MILLFAV járműtelepen alkatrész és forgóváz mosóhely kialakítása, valamint nagyteljesítményű fix mosóberendezés telepítése tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. VB-469/17 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2018. 1
AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai és Beszerzési Igazgatóság Beszerzési Főosztály 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon/Fax: 322-64-38 E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu 1. Az eljárás száma: BKV Zrt. VB-469/17 2. A beszerzés tárgya és mennyisége: MILLFAV járműtelepen alkatrész és forgóváz mosóhely kialakítása, valamint nagyteljesítményű fix mosóberendezés telepítése tervezéssel, engedélyeztetéssel, kivitelezéssel Teljes mennyiség: 1. A forgóváz és alkatrész mosóhely, valamint a fix telepítésű mosóberendezés kialakításához kiviteli tervdokumentációt kell elkészíteni, ami alapján a kivitelezés elvégezhető. Amennyiben a kiválasztásra kerülő fix gőzborotva telepítése pontforrást, gázengedélyt eredményez, annak engedélyezési terveit és az engedélyeztetést is el kell végezni. 2. Az engedélyezett tervek és a kivitelezési tervdokumentáció, valamint az elfogadott költségvetés szerint a komplett kivitelezési munkák elvégzése - 38,5 m hosszú meglévő akna teljes felújítása, világítási rendszere is (tervezés, kivitelezés), - 50 m hosszon mobil paravánfal (tervezés, kivitelezés), - 163 m2 vegyszer- és olajálló oldalfal burkolat készítés, - 533 m2 vegyszer- és olajálló burkolat készítés a csarnok padlószintjén, - 1 db szennyvíztároló akna kialakítása, szennyvízelvezetés (tervezés, kivitelezés), - 1 db nagyteljesítményű, fix mosóberendezés telepítése (tervezés, engedélyeztetés kivitelezés). Opciós tétel: Oldalfalon lévő elektromos szekrények, szerelvények IP védettségének kialakítása az érvényben lévő szabványoknak megfelelően, (szükség esetén), a Vállalkozó által végzett felülvizsgálat függvényében Részletes mennyiség a Műszaki Diszpozíció című dokumentumban és az árazandó költségvetés táblázatában található. 3. Részajánlattételi lehetőség Ajánlatkérő csak teljeskörű ajánlatot fogad el. 4. A beszerzés tárgyával kapcsolatos műszaki, minőségi követelmények A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket a műszaki diszpozíció és a telepítési rajz tartalmazza. Az ajánlati árat a megadott műszaki diszpozíció, a telepítési rajz, és 2
az esetleges kiegészítő tájékoztatás és a helyszíni bejárás során látottak alapján kell ajánlattevőnek megadnia. 5. A szerződés hatálya, a teljesítés ütemezése, teljesítési határidő: A szerződés hatálya: Szerződés a Felek kötelezettségeinek maradéktalan és szabályszerű teljesítésével szűnik meg. Teljesítési határidő: A Megrendelés Vállalkozó általi kézhezvétele dátumától számított 6 hónap időtartam. 6. A megrendelés módja és teljesítés helyei: A szolgáltatást az Ajánlatkérő által kért ütemezés szerint, a szerződés megkötését követően kiadott konkrét megrendelések (BMR-ek) alapján történik. Teljesítés helye: Az engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció benyújtásnak helye: 1980 Budapest, Akácfa utca 15., Beruházási és Műszaki Fejlesztési Főosztály (III. emelet 329. sz. iroda). Kivitelezés helye: BKV Zrt. M1 Vontatási Szakszolgálat telephelye (1142 Budapest, Kacsóh Pongrác u. 21-23. hrsz.: 29801/5.) 7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Kötbér: Amennyiben Ajánlattevő a szerződésben vállalt kötelezettségét határidőre nem teljesíti, úgy késedelmi kötbért köteles Ajánlatkérő részére fizetni. A késedelmi kötbér mértéke a vállalkozói díj késedelmesen teljesített értékére vetített összegének napi 2%-a, de legfeljebb 30%-a. Ajánlattevő a szerződésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése esetén köteles Ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbért fizetni, melynek alapja a vállalkozói díj 30%-a. Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbért követel, amennyiben Ajánlattevő hibásan, vagy más módon nem a szerződésben foglaltak szerint teljesít. A hibás teljesítési kötbér alapja a vállalkozói díj, mértéke annak 30%-ával megegyező összeg. Jótállás: Ajánlattevőnek az átvételtől számított, legalább 24 hónap jótállást kell vállalnia. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás időtartalmáról. Biztosíték: A nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a műszaki átadás-átvételt követő 5 munkanapon belül a jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítására, a jótállás időtartama végét követő 30. napig a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű jólteljesítési biztosítékot bocsát Ajánlatkérő rendelkezésére. 3
A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátható óvadék vagy bankgarancia formájában. Amennyiben a biztosítékot a nyertes ajánlattevő bankgarancia formájában kívánja teljesíteni, a következőkben foglaltak feltételeknek kell megfelelnie. BANKGARANCIÁK KÖTELEZŐ TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A bankgaranciát kibocsátó bank megnevezése, címe. Elfogadott kibocsátó bank: Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező bank, vagy külföldi bank magyarországi fióktelepe. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a bankgaranciára viszontgaranciát kell kérni egy Magyarországon bejegyzett székhelyű banktól, vagy külföldi bank magyarországi fióktelepétől. A megbízó adatai a cégbíróságon hivatalosan bejelentett adatok szerint, a cégjegyzékszámot is szerepeltetve. A kedvezményezett (BKV Zrt.) megjelölése a cégbíróságon hivatalosan bejelentett adatok szerint, a cégjegyzékszámot is szerepeltetve. A kapcsolódó szerződés tárgyának pontos leírása. A biztosíték devizaneme, összege. A biztosíték hatálybalépésének ideje. Lejárati határidő: legalább a szerződés teljesítésének határideje + minimum 30 nap, de nem korábban, mint a szerződés lezárásához kapcsolódó pénzügyi elszámolások utolsó napja; jótállási biztosíték esetében a szerződésben a jótállási biztosítékra előírt véghatáridő. A kibocsátó feltétel nélküli, visszavonhatatlan kötelezettségvállalása A biztosíték érvényesíthetőségének a partner bármely szerződésben meghatározott pénzügyi kötelezettségére ki kell terjednie. A kibocsátó a kedvezményezett első írásbeli felszólítására, legkésőbb 5 munkanapon belül fizetést teljesít. A kibocsátó anélkül teljesít, hogy azt akár a kibocsátó akár a kedvezményezett (BKV Zrt.) először a kötelezettől vagy bármely más személytől követelné. A kibocsátó a kedvezményezett (BKV Zrt.) igényének igazolása, jogalapja vagy okainak ismertetése, továbbá az alapjog vizsgálata nélkül a fizetést teljesíti. A kibocsátó bármiféle, a részéről emelhető kifogás nélkül, lemondva a beszámítás jogáról, a kedvezményezett igényének bármely másik fél által történő vitatása ellenére a fizetést teljesíti. Az igénybejelentésnek kizárólag a nem szerződésszerű teljesítés tényét és az ez alapján felmerült követelés összegét kell tartalmaznia, anélkül, hogy a nyilatkozat részletezné, hogy a kötelezett milyen vonatkozásban szegte meg az alapul szolgáló jogviszonyból származó kötelezettségeit. VAGY: A bankgarancia kibocsátása az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi Kamara) URDG (Uniform Rules for Demand Guarantees) 758. számú szokvány 15. Cikk (a.) és (b.) pontja, és abban szereplő alátámasztó nyilatkozat kizárása mellett történik. A biztosíték összegének részben történő lehívása nem zárható ki. A biztosíték lejárati idő előtti megszüntetése kizárólag a kedvezményezett eredeti cégszerű lemondó nyilatkozatával és az eredeti biztosíték visszaküldésével történhet. A biztosíték nem tartalmazhatja a munkanapok jogszabálytól eltérő számítását, ide értve a lejárat napját is. Nem szerepelhet a következő: ha adott határidő munkaszüneti vagy bankszüneti napra esik, a határidő az azt megelőző első munkanap. A biztosítékra és biztosítékkal kapcsolatos bármely jogvitában a magyar jog az irányadó. Minden, a biztosítékkal kapcsolatos jogvitában Magyarország joghatósága az illetékes. 4
A biztosíték nyelve és a biztosítékban meghatározott bármely okmány nyelve a magyar nyelv. A biztosítékra vonatkozó igénybejelentés előírásainak részletes szerepeltetése. AZ IGÉNYBEJELENTÉS SZABÁLYAI Igénybejelentés esetén benyújtandó okmányok (ha van ilyen) pontos megnevezése és formája. A kibocsátó a felszólításban megjelölt összeget a kedvezményezett felszólításában megjelölt bankszámlára utalja át. Az igénybejelentés módjaként a következőket kell szerepeltetni: a kedvezményezett (BKV Zrt.) az igénybejelentést a számlavezető bankján keresztül nyújthatja be, kulcsolt SWIFT üzeneten keresztül. A kedvezményezett számlavezető hitelintézete a kibocsátó bank felé a SWIFT üzenetben szó szerint idézi a kedvezményezett igénybejelentését, valamint igazolja az eredeti igénybejelentésen szereplő aláírások cégszerűségét és hitelességét, továbbá azt hogy az eredeti felszólítást továbbították a bank részére. Az igénybejelentéshez nem lehet követelmény a biztosíték eredeti példányának, a kedvezményezett eredeti cégkivonatának vagy aláírási címpéldányainak csatolása. Az igénybejelentés helye a Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező bank székhelye, vagy telephelye, vagy a külföldi bank magyarországi fióktelepe. 8. Ajánlattevőkkel szemben támasztott műszaki, szakmai alkalmassági követelmények M.1. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik a felhívás megküldését megelőző 72 hónap során teljesített összesen legalább - ÁFA nélkül számított- 10 millió forint értékű építőmesteri és szakipari és további legalább 6 millió forint értékű gépészeti és további legalább 5 millió forint értékű elektromos munkák elvégzése tárgyú, sikeres műszaki átadás-átvétellel szerződésszerűen teljesített referenciával. M.2. A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik az alábbi képzettségű szakemberekkel: - legalább 1 fő É építészeti tervezési szakterület jogosultsággal rendelkező szakember, és további - legalább 1 fő V építményvillamossági tervezési szakterület jogosultsággal rendelkező szakember, és további - legalább 1 fő G építmények gépészeti tervezési szakterület jogosultsággal rendelkező szakember, és további - legalább 1 fő MV-É építési szakterület jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, és további - legalább 1 fő MV-ÉG építménygépészeti szakterület jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető, és további - legalább 1 fő az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározottak szerint munkavédelmi koordinátorral, mely legalább középfokú munkavédelmi technikus vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel rendelkezik. 5
A bemutatott szakemberek között átfedés megengedett. Egy szakember nem csak egy pozícióra jelölhető. Amennyiben a megjelölt szakember több, Ajánlatkérő által előírt képzettséggel rendelkezik, úgy egy szakember több pozícióra is bemutatható. Műszaki alkalmasság igazolására kért adatok és tények (igazolás módja) M.1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának ismertetnie kell a felhívás megküldését megelőző 72 hónap során végzett legjelentősebb teljesítéseit. A referencia nyilatkozatnak/ igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje, teljesítés helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a referenciát igazoló személy neve és telefonszáma, a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a szerződés alapján végzett teljesítés áfa nélkül számított összértéke, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az előírt referencia több szerződés alapján is teljesíthető. M.2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozójának nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítésbe bevonja az ajánlati felhívás 8. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények pontjának M.2. alpontjában előírt szakembereket. Az igazolás körében benyújtandó a szakemberek képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata, aláírt szakmai önéletrajz, továbbá a szakmagyakorlási jogosultság nyilvántartási száma és a szakemberek összefoglaló táblázata. Amennyiben a bevonni kívánt szakember nem áll az Ajánlattevővel foglalkoztatási jogviszonyban a szakember rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot (5/B sz. melléklet) is kérjük benyújtani. 9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a megrendelések teljesítésének Ajánlatkérő általi igazolását követően, az Ajánlatkérőhöz benyújtott számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155 -ban rögzítettek szerint fizet késedelmi kamatot. 10. Az ajánlattevő által az ajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok: ajánlattételi nyilatkozat 1. sz. melléklet referencia nyilatkozat 2. sz. melléklet nyilatkozat az alvállalkozókról 3. sz. melléklet nyilatkozat a kizáró okokról 4/A. és 4/B. sz. melléklet nyilatkozat a kizáró okokról alvállalkozóról 1 (adott esetben) 4/C. sz. melléklet szakemberek összefoglaló táblázata 5/A. sz. melléklet 1 Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az általa bevont alvállalkozóval, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel szemben sem állnak fenn a kizáró okok. 6
7 szakember nyilatkozata rendelkezésre állásáról 5/B. sz. melléklet nyilatkozat jólteljesítési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról 6. sz. melléklet egyéb nyilatkozat 7. sz. melléklet ütemterv árazott költségvetés aláírási címpéldány másolata egyéb, az alkalmassági igazolása körében előírt nyilatkozatok, dokumentumok (pl: szakemberek önéletrajza) Az ajánlatban meg kell jelölni az Ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t, valamint nyilatkoznia kell az alvállalkozó által végzendő tevékenységről, és annak a teljes ajánlatra vonatkozó mértékéről. Az ajánlat részeként csatolni kell az Ajánlattevő által készített ütemtervet, mely tartalmazza a munkák főbb ütemezését a Megrendelés kézhezvételétől számítottan a kivitelezési munkák befejezéséig. 11. Ajánlati árak: Az ellenszolgáltatás értékét a mellékelt Ajánlattételi nyilatkozat (1. számú melléklet) kitöltésével egy összegben, magyar forintban kell megadni. Az ajánlati árat ÁFA és opció nélkül kell megadni. 12. Részvételre jelentkezés: Amennyiben Ajánlattevő az eljárásban részt kíván venni, részvételi szándékát 2018. május 7.én 14.00 óráig jelezze a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címen. Az eljárásban való részvétel és a jelentkezés előfeltétele, hogy Ajánlattevő regisztrációval rendelkezzen az Electool tendereztető rendszerben. A részvételi szándék jelzésekor kérjük, Ajánlattevő Electool rendszerben regisztrált e-mail címét megadni. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben még nem regisztrált az Electool tendereztető rendszerében, arról időben intézkedjen (a regisztrációra akár egy munkanapot is igénybe vehet), mert csak érvényes regisztrációval tud érvényes jelentkezést leadni az előzőekben meghatározott határidőre. Ha az eljárás iránt érdeklődését jelezte, Ajánlatkérő Ajánlattevőnek az Electool tendereztető rendszeren keresztül az eljárásban való részvételre feljogosító meghívót küld. 13. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő a megfelelő ajánlatok elkészítése érdekében Ajánlattevőknek lehetőséget biztosít az eljárás tárgyát képző helyszín megtekintésére. Ennek helye és ideje: BKV Zrt. M1 Vontatási Szakszolgálat telephelye (1142 Budapest, Kacsóh Pongrác u. 21-23. hrsz.: 29801/5.)
2018. május hó 8. napja, 10:00 Találkozási pont: BKV Zrt. M1 Vontatási Szakszolgálat telephelyén (1142 Budapest, Kacsóh Pongrác u. 21-23.), a Horvát Boldizsár utcai személyi porta előtt. Kérjük, hogy Ajánlattevők a Visszaigazoló adatlapon jelöljék meg, hogy kik fognak részt venni a helyszíni bejáráson. Kérjük, hogy a Visszaigazoló adatlapot a helyszíni bejárást megelőző munkanap 15:00 óráig szíveskedjenek megküldeni a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail-címre. Jelentkező hiányában a helyszíni bejárás nem kerül megtartásra, amely körülményről a tervezett időpontot megelőző munkanapon 14:00 óráig tájékoztatást adunk! 14. Az eljárás lefolytatása, ajánlatok benyújtása: Az eljárással kapcsolatos kérdések feltevése, információ kérése 2018. május 10.-én 14:00-ig kizárólag írásban a www.electool.hu felületen keresztül tehető. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eljárásban kizárólag az elektronikus rendszerben van lehetőség az ajánlat benyújtására. Az ajánlatot és a csatolandó igazolásokat, nyilatkozatokat kitöltve és cégszerűen aláírva, digitalizálva az Electool oldalára (https://electool.com/sourcingtool/) kell feltölteni. Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában az ajánlattételi nyilatkozatban adja meg az elérhetőségéhez szükséges adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefaxszáma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása. Az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával az Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozik a szerződéstervezet elfogadásáról. 15. Az ajánlatok benyújtásának (feltöltésének) határideje (ajánlattételi határidő): 2018. május hónap 18 nap 12 óra 00 perc Az ajánlatok bontása: 2018. május hónap 18 nap 12 óra 01 perc Az ajánlatok bontását követően az eredményről az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket e-mailben is értesíti. 16. Az ajánlatok értékelésének szempontja: Ajánlatkérő az Ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján bírálja el. 17. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során az Ajánlattevők részére teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelölt hiányokról és a hiánypótlási határidőről elektronikus úton írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. 8
18. Az ajánlati kötöttség: Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az ajánlati kötöttség az eredményhirdetéstől számított 30 napig tart azzal, hogy ezen időpontot követően Ajánlatkérő nyilatkozatot kérhet az ajánlat további fenntartására. Amennyiben ajánlattevő nem nyilatkozik, azt Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatát fenntartja. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a felhívást. 19. Eredményhirdetés: Az eljárás nyertese az az (érvényes) ajánlattevő, aki a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot nyújtja be. Az Ajánlatkérő az eljárás eredményéről írásban (faxon és/vagy e-mailben) értesíti az Ajánlattevőket az ajánlatok bontását, ártárgyalás esetén az ártárgyalás napját követő 30. napig. Ajánlatkérő az ajánlatok megfelelő értékelése érdekében jogosult az eredményhirdetés napját elhalasztani, amelyről írásban értesíti ajánlattevőket. 20. Egyéb rendelkezések: Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződéses feltételekről vagy a benyújtott ajánlatok értékelésének eredményétől függően tárgyalást tartson. Egy ajánlattevő esetén Ajánlatkérő ártárgyalást tarthat. Amennyiben a legkedvezőbb ajánlat meghaladja az Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összegét, Ajánlatkérő ártárgyalást tart. A tárgyalás tartásáról, annak menetéről az Ajánlatkérő egyidejűleg tájékoztatja valamennyi érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt. Az ártárgyalás eredménye alapján kitöltött részletes ártáblázatot az Ajánlattevő köteles az ártárgyalást követő 2 munkanapon belül aláírva elektronikus úton pdf. vagy.jpg formátumban a kozbeszerzes@bkv.hu e-mail címre vagy a 322-6438-as faxszámra megküldeni. Abban az esetben, ha az ajánlattevők száma nem teszi lehetővé a valódi versenyt, Ajánlatkérő jogosult új ajánlattételi határidő kitűzésével újabb Ajánlattételre felhívni az Ajánlattevő(ke)t, újabb Ajánlattevők bevonásával egyidejűleg. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az ajánlatok elbírálása során az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és adott esetben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja. A szerződés a nyertes ajánlattevővel, írásban jön létre, mindkét fél általi aláírás időpontjában. 21. Egyéb nyilatkozatok Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy: - az ajánlati felhívásban és annak valamennyi mellékletében, a szerződéstervezetben, valamint az Ajánlatkérő által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vette és elfogadta, - a szerződés megkötésére és teljesítésére vállalkozik az Ajánlattételi nyilatkozaton megadott ellenszolgáltatás ellenében, 9
- vállalja a 6 hónapos teljesítési határidőt, - hány hónap az általa vállalt jótállási határidő, - kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási kötelezettség keretében felmerült hiba esetén legfeljebb 3 munkanapon belül megkezdi a jótállási kötelezettsége teljesítését, azaz garanciális hibaszemlét tart, ill. a lehető leghamarabb elvégzi a hiba kijavítását, - tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi, melynek érdekében, nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadja, - tudomásul veszi, hogy amennyiben Ajánlatkérő legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő, - nyertessége esetén a szerződés értékével megegyező felelősségbiztosítást köt vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti. 10