiségi vagy minőségi elmaradás van, úgy a végszámla benyújtásakor az elmaradó tétel költségösszegének erejéig a végszámla Összegét módosítani kell. 7.4. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Bonyolító által megállapított hibáit. Ezt követően a Bonyolító nyilatkozik arról, hogy - a munkát átveszi-e, továbbá - ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, - a munka átvételét megtagadja-e, továbbá - ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé. 7.5. A Bonyolító nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. 7.6. Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12. hónapban utó felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Olyan hiba kijavítását, amely az átadás -átvételi jegyzőkönyvben nincs feltüntetve, az utó felülvizsgálat előtt csak akkor lehet követelni, ha az akadályozza a rendeltetésszerű használatot, vagy a kijavítás késedelme a hiba súlyosbodásával járna. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 30 napon belül. 8.) Egyéb rendelkezések 8.1, A vonatkozó előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen szerződés olyan lényeges kikötése, amelynek bármely okból történő megszegése a Megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel. 8.2 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében (III. táblázat 4. sor) előírt közzététeíéhe; 5/6 M \ «-,

ri^-. ^ Andoc szerződésszám: C-2013-00117/001 8.3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. ás a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is irányadónak kell tekinteni. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyezhetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetve céljával. 8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből adódó minden vitás kérdést először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a szerződő Felek kölcsönönösen alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének. 8.5. Felek a Szerződést együttes elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyták, és a cégjegyzésre jogosult képviselők 6 példányban aláírták. A jelen szerződés 6 számozott oldalból, és 5 mindenben szó szerint megegyező eredeti példányban készült. A Felek a jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviseletre jogosult személyek által cégszerűen írják alá. Budapest, 2013. Megrendelő képviseletében:.dl. \\AS L Zára dr. Papcsák Ferenc polgármester Bp.,2013. Bonyolító képviseletében: vezí Bp 2( gazgato * Vállalkozó kéjm "^JjSíSá 1 vállalkozó Bp.,2013.^. gg, 6/6

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt MŰSZAKI KÖLTSÉGBECSLÉS A lakható állapot kialakításához Thököly út 165. Hl/3.. külső nyílászárók mázolása, glettelés, pászítás - tisztasági festés, tapéta eltávolítás, helyenkénti glettelés - konyhai konvektor bekötéssel, üzemkész állapotban, - parketta csiszolás + lakkozás. - PVC burkolat felújítás a WC-ben + fajansz + ülőke, komplett - belső nyílászárók mázolása - konyhai alsó - felső szekrény, víz bekötéssel mosogató tálca + csaptelep - vízmérő hely hitelesítéssel, teljes ügyintézés - fürdőszoba használható állapotúvá tétele, komplett, bojler áthelyezés 1,8 m-re - gáztűzhely bekötéssel, üzemkész állapotban - Energia tanúsítvány - Építési törmelék elszállítása 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17. Postacím: 1590. Budapest, Pf. 184. Telefon: 06 40 520 000 Web: www.zuglolzrt.hu

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgálaté Zrt. Budapest Péterváradu. 11-17. 1145 Lakásfelújítási munkák BudapestThököly út 165. Hl/3. Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Bontási munkák összesen: Kőműves munkák összesen: Burkoló munkák összesen: 0 Asztalos munkák összesen: 0 Festő- mázoló munkák összesen: Víz- csatorna szerelési munkák összesen: 45 500 12 525 153 391 0 44 567 316 943 114 195 47 380 117 394 23 680 92 479 193 618 Összesen: 572 926 588 746 Anyagköltség és Díjköltség összesen: ÁFA 27%: A munka vállalási ára: 1 161 672 313 651 1 475 323 Budapest, 2013. június 5. n, An.:2í1788l7.2-43 75 tohl ÍJUM/K o^ 1. oldal, összesen: 8

BONTÁS! MUNKÁK anyag munkadíj megnevezés: menny, egys anyagár: munkadíj: összesen: összesen: 1. 21-011-116 Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,00 m3 6 500 0 45 500 0 2.21-011-12 Munkahelyi depóniából építési törmelék zsákokba, majd konténerbe rakása kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítási díjjá nélkül 7,00 m3 0 5 000 0 35 000 3. 33-00-031 Nyílásbontás válaszfalban (kádfal bontása) 1,05 m2 0 3 488 0 3 662 4. 36-00-001 Vakolatleverés oldalfalról 1,5 cm vtg-ig 34,0 m2 0 792 0 26 928 2. oldal, összesen: 8

5. 42-00-22-020 Fa hézagmentes- műanyag burkolatok bontása gumilemez vagy pvc 12,30 m2 0 1215 0 14 945 6. 42-000-022 Lapburkolatok bontása, fal-, pillér-és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe lapok 34,00 m2 0 990 0 33 660 Bontási munkák összesen: 45 500 114195 36 Kőműves munkák anyag munkadíj megnevezés: menny, egys anyagár: munkadíj: összesen: összesen: 3. oldal, összesen: 8

1. 36-001-111221 Oldalfalvakolás épületen belül 14,65 m2 365 1 815 5 347 26 590 2. 36-090-023 Vakolatok pótlása, keskenyvakoíatok pótlása oldalfalon 20 cm szélességig horonyelvakolás 49,50 m 145 420 7 178 20 790 Kőműves munkák összesen: 12 525 47 380 42 Burkoló munkák anyag munkadíj megnevezés: menny, egys anyagár: munkadíj: összesen: összesen: 1. 42-011-2111-0216002 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése belterben, meglévő beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó 12,00 m2 425 480 5100 5 760 2.42-011-21141-0311055 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkés2ítése belterben, önterülö felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN OS50 Objektív Plus önterülö gyorskötésú aljzatkiegyenlítő 12,00 m2 1 080 550 12 960 6 600 4. oldal, összesen: 8

3. 42-022-111211-0212003 Padlóburkolat készítése beltérben előkészített felületen, gress, csúszásmentes köporcelán lappal, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 30x30 cm lapmérettel LB-Knauf gres ragasztó, fagyálló, és LB- Knauf Colorin flex fugázó 12,00 m2 3 450 4. 42-012-11112-0212001 Fal-, pillér- és oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt falfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósán, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel 27,10 m2 3 250 5. 42-023-111211-0213003 Lábazatburkolat készítése egyenes egysoros kivitelben mázaskerámia lapokból 10-15 cm szélességben 12,20 m 480 Burkoló munkák összesen: 5. oldal, összesen: 8

44 Asztalos munkák megnevezés: menny, egys anyagár; munkadíj: 44-090-103 Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag pótlás nélkül (illesztések, passzítások, gyalulások mázolási munkák előtt) Asztalos munkák összesen: anyag összesen: munkadíj 8,0 db 2 960 23 680 23 680 47. Festő- mázoló munkák: megnevezés: menny, egys anyagár: munkadíj: anyag összesen: munkadíj összesen: 5. 47-00-700 Homlokzati Fa felületek mázolásának előkészítő részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről leégetéssel, lemaratással 45,20 m2 155 720 7 006 32 544 6. 47-00-706 Homlokzati Fa felületek mázolásának előkészítő részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egyszerű felületen 45,20 m2 85 110 3 842 4 972 7. 47-00-710 Homlokzati Fa felületek mázolásának előkészítő részmunkái; fafelület simltótapaszolása egyszerű fafelületen 45,20 m2 293 460 13 244 20 792 8. 47-07-001-013 Homlokzati Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozó festék, fehér 45,20 m2 154 234 6 961 10 577 9. 47-07-007-013 Homlokzati fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (aíkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozó festék, fehér 45,20 m2 147 234 6 644 10 577 10. 47-07-038-013 Homlokzati fafelületek zománclakkozása, mügyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényü zománcfesték, fehér 45,20 m2 152 288 6 870 13 018 Festő- mázoló munkák összesen: 44 567 92 479 Víz- csatorna szerelés megnevezés: menny, egys anyagár: munkadíj: 1. 82-00-005 Szerelvények leszerelése, szelepek bekötőcsövek 2. 82-00-010 Vízszerelési berendezési tárgyak leszerelése, mosdó 3. 82-00-011 15,00 db 1,00 db 868 2 475 anyag Összesen: munkadíj Összesen: 13 020 2 475 6. oldal, összesen: 8

Vízszerelési berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók 1,00 db 0 2 796 0 2 796 4. 82-00-012 Vízszerelési berendezési tárgyak leszerelése, wc csésze 1,00 db 0 4 406 0 4 406 5. 82-00-014 Vízszerelési berendezési tárgyak leszerelése, öblítötartály 1,00 db 0 2 155 0 2155 6. 82-00-015 Vízszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fürdőkád 1,00 db 0 3 880 0 3 880 7. 81-08-022-22-02-3 HENCO műanyag fűtési csővezeték toldóhüvelyes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, külön tételben kiírt cső - idomokkal, falhoronyba vafy födémbe szerelve, PE gégecsőbe húzva 20-16x2,0mm 25,00 m 440 638 11 000 15 950 8. 81-08-042-22-02-3 HENCO idom műanyag fűtési csővezetékhez, NA 20-26 35,00 db 1595 1045 55 825 36 575 9. 81-242 Csővezeték szigetelése vagy védőcsőbe húzása 25,00 m 220 95 5 500 2 375 10. 81-120 PVC lefolyócső vezeték szer. Horonyba, padlócsatornába, ragasztott kötésekkel, idomokkal 100NC 1,00 m 880 2 255 880 2 255 11 81-117 PVC lefolyócső vezeték szer. Horonyba, padlócsatornába, ragasztott kötésekkel, idomokkal 50 NC 12,00 m 715 814 8 580 9 768 12. 81-02-141-42-21 Tokos műanyag elágazóidom PVC lefolyóvezetékhez, gumigyűrűs toktömítéssel NA 32-50 35,00 db 462 253 16 170 8 855 13. 81-02-142-47-21 Tokos műanyag elágazóidom PVC lefolyóvezetékhez, gumigyűrűs toktömítéssel NA 110 5,00 db 935 540 4 675 2 700 14. 81-89-11 Horonyvésés tégla-, kö, vagy betonfalban 6,51-12,00 cm2 keresztmetszetig 25,00 m 165 495 4125 12 375 15. 82-09-152-22 Csaphosszabbító sárgarézből, felszerelve, 20 mm hosszúsággal 10,00 db 297 165 2 970 1650 16. 82-09-155-52 Szűrős sarokszelep sárgarézből, kézikerékkel felszerelve, 1/2" 6,00 db 1410 585 8 460 3 510 17. 82-09-158-62-1 Kifolyószelep sárgaréz krómozott kivitelben, felszerelve, mosógép részére 2,00 db 3 070 585 6 140 1170 18. 82-09-162-61-3 Mofóm KLUDI mosdó csaptelep sárgaréz krómozott kivitelben, felszerelve 1,00 db 13 500 3 080 13 500 3 080 7. oldal, összesen: 8

19. 82-315 Wc csésze elhelyezése és bekötése tartozékokkal, aísó csatlakozású 1,00 db 13 800 4 180 13 800 4 180 20. 82-09-224-11-18-5 Wc öblitötartály falon kívüli műanyag, szerelési tartozékokkal, Geberit 1,00 db 8 790 4 950 8 790 4 950 21. 82-316 Wc ülőke elhelyezése 1,00 db 5 495 915 5 495 915 22. 82-09-163-01-65-2 Mofém KLUDI típusú kád csaptelep sárgaréz krómozott kivitelben, zuhanyszettel szerelve 1,00 db 18 900 3 080 18 900 3 080 23. 82-312 Lemezkád elhelyezése 1,00 db 21 615 15 950 21 615 15 950 24. 82-09-211-13-18-0 Kerámia mosdó fehér színben, szerelési tartozékokkal, felszerelve 1,00 db 14 080 6 050 14 080 6 050 25. 82-09-175-23 PE mosogatógép csatlakozó bűzelzáróval, felszerelve, NA 40 2,00 db 2 850 452 5 700 904 26. 82-09-175-16 Krómozott mosdó bűzelzáró leeresztő szeleppel, felszerelve 1,00 db 4 490 645 4 490 645 27. 82-300 Mosogató elhelyezése és bekötése egymedencés cseptálcás 1,00 db 18 850 2 815 18 850 2 815 28. 82-09-175-12 Mosogató szifon gömbcsuklóval, lefolyócsonkkal, felszerelve NA40 1,00 db 2 750 1 522 2 750 1 522 29. 82-09-162-01-61-3 Mofém KLUDI típusú mosogatócsaptelep sárgaréz krómozott kivitelben, felszerelve 1,00 db 15 400 2 500 15 400 2 500 30. 82-364 Meglévő 80I villanybojler vízoldali bekötése 1,00 db 7150 4 669 7150 4 669 31. 82-01-056-63 "AHA-MOFÉM" főelzáró sárgarézből, matt kikkelezve, felszerelve, külső-belső menettel 3/4" 2,00 db 4 180 815 8 360 1630 32. 82-90 Vízméröhely készítése, falba süllyesztve 20NC 2,00 db 12 650 3 223 25 300 6 446 33. 82-09-176-13 PP padló bűzelzáró + szigetelő gallér, lefolyócsonkkal, felszerelve, HL 1,00 db 6 588 3167 6 588 3 167 36. Fürdőkád befalazás padka kialakítással 1,00 db 1 850 5 200 1 850 5 200 Víz- csatorna szerelési munkák összesen: 316 943 193 618 8. oldal, összesen: 8 " ^ ^

' 15 < 1. oldal Ssz, Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1 21-011-11.6 (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 ni 3 -es konténerbe 2 db 30.000 0 60.000 0 2 21-011-12(29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 16 m3 0 700 0 11.200 3 M21-011-3.2.1 (9) Építési törmelék felhordása pincéből kézi erővel 16 m3 0 620 0 9.920 4 31-000-13.2 (69) ÖN Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból 71,39 m2 0 2.440 0 174.192 5 36-000-1.1.2 (2) ÖN Vakolatleverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, meszes cementhabarcs 55,85 m2 0 580 0 32.393 6 36-000-6 (6) ÖN Felülfizetés minden további 1 cm vtg. vakolat leveréséért oldalfalon, mennyezeten, vagy fej felett ferde felületen, falazó, cementes mészhabarcs illetve falazó, meszes cementhabarcs 55,85 m2 0 200 0 11.170 7 39-000-1,1.1.1 (1) Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, C\V vagy UA fém vázszerkezetről 54,88 m2 0 620 0 34.026 8 42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely mérető mozaik, kőagyag és csempe 2,55 rn2 0 1.440 0 3.672 Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2013.3 - BRONZ programcsomagjával. A tételszámot kővető ÖN T jelölés garantálja a költségvetési létei és az ÖN normagyííjíeme'iiybcn szereplő szöveg egyezőségét. D:\LIGETSOR\2013\ffojeklek\045 Zugló Chazár András u. 5 felójftás\ajánlatok\ptnce bontás elszámolása.* I08

2. oldal Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUH) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 9 42-000-3.1.2 (10) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, laminált padlóburkolat bontása 71,39 ni2 0 720 0 51.401 10 42-000-3.4 (14) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 70,37 in2 0 640 0 45.037 11 42-000-3.7(17) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, lambéria, fal-, mennyezetburkolat (oldalfalon bútorlap bontása) 34,36 m2 0 1.020 0 35.047 12 M42-000-3.4(14) Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként (két réteg PVC) 71,39 m2 0 740 0 52.829 13 50-000-1.1.2 (2) Keretes tolóajtós (2 cm lapvastagságú) szekrények bontása, maximum 279 cm magasságig (beépített szekrény bontása) 1 db 0 5.200 0 5.200 14 82-012-61.5.1 (211) Fűtőtestek le- és visszaszerelése 5 db 0 880 0 4.400 Munkanem összesen: 60.000 470.487 Készüli a TERC Kft. TERC VJP költségvetés 20)3.3 - BRONZ programcsomagjával. A tételszámot követő ÓN jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét. DALlGETSOR\2013\Projektek\045 Zugló Cházár András u. 5 felújílás\ajánlatok\pínce bontás clszámolása.slos