VÁLLALKOZÁSII SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4., képviselő: Hámoriné Rudolf Irén ügyvezető, cégjegyzékszám: Cg: 15-09-060275, adószám: 10363315-2-15) mint Megrendelő (továbbiakban:megrendelő) másrészről a Nyír-Flop Holding Generálkivitelező Szállító és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a., képviselő: Nyesti Csaba ügyvezető igazgató, cégjegyzékszám: Cg: 15-09-070903, adószám: 13789505-2-15, bankszámla szám: 10104459-56827900-01000004) mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: A szerződés megkötésének előzménye: A Megrendelő az 1.) pontban meghatározott beruházás tárgyában a Kbt. 240. (1) bekezdése szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le. Az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban, engedélyes tervekben és mellékleteiben megfogalmazottak, valamint az építés helyszínének és körülményeinek ismerete alapján, e szerződésben megnevezett vállalkozó ajánlatot nyújtott be, mely a lefolytatott közbeszerzési eljárásban az eljárás nyerteséül lett kihirdetve. 1.) A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint az alábbi járdák felújítását: Nyíregyháza, Kereszt u.: Aszfaltvágás: 87,4 fm Aszfaltbontás: 332,72 m 2 CKT alapbontás: 128,61 m 2 Új aszfaltépítés (3 cm AC8): 337,82 m 2 Kavics feltöltés 10 cm vtg-ban: 128,61 m 2 Új CKT alapépítés (8 cm vtg): 128,61 m 2 Akna szintbehelyezése: 2 db Útszegélykő bontás: 19,6 fm Süllyesztett útszegélykő építés: 19,6 fm Kerti szegélykőépítés: 198 fm T-com akna szintbehelyezés szimpla: 1 db Nyíregyháza, Szarvas u.: Aszfaltvágás: 86 fm Aszfaltbontás: 154,12 m 2 CKT alapbontás: 7,96 m 2 Új aszfaltépítés ( 3 cm AC8): 180,4 m 2 Kavics feltöltés 10 cm vtg-ban: 30,24 m 2 Új CKT alapépítés (8 cm vtg): 30,24 m 2 Járdalapos járdabontás: 15,26 m 2 Gyöngykavicsos alapbontás: 7,02 m 2
Nyíregyháza, Eötvös u.: Aszfaltvágás: 9fm Aszfaltbontás: 191,25 m 2 Új aszfaltépítés (3 cm AC8): 191,25 m 2 Kavics feltöltés 10 cm vtg-ban: 191,25 m 2 Új CKT alapépítés: 191,25 m 2 Kerti szegélykőépítés: 127,5 fm T-com akna szintbehelyezés szimpla: 2 db Szennyvízakna szintbehelyezés: 1 db Nyíregyháza, Moszkva u.: Aszfaltvágás: 3 fm Aszfaltbontás: 75 m 2 CKT alapbontás: 75 m 2 Új aszfaltépítés (3 cm AC8): 75 m 2 Kavics feltöltés 10 cm vtg-ban: 75 m 2 Új CKT alapépítés (8 cm vtg): 75 m 2 Kerti szegélykőépítés: 50 fm Nyíregyháza, Északi krt. Aszfaltvágás: 224,1 fm Aszfaltbontás: 475,57 m 2 Új aszfaltépítés (3 cm AC8): 481,27 m 2 Gázszagló szintbehelyezés: 1 db 2.) A Szerződés 2009. szeptember 18. napján jön létre és 2009. október 30. napjáig tart. 3.) Vállalkozói díj: A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés 1.) pontjában meghatározott, járdák felújítását a meghatározott műszaki tartalommal és I. osztályú minőségben,határidőre 4.454.545.- Tartalékkeret 10 % 445.455.- ---------------------------------------------------------- Összesen: 4.900.000.- ÁFA 25 % 1.225.000.- ---------------------------------------------------------- Összesen: 6.125.000.- azaz Hatmillió-egyszázhuszonötezer 00/100 forint fix áron elvégzi, amely magában foglalja a forgalomterelési és megvalósulási tervek elkészítését, a felvonulási és ideiglenes melléklétesítmények költségét, a szakhatósági felügyelet költségét, a megrendelő által nem biztosított hatósági és egyéb engedélyek beszerzését és költségét, az előírt mintavételek és a laboratóriumi munkák költségét, a minősítés elkészítését, valamint egyéb a terv kivitelezésével kapcsolatos költséget.
4.) Határidők: 4.1) A Megrendelő a Vállalkozó részére a teljes munkaterületet átadja legkésőbb 2009. szeptember 18. napjáig 4.2.) A Vállalkozó a járda felújítását befejezi legkésőbb 5.) Jótállás: 2009. október 30. napjáig 1.) A Vállalkozó vállalja szerződést biztosító mellékkötelezettségként a műszaki átadásátvétel időpontjától számított minimum 2 év jótállást, és a nyomvonal jellegű építményszerkezetekre vonatkozó, 12/1988. (XII. 27) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM sz. együttes rendeletekben meghatározott 5 év kötelező alkalmassági időt. 2.) A Vállalkozó köteles hozzáférhető helyen tartani a szerződéses munkafeladatok megvalósításához szükséges műszaki helyszínrajzokat, valamint az érvényes szabványokat, műszaki irányelveket és előírásokat, valamint köteles a technológiai utasításokat maradéktalanul betartani. 3.) A Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles építési naplót nyitni és azt az 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerint naprakészen vezetni. A munka teljesítése során a kapcsolattartás az Építési Naplóban történik. Az Építési Naplóban bejegyzésre a szerződésben feltüntetett személyek jogosultak. 4.) A Felek megegyeznek arról, hogy műszaki ellenőrzésre 8 naponként kerül sor. 5.) A Vállalkozó kötelezi magát, hogy egy adott munka megkezdése előtt a beépítésre kerülő anyagok alkalmasságát igazoló bizonylatokat a beépítés engedélyezésére át kell adni a műszaki ellenőrnek. 6.) A Vállalkozó az egyes munkarészeket csak a műszaki ellenőr engedélyével takarhatja el. Az eltakarásra kerülő munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a Megrendelőt (vagy a megbízott lebonyolítóját) az eltakarás megkezdéséről 3 nappal korábban írásos formában köteles értesíteni (e-mailben, levélben vagy telefaxon). Ellenkező esetben az esetlegesen felmerülő feltárási és eltakarási költségek a Vállalkozót terhelik. 7.) A Vállalkozó I. osztályú minőségi szintű, illetve a vonatkozó szabványok mértékadó előírásai szerinti legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A Vállalkozó az elvégzett munkájának minőségét tanúsítani köteles. A Vállalkozó a megvalósult létesítményt minőségtanúsítási jogosultsággal rendelkező laboratóriumban köteles ellenőriztetni. 8.) Amennyiben valamely építményrész a legmagasabb minőségi szintre vonatkozó előírásokat nem elégíti ki, a Megrendelő kizárólagos joga dönteni abban, hogy a csökkent értékű munkát teljesítésként, az érvényes jogszabályok szerinti
értékcsökkenéssel (esetleg a jótállási idő egyidejű megemelésével) elfogadja, vagy ragaszkodik az I. osztályú minőség előállításához. Ez utóbbi esetben a Megrendelő jogosult a munkát a Vállalkozó költségére elvégeztetni. 9.) A jótállási idő a létesítmény átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától kezdődik. A Vállalkozó a jótállási idő alatt a Megrendelő által jelzett hibák, azt követően pedig a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását amennyiben az időjárás a javítási technológiát lehetővé tesz 15 napon belül megkezdi, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi. Pénzügyi feltételek 1.) A Megrendelő kijelenti, hogy a létesítmény megvalósításának pénzügyi fedezete Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési forrásból rendelkezésre áll. 2.) A Megrendelő előleget nem fizet. 3.) A műszaki ellenőr teljesítés-igazolása alapján benyújtott számlát a Megrendelő a Kbt. 305. (1)-(3) bekezdésének megfelelően, a számla átvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki. 4.) Fizetési késedelem esetén a Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke az érvényes jegybanki alapkamat. 5.) Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke 20.000.-Ft/nap. 6.) Kapcsolattartó személyek: a Vállalkozó részéről: A Megrendelő részéről: Név: Szakály Andrásné Név: Lajti Tibor Cím: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a. Cím: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. Telefon: 42/508-900 Telefon: 42/548-484 Mobil:30/6396-429 Mobil: 30/2046-490 e-mail:postmaster@nyirflop.axelero.net e-mail: : utkezeles@nyirvv.hu Egyéb feltételek: 1. A Megrendelő köteles a teljes munkaterületet legkésőbb a vállalkozási szerződésben rögzített időpontig a Vállalkozó részére biztosítani. 2. A létesítmény megvalósítására a Vállalkozó kizárólag az ajánlatában, az általa előzetesen megnevezett és a Megrendelő által elfogadott alvállalkozó(ka)t vonhatja be, amelyek tevékenységéért teljes felelőséggel tartozik. 3. Ha a Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során előre nem látható akadályokkal vagy feltételekkel találja magát szemben, köteles arról azonnal értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben bármelyik szerződő fél rajta kívül álló okok miatt (vis maior) nem tud a szerződéses kötelezettségének eleget tenni, az elvégzett munkákkal arányos rész kifizetésre kerül.
4. A Vállalkozó a szerződés aláírásával egyidejűleg a teljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat. A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint az akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 7.) A szerződés dokumentumai Közbeszerzési eljárás teljes iratanyaga Nyíregyháza, 2009. szeptember 18. PH. PH.. Megrendelő.. Vállalkozó