Name: Füredi Balazs Order:

Átírás

1

2 Name: Füredi Balazs Order: Köszönjük a vásárlást a szerző és a kiadó, valamint a terjesztő nevében is. Vásárlásával támogatta, hogy Magyarországon az elektronikus könyvkiadás fejlődni tudjon, a digitális kereskedelemben kapható könyvek választéka egyre szélesebb legyen. Köszönjük, és reméljük webáruházunkban hamarosan viszontlátjuk.

3 Szende Árpád Tóth Elek Szakértői esettanulmányok az építőipar területéről Talajközeli szerkezetek károsodása

4 Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, Budapest, Prielle Kornélia u Telefon: (40) Fax: +36 (1) info@complex.hu Felelős vezető: a CompLex Kiadó Kft. igazgatója Kiadásért felelős: Tóth Gábor A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Olajos-Kiss Rita Felelős szerkesztő: Gócza Éva Műszaki kiemelt főmunkatárs: Schuller Krisztina Műszaki szerkesztők: Kerek Imréné, Szász Zoltán Fedélterv és tördelés: CompLex Kiadó Kft. DTP-csoport Nyomdai munkálatok: Kaposvári Nyomda Kft Felelős vezető: Pogány Zoltán ISBN Termékkód: YOV1199 Kiadványaink megtekinthetőek és megvásárolhatóak szakkönyvesboltunkban a Kiadó címén, továbbá a portálon. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás és a mű bővített, illetve rövidített változatának kiadási jogát is. A Kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak bármely része semmiféle formában (fotokópia, mikrofilm vagy más hordozó) nem sokszorosítható.

5 Szende Árpád Tóth Elek Szakértői esettanulmányok az építőipar területéről Talajközeli szerkezetek károsodása

6 Szerzők: Dr. Tóth Elek DLA egyetemi docens Szende Árpád igazságügyi szakértő Szende Árpád, Tóth Elek, Budapest, 2011 CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2011 A CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a tagja.

7 Tartalom Előszó... 7 I. Az építési hibák fogalma, csoportosítása A tervezés során keletkezett hiba A tervdokumentáció hibái A kivitelezés során keletkezett hiba A tervdokumentációtól, szerződéstől való eltérés miatti meghibásodások Fogadószinti szerkezet nem megfelelő kialakításából eredő meghibásodások Anyag, illetve szerkezet hibái A technológia be nem tartásából adódó meghibásodások Utólagos, gondatlan szállításból, munkavégzésből származó meghibásodás Más szerkezetek, illetve vezetékek, berendezések meghibásodásából eredő hiba Szándékos károkozásként keletkező meghibásodás (kivitelező) A használat során keletkezett hiba Használatból eredő meghibásodás (üzemeltető által végzendő karbantartás hiánya, nem rendeltetésszerű használat, szándékos károkozás) II. Talajközeli szerkezetek károsodása Talajvíz, rétegvíz, illetve torlaszvíz okozta károsodások; drénrendszerekkel kapcsolatos károsodások Talajvíz, rétegvíz, torlaszvíz fogalmának tisztázása Az épület körüli drénrendszer Esettanulmányok Pincegödör állékonysága Pinceszigetelés-drénezés

8 2. A felszíni vízelvezetés hibájából származó károsodások; terepcsatlakozások, járdák, térburkolatok, épület körüli lépcsők hibás kialakítása Az épület körüli járda (terepkapcsolat) A járda és a tereplépcső süllyedése Esettanulmányok Épület körüli térburkolat süllyedése Nedvesedő lábazati falak Fal, és padlószerkezetek vízszigetelési hibái Árvízi károsodás Alépítményi munkák pótmunkaként történő elszámolhatósága Műanyag fal- és padló-vízszigetelés hibái Közművekkel kapcsolatos károsodások Új közmű építése vagy bekötése földmunkáinak hatása Meglévő nyomó- vagy csatornavezeték törése, egyéb meghibásodása Esettanulmányok Utcai csőtörés Alagsori lakás padlósüllyedése Talajmechanikai eredetű károsodások, alapozási hibák Esettanulmányok Alapmegerősítés de minek? Pincefalak károsodása Esettanulmányok Korhadó parketta és nedves falak Alapozás, vízszigetelés teljes hiánya Kastély pincéjének vizesedése Pincefal károsodása Sótalanítási, falszárítási technológiák Mechanikus jellegű szigetelések Vegyi falszigetelések Elektrokinetikus szigetelési eljárások Magnetokinetikus szigetelési eljárások Légpórusos vakolatok Esettanulmányok Nedves pincefalak Szellőztetett kőlábazat hibái

9 Előszó Egy szakértői esettanulmányokat csokorba szedő hármaskönyv első kötetét tartja kezében az Olvasó. A tervezett könyvek témái: 1.Talajközeli szerkezetek károsodása; 2. Felépítményi szerkezetek károsodása; 3. Szakipari szerkezetek károsodása. Az egyes kötetekben tervezőket, kivitelezőket, szakértőket, műszaki ellenőröket, építtetőket és a jövőben építeni vágyókat egyaránt igyekszünk megszólítani, mintegy varázstükröt tartva eléjük, melyben még idejekorán megláthatják a tervezéssel, kivitelezéssel, üzemeltetéssel vagy éppen a szakértői felelősséggel kapcsolatos problémákat. Abban bízunk, hogy így talán sikerül elkerülni a bemutatott káresetek ismételt kialakulását. Első könyvünkben az építési hiba fogalmának pontosítása után a talajban és a talaj közelében levő szerkezetek tipikus károsodásait és javítási lehetőségeit vesszük górcső alá, építésügyi, illetve igazságügyi szakértői szemüvegeken keresztül. A valóságközeli élményt a könyvben ismertetett, két szakértő praxisából merített 17 esettanulmány biztosítja, melyek mindegyike megtörtént esetet dolgoz fel, bepillantást engedve a szakértői vizsgálat és szakvéleményezés folyamatába is. Remélem, hogy mind a szakemberek, mind az érdeklődő laikusok szívesen forgatják majd a könyveket, és a bennük közreadott (néha sokkoló) információk hatására a jövőben számos hibás döntés, meggondolatlan cselekedet, sőt akár felesleges bírósági perek sorozata is elkerülhető lesz. Budapest, szeptember 12-én A szerzők nevében: Dr. Tóth Elek DLA. egyetemi docens igazságügyi szakértő 7

10

11 I. Az építési hibák fogalma, csoportosítása Az épületszerkezetek meghibásodásainak tárgyalása kapcsán célszerű definiálni, hogy mi is az a hiba, mielőtt konkrét fejtegetésekbe kezdenénk. A többször módosított IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Ptk.) külön fejezetet szentel ezzel is hangsúlyozva a probléma fontosságát és jogi megítélését a hibás teljesítésnek. A 305. (1) bekezdés szerint, olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog nem felel meg a teljesítéskor a törvényes vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A teljesítést a Ptk (1) bekezdése határozza meg: A szerződéseket tartalmuknak megfelelően, a megszabott helyen és időben, a megállapított mennyiség, minőség és választék szerint kell teljesíteni. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt rendeltetésének, illetőleg a szerződésben kikötött, vagy egyébként a szerződéskötéskor a kötelezett által ismert célnak megfelelően lehessen felhasználni. A (2) bekezdés viszont azt mondja ki, hogy: A kötelezettnek a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ez azt jelenti, hogy a kötelezett a teljesítéskor megfelelő gondossággal, a társadalmilag elfogadott gazdasági szinten teljesítsen, ami átlagos gazdálkodótól (kivitelezőtől) elvárható. Ezt a szabványok határozzák meg, hiszen a szabványosítással elérendő célok között az egyik legfontosabb, hogy a szabványok a tudomány és a technika olyan elismert eredményeit tükrözik, amelyek már átmentek a gyakorlatba, és általánosan megkövetelhetők, figyelemmel a gazdasági adottságokra is. Bár a nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvény 6. -ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy:,,a nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes, azért a jogszabályi, a szerződési, és szabványhivatkozások esetén, továbbá a bírósági perek esetén ha olyan műszaki kérdésben kell állást foglalni, amelyről a szerződő felek külön nem állapodtak meg alkalmazásuk kötelező. Az önkéntesség tehát nem azt jelenti, hogy alacsonyabb színvonalat teljesíthet a szolgáltató jelen esetben a kivitelező, hanem legalább a nemzeti szabványban kikötött színvonalat, vagy annál magasabb színvonalat, például más nemzeti szabványban, EU-szabványban, nemzetközi szabványban előírt színvonalat. 9

12 Fentiek jogszabályi előírásai: Az évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról: A szabvány: 4. (1) A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb. A nemzeti szabvány: 5. (1) A nemzeti szabvány olyan szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg vagy fogadott el, és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetővé. (2) A nemzetközi és az európai szabványokat szabványként közzétenni a Magyar Köztársaságban csak nemzeti szabványként lehet. (3) A nemzeti szabvány nem lehet jogszabállyal ellentétes. A évi CXII. törvény a mérésügyről szóló évi XLV. törvény és a nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvény módosításáról: 4. (2) Az Sztv. 6. -ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek. Mindezekből következően összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a következő esetekben kötelező a szabvány használata, melynek okán egyes jogászok egyenesen úgy fogalmaznak, hogy de jure önkéntes az alkalmazás, míg de facto gyakorlatilag kötelező az alkalmazás: Jogszabály szabványra hivatkozik A szabványokra való hivatkozás módjai: Dátummal (merev hivatkozás): évszámmal jelzett konkrét változatát kell alkalmazni. Dátum nélkül (rugalmas hivatkozás): a vizsgált időszakra érvényes változatot kell alkalmazni. Általános hivatkozás (szövegszerű utalással), pl.: a vonatkozó MSZ-ek szerint kell kialakítani. Jogszabályban előírt szabvány szabványra hivatkozik (egymásra épülés) Szerződés keretében (bármilyen hivatkozás mellékletben, a szerződés részévé tett tervdokumentációban) Bírósági perek esetén (lásd Ptk. teljesítés és a szabványosítás fő célja közti kimutatható ekvivalencia) 10

13 A továbbiakban és a példákban is leginkább az MSZ szerinti megfelelőségnek meg nem felelő hibákról, meghibásodásokról és hiányokról szólunk részletesen, hiszen nemcsak a gyakorlati alkalmazás sokasága követeli ezt meg tőlünk, de a hibák vitatása nyomán kialakuló jogvitákban ellenkező előzetes megállapodás hiányában már nincs is mód más eljárást alkalmazni. Az építési hibákat minden szerkezetcsoportnál azok sokfélesége miatt érdemes csoportosítani. A csoportosítás a meghibásodások fajtájának meghatározásával történik, célszerűen a hibák keletkezési okai szerint: A tervezés során keletkezett hiba A tervdokumentáció hibája. A kivitelezés során keletkezett hiba A tervdokumentációtól (tervezői igény, melyben kifejeződik a megrendelői igény), szerződéstől (megrendelői igény, vállalás tárgya) való eltérés miatti meghibásodások, azaz nem, vagy nem az, illetve nem teljes körűen az készült el a kivitelezés során, amit a terv, szerződés egyértelműen rögzített; Fogadószinti szerkezet nem megfelelő kialakításából eredő meghibásodás; Anyag, illetve szerkezet hibája; A technológia be nem tartásából adódó meghibásodás; Utólagos, gondatlan szállításból, munkavégzésből származó meghibásodás; Más szerkezetek, illetve berendezések meghibásodásából eredő hiba; Szándékos károkozásként keletkező meghibásodás (kivitelező). A használat során keletkezett hiba Használatból eredő meghibásodás (üzemeltető által végzendő karbantartás hiánya, nem rendeltetésszerű használat, szándékos károkozás). A hibák észlelési időpontjával kapcsolatosan négy időponttal jellemezhetjük előfordulásukat, figyelembe véve, hogy a hiba mikor volt, akár laikus építtető, illetve megbízottja, legtöbbször a műszaki ellenőr által is észlelhetően: 1. a kivitelezés közben, illetve azt követően (részátadás, átadás) azonnal közvetlenül (nyílt hiba); 2. a kivitelezést követően (részátadás, átadás) rövid határidőn belül (1 6 hónap), használat közben észlelhető meghibásodás, melynek mértéke növekvő is lehet. E határidő vonatkozik a szavatossági jogok érvényesítésére és elévülésére is a Ptk (1) bekezdése szerint, figyelemmel a kötelező alkalmassági idő határidejének irányadó jellegére; 3. a kivitelezést követően (részátadás, átadás) 1 éven illetve 3 éven, továbbá a kötelező alkalmassági idő tartamán belül, a hiba jellegének megfelelően, használat közben észlelhető meghibásodás. E jogvesztő határidő vonatkozik a szavatossági jogok érvényesítésére is a Ptk (2) bekezdése szerint. A 11/1985. (VI. 22.) ÉVM IpM KM MÉM BkM rendelet előírásai intézkednek az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről, az épületek minőségének javítása érdekében. E rendelet 11

14 kihirdetésével a korábbi ilyen tárgyú 16/1981. (VI. 3.) ÉVM számú rendelete hatályát vesztette. A rendelet hatálya [1. (1)] a lakóépületeket, a pihenés célját szolgáló épületeket, személygépkocsi-tárolókat, igazgatási és irodaépületeket, szociális, egészségvédelmi, művelődési és oktatási épületeket, valamint ellátó és szolgáltató épületeket alkotó, helyszínen készített vagy előregyártott szerkezetekre és berendezésekre, épületszerkezetekre, és az azok létrehozásánál felhasznált egyes termékekre és anyagokra terjed ki. A rendelet hatálya nem terjed ki [1. (2)] az ideiglenes jellegű épületeket alkotó, valamint az építési kísérletezési szerződés alapján kivitelezett épületeket alkotó, kísérlet tárgyát képező épületszerkezetekre és termékekre. A rendelet 2. -a elrendeli, hogy az épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasznált termékek tartós használatra rendelt dolgok. Az épületszerkezeteket és termékeket, valamint azok kötelező alkalmassági idejét mint három évet meghaladó szavatossági igényérvényesítési jogvesztő határidőt (Ptk ) a rendelet 3. -a az alábbi mellékletben határozza meg: Kötelező alkalmassági idő 10 év: Épületszerkezet Termék 1. Teherbíróvá tett talajok 2.1. Égetett agyag alapfalelemek (tömör tégla, pillér tégla) 2. Alapozási szerkezetek 2.2. Terméskövek és építőkövek 2.3. Előregyártott beton és vasbeton alapozási elemek (előregyártott vb cölöpök, alaptestek, talpgerendák stb.) 3. Teherhordó vázak 3.1. Előregyártott beton, vasbeton, acél, fa és alumínium teherhordó szerkezeti elemek (oszlop, főtartó, gerenda stb.) 4. Födémek (burkolatok, álmennyezetek, bevilágítók nélkül: szerelt födémszerkezetek kivételével) 3.2. Vázszerkezeti kötőelemek 4.1. Égetett agyag vázkerámia födémelemek 4.2. Előregyártott beton és vasbeton födémszerkezeti elemek (födémkitöltő elemek, béléstestek, tálcák, födémgerendák, födémpallók, födémpanelek, erkélyelemek, lépcsőelemek stb.) 4.3. Acél födémszerkezeti elemek (gerendaelemek, trapézlemezek, födémpanelek, lépcsőelemek stb.) 4.4. Alumínium födémszerkezeti elemek (trapézlemez, födémpanel stb.) 4.5. Fa és faalapanyagú födémszerkezeti elemek (gerendák, födémpanelek stb.) 12

15 Épületszerkezet 5. Fedélszerkezetek (fedélhéjazat, hőszigetelés stb. nélkül) 6. Függőleges teherhordó és térelhatároló szerkezetek (burkolatok, felületképzések, nyílászárók nélkül a szerelt külső térelhatároló falszerkezetek kivételével) 5. Fedélszerkezetek (fedélhéjázat, hőszigetelés stb. nélkül) 6. Függőleges teherhordó és térelhatároló szerkezetek (burkolatok, felületképzések, nyílászárók nélkül a szerelt külső térelhatároló falszerkezetek kivételével) Termék 4.6. Műanyag födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.) 4.7. Kombinált (fa, faalapanyagú lemezek, azbesztcementlemezek, műanyag, fém, gipsz stb.) födémszerkezeti elemek (födémpanelek stb.) 4.8. Födémszerkezeti kötőelemek 4.9. Hő-, pára- és hangszigetelő anyagok, elemek 5.1. Fém, vasbeton és fa előregyártott tetőszerkezeti elemek 6.1. Égetett agyag falazóelemek (téglák, falazóblokkok stb.) 6.2. Mészhomok falazóelemek 5.1. Fém, vasbeton és fa előregyártott tetőszerkezeti elemek 6.1. Égetett agyag falazóelemek (téglák, falazóblokkok stb.) 6.2. Mészhomok falazó elemek 6.3. Terméskő és építőkő falazóelemek 6.4. Előregyártott beton és vasbeton falszerkezeti elemek (falazó elemek és blokkok, kis és nagy falpanelek, térelemek, falkiváltók, lábazati elemek, fal kéregelemek stb.) 6.5. Gázszilikát és kohóhabsalak falszerkezeti elemek (falazóelemek, falazóblokkok, falpanelek stb.) 6.6. Falszerkezeti kötőelemek 6.7. Homlokzati hézagtömítő anyagok 6.8. Hő-, pára- és hangszigetelő anyagok, elemek 7. Szellőzőkürtők, kémények (béléselemek nélkül) 7.1. Előregyártott könnyűbeton, beton és vasbeton kémény és szellőző kürtő elemek 7.2. Fém és kerámia kéményelemek 7.3. Égetett agyag falazó elemek 8. Talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelések 8.1. Bitumenes és műanyag vízszigetelő lemezek 8.2. Ragasztó és vegyi anyagok 13

16 Épületszerkezet 9. Épületgépészeti csővezetékek, talajba kerülő (a szabadon vezetett épületgépészeti csővezetékek kivételével) vezetékek 10. Az építményhez szerkezetileg csatlakozó külső létesítmények Termék 9.1. Azbesztcement nyomócsövek, lefolyócsövek és csőidomok 9.2. Kerámiacsövek és csőidomok 9.3. Acél és öntöttvas csövek és csőidomok 9.4. Előregyártott beton és vasbeton csövek, csőidomok és aknaelemek 9.5. Műanyag csövek és csőidomok 9.6. Cső- és csatornahálózati szerelvények (tolózárak, csappantyúk stb.) Előregyártott beton és vasbeton támfaljárda-lépcsőelemek stb. Kötelező alkalmassági idő 5 év: Épületszerkezet Termék 1. Tetőhéjalások 1.1. Égetett agyag tetőfedő elemek (tetőcserép) 1.2. Azbesztcement tetőfedő elemek (pala, hullámpala) 1.3. Fémlemez tetőfedő elemek (horganyzott acéllemez, horganylemez, alulemez, műanyaggal bevont fémlemez) 1.4. Beton anyagú tetőfedő elemek (betoncserép) 1.5. Hőszigetelő lemezek, paplanok stb Páraszigetelő fóliák 1.7. Tetőkibúvók, felülvilágítók, hófogórács stb. 2. Válaszfalak 2.1. Égetett agyag vélaszfalelemek 2.2. Előregyártott vasbeton válaszfalpanelek 2.3. Gázszilikát válaszfalelemek 2.4. Gipsz és gipszperlit válaszfalelemek 2.5. Egyéb alapanyagú válaszfalelemek 2.6. Kombinált anyagú (könnyűszerkezetes) szerelhető vagy táblás szerkezetű válaszfalelemek 14

17 Épületszerkezet Termék 3. Csapadékvíz és használati víz elleni szigetelés 3.1. Bitumenes vízszigetelő lemezek 3.3. Bevonatszigetelő anyagok 3.4. Tetőszigetelő habbevonatok 3.5. Ragasztóanyagok 3.6. Tető- és padlószerelvények (összefolyók, páraszellőzők stb.) 4. Nyílászáró szerkezetek 4.1. Fa, fém, műanyag és kombinált anyagú nyílászáró szerkezetek 5. Szerelt térelhatároló fal- és födémszerkezetek, álmennyezetek 4.2. Nyílászáró szerkezetek szerelvényei (zárak, vasalások, veretek stb.) 4.3. Üveg- és hőszigetelő üvegszerkezetek 4.4. Árnyékolók, elsötétítők, zsaluk és rácsok 4.5. Beépítéshez felhasznált hézagtömítő, hő- és hangszigetelő anyagok 5.1. Könnyűszerkezetes általában kombinált anyagú fal és födémszerkezeti elemek (fal-, födém- és tetőelemek; álmennyezeti elemek, építőelemek, kötőelemek, hőszigetelő anyagok, hézagtömítő anyagok stb.) 6. Csapadékvíz-elvezetés szerkezetei 6.1. Épületbádogos szerkezetek előregyártott elemei és szerelvényei horganyzott acéllemezből, horganylemezből, alulemezből, műanyagból és azbesztcementből 7. Vakolatok, burkolatok, felületképzések (a mázolás, a belső falfestés, a meszelés és a tapétázás kivételével) 7.1. Mázas és máztalan kerámia padlóés falburkoló lapok 7.2. Égetett agyag burkolótéglák 7.3. Cementkötésű padlóburkoló lapok 7.4. Építőkövek és burkolókövek 7.5. Műanyag padló- és falburkoló lemezek és szegélyprofilok 7.6. Gumi padlóburkoló lemezek és szegélyprofilok 7.7. Azbesztcement burkoló lemezek 7.8. Fém burkoló lemezek és profilok 7.9. Fa és faalapanyagú burkolóelemek (parketták, falburkoló elemek, profilok stb.) 15

18 Épületszerkezet 8. Szabadon vezetett épületgépészeti csővezetékek, berendezések Termék Lakások padlószőnyegei Üveg homlokzatburkoló elemek Ragasztók és aljzatképző anyagok Hőszigetelő műanyag vagy szilikát alapú homlokzati bevonatok 8.1. Acél, műanyag az azbesztcement nyomóés lefolyócsövek, idomelemek és kötőelemek 8.2. Csőhálózati szerelvények (szelepek, tolózárak, csapok, csaptelepek, csappantyúk, légtelenítők, légbeszívók, kondenzedények, gyorssűrítők, torlók, szabályozók, bűzelzárók, zsírfogók, homokfogók stb.) 8.3. UNIMAG vizes blokk 8.4. Lakásbrendezési tárgyak (mosdó, falikút, kiöntő, fürdőkád, zuhanytálca, mosogató, WC-csésze 8.2. Csőhálózati szerelvények (szelepek, tolózárak, csapok, csaptelepek, csappantyúk, légtelenítők, légbeszívók, kondenzedények, gyorssűrítők, torlók, szabályozók, bűzelzárók, zsírfogók, homokfogók stb.) 8.3. UNIMAG vizes blokk 8.4. Lakásbrendezési tárgyak (mosdó, falikút, kiöntő, fürdőkád, zuhanytálca, mosogató, WC-csésze 8.5. Fűtési berendezési tárgyak (öntöttvas, acéllemez és alumínium radiátorok, konvektorok, hőtermelő berendezések, hőcserélők, melegvízkészítő berendezések, tágulási tartályok, hőmérsékletszabályozók, gáztűzhelyek stb.) 8.6. Szemétledobó berendezésekhez tartozó csövek, idomok, a ki- és beöntőnyílások szerkezetei, tisztítóberendezések 9. Klíma- és szellőzőberendezések 9.1. Légcsatornarendszerek elemei (befúvó, kifúvó és elszívó szerkezetek) 9.2. Klímaberendezések, klímakonvektorok, ventilátorok stb Hangcsillapító berendezések 9.4. Levegőtisztító berendezések 16

19 Épületszerkezet 10. Elektromos tápvezetékek, jelző vezetékek, hálózatok Termék Műanyag szigetelésű vezetékek Védőcsövek és dobozok Elosztó Kapcsolók és csatlakozóaljak Lámpatestek és foglalatok Elektromos motorok Felcsengető berendezések Főelosztó berendezések és szintleágazó szekrények Elektromos vízmelegítők és tűzhelyek 11. Villámvédelem Felfogók, bevezetők és földelők 12. Felvonók Személyfelvonó berendezések és tartozékaik 4. a meghibásodás külső jeleinek megjelenésekor vagy a hiba gyanúja miatt végzett roncsolásos vizsgálat után észlelhető hiba (rejtett hiba). Elméleti alapvetésként megállapíthatjuk, hogy egy adott ügyben egy konkrét hiba vagy hibacsoport megállapítása során (bizonyítási eljárás) a szakértői metodika című fejezetben már ismertetett módszerek alkalmazására, vizsgálatára kell hogy sor kerüljön. Az észlelő által megjelölt hiba sok esetben csak a több elemet és munkanemet tartalmazó meghibásodás, illetve hiány egy kiragadott eleme, mely a technológiai sorrendben szereplő műveletek egynémelyikének elmaradása, illetve nem kielégítő módon való elvégzése. A több elemből legtöbbször egy sor olyan is található az egy kiragadottal összefüggésben, melyek azonnal, a kivitelezés befejezésekor, közvetlenül észlelhetők. A közvetlenül észlelhető elemekből azonnal a teljes meghibásodásra, illetve hiányra vonatkozó megállapítást lehet tenni, mely azonban magában foglalja a kiragadott, és bizonyos esetekben nem azonnal és nem a vizsgálat időpontjában észlelhető mértékben, közvetlenül szemlélhető hibaelemet is. A hibák vizsgálatainak lefolytatását csak a jogszabályok szerint, a tudomány állásának és a korszerű szakmai ismereteknek megfelelő eszközök, eljárások és módszerek felhasználásával, a gazdaságosság figyelembevételével lehetséges és érdemes végezni. Figyelembe kell azonban venni az adott konkrét meghibásodás jellegzetességeit, azért, hogy az általános szakértőimetodika-, és vizsgálatitevékenység-elemeket úgy alkalmazhassuk, hogy a leginkább fontos tényezők felismerését eredményezze, s egyben irányt mutasson a megoldáshoz is, azaz a hiba kiküszöbölésére. 17

20 A megfelelőségi vizsgálatok eredményeképpen, melyeket az MSZ , Építő- és szerelőipari szerkezetek, általános előírásai szerint kell elvégezni, a nem megfelelőség megállapítása esetén levonást kell eszközölni a megbomlott értékegyensúly helyreállításának érdekében az összefoglaló általános levonási szabályok szerint. Ennek során figyelembe kell venni a szabványban előírt minőségi osztályozástól független előírásokat is, és a minőségi osztályozástól függő követelményeket is. A hibák kiterjedtségének, előfordulási mértékének megfelelően, a munkanemben szereplő szerkezetekre végrehajtott több minőségi osztályozástól függő követelmény megvizsgálásával, a minőségi osztályba sorolás külön-külön végrehajtásával, az összes osztályos követelmények számához viszonyítottan arányosan, és minősítésük figyelembevételével határozható meg a hibatétel átvételi minősítése. A minősítés lehet: osztályon kívüli, nem megfelelő, alkalmatlan, nem javítható, bontandó, III. osztályú, II. osztályú és I. osztályú! 18

21 1. A tervezés során keletkezett hiba A terv hibája azt jelenti, hogy a szerkezetre vonatkozó követelményeket vagy azok valamelyikét a tervben [generálterv, pallérterv (alaprajz, metszet, homlokzat), konszignáció, részletterv], terviratban (műleírás, jegyzőkönyv, számítás, helyiségkönyv), költségvetésben, méretkimutatásban, egyéb tervmellékletben (látványterv, modell, színdinamikai terv stb.) nem elégítették ki, az előírásokat (egyedi, általános, szabvány, műszaki irányelv, alkalmazástechnikai, tervezői kézikönyv) pedig nem tartották be. Ebből rögtön következik, hogy ha a terv szerint kiviteleznék, a szerkezet sem felelne meg sem funkcionálisan, sem épületszerkezetileg, sem egyéb, a szerkezetre vonatkozó követelményrendszernek, s így az egyébként laikus építtető-megrendelő érdekei jelentős mértékben csorbulnának, nem is beszélve az okozott kár(ok)ról. Felmerül azonnal a felelősség kérdése is, hiszen ráadásul az épületszerkezetek és az épület esetében igen nagy értékű tartós fogyasztási cikkről van szó. A magyar jog szerint is a kivitelező szakembernek számít, ezért a Ptk. úgy rendelkezik, hogy a vállalkozó szakszerűtlen, rossz dolog, esetünkben épületszerkezet létrehozását nem hajthatja végre anélkül, hogy a megrendelő figyelmét lehetőleg írásban nyomatékosan fel ne hívná. Ilyen esetben, ha a megrendelő ragaszkodik saját felelősségére a szakszerűtlen kivitelezéshez, a kivitelező elállhat, elsősorban szakmai presztízsre való hivatkozással. Mindebből következik tehát, hogy mielőtt a kivitelező a munkát megkezdené, a terveket át kell vizsgálnia, és az esetleges hibákat ha másként nem megoldható saját hatáskörében ki kell javítania vagy javíttatnia. Itt tehát tervezői-kivitelezői megosztott felelősségről van szó, melynek mértékénél döntő szempont a közrehatás aránya. Különleges eset is előfordulhat, nevezetesen az, hogy az adott szerkezetről nincs, és nem is készül terv, de a vállalkozó kivitelezi. Ha jogszabály nem írja elő kötelezően terv készítését, ez az eset gyakran előfordulhat a mai gyakorlati életben, azonban ezekben az esetekben a kivitelezőre száll át a tervezői felelősség teljes mértékben. 19

22 1.1. A tervdokumentáció hibái A tervezés során keletkezett hiba a tervdokumentáció hibája, melyeket azok sokfélesége miatt érdemes csoportosítani. A csoportosítás a meghibásodások fajtájának meghatározásával történik, célszerűen a hibák keletkezési okai szerint: Hiányok: a teljes tervdokumentáció hiányos (1. ábra) a teljes szakági tervdokumentáció hiányos (pl.: épületgépészet) a szakági tervdokumentáció egy teljes munkaneme hiányzik (pl.: központi fűtés, költségvetés, méretkimutatás, iratanyag); a munkanem egy része hiányzik (pl.: konszignáció, a költségvetésből a burkoló munkák, az iratanyagból a műleírások); a munkanem egy eleme hiányzik (pl.: tetőalaprajz, a költségvetésből a beton, vb. munkákból az aljzatbetonok tételei, vagy a betonacél szerelés, villamos műleírás, tűzvédelmi tervezői nyilatkozat); a munkanem egy eleme hiányos (pl.: az építész műleírás biztonságtechnikai fejezete hiányzik, a szigetelés hajlatrészletterve hiányzik, a költségvetés asztalos munkaneméből a 22. jelű átadóablak tétele hiányzik). Minden esetben levonásként a teljes hiányzó rész értékét kell eszközölni! Hibák: a) a feladat tisztázása, előkészítése nem, illetve nem kellő mértékben történt meg (20%) a tervdokumentáció készítője nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal: egyáltalán nincs jogosultsága; nem a feladatra vonatkozó jogosultsága van; lejárt és meg nem újított, de megfelelő jogosultsága van; a tervdokumentáció készítése előtt már más is dolgozott a feladaton, ezért a tisztázatlanság, lezáratlanság okán szerzői jogi problémák merültek fel; nem állt rendelkezésre kellő kvalitású és számú munkatárs az adott feladat elvégzéséhez (pl.: egy m 2 összes alapterületű középiskola felmérésére és felmérési tervdokumentáció készítésére CAD programmal 1 szakközépiskolát végzett és 1 főiskolai hallgató állt rendelkezésre, valamint 1 hét időtartam) a tervdokumentáció készítésében (részben vagy folyamatosan) részt vevő, a tervezői feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezők (altervezők) kiválasztása nem történt meg kellő körültekintéssel [pl.: olyan szakági tervező (épületgépész) került alkalmazásra, aki főiskolát végzett, és 0,5 év gyakorlata volt, egy m 2 alapterületű szálloda teljes épületgépészeti tervezéséhez]; organizációs elégtelenségek következtek be; egyeztetések elmaradása, hiánya, nem kellő mértéke megrendelővel; 20

23 (szak)hatóságokkal; tervezőkkel, az egyeztetések koordinálatlan volta és a tervek összehangoltságának hiánya miatt; = társtervezőkkel szakági egyeztetés hiánya (pl.: máshol van és más dimenziójú a födémáttörés, mint az átvezetett vezetékek; két vezeték azonos nyomvonalon halad, de keresztmetszetük miatt nem férnek el az adott helyen); = munkatársakkal szakágon belüli egyeztetés (pl.: a metszeten más magasságú a tetőszerkezet, mint a homlokzaton, mert a két tervet más készítette, és nem egyeztettek); b) az eszmei tervezés (szellemi tartalom), számítások, koncepcionálás nem megfelelő (20%) (2 3. ábra) a funkcionális megoldás nem megfelelő (pl.: a biotechnológiájú borospince szigeteléssel készült, holott más módszerrel nevezetesen a mély területről kiemelve, egy mesterséges domb alá helyezve a borospincét is megoldható lett volna a Duna magas vízállásakor jelentkező víznyomás); a műszaki megoldás nem megfelelő (pl.: az egyik raktár egy olyan helyiségből közelíthető meg, amelybe nem lévén ajtónyílás rajta nem lehet bemenni; a borospince kisméretű téglából falazott dongaboltozatú, de nem a boltozatszerkesztés, kialakítás szabályai szerint van ábrázolva, hiányzanak a gurtnik visszaléptetett vastagsággal, hiányzik a boltváll kialakítása a leterhelés biztosításával, a főfal öszszefalazásával!) ( ábra) a formai, esztétikai megoldás nem megfelelő (7. ábra); c) a részletes tervezési munka nem megfelelő (20%) (8. ábra) a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások, szabványok és egyéb szakmai szabályok betartása nem teljes körűen teljesült: a műszaki tartalom szakszerűsége nem megfelelő, a valós állapot meglétének tanúsítása nem megfelelő, az építészeti minőség nem megfelelő: = a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvása nem megfelelő; d) a tervfeldolgozás, szerkesztés, rajzolás, CAD munkák hiányosságai (35%) ábrázolási hiányok: a terv egy része nincs ábrázolva; az alkalmazott jelölések nem szabványosak; jelölési hiányok: adat, információ hiánya; kóta hiánya: = vízszintes méret = magassági méret (pl.: ± 0,00 szint megadása) = konszignációs jel, kóta hiánya = részkóták, összkóták hiánya adatok hiánya (9. ábra.) helyszínrajzokon: = geometriai méretek telekhatárokhoz viszonyítva 21

24 = É-jel = bejárati, gazdasági bejárati jelek = meglévő, új, bontandó épület(részek) jelölése = műtárgyak, burkolatok kótázása, ábrázolása = tetőfelületek megadása szomszéd telkeken is = szintek számának jelölése = beépítési adatok feliratozása alaprajzokon: = 1 m-es magasságban metszetben jelölt épületszerkezetek, a felette (alatta) lévő szerkezetek jelölésével = nyílászárók jelölése = falburkolatok jelölése az alaprajzon is = vizes berendezési tárgyak, beépített bútorok jelölése = bejárati nyíl hiánya = metszet helyének ábrázolása alaprajzokon is = kótázás (geometriai, magassági, szintkótázás) = szabványos helyiségszám, megnevezés = pontos, szabványos anyagjelölés = négyzetméter burkolat szintenkénti és összesített kimutatás = álmennyezetek megadása = kémények becsatlakozásainak megadása = lefolyók beszámozva, ábrázolva = hófogókampók, tetőfelépítmények megadása tetőalaprajzokon = járdák műszaki és geometriai paramétereinek megadása metszeten közvetlenül leolvasható (11. ábra): = anyag = szerkezet = kótázás (geometriai, magassági, szintkótázás), közvetlenül kottavonallal jelölt és leolvasható belmagasság, álmennyezeti magasság, emeletmagasság, párkányés teljes magasság = nézetek pontos ábrázolása = pontos anyagjelölés = homlokzatokon: = anyag = szerkezet = színjelölések = kótázás (geometriai, magassági, szintkótázás) = pontos anyagjelölés = homlokzatképzések: kváderek, párkányok, ablakkeretek, timpanon, rozetta, kéményvakolás mérete, profilja, színe, vakolatminősége, festék anyaga = MSZ 7300 szerinti színterv, legalább anyagokra, és 1 (fő) homlokzatra konszignációkon (szerkezetenként: asztalos, lakatos, üveg, kő, műkő, felirat, egyéb szerkezet): = fal anyagánál vakolat, burkolat megadása

25 = tok típusának mérete, színe = lap anyaga, üvegezés osztályának, technológiájának (pl.: húzott, öntött) megadása = szerelvények, vasalatok (kilincs, cím, kulcscím, rugdosólemez, küszöbsín, pántok, zárak) anyaga, típusa, színe, felülete = küszöb fajtája; burkolatváltásoknál: pl.: parketta gres vagy küszöb vagy burkolatváltó (anyaga, típusa, színe, felülete, helye, mérete) = árnyékoló kialakításának, vasalatának, mozgatásának megadása = szerelés mikéntje: pl.: utólag szerelhető = ábrázolni szükséges a konszignációs tételt alaprajzban, metszetben, nézetben kótázva, és jelölve az esetleges részlettervek helyét részletterveken: = helyük pontos megadása = részletes kótázás ~ vízszintes ~ magassági kótavonallal, szintkótával ~ részletes és pontos anyag-, rétegrendmegadás ~ pontos anyagjelölés megjegyzések hiánya: = az együttkezelendő és a hivatkozott tervek jele = a beépítendő anyagminőségek megnevezése (betonok, téglák, habarcsok stb.) = a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, és minőségtanúsítási (osztály, szabványfajta, alkalmazástechnikai előírások megjelölésével) felhívások, azok betartása = a burkolatokra, nyílászárókra, álmennyezetekre vonatkozó tervek, konszignációk, és részlettervekre való hivatkozások = a rétegrendeket és helyiségadatokat tartalmazó tervekre való hivatkozások = fal-, és padlóburkolatok, lábazat pontos megnevezése (pl.: 1 sor 10 cm magas 30 cm gres Grigorio lábazat, 15 sor 20/20/8 matt fehér csempe lapburkolat, 3 mmes nyílt tele fugákkal,... színű, Mapei... fugázóval, 20 m 2 -enként, burkolatzárásokon, faltőben, és egyéb csatlakozásoknál sav-, lúgálló 3 mm-es... színű, Mapei... szilikonos rugalmas fugával) = az esetleges módosítások sorszámának, megnevezésének, részletezésének, keltének, és az aláíráshelyének jelzése rajzpecsét hiányosságai (12. ábra): = a terv pontos megnevezése, pl.: +3,29 m szinti, I. emeleti alaprajz = a terv kiadmányozásának pontos napja = a tervezők (eredeti) aláírása = az egyeztetők aláírása = a szakág jelzése a rajzszámban (pl.: É 01/M) = a lapméret jelzése = piktogramszerű helyszínrajz, jelölve a terv helyét = É jel 23

26 24 adat, információ hibája (10. ábra): kóta hibája: = nem azt kótázza, ami a megvalósításhoz szükséges: ~ a közvetlenül leolvasható geometriai méretek helyiségméretek épületszerkezetek, vezetékek, berendezések méretei ~ helyiségpecsét hiánya, hiányossága (szabványos helyiségszám, alapterület m 2 - ben, padlóburkolat megnevezése) ~ lépcsők méretei, lépcsőtervi pontos tervre való hivatkozás ~ nyílások méretei, tengelye, geometriai helye ~ a külső, homlokzati nyílászárók tengelyének kottasora, az épületsarkoktól folyamatosan = a kóta értéke hibás a dokumentálás nem megfelelő (5%): kevesebb van dokumentálva (pl.: 1 példánnyal), a terv egy része nehezen olvasható, nem jól látható, hiányzik = rajztechnikai hiányosság miatt, = nyomtatási hiba miatt, = másolási hiba miatt. Ezekben az estekben levonásként a teljes hibás rész értékének arányosan árcsökkentett részét kell eszközölni, melyhez a MÉDI ad támpontokat, melyeket korrekciós kalkulatív módon határozunk meg. A korábban meglévő tervező szervezetek kötelezően, de saját jól felfogott érdekükben is rendelkeztek a tervellenőrzést működtető és végző részlegekkel. Ilyenek voltak a tervtanács, a szakbizottságok és a MEO (Minőség Ellenőrzési Osztály), melyek a tervdokumentáció expediálását sok esetben még reprográphiai munkákat is megelőzően több lépcsőben és különböző mélységben, illetve részletességgel vizsgálták át, és akár a szállítást is megakadályozhatták, de a kijavításokat minden hiba esetén elrendelték, továbbá annak megtörténtét is ellenőrizték. Ma már mindez persze nem működik, de a jövőben elterjedő minőségbiztosítási rendszerek (pl.: ISO), valamint az ismét általánossá váló kötelező tervellenőrzés (egyszerű, részletes, tételes tervellenőrzés), valamint a tervtanácsok működése, továbbá a tervezői felelősségbiztosítások mind szakmai, mind anyagi értelemben a lehető legkevesebbre csökkentik a tervdokumentációkban előforduló hibákat. Ez egyébként a legkisebb költséggel járó eljárás, szemben a sokszor magas költséggel járó kiviteli kijavítási munkákkal. e) A tervellenőrzés hibája a tervellenőrzés hiánya: teljes hiány, részleges hiány (a megfelelőségi vizsgálatok végzésének hiánya); a tervellenőrzés hibái: téves, hibás megállapítások.

27 Ábrák ábra. Kapuépítmény a tanulmányterv címlapján, de hiányzik a kiviteli terv 2. ábra. Lakóparki általános emeleti berendezhetetlen lakás 3. ábra. Mélygarázs lehajtórámpa a gépkocsibehajtás modellezésével 4. ábra. Keresztmetszet a borospincén át 5. ábra. Az É-11 Lépcsőterv nézete 6. ábra. Földszinti és pincealaprajz részletei 7. ábra. A helytelen és a helyes homlokzat felújítás 8. ábra. A fekete vonalakkal történt tervi ábrázolás helyett a piros vonalakkal történt ábrázolás a helytálló, valós állapotot tükröző 9. ábra. Rossz, hiányos, és pontos, teljes homlokzati ábrázolás 10. ábra. Hiányos kótázású alaprajzi részlet (nyaktag közvetlen leolvasható méretei, falvastagsága hiányzik) 11. ábra. Rossz és jó metszeti ábrázolás 12. ábra. Nem megfelelő és megfelelő rajzpecsét és megjegyzések 1. ábra. Kapuépítmény a tanulmányterv címlapján, de hiányzik a kiviteli terv 25

28 2. ábra. Lakóparki általános emeleti berendezhetetlen lakás /1997. (XII. 20.) Korm. rendelet: az országos településrendezési és építési követelményekről HELYISÉGEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI Helyiségek méretei, kialakítása 85. (1) A helyiségek, terek méreteit, kapcsolatait, körítő szerkezeteit, nyílászáróit, beépített berendezéseit a rendeltetésüknek megfelelően kell megvalósítani. (11) A helyiség akkor használható mindenki számára akadálymentesen, ha a) a helyiség bejárati ajtaja akadály nélkül megközelíthető, b) a helyiség mérete és kialakítása a rendeltetéséhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyak elhelyezésével együtt alkalmas a fogyatékos személyek által történő használatra és mozgásra. 2 Lakás 105. (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását, b) a főzést, mosogatást és az étkezést, c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhelyhasználatot, d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése). (2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m 2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését. (3) A lakás legalább egy lakószobájának hasznos alapterülete 17 m 2 vagy annál nagyobb legyen. Ezen alapterületbe nem számítható be a lakószobának a főző és/vagy az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös. (4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell. 26

29 3. ábra. Mélygarázs lehajtórámpa a gépkocsibehajtás modellezésével 3 3 Gépjárműtároló: 103. (1) A gépjárműtároló egy vagy több gépjármű elhelyezésére szolgáló helyiség. (4) A gépjárműtároló kialakítása, bejárata, szabad belmagassága tegye lehetővé az elhelyezendő gépjármű biztonságos be- és kiállását. (5) Egy személygépkocsi tárolására szolgáló gépjárműtároló helyiség legalább 2,70/5,00 m nagyságú legyen. Több személygépkocsi elhelyezésére szolgáló tároló tervezésénél és kialakításánál a 6. számú melléklet szerinti megengedett legkisebb méreteket és legnagyobb lejtéseket kell alkalmazni. 6. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez: A gépjárműtároló kialakításának méretei: Gépjárműtárolók legkisebb méretezési előírásai (a megengedett legkisebb méretek és legnagyobb lejtések) legfeljebb 4,8 1,8 m vízszintes befoglaló méretű gépjármű figyelembevételével (nagyobb gépjármű esetén növelni kell a méreteket). Határolófal esetén legalább 0,25 0,4 m széles kiemelt szegély szükséges. Egyenes szakaszon, négy álláshelyig a kiemelt szegély elhagyható. A félesésű szakaszok helyett 20 m sugarú lekerekítés is lehet. Négy álláshelyig megengedett a 20% lejtés. A lejtés ívben, a közlekedési sáv közepén legfeljebb 15%, a keresztirányú lejtés 3 5% lehet. Időjárásnak kitett helyen a lejtés legfeljebb 10% vagy gondoskodni kell a jegesedés elleni védelemről. [Folytatás a következő oldalon.] 27

30 4. ábra. Keresztmetszet a borospincén át Mozgáskorlátozottak legkisebb álláshelyszélessége: 3,6 m. Kisméretű gépjárművek számára a közforgalom számára nem megnyitott gépjárműtárolókban az álláshelyek legfeljebb 30%-ának mértékéig a helyigény 4,1 2,2 méterre csökkenthető. A járművek be- és kiállását épületszerkezet, egyéb tárgy nem nehezítheti, ezért szükség esetén a méreteket növelni kell. Zsákutcás elrendezés esetén a visszafordulás lehetőségét biztosítani kell. 1. ábra. az álláshelyekhez vezető közlekedési út egyenes 2. ábra. az álláshelyekhez és íves szakaszai (rendszeres gyalogosforgalom nélkül) vezető lejtő (közlekedési rámpa) ábra. álláshelyek és közlekedő folyosóik

31 5. ábra. Az É-11 Lépcsőterv nézete 6. ábra. Földszinti, és pincealaprajz részletei 29

32 7. ábra. A helytelen, és a helyes homlokzat felújítás (Pfaff Ferenc: Szegedi MÁV Ig.) /MSZ / 8. ábra. A fekete vonalakkal történt tervi ábrázolás helyett a piros vonalakkal történt ábrázolás a helytálló, valós állapotot tükröző 30

33 9. ábra. Rossz, hiányos, és pontos, teljes homlokzati ábrázolás 31

34 10. ábra. Hiányos kótázású alaprajzi részlet (nyaktag közvetlen leolvasható méretei, falvastagsága hiányzik) 32

35 11. ábra. Rossz és jó metszeti ábrázolás 33

36 12. ábra. Nem megfelelő és megfelelő rajzpecsét és megjegyzések 34

37 2. A kivitelezés során keletkezett hiba 2.1. A tervdokumentációtól, szerződéstől való eltérés miatti meghibásodások Részletesebben kifejtve e hibakeletkezési csoport tartalmát, a következők állapíthatóak meg: a tervdokumentációtól (tervezői igény, melyben kifejeződik a megrendelői igény), szerződéstől (megrendelői igény, vállalás tárgya) való eltérés miatti meghibásodások a leglényegesebb eltéréseket tartalmazzák a vállalás tárgyától, amikor nem, vagy nem az, illetve nem teljes körűen az készült el a kivitelezés során, amit a terv, szerződés egyértelműen rögzített. Az életciklus idődiagram vonatkozásában ábránk mutatja a különböző időszakokban a költségek alakulásának nagyságát. 13. ábra. Az építmény költségeire ható személyek költségekre gyakorolt hatása (dr. Pataki József munkájából Építési Piac: 1996/ szám. p. 7.) A diagramról leolvasható, hogy a legnagyobb költségre ható személy a megrendelő, azaz az építtető, valamint nagy jelentőséggel bír, a tervező költségekre gyakorolt hatása. A kivitelező és az üzemeltető ráhatásának jóval kisebb a mértéke. E kontextusban megállapítható, hogy az életciklus három szakaszában is jelentős befolyással bír a költségekre a megrendelő és a tervező, ezért a tervtől és szerződéstől való eltérések esetén tapasztalhatjuk a legnagyobb költségkihatást is. Különösen nagy a szerepe a tervezőnek, a megrendelő jó értelemben vett befolyásolásával, mert itt lehetséges az építmény bekerülési költségeit alapvetően befolyásolni. Ugyancsak jelentős a szerepe a műszaki ellenőrnek az eltérések megakadályozásával, illetve azok minimális szinten tartásával (kivitelezési szakasz), ahol még az időtényező is pénzben kifejezhető eredményeket produkálhat. 35

38 E hibacsoport leggyakoribb hibatípusai: 1. A tervben, szerződésben benne foglalt műszaki tartalom, épületszerkezet nem került kivitelezésre. a) Ez egészen egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy a tervezett és leszerződött szerkezet nem készült el. 1. fénykép. A külső vakolat teljes hiánya (fotó: Szende Árpád) 2. fénykép. A mázolási munka nem készült el, hiszen az alapmázolás a lakatosmunkához, a műhelykész állapothoz tartozik (fotó: Szende Árpád) 36

39 b) Előfordul olyan helyzet is, hogy csak részben készül el az épületszerkezet, mely esetben a készenléti fok megállapítása szükséges. Ez lehetséges természetes mértékegységben (pl.: m 2 ) és százalékban is. 3. fénykép. A belső meszelés az oldalfalnak csak egy részén készült el (fotó: Szende Árpád) 4. fénykép. A belső vakolat részleges hiánya, mivel csak a habarcsfröcskölés ( guzzolás ) egy része készült el (fotó: Szende Árpád) 5. fénykép. A homlokzatvakolat részleges hiánya (fotó: Szende Árpád) 37

40 c) Lehetséges hiba az is, hogy a tervezés csak bizonyos szintig mely nem a kiviteli terv jut el, vagy egyáltalán nem is készült terv az adott épületszerkezet megvalósítására, és így a szerződés is nem szerencsés módon csak igényszintet határoz meg. Ez mint elvárás fogalmazódik meg, melyet a vállalkozó által kivitelezett szerkezetnek kellett volna teljesítenie, mely azonban nem következett be, tekintettel arra, hogy nem a megfelelő és elvárható szerkezet készült el. Gondoljunk csak arra, hogy a mai tendereztető világban hányszor fordul elő ehhez hasonló hiba és az azt követő jogvita. 6. fénykép. A régi korláttal azonos elemet nem porszórt, hanem mázolt kivitelben, míg a műanyagfestés helyett falolaj készült (fotó: Szende Árpád) fénykép. A nem megfelelő színhasználat az informatív festést olvashatatlanná és így használhatatlanná teszi (fotó: Szende Árpád)

41 2. A tervben, szerződésben benne foglalt műszaki tartalom, épületszerkezet helyett más került kivitelezésre. a) Teljesen más, szerződéstől eltérő épületszerkezet készült. 8. fénykép. Az emeleti hőszigetelő vakolat helyett részben hagyományos homlokzatvakolat készült (fotó: Szende Árpád) b) De az is bekövetkezhet, hogy csak részben más épületszerkezet készült. 9. fénykép. A tüzihorganyzott acélfelületek helyett részben alapmázolás és majdan további mázolási rétegek készültek volna (fotó: Szende Árpád) 39

42 c) Amennyiben nincs terv, vagy az adott épületszerkezetre nem készült terv, a szerződés pedig minimálisan teljesítendő igényszintet határoz meg műszaki tartalomként, a vállalkozó pedig azt nem teljesíti, szintén hibát követ el. A tenderen elnyert kivitelezési munkáknál számos esetben előforduló hibaforrás az említett hibatípus. d) A tervdokumentáció, a szerződés minőségeket is meghatároz. Sokszor csak annyit, hogy a Magyar Szabvány szerinti I. osztályú minőségben készüljön a kivitelezés tárgyát képező épületszerkezet. Amennyiben nincs kikötve a szerződésben, a munkát kötelezően az MSZ szerinti I. osztályú minőségben kell elkészíteni. Ha tehát nem I. osztályú minőségben került kivitelezésre, eltértek a tervtől és a szerződéstől, és az értékegyensúly felbomlott. Ilyen esetekben vagy ki kell javítani, vagy árcsökkentést (régi szóhasználattal díjcsökkentést) kell alkalmazni. 10. fénykép. A sarokképzés nem felel meg a rá vonatkozó követelmény rendszernek, mert elvált az üvegtapéta, valamint a belső műanyagfestés simítási, csiszolási munkáinak elmaradása miatt a felület nem megfelelő (fotó: Szende Árpád) A hibás teljesítésnél alkalmazható, és a megbomlott értékegyensúly helyreállítását célzó minőségi levonások számítását, módszerét, annak jogtörténeti hátterével az alábbiakban idézve foglaljuk össze, tekintettel arra, hogy a szakmai gyakorlatban sűrűn találkozhatunk helytelen alkalmazásokkal. A régi, hatályon kívül helyezett jogi szabályozás bemutatása: A 3/1982. (I. 20.) ÉVM ÁH számú rendelet az építési-szerelési árakról szóló 3/1980. (I. 19.) ÉVM ÁH számú rendelet módosításáról a 4.. AR ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Azoknál a munkatételeknél, amelyeknél a vonatkozó ágazati szabvány minőségi osztályozástól függően követelményeket határoz meg, a kiírási szövegben utalni kell arra, hogy a felek milyen osztályos minőségű teljesítésben állapodtak meg. (2) A szerint kiszámított építési-szerelési díjat amennyiben az árhatóság más mértéket nem ír elő: a) II. osztályú minőség esetén 8%-kal, b) III. osztályú minőség esetén 15%-kal kell csökkenteni. 40

43 Ha a felek a minőséget a vonatkozó ágazati szabvány osztályos minőségére vonatkozó rendelkezéseitől eltérően határozták meg, a csökkentés mértékét, arányosítással kell megállapítani. Az előző rendelet melyet már régen hatályon kívül helyeztek alapján kialakított és alkalmazott bírói gyakorlat az alábbi szakmai minősítés elvi alapjait alakította ki a gyakorlatban: Az építési-szakipari munkák minőségi követelményeit a szabványok (MSZ) írják elő, a munka a minőségi követelmények kielégítésétől függő I., II., III. osztályba és osztályon kívüli besorolásával. A szabványok a minőségi osztályozástól független és függő követelményeket írnak elő. Ha a szerkezet a minőségi osztályozástól független követelményeknek sem felel meg, akkor az nem megfelelő alkalmatlan, nem javítható csak cserélhető, illetve bontás után újra megvalósítható, mely esetben az alkalmazható levonás mértéke, az esetlegesen újra alkalmazható anyag mértékétől függően: 100%. Ha a szerkezet I. osztályú az alkalmazható levonás mértéke: 0% II. osztályú az alkalmazható levonás mértéke: 8% III. osztályú az alkalmazható levonás mértéke: 15% osztályon kívüli, de még használható: 25% osztályon kívüli, de részben használható: 50% A kontár munka (vállalkozási, iparűzési engedély nélkül végzett munka, adófizetés, járulékfizetés, telephelyfenntartás és építéshelyi általános költségek, valamint bruttó fedezet finanszírozása, garancia vállalása nélkül) miatt a kialakult gyakorlat szerint alkalmazható levonás mértéke a díjból: 50% Fogadószinti szerkezet nem megfelelő kialakításából eredő meghibásodások A hibás teljesítés folytán a kivitelezés nem megegyezéses, szerződéses minőségben készült el. A hibacsoport megállapításához természetesen ismernünk kell a követelményrendszert, mely jelen esetben is a Magyar Szabványt jelenti. Külön kell szólnunk a fogadószinti szerkezetek minőségének és hibáinak tárgyalása közben a rengeteg jogvitát eredményező fogadószinti szerkezetek átvételének fontosságáról. Arról van ugyanis szó, hogy amikor a szóban forgó épületszerkezet kivitelezésére kerülne sor, a fogadószinti szerkezetet annak készítője átadja generálkivitelező esetén annak közbeiktatásával, a kapcsolódó, ráépülő kivitelezendő szerkezet készítője pedig átveszi azt. Ekkor kell meghatározni és írásban rögzíteni (jegyzőkönyv, építési napló) az esetleges hibákat, a felelősség, a kijavítás módja, a hatáskör és a többletköltség-viselés 41

44 megjelölésével. Ezek meghatározásához azonban nemcsak szakértelem, gyakorlat, hanem mérések végzése is szükséges. Különösen fontos elvégezni mindezt, olyan épületszerkezetek esetében, amelyek elkészültét követően a fogadószinti szerkezetek eltakart szerkezetek lesznek, melynek következtében azok csak jelentős bontással, és így költséggel és kárral volnának vizsgálhatók. A fogadószinti szerkezetek hibáiból következő épületszerkezeti hibák néhány egészen nyilvánvalóan bizonyítható kivételtől eltekintve azok készítőjét terhelik a felelősség tekintetében. Ekkor ugyanis már nem lehet arra hivatkozni, hogy a fogadószinti szerkezet nem volt megfelelő. A fogadószerkezeteket az épületeken belül és kívül, valamint az egyéb építményeken és műtárgyakon pontosan meg kell határozni. A továbbiakban vegyük sorra a lehetséges fogadószinti meghibásodásokat: 1) A munkahely mint a fogadószinti, valamint a kivitelezendő szerkezet közvetlen környezete akkor nem alkalmas a továbbépítésre, ha a) az utólagosan elhelyezendő épületszerkezeteken kívüli minden épületszerkezet még nincs elhelyezve (lásd 11. fénykép); b) nem történt meg a beépítése a szóban forgó épületszerkezet alá kerülő épületgépészeti vezetékeknek, berendezéseknek, erős- és gyengeáramú épületvillamossági vezetékeknek, berendezéseknek, egyéb szerkezeteknek. 11. fénykép. A burkolat nem készült el még teljesen, de a mázolás már megtörtént (fotó: Szende Árpád) 2) A fogadószint akkor nem megfelelő, és nem lehet rá a következő épületszerkezetet elkészíteni, ha a) nem felel meg a rá vonatkozó követelményrendszernek: a tervdokumentációtól eltérő módon valósították meg; geometriai méreteinek és alakjának pontatlansága (mérethelyesség) miatt, hiszen akkor helyenként, vagy a teljes szerkezet terjedelmében korrigálandó, mely mind többletköltséget jelent, amit a fogadószint készítőjének mint károkozónak kell megtérítenie; 42

45 12. fénykép. A falazat mint fogadószint nem megfelelő kialakítása (fotó: Szende Árpád) 13. fénykép. Az acéltok méretei eltérnek a tervezettől, és más anyagokkal pótolták (fotó: Szende Árpád) a fogadószinti szerkezet építésénél felhasznált anyagok minősége nem megfelelő, esetleg nem a terv, illetve előírás szerinti anyagot használták fel; 14. fénykép. A felületképzés hordozó szerkezetének felrepedései a mázolás repedéseit okozták (fotó: Szende Árpád) 43

46 a fogadószinti szerkezet nem felel meg a rá vonatkozó minőségi előírásoknak, melyek többnyire a technológia be nem tartásából erednek; 15. fénykép. Leköszörületlen fogadószinti acélfelületek, már mázolás után (fotó: Szende Árpád) 16. fénykép. A homlokzatvakolat részleges tönkremenetele a falazatban lévő oldott sótartalom és nedvesség miatt (fotó: Szende Árpád) b) a fogadó szerkezet nem előírás szerinti felületű, a portól és egyéb szennyeződéstől (pl.: olajfoltok, bitumen stb.) nincs megtisztítva; 17. fénykép. Fa ajtó sérülés és más anyagokkal való összekent volta miatt mázolásra nem alkalmas fogadószinti felületének nézete (fotó: Szende Árpád) 44

47 18. fénykép. Acél nyílászáró, belső vakolási anyaggal és betonnal szennyezett (fotó: Szende Árpád) c) a fogadószinti szerkezet nincs abban a fizikai, kémiai állapotban [pl.: szilárdság, nedvesség-, páratartalom, hőmérséklet, épületfizikai tulajdonságok (hő-, hangszigetelés), tűz-, érintés-, környezet-, munkavédelem], melynél a továbbépítés folytatható lenne; 19. fénykép. Átnedvesedett és be nem kötött különböző korú, anyagú falazatokra került homlokzati vakolat meghibásodása (fotó: Szende Árpád) d) a fogadószinti szerkezet már meghibásodott: más szerkezetek, vezetékek, berendezések meghibásodása, avagy hiánya következtében, tudniillik még nem készült el, de már el kellett volna készülnie a technológiai sorrend szerint; gondatlan szállításból, munkavégzésből eredően; szándékos károkozás következményeképpen. A fogadószint továbbépítése előtt mindenképpen el kell hárítani a fennálló hibá(ka)t, ki kell javítani a fogadószintet kivitelező munkájával vagy költségviselésével, hogy a továbbiakban már ne okozzon az építési folyamatban résztvevőknek problémát, a mérésekkel ellenőrzött és többnyire eltakart fogadószinti épületszerkezet. 45

48 2.3. Anyag, illetve szerkezet hibái Ennek a hibacsoportnak a tárgyalásánál is fontos hangsúlyoznunk a követelményrendszer figyelembevételét, mely elsősorban a Magyar Szabványokból, termékszabványokból áll. A manapság alkalmazott anyagok és szerkezetek nagy része azonban már nem hazai gyártmány, ezért szükséges már a kivitelezési szerződésben rögzíteni a minőséghez kötve azon szabványok, külön előírások, alkalmazástechnikai előírások megnevezését, amelyekben definiálva van a kivitelező-vállalkozóval szemben támasztott minőségi követelmények összessége. Ez ugyanis egyértelműsíti a helyzetet a megrendelő és a kivitelező között, továbbá világos megvalósítandó követelményeket fogalmaz meg a végrehajtandó építési munkával kapcsolatban. Tekintsünk át most néhány általános és gyakran előforduló hibát, mely az alkalmazott anyagok, szerkezetek, illetve azok alkotórészeinek meghibásodására vezethető vissza: Az anyag és szerkezet, illetve összetevői nem felelnek meg a rá vonatkozó követelményrendszernek: Nem a tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően valósították meg. 20. fénykép. Korrózió keletkezése nem megfelelően felhordott és nem megfelelő anyag használata miatt (fotó: Szende Árpád) 46

49 Geometriai méreteinek és alakjának pontatlansága (mérethelyesség) miatt. Külön meg kell jegyeznünk a gyártási minőségi pontosságot és egyenletességet, ami gyakorta szokott problémaként jelentkezni. 21. fénykép. A téglák geometriai hibái, no meg a válogatatlan elemekkel, gondatlan falazás miatti nem megfelelő nyers téglafal (fotó: Szende Árpád) 22. fénykép. A belső vakolat repedezettsége a nem megfelelő anyagösszetétel miatt (fotó: Szende Árpád) Az anyag és szerkezet összetevőinek szabványos, illetve a termékszabványban, alkalmazástechnikai kézikönyvben meghatározott minőségének fizikai, kémiai tulajdonságainak teljesítési hiánya (lásd 22. fénykép). Az anyag és szerkezet szabványos, illetve a termékszabványban, alkalmazástechnikai kézikönyvben meghatározott minőségi tulajdonságainak teljes vagy részleges hiánya. A gyártmányként beépített szerkezeteknél fontos, hogy a bizonylatolásához mindenképpen szükséges ragaszkodnunk, ami persze nem minden esetben jelent közvetlen öszszefüggést a minőség tényleges meglétével annak hamisíthatósága miatt, azonban többségében valóban kifejezi az egyébként megfelelő minőséget. A beépítendő anyag és szerkezet nem tartalmazza a szükséges fizikai, kémiai tulajdonságokat. Az alkalmazott kiegészítő, és segédanyagok nem elégítik ki a rájuk vonatkozó követelményrendszert. Az anyag és szerkezet már meghibásodott más szerkezetek, vezetékek, berendezések meghibásodása, avagy hiánya következtében, gondatlan szállításból, munkavégzésből eredően, szándékos károkozás következményeképpen. 47

50 2.4. A technológia be nem tartásából adódó meghibásodások A technológiai hibák a vonatkozó szabvány szerint lehetnek az általános előírásba ütközőek, melyek megsértése eleve osztályon kívüli munkát eredményez, és a minőségi követelményekbe ütközőek, melyek megsértése a minőségi osztályba sorolást eredményezi. Meg kell jegyezni, hogy e két hibacsoport képezi a tárgyalt épületszerkezetek leggyakrabban és legnagyobb számban előforduló hibaeseteit. Az általános szabványossági előírásba ütköző hibákat az alábbiakban részletezzük: A nem a célnak, funkciónak megfelelő anyagok, szerkezetek, vezetékek és berendezések használata alapvető minőségi kifogások forrásává teszi a kivitelezési munkát. Ez természetesen vonatkozik a mellék- és segédanyagokra is. A fogadószintet a továbbépítés előtt a szabvány, termékszabvány, illetve az alkalmazástechnikai utasítás előírásainak megfelelően elő kell készíteni, és alkalmassá kell tenni a továbbépítésre. Eközben a kijavított, helyesbített fogadószinti szerkezet minősége nem lehet rosszabb az eredeti követelményekben meghatározottaknál. A kijavítás elmaradása esetén az új szerkezet beépítése már nem tökéletesen zajlik le, tehát az épületszerkezet már nem lesz az előirányzott tervezett, szerződéses minőségű (lásd 23. fénykép). Az előírásos technológia be nem tartása nem megfelelő minőséghez vezet, az alábbi hibafajták keletkezési lehetőségével: a) Geometriai méretek és alak előírásos tűrést meghaladó mértékű eltérése (lásd 24. fénykép). 23. fénykép. Belső mészfestés leveles leválásának, lepergésének hibája (fotó: Szende Árpád) 24. fénykép. A vasbeton födémgerenda nem megfelelő kialakítása (fotó: Szende Árpád) 48

51 b) Az épületszerkezet kialakítása, beépítése nem az előírt körülmények között zajlik (pl.: hőmérséklet, páratartalom, portartalom stb.), illetve a körülményekhez tartozó technológiai változásokat és egyéb intézkedéseket nem hajtják végre (lásd. 25. fénykép) c) Az épületszerkezet kialakítása, beépítése nem a szakmai szabályoknak, előírásoknak megfelelően, a munka-, és technológiai fegyelem megsértésével történik (lásd 26. és 27. fénykép). 25. fénykép. Nem megfelelő hőmérsékleten betonozott, és korán kizsaluzott, kifagyott vasbeton pillér nézete (fotó: Szende Árpád) 26. fénykép. Egyenes boltöv sikertelen falazásának képe (fotó: Szende Árpád) 27. fénykép. Az anyagok nem megfelelő használatából (technológiai fegyelem) eredő foltosodási hiba (fotó: Szende Árpád) 49

52 d) Az épületszerkezet kialakítása, beépítése nem a helyes technológiai sorrendben történik (lásd 28. fénykép). 28. fénykép. Az előkészítés [lekaparás (lemosás), felületsimítás] teljes elmaradásának következménye a fűrészporos tapéta és műanyagfestés felválása (fotó: Szende Árpád) e) Az épületszerkezet építése, beépítése nem megfelelő szerszámokkal, eszközökkel és segédszerkezetekkel folyik. A ma alkalmazásra kerülő sokféle új anyag, szerkezet és technológia különösen megköveteli az odafigyelést e szempontokra, tekintettel arra, hogy az alkalmazástechnikai kézikönyvek mindezen előírásokat pontosan tartalmazzák, de mód van a gyártó-forgalmazónál az esetlegesen felmerülő kérdéseket, speciális eseteket tisztázni, megoldani, természetesen még a szerződéskötés, de mindenképpen a kivitelezés megkezdése előtt (lásd 29. fénykép). 50

53 29. fénykép. A kőszerű (homokkő) vakolattal történő homlokzatképzés, amikor nem megfelelő segédeszközök felhasználása miatti geometriai és repedési problémák keletkeztek (fotó: Lelkes László) f) Épületszerkezeti kapcsolatok szakszerűtlen, nem az előírásoknak megfelelő kialakítása. g) A kész épületszerkezet utómunkálatai, utókezelése nem, vagy nem előírásos módon történnek. A kész épületszerkezetet meg kell védeni munkaszervezéssel, gondossággal, egymás munkájának megbecsülésével, és nem utolsósorban segédszerkezetekkel. Ha ezek ellenére meghibásodás következik be, annak okai a következők lehetnek: Egyéb szerkezetek, vezetékek, berendezések meghibásodása, avagy hiánya következtében bekövetkező hiba. Gondatlan szállításból, munkavégzésből eredően keletkező hiba. Szándékos károkozás következményeképpen előálló hiba. A minőségi követelmények szabványossági előírásokba ütköző hibái a minőségi osztályozástól függetlenül és attól függően kerülnek meghatározásra, a következőkben részletezettek szerint. A minőségi osztályozástól független követelményeknek való meg nem felelés miatt bekövetkező hibák: Ha az épületszerkezet nem alkot együttdolgozó, szilárd szerkezetet a fogadószinti szerkezettel, nem megfelelő (lásd. 30. fénykép). Ha az épületszerkezet nem elégíti ki a rá vonatkozó és a szabványban részletezett általános követelményeket, szintén nem megfelelő. 51

54 A minőségi osztályozástól függő követelményeknek való meg nem felelés miatt bekövetkező hibákat az alábbi szempontok szerint vizsgálhatjuk: Az épületszerkezet alakhűsége és mérettűrése feleljen meg a szabvány pontossági osztályainak (pl.: síkfelületek, egyenes élek, íves felületek, íves és görbe élek, összemetsződések stb.). A pontossági osztály a tűrési értékek sorával meghatározott méretek pontossági foka. A szabvány táblázatos formában tartalmazza a megszerkesztett 10 pontossági osztály interpolációs görbéjét. A görbéket alkotó pontoknál a független változó a tűrésezett hossz, a függő változó pedig a tűrésmező. 30. fénykép. Belső műanyagfestés leveles leválása (fotó: Szende Árpád) Itt hangsúlyoznunk kell a hibacsoport meghatározásánál elkerülhetetlen tevékenység, a kellő pontosságú, és alkalmas eszközzel végrehajtott mérés szükségességét. 31. fénykép. A síktól való eltérési hiba mérése mérőékkel (fotó: Szende Árpád) 52

55 Mérési hely jele Követelmény szerinti megengedett tűrés mérési hosszon /1500 mm/ (mm) I. o. II. o. III. o. c d e Mért eltérés (mm) Minősítés (osztály) 1 1,07 1,78 2,84 2,96 Osztályon kívüli 2 1,07 1,78 2,84 0,62 I. osztályú 3 1,07 1,78 2,84 2,05 III. osztályú 4 1,07 1,78 2,84 3,07 Osztályon kívüli 5 1,07 1,78 2,84 1,66 II. osztályú 6 1,07 1,78 2,84 2,25 III. osztályú 7 1,07 1,78 2,84 1,05 I. osztályú 8 1,07 1,78 2,84 4,52 Osztályon kívüli A simított vakolat alakhűségi hibái táblázatos kimutatásának példája Az épületszerkezetre vonatkozó szabványossági és egyéb követelményrendszernek való megfelelés szükségessége (pl.: vastagság) a tűrés figyelembevételével. Ezeket a hibákat a teljes mennyiséghez viszonyított előfordulással lehet jellemezni (pl.: db, %), és ennek mérőszáma fejezi ki a követelményrendszerben meghatározottal történő öszszevetéskor az átadási minőségi osztályt, illetve a minősítést. 32. fénykép. A csak egyrétegű külső mázolás tönkremenetele (fotó: Szende Árpád) 33. fénykép. Korrózióvédő bevonat előtti mechanikai és vegyszeres tisztítás elmaradásának nézete acélszerkezeten (fotó: Szende Árpád) 53

56 Mérési hely jele Követelmény: min.: 5 mm, max.: 30 mm 2 mm-es eltérés, a felület (%/m 2 ) mért vtg. (mm) eltérés (mm) I. o. II. o. III. o. min. max A simítottvakolat-vastagsági hibák táblázatos kimutatásának példája eltérés a felület %-ban Az épületszerkezetre vonatkozó, arra jellemző hibák az egészhez viszonyított előfordulási gyakoriság követelményhatárainak betartása, avagy be nem tartása biztosítja a minősítést és a minőségi, osztályba sorolási lehetőséget. 54 Tervezett síktól való eltérés mérési eredményei összesített minősítésének példája

57 2.5. Utólagos, gondatlan szállításból, munkavégzésből származó meghibásodás Gyakorta előfordul, hogy főleg átadás-átvételi eljárások hibajegyzékeit, vagy garanciális hibajegyzékeket tanulmányozva olyan hibára hivatkoznak, melyek okai nem az adott szerkezet készítésével hozhatók összefüggésbe, hanem más munkanem készítésekor, nem ritkán más kivitelező által keletkeztek. Ilyen meghibásodások a sérülések, folytonossági anyaghiányok, és a részleges vagy teljes szerkezeti tönkremenetelek csoportja. E hibák alapvetően a már elkészült és jó minőségű szerkezetet ért külső behatások hatására jönnek létre. A hiba forrása minden esetben a gondatlanságra vezethető vissza. Egyik csoportja az épületszerkezet, vezeték, berendezés elkészültét követő kivitelezési szakaszban, ám más munkanemek készítése során eszközölt anyagmozgatásokkal, eszköz-, és gépmozgásokkal hozható összefüggésbe. Ilyen hibák a törések, sérülések, karcolások. A kivitelezés időszakában e szempontok miatt az ideiglenes védelem, a segédanyagok és segédszerkezetek alkalmazása felértékelődik. Sajnos gyakran előforduló eset a dolgozók túlhajszoltságával, figyelmetlenségével, gondatlanságával magyarázható építési segédszerkezetek összedőlése (állványok), gépek ledőlése (daruborulás) okozta, e csoportba tartozó meghibásodás. 34. fénykép. Szigetszentmiklósi iroda-öltöző épület tönkremenetele silóborulás következtében 55

58 A hibák létrejöttében igen sokszor organizációs anomáliák is közrejátszanak a manapság kényszerűen lerövidített kivitelezési idővel párosuló előkészítetlenség okán. Itt fel kell hívni a figyelmet a gyakorta előforduló viták forrására, mely abban testesül meg, hogy ki és mikor okozta a sérülést, hiszen az átadást követően igen hasonló sérülést az építtető-használó is okozhatott. E viták eldöntésére perdöntő bizonyítékul szolgál a kellő időben és pontossággal, szakértelemmel, valamint részletességgel felvett hibajegyzőkönyv (hiba helyének, területi kiterjedtségének, mértékének pontos definiálása), hiszen ha az átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező, hiba-, és hiánypótlási jegyzőkönyvben szerepel, azt egyértelműen a kivitelező okozta, míg ellenkező esetben az építtető. Másik csoportja ugyan szintén az épületszerkezetek, vezetékek, berendezések elkészültét követő kivitelezési szakaszban jön létre, de a további épületszerkezetek készítése, vezetékek és berendezések szerelése közben. E hibák körébe főleg a technológia szerint az érintett épületszerkezet elkészültét követő munkavégzések, valamint a szervezetlenség következtében a sorrendiséget tekintve a kelleténél későbbi, vagy az úgynevezett elmaradt munkafolyamatok tartoznak (lásd fénykép). 35. fénykép. Seccon, falon átvezetett szellőzővezeték (fotó: Szende Árpád) 36. fénykép. Utólagos villanyszerelés hibájának nézete (fotó: Szende Árpád) 56

59 37. fénykép. Utólagosan elhelyezett acélszerelvény okozta belső festési sérülés (fotó: Szende Árpád) 38. fénykép. Az üvegfonat-tapétázást és belső műanyagfestést követő lábazatburkolati munkák okozta meghibásodás nézete (fotó: Szende Árpád) 39. fénykép. A homlokzaton lévő lábazati vékonyvakolat és hőszigetelésének hibái, a burkolat (lépcső) hiányai, hibája, és az utólagos épületgépészeti és épületvillamossági átvezetések miatt (fotó: Szende Árpád) 57

60 40. fénykép. Utólagos munkavégzéssel, szállítással okozott vakolatleverés nézete (fotó: Szende Árpád) 41. fénykép. Teschauer vegyes szerkezetű ablak egy vastag rétegű külső mázolásának tönkremenetele, részben leverődésekkel (fotó: Szende Árpád) Az is előfordulhat, hogy az érintett épületszerkezetre előre elkészített felszerelési hely a más paraméterekkel rendelkező, előre nem egyeztetett berendezés számára nem megfelelő, és módosított kialakítással lehet csak kivitelezni, ami újabb sérüléseket, sokszor apró felületű, de bosszantó felesleges hibajavításokat eredményez. Ezek oka a szakági, alvállalkozói munkavégzési fegyelem megsértése. Ekkor ugyanis előtérbe kerül a vésés-helyreállítás munkamenet, amely azonban tekintettel a különböző korú és a legnagyobb igyekezet ellenére is bekövetkező minőségi különbségre további hibák és javítások eszközléséhez, illetve eleve többletköltségek keletkezéséhez vezet. Néha azonban az is előfordulhat, hogy kivitelezési hiba folyományaként jön létre a probléma, nevezetesen kitűzési hiba miatt lesz az elhelyezendő szerkezet, berendezés részére kihagyott nyílás kisebb vagy nagyobb, illetve más helyre kerülő a kívánatosnál. E hibatípusnál egyértelműen a kivitelező-vállalkozó saját hatáskörében elkövetett hibájáról van szó, ezért az egész hibacsoportot kijavítani és helyreállítani nemcsak kötelezettsége, hanem ezt saját költségére kell végrehajtania. 58

61 Külön kell szólnunk itt azokról a gyakran előforduló helyzetekről is, amikor az organizáció, a kivitelezés hiba nélküli, ám a kivitelezés adott szakaszában a kivitelezési folyamatot tekintve későn az építtető-megrendelő olyan változtatásokat hajt végre, melyek az előzőekben leírt következményekkel járnak. Ekkor azonban a kivitelező-vállalkozónak jogában áll szerződését módosítani, a határidőt felmondani, és új határidőt megjelölni, a többletköltséget felszámítani, végletes esetben ha a szerződés erre lehetőséget ad a munkát (pót- és többletmunka) nem elvállalni. Mindezeket azonban célszerű írásban, minden részletre kiterjedően, szakszerűen megtenni. Különösen bonyolulttá válhat e probléma, ha úgynevezett egyösszegű átalányáras megegyezés keretében merül fel. Ekkor ugyanis az előzőeken kívül amennyiben nem időben, az igény felmerülésekor kezelik a problémát az is felvetődik, hogy vajon nem volt-e a megrendelői változtatás az eredeti szerződés része. De ez már átvezetne bennünket abba a problémacsoportba, hogy milyen fontos az ilyen szerződések, megállapodások megkötése előtt minden problémát kiküszöbölendő, pontos, és mindenre kiterjedő műszaki, mennyiségi és minőségi, valamint ármeghatározást eszközölni Más szerkezetek, illetve vezetékek, berendezések meghibásodásából eredő hiba Találhatók olyan hibák is, melyek okai nem az adott épületszerkezet, vezeték, berendezés készítésével, hanem más szerkezetek, vezetékek, berendezések meghibásodásával hozhatók összefüggésbe. Ilyen meghibásodások az épületszerkezetek, vezetékek, berendezések sérülései, elszíneződései, nedvesedései, és a részleges vagy teljes szerkezeti tönkremenetelek cso portja. E hibák alapvetően a már elkészült, és jó minőségű szerkezetet ért külső, ám az épület részét képező meghibásodott elemek hatására jönnek létre, mintegy járulékos hibaként. A sérülések, leverődések, leszakadások az épületre elkészített, kivitelezett, felszerelt más épületszerkezetek elmozdulásainak, tönkremenetelének, leszakadásának következtében létrejövő meghibásodások. Ezek lehetnek részlegesek és teljes tönkremenetelűek is. Az utóbbi többnyire együtt jár a fogadószinti szerkezetek tönkremenetelével is. Néha olyan jelenségek is fellépnek, melyek legfeljebb csak közvetett módon okoznak épületszerkezeti, avagy anyagszerkezeti elváltozásokat, azonban kellemetlen esztétikai hatást keltenek. Ilyen hibaforrások a más szerkezetek helytelen kialakításából eredő, és többnyire csapadék közvetítésével létrejövő elszíneződések, de ide tartoznak a manapság gyakran alkalmazott kis klímaberendezések kültéri egységeinek nem megoldott folyadékfolyásai is (lásd 42. fénykép). 59

62 42. fénykép. Bádogos szerkezetek, csatorna, párkánylefedés meghibásodása folytán létrejött elszíneződések, homlokzatvakolati tönkremenetelek (fotó: Szende Árpád) 43. fénykép. A csapadékvíz-szigetelés meghibásodásából eredő beázás, és festési, fogadószinti repedés nézete Megint más csoportba sorolhatók azon, az érintett épületszerkezet elkészültét megelőző kivitelezési időszakban gondatlanul elkészített, esetleg tönkrement épületszerkezetek, vezetékek, és berendezések okán bekövetkező meghibásodások, melyek hibajelei, láthatósága, észlelhetősége, esetleges tönkremenetele időben csak később következik be. E csoport legmarkánsabb, leggyakrabban előforduló meghibásodásai a vízszigetelések működési zavaraival kapcsolatosak. Amennyiben a szigetelés nem, vagy nem teljes körűen tölti be hivatását, úgy nem kívánatos pára, nedvesség, vagy víz jelenik meg a már elkészült épületszerkezeten. A probléma megoldása ilyen esetekben természetesen csak az igazi ok megszüntetésével lehetséges, azaz a szigetelés működőképessé tételével. A pára, nedvesség, víz származhat a talajból, mely ráadásul még sók lerakódásához, kivirágzáshoz is vezethet (lásd 43. fénykép). A nedvesség azonban származhat csapadékvízből táplálkozó beázásból is. Gondoljunk csak a tetők, teraszok alatti helyiségek beázásos meghibásodásaira, de ide tartoznak az épületbádogos szerkezetek meghibásodása folytán előálló meghibásodások is. 60

63 A beázásos meghibásodások egy jelentős része származik épületgépészeti vezetékekből, berendezésekből származó víztől. Ez lehet lassan lezajló folyamat is, nemcsak nyomás alá helyezett vízvezeték ereszthet, lukadhat ki, hanem például a szakaszosan használt lefolyóvezeték is. A hőtechnikai szabályok be nem tartásának a következménye, hogy a hőhidas épületszerkezet belső felületén nedvesedés a belső pára kicsapódik a lehűlő felületen jelentkezik, elhanyagolása esetén pedig megjelenik a penészgombás fertőzés. Itt már az ok megszüntetése, azaz a hőhíd megszüntetése szükséges, mely számos további épületszerkezeti, esztétikai és financiális probléma megoldását teszi szükségessé. E hibacsoport közös jellemzője, hogy a hibajelek csak később, esetleg jóval később jelentkeznek a kivitelezés befejezéséhez, az átadás-átvételhez képest Szándékos károkozásként keletkező meghibásodás (kivitelező) Sajnos e hibacsoport is előfordulhat. A szándékos károkozás általában valamilyen vita nyomatékaként jelenik meg az építéshelyen. E viták között kiemelt helyet foglal el a nem fizetés okán kirobbant ellenségeskedés, melynek során fegyverként vetik be, és az erőfitogtatás megjelenítéseként használják. A cselekmény elkövetésének mértékétől függően mindenképpen jelentős kijavítási költségeket, kivitelezési időnövekedést eredményez, nem is beszélve a bekövetkező károkról. A sérülés jellegű károkozások merülnek fel elsősorban. Különféle eszközökkel a kész és hibátlan, jó minőségű épületszerkezeten karcolásokat, leverődéseket, sérüléseket, súlyosabb esetben részben vagy egészben a szerkezetet megsemmisítik. Természetesen a szerződésben megfogalmazott minőséggel azonos kijavítás ezen esetekben a kivitelező-vállalkozó költségére történik (lásd fénykép). 44. fénykép. Restaurált sárgaréz kilincs-, és kulcscím levágása fémfűrésszel, az ajtó ütközőlécének rossz helyre történt felszerelése miatti probléma megoldásaként 61

64 Előfordult már, hogy indulatos kivitelező, alvállalkozó az általa néha más által készített épületszerkezetet, sőt az egész épületet, épületrészt lebontja. Ez azonban már büntető kategóriába tartozó cselekmény, s talán nem e könyv tárgya. 45. fénykép. Falfestményt tartalmazó falba utólag szépen kijavítva és mázolva beépített acél kétszárnyú ajtó (fotó: Szende Árpád) 46. fénykép. Szabadság-hegyi, csillag-völgyi úti nyaraló dühből történt lebontása 62

65 3. A használat során keletkezett hiba 3.1. Használatból eredő meghibásodás (üzemeltető által végzendő karbantartás hiánya, nem rendeltetésszerű használat, szándékos károkozás) E hibák okozói egytől-egyig az építtető-használók, akik a létesítményt üzemeltetik. Öszszefoglalva megállapítható, hogy a hibák okai nem az adott szerkezet készítésével hozhatók összefüggésbe, hanem időben azt jóval meghaladva, különböző okokból, de minden esetben a gondatlanságra visszavezethetően, alapvetően a már elkészült és jó minőségű szerkezetet ért külső behatások következményeként jönnek létre. Ilyen meghibásodások a sérülések, folytonossági anyaghiányok, és a részleges vagy teljes szerkezeti tönkremenetelek csoportjai. Amint már a kivitelező-vállalkozó által okozott utólagos, gondatlan szállításból, munkavégzésből származó meghibásodásoknál elemeztük, igen fontos megkülönböztetni e hibákat keletkezésük ideje, azaz okozójuk megnevezése szerint, amiben mindig perdöntő az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező hiba-, és hiánypótlási jegyzőkönyv. Karbantartás hiányára vezethetők vissza elsősorban a kapcsolódó és kapcsolatban lévő szerkezetek, vezetékek és berendezések meghibásodásai miatt létrejövő hibák. Ilyenek elsősorban a más épületszerkezetek elmozdulásainak, tönkremenetelének, leszakadásának következményei. 47. fénykép. Tardosi vörös tömött mészkő lábazat és secco falfestmény összhangja (fotó: Szende Árpád) 63

66 Ugyancsak ide tartoznak azok a meghibásodások, melyeket karbantartás, felújítás elmaradása következtében tönkrement épületszerkezetek, vezetékek és berendezések okoznak. E hibacsoportnak is közös jellemzője, hogy a hibajelek csak később jelentkeznek, észlelésük csak később történhet meg. Külön csoportot képeznek azok a meghibásodások, melyek a nem szakszerű felújítások kapcsán, azok folyományaként jönnek létre (lásd 48. fénykép). 48. fénykép. A tégla támfalak (kerítés) cserépfedésének, és bádogozásának javítási elmaradásai szinte a teljes szerkezet tönkremeneteléhez vezettek (fotó: Szende Árpád) 49. fénykép. A Tilos az Á szórakozóhely első tulajdonosa elvéste-bontotta a boltvállat, mely munkamenet korát a rávakolt felület azonos vörösbarna festésének megmaradása igazolta (fotó: Szende Árpád) Ezek nemcsak a szakszerűtlen javítások, hanem a különféle kisebb -nek mondható, ám jelentős hibaforrásul szolgáló szerkeze, esetleg épületátalakítások is (lásd 49. fénykép). 64

67 Nem rendeltetésszerű használat során részben olyan funkciókhoz kötődő tevékenységeket folytatnak, melyekre nem tervezték és készítették az épületet, vagy annak egy részét. Másik része a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibáknak, amikor mechanikai sérüléseket okoznak a tevékenység során alkalmazott eszközök, minden egyéb intézkedés, és segédszerkezetek elkészítése nélkül (lásd. 50. fénykép). Szándékos károkozással okozott hibákat maga az építtető-használó, de más is létrehozhat. Amint azt már a kivitelező által okozott hibák között is megneveztük, e hibacsoportba a kész és hibátlan, jó minőségű épületszerkezeten károkozással létrehozott karcolásokat, leverődéseket, sérüléseket, súlyosabb esetben részben vagy egészben megsemmisített épületszerkezeteket soroljuk, de büntetőeljárásokból tudjuk, hogy épület(rész)- bontásokat is értünk. Ezekben az esetekben a kijavítás költsége természetesen az építtető-használót, a rongálás bizonyítottsága esetén pedig a károkozót terheli. (lásd fénykép). 50. fénykép. A jelzőszínek megvédése nem történt meg, ezért a szállítások alkalmával azok megsérültek (fotó: Szende Árpád) 51. fénykép. A Tilos az Á szórakozóhely üzemeltetője leverte és átfestette, beragasztotta a szép, századfordulós téglaburkolatot, de az erkély kőballusztere is hiányzik már, annak nyomaiként, hogy ezt az épületet megviselte a XX. század (fotó: Szende Árpád) 65

68 52. fénykép. A Tilos az Á szórakozóhely kulturált szórakozásainak nyomai, használat után (fotó: Szende Árpád) Végezetül meg kell állapítanunk, hogy az építés a legrégibb emberi tevékenység, mely az emberiség őstörténetében kezdődött. Az építési munka, mint minden emberi munka, magában hordja a hibázás lehetőségét, miközben az ember, mint minden tevékenységében, az építésben is törekszik a hibátlanságra. Megállapíthatjuk tehát, hogy építési hiba azóta van, amióta építési tevékenység létezik, de rögtön követte a felelősség megállapításának és a szankció kiszabásának szabályozása. Álljon itt példaként egy igen korai jogi szabályozás ennek bizonyítékául, Hammurapi (Kr. e ) törvénysztéléjéről: 229. Ha egy építőmester egy awelumnak (nemes, szabad ember teljes jogú szabad) házat épített, de munkáját nem készítette el szilárdul, úgy, hogy a ház, melyet épített, összedőlt, s a ház gazdáját megölte: az illető építőmestert ölessék meg. Ha az építtető fiát ölte meg az összedőlő ház, ölessék meg az építőmester fia. Ha a tulajdonos szolgáját temeti maga alá az összedőlő épület, az építőmester pénz fizetésével válthassa ki halálos büntetését. 14. ábra. Hammurapi (Kr. e ) törvénysztéléje (Babylon) 66

69 II. Talajközeli szerkezetek károsodása Ebben a fejezetben a terepszint közvetlen közelében, illetve a terepszint alatt lévő szerkezetek, épületrészek károsodásáról és azok kiváltó okáról adunk rövid elméleti áttekintést, és (hogy a gyakorlat se maradjon el) a szerzők több évtizedes szakértői tevékenységének gyümölcseiből is szemelgetünk esettanulmányok formájában. Az érintett fontosabb témakörök: 1. talajvíz, rétegvíz, illetve torlaszvíz okozta károsodások; drénrendszerekkel kapcsolatos károsodások; 2. a felszíni vízelvezetés hibájából származó károsodások; terepcsatlakozások, járdák, térburkolatok, épület körüli lépcsők hibás kialakítása; 3. közműépítésekkel kapcsolatos károsodások; 4. talajmechanikai eredetű károsodások, alapozási hibák; 5. pincefalak, lábazati falak, lábazatburkolatok károsodása; 6. sótalanítási, falszárítási technológiák. Akár kimondjuk, akár nem, a fenti témakörök valamennyien kapcsolatban vannak a vízzel, a víz mozgásával. Ez mindjárt alapelvnek is tekinthető a szakértői vizsgálatokhoz: egy hibajelenség tanulmányozásakor elsősorban mindig a vízhozzájutás lehetőségét, a víz útját, megjelenési formáját kell keresnünk. 67

70

71 1. Talajvíz, rétegvíz, illetve torlaszvíz okozta károsodások; drénrendszerekkel kapcsolatos károsodások 1.1 Talajvíz, rétegvíz, torlaszvíz fogalmának tisztázása A talajból származó nedvességhatások (1. ábra) talajpára talajnedvesség, szivárgó, réteg- és torlaszvíz, talajvíz. 1. ábra. A talajban lévő nedvesség fajtái E nedvességfajták közül legismertebb a talajvíz. A mérnöki gyakorlat azt a felszín alatti vizet nevezi talajvíznek, ami egy vízzáró réteg felett összefüggő felületet alkot, és ami sok esetben áramlással mozog a felszín alatt. Magyarországon a talajvíz általában 1,5 méternél mélyebben jelenik meg. A talajvíz előfordulása akár egy településen belül is különböző lehet, és nagymértékben hatnak rá a közelben levő felszíni vizek is. Folyó vagy patak mellett száraz időszakban a talajvíz szintje mélyen lehet, esős időszakban, intenzív hóolvadáskor, vagy áradás idején pedig akár a felszín közvetlen közelében (vagy éppen felette!) is megjelenhet. 69

72 Tervezés és kivitelezés során meg kell különböztetni az aktuálisan észlelt talajvízszintet (megütött talajvízszint) és a maximális talajvízszintet (mely a hosszabb idő általában 100 év alatt észlelt legmagasabb vízállás szintje). Ehhez képest az a vízmagasság, ameddig a tervezés/kivitelezés során talajvíz elleni szigeteléssel kell ellátni az épületeket, az a mértékadó talajvízszint, mely 50 cm-rel magasabb a maximális talajvíz szintjénél. Tudnunk kell, hogy a talajvíz szintje hosszabb idő átlagában is változást mutat. Budapesten például a sűrű városi beépítésből adódóan egyre több vízhatlan szigetelésű pince, egyre több résfallal körülhatárolt mélygarázs merül a talajvízbe, aminek következményeként a vízszint egyre magasabbra emelkedik, így egyes helyeken az 1800-as évek végén épült városi bérházak egykor száraz pincéi ma akár cm magasságig vízben állhatnak. És ezen a helyzeten az sem sokat segít, hogy ha 1900 után esetleg már kátránypapír, vagy később bitumenes lemez alapfalszigetelés készült, hiszen azok várható élettartama levegőtől és közvetlen naphatástól védett helyen is csak maximum 50 évre tehető. A talajvíz lehet agresszív kémhatású is, ilyen esetben speciális anyagokkal, adalékokkal és szigetelésekkel kell védekezni a károsító hatás ellen. Közismert fogalom még a szakmában a talajnedvesség és a talajpára. Talajnedvességnek a hajszálcsövesség erőhatása alatt álló és egyúttal a talajszemcsékhez tapadó kötött vizet nevezzük. A talajpára a talajvíz párolgásának következményeként a talajszemcsék között megjelenő vízgőz. Ezek a szerkezetekre csupán nedvesítő hatást gyakorolnak. A víz kitöltheti a talaj közötti szemcséket, de nem fejt ki nyomást a szerkezetekre. Mennyisége függ többek között a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától, a talaj minőségétől, és számos egyéb tényezőtől. A talajban a nedvesség mértéke gyorsan változik, egy rövid zápor vagy egy havazás is hamar megváltoztathatja a talaj nedvességtartalmát. Rétegvízről akkor beszélünk, ha a talajvíz két vízzáró réteg között (például két agyagréteg között) helyezkedik el. Homoktalajoknál ez elég ritka, így az Alföldön, ha van rétegvíz, az meglehetősen mélyen helyezkedik el. Dombvidéken, illetve hegyes területeken azonban a rétegvíz az alsó/felső vízzáró talajrétegek gyűrődéseit követve a legkülönbözőbb mélységekben és helyeken jelenhet meg. A hegyi források jelentős része ilyen rétegvizek felszínre jutásának eredménye. A rétegvíz sokszor vízér, föld alatti vízfolyás formájában jelenik meg, amelyik időnként kiszáradhat, máskor bő vízzel folyik. Jellemzője, hogy általában időszakosan jelenik meg, és nyomása nagyobb lehet a normál körülmények között várható hidrosztatikai nyomásnál. A rétegvíz megjelenésének veszélyessége éppen abban áll, hogy váratlanul jelenik meg. Az építés idején teljesen száraz körülmények lehetnek, semmi nem jelzi talajvíz jelenlétét, tavasszal aztán (például a hóolvadás idején) nagy nyomású rétegvíz jelenik meg a pincefal derékmagasságában, percek alatt tönkretéve a talajnedvesség elleni szigetelést. 70

73 Építés közben is célszerű odafigyelni a kiemelt pincetömb oldalfalának viselkedésére, hiszen a váratlanul megjelenő rétegvíz rosszul méretezett rézsűhajlás esetén talajszemcséket átáztatva kisebb omlásokkal képes előre figyelmeztetni a várható károsodásra (lásd a Pincegödör állékonysága című esettanulmányt a 78. oldaltól). Az épület pincéje (különösen nagyobb kiterjedésű épületnél) elzárja a rétegvíz, illetve az annak részét képező időszakos vízfolyás útját, ezzel mintegy eltorlaszolva a föld alatti vizek korábbi szabad lefolyását a hegyoldalból. Ennek következtében a víz az épület mögött feltorlódik. Ezt a nagynyomású, időszakosan feltorlódó vizet nevezzük torlaszvíznek. Ennek hatása az épület vízszigetelésére nézve rendkívül káros, ezért esetleges jelenlétét az építést megelőzően gondos talajmechanikai vizsgálattal kell felderíteni, hatását pedig általában három módon lehet semlegesíteni: a) Speciális talajvíznyomás elleni szigetelés készítésével az épület teljes pincetömbje körül és természetesen alatta is. b) Talajvíz elleni szigetelés + feszültségmentesítő drénrendszer és az ehhez szükséges mennyiségű víz elvezetésének biztosítása az épület pincefalai mellett U alakban. c) Talajnedvesség/talajvíz elleni szigetelés + a támadó rétegvíz, illetve vízér vizeinek elvezetése, elterelése, kiváltása az épülettől kissé távolabb megépített talajszivárgó rendszerrel. Végül a torlaszvíznek egy speciális fajtája, amely abszolút sík terep esetén is kialakulhat kötött talajban: a szivárgó víz. Ennek forrása és utánpótlása elsősorban a felszíni vizekben (csapadékvízben) keresendő. A pinceszint tartófalának és vízszigetelésének elkészülte után a pincegödör oldalfala és a pincefal szigetelése (esetleg annak tartó- vagy védőfala) közötti üreget ki kell tölteni. A tervekben (ha vannak ilyenek!) általában rétegenkénti földterítést és annak rétegenkénti tömörítését írják elő. A valóságban azonban legtöbbször a hely szűkös volta és egyéb szempontok miatt lazán beszórják az építési törmeléket, hulladékot, csomagolóanyagot, és legfeljebb a legfelső cm-es vastagságot tömörítik a járda elkészítése előtt. Ezáltal az épület pincefalai körül egy olyan gyengén tömörödött, laza feltöltés alakul ki, melybe a felszíni vizek könnyen beszivárognak, és minél kötöttebb volt az eredeti talaj, annál lassabban fognak onnan eltávozni. Kedvezőtlen esetben akár teljes magasságig megtelhet az árok csapadékvízzel, és magasságának megfelelő nyomással terhelheti a pincefal-szigetelést ami ilyenkor csak úgy tud ellenállni, ha teljes felületén víznyomásálló kivitelű Az épület körüli drénrendszer Az épület körüli drénrendszer kialakítása ilyen esetben is komoly védelmet és biztonságot adhat a pinceszigetelésnek azzal, hogy feszültségmentesíti azt, a felgyűlő víz elvezetésével megszüntetve a víznyomás kialakulásának lehetőségét. Ehhez persze jól megtervezett drénrendszer, és csak elszikkasztható mennyiségű szivárgó víz utánpótlás szükséges. 71

74 Példa arra, hogy a drénszendszer megtervezését is jól át kell gondolni: A budai hegyekben, lejtős terepen építette meg egy fiatal építész álmai családi házát. Az épületet alápincézte, és a pincében rendezte be saját műtermét, angolaknákkal, és felülvilágító kupolákkal biztosítva a szükséges fényt. A pincetömb kiemelésekor nem találkozott talajvízzel, és az alapozás, pincefalazás időszakában is tökéletesen száraz maradt a környezet. Ez a körülmény érlelte meg azt az elhatározását, hogy talajnedvesség elleni szigetelést készíttet a pincefal külső oldalán. A biztonság kedvéért azonban a pincefalak vízszigetelésére helyezett 5 cm vastag védő-szigetelő extrudált polisztirol hab táblák előtt egy kavics szivárgót építtetett ki, melynek aljában a teljes pince körül perforált dréncsövet helyezett el. Igen ám, de hova vezesse a dréncső végét? A telek lejtős volt ugyan, de annyira nem, hogy a saját telken belül a felszínre tudja kivezetni a perforált csőben összegyűlő vizet. Szakmabeli barátaival, volt évfolyamtársaival is összedugták a fejüket, míg végül kitalálták, hogy van a telken egy régi mély kút. Annak a vízszintje kb. 50 cm-rel van alacsonyabban a lejtésben odavezethető dréncső alsó élénél. Adott tehát a megoldás: a dréncsövet egyszerűen be kell kötni a kútba. Így is tettek Gyönyörű volt abban az évben a tél. A hegyoldalt vastagon beborította a hótakaró, a ház körüli fenyőfák ágai szinte roskadoztak a hó és jégrétegek terhe alatt. Fiatal építészünk boldog volt, és úgy érezte, nem volt hiábavaló a sok munka, megérte felvenni a kölcsönt, mert a havas hegyoldal békéje és nyugalma mindenért kárpótolja. Aztán eljött a tavasz, és vele elúszott a boldogság. A műteremként kialakított pincében ugyanis egy reggelre 50 cm magasan állt a víz, a kinyomtatott tervlapok papírhajóként úszkáltak a víz színén. Mi történt? A magyarázatra hamar rájött, amikor észlelte, hogy a kútban kb. 1,5 métert emelkedett a vízszint, azaz kb. 1 méterrel magasabb, mint a dréncső bekötési szintje. A nagymennyiségű hótakaró ugyanis egyszerre kezdett olvadni, és a felgyűlő felszíni vizek, rétegvizek hirtelen megemelték a talajvíz szintjét. A dréncsövön és a kavics szivárgó rétegen visszatorlódó víz pedig a pincefal körül mintegy 1 m magasságú átmeneti víztározó -ként 1000 mm maximális vízoszlop nyomással támadta a talajnedvesség elleni szigetelést ami ennek természetesen nem tudott ellenállni. Így lehet a szakmában a legjobb indulattal és szándékkal a legnagyobb károkat okozni akár saját magunknak is! Mit lehetett volna tenni, hogy a káreset ne következzen be? Drénrendszer kialakítása nélkül talajvíznyomás elleni szigetelést lehetett volna készíteni a pincefalon és a pincepadló alatt; Drénrendszer kialakításától függetlenül, biztonsági okokból (a pince magas komfortfokozatú hasznosítására hivatkozva) mégis talajvíznyomás elleni szigetelést lehetett volna készíteni a pincefalon és a pincepadló alatt; Rövid idejű vízszintemelkedéssel kalkulálva a kútba telepített nagyteljesítményű búvárszivattyúval és szintérzékelő kapcsolóval elvileg elérhető lenne, hogy a kritikus visszatorlódási szint elérésekor a felszínre szivattyúzott víztömeggel megállítsák a kút vízszintjének további növekedését ez azonban részletes talajmechanikai vizsgálat és gondos környezettanulmány előzetes elkészítése nélkül csak elvi lehetőség.

75 A Pinceszigetelés-drénezés című esettanulmány (lásd 99. oldaltól) az átgondolatlan, megtervezetlen drénrendszer építés közben kiderülő problémáiról szól. Milyen szempontokat kell tehát figyelembe venni a drénezés kialakításánál? Először is mindig a műszaki mértéktartás és a józan ész szempontjait, a szakmában összegyűlő tapasztalatokat vegyük figyelembe. Emellett segítségünkre lehetnek a szabványok és az alkalmazástechnikai útmutatók. Hazai szabvány hiányában a drénezéssel kapcsolatosan a német nyelvű DIN Épített szerkezetek drénezéses védelme. Tervezés, méretezés és kivitelezés. szabvány alkalmazása javallott, hiszen a hazai éghajlati és építési körülmények korábban is a német tervezési-kivitelezési alapelvekre épültek. A szabvány a földre, a föld mellé és a föld alá épített szerkezetek drénezésére vonatkozik, és a tervezés, méretezés és kivitelezés alapjául szolgál. 2. ábra. Drénrendszer elvi kialakítása szikkasztó kúttal, biztonsági túlfolyóval (forrás: Farkas Imre; Dörken Kft. előadása, BME) A hatékony és biztonságos drénezés tervezésének első lépéseként tehát azt kell megvizsgálni, hogy a várható vízhozam hová vezethető el (itt építési és vízjogi szempontokat is figyelembe kell venni). A drénrendszer beépítési lehetőségeiről és körülményeiről a német szabályozásban a DIN sz. szigetelési szabványban meghatározott terhelési esetekkel összhangban kell dönteni. Az összehangolt drénezési és vízszigetelési eljárások a következők: a) eset: erősen vízáteresztő talajban, talajnedvesség terheléssel (lásd 3. ábra) drénezés nem szükséges a DIN sz. szabvány szerint engedélyezett szigetelések: vastag, kent, bitumenes szigetelés hideg öntapadó szigetelés bitumenes lemez hegesztett bitumenes lemez műanyag szigetelő lemez 73

76 3. ábra. Drénezési eset: Erősen vízáteresztő talaj talajnedvesség-terheléssel (forrás: Farkas Imre, Dörken Kft.) b) eset: kevésbé vízáteresztő talajban, nem torlódó szivárgó víz terheléssel a támadó vizet a drénrendszer vezeti el a DIN sz. szabvány szerint engedélyezett szigetelések: vastag, kent, bitumenes szigetelés hideg öntapadó szigetelés bitumenes lemez hegesztett bitumenes lemez műanyag szigetelő lemez 4. ábra. Drénezési eset: Kevésbé vízáteresztő talaj nem torlódó szivárgó vízzel (forrás: Farkas Imre, Dörken Kft.) A dréncsőnek a támadó víz mennyiségét maximum 20 cm-es duzzasztással kell elvezetnie. 74

77 c) eset: kevésbé vízáteresztő talajban, torlódó szivárgó víz terheléssel drénrendszer nélkül kötelező a pince víznyomás elleni teknőszigetelése a DIN sz. szabvány szerint engedélyezett szigetelések: erősítéssel ellátott, vastag, kent, bitumenes szigetelés 2 rétegű hegesztett bitumenes lemez műanyag szigetelő lemez 5. ábra. Drénezési eset: Kevésbé vízáteresztő talaj torlódó szivárgó vízzel (forrás: Farkas Imre, Dörken Kft.) Drénrendszer alkalmazása kockázatos lehet, ezért a tervezés során komolyan mérlegelendő, hogy a drénrendszer képes-e a várható torlaszvíz maximális mennyiségének elvezetésére anélkül, hogy víznyomás alakulna ki a pincefal szigetelése mellett. Amenynyiben ez nem biztosítható egyértelműen, akkor a terhelés csökkentésére érdemes a drénrendszert kiépíteni, ugyanakkor a teknőszigetelés elkészítése ez esetben is javasolható. d) eset: állandó nyomással rendelkező víz a talaj vízáteresztő képessége és a víz támadásának módja nem játszik szerepet, a pince folyamatosan a talajvízszint alatt van, és teljes víznyomás elleni szigeteléssel kell ellátni, nincs drénrendszer. a DIN sz. szabvány szerint engedélyezett szigetelések: bitumenes lemezek (3-5 rétrg) hegesztett bitumenes lemez műanyag szigetelő lemez (lásd. 6. ábra) 75

78 6. ábra. Drénezési eset: Állandó nyomással rendelkező víz. (forrás: Farkas Imre, Dörken Kft.) A drénezés kialakítása külön méretezés nélkül lehetséges a DIN 4095 szabvány szerint az alábbi feltételek teljesülése esetén: Az épület magassága A dréncső hossza a legmagasabb és legalacsonyabb pont között A beépítés mélysége A terület A talaj áteresztőképessége maximum 15 m maximum 60 m maximum 3 m sík, enyhén lejtős gyengén áteresztő Kivitelezési szabályok: A drénrétegnek a falnak a földdel érintkező teljes felületét be kell takarnia. A drénréteget minden áttöréshez, világító aknához stb. tömítetten kell csatlakoztatni. A drénrétegnek összes, földdel érintkező falat érintenie kell, lehetőség szerint vegye körül az épületet. A dréncsőhöz való csatlakoztatásnál a nyomásmentes lefolyás érdekében min. 30 cm kavicsággyal kell biztosítani a kapcsolatot. A dréncsövet az alap külső oldala mentén kell elhelyezni. A dréncsövet szabály szerint egyenes vonal mentén kell fektetni. A cső talpának a magas ponton minimum 0,2 m-rel kell az alaplemez felső síkja alatt lennie. Az alaptól való nagyobb távolság akkor megengedett, ha a függőleges drénréteghez való eltömődés mentes vízvezető kapcsolat biztosított. Homokos kavics szivárgó réteg alkalmazásánál a nyílások mérete nem haladhatja meg az 1,2 mm-t, a szabad belépőnyílás minimális értéke 20 cm²/fm. Tisztítócső beépítése szükséges (min. NA300) minden irányváltásnál, illetve min. 50 méterenként; ellenőrzésre a tisztítócső helyett NA 100-as ellenőrzőcső is engedélyezett. 76

79 A drénrendszer kialakítható hagyományos módon kavicsszivárgóval, illetve korszerű felületszivárgóval: 7. ábra. Klasszikus drénrendszer felépítése kavicsból (forrás: Farkas Imre, Dörken Kft. előadása a BME-n) 8. ábra. Korszerű drénrendszer felépítése felületszivárgóval (forrás: Farkas Imre, Dörken Kft. előadása a BME-n) 77

80 A drénrendszer kiépítése tehát rendkívül hatékony védelmet jelenthet a nem torlódó szivárgó vizek elvezetésére. Átgondolatlan, rossz tervezés és hibás kivitelezés esetén azonban súlyos és szinte kijavíthatatlan hibák forrásává válhat. Néhány jellegzetes tervezési/kivitelezési hiba: a mértékadó talajvízszint alatt veszik körül dréncsővel az épületet, dréncső helyett mezőgazdasági célú olcsóbb, kis teherbírású, altalajöntözésre használatos perforált csövet használnak, ami a pince alapjai mellett a visszatöltött föld nyomásának hatására összeroppan, begyűrődik, hasznos keresztmetszete lecsökken, a dréncsövet közvetlenül körbetekerik szűrőflízzel (geotextíliával), így a megfelelő szűrőhatás nem alakulhat ki; (a 8. ábra szerint a dréncső körül kavics szivárgóréteget kell kialakítani, és a kavicsréteg földdel érintkező felületeinél kell elhelyezni a szűrőflízt!), szivárgórétegként nem szűrőflízzel társított lemezt építettek be, a szűrőflízzel társított drénlemezt flízes oldalával a pincefal szigetelése felé fordítva építik be Esettanulmányok Pincegödör állékonysága (Szerző: Dr. Tóth Elek DLA) A Budapest, lőrinci ingatlanon a pincetömb kiemelésével kapcsolatos földmunkák, illetve a hátsókert felőli támfal építésének kiviteli munkái során július 20-án hajnalban a függőleges felülettel kialakított partfalból mintegy 30 m 3 beomlott, és maga alá temette a támfal vasszerelését, valamint egyedi fa zsaluzatát. A káresemény bekövetkezésének időpontjában egymással szerződéses, illetve munkakapcsolatban lévő felek (megrendelő vállalkozó alvállalkozó) a felelősség megállapítása kérdésében eltérő álláspontot képviseltek, ezért az ügy peren kívüli lezárásának és kölcsönös megegyezésen alapuló rendezésének reményében igazságügyi műszaki szakértői állásfoglalás kialakítását kérték. A helyszíni szemlére augusztus 2-án került sor. A szemle során a résztvevők megtekintették a hátsó földfal utólagos homokos kavics részűvel való megtámasztása után kialakult helyzetet. Az építtető a szemle során átadta a szakértőnek: A tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos események időrendi felsorolását, valamint az általa meghatározott megrendelői kárigény tartalmi összetevőit rögzítő írásos anyagot (4 gépelt oldal) nyomtatásban, illetve floppylemezen. A megbízó, valamint a fővállalkozó között létrejött vállalkozási szerződés másolatát. A generálkivitelezői építési napló 8 oldalának másolatát. Az I.L. statikus által készített támfalkialakítási tervet. 78

81 Az építési engedélyezési terv É-01. É-08. jelű tervlapjainak másolatát. Az építész és statikus kiviteli terveket 1 példányban, továbbá az építés folyamán a területről készített fényképfelvételeket digitális formában, floppylemezen. A szemlét követően (az építtetőnek az üggyel kapcsolatos írásba foglalt álláspontjának ismeretében) a vállalkozó részéről M. J. úr, az alvállalkozó részéről pedig Sz. Á. úr is elkészítette és átadta a káresetre vonatkozó írásos állásfoglalását. Átadásra került továbbá egy (a káreset bekövetkezése és a megtámasztó földrézsű elkészítése utáni állapotot bemutató) VHS rendszerű videokazetta is. Az átadott dokumentumok áttanulmányozása után az esetleges véleménybeli, illetve értelmezésbeli ellentmondások tisztázása, illetve az események történetének pontosítása érdekében egyeztető megbeszélésre került sor a BME Magasépítési Tanszék hivatalos helyiségében, szeptember 12-én délután 16 órakor. Az egyeztetésen valamennyi érintett fél képviselője jelen volt. *** A tervezési, valamint az építési és szerelési munkákra vonatkozó tartalmi és minőségi követelményeket hatósági előírások, műszaki szabályozási dokumentumok tartalmazzák. A kialakult káresemény létrejöttéhez vezető okok keresése során ezen előírások betartásának vagy figyelmen kívül hagyásának kérdését kell vizsgálnunk. Több kivitelező esetén, amennyiben a vállalkozó az egyes szerkezetek építését alvállalkozóval végezteti el, akkor a munkaterület munkavégzésre való alkalmasságát meg kell teremtenie. A földmunkákra vonatkozó (2000. évben hatályos) szabályozások A földmunka megkezdése előtt ki kell tűzni a munkagödör fontos pontjait. Ennek elvégzése a megegyezés szerint lehet mind a kivitelező, mind az építtető feladata, a kitűzött pontokat azonban már mindenképpen a kivitelezőnek kell ellenőriznie. Az alapgödör tervezésére vonatkozóan az MSZ és MSZ szerint kell eljárni. Eszerint: Kis kiemelési mélység vagy alapterület, vagy rövid ideig száraz időszakban végrehajtandó alapozási munka esetében az alapgödör földrézsűvel határolható A földmunkák kivitelezésekor az MSZ /1. Építő- és szerelőipari alépítmények. Föld és sziklamunka c. szabványrész előírásait kell betartani. A munkagödrök kiemelésének körülményeit az MSZ szabályozza. Ez többek között az alábbiakról rendelkezik: A nyitott munkagödör nem veszélyeztetheti a környezet állékonyságát. A munkagödör oldala beomlással és becsúszással szemben állékony legyen. Az előírások szerinti, dúcolás nélkül, függőlegesen megálló földfallal megengedhető leásás mélységét az I. táblázat ismerteti. 79

82 Ennél mélyebb munkagödör csak oldalhatárolással készíthető! A munkagödör oldalhatárolása kialakítható rézsűvel, illetve dúcolással. Arézsűvel kialakított oldalhatárolás követelményei: A rézsű tervezésekor figyelembe kell venni = a tervezett építmény adottságait, = a térszín alakulását, a rendelkezésre álló hely nagyságát, = a talaj rétegződését, a rétegek tulajdonságát, = a talajvízszint helyzetét, = a kivitelezés módját, = a felszínen ható terheléseket. A rézsű kivitelezésekor figyelembe kell venni: = az állékonyság állandó fenntartását, = a környezetben kialakuló esetleges csúszások veszélyét, = a munkavédelmi előírásokat (MSZ Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei és MSZ Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások biztonságtechnikai követelményei) = a terület víztelenítését, = a pergések esetleges kialakulását. A munkagödrök megengedett mélységét a rézsűhajlás és a talaj fajtájának függvényében az I. táblázat részletezi. I. táblázat. 80 megnevezése 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b A TALAJ Laza, szemcsés talaj Tömör, szemcsés és sodorható iszap Kemény iszap és sodorható sovány agyag Sodorható kövér agyag kiemelés módja függőleges oldalfallal A MUNKAGÖDÖR MEGENGEDETT MÉLYSÉGE (m) rézsű szélesség / magasság aránya 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 szárazon 0 0,8 1,0 1,2 1,5 3,0 3,0 nyílt víztartással ,8 1,0 1,5 2,5 szárazon 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,5 nyílt víztartással 0 0 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 szárazon 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,3 4,0 nyílt víztartással 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 3,0 szárazon 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 7,0 nyílt víztartással 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5a Kemény agyag szárazon 1,7 3,0 4,0 5,0 7,0 7,0 7,0 5b nyílt víztartással 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0

83 A kialakult veszélyhelyzetre tekintettel esetünkben meg kell vizsgálni, hogy az épí tési munkák során kialakítható földmunka geometriai jellemzői eleget tehetnek-e az I. táblázatban felsorolt műszaki, illetve biztonsági követelményeknek. A II. táblázatban a műszaki szempontok alapján meghatározott lehetséges rézsűhajlásokat foglaltam össze. II. táblázat. A tervezett földmunka geometriai adatai A lehetséges rézsűhajlás meghatározásának műszaki alapja Rézsű hajlása (sz/m) Eredeti (8,1 m hátsókertű) engedélyezési terv alapján (5,3-5,4)/4 Módosított (6,1 m hátsókertű) engedélyezési terv alapján (2,7-2,8)/4 Kiviteli terv alapján (szigorú szabálybetartással) (2,5-2,8)/4 Kiviteli terv alapján ( könnyített szabálybetartással) (2,9-3,2)/4 Kivitelezői ajánlat alapján (szigorú szabálybetartással) 2,6/4 Kivitelezői ajánlat alapján ( könnyített szabálybetartással) 3,2/4 Az építési engedélyezési, majd a kiviteli terv készítése, később a kivitelezői árajánlatadás fázisában az épület és kiegészítő szerkezetei által elfoglalt alapterület, terepszint alatti mélység és geometriai helyzet tekintetében több eltérő variáció született, ezért először vegyük sorra a különböző fázisok geometriai következményeit. A kialakult kárhelyzetre tekintettel elsősorban a hátsó telekhatár felőli földkiemeléssel kapcsolatos geometriai adatokat vizsgáljuk. Az oldalhatár felől kialakult geometriai szituációt csak ott említem meg, ahol az elengedhetetlen. Engedélyezési terv A tervlapokon szereplő készítési dátum: A rendelkezésemre álló másolati példányon a FŐKÉTÜSZ felülvizsgálatát igazoló pecsét látható i dátummal. Műszaki leírást a szakértői vizsgálatra átadott dokumentáció nem tartalmaz. Megjegyzések és alapfeltevések: A hátsókert felőli pincefal és szigetelést tartó fal méretének meghatározásában ellentmondást tartalmaz az engedélyezési terv É-03. és É-06. tervlapjának rajzos megjelenítése, valamint az É-06. tervlap R6 jelű rétegterve. A rajzi anyag ugyanis 38 cm-es pincefalat ábrázol, míg a rétegtervben csak 30-as falvastagság szerepel. (A két eltérő értékből adódó különbözetet zárójelbe tett geometriai adatokkal jelzem.) A pince padlósíkja 2,82 m. A pincepadló alatti aljzatrétegek vastagsága cca. 30 cm, a kiemelendő tükör síkja: 3,12 m. A sávalap alsó síkjának szintje: 3,82 m. 81

84 Az engedélyezési terv a pincefalra utólag, külső oldalról rádolgozott bitumenes vízszigetelést irányoz elő, védőrétegként elhelyezett hőszigeteléssel. A víz- és hőszigetelési munka elvégzéséhez, valamint a szivárgó dréncső elhelyezéséhez a pince határoló méreten kívül minimum 80 cm széles, a pincegödörrel együtt kiemelendő munkaterület szükséges. A hátsó telekhatáron álló épület fala mellett minimum 80 cm széles biztonsági sávnak kell maradnia a pincegödör határoló rézsűjének felső éléig mérve. 1. ábra. A hátsókert módosítása előtti geometriai szituáció 2. ábra. A hátsókert módosítása utáni geometriai szituáció 82

85 Kiviteli terv A kiviteli terv az engedélyezési tervben szereplő alapozási rendszerhez képest változást hozott, aminek oka a helyszínei földmunkák végzése során megütött talajvíz jelenléte. Ezért az eredeti sávalapos és talajnedvesség elleni szigeteléssel kialakított megoldás helyett vasbeton lemezalap és talajvíz elleni teknőszigetelés terveződött. Megjegyzések és alapfeltevések: A hátsókert felőli pincefal és szigetelést tartó fal méretének meghatározásában (az engedélyezési terv hagyományait követve) ellentmondás van a kiviteli terv É-02. és É-06. tervlapjának rajzos megjelenítése, valamint az É-06. tervlap R6 jelű rétegterve között. A rajzi anyag ugyanis 38 cm-es pincefalat és 30 cm-es támfal jellegű szigetelést tartó falat ábrázol, míg a rétegtervben csak 30-as pincefal és 15 cm-es szigetelést tartó falvastagság szerepel. (A két eltérő értékből adódó különbözetet zárójelbe tett geometriai adatokkal jelzem.) A pince padlósíkja 2,82 m. A pincepadló alatti aljzatrétegek vastagsága cca. 69 cm (kiviteli terv R-3a rétegterve), a kiemelendő tükör síkja: 3,51 m. Az épület körüli szivárgó rendszer a szigetelést tartó fal síkján kívül kb. 50 cm szélességű, alsó síkjának szintje: 3,27 m. A vízszigetelés és beszorító habarcs vastagsága együttesen 6 cm. A vízszigetelési munka elvégzéséhez többlet helyigényre nincs szükség. A hátsó telekhatáron álló épület fala mellett minimum 80 cm széles biztonsági sávnak kell maradnia a pincegödör határoló rézsűjének felső éléig mérve. 3. ábra. Geometriai szituáció a szivárgó talppontjáig kiemelt földrézsű esetén 83

86 4. ábra. Geometriai szituáció az alapozás sarokpontjáig kiemelt földrézsű esetén (utólag bevágott szivárgó talp) A kiviteli terv oldalhatár felőli földmunkái Jelen pillanatig nem következett be káresemény, de a tisztánlátás kedvéért meg kell jegyezni, hogy a kiviteli statikus terveken megrajzolt ( S-1/2. Alaplemez vasalási terve és S-5. Támfalterv ) P6 jelű pillérek és alapjaik, valamint az ÉNy-i telekhatárra tervezett szögtámfal nemhogy az előírásoknak megfelelő rézsűvel, de még ideiglenesen függőleges felülettel kiemelt földfallal sem lenne megépíthető a szomszédos telken végzendő jelentős nagyságrendű földmunka nélkül! Kivitelezői ajánlat A kivitelezői árajánlat az engedélyezési terven alapuló költségvetés kiírás alapján, a kiviteli terv megváltozott alapozási rendszerének ismeretében készült. Az ajánlott megoldás PTH38 pincefalra utólag elkészített teknőszigetelést, valamint éltéglaszigetelést védő falat, illetve NIKECELL hőszigetelést irányoz elő. Megjegyzések és alapfeltevések: A javasolt megoldás műszaki szempontból elfogadhatatlan, a teknőszigetelés műszaki meghatározásával és lényegével ellentétes, bitumenes bázisú talajvíz elleni szigetelés készítésére alkalmatlan. A vizsgált káreset bekövetkezésének szempontjából azonban nem ez a befolyásoló tényező. Az alapkérdés az, hogy a javasolt megoldás jelent-e a munkagödör geometriai méretében eltérést az eredeti tervhez képest. A pince padlósíkja 2,82 m. 84

87 A pincepadló alatti aljzatrétegek vastagsága cca. 69 cm (kiviteli terv R-3a rétegterve), a kiemelendő tükör síkja: 3,51 m Az épület körüli szivárgó rendszer a szigetelést tartó fal síkján kívül kb. 50 cm szélességű, alsó síkjának szintje: 3,27 m. A vízszigetelés és beszorító habarcs vastagsága együttesen 6 cm. A vízszigetelési és védőfal készítési munka elvégzéséhez a pincefal külső síkjához képest minimum 80 cm széles többlet munkaterületre van szükség (a szivárgó rendszer ezen szélességen belül készülhet). A hátsó telekhatáron álló épület fala mellett minimum 80 cm széles biztonsági sávnak kell maradnia a pincegödör határoló rézsűjének felső éléig mérve. Két technológiai lehetőséget elemzek: az egyik esetben a földkiemelés a szivárgó alsó síkjáig, a szükséges munkaterület szélességében készül, a másik (zárójeles értékekkel feltüntetett) esetben a földkiemelés az alap alsó síkjáig, az alaptest sarokpontjáig történik, és finom utómunkával kerül kialakításra a szivárgó síkján a munkaterület bevágása. 5. ábra. Geometriai szituáció a kivitelezői javaslat szerint A káresetet megelőző események sora év vége A Tervező Kft. megbízás alapján elkészíti tárgyi épület építési engedélyezési terveit. Az eredetileg tervezett hátsókertmélység utólag, kézzel átjavítva 8,10 m-ről 6,10 m-re módosult. 85

88 2000. március vége A Tervező Kft. megbízás alapján elkészíti a tárgyi épület építész és statikus kiviteli terveit. A tervek az engedélyezési tervdokumentációnak megfelelően, sávalapos megoldással és talajnedvesség elleni bitumenes szigeteléssel készülnek. A tervdokumentáció talajmechanikai szakvéleményt nem tartalmaz április vége A kiviteli terveknek megfelelően az építtető irányításával, közvetlenül fizetett munkagéppel és gépkezelővel (szerződés nélkül) megindul a pincegödör kiemelése. A földkiemelés során 2,6 m terepszint alatti mélységben megjelenik a talajvíz. Az építtető L. R. talajmechanikai szakértő segítségét kéri, aki a helyszínen megjelenik, és tanácsokat ad a munkagödör szivattyúzással történő víztelenítésére, illetve egy erre a célra szolgáló szivárgó rendszer kialakításra. A víztelenítés részét képező kútszerű zsomp földkiemelésekor egyértelművé válik, hogy a területen 3,0 3,5 m mélységben egy 4 m-nél vastagabb tömör agyagréteg húzódik. A szakértő megjelenésével, megállapításaival, javaslataival kapcsolatosan semmiféle írásos anyag nem készül június eleje Elkészül az engedélyezési terv szerinti sávos alapozásnak megfelelő mélységű pincetömb kiemelés, a hátsó telekhatár felől az alábbi kialakítással (6. ábra). 6. ábra. A pincetömbkiemelés geometriai viszonyai a valóságban június vége Elkészül az átdolgozott kiviteli tervdokumentáció, mely vasbeton lemezalapozást és talajvíz elleni bitumenes teknőszigetelést tartalmaz. Elkészül továbbá 3,50 m szinten egy draincsőrendszer. 86

89 2000. június/július fordulója A fővállalkozó kivitelezőként megismeri a helyszínt. Árajánlatot készít az alapozási és szigetelési munkákra az engedélyezési terv alapján összeállított költségvetéskiírás alapján, de a kiviteli tervdokumentáció megváltozott alapozási és szigetelési elképzeléseit is figyelembe véve július 06. Ez az építtető és a vállalkozó közt létrejött, aláírt vállalkozási szerződés dátuma. A szerződés átalányáras, és melléklete határozza meg a vállalt munka műszaki tartalmát, melyet a lemezalapozással kidolgozott kiviteli tervek ismeretében az alvállalkozó dolgozott ki a vállalkozó fővállalkozó számára. A vállalás a pincetömbkiemelés földtükrének elkészülte utáni szivárgóépítési, alapozási, vízszigetelési valamint pincefal- és födémépítési munkákra vonatkozik. Az ajánlat a kiviteli tervhez képest a vízszigetelés megoldásában jelentős (és műszakilag megengedhetetlen) változást irányoz elő. A tervező a nyári szabadságát tölti, a változtatást nem ismeri, reagálni nem tud. Az építtető ennek ellenére az ajánlat elfogadása és a munkák megkezdése mellett dönt. A földmunka nem képezi a vállalás részét. Mindössze az aljzatbeton alatti előkészítő munkaként szerepel 25 cm vastag sóderágyazat készítése gépi döngöléssel. A szerződés szerint a kiviteli munkák majd július 13-i dátummal kezdődnek meg, a munkaterület írásban történő átadás-átvételével július 11. A vállalkozó (az építtetővel történt szóbeli megállapodás alapján, szerződésen kívüli tevékenységként) a meglévő zsinórállások felhasználásával kitűzi az épület sarokpontjait a kiviteli terveknek megfelelően. Az épületalaprajzra vonatkozó információkat a megrendelő adja meg. A megadott sarokpontok figyelembe vételével a vállalkozó a pince földkiemelés határát a hátsó telekhatáron álló épület falától 2,6 2,7 m távolságban tűzi ki. A kitűzött, illetve kitűzendő méretekről, a pincegödör kiemelésének sarokpontjairól sem kitűzési vázlat, sem naplóbejegyzés, sem jegyzőkönyv nem készül (a generálkivitelezői napló ekkor még nincs megnyitva) július 12. Az építtető által megrendelt kanalas földmunkagép a munkaterületre csak a megrendelő felelősségének hangsúlyozásával megy le, majd a hátsókert felőli oldalon kezdi meg a kitűzés szerinti pincegödör kialakítását. A munkálatok végzése során mintegy 3 6 m³-es kagylós földomlás következik be. A vállalkozó és alvállalkozója javasolja statikus szakértő helyszínre hívását. A földmunkagép tovább folytatja a pincegödör kiemelését. I. L. statikus a megrendelő felkérésére a helyszínen megjelenik, és jelzi, hogy a tűzfal a talaj teherátadási szögén belül helyezkedik el, ezért támfalat kell építeni. Egyebekben a megkezdett földmunka befejezése ellen nem emel kifogást. 87

90 A statikus szakértő és a vállalkozók egyeztetik az építendő támfal vasszerelésével, zsaluzásával, betonozásával kapcsolatos technológiát. Az egyeztetés eredményéről semmiféle írásos anyag nem született. A felek egyetértenek abban, hogy a támfalat a lehető leggyorsabban el kell készíteni július 13. I. L. statikus szakértő reggelre elkészíti egy 40 cm vastag, 3,60 m magas és cca. 14 m hosszú U alaprajzú monolit vasbeton támfal tervét. A terv technológiai utasítást nem tartalmaz. A fővállalkozó délutánra elkészíti a tervezett támfal kiviteli árajánlatát. Az építtető az ajánlatot túlzottnak és technológiájában elhibázottnak ítéli, de késő délután a helyszínen az árajánlatot mégis kézjegyével látja el, ezzel elfogadva annak tartalmát. (A technológiával kapcsolatos ellentmondásnak semmiféle eredeti írásos nyoma nincs.) A kivitelezés megkezdésére vonatkozóan sem új szerződés, sem a korábbi írásos szerződés kiegészítése, sem jegyzőkönyv nem készül. Ennek ellenére a fővállalkozó telefonon felszólítja alvállalkozóját, hogy a támfal kivitelezési munkáit haladéktalanul kezdje el. A munkaterület vállalkozói szerződés szerint esedékes átadás-átvétele e napon nem történik meg; ennek ellenére az alvállalkozó július 17-én utólag bejegyezve készít egy erre a napra dátumozott, azonban az építtető által alá nem írt átadás-átvételi naplóbejegyzést július 14. Megkezdődik az anyagbeszerzés. A vállalkozó az építtető által megjelölt közeli betonvasforrás helyett egy távolabbi, olcsóbb forrást választ július 15. Szombati nap, esős időjárásban az alvállalkozó fólia védőtetőt készít a munkaterület fölé és megkezdi a vasszerelést. Délelőtt 11 órakor az esős idő miatti veszélyhelyzetre hivatkozva a munkások levonulnak a munkaterületről július 16. Vasárnap, esős idő. Munkavégzés nincs július 17. Az alvállalkozó elkészül a támfal hátoldali szerelt hálóvasalásával. A statikus terv helytelen értelmezése miatt a vasalás nem terv szerinti. Vállalkozó a megrendelővel helyszínen, a statikus tervezővel telefonon egyeztetve a munka gyorsítása érdekében jóváhagyja az elkészült vasszerelést. Építési naplóbejegyzés szerint az északkeleti és a délkeleti oldalon 1-1 m³ nagyságrendű partfalomlás történik. 88

91 Az omlások gyakorisága kétségessé teszi a támfalépítési munka sikerét, ezért a megrendelő kéri az alvállalkozó állásfoglalását a zsaluzás után a vasalás közé omló föld kezeléséről július 18. Folytatódik a vasszerelés. Az alvállalkozó ismét rosszul olvassa a statikus tervet, és rossz osztásközzel kezdi felrakni a húzott oldali vasalást. Naplóbejegyzés szerint a munkagödör délkeleti oldalának északi részén kb. 6 m 3 nagyságrendű földbeomlás történik. A vállalkozó telefonon kéri a statikus tervezőt, hogy másnap vegye át az elkészült vasalást, aki jelzi, hogy személyesen nem kívánja megtekinteni, elegendő a jó teljesítés szóbeli bejelentése július 19. Befejeződik a vasszerelés és a zsaluzat készítése, ideiglenes megtámasztásokkal. A megrendelő jelzésére és a vállalkozó közbelépésére újabb egyeztetés után az alvállalkozó a húzott oldali vasalás hibás kiosztását kijavítja. A munkagödör támfal mögötti részén újabb, kb. 2 m 3 -es földomlás történik. A vállalkozó kéri az alvállalkozót, hogy a tervezett július 21-i betonozási határidő betarthatósága érdekében másnapra intézkedjen a dolgozói létszám megnöveléséről július 20. Hajnali 3 órakor a zsaluzat mögötti földfalból mintegy m 3 leomlik, és maga alá temeti mind a vasszerelést, mind a zsaluzatot. A munkakezdés elmarad, a vállalkozó az életveszély miatt a helyszín megközelítését a statikus szemléjéig építési naplóbejegyzésben megtiltja. I. L. statikus szakértő telefonos konzultáció során egy 45 fokos földvisszatöltés azonnali megkezdését indítványozza. A statikusi helyszíni szemlére délután 3 órakor kerül sor. I. L. naplóbejegyzésben erősíti meg a minimum 45 fokos rézsűs földvisszatöltés elkészítésének szükségességét. Felhívja a naplóban a vállalkozó figyelmét, hogy 1,5 méternél mélyebb földkiemelés esetén kötelező életvédelmi dúcolat alkalmazása. Felhívja továbbá a figyelmet az intézkedések azonnali végrehajtásának jelentőségére. Az alvállalkozó munkásai a helyszínt a vállalkozó képviselőjének határozott utasítása ellenére elhagyják, majd a földmunka megkezdése előtt a vállalkozó többszöri nyomatékos figyelmeztetésére a dolgozók visszatérnek. A pincegödörbe való lejutáshoz és a támasztó rézsű elkészítéséhez szükséges mintegy 160 m 3 föld helyszínre szállítását az építtetőnek kell megszerveznie. 89

92 A vállalkozási szerződés vonatkozó tételei A megbízó és a fővállalkozó között létrejött vállalkozási szerződés részletes, igen sok területre kiterjedő feltételrendszert tartalmaz, melyek közül jónéhány a káreset bekövetkezése kapcsán kap jelentőséget. Ilyenek többek között a következők: Az átalányár fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, melyet a szerződés elvégzendő munkaként felsorol, és melyek szükségesek a munkák szakszerű és komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat. A vállalkozó feladata a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezetek (dúcolat, állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés) telepítése, helyszínen tartása Vállalkozói feladat a meglévő épület szerkezeteinek, az elkészült egyéb munkák állagmegóvása. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljeskörűen és saját felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel költségvállalás mellett felel. A munkaterület átadás-átvétele építési és munkavédelmi naplóban történik. Vállalkozó köteles a kiviteli tervdokumentációban nem kellően részletezett műszaki megoldások esetén az általa javasolt műszaki elképzelések alapján az érintett munkarész dokumentációját (technológiai, munkavédelmi, gyártmány- és műhelyterveit stb.) elkészíteni, Megrendelővel azt leegyeztetni és jóváhagyatni. Ezen feladatok ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.... Vállalkozó azonban nem kötelezhető a műszakilag nyilvánvalóan hibás vagy az érvényes hatósági engedélyektől és szabványoktól eltérő megoldások kivitelezésére. Szakértői elemzés A tervezett lakóépület kiviteli munkáinak pincetömb kiemelési és támfal építési munkái során bekövetkezett földomlás közvetlen kiváltó oka a földmunkák tervezésére és kivitelezésére vonatkozó szabványok és szabályozások megszegése, illetve figyelmen kívül hagyása. Hozzájárult a helyzet kialakulásához a megvalósulási folyamat résztvevőinek (tervező építtető kivitelező) az a magánépítkezéseknél meglehetősen gyakori költségkímélő cinkos összekacsintása, mely a szabálytalan, biztonságtecnikailag elfogadhatatlan munkafázisoknál a kiviteli költségek csökkentése érdekében a majd gyorsan dolgozunk, és akkor nem lesz semmi baj elv beválására épít. Mindez azonban csak addig működik, ameddig valóban nincs baj. Esetünkben az építtető a károsodás bekövetkezéséhez vezető folyamatban több alkalommal is hozzáértő műszaki segítség nélkül maradt, és saját felelősségére, de végeredményben hozzáértés nélkül kellett intézkedjen. 90

93 A megvalósításban részt vevő szakmai partnerek a következőkben felsoroltak szerint hagyták magára a megbízót: a) Az engedélyezési terv legelső, 8,1 m-es hátsókertet tartalmazó változata a pincegödör hátsó, telekhatáron álló szomszéd épület felőli oldalon történő, szabályos rézsűvel való kiemelését az 1. ábra és az I. táblázat adatainak egybevetése szerint száraz állapotú kemény iszap és sodorható sovány agyagtalaj esetén lehetővé tette volna, szemcsés talaj esetén azonban már ez a geometriai szituácó sem felelt volna meg a tervezett 3 méter körüli fenékszint szabályos kialakíthatóságának. b) A módosított engedélyezési terv 6,1 méteres hátsókert távolsága a 2. ábra és az I. táblázat egybevetése alapján csak száraz kemény agyagtalaj esetén tette volna lehetővé a szabályos rézsűvel való pincegödör kiemelést. E speciális talajfajta jelenléte az adott területen egyáltalán nem triviális, nem elvárható, tehát feltétlenül egy talajmechanikai vizsgálat kedvező eredménye alapján lehetett volna csak a hátsókert távolság csökkenthetőségét műszakilag alátámasztani. Lehetséges, hogy volt ilyen vizsgálat, azonban semmilyen írásos nyoma nem maradt. A telekhatáron álló szomszéd épület különleges státuszára tekintettel a vonatkozó talajmechanikai szakvélemény célszerűen a tervdokumentáció részét képezhette volna. c) A tervező jelezte a megrendelő felé, hogy talajmechanikus bevonása szükséges. Az építtető a tervezői kérésre közvetlenül keresett meg talajmechanikus szakértőt, aki szóban nyilatkozott, írásba azonban semmit nem foglalt, ily módon minden felelősséget elhárítva magáról. d) A pincegödör kiemelése során az építtető felkérésére két alkalommal is a megjelent a helyszínen L. R. talajmechanikai szakértő, azonban csak a talajvíz szintjének csökkentésére irányuló szivárgórendszer kiépítésének kérdéseivel foglalkozott, és nem figyelmeztette a megrendelőt a mintegy 3 méter magasságú, közel függőleges földfalak állékonysági problémáira. e) A földkiemelés tapasztalatai alapján elkészült kiviteli terv nem tartalmazott sem talajmechanikai szakvéleményt, sem földkiemelési tervet. Ezek hiánya a kitűzés és a földmunkák végzése során fokozott szaktervezői felügyeletet (műszaki ellenőrzést) követelt volna, ami a dokumentumok szerint nem történt meg, részben azért, mert az építtető nem is igényelte (időzavar). f) A kiviteli terv szerinti geometriával, a talajvíz jelenlétének ismeretében a hátsókert felőli pincegödör-kiemelés a biztonságos munkavégzésnek megfelelő szabványos rézsűhajlással nem készíthető el (lásd a 3. és 4. ábra valamint az I. táblázat összevetését). A tervdokumentáció ezen ellentmondás feloldására vonatkozó megoldási javaslatot nem tartalmaz, ez ugyancsak szaktervezői helyszíni művezetéssel lett volna megoldható. g) A tervdokumentációban szereplő, északnyugati oldalhatárra tervezett szögtámfal és pincetömbkiemelés (a majdani épületbővítés telekhatáron túlra kerülő P6 jelű oszlopaival) szabvány szerinti, biztonságos minőségben csak a szomszédos telket érintő jelentős földmunka árán készíthető el. Erre vonatkozóan a rendelkezésemre álló dokumentációban semmiféle figyelemfelkeltő leírást nem találtam. 91

94 h) Az építtető a jelentős nagyságú és veszélyességű földmunkát tervek nélkül, műszaki irányítás nélkül, szerződés nélkül, házilagos kivitelezésben, fekete munkaként rendelte meg és készíttette el, az elvégzett munkával kapcsolatos felelősség érvényesítését ily módon ellehetetlenítve, illetve magára vállalva, megfelelő hozzáértés nélkül. i) A földmunkagép kezelője a 3 3,5 méter magas közel függőleges falú földkiemelést az építtető utasításai alapján elkészítette, anélkül, hogy hozzáértő szakembertől elvárhatóan, szakmai tapasztalataira hivatkozva nyomatékosan felhívta volna a megrendelő figyelmét annak veszélyeire. Az írásos anyagokból ugyan arra lehet következtetni, hogy a gépkezelő és a gép tulajdonosa néhány alkalommal jelezte, hogy csak az építtető felelősségére folytatja a munkát, ez azonban kivitelezői felelősségét nem csökkenti, különösen úgy, hogy ennek semmiféle dokumentált nyoma nincs. j) A vállalkozó és alvállalkozója az előzetesen kiemelt pincegödör és a kiviteli tervek ismeretében ajánlatot adott, és szerződésben vállalkozott az alapozási munkák elvégzésére, holott a biztonságos munkavégzés feltételei a szakszerű földkiemelés elvégzésének lehetetlensége miatt nem voltak biztosítva. A tervdokumentációt és a helyszínt feltehetőleg nem tanulmányozta kellő részletességgel, ebből következően nem hívta fel az építtető figyelmét az inkorrekt műszaki megoldások veszélyére, illetve nem dolgozott ki tervet a veszélyhelyzet elhárítására. k) A vállalkozó az építtető szóbeli kérésére vállalkozott a földmunka sarokpontjainak kitűzésére. Nem hívta fel az építtető figyelmét a már elkészült földmunka szabványellenességére és veszélyességére, és nyilvánvalóan nem gondolta végig a kitűzött pincegödör alappontok és a helyszín geometriai adottságai miatt a földmunka szabványos elvégzésének lehetőségeit, és ezzel a saját későbbi, szerződésben vállalt munkája elvégzésének biztonsági kérdéseit. l) A vállalkozó által adott tervtől eltérő műszaki tartalom a teknőszigetelés készítésére vonatkozóan egyértelműen rossz, műszakilag alkalmatlan megoldás a földkiemelés mértékének jelentős növeléséhez, és így a kialakult káresemény kialakulásához azonban önmagában nem járult hozzá (lásd 5. ábra és II. táblázat). Az építtető itt hibát követett el, amikor az eltérő kiviteli megoldás alapján a tervezővel való egyeztetés nélkül kötötte meg a vállalkozási szerződést. m) I. L. statikus szakértő az építtető kérésére az első komolyabb partfalomlás után a helyszínen járt, látta a függőleges partfalakat, szükségesnek látta egy vasbeton támfal azonnali megépítését. Annak ellenére, hogy (amint azt a káresetet követően tett naplóbejegyzés tanúsítja) tudatában volt annak, hogy a 3 3,5 m magas pincegödör nem emelhető ki függőleges földfallal, mégsem látta szükségesnek talajmechanikai szakértő megkeresését, sem a romlékony földfal ideiglenes megtámasztását, hanem elegendőnek ítélte a kivitelező gyors munkavégzésre való buzdítását. Ugyanakkor a támfalterv sem anyagválasztásában (pl. szerelt vasalás helyett gyorsan elhelyezhető előregyártott hegesztett hálóvasalás alkalmazása), sem a kivitelezés technológiájára való utalásban (illetve annak teljes hiányában) nem hordozta magában a gyors munkavégzés lehetőségét. n) Az alvállalkozó a támfal építését az árajánlatra adott építtetői kézjegy alapján, szerződéses munkakapcsolat nélkül kezdte el. A feladat láthatóan meghaladta erejét, ne- 92

95 hezen olvasta a terveket, többször hibázott a vasszerelés kialakításában, láthatólag nem volt tisztában munkavégzése veszélyeivel, illetve nem tudta értelmezni és kezelni a kialakult veszélyhelyzetet. Nem érezte át a gyors munkavégzés szokásosnál nagyobb jelentőségét és felelősségét. A generál vállalkozó ebben a szituációban nem sietett segítségére, nem lépett fel kellő határozottsággal a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében. o) Jogi és kompetenciabeli bizonytalanságot eredményezett az a helyzet, hogy a vállalkozó a szerződésben vállalt munkákat nem kezdhette el, ugyanakkor jelen volt a helyszínen, és szerződés nélkül hozzáfogott a támfal megépítéséhez. Ez a tény a felelősségvállalás kérdését is zavarossá teszi. p) Hibázott a generálvállalkozó, amikor hagyta magát sodortatni az eseményekkel, és nem lépett fel egyértelműen és határozottan abban a kérdésben, hogy: vagy nem vállalja a munkát a balesetveszélyes szituáció miatt, vagy tisztázott szerződéses viszonyok között hozzálát a munka elvégzéséhez, biztosítva az ehhez szükséges veszélyelhárító segédszerkezeteket. q) Az alvállalkozó az építési naplóban szinte minden nap jelezte a földfal különböző részeinek kisebb-nagyobb beomlását, melyek előre vetítették a komolyabb vészhelyzet kialakulását. Intézkedés azonban ez ügyben nem történt. I. L. statikus (akinek leginkább át kellett volna éreznie a helyzet komolyságát) a kritikus időszakban nem ment ki a helyszínre, a támfal vasszerelésének átvételét elegendőnek látta telefonon, a teljesítés bejelentésével elintézni. A felelősség kérdése: A káreset kapcsán erkölcsi és jogi (anyagi következményű) felelősségről beszélhetünk. Erkölcsi felelősség terheli elsősorban az eljáró statikus szakértőt aki tévesen ítélte meg a helyzetet, és nem vette komolyan a földomlás veszélyét, ezzel veszélyeztette az általa tervezett támfal építőinek életét. A dolgozzatok olyan gyorsan, hogy a vészhelyzetnek ne legyen ideje kialakulni jellegű technológiai utasítás elfogadhatatlan, és csak a véletlenen múlt, hogy nem követelt emberéletet! Peres eljárásban feltehetőleg jogi felelősség is megállapításra kerülhetne, tekintettel arra, hogy a földmunka szabálytalan kialakításából adódó veszélyhelyzetet nem kellő súllyal értékelte, és olyan megoldást javasolt, melynek kivitelezéséhez a biztonságos munkafeltételek nem voltak biztosíthatók. Erkölcsi felelősség terheli (ha kisebb mértékben is) a talajmechanikai szakértőt, aki bár más ügyben hívták a helyszínre ottlétekor látta a függőlegesen kiemelt földfalakat és a talaj rétegződését, mégsem lépet fel határozottan a biztonsági követelmények betartása érdekében. A földmunkagép kezelőjének erkölcsi felelőssége egyértelmű, jogi felelősségének mértéke szakértői állásfoglalásom szerint jelentős, de mindenképpen bírói mérlegelés kérdése. A szakkivitelezőként kialakított szabálytalan, veszélyt hordozó földpart kivite- 93

96 lezését ugyanis még a laikus megrendelő határozott kérése ellenére is meg kellett volna tagadnia. A jogi felelősség megállapítása a feketén végzett, szakszerűtlen földmunka miatt a szerződés hiányában egy peres eljárás során külön bizonyítást tesz szükségessé, és csak tanúvallomásokra alapozható, ezért érvényesítése meglehetősen kétséges. Az építtető jogi felelőssége is vitathatatlan, amennyiben szerződés nélküli, fekete munkával, tervezői és műszaki irányítás nélkül, házilagos jellegű kivitelezésben végeztette el a pincegödör kiemelésének földmunkáit. E felelősséget legfeljebb enyhíti, de nem semlegesíti az, hogy szakmai partnerei a műszaki kérdésekben több esetben magára hagyták, és ezért saját felelősségére kellett szakmai döntéseket hoznia olyan szakterületeken, amelyekhez nem értett. Az alvállalkozó generálvállalkozóval kötött szerződéses kapcsolatának részletei és érvényességi köre nem ismeretesek. Erkölcsi felelőssége egyértelmű, tekintettel arra, hogy árajánlatot adott, és ezzel vállalási készségét jelezte egy olyan szakmai feladatra, melyhez megfelelő gyakorlattal, tapasztalattal és szakértelemmel a történések szerint nem rendelkezett, és amelynél a biztonságos munkavégzés feltételei nem voltak adottak. Nem érezte át a megkezdett munka felelősségét és veszélyességét, illetve a veszélyes helyzetek észlelésekor határozatlanul kitért azok felvállalása elől, és nem tett meg minden tőle telhetőt a vészhelyzet elhárítására. Mindeme magatartásban a bizonytalan vállalási körülmények (vállalkozási szerződés hiánya) is feltétlenül közrejátszottak. Peres eljárásban az alvállalkozó jogi felelőssége is minden bizonnyal megállapításra kerülne, hiszen az ajánlatadással és a munka megkezdésével az írásos megállapodás nélkül is szerződéses munkakapcsolatra utaló magatartást tanúsított. Lehetősége lett volna a nem biztonságos feltételek miatt a munka megtagadására, illetve vállalása esetén olyan árajánlat készítésére, mely tartalmazza a biztonságos munkavégzéshez szükséges ideiglenes megtámasztó szerkezetek tervezésének és építésének költségét is. Jogi felelőssége abban a pillanatban aktualizálódott, amikor elkezdte a támfalépítési munkákat anélkül, hogy a szabálytalan földmunka miatt kialakult veszélyhelyzetet műszaki intézkedéssel a munkavégzés idejére ideiglenesen megszüntette volna. A generálvállalkozót csupán erkölcsi felelősség terhelné, amennyiben a pincegödör sarokpontjainak kitűzésén kívül egyéb tevékenységet nem folytatott volna az építési helyszínen. A kitűzéskor ugyanis figyelmeztetnie kellett volna az építtetőt a 3 méter feletti magasságú függőleges földfalak szabványellenes és veszélyes voltára. Jogi felelőssége a kiviteli munkák megkezdésekor kezdődik. Igaz egyrészről az, hogy a vállalkozói szerződésben rögzített munka a káreset bekövetkezéséig nem kezdődött el, és a munkaterület szabályos átadás-átvétele sem történt 94

97 meg (hiszen az utólagosan beírt, visszadatált naplóbejegyzést a megrendelő nem írta alá). Másrészről az is igaz, hogy a támfal tervezésének, kivitelezésének időszakában árajánlatot adott, utasította az alvállalkozót a munka elvégzésére, és egyáltalán olyan ráutaló magatartást tanúsított, amely a megrendelő és közötte egyfajta szóbeli megegyezésen alapuló vállalkozói munkakapcsolat kialakulását igazolja. Ezzel pedig részben magára vállalta a nem biztonságos körülmények között történő munkavégzésből következő felelősséget. Az adott szituációban a munkát a biztonságos munkaterület és munkafeltételek hiányában megtagadhatta volna, illetve módjában állt az élő vállalkozói szerződés kiterjesztése a támfalépítési munkákra is, a szerződésben rögzített feltételek szerint. Generálvállalkozóként lehetősége lett volna az alvállalkozó árajánlatának módosítására (megnövelése) azon műszaki megoldás költségével, amellyel az alvállalkozó számára a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani tudta volna. Peres eljárásban feltehetőleg bizonyításra kerülne, hogy eltérő megállapodás hiányában a szerződés nélküli kiviteli munkarészek elkezdésére vonatkozó ráutaló magatartás miatt az érvényes szerződésben rögzített felelősségvállalási feltételek a megkezdett munkafázisra is érvényesnek tekintendők. A felelősség mértékének meghatározása: A káresethez vezető események valamennyi részvevőjét felelősség terheli. E felelősség mértékének megállapítása a nem tiszta jogügyleteken alapuló munkakapcsolatok miatt nem határozható meg egyértelműen, hanem mindenképpen szakértői, illetve peres esetben bírói mérlegelés tárgyát képezi, ezért nagymértékben függ az adott esetben lefolytatott bizonyítási eljárások alaposságától és állásától. Az ügy jelenlegi szakaszában a peren kívüli megegyezés reményében adom meg a rendelkezésemre álló adatok és ismeretek birtokában elvégzett szakértői mérlegelésem eredményét. Tekintettel arra, hogy valamennyi fél érintett a felelősség kérdésében, olyan jellegű károk, mint kiesett munkaidő, telefon- és gépkocsiköltség, elmaradt haszon, erkölcsi károk, befejezési határidő csúszása stb. semmiképpen nem számíthatók fel. Ugyancsak nem számolhatók fel a nem biztonságos feltételek mellett végzett munkából adódó kivitelezői károk (vasanyag, zsaluanyag, szerszámok, munkaidő). A tervtől eltérő szigetelési technológia szakmailag elfogadhatatlan ugyan, többlet földkiemelés azonban ebből nem származott, ezért kártételként nem fogadható el. A pincetömb ismételt kiemelésének és tükör készítésének költségei szintén nem számíthatók a keletkezett kárértékhez, hiszen az a szakszerűtlen földmunka kialakítása miatt válik ismét szükségessé, tehát az (érvényes szerződéssel történő munkavégzés esetén) a földmunka kivitelezőjének garanciális feladata lenne. Effektív kárként jelentkezik a hátsó telekhatáron álló épület veszélyeztetésének elhárítása érdekében megtámasztó rézsű építéséhez a helyszínre szállított 160 m 3 föld szállításával és beépítésével kapcsolatos költség, valamint a tönkrement vízszintsüllyesztő dréncsövezés ismételt elkészítésének költsége. 95

98 A szomszéd kertjében okozott károk tényleges meglétének igazolásához talajmechanikai vizsgálaton és szakvéleményen alapuló földkiemelési terv készíttetése szükséges, és amennyiben az abban szükségesnek ítéltnél nagyobb mértékű károsodás érte a szomszéd telket, akkor annak mértékéig jogos a kárérték összegének meghatározása. A szakvélemény és a földkiemelési terv készítésének költsége a megrendelőt terheli, azt már a földkiemelés elkezdése előtt el kellett volna készíttetni. A károkozásban való közreműködés becsült arányai: Statikus tervező: 15% Földmunka kivitelezője: 35% Építtető: 15% Generálvállalkozó: 20% Alvállalkozó: 15% 100% 1. fénykép. Pincegödör-földkiemelés függőleges földfalakkal (fotó: az építtető) 96

99 2. fénykép. Félig elkészült vasszerelés a függőleges földfal előtt (fotó: az építtető) 97

100 3. fénykép. A hátsókerti függőleges földfal beomlása (fotó: az építtető) 98

101 4. fénykép. A hátsókerti függőleges földfal beomlása maga alá temette a vasszerelést és a belső oldali zsaluzatot (fotó: az építtető) Pinceszigetelés-drénezés (Szerző: Dr. Tóth Elek DLA) Az építtetők szeptember elején adtak megbízást arra, hogy építés alatt álló családi lakóépületük kivitelezési munkáinak állagáról, műszaki állapotáról és megfelelőségéről magánszakértői véleményt készítsek. A helyszíni szemrevételezésre napos száraz időben került sor, hosszabb esőmentes időjárási periódust követően. A vizsgálatok során műszaki hiányosságokra derült fény az alábbi területeken: Pinceszigetelés épület körüli szivárgórendszerrel Épület körüli és épület mögötti terepalakítás Pinceszinti falcsatlakozások és kiváltások A módosított építési engedély jogerőre emelkedésének dátuma: Az engedélyező határozat száma: 574/2/2004. Az eredeti építési engedély jogerőre emelkedésének dátuma: Az engedélyező határozat iktatószáma: 815-2/

102 Műszaki előírások és ajánlások A pinceszigetelésekkel kapcsolatos műszaki szabályozások, ajánlások, információk: a) A vízszigetelések tervezési és kivitelezési előírásai Kötelező szabályozások MSZ :1989 Építő- és szerelőipari szerkezetek általános előírásai. [30/1994. (XI. 8.) IKM r.: Vv.: SZ/8/1995. (SZ.K.8.) MSZH közl. 2. sz. jegyzék. Az IKIM állásfoglalása szerint a szabvány továbbra is érvényes!] MSZ :1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei. [30/1994. (XI. 8.) IKM r.: Vv.: 43/1996. (IX. 4.) IKM r., 32/1994. (XI.10.) IKM r.] Ajánlott szabályozások MSZ :1990 Építő- és szerelőipari épületszerkezetek. Vízszigetelő szerkezetek. MI-04.52/1-74 Víz és pára elleni szigetelés. Tervezési irányelvek. A szigetelések tervezését és kivitelezését évi megjelenése óta az Épületszigetelők és Tetőfedők Magyarországi Szövetsége által megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelően kell végezni. Általános tervezési követelmények A mértékadó talajvízszint alatt (ez a várható legmagasabb, maximális talajvízszint biztonsági tényezővel általában 50 cm megnövelt szintje) talajvíz elleni szigetelést, felette talajnedvesség elleni szigetelést kell készíteni. A szigetelést, az épületszerkezetet érő nedvességhatásokról a talajmechanikai/hidrológiai szakvélemény ad a szigetelés tervezéséhez szükséges alapadatot. Talajszint alatti szigetelést talajmechanikai/ hidrológiai szakvélemény nélkül nem szabad tervezni. Az épületszerkezetek szigetelését a védendő tér szárazsági követelményének megfelelően, a nedvességhatások figyelembevételével kell megtervezni. Ezek a szigetelések, szigetelési rendszerek vízhatlan szigetelések, tehát a védendő tér teljes szárazsági követelményét elégítik ki. A teljes szárazság azt jelenti, hogy a szigetelés következtében sem az épület helyiségeibe, sem a védendő épületszerkezetekbe sem víz, sem nedvesség nem juthat be, a helyiségekben a viszonylagos légnedvesség max. 60%, és a nedvességre legérzékenyebb anyagok sem mutathatnak káros elváltozást. A vízhatlan szigetelés olyan szigetelőanyagokkal készíthető, amelyek meghatározott nyomáson a víz áthatolását meggátolják. 1. ábra.

103 Időszakos talajvíz (rétegvíz, torlaszvíz) elleni szigetelés szivárgó rendszer beépítése mellett talajnedvesség elleni szigeteléssel készülhet. 2. ábra A szivárgórendszer felületszivárgóból, valamint szivárgóvezeték-rendszerből áll. A szivárgóvezeték-rendszer javasolt elvi alaprajzi elrendezését az 1. ábra ismerteti. A szivárgócső elhelyezésének vázlata a 2. ábrán látható. Talajnedvesség elleni szigetelést nem ajánlatos, állandó, illetve időszakos talajvíz elleni szigetelést viszont tilos terv nélkül készíteni. A talajban lévő nedvesség elleni szigetelés minden esetben eltakart szigetelés, melyet utólag javítani nem lehet, illetve a javítása rendkívül nehézkes és költséges, ezért olyan tartósságú szigetelést kell tervezni, melynek várható élettartama megegyezik a védett szerkezet élettartamával. A talajnedvesség elleni szigetelés megválasztásának és kivitelezésének feltételét tervezéskor kell biztosítani. Tisztázni kell a vízszigetelés, az alatta és felette lévő rétegek és épületszerkezetek kölcsönhatását, igénybevételeit. Azokat az igénybevételeket és hatásokat, amelyek a szigetelés működése és állaga szempontjából jelentőséggel bírnak, már az épületszerkezet és a talajnedvesség elleni szigetelés tervezése, a bitumenes lemezek, valamint a szivárgórendszerek kiválasztása során figyelembe kell venni. A kivitelezés feltételeit már a tervezés során kell biztosítani. A szigetelés függőleges aljzata (beton, vagy falazat) egyenletes, simára dörzsölt vagy vakolt és simított, habarccsal kitöltött hézagú kell legyen (ÉMSZ Irányelvek pont). Teherhordó falszerkezetre kívülről készített talajnedvesség elleni szigetelést védő téglafal helyett különböző védőrétegek (pl. extrudált polisztirol hab, habüveg, polietilénhab, felületszivárgó) is beépíthetők. Az ilyen védőréteg alkalmazásakor a talajnedvesség elleni szigetelés anyagának gyökérállónak kell lennie, vagy a szigetelés gyökér elleni védelméről külön kell gondoskodni (ÉMSZ Irányelvek pont). A szigetelések tervezéséhez kiviteli szintű alapozási tervekre, alaprajzokra és függőleges metszetekre van szükség. A szigetelések tervezése során a mindenkor érvényben lévő munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat, előírásokat figyelembe kell venni. A talajnedvesség elleni szigetelés kialakítása és vonalvezetése akkor megfelelő, ha a talajszint alatti összes épületszerkezetet védi, felületfolytonos és összefüggő, két szerke- 101

104 zet közé kerül, és egyenletes terhelést kap, függőleges szakasza a terepszint fölé nyúlik (lásd 3. ábra). A szigetelés csomópontjainak szigetelőértéke azonos legyen az általános hely szigetelőértékével. A szigetelésnek a várható igénybevételekkel szemben megfelelő szilárdsággal kell rendelkeznie. A megengedett nyomó igénybevétel oxidált bitumenes lemezekre max. 0,7 MPa, modifikált bitumenes lemezekre 1,0 MPa. Oxidált bitumenes lemez csak két szilárd réteg közé építhető, míg a modifikált bitumenes lemezek már szerelt szigetelésvédelemmel is elláthatók. Bitumenes lemezekkel tervezett talajnedvesség elleni szigetelés aljzata minden esetben szilárd szerkezet kell hogy legyen. Az aljzatbeton vastagsága min. 8 cm, minősége C8. 3. ábra Talajnedvesség elleni szigetelés esetén a bitumenes lemezek szükséges átlapolásai bármilyen típusú lemez esetén legalább 10 cm szélesek, a toldások pedig15 cm szélesek. Többrétegű szigetelés esetén az egyes rétegek átlapolásait fél vagy harmad lemezszélességgel eltolva kell fektetni. A hajlatban a rétegek közé bitumenes lemez erősítő sávot kell beépíteni. A sarkok kialakítására a hordózó réteg nélküli, modifikált bitumenes lemezből gyártott sarokelemek alkalmazhatók. A bitumenes lemezek vízszintes felületen két irányban, míg függőleges felületen csak egy irányban, függőlegesen fektethetők. Mechanikai rögzítésre (pl. lábazat szigetelésnél) csak üvegszövet (GG) vagy poliészterfátyol (PV) hordozójú bitumenes lemezek alkalmasak. A talajnedvesség elleni szigetelés készítésének időjárási körülményei határozzák meg a bitumenes lemez fajtájának megválasztását. Pincék időszakos talajvíz elleni szigetelése Az időszakosan megjelenő talajvíz (rétegvíz, torlaszvíz) hidrosztatikai nyomással terheli a talajszint alatti épületszerkezeteket és szigetelést is. Ha a víznyomást szivárgó rendszer beépítésével megszűntetjük, elegendő talajnedvesség elleni szigetelés tervezése. A szivárgórendszert kompletten kell megtervezni, felületszivárgóval, szivárgó vezetékkel, tisztító-, ellenőrző- és gyűjtőaknával oly módon, hogy az időszakos talajvíz elvezetése akadálymentes és ellenőrizhető legyen. A szivárgó rendszert közvetlenül a védendő szerkezet alá/mellé kell építeni, a terepszint és az alapozás alsó síkja közé. A felületszivárgó a szigetelést tartó/védő falra mechanikai rögzítéssel rögzíthető. Amennyiben a felületszivárgó a bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés védőrétege is, azt a szigetelés megsértése nélkül, csak a lábazatszigetelés felett lehet rögzíteni. 102

105 A szivárgórendszert úgy kell megtervezni, hogy az sem beépítéskor, sem működése során az épület és a talajnedvesség elleni szigetelés állagát nem károsíthatja. A felületszivárgó nem szigetelő rendszer, hanem a nedvesség, talajvíz és rétegvizek elleni szigetelések mechanikai védelmére és a hidrosztatikai nyomás kiegyenlítésre szolgál. Tökéletes működése, így a talaj- és rétegvizek megfelelő elvezetése érdekében a csatlakozó szivárgó- (drén-) rendszert is meg kell építeni. Lényeges, hogy a szigeteléssel védett felületrészeket sohasem szabad a rögzítő elemmel átlyukasztani, ezáltal a szigetelést kárósítani. A lemez alsó részének a falhoz való csatlakozását a talaj vagy kavics szivárgóréteg visszatöltése általi nyomás biztosítja. A szivárgórendszer elemei, anyagai: szűrőréteg, ami általában műanyag filc vagy fátyol geotextília (pl. TYPAR, TIPPTEX); felületszivárgó; lehet durva kavics vagy zúzott kő, szűrőréteggel kombinált hornyolt extrudált polisztirol tábla (PERIMATE DI), dombornyomott műanyag lemez geotextíliával vagy a nélkül (DÖRKEN MS 500, DRAINAWAY, HAMNAP, ISOLA PLATON, TEFOND) nagy hézagtérfogatú expandált polisztirolhab (AUSTRO- THERM-D, Frankische); szivárgócső (alag-, dréncső); készülhet égetett agyagcsőből, perforált azbesztcement, beton vagy műanyag csövekből (ACO-Frankische, HEGLER, Pannonpipe); gyűjtőkutak, ellenőrző, tisztító aknák; készülhetnek előregyártott beton, azbesztcement vagy műanyag elemekből. 103

106 Az összegyűlt vizet a szivárgó csövek gyűjtőkutakba vezetik az épület falától. A kutakból a vizet elvezetéssel, szikkasztással vagy szivattyúzással távolítják el. A felületszivárgó nem szigetelés, hanem annak kiegészítő szerkezete, amely egyben mechanikai védelmet, esetleg hőszigetelést is biztosít. Az elkészült szigetelés ellenőrzése, minősítése Az elkészült szigetelés felületén lyuk, repedés, folytonossági hiány nem megengedett. A szigetelésnek az aljzat teljes felületére egyenletesen, gyűrődésmentesen kell felfeküdnie. A csomópontok szigetelőértéke egyezzen meg az általános felület szigetelőértékével. A minőségellenőrzést minden esetben a szigetelés eltakarása előtt el kell végezni. A feltárt hiányosságokat, hibákat azonnal ki kell javítani. Az ellenőrzés, illetve a szükséges javítások után a szigetelés munkaközi és végleges védelméről gondoskodni kell. A helyszíni szemrevételezés tapasztalatai A szeptember 19-én megtartott helyszíni szemrevételezés során az alábbi megállapításokat tettem: A kiviteli munkák egészére a megtervezetlenség, átgondolatlanság és a műszaki előírások általános elhanyagolása jellemző. Pinceszigetelés és az épület körüli szivárgórendszer a) A pinceszint körüli függőleges helyzetű bitumenes lemez falszigetelés hullámos, megroskadt, meggyűrődött, nem tapad biztonságosan az aljzat felületére (lásd 1 2. fénykép). 1. fénykép. Pincefal hullámos, rögzítetlen bitumenes lemezszigetelése, aljzatproblémákkal 2. fénykép. Pincefal rosszul rögzített bitumenes lemezszigetelése b) A bitumenes szigetelő lemezek illesztései, átfedései a függőleges felületen nem felületfolytonosak, nem vízhatlanok, az illesztések hézagain a csapadékvíz, talajvíz a belső térbe juthat (lásd fényképek). 104

107 c) A szivárgócső az épület körül már nem látható, mert visszatemetett, illetve visszahullott törmelék és építési hulladék fedi ( fényképek). A szomszédos épületek kiviteli munkáinak tapasztalatai alapján azonban valószínűsíthető, hogy elhelyezése, beépítése szabálytalan (11. és 12. fényképek), azaz sem a cső mélységi el helyezése, lejtése, sem a körülvevő kavicságy mennyisége és minősége, sem az elengedhetetlen szűrőréteg beépítése nem történt meg, illetve nem szakszerűen készült el. 3. fénykép. Pincefal hullámos, rögzítetlen bitumenes lemezszigetelése, hibásan elhelyezett drénlemezzel 4. fénykép. Pincefal rosszul rögzített, bitumenes lemezszigetelése, lemezillesztési hibákkal, hibás drénlemezbeépítéssel 5. fénykép. Pincefal bitumenes szigetelése, hibás drénlemezbeépítéssel 6. fénykép. Hibás drénlemezbeépítés, alkalmatlan (építési törmelék) visszatöltéssel d) A szivárgórendszer látható részei teljes mértékben szakszerűtlenek és elfogadhatatlanok: Az építtetőktől kapott információ szerint talajmechanikai, hidrogeológiai vizsgálat nem készült, a szivárgórendszer kialakítására kiviteli terv nem készült. 105

108 A szivárgórendszer megtervezetlenségét és átgondolatlanságát jelzi a már elkészült épületeknél az utca felőli tömör kerítésen derék, illetve mellmagasságban vízköpőként átvezetett szivárgócső és esővízcsatorna. Az épületet U alakban körbevevő szivárgórendszerből a szivárgócső csak az egyik oldalon kerül kivezetésre, ez a kifolyástalan vak oldalon a rétegvizek feltorlódásához és víznyomás kialakításához vezethet. A felületszivárgó lemez elhelyezése és védelme szakszerűtlen, hibás, a lemez megroskadt, begyűrődött, külső oldali védelme, valamint a bitumenes lemez és a szivárgó lemez közötti hézag szennyeződés elleni védelme nincs megoldva. A sziklás, márgás kitermelt talaj a szivárgó rendszerhez való felhasználásra, a felületszivárgó melletti területre való visszatöltésre alkalmatlan, mert a finom talajszemcsék a szivárgó víz útját elzárják, a nagyobb sziklás darabok (és a visszatöltött építési törmelék) pedig konkrét mechanikai sérülést okozhatnak mind a felületszivárgó lemezen, mind a függőleges szigetelésen. 7. fénykép. Működésképtelen drénlemez, átgondolatlan vízelvezetés 8. fénykép. Átgondolatlan, szakszerűtlen dréncső- és esővízgyűjtőcsőkivezetés az utcára 106 A felületszivárgó lemez talaj felőli oldalán sem homokos kavics, sem geotextil szűrőréteg nem készült, így a szivárgó rendszer működésképtelen. A mechanikai védelem nélküli, földvisszatöltéses felületszivárgó rendszerben a bitumenes lemezszigetelés gyökér elleni védelme nincs megoldva.

109 Érthetetlen a függőleges felületszivárgó lemez dilatációs elemként történő kivezetése az utcai homlokzatra az épület oldalfala és a tömör utcai kerítés falazata között, mely egyrészt a síkban csatlakozó falazatok dilatációs elmozdulásához vezet (ahogy az a már elkészült épületeknél megfigyelhető), másrészt a szivárgórendszer megfelelő működése esetén az utcai falazatok folyamatos vizesedését okoz hatja. e) A függőleges pincefal bitumenes szigetelését a teherviselő falak alatti vízszintes falszigetelésig vezették fel, mely szint mintegy 20 cm-rel van a tervezett járdaszint alatt! Szabályosan a szigetelést a végleges járda- vagy teraszszint fölé kellett volna vezetni mintegy 30 cm-rel. Erre a helyszíni munkák állapota és a szomszédos, befejezett épületek vizsgálata alapján a kivitelezés során később sem került volna sor. f) A telep és azon belül az egyes épületek kivitelezésének átgondolatlanságát, megtervezetlenségét jelzi az épületek hátsókertjének és oldalkertjének kialakítása. A tömör utcai kerítésfalak nem támfalként kerültek megépítésre, így a kivitelező igyekszik a földfeltöltést megspórolni. Emiatt viszont az épület melletti teraszok és járdák kerülnek lehetetlen helyzetbe, és az oldalkertben ad hoc módon meredek, balesetveszélyes lejtők alakulnak ki. Ugyanígy balesetveszélyesek és tarthatatlanok az ingatlan hátsókertjében a kivitelezés érdekében kialakított ideiglenes közlekedő út hegy felőli meredek, szinte függőleges bevágással kialakított, instabil, erodáló, sziklás márgafalak (lásd fényképek). 9. fénykép. A drénlemezként alkalmatlan kialakítású felületszivárgó dilatációs elemként választja el a pincefalat a támfal -tól. 10. fénykép. A pince- (garázs-) fal és a támfal közötti elválasztás azok önálló mozgásához (a fal kidőléséhez) vezet. 107

110 11. fénykép. Átgondolatlan tereprendezés és vízelvezetés 12. fénykép. Szivárgóréteg kialakítására alkalmatlan márgás, sziklás talaj Összefoglalás A vizsgált létesítmény építési hibái jelentőségük és kihatásuk alapján két nagy csoportba sorolhatók: a) Az első csoportba tartoznak azok a szakszerűtlenségek és hibák, melyek az épület állékonyságát nem érintik, csupán minőségét befolyásolják. Ebbe a csoportba tartozna a pincei és felszerkezeti falazatok hibái, melyek részben javíthatóak, részben minőségi kifogás alapján értékcsökkenéssel ellensúlyozhatók. b) A második csoportba azok a hibák tartoznak, melyek az épület állékonyságát befolyásolják, használati (nedvesedési, penészedési) problémákat okozhatnak, illetve folyamatos balesetveszélyes helyzetet teremtenek. Ebbe a csoportba tartoznak az épület pincéje körüli vízszigetelés és szivárgórendszer kialakításával kapcsolatos problémák, és az épület körüli, valamint hátsókerti terep rendezésének hiányosságai. E problémák kialakulásához jelentős mértékben hozzájárult az épület alultervezettsége. Az e csoportban részletezett hibák egyszerűen nem javíthatók, a bontáshoz, helyreállításhoz, illetve földrézsűk és támfalak alakításához a kiviteli munkák folytatása, illetve megkezdése előtt talajmechanikai szakvéleményen alapuló szivárgótervet és tereprendezési tervet kell készíteni! Az elkészíttetett szaktervek alapján a jelenlegi szivárgót és szigetelést el kell bontani, és a terveknek, valamint a vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően újra el kell készíttetni (célszerűen szakkivitelező alvállalkozó bevonásával). 108

111 2. A felszíni vízelvezetés hibájából származó károsodások; terepcsatlakozások, járdák, térburkolatok, épület körüli lépcsők hibás kialakítása Az épület körüli járda megléte vagy hiánya, anyaga, lejtése, a környező terep és a járda szintjének viszonya, a földszinti padló és a terepszint viszonya, a járdaszintre érkező csapadékvíz, illetve felszíni vizek kezelésének módja, a pincefal melletti munkaárok földvisszatöltésének anyaga, megfelelő tömörítése ezernyi lehetőséget kínál a hibás tervezésre és kivitelezésre. A kialakuló hibák részben a falszerkezetek vizesedését, részben talajmechanikai károsodásokat, egyenlőtlen alapsüllyedéseket, és ebből következően falrepedéseket, részben pedig a felszíni burkolatok süllyedését, repedéseit, tönkremenetelét okozhatják Az épület körüli járda (terepkapcsolat) Az épület homlokzati síkjának a terepsíkhoz való kapcsolódása a nedvesség távoltartása szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír. Két fontos szakipari szerkezet hivatott e kapcsolat korrekt és biztonságos megoldására: a függőleges homlokzatfelület részeként kialakítandó lábazat és a vízszintes terepsíkhoz csatlakozóan kialakított járda. A járda és a lábazatburkolat fenti hovatartozása nem lényegtelen a helyes szerkezeti kialakításhoz. A lábazat ugyanis a homlokzati fal részeként, az épülettel együtt mozog, süllyed stb. A járda pedig ettől függetlenül a terepet érő hatásoknak megfelelően süllyed, repedezik stb. A két épületelemet tehát úgy kell kialakítani, hogy egymástól függetlenül, egymáshoz képest elmozdulhassanak, ugyanakkor illeszkedési vonaluk mentén a lehető legnagyobb mértékű vízzárást biztosítsák. Fenti követelmény csak rugalmas tömítőanyaggal lenne biztosítható. Igazság szerint az építési gyakorlatban elterjedt bitumenes hézagkiöntés erre nem alkalmas, illetve nem lehet csak erre bízni az épület körüli csapadékvíz távoltartását a falazattól! Fontos, és a rendszeres üzemeltetői karbantartás körébe tartozó tevékenység a megrepedezett, elcsorgott bitumenes hézagkiöntés pótlása. Legalább ezzel azonos nagyságrendű, ha nem még fontosabb azonban a következők figyelemmel kísérése: 109

112 a járda tömör, repedésmentes, és kifelé (az épülettől elfelé) lejtő legyen (kb. 2 5%); a lábazathoz való csatlakozás közvetlen cm-es sávjában legyen meg az járdafelület erőteljesebb lejtése (kb. 10%); a lábazat és a járda közötti hézag ne 2 3 mm tágasságú rés legyen, ami bitumenkiöntéssel sem tömíthető (legfeljebb ráönthető a hézagra egy ideig-óráig ott maradó bitumen csík), hanem legalább 5 10 mm szélességű, határozott hézag, mely előírás szerint kitölthető; a járdán hosszirányban se legyenek olyan szakaszok, ahol pangó víz áll meg, különösen az ereszcsatorna-lefolyók környékén legyen határozott és egyértelmű a víz elvezetése; a járdához csatlakozó terepnek is olyannak kell lennie, hogy a járdáról kifelé csorgó víz ne álljon meg a járda szélének vonalában, hanem elfolyhasson, elszikkadhasson a terepfelületen; különösen figyelni kell erre akkor, ha a tetőről lefolyó csapadékvizet is a terepen szikkasztják el! 2.2. A járda és a tereplépcső süllyedése Az egyik leggyakoribb meghibásodási forma. Oka a pincefal melletti földvisszatöltés nem kellő mértékű tömörítéséből adódó talajsüllyedés, illetve a vízelvezetés hibás vagy átgondolatlan megoldása. 1. fénykép. Monolit betonjárda megsüllyedése (fotó: TE) 110

113 A süllyedés kiváltó oka az, hogy az épület melletti dombos terepről a csapadékvíz a járda mellé folyik, elvezetéséről semmiféle folyóka vagy szivárgórendszer nem gondoskodik, ezért a csapadékvíz csak a járda alatt, az épület mellé tud elszikkadni, tartósan vizesen tartva a járda alatti (kavicságyazat nélküli) talajt, mely a betonlapok súlya alatt megsüllyed, és kifelé billen. Itt még az sem okoz örömet, hogy a járda lejtése az épülettől elfelé nőtt, hiszen a süllyedés következtében cm nagyságrendű víznyelő rés alakult ki a járda és a lábazat között. 2. fénykép. Tereplépcső megsüllyedése (fotó: TE) Az előző gondolatmenettel azonos okok alapján, csak még látványosabb károsodás alakult ki a járdához csatlakozó tereplépcsőnél, ahol az elcsúszó, lesüllyedő monolit vasbeton lépcső a lábazat egy részét is magával vitte (lásd 3. fénykép). A járda javítása helyszíni újrabetonozással egyértelműen magában hordozza az ismételt meghibásodás biztos ígéretét. Az épület melletti domboldalról lefutó felszíni vizek sorsáról most sem történt intézkedés, a lábazati fallal és lábazatburkolattal egybebetonozott járda fényképen látható egybesimítása pedig legfeljebb 1-2 hónapig állja az idők próbáját. Ebben további károsodást indikáló ok, hogy a monolit betonjárda teljes hosszában dilatáció nélkül készült. 111

114 3. fénykép. Tereplépcső megsüllyedése (fotó: TE) Az eredeti kivitelezés során a lábazatburkolattal egybebetonozott járdának a járda betonjára, a lábazat burkolatára (finom műkő jellegű cementvakolat) és a földszinti falazat vakolatára egyaránt kiterjedő károsodásképét a 4. fénykép érzékelteti. 4. fénykép. Járdabeton károsodásának közvetett következményei (fotó: TE) 112

115 Hibát azonban nemcsak helyszíni monolit betonozású járdánál lehet elkövetni. A viszonylag nagy mélységű pincefal mellé nem kellő tömörítéssel visszatöltött talaj az elemekből rakott járda és térburkolat szintjének több centiméteres süllyedését okozhatja, ami különösen akkor balesetveszélyes, ha a földszinti helyiségekből közvetlen kijárási lehetőséget is elképzelt a tervező (5. fénykép). 5. fénykép. Épület körüli járda és csatlakozó kő küszöb megsüllyedése (fotó: TE) Az 5 8. fényképeken bemutatott (elemekből rakott) járda meghibásodása néhány alapvető kivitelezési és üzemeltetési hibára vezethető vissza: a) A pincefal melletti munkaárok földvisszatöltése részben építési törmelékkel, részben gyengén tömörített helyszíni talajjal történt. b) A beton járdalapok alatt tömörített szivárgó kavicsréteg nem készült, a járdalapokat közvetlenül az elsimított feltöltésre, vékony homokágyba fektették. c) A homlokzati kőfelületekről 3 szint magasságból lecsorgó teljes mennyiségű (csapóeső által a homlokzatra juttatott) víz elvezetésével kapcsolatban intézkedés nem történt. d) Az átadást megelőzően a füvesítés érdekében éjjel-nappal folyamatos automata öntözőrendszer áztatta a terepet, és az így termelt nagymennyiségű felszíni víz elvezetésére a kivitelezett tereprendezés nem volt alkalmas. 113

116 6. fénykép. Járda betonlapjainak egyenlőtlen mértékű, jelentős süllyedése (fotó: TE) 7. fénykép. Elemekből rakott járda süllyedése (fotó: TE) 114

117 8. fénykép. Elemekből rakott járda lapjainak süllyedése. A homlokzati kőburkolat méretrendjéhez illesztett kőlap küszöb eredetileg vízszintes helyzetű volt (fotó: TE) Egy épület körüli térburkolat speciális meghibásodását és helyreállítási lehetőségeit mutatja be az Épület körüli térburkolat süllyedése című esettanulmány (lásd 110. oldaltól). Alápincézetlen épületek padlója és lábazati fala is károsodhat a padlószint és a terepszint közötti magasságkülönbség helytelen megválasztásától. Régi korok íratlan tervezői törvénye (bár egy időben írott előírásként is megjelent az Országos Építésügyi Szabályzatban, csak a legutóbbi frissítésekből már kimaradt), hogy a földszinti padló síkja legalább 30 cm-rel legyen a terepszint (járdaszint) felett. Megjegyzés: Az Országgyűlés által július 15-én elfogadott, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) egyik végrehajtási rendeleteként jelent meg az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK), mely az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről szóló, többször módosított 2/1986. (II. 26.) ÉVM rendeletet (OÉSZ) váltotta fel. Az OÉSZ miniszteri rendelet volt, az OTÉK kormányszintű. Az OÉSZ- szel szemben korábban olyan kritikák fogalmazódtak meg, hogy egyes területeket túlszabályozott. Az OTÉK csak keret jellegű szabályozást ad. 115

118 Az épületszerkezetek működéséhez kevésbé értő építész kollégák azóta előszeretettel alkalmazzák a terepszinttel közel azonos földszinti padlószintet, hogy így lépcső nélküli, közvetlen lakás-terasz, illetve lakás terep kapcsolatot alakíthassanak ki. Ez valóban szép gondolat, de hiba nélkül hagyományos építészeti eszközökkel gyakorlatilag megvalósíthatatlan. A 9. fénykép egy ilyen épületet mutat, ahol a padlósík kicsivel emelkedik csak a terepszint fölé, a vízszintes padlósszigetelés síkja viszont kb. 5 cm-rel került a terepszint alá. Megfigyelhető az is, hogy az épület körüli járda szintje ugyancsak kb. 5 cm-rel van a füvesített terep síkja alatt. Ebből következik, hogy mind esőzéskor, de főképpen hóolvadáskor a csapadékvíz a járda felületén gyűlik össze, és annak illesztésein keresztül szivárog a talajba. Eredetileg a tetőről érkező csapadékvíz is közvetlenül a járdára ömlött, az már a tulajdonos ügyeskedése, hogy egy csatornaelemmel megpróbálta elvezetni a háztól a vizet. Ez a megoldás azért sem esztétikusnak, sem tartósan biztonságosnak nem nevezhető, hiszen a füvesített felületre juttatott csapadék egy része ismét visszafolyik a járdára. A probléma ott jelentkezett, hogy (bár a lábazaton volt 1 réteg bitumenes szigetelés, és 3 cm extrudált polisztirol hab) a járda sávjában összegyűlő és megálló csapadékvíz a lábazati hőszigetelő táblát alulról megkerülve bejutott a hőszigetelés mögé, és konkrét nedvesedést ugyan nem okozott, de a lábazatfelület folyamatos hűtésével hőtechnikai problémát hőhidat képzett, melynek következtében az épület lábazati sávjában a szobák fala a felületi párakicsapódás miatt folyamatosan nedvesedett. 9. fénykép. A járda szintje alacsonyabb a terepszintnél, és közel azonos a belső padlószerkezet vízszigetelésének síkjával (fotó: TE) 116

119 10. fénykép. Az ereszcsatorna működése alaphelyzetben (fotó: TE) A megoldás a tetőről érkező csapadékvíz zárt rendszerben történő elvezetése a szikkasztó kúthoz, a tömör beton járda helyett pedig egy alaptest melletti szivárgóréteggel kombinált kavicsjárda kialakítása, mely a felszíni csapadékvizeket gyorsan képes a padló vízszigetelés síkja alá ejteni, és dréncsővel a szikkasztó kúthoz vezetni (lásd fénykép). 11. fénykép. Kavicsszivárgó építése az épület körül (fotó: TE) 117

120 12. fénykép. Épület körüli szivárgó járda beton tipegőkkel, a felszíni víz közvetlen ráfolyását meggátló kissé kiemelt beton szegélykő sávval (fotó: TE) 13. fénykép. Épület körüli szivárgó járda beton tipegőkkel, és a teraszajtó előtt végigfutó víznyelő rács (fotó: TE) 118

121 A teraszajtó előtt a közvetlen vízbejutást utólag beépített, ráccsal fedett folyamatos vízelvezetést biztosító vonalmenti folyóka akadályozza meg, mely ugyancsak a szivárgó rendszerbe és a szikkasztó kavicskútba van bekötve (lásd 13. fénykép). Nem szándékosan így tervezett, hanem spontán, az épületek élettörténete során, a sorozatos átalakítások, toldások, átépítések következtében apránként kialakuló károkokkal egyszerűbb kialakítású, szegényesebb környezetben megépült lakóházaknál sokfelé találkozunk. A Nedvesedő lábazati falak című esettanulmány (lásd 124. oldaltól) is a kicsivel a terepszint alá kerülő padlósík problémáiról és a nedvesedés megszűntetésére tervezendő megoldások kiválasztási problémáiról szól. Hasonló gondokkal találkozunk a Falés padlószerkezetek vizesedése című esettanulmányban is (lásd 137. oldaltól). A padlószint talajszint arány helyes kialakításának speciális esete az árterek beépítése, ahol sok esetben az építtetők, beruházók egyszerűen struccpolitikával homokba dugják a fekjüket, és nem hajlandók tudomásul venni az egyébként szakvéleményekben, papíron rögzített tényt, miszerint a mértékadó talajvízszint, vagy éppen a maximális várható árvízszint magasabban van a tervezett, épített vagy üzemeltetett építmény padlósíkjánál. Egy ilyen lehetetlen helyzetet ismerünk meg az Árvízi károsodás című esettanulmányban (lásd 155. oldaltól). Sok esetben a nem kellő körültekintéssel készített, vagy éppen elnagyolt talajmechanikai vizsgálat és elemzés következtében a tervezéskor feltételezetthez képest lényegesen magasabb talajvízzel találkozik a kivitelező. Ilyenkor aztán nem csupán a magasabb talajvízzel, hanem a műszaki szükségességből adódó többletmunkákkal és azok költségtényezőivel is kénytelenek megküzdeni a megvalósításban érdekelt felek. Minderről az Alépítményi munkák pótmunkaként történő elszámolhatósága című esettanulmány (lásd 163. oldaltól) mutat gyakorlati példát. Sajnálatosan előfordulnak az építési gyakorlatban olyan esetek is, amikor nem a talajvíz vagy csapadékvíz extrém magassága vagy váratlan megjelenése okozza a gondot, hanem egyszerű gondatlanságból, kivitelezői hanyagságból vagy hozzá nem értésből egyszerűen elmarad valahol a vízszigetelés kialakítása az építés során. Ilyen esetet elemez a Műanyag fal- és padló-vízszigetelés hibái című esettanulmány (lásd 176. oldaltól) Esettanulmányok Épület körüli térburkolat süllyedése (Szerző: Dr. Tóth Elek DLA) A budai hegyvidék új építésű, lejtős területen álló, nagyforgalmú éttermének térburkolatos bejárata és a bejárathoz vezető burkolt út helyenként megsüllyedt, a lépések alatt néhol kopogó hangot adott, ami aggodalommal töltötte el az étterem vezetőségét. Az étterem tulajdonosának kérésére végzett szakértői szemrevételezés és diagnosztikai elemzés eredményeként körvonalazódott, hogy komoly, balesetveszélyesnek minő- 119

122 síthető károsodás alakult ki az étterem épületegyüttesének nyugati, hegy felőli homlokzata mentén, mely egyúttal az épület vendégforgalmi főbejáratát is tartalmazza. Ezért e diagnosztikai szakvéleményben a főbejárat és környékének részletes vizsgálatát és a lehetséges javítási módozatok meghatározását tűztük ki célul. A helyszíni szemrevételezések Az szeptember október hónapokban több alkalommal végzett helyszíni szemrevételezés alapján az alábbi elváltozások voltak rögzíthetők: A nyugati homlokzat középtengelyében lévő kétszárnyú főbejárati nagykapu előtt kb. 5 m² felületen összefüggő helyszíni műkő burkolat van, melynek jelenlegi lejtése kifelé, a kert felé megközelíti a 10%-ot. A nyugati homlokzatfelület nem képez egy síkot, hanem törtvonalra illeszkedik. A homlokzat tört síkjának kiegyenlítésére fehér mészhomok téglából rakott lábazati fallal két hegyes háromszögű területet határoltak le, melyekbe automata öntözőrendszert és közepes méretű díszcserjéket telepítettek. A növényzetet határoló lábazati falak, valamint a teljes burkolat külső, terep felőli éle erősen megsüllyedt (a süllyedés átlagos mértéke a 10 cm nagyságrendet meghaladja); a lejtés különösen a bejárattal szemközt állva bal oldalt lévő virágágynál érzékelhető. Süllyedés az épület fala mellett gyakorlatilag nincs, kifelé haladva azonban fokozatosan növekszik; a szögforgásból adódó hézagmegnyílás és betonpadló-repedés figyelhető meg. Az elemekből rakott járda és a bejárat előtti összefüggő műkő térburkolat egyoldalas süllyedése, erőteljes lejtése jelenlegi állapotában szokatlan, kissé bizonytalan járást eredményez, de a lejtés mértéke balesetvédelmi szempontból még nem kifogásolható. (Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a műkő felület jeges, vizes állapotban az erőteljes lejtés miatt csúszósabb a megszokottnál, ezért a felület téli rendszeres takarítására, jégmentesítésére minden eddiginél fokozottabb gondot kell fordítani.) A süllyedés mértékének növekedése (eltekintve a szerkezeti problémáktól) olyan nagyságrendű alakváltozást jelent, ami a jelenleg még működőképességénék határán lévő bejárati burkolatot rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi. A süllyedés okozta geometriai alakváltozás jelenleg is élő és folyamatosan előrehaladó folyamat; ezt jelzik a lábazati téglafalak egyre növekvő számú, és a kozmetikázó javítások ellenére is újra meg újra megnyíló, tovább szélesedő repedései. 120

123 A feltárások és elemzések tapasztalatai A helyszíni szemrevételezések során feltárt problémák és károsodások okainak mélyebb felderítése érdekében a megsüllyedt járdafelület mellett, illetve alatt kutató feltárást végeztünk. A földmunkákra védősátor alatt, az éttermi forgalom teljes zavartalanságának biztosítása mellett kerülhetett csak sor. Ezért a feltárási helyeket igyekeztünk minimális szintre redukálni. Egy jellemző, kb. 3,5 x 1,5 méter alapterületű, és mintegy 2 méter mélységig hatoló feltárásra került sor a járda kert felőli széle mentén, a bejárati műkőburkolatú sáv szélességét kétoldalt mintegy cm-rel meghaladóan. Ebből a vizsgáló árokból azután oldalirányú feltárásokat végeztünk a járdafelületek alatti talajállapotok felderítésére is. A feltárásokban az alábbiakat tapasztaltuk: A járdafelületek alatti talaj a feltárás 2,0 m mélységéig egyenletesen, könnyen fejthető, erősen nedves, építési törmelékkel keveredett, roskadásra hajlamos. A főbejárati műkő burkolatfelület aljzatbeton (magbeton) rétege átlagosan 8 cm vastag, alsó felülete egyenetlen, az erősítő betonvas háló teljes felületén látszik, erősen korrodált, kézzel könnyen törhető. A főbejárat előtti műkő burkolatú felület beton aljzata alatt a talaj, illetve az egykori ágyazó kavicsréteg mintegy cm mélységben hiányzik, kimosódott, kiüregelődött. A főbejárat előtti műkő burkolatú beton tábla a felszínén megkopogtatva kongó hangot hallat, alatta cm átlagos mélységű, teljes felületre kiterjedő üreg van, beton aljzatának anyaga átnedvesedett, morzsalékos, teherviselő betonvas hálója szabad levegővel érintkezik, erősen korrodált, szilárdsága gyakorlatilag megszűnt (kézzel törhető): ebből következően a mintegy 4 m² felületű járdabeton állapota műszakilag elfogadhatatlan, rendkívüli módon balesetveszélyes, állékonysága sem számítással, sem tapasztalati alapon nem igazolható. (A műkő burkolatú bejárati járdaszakaszt a forgalom elől azonnali hatállyal el kell keríteni, és ismételten forgalommal terhelni csak a balesetveszély elhárítása után lehet! Az étteremnek a károsodott járdaszakaszon át történő megközelítése még ideiglenesen is csak az üzemeltető saját felelősségére történhet!!) A vörösbarna beton térkő burkolat alatti talaj is kiüregelődött, megroskadt, kimosódott; a süllyedés mértéke, illetve a kiüregelődés nagysága azonban enyhébb, mint a főbejárat előtti sávon, átlagosan cm üregmagasság érzékelhető. A vörösbarna térkő alatti beton aljzatréteg állapota teljesen megegyezik a műkő burkolat alatti betonnál leírtakkal; miután azonban itt a kiüregelés mértéke kisebb, a fennálló balesetveszély is kisebb mértékű, ezért a járdaszakaszok ideiglenesen (a hiba kijavításáig) megfelelő figyelmeztető táblák kirakása mellett használhatók. A feltárásban jól nyomon követhető volt a kiüregelődést okozó vízfolyás útja, melynek eredeti gócpontja valahova a bejárattal szemben állva bal oldalra eső háromszög alaprajzú kiskert közepére tehető, a legnagyobb mértékű kimosódást a bal oldali térkő burkolatos járdánál, illetve a műkő burkolatú bejárati felületnél okozta, majd innen a jobb oldali járdafelület alatt, némileg megcsendesedett formában, egyenletesebb és kisebb mértékű kimosódást okozva távozott. 121

124 A kimosódási jelekből feltételezhető, hogy az korábban egy rendkívüli, erőteljes vízmozgás hatására indult meg, jelenleg kisebb mértékű, de a kialakult üregekbe a repedéseken keresztül bejutó csapadék- és rétegvizek folyamatosan károsítják a járda alatti talajrétegeket. Következtetések A helyszíni szemrevételezések, feltárások, és üzemeltetői elbeszélések, tényfeltáró konzultációk elemzésével és összegzésével a hiba kialakulása az alábbi ok-okozati összefüggés sorozatra vezethető vissza: Az Étterem nyugati, megtört síkú főbejárati homlokzata előtt lévő két, lábazattal kiemelt, növényzettel sűrűn betelepített ágyás automata öntözőrendszere korábbi csőtörés jellegű váratlan meghibásodása következtében folyamatosan növekvő mennyiségű (lassú átnedvesedést okozó), majd rövid időn belül, hirtelen nagymennyiségű víz került a bejárattal szemben állva bal oldali kert terepszintje alatt a burkolatok alá. Az átázott, építési feltöltésből származó, mintegy 2-3 m mélységű talajtömeg a hirtelen erőteljes vízhatás következtében a terep természetes lejtését és rétegződését nyomon követve, illetve az építés során megbolygatott, fellazult talajsáv vonalában távozó nagy mennyiségű víz hatására kimosódott, összeroskadt, eliszapolódott. Az átázott, kiüregelődött talaj süllyedése együtt járt az épülethomlokzathoz csatlakozó járda és térburkolat, valamint a virágágyást határoló lábazati falak süllyedésével. A süllyedések nem egyenletesek, hanem a homlokzati falhoz csatlakozó burkolati vonalak mentén, a csatlakozás fizikai minőségének függvényében változóak, de mindenképpen kisebbek (és inkább szögforgás jellegűek), míg a főfallal átellenes, terep felőli oldal mentén lényegesen nagyobbak. A hirtelen, csőtörés jellegű hibából származó süllyedések, repedések és alakváltozások következtében a burkolat olyan geometriai formát vett fel, hogy a korábban a terepen elszikkasztott csapadékvíz, sőt a hegyoldalból érkező rétegvizek is a burkolat alatti megroskadt talajhoz folynak, illetve onnan folyamatosan újabb talajszemcséket kimosva távoznak a déli homlokzatsarok felé. A kialakult meghibásodási folyamat sürgős beavatkozás nélkül önmagát erősíti, és visszafordíthatatlan jellegű, tartósan balesetveszélyes állapotot idéz elő. Javítási lehetőségek A hiba megjelenési formája a burkolatok erőteljes süllyedése, repedése, a burkolat és a fal, valamint a virágoskert lábazati fala és a burkolatok, továbbá a lábazati fal és a homlokzati fal közötti csatlakozások repedése, törése. Nem látható, de a feltárások alapján ismert, hogy a járda és burkolatfelületek alatt a talaj megroskadt, kiüregelődött, vízgyűjtő medencévé alakult, a burkolatok felületi megtámasztásában egyre kevesebb szerepet játszik. Várható az idő előrehaladásával a burkolati mezők törése, balesetek kialakulása. 122

125 A javítás során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: Helyreállítandó a burkolatok, járdák és lábazati fallal határolt virágágyások eredeti geometriája, illetve alternatív megoldásként legalább a meglévő szituációt kell konzerválni, és meg kell gátolni a további alakváltozásokat. Meg kell gátolni a burkolatok alatti mintegy 2-3 m mélységű eliszapolódott talaj további roskadását, kimosódását, meg kell gátolni a víz hozzájutását. Tömör, szilárd, stabil, balesetmentes megtámasztást kell biztosítani a járdák és burkolatok számára, akár a jelenlegi geometriával maradnak, akár helyreállításra kerülnek. Biztosítani kell a felszíni vizek távoltartását a károsodott, illetve helyreállított területektől. A hibaelhárítás műszakilag legegyszerűbb módja Az épület funkcióját és a funkcióból fakadó speciális körülményeket figyelmen kívül hagyva a műszaki szempontból legegyszerűbb megoldás: a burkolatok, járdák, virágágyások és lábazatok teljes elbontása, a homlokzatfelület előtti mintegy 2-3 m mélységű, 3-5 m szélességű kimosódott, eliszapolódott talajtömeg kiemelése, és teljes cseréje tömörített talajjavító réteggel, kavicsszivárgót kell kiépíteni a járda terep felőli külső vonalában a felszíni és rétegvizek elvezetésére, illetve távoltartására, ismét meg kell építeni a járdát, burkolatot, lábazattal kiemelt virágágyat, és új növényzettel kell az utóbbit betelepíteni. Mindez a legjobb szervezés mellett is minimum 4 hét időtartamot venne igénybe, mely idő alatt az étterem a főbejáraton keresztül nem lenne megközelíthető. A hibaelhárítás gyakorlatilag járható módja Az épület funkcióját és a funkcióból fakadó speciális körülményeket nyilvánvalóan nem lehet figyelmen kívül hagyni az optimális műszaki megoldás keresésekor. Az étterem közel 1 hónapos bezárása ugyanis jelentős közvetlen bevételkiesést jelentene, másrészt a bezárás tényének beláthatatlan jövőbeli forgalomcsökkentő hatása lehet. Ezért a rekonstrukció gyakorlatilag csak úgy valósítható meg, hogy az étterem nyitvatartási ideje alatt a főbejárat és a hozzá vezető járdák zavartalanul használhatók legyenek, az építési környezet legkisebb jele vagy kellemetlensége nélkül. Mindebből az következik, hogy a munkavégzésre alkalmas időtartam naponta hajnali 02 óra és délelőtt 11 óra közötti időszak, ráadásul ebből a környező terület lakóépületei miatt zajos munka csak reggel 8 óra és 11 óra között végezhető! További következmény, hogy a rekonstrukció nem irányulhat az eredeti geometriai állapot helyreállítására, hanem csak a burkolatok kialakult térbeli állapotát rögzítheti. A rekonstrukciós munkák elvégzése után a járdának és a burkolatoknak kellően szilárdnak, stabilnak, tartósan biztonságosnak kell lennie. A cél elérésére a cementtejes injektálásos talajstabilizációt, és esetenként híg beton besajtolását javasoljuk. 123

126 A kiviteli munkák sorrendje: 4-5 m hosszúságú perforált (műhelyben előkészített) 50 mm átmérőjű perforált acélcsövek lefúrása, illetőleg leverése a laza talajrétegbe, a műkő burkolati mező kert felőli széle mentén függőleges, a függőlegestől az épület felé 45 fokban hajló és a függőlegeshez képest az épület fala felé 60 fokban hajló irányokban. A lefúrt, illetve levert perforált acélcsöveken keresztül híg cementtej, majd finombeton besajtolása a talajszemcsék közötti hézagokba; a sajtolást addig kell végezni, míg a perforált cső tetején a cementlé a felszínre nem buggyan. A burkolóelemekből szárazon kirakott járdák hossza mentén három sorban egy-egy burkolóelem óvatos kiemelésével, kb. 50 cm-enkénti sűrűséggel folyóméterenként 6-6 db 4-5 m hosszú perforált acélcsövet kell beverni. A perforált csöveket híg cementtejjel, majd folyós betonnal ki kell injektálni, majd a kiálló csővégeket a burkolati elemek alsó síkja alatt el kell vágni, és a burkolóelemeket még aznap vissza kell helyezni. A műkő burkolat melletti munkák védősátor alatt rejtve folyhatnak, míg a járdákból mindig csak annyit szabad munkába venni, hogy annak burkolata speciális éjszakai műszak végére helyreállítható legyen (kb. 1-1,5 fm/éjszaka). A folyós betonnal történőinjektálást addig kell végezni, míg a burkolatok betonaljzata teljes felületen betonba nem ágyazódik; a megfelelő szint eléréséről a magasponton benthagyott ellenőrző csőcsonknál kell meggyőződni. A talajszilárdítás és beton injektálás elvégzése után a burkolat terep felőli oldala mentén perforált PVC dréncsőből és mosott kavics kitöltésből szivárgót kell építeni, mely a csapadék- és egyéb felszíni vizeket a járda mellől elvezeti. A kiviteli munkákat talajmechanikus szakértő bevonásával, speciális szakkivitelező szervezettel kell elvégeztetni. A munkavégzés során (a rendkívüli körülményekre és a fennálló balesetveszélyre tekintettel) folyamatos szakértői műszaki ellenőrzés szükséges Nedvesedő lábazati falak (Szerző: Dr. Tóth Elek DLA) A Bíróság igazságügyi szakértőt rendelt ki a felpereseknek az alperes ellen kölcsön iránt indított perében előzetes bizonyítási eljárás lefolytatására. A Bírósági kirendelés tartalma, a szakértői feladat meghatározása Rövid tényállás: A felek között május 14-én megkötött adásvételi szerződésnek megfelelően az alperes 2004 augusztusában beköltözött a perbeli ingatlanba. Ezt követően vízfoltot talált az egyik parketta szegőlécénél, majd szeptemberoktóber hónap során észlelte, hogy az ingatlan földszinti falai és válaszfalai az esőzések következtében a nem megfelelő szigetelés miatt kb. 30 cm magasságig átvizesednek. Az alperes kérésére 2004 novemberében, majd 2005 novemberében magánszakértők is megvizsgálták az épületet. 124

127 A kirendelt szakértő feladata: Adjon választ a következő kérdésekre: 1.1. Fennállnak-e az ingatlan alperes által hivatkozott hibái, valamint a magánszakértői véleményekben rögzített hibák, jelenleg hol tapasztalható vizesedés? 1.2. Mi a vizesedés oka? 1.3. A vizesedés oka fennállt-e az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában, ha nem, mikor alakult ki a hiba oka? 1.4. Milyen munkák, módszerek szükségesek a vizesedés elhárításához? Ezeknek a munkálatoknak határozza meg a költségkihatását évi és évi árszinten Nyilatkozzon, hogy az ún. aquapol eljárás alkalmazásával a hiba megszüntethető-e, határozza meg a módszer költségét és évi árszinten. A periratok információtartalma Az alperesi ellentmondás Beköltözés után derült ki, hogy az ingatlan földszinti falai, de még a válaszfalak is az esőzések következtében legalább 30 cm magasságban, körben átnedvesedtek. Korábban vizesedési nyomok nem voltak láthatók, a falak le voltak festve. A vizesedés észlelése után kihívott szakértő megállapította, hogy a falak szigetelése nem megfelelő, és javasolta a lakhatóság érdekében a vizesedés kiváltó okának megszüntetését. A felperesek a falak vizesedésének megszüntetésére vonatkozó alperesi kérésre 2005 januárjában válaszoltak, és vállalták a javítást aquapol eljárás alkalmazásával februárjában kelt levelében az alperes jelezte a felperesek felé, hogy informá ciói szerint az aquapol eljárás nem csak a készülék felszerelését, javítását és cseréjét jelenti, hanem megfelelő technológiájú vakolást is kell készíteni, és a végső eredmény csak 2 év elteltével garantált. Alperest a szerződés megkötésekor nem tájékoztatták arról, hogy vizesedik az épület, holott a felpereseknek erről korábban is volt tudomásuk. Az adásvételi szerződésben szavatolták, hogy az ingatlan állapotát érintő olyan műszaki körülmény nem forog fenn, mely a szokásos karbantartások körét meghaladná. Alperes a végleges és megnyugtató szigetelésre árajánlatot szerzett be Ft végösszeggel. A felperesek válaszlevele A falak foltokban történő vizesedése már az adásvételkor fennállt, ennek nyomait az alperes, és az általa a vételt megelőzően kihozott főmérnök is látta. A felperesek vállalják a vizesedés okának megszüntetését aquapol rendszerrel, valamint a ház vakolatának felújítását is, általuk hozott kivitelezővel, a fennálló kölcsönbe beszámítandó kiviteli költséggel. 125

128 Az alperes válaszlevele a felpereseknek Az alperes a vételt megelőzően soha nem tapasztalt az épületen vizesedést, és a felperesek erről őt nem tájékoztatták. Költségkímélés miatt az alperes elfogadja az aquapol eljárás és vakolás együttes alkalmazását, amennyiben azt a készülék forgalmazására jogosult céggel garanciában végeztetik. Amennyiben 2 éven belül a vizesedés nem szűnik, akkor költségesebb, de biztosabb szigetelést kér a felperesektől. A vételárból fennmaradó összeget, illetve a havi törlesztési részleteket a hiba végleges kijavításáig visszatartja. Helyszíni bejárási jegyzőkönyv magánszakértő (2004. november) A nappali, hálószoba, kamra, konyha válaszfalánál lábazat magasságában (10 30 cm) vizes folt jelent meg, mely tapintásra is nyirkos érzetet ad. A jelzett foltokban megfigyelhető a korábbi felületjavítás. Állapotrögzítő szakvélemény magánszakértő (2005. november) Az épület falai több részletben épültek, anyaguk részben nagyméretű tömör tégla, részben sóskúti építőkő, részben B30-as falazóblokk. Az épület külső járdájának megbontásával megállapítható volt, hogy a falszerkezetben készült bitumenes falszigetelés, azonban a feltárt helyeken ennek további szigeteléshez kapcsolódása nincsen. Az épület hátsó traktusán a szigetelés a jelenlegi terep szintje alatt van, így a felszíni csapadékvíz és a rétegvizek akadálytalanul jutnak a falszerkezetbe! A helyiségek padozatában vízszintes szigetelés nem készült. Az épület átvételét követően az alperes belső felújítási munkákat végzett, melynek következtében belső felületképzésre, festésre került sor. A szakértői vizsgálat megállapításai: a) az épület falainak vízszintes szigetelése nem megfelelő, b) ahol szigetelés készült, ott sem szakszerű a kialakítása, c) nincsenek csatlakozó további szigetelések, d) az épület körüli járda síkja jellemzően a szigetelési szint felett van, e) a felszíni vízelvezetés nem megoldott, f) a belső helyiségeknek nincs vízszintes szigetelése. A szakértői vélemény javaslatai: a) a falszerkezeteket utólagos szigeteléssel kell ellátni, b) a földszinti padlószerkezetet fel kell bontani, és új, szigetelt padlót kell készíteni, c) az épület körül meg kell oldani a felszíni vizek elvezetését, d) a hegyoldal felől mérlegelni kell az épület teljes hosszán dréncsöves szivárgórendszer kialakítását, e) a vízszintes falszigeteléssel együtt dolgozó lábazatszigetelést legkevesebb 40 cm-rel a járdaszint felett ajánlott befejezni. 126

129 A helyszíni szemle tapasztalatai A helyszíni szemlére január végén került sor. A szemle során beazonosíthatóak voltak a feltárási naplóban, illetve a felperesi keresetlevélben és beadványban jelzett károsodások. A korábbi nedvesedések nyoma megtalálható volt, a nedvesedés mértéke azonban a helyszíni szemle időpontjában lényegesen kisebb, mint a periratok között csatolt fényképfelvételeken látható. A legtöbb helyen csak a porló, leváló festékréteg, illetve elszíneződés jelezte a korábbi erőteljes nedvesedés nyomát. A falazatok lábazati szakaszának nedvességterhelése a korábbi állapothoz képest a szemle időpontjában általában (l. az alaprajzi vázlaton az 1. és 2. jelű nedvesedési helyeket) kisebb mértékű volt. Jelentős és növekvő nedvesedés és kezdődő penészedés volt megfigyelhető a 3. jelű hibahelyen, mely a sarokban kb. 1,5 m magasságig felhúzódott. Megállapítható volt a korábbi, hátsókert felőli feltárások, valamint az utcai oldalon a külső-belső szintkülönbségek, és a közmű-bekötésnél megbontott járdaburkolat alapján, hogy a járda szintje az épület körül mindenütt magasabban van a vízszintes falszigetelés síkjánál. A szintkülönbség az utcai homlokzaton kb. 10 cm, a hátsókert felől cm. A járda burkolatsíkja a járdán kívüli füvesített, illetve kerti talaj jellegű területhez képest alacsonyabb szinten van. A hátsókerti terepcsatlakozásnál közvetlenül a járda szélétől indul a meredeken emelkedő tereprézsű. Megállapítást nyert, hogy az ingatlan közvetlen szomszédságában használatban lévő terepszint alatti falazott pince van, melyben talajvízből származó vizesedés nem észlelhető. A jelenlévők tájékoztatása szerint az ingatlannak saját kútja nincs, de a szomszédban lévő kútban a víz meglehetősen mélyen (több méter mélység) jelenik meg. A felszínközeli talajvízterhelés károsító hatásának kizárását indokolja az is, hogy az ingatlan meglehetősen meredek domboldal derekában található. Az épület mögötti talaj különösen a kazán felőli épületsaroknál kb. 1,5 m magasságig meredek rézsűvel emelkedik. A hátsó domboldalról érkező felszíni vizek megfogása feltehetőleg korábban is gondot okozott, ezt jelzi az ott kialakított kicsi övárok. A magastető csapadékvíz-elvezetése a terület nedvességterhelésének csökkentése szempontjából kedvezőtlen kialakítású. A hátsókert felé kinyúló csatornaág vezeti a csapadékvizet a domboldalra, az utca felől pedig a terepen vezetett toldott csatornacsődarabok hivatottak az épülettől távolabbra vinni a csapadékvizet. Ez mindkét esetben csak részlegesen sikerül. A 3. jelű vizesedési helynél az épülethez a portikusz sarkában hozzáragasztott kis tároló építmény cserépfedése alacsony hajlású, a csapadékvizet átengedi, illetve eresz hiányában közvetlenül a falra, illetve a csatlakozó főfalra vezeti. A bejárati portikusz feletti keresztirányú nyeregtető két oldalán kialakított igen meredek fém vápában lefutó csapadékvíz nagyobb esőzések esetén átbukik a függőeresz-csatorna sarkán, és közvetlenül a járdaburkolatra, illetve a 3. jelű kárhely mellett a toldalék szerszámoskamra tetejére csorog. 127

130 Az alperes az épületben átalakításokat végzett. A konyhapult eredeti helyén (a mai étkező előtér) megszüntetésre került, és áthelyezték a középfőfal mellé a lépcsőtérhez csatlakozó korábbi folyosóra. Az átalakítási munkák során a régi, elöregedett vízbekötés és csatornavezeték megszüntetésre került, és új vezetékezés került kialakításra. A bontás során a régi vezetékek környékén a tulajdonos elmondása szerint nedvesedés volt észlelhető. Alaprajzi vázlat A helyszíni szemlén regisztrált jellemző nedvesedési helyek 128

131 A falazat nedvesedésének lehetséges okai A falazatok folyamatos nedvesedése általában több kiváltó okra is visszavezethető. Legfontosabb ezek közül a kapilláris vízfelvétel. Ez az egyik legismertebb és leggyakoribb módja a víz felszívódásának, mely a talajvízszint emelkedése miatt, a rétegvizek megjelenése miatt, a felcsapódó nedvesség hatására, vagy a csapadékvíz nem megfelelő elvezetése következtében egyaránt létrejöhet. A kapilláris emelőerő általában 1 1,5 m, de szélsőséges esetben akár 10 m szintkülönbséget is fenn tud tartani. A felszívódás magassága a folyadék felületi feszültségétől, sűrűségétől, a nedvesítő szögtől, és leginkább a kapilláris cső átmérőjétől függ. A felszívódás sebessége is az átmérő függvénye: minél kisebb a kapilláris átmérője, annál lassabban, de annál magasabbra szívódik fel a talajvíz. A vizesedés határvonala azonban mindig alacsonyabban található, mint a számítható maximális magasság, mert a felületi párolgás azt lecsökkenti. A falazatban végeredményben egyensúlyi állapot alakul ki, amit a kapilláris emelőerő nagysága, a párolgás mértéke, és az oldott sókat tartalmazó folyadék állandó áramlása következtében kialakuló (a kapilláris emelőerővel ellentétesen ható) áramlási potenciál határoz meg. A falszigetelési eljárások működésének elve a szilikátfelület-folyadék kölcsönhatásán alapszik. A nedves talajjal érintkező falazatokban a víz és a híg sóoldat a kapilláris rendszer hajszálcsöveiben a felületi feszültség hatására felemelkedik. A víz felületi feszültségét a vízmolekulák közötti kohéziós vonzerők (γ v ) hozzák létre, amelyek a hidrogénkötés és a (γ h v) van der Waals-féle dipólus kölcsönhatásból (γ d v) tevődnek össze: 129

132 A szilikátfelületekre (ilyenek a tégla, beton és kőfelületek) erősen tapadó vízmolekulák egyre újabb és újabb felületekhez kötődve vékony folyadékrétegként felfelé mozognak a kapilláris csőben, a kohéziós erők közvetítésével, magukkal húzva az egész folyadékoszlop vízmolekuláit. Ez a kapilláris szívóhatás. A folyadék felszívódásának magassága (h) elsősorban a kapilláris rendszer átmérőjétől (r) függ. Ha viszont a peremszög ς > 90, akkor h értéke negatív, és a víz kinyomódik a kapillárisból. Ez a kapilláris depresszió. Az ismertetett fizikai jelenségeken alap - szik a légpórusos vakolatok falszárí tásihatásmechanizmusa, mivel a kis átmérőjű kapilláris rendszer hiánya miatt a vakolat a falban lévő nedvességet nem vezeti ki a felszínre, hanem az már a belső, nagy átmérőjű pórusokból pára formájában távozik. A száraz és sótól mentes felület mindaddig megmarad, amíg a víz párolgási zónája a vakolat mélyebb rétegében van. Természetesen az oldott sók a víz elpárolgásával a pórusokban kikristályosodhatnaknak és ezzel idővel csökken a párologtató hatás. A légpórusos vakolatoknak több fajtája ismeretes A hőszigetelő vakolatokat is ide sorolhatjuk mint a falszárító vakolatok kezdeti fajtáját. A vakolat magas pórustartalma a falazat viszonylag csekély nedvessége esetén biztosítja, hogy a párolgási zóna a vakolat felületéről annak belsejébe kerüljön, ezáltal szárazabb külső vakolatfelületeket kapunk. Nagyobb víztartalmú és oldott sókat tartalmazó falazaton azonban a vízutánpótlás tartós hatása és az ezzel összefüggő sószállítás nem akadályozható meg. A vakolat felülete ismét nedvessé válik, és megjelenik a sókivirágzás. Az ún. javítóvakolatoknak két változata van: nehéz javítóvakolat homok, illetve dolomit adalékanyaggal, illetve könnyű javítóvakolat perlit adalékanyaggal. Ez utóbbiak a duzzasztott perlit hőszigetelő hatása miatt hőszigetelő képességgel is rendelkeznek. Ezek a vakolatok már víztaszító hatású és magas porozitású vakolatok. A víztaszító hatás és a páraáteresztő képesség kombinációjával elérhető, hogy a nedvesség csak a falazattal közvetlenül határos vakolati részbe hatolhat be, és ott elpárolog. A párolgási zóna tehát a korábbi vakolt felületről a mélyebben lévő, nem látható vakolattartományba tolódik el, így a vakolat felülete mindig száraz és sómentes marad. Ehhez azonban az alapfelület előkezelése szükséges (sóátalakítók). Az ilyen vakolatokat 50%-os felületi takarással, gúzolt felületre hordják fel, hogy ne zavarja a páraáteresztő képességet. 130

133 Az alapfelület előkészítéséhez alkalmazott sóátalakítók (antiszulfát, antinitrát) mérgező hatásúak, és a sóátalakítást is csak kb. 50%-ban tudják elvégezni. A javítóvakolatok továbbfejlesztett változata a javítóvakolat-rendszer (pl. a Terranova Terrasan vagy Baumit Eurosan javítóvakolat-rendszere), ahol már nincs szükség sóátalakítók előzetes alkalmazására. A rendszer ilyen esetben egy speciális gúzból és egy ehhez kidolgozott perlitbázisú javítóvakolatból áll. A teljes fedettségben felhordott gúz porozitása, jó páraáteresztő képessége biztosítja azon sók lerakódását, melyek a gúz száradása során a falazatból rétegébe behatolnak. A gúz hidrofobizációja olyan mértékű, hogy megakadályozza a sók javítóvakolatba kerülését. A javítóvakolat porozitása és víztaszító hatása révén szintén növeli a párolgás intenzitását, és megfelelő védelmet biztosít a külső nedvességhatások ellen. Előnye, hogy a rendszerösszetevőket felhasználás előtt csak vízzel kell összekeverni, és végleges felületképzést is biztosít. Külső és belső használatra egyaránt alkalmas. Ez utóbbinál a helyiségbe leadott pára felületi kondenzációját a fűtés és szellőztetés megfelelő arányú kombinációjával lehet akadályozni. A légpórusos vakolatokat a tapasztalt nedvesedési határ felett a falvastagságtól függő mintegy cm-es ráhagyással kell a meglévő vakolatrétegeket teljes egészében eltávolítani. A felületet a szennyező sóktól meg kell tisztítani (drótkefézés), a fugákat mélyen kikaparni, és tiszta vízzel lemosva portalanítani. Ezt követően az alkalmazandó pórusos vakolat fajtájától függő technológiai leírás alapján a vakolást elvégezni. Legegyszerűbb és leggazdaságosabb a javítóvakolat-rendszerek alkalmazása, ahol minimalizálható a kivitelezési hiba elkövetésének veszélye. A vakolatok felületképzésénél ügyelni kell arra, hogy csak a rendszer páraáteresztő képességéhez illeszkedő anyagok használhatók (pl. belül mészfedés, kívül szilikát- vagy szilikonfestés, illetve szilikátvakolat). A falazatok felületének bizonytalan teherviselő képessége esetén a gúzba beépülő, korrózióálló vakolattartó rabichálót célszerű alkalmazni. Ezt a módszert javasolt követni azon falazatok esetében is, ahol a szárító hatás következtében a falazat bizonyos mértékű alakváltozást szenvedett, megrepesztve ezzel a már megszilárdult javítóvakolatot (pl. vegyes falak vagy alacsony falazóhabarcs szilárdságú falak). 131

134 A légpórusos javítóvakolat-rendszereket soha nem foltszerűen, hanem mindig sávszerűen legalább egy falazati síkra kiterjedően kell alkalmazni. Az elektromágneses energiával működő falszigetelési eljárások és falszárító készülékek működési elve, igen gyakran nehezen érthető még a műszaki szakemberek számára is, mivel az eljárásokról szóló leírások nem mindig tárják fel a falszárítás hatásmechanizmusát. Az egyes eljárásokat ismertető magyarázatok, mint például az AQUAPOL készülék működésének a leírása, hipotézisszerű, és elsősorban a Föld elektromágneses teréből való energianyeréssel foglalkozik, ami a hivatalos fizika álláspontja szerint nem is lehetséges. Az ilyen eljárás elfogadását és alkalmazását nehezíti továbbá, hogy a korábban telepített készülékek feltehetőleg az idővel elhangolódott antennarendszerük miatt több esetben hatástalanok voltak, ami bizonytalanságot keltett a műszaki szakemberekben és a felhasználók körében egyaránt. Az elektromágneses energiával történő falszárítás mechanizmusának bonyolultsága abban van, hogy egyes készülékek a hipotézis szerint a működésükhöz szükséges energiát a Föld elektromágneses erőteréből nyerik, egy speciális antennarendszeren keresztül. A tudomány számára ma elfogadhatatlan a radiesztéziai módszerekkel érzékelhető földsugárzás mint energiaforrás hasznosíthatósága, és a Föld elektromágneses teréből történő energianyerés lehetősége. A hipotézis szerint a kapilláris falához tapadó folyadékrétegben, ha növeljük az adszorbeálódott H+ ionok mennyiségét, úgy H 2 gáz keletkezik. Ezen a molekulavastagságú gázrétegen keresztül csökken a vízmolekulákra ható adhéziós vonzerő, ami a kapilláris szívóerő megszűnéséhez vezet, azaz kialakul a kapilláris depresszió, és a víz visszahúzódik a talajba. A H+ ionok mennyiségét az AQUAPOL készülékkel a hipotézis szerint úgy növelik, hogy a szilikátfelületekre adszorbeálódott H 3 O+ hidroxónium-ionokból a H+ ionokat kiszabadítják az 1421 MHz frekvencián történő mikrohullámú energiaközléssel. Ez a hidrogén alapfrekvenciája és 21 cm-es hullámhossznak felel meg. 132

135 A korszerűbb, nagyobb hatásfokkal működő AQUABRILL készülék azáltal teszi intenzívebbé a H+ ionok kiszabadítását a hídrogénhidas kötésekből, hogy nemcsak a hidrogén, hanem a hidroxil (OH ) ionok 1760 MHz frekvenciáján is sugároz energiát a nedves falfelületre. A nagy pórustartalmú szárító vakolatok alkalmazása a fenti gondolatmenet alapján gyakorlatilag mindenütt ajánlott, ahol a falazatban nedvesség van, akár sikerült más eljárással leszigetelni a falazatot, akár továbbra is biztosított a nedvesség-utánpótlás. Az elektromágneses energiával működő falszárító eljárások (aquapol, aquabrill) alkalmazásának akkor van értelme, ha a falazat nedvesedését okozó kapilláris felszívódás a mélyebben fekvő talajvízrétegektől indul, és a kapilláris hatás megszüntetésével a falazatban lévő víz a talaj mélyebb rétegeibe húzódik vissza. Térszíni nedvességhatás okozta kapilláris felszívódás megszüntetésére a módszer kevéssé hatékony, inkább csak kiegészítő megoldásnak tekinthető. Válasz a Bíróság által feltett kérdésre: A Bíróság, illetve a felperes által írásban feltett kérdésekre a következő válaszokat adom: Kérdés: Fennállnak-e az alperes által hivatkozott hibák, valamint a magánszakértői véleményben rögzített hibái az ingatlannak, jelenleg hol tapasztalható vizesedés? Válasz: A kérdésben részletezett hibák az ingatlanban a helyszíni szemle időpontjában is fennállnak. A nedvesedés intenzitása azonban változó mértékű. Az 1. és 2. hibacsoportnál (konyha étkező háló belső elválasztó fala és háló utcai homlokfala) a korábbi fényképfelvételekhez képest javuló állapot, száradó faltő lábazati foltok voltak láthatók, míg a 3. jelű hibahelynél fokozott károsodás, nedvesedés és penészedés volt megállapítható. A körítő falak mentén kisebb, korábbi nedvesedésre utaló, de aktuálisan száradási állapotban lévő foltok, festéklepergések több helyen előfordulnak. Kérdés: Mi a vizesedés oka? Válasz: Az épületben található vizesedések több, egymástól független ok külön-külön, illetve helyenként együttes hatására jöttek létre. 133

136 A külső térelhatároló falak padlócsatlakozási vonala mentén, és a kiemelt 2. jelű hibahelyen a vizesedés oka a megoldatlan felszíni vízelvezetés, a vízszigetelt külső oldali lábazat hiánya és a járda, illetve terepsíknak a vízszintes falszigetelés síkja fölötti elhelyezkedése. Ezen okok következtében a csapadékvíz a járda, illetve terep felszínéről közvetlenül, a vízszintes falszigetelés felett nedvesíti a homlokzati falak lábazatát. A hátsókert felől a meredek tereprézsű, és az épület sarkáról a rézsű tetejére kivezetett tetőcsapadékvíz-csatorna, valamint a tereprézsű és az épület hátsó fala között kialakított keskeny járósáv miatti hózúg tovább növelik a felszíni vizek által történő falnedvesítés veszélyét. A 2. számú hibahely előtti külső járdán az épület sarkán levezetett tetőcsapadékvízlefolyócsatornától provizórikusan, a terepen fekvő vízszintes csatornadarabokkal kiképzett csapadékvíz-elvezetés működési bizonytalansága, valamint a bejárati portikusz feletti nyeregtető kereszt irányú tetőcsatlakozása miatt kialakult meredek fém vápából nagy sebességgel érkező csapadékvíznek a vízszintes ereszcsatorna sarkán komolyabb esőzés idején történő átbukása növeli a felszíni nedvességterhelést. Az 1. jelű hibacsoportnál nagy valószínűséggel a korábbi konyhai vízvezeték, illetve csatornavezeték hibái miatt feldúsuló nedvesség okozta a belső fal lábazati vizesedését. Ehhez a károsító hatáshoz természetesen hozzájárult az is, hogy a külső felszíni vízelvezetés hibái miatt évtizedeken keresztül a körítő falakon át a padló rétegszerkezethez szivárgó nedvesség teljes padlófelületen át párolgással történő eltávozását meggátolta a hálószobai új parketta alatt készített teljes felületű beton aljzat, így a feltöltésben lévő nedvesség, továbbá a betonozás során bekerült építési nedvesség csak a burkolat kerülete mentén, a falak irányában, kapilláris felszívódással tudott távozni. A 3. jelű hibacsoport előzőektől eltérő, fokozott nedvesedést mutató károsodásának elsődleges oka az épülethez utólag hozzátoldott saroktároló alkalmatlan kialakítása. A tároló alacsony hajlású tetőzete ugyanis hornyolt cserépfedést kapott, ami ezzel a tetőhajlással nem alkalmazható, mert vízzárása nem biztosított. A toldalék építmény éppen a bejárati portikusz feletti nyeregtető keresztirányú tetőcsatlakozása miatt kialakult meredek fém vápa alatt helyezkedik el, nagyobb esőzések idején a csapadékvíz a vízmosásjelekből következtethetően átbukik az ereszcsatornán, és közvetlenül az alkalmatlan alacsony hajlású cseréptetőre jut, majd részben az épület homlokzati falát, részben a toldalék építménynek a homlokzati falhoz merőlegesen csatlakozó oldalfalát áztatja, ez utóbbit kívül-belül egyaránt! Az ereszvonalon lefolyó csapadékvíz ugyancsak a fal lábazatához, illetve kis szél esetén is közvetlenül a homlokzati falra kerül. A falszakasz nedvesedésének kialakulásához hozzájárul az átalakítás során új közműbekötés céljára a fal mellett (arra merőlegesen) kialakított árok, illetve annak provizórikus (PE fóliás) lefedése, mely elősegíti a felszíni vizeknek a faltőben való koncentrálódását. Határozottan kijelenthető, hogy a vizesedés oka nem a talajvíz jelenléte! Elvileg nem zárható ki a körítő falakban a vízszintes falszigetelés hibái miatt kapilláris úton felszívódó nedvesség hatása sem, ez a nedvesség azonban nem talajvízből, hanem a felszíni vizekből származik, és a károsodás megszüntetésének elsődleges megoldása a felszíni vízelvezetés szakszerű kialakítása. 134

137 A falak alatti bitumenes lemez falszigetelés teljesítőképességének csökkenése az épület öregedésének természetes velejárója. A szakma szabályai szerint a falszigetelésként, naptól és időjárási viszonyoktól védetten beépített bitumenes vízszigetelő lemezek várható élettartama 50 év, ezért az 1960-as években épített lakóépület vízszigetelése elvárható műszaki teljesítőképességének már a vége felé jár. Kérdés: A vizesedés oka fennállt-e az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában, ha nem, mikor alakult ki a hiba oka? Válasz: Az általános hibaok (azaz a felszíni vízelvezetés hiányosságai, a járda, illetve terep szintjének a vízszintes falszigetelés feletti elhelyezkedése, függőleges kiegészítő lábazati szigetelés nélkül) bizonyosan fennállt az adásvételi szerződés megkötésének pillanatában is. A portikusz nyeregtetejének kétoldali meredek vápájából nagyobb esőzések idején az ereszcsatorna hajlaton átbukó csapadékvíz mint felszíni nedvességterhelést növelő hibaok bizonyosan fennállt az adásvételi szerződésmegkötésének pillanatában is. A víz- és csatornavezeték hibájából adódó nedvesedés mint hibaok részlegesen fennállt a szerződéskötés időpontjában is, illetve összefügg az alperes által végzett belső átalakításokkal és víz-csatornaszerelési munkákkal. A főbejárat bal oldalán lévő szerszámkamra-toldalék építési idejéről, illetve tetőzetének kivitelezési idejéről nincs információm, feltételezhetően azonban az alperes felújítási tevékenysége ezt nem érintette, ezért a hibaok nagy valószínűséggel fennállt a szerződéskötés időpontjában is. A hibaokok a szerződéskötést megelőzően részletes szakértői elemzéssel felismerhetők lettek volna. Az alperes beköltözését követően a hibák fokozott mértékű megjelenésének valószínűsíthető oka az adott időszak átlagosnál nagyobb csapadékterhelése, melynek következtében a felszíni vízelvezetési hiányosságok károsító hatása felértékelődött. Kérdés: Milyen munkák, módszerek szükségesek a vizesedés elhárításához? Ezeknek a munkálatoknak határozza meg a költségkihatását évi és évi árszinten. Válasz: A vizesedés elhárításához az alábbi munkák elvégzése szükséges: Az épület körüli lábazati szigetelés pótlása A járda és aljzatának bontása az épület körül 100 cm szélességben, a vízszintes falszigetelés síkja alatt 20 cm mélységig. Vakolatleverés oldalfalról a végleges járdaszint felett 25 cm magasságig, illetve a vízszintes falszigetelés alatt 20 cm mélységig. Cementhabarcs gúzolás és simító glettelés az előző pont szerint eltávolított vakolatok helyén, függőleges síkú bitumenes szigetelés aljzatául, 0,5 cm átlagos vastagsággal. Függőleges falszigetelés öntapadó bitumenes lemezzel vagy lánghegesztéssel rögzített min. 4 mm vastag elasztomer modifikált lemezzel. 135

138 Homokoskavicságyazat-készítés tömörítéssel 100 cm szélességben, járdabeton alá. Lábazati cementvakolat készítése rabicháló erősítéssel, simított felülettel, függőleges bitumenes lábazatszigetelés előtt. Járdabeton készítése 100 cm szélességben, a meglévő betonjárda kiegészítéseként, a lábazatvakolat mellett, illetve hosszirányban 2 m-enként dilatációs hézag kialakításával, 8-11 cm vastagsággal, határozott, min. 2% kifelé lejtéssel, simított felülettel, tartósan rugalmas kitt dilatációs hézag kitöltéssel, külső oldalon beton folyóka kialakításával. A járda körüli beton folyókával összegyűjtött felszíni csapadékvizek bevezetése az épület két utca felőli sarkán beton bukóaknába, és terepsík alatti dréncsővel való kivezetése az utca felőli kertrézsű oldalába. A falazatban, illetve aljzatokban bentlévő nedvesség eltávolítása A homlokzati falakon a szobákban a belső vakolat leverése a padlósík felett 30 cm magasságig, a fugák kikaparásával. Szaniter vakolat készítése az eltávolított vakolat helyén. Vízszintes színhatár képzés, és a páraáteresztő vakolat sávjának festő jellegű javítása páraáteresztő mészfestékkel vagy szilikátfestékkel. A homlokzati toldaléképítmény miatti beázás megszüntetése A meredek tetővápa csatlakozásánál a függőeresz-csatorna sarkának külső oldali megerősítése, magasító vízterelő toldattal a vízátbukás megelőzése érdekében. A toldalék feletti alacsonyhajlású tetőfedés elbontása és teljes deszkázaton vízhatlan fedés kialakítása, a kis hajlásnak megfelelő tulajdonságú fedőanyagból (pl. bitumenes zsindelyből), szakszerű falszegélyekkel és kis ereszcsatornával, a csatorna külső végén vízköpővel kialakítva. A kiviteli munkák becsült költségei 2004, illetve évi árszinten: évi ár évi ár Egységár Költség Egységár Költség járda és aljzat bontása 6,5 m Ft Ft Ft Ft vakolatleverés 26 m Ft Ft 500 Ft Ft lábazati cementsímítás 26 m Ft Ft Ft Ft függőleges falszigetelés 26 m Ft Ft Ft Ft homokos kavics ágyazat 3,5 m Ft Ft Ft Ft lábazatvakolat rabiccal 26 m Ft Ft Ft Ft járdabeton készítése 3,5 m Ft Ft Ft Ft szikkasztó dréncső 10 fm Ft Ft Ft Ft Ft Ft 136

139 vakolatleverés szobákban évi ár évi ár Egységár Költség Egységár Költség 10 m Ft Ft 500 Ft Ft szanitervakolat készítése 10 m Ft Ft Ft Ft páraáteresztő festés 15 m Ft Ft Ft Ft Ft Ft vápamegerősítés 2 db Ft Ft Ft Ft kis tető fém szegélyekkel 1 db Ft Ft Ft Ft Ft Ft Összesen nettó: Ft Ft 20% ÁFA: Ft Ft Becsült bruttó kiviteli költség: Ft Ft A becsült összevont költségek meghatározása a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnök Kamara közreműködésével készült Építőipari költségbecslési segédlet évi és évi kiadványai alapján kerültek meghatározásra, esetenként a TERC KIVI költségvetési program adatainak figyelembevételével. Kérdés: Nyilatkozzon, hogy az un. aquapol eljárás alkalmazásával a hiba megszüntethető-e, határozza meg a módszer költségét és évi árszinten. Válasz: A szakvélemény 4. pontjában leírt műszaki eszmefuttatás konklúziójára hivatkozva az adott lakóépületnél a hiba megszüntetésére az aquapol eljárás nem tekinthető hatékony módszernek, ezért alkalmazását nem javaslom. (Ugyanígy nem alkalmasak a fémlemez-besajtolásos, falátvágásos vagy injektálásos módszerek sem. Ezek mindegyike a talajvízből felszívódó nedvesség kizárását célozza. A perbeli ingatlan esetén azonban a falak időszakos nedvesedését nem a talajvíz jelenléte okozza!) Fal- és padlószerkezetek vízszigetelési hibái (Szerző: Szende Árpád) Okos ember más kárán tanul a kivitelezőnek ezt a lehetőséget a mások által elkövetett építési hibák kínálják, melyek ismertetése hatékony segítséget nyújthat azok elkerülésére, elősegítve ezzel a kész munka átvételét, minősítését, végső soron pedig a minőségi építés-felújítás ügyét. Az alábbiakban a vízszigetelések gazdag témaköréből esettanulmány bemutatásával a fal- és padlószigetelések hibáival foglalkozunk. 137

140 A közreadott esettanulmány tárgya egy vidéki város egyedi sorház jellegű, öt lakást tartalmazó, hagyományos falazott szerkezetű, magastetős épülete. Az épület egyik tulajdonosa nem sokkal az épület elkészültét és az ő beköltözését követően a lakás homlokzati főfalain, illetve a csatlakozó válaszfalak sarkaiban, a fal padlóhoz közeli részein nedvesedést, foltosodást, elszíneződést és kisvártatva penészesedést észlelt, mintegy 3 m 2 összes kiterjedésben. Ez együtt járt a vakolat egy részének mállásával, valamint a penészesedésből adódó dohos szag kialakulásával is. A kialakuló jogvitában a tulajdonos igazságügyi szakértőhöz fordult, aki a vizsgálatok elvégzését követően írásbeli szakvéleményt készített, mely nemcsak alapjául szolgált a bizonyítási eljárásnak, hanem irányt is mutat a meghibásodás remélhetőleg megegyezéses rendezéséhez. 1. fénykép. Építés közbeni fotó, mely nemcsak a vízszigetelés hibáit mutatja Az észlelt nedvesedés okainak elemzése kapcsán azonban kiderült, hogy a homlokzatra, illetve az elé helyezett törmelékbe jutó csapadék okozója a tetőhéjalás és bádogos munkák csomópontjának nem megfelelő kialakítása. Tetőhéjalás, bádogos munkák vizsgálata: A tetőfedés 17,5 38 cm-es bontott hódfarkú cseréppel, pótlásokkal, kettősfedés 14 cm-es ráfedéssel, és 9 cm (> 8 cm) átfedéssel készült, mely megfelelő lenne, azonban az ereszcsomópont kialakítása nem megfelelő, tekintettel arra, hogy a cserepek és a 138

141 függőeresz-csatorna viszonya rossz. A cserepeket ugyanis csak annyit kell és szabad rálógatni a csatornára, hogy a szél a csapadékot ne a faszerkezetekre, hanem a csatornába nyomja. Az alábbiakban közreadott ábrák az irodalmi, illetve a megvalósított ereszcsomópont-kiképzést tartalmazzák, bemutatva, kiszerkesztve a víz csatornába jutásának, illetve be nem jutásának útját. 1. ábra. A bal oldali ábra az irodalmi, míg a jobb oldali ábra a ténylegesen megépített ereszcsomópont-képzést mutatja, a csapadék átbukási lehetőségeivel A lefolyócső betorkolló csöve felé a csatorna lejtésének az MSZ 7936/1 szerint 3-5 -nek kell lennie. A mellékelt felvételeken is látható módon a függőeresz-csatorna 10 mm kontralejtést, valamint további, a tervezett lejtéstől való eltérést mutat, ami nem megfelelő fényképek. A helyszíni felvételek a kontralejtést és a helytelen csomópontképzést mutatják A kijavítás módja: le kell bontani a függőeresz-csatornát, és megfelelő lejtésben kell újra felszerelni. Ehhez azonban meg kell bontani a tetőfedést, és a kezdő sornak a hozzá tartozó lécezéssel együtt történő áthelyezésével és helyes beállításával kell újra beépíteni. 139

142 a vízgyűjtő tetőfelület, és a függőeresz-csatorna keresztmetszetének ellenőrzése: a tetőfelület vízszintes vetületének rajza és adatai (m): a = 12,41 b = 5,81 c = 4,03 d = 2,95 e = 0,36 f = 0,36 g = 0,30 h = 0,55 i = 1,60 j = 1,00 az egy lefolyóra eső tetőfelület vízszintes vetületének számítása idomonként: 12,41 4,03 = 50,01 m 2 4, / 2 = 0,73 m 2 (1,60+0,55) 1,00 / 2 = 0,44 m 2 5,81 2,95 = 17,14 m 2 2,95 0,30 / 2 = 0,44 m 2 0,36 2,95 = 1,06 m 2 összesen: 68,94 m 2 < 104,32 m 2, tehát megfelelő! az egy lefolyóra eső tetőfelület vízszintes vetületének figyelembe vehető legnagyobb területe (m 2 ) az MSZ 7936/2 szerint: 111 m 2 A vízgyűjtő terőfelület vízszintes vetületének a tervezésnél figyelembe vehető legnagyobb területe m 2 -ben, ha a tetők hajlásszöge 7 -nál kisebb 7 45 közötti 45 feletti Az alkalmazandó legkisebb körszelvényű függő ereszcsatorna méretjele Figyelembe vehető csatornaszelvény, cm

143 az egy lefolyóra eső tetőfelület vízszintes vetületének figyelembe vehető legnagyobb területe (m 2 ) lineáris interpolációval: 104,32 m 2, számítása: 111 (100 94)/(100 47) (111 52)=104,32 m 2 követelmények és adatok a függőeresz-csatornára és a lefolyóra vonatkozóan: Követelmény Tényleges Megjegyzés r = 80 mm r = 77,5 mm MSZ 7936/2 kit. szélesség: 333 mm kit. szélesség: 325,15 mm MSZ 7936/2 tűrés: ± 1,5 % = 4,995 mm különbség: 7,85 mm = 2,36 % MSZ 7936/2 csatornaszelvény: 100 cm 2 csatornaszelvény: 94 cm 2 MSZ 7936/1 lefolyócső szükséges keresztmetszete az MSZ 7941/1 szerint: 68,94m 2 0,8cm 2 /m 2 =55,15 cm 2 < (ker: 32/2π = 5,10 cm) 2 π= 81,67 cm 2, tehát megfelelő! A tetők hajlásszöge α Ajánlott lefolyócsőszelvény legalább α 7 0,7 cm 2 /m ,8 cm 2 /cm 2 45 < α 0,9 cm 2 /m 2 el nem készült szerkezetek hiánya: ~ hófogó kampók; ~ vízüst. A szigetelések hiányának, hibáinak vizsgálata: A szigetelés kilógó korhadó betétes bitumenes vastag lemez, eléggé összeszakadva, mely ma is szabadon a ház végében, a hátsó (NY-i) oldalon található. Nincs folyamatosan ragasztva/hegesztve, és védelme sem megoldott, ezért a sok eddigi és ezután bekövetkező sérülés. Ez volt tapasztalható mind külső, mind a belső feltárások alkalmával. Mindezt már az építés közbeni színes fotó is rögzítette (lásd 4 6. fénykép). 141

144 4. fénykép. A szigetelés kilógó korhadó betétes bitumenes vastag lemeze szabadon 5 6. fényképek. A homlokzati nedvesedés, a vakolat, színezés károsodása A belső feltárás alkalmával megállapítást nyertek az alábbiak: a falszigetelésre a külső feltárásból eredő megállapítások érvényesek a földszint alatti födém rétegeinek feltárásakor kiderült, hogy hiányzik: a teljes padlószigetelés; a technológiai szigetelés (PE fólia) a hőszigetelés és aljzatbeton közül; az úsztatott aljzat vasalatlan; a peremszigetelés hiányzik; hiányzik a műanyag fólia az aljzatbeton tetejéről. 7. fénykép. A belső feltárás nézete 8. fénykép. A külső feltárás nézete a törmelékes feltöltéssel 142

145 A külső feltárás alkalmával megállapítást nyertek az alábbiak: a terepszint építési törmelékkel került feltöltésre, ezért a belső padlószint 26,5 cm-rel lejjebb van, mint a terepszint; ebből következőleg meg a bádogos munkák hibái miatt (ereszcsatornán átbukó csapadék a lefolyócső toldási hibáinál, és a felesleges könyökök betoldása miatt), továbbá az ott tárolt fa, és egyéb lom miatt, a pangó víz e feltöltésből a homlokzatvakolat, lábazati cementvakolat közvetítésével, de közvetlenül is a falazatba jut, kapillárisan felszívódik, a belső vakolaton nedvességet, penészesedést okoz (lásd. 8. fénykép); a külső homlokzatszínezés, valamint a lábazati cementvakolat is átázott, lepergőben van, foltosodás észlelhető rajtuk; 2. ábra. A külső és belső feltárást rögzítő alaprajz és metszet (1:10 kicsinyítve!) 143

146 Belső: 1) fa panelparketta szegély 2) 10 mm panelparketta, 3) 3 mm habfólia, 4) 6 cm aljzatbeton, 5) 4,5 cm (összenyomódott) műanyaghab hőszigetelés, 6) aljzatbeton. Külső: a terepszint építési törmelékkel került feltöltésre, ezért a belső padlószint 26,5 cm-rel lejjebb van, mint a terepszint, melyből következőleg, no meg a bádogos munkák hibái miatt (ereszcsatornán átbukó csapadék, a lefolyócső toldási hibáinál és a felesleges könyökök betoldása miatt) pangó víz e feltöltésből a homlokzatvakolat, lábazati cementvakolat közvetítésével, de közvetlenül is a falazatba jut, kapillárisan felszívódik, a belső vakolaton nedvességet, penészesedést okoz; 9. fénykép. Penészesedés jelei a belső csempeburkolaton 10. fénykép. Penészesedés a belső festett falfelületeken A részletes vizsgálat és persze a példa kedvéért az alábbiakban közreadjuk a nedvességmérési jegyzőkönyvet, természetesen a személyiségjogok figyelembevételével kihagyva a személy(ek)re utaló adatokat. 144

147 NEDVESSÉGMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Tárgy: a alatti öt lakásos társasház épületének és 2. jelű lakásának vizsgálata során, a NY-i homlokzati fal nedvességtartalmának meghatározása műszeres méréssel Ügyszám: 0439/0567/06. Kirendelő: Megbízott: igazságügyi szakértő (cím, levélcím, tel/fax, cím) A mérés helyei: a közreadott terven bejelölt vizsgálati hely ideje: (szerda), 12,00 óra körülményei: normál célja: falszerkezet nedvességtartalmának megállapítása végrehajtó szerv: végrehajtó személye(k): alatt jelen vannak: szabvány hivatkozásai: MI Átnedvesedett falak vizsgálata ISO 2859 Mintavételi eljárások, minősítéses ellenőrzés táblázatai alkalmazott módszere: A nedvességmérő műszer falak, anyagok, fa nedvességtartalmának meghatározására szolgál, különböző mérőszondák alkalmazásával, elektromos vezetőképességen alapuló mérési elv alapján. A mért adatokat az átszámítási táblázatból átszámítjuk, és meghatározzuk a nedvességtartalmat. A mérés megkezdése előtt, alapadatként a környezet külső és belső relatív páratartalmát, hőmérsékletét, és harmatpontját szükséges műszerrel meghatározni! Alkalmazott műszerek: hőmérséklet-, páratartalom-mérő: típusa testo 605-H Elektronikus mérőműszer hitelesítése: Type TK ISO TESTO QUALITY certified mérhető mennyiségek: levegő relatív páratartalma, léghőmérséklet, harmatpont mértékegységek: % C C 145

148 érzékelő szonda mérete: Ø12 mm / 0,472 ; hossza: 125 mm / 4,92 méréshatár: 5 95 % relatív páratartalom C ( F) mérési pontosság: ± 3 % ± 0,5 C ± 0,9 F tűrés: 0,1 % / 0,1 C / 0,1 F megjegyzések: A mérések a műszernek, és a metodikának megfelelő szintű, mérhető mennyiségek mérőszámainak meghatározására valók! nedvességmérő: típusa: TESTOR HYGROTEST 6500 Sekunden-Hygrometer (nedvességmérő műszer) hitelesítése: Type TK TESTOR J 12 mérhető mennyiségek: nedvességtartalommal arányos % kijelzés mértékegységek: % kijelzés méréshatár: 6 100% kijelzés mérési pontosság: 0,1% kijelzés tűrés: nem adható meg, mert az anyagösszetétel, illetve a reprodukálhatóság függvénye! névleges hőmérséklet: + 20 C megengedett anyag: C fa: C üzemi hőmérséklet: anyag- kapcsolóval választható! nedvesség-mérés: kijelzés: LCD, 13 mm számmagasság szondák típusa: beszúró szonda (a két szonda közötti távolság 25 cm; a mérőszondákat lendülettel a vizsgálati anyagba verjük, szükség esetén kalapáljuk, max. 30 mm mélységig) szondák 25 cm; A terven bejelölt jelek méréshelyi tengelypontok, attól a szondák tengelye egy e ponton átmenő vízszintes tengelytávolsága: egyenesen jobbra-balra egyenlő távolságra van a mérés végzésekor! 146

149 mérési elv: megjegyzések: A mérési elv az elektromos vezetőképességen alapul. A két elektróda közötti anyag egy az anyagra jellemző és főleg annak nedvességtartalma által meghatározott ellenállást mutat. Az anyagra jellemző ellenállás nagyságának függvényében a két elektróda közötti anyagrész jobban vagy kevésbé elektromos vezető. Egy nedves anyag elektromos vezetőképessége függ a víztartalomtól (Y), az anyagtól, és kisebb mértékben az anyag hőmérsékletétől. Növekvő víztartalommal az elektromos vezetőképesség nő. A mérési adat a vizsgálati anyag nedvességtartalmával arányos, a nedvességtartalmat egy empirikusan magállapított táblázatból határozhatjuk meg. E nedvességtartalom-mérési elv valamennyi anyagnál alkalmazható, amennyiben az anyag szárított állapotban elektromosan nem vezető! A mérési adatok nem adnak tájékoztatást, a kémhatásról és a sótartalomról, és a mérési helyek mérési módszerének megfelelő szintű és alkalmazhatóságú nedvességtartalom mérőszámok meghatározására valók! A vizsgált épület környezetének jellemzői: Geológiai jellemzők: terep lejtése: sík talajvíz szintje: 1,50 m Épített környezet: épület beépítési módja: oldalhatáron álló terep, utcaszint a vizsgált helyiség padlószintjéhez képest: + 0,265 m közterület burkolata: aszfalt forgalom: minimális járdaburkolat: beton, terméskő nincs járda lejtése: 1% Az épület közelében lévő felületi, vagy talajvízszennyező létesítmény nincs! A vizsgált épület érintett szerkezetcsoportjainak jellemzői: Az épület tartószerkezeteinek, elsősorban a vizsgált szerkezetek állapota (statikai állapot, terhelhetőség, sérülések, repedések, süllyedések): megfelelő! A szigetelés meghatározása, állapota: Talajvíz elleni szigetelés: Padlószigetelés: nincs Falszigetelés: 1 rtg. korhadó betétes bitumenes vastaglemez Csapadékvíz elleni szigetelés: nincs Lábazat, tömítés: nincs Homlokzati felületvédelem: cementlábazat részben 147

150 A vizsgált épületrész jellemzői: Helyiség megnevezése: nappali szoba, konyhával falszerkezet anyaga, vastagsága: km. téglafal, 53 cm (vakolva!) vakolat anyaga, vastagsága: kívül 2 cm, belül 1 cm sima vakolat padlóburkolat: panelparketta lábazat: fa szegély Észlelt jelenségek: nedvesedés: a fal padlóhoz közeli részein, válaszfal sarokban, (átl. m: 60 cm) kiterjedtsége: 3,00 m 2 Járulékos jelenségek: foltosodás, elszíneződés: a fenti helyeken és mértékben penészesedés: megjelent szerkezeti károsodás: vakolat egy része mállik szagok: penészesedésből adódó dohos szag Mérési adatok: Páratartalom, hőmérséklet mérése: Mérési hely jele Belső levegő Fal felülete Megjegyzés Relatív páratartalom Hőmérséklet Harmatpont % C C % C C 2 43,7 19,1 7,1 70,1 13,6 8,3 Vizsgálat végezhető! Megjegyzések: A levegő hőmérsékletét legalább ±1 C pontossággal, a falfelület síkjától cm távolságban kell meghatározni és jegyzőkönyvezni! A levegő relatív páratartalmát legalább ±5% pontossággal, a hőmérsékletméréssel azonos helyen kell meghatározni és jegyzőkönyvezni! Nedvességmérés: Relatív páratartalom Hőmérséklet Harmatpont Mérési hely Jele Műszer kijelzés Táblázatból számított nedvességtartalom Átnedvesedés (telítettség) (%) (súly %) (%) Minősítés Megjegyzések 2/1 106,6 13,71 76,17 erősen nedves 2/2 44,1 1,96 10,89 száraz A kiemelt (vastagított számok) nedvességtartalmak nem megfelelő minősítésűek! 148

151 Megjegyzések: A műszer kijelzési értékhez tartozó nedvességtartalmat táblázati értékek lineáris interpolációjával számítottuk. Az átnedvesedési (telítettségi) fokozat (%), a mért nedvességtartalom (kijelzési érték lineáris interpolációval számított táblázati értéke /súly %/) és a mintára jellemző telítési vízfelvétel (Ψ /súly %/ = (m f m tr ) 100/m tr ; ahol m f =nedves tömeg és m tr =száraz tömeg) százalékos aránya! A mért értékek erőteljes csökkenése jelzi az átnedvesedési zóna magassági és oldalirányú határait. A relatív nedvességmérések eredményeinek helyességét célszerű ellenőrizni azonos anyagú és felületképzésű, de bizonyosan nem átnedvesedett falszakaszok azonos módszerű ellenőrzésével. Jelen mérési adatok nem adnak tájékoztatást a kémhatásról és a sótartalomról, és a mérési helyek mérési módszerének megfelelő szintű és alkalmazhatóságú nedvességtartalom mérőszámok meghatározására valók. Minősítési szempontok: száraz A nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta egyensúlyi nedvességtartalma, és sótartalma nem éri el a kritikus 0,5 tömeg % értéket. nedves A nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta 20 40% közötti telítettsége. erősen nedves A nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta 40 80% közötti telítettsége. vizes A nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta 80% feletti telítettsége. Megjegyzések: A falazat átnedvesedett, ha a kijelölt mintahelyeken a falközép közeli minták telítettsége legalább erősen nedves fokozatú, és a párolgási zóna mintájának nedvességtartalma az egyensúlyi értéknél magasabb. A falazat teljes hosszában átnedvesedett, ha a kijelölt mintahelyeken az adott szakasz valamennyi mintahely telítettsége erősen nedves fokozatú. A falazat foltszerűen átnedvesedett, ha a kijelölt mintahelyeken az adott szakasz valamennyi mintahely telítettsége erősen nedves fokozatú, de ezek kiterjedése a fal hosszában és/vagy magasságában korlátozott. 149

152 Kizárólag felületi a falnedvesség (higroszkópos, felfreccsenő, lefolyó, szigetelés előtti vakolaton felhúzódó stb.), ha a felületi, párolgási zónából kivett minta telítettsége magasabb, mint a legfeljebb 20%-os telítettségű, falközépről kivett mintáé. Túlnyomórészt kapillárisokban felszívódó átnedvesedés, a mindkét oldalán, azonos magasságban légtérrel érintkező falaknál, ha a kivett furatminták telítettsége a padlószinttől (terepszinttől) felfelé és a falközéptől a párolgási felületek felé csökken. A két oldalon eltérő nagyságú, vagy különböző páradiffúziós ellenállású felületek a fenti eloszlást torzíthatják. A talajoldali szigetelés hiányára vagy tönkremenetelére utal, ha egyik oldalon talajjal érintkező (pl. pince-) falaknál a belső felülettől a fal teljes keresztmetszetében mélyülő minták egyre növekvő telítettsége mutatható ki. Összefoglalás: A vizsgált szerkezetek: Állapota: erősen nedves, átmenő nedvesedés, állandóan romlik Kapcsolódó szerkezeteinek állapota: megfelelő Esztétikai állapota: nem megfelelő Összefoglaló minősítés, figyelembe véve a követelményrendszert: NEM MEG FELELŐ! Azonnali intézkedések: nem váltak szükségessé! Azonnali felújítást igénylő szerkezet: nincs! További vizsgálatok lefolytatása: nem szükséges! Egyéb szempont: nem merült fel! Mellékletek: Tervmelléklet: Alaprajzi, falnézeti részlet 1:100 kicsinyítve! (lásd 3. ábra) Fotómelléklet: A mellékelt helyszíni felvételek! A szigetelés meglétét az OTÉK 57. (2) rendeli el: A talaj irányából ható nedvességhatások ellen vízhatlan szigeteléssel kell megvédeni a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeket, valamint minden olyan épületszerkezetet, amely nedvesség hatására jelentős szilárdságcsökkenést vagy egyéb károsodást szenvedhet. A (3) bekezdés pedig úgy rendelkezik, hogy A csatlakozó terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvizet az épülettől elvezesse. A 85. (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy a Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség padlója akkor kerülhet az épülethez csatlakozó külső terep szintje (terepcsatlakozása) alá, ha a helyiség rendeltetésének megfelelő komfortfeltételek (szárazság, hővédelem, szellőzés, megvilágítás stb. követelmények) biztosíthatók. Lakószoba pinceszinti helyiség nem lehet. A falnedvesség-mérési jegyzőkönyv méréssel igazolja, hogy a falazat erősen nedves, és ott szerepelnek az okok is. 150

153 3. ábra. Alaprajzi részlet és falnézet Mindezeken túl megállapítható, hogy a meglévő szigetelés nem felel meg a rá vonatkozó követelményrendszernek MSZ / VÍZSZIGETELŐ SZERKEZE- TEK az alábbiak szerint: 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.2. A vízszigetelő szerkezet csatlakozásai, szerkezeti csomópontjai feleljenek meg az alkalmazásra kerülő szigetelési rendszer technológiai előírásainak A vízszigetelő szerkezetet készítés közben és elkészülte után minden károsító hatástól védeni kell. 151

154 1.6. A vízszigetelő szerkezet tervezett, illetve kivitelezett kialakítása akadályozza meg, hogy víz kerüljön a vízszigetelő szerkezet mögé A vízszigetelő szerkezet és az általa védett épületszerkezet az igénybevételek hatására nem szenvedhet káros mértékű elmozdulást A vízszigetelő szerkezet külön előírás hiányában vízhatlan legyen Az épületek talajvíz, talajnedvesség és talajpára elleni padlószigetelését úgy kell kialakítani, hogy a vízszigetelő szerkezet az épület, illetve a csatlakozó szerkezet esetleges megülepedésétől ne károsodjon. 2. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 2.1. A minőségi osztályozástól független követelmények A vízszigetelő szerkezet felületén lyuk, repedés vagy egyéb folytonossági hiány nem megengedett A vízszigetelő szerkezet síktól megengedett eltérése 2 m-es hosszúságon ±5 mm A vízszigetelő lemezek átlapolásában és egyéb kapcsolatában lemezfelválás nem megengedett A korhadó betétes (pl. a papírbetétes) bitumenes vízszigetelő lemez valamennyi rétege táskásodásmentes, teljes felületén bitumenes ragasztású legyen, a sarkokban és a hajlatokban szorosan feküdjön A talajvíz elleni és a talajpára elleni szigetelő szerkezet rétegei között bezárt levegő (hólyag) nem megengedett A minőségi osztályozástól függő követelmények ** A talajnedvesség, a szivárgó víz, az üzemi víz és a használati víz elleni vízszigetelő szerkezetek esetében minőségi osztályozástól függő követelmények előírására nincs szükség; ezek a szerkezetek az MSZ szerint vagy megfelelő vagy nem megfelelő minősítésűek lehetnek (lásd. 4. ábra). A kijavítás menete, anyagai a terveken szerepelnek, illetve a költségelemzés tartalmazta azokat. Megjegyezni kívánjuk azonban, hogy a technológia betartása, továbbá az intenzív bontások miatt is számos kapcsolódó munkát is el kell végeztetni: festések, burkolatok, a padlósík tartásának és a szigetelés hibaokmentes kivitelezhetősége miatti, no meg az új hőszigetelési szabályoknak való megfelelés miatti vastagabb hőszigetelés készítése, peremszigetelés, vasaltaljzat, technológiai szigetelések készítése. 152

155 4. ábra. A külső-belső kijavítás tervezett állapotalaprajza, metszete Belül: (1) fa panelparketta szegély (bontott anyagból) (2) 10 mm új panelparketta, (3) 3 mm habfólia (bontott anyagból), (4) PE fólia, (5) 8 cm vasalt aljzat, peremszigeteléssel, (6) PE fólia technológiai szigetelés, (7) 5+10 = 15 cm lépésbiztos műanyaghab hőszigetelés, (8) hegesztett bitumenes vastaglemez vízszigetelés, új utólagos falszigeteléssel összeépítve, (9) 6 cm aljzatbeton, (10) 8 cm kavicságy Kívül: 60º-os rézsűvel kialakított terepszint süllyesztés, az építési törmelék elszállításával; a falszigetelés síkja alatt 20 cm-el (hóhatár) egy 60 cm széles, 1%-os faltól ellejtésű beton járda készül, szélén 5 cm sugarú félköríves folyókával, alatta megvastagítással, saját levében simítva, a lefolyócső kifolyókönyöke alatt a folyókába vezető vízelvezetővel, a faltőnél 2%-os lejtésű kiemeléssel, bitumenkiöntéssel, 1,5 m-enként dilatációval szintén bitumen kiöntéssel, 10 cm mosott kavicsággyal; a járda síkja alá vezetéssel lábazati cementvakolat készül, kijavítva és pótolva a korábban már hiányosan készítettet, a szigetelés homlokzati vonalában szilikonos tömítés készítésével; a folyóka végét követően az épület tulajdonosának a csapadékvizet vagy el kell szikkasztani (szikkasztó az épülettől távol a kertben alakítandó ki), vagy összegyűjteni és locsolásra használni!

156 A bejárati előtér lábazatának hiánya: A bejárati ajtó mellett hiányzik a beforduló terméskő lábazat. Ennek pótlásáról gondoskodni szükséges a meglévővel azonos kivitelben, az OTÉK 58. (3) bekezdése szerint: Az építmény lábazatát a terepcsatlakozás felett legalább 0,30 m magasságig szilárd, fagyálló anyagból kell készíteni, vagy fagyálló burkolattal kell ellátni. Ez is hozzájárul a nedvesség falba jutásához. 11. fénykép. A kőlábazat hiánya Látható tehát az is, hogy a hibát ami tapasztalataink szerint szinte mindig így van nem egy épületszerkezet hibája okozta. A kijavítási munkákat teljeskörűen a költségelemzéssel határoztuk meg, mind menynyiségi, mind minőségi értelemben. A kijavítási munkák értéke: Ft + 20% ÁFA: Ft Ft Látható, hogy a kijavítási (reparálási) munkák (bontások, helyreállítás, tönkrement anyagok pótlásával) értéke aránytalanul magas kárösszeg, ha figyelembe vesszük, hogy milyen kis többletráfordítással, no meg odafigyeléssel végzett kivitelezéssel mindez elkerülhető lett volna. Sajnos a bemutatott hibák nem először, és gyanítjuk nem is utoljára fordultak elő, ezért talán mindenki levonhatja a rá vonatkozó tanulságot, elkerülendő az ilyen meghibásodások, hiányok sorát. 154

157 Árvízi károsodás (Szerző: Dr. Tóth Elek DLA) A Duna-parti hotel squash-pályája a év augusztusi dunai árvíz során veszélyhelyzetbe került. Az árvíz megemelkedett vízszintje több deciméterrel meghaladta a pályák parkettaburkolatának szintjét. A sportlétesítmény üzemeltetője homokzsákgátakkal igyekezett (előírás szerint) a vizet távol tartani az épülettől, az azonban (miután a külső térben mérhető vízmagasság megközelítette a legnagyobb árvízi vízszintet) először a padló betonszerkezetén keletkezett repedéseken át alulról tört be a védett térbe (1. fénykép), majd a Duna felőli épületsarkon a meglévő ragasztott, hőszigetelő biztonsági üvegtáblák megroppantásával oldalirányból is bejutott (lásd 2 3. fényképek). 1. fénykép. Vonal mentén megrepedt betonpadló A védekezés így gyakorlatilag eredménytelen volt, a squash-pályák padlószerkezete tönkrement. A Hotel & Sports Center létesítményeinek műszaki igazgatója ekkor szakértőhöz fordult az épület vízszigetelése tönkremeneteli körülményeinek kivizsgálása és a keletkezett kár helyreállíthatóságának véleményezése érdekében. A helyszíni szemrevételezés időpontjában a régi parkettaburkolat elbontása gyakorlatilag befejeződött, és megkezdődött az új padlószerkezet vakpadló-párnafa aljzatának elhelyezése. 155

158 2. fénykép. Víznyomás által benyomott biztonsági üvegtábla 3. fénykép. Víznyomás által megroppantott biztonsági üvegtábla 156

159 A szakvélemény célja a megrendelő előzetes (feltárásos ellenőrzések, anyagvizsgálatok és számítások mellőzésével történő) tájékoztatása az árvíz okozta károsodás kialakulásának folyamatáról, a meghibásodás ok-okozati összefüggéseiről, a felelősség kérdéseiről, illetve a helyreállítás lehetőségeiről. A helyszíni szemle tapasztalatai 1. A szemle során a falakon, oszlopokon lévő elszíneződésből egyértelműen megállapítható volt, hogy az árvízi vízszint mintegy 80 cm magasságban volt a beton aljzat felső síkja felett. 2. A Duna felőli épületsarok két oldalán a ragasztott biztonsági üvegtábla nem volt képes elviselni a betörő víz nyomását, és megroppant. 3. A squash-pályák beton aljzatán a szélső falak mellett, illetve az elválasztó főfalak két oldalán, a falakkal párhuzamosan, azoktól kb. 60 cm távolságra határozott hosszirányú repedések láthatók, ezek környezete érzékelhetően nedves volt a szemle időpontjában is. A tervezés és kivitelezés folyamatának elemzése A kiviteli tervek készítésének dátuma: március. A terveket 1996 júniusában módosították, a módosításokat az építész tervező a tervek egy részén átvezette. 1. Megállapítás: A terv alapvetően nem számolt a terepszint feletti vízállás magassággal. Tervezett rétegfelépítés a squash-pályák alatt az É-4. terv szerint (1996. március): 7 cm parketta + 2 réteg vakpadló + gumi alátét lapkák 12 cm vasbeton padozat 3 cm homokterítés 1 cm szigetelés (2 réteg Aquabit talajpára ellen) 2 cm kiegy. habarcs meglévő aljzat Az S-1 jelű, márciusi keltezésű statikus tervdokumentáció (1996. március) a pályák padozataként 12 cm vastag vasbeton lemezt irányoz elő, mégpedig felső vasalással, φ 12/30 cm fő vasbetéttel, és φ 8/30 cm elosztó vasalással. A vasbeton térosztó falak tüskéi alsó vasként, mintegy 60 cm-re nyúlnak be kétoldalt a vasbeton lemezbe. Megállapítható, hogy ez a statikus terv az egyetlen, amelyik a vasbeton pályalemezt alulról érkező terhelésre méretezte. Ennek magyarázata lehet az, hogy a tervező gondolt a falszerkezetek alapgerendáinak süllyedése (talajkonszolidáció) következtében várható mozgások és feszültségek elleni védelemre, mely ugyanakkor az alulról ható talajvíznyomás, tehát egy árvízi helyzet esetén is védelmet jelent a vasbeton lemez, illetve a vízszigetelés folyamatosságának biztosítására. 157

160 A felső hálóvasalással ellátott vasbeton lemez alkalmas lehet arra, hogy meghatározott nagyságú talajvíznyomást vegyen fel, még akkor is, ha a vízszigetelés a tervek szerint csak talajnedvesség ellen készült! 1. ábra. A tervezett vasbeton padozat vasalási terve 158

161 Tervezett rétegfelépítés az öltöző padlónál az É-4. terv szerint (1996. március): 1,2 cm kerámia burkolat 2,5 cm ágyazóhabarcs 9 cm fűtőbeton 5 cm hőszigetelés 5 cm védőbeton 1 cm vízszigetelés 2 cm kiegy. habarcs meglévő aljzat E rétegszerkezet csak leterhelő önsúlyával képes árvíz esetén a padlóbeton törését és felúszását megakadályozni. A megengedett vízoszlopmagasság, amelyet a szerkezet elviselni képes, kb. 40 cm a szigetelés síkja felett, azaz kb. 13 cm a padlóburkolat síkja felett!! (Emlékeztetőül: az augusztusi árvíz során a vízszint kb. 80 cm-rel magasabb volt a padlóburkolat síkjánál!) 2. Megállapítás: A kivitelezés során az eredeti tervet megváltoztatták. A módosítás az építész tervező jóváhagyásával történt. Az eredeti tervtől való eltérés az egyik oka a létesítmény padlószerkezete tönkremenetelének. Tervezett rétegfelépítés a squash-pályák alatt az M-É-4. terv szerint (1996. június): 7 cm parketta + 2 réteg vakpadló + gumialátét lapkák 6 cm szig. védő beton + homokterítés 1 cm szigetelés (2 réteg Aquabit talajpára elleni szig., + 1,00 m magasságig felhajtva) kiegyenlített meglévő aljzat A vasbeton lemez víznyomás elleni leterhelő hatása elmaradt, a vízszigetelés továbbra is talajnedvesség ellen készül 2 rétegben, az 1 m magasságig történő felhajtásnak az értelme nehezen magyarázható meg. A szerkezet által elviselhető vízoszlopmagasság a szigetelés síkja felett kb. 15 cm, ami a padlósík feletti alig 2 cm vízoszlopmagasság nyomásának felel meg! (lásd. 2. ábra) Tervezett rétegfelépítés az öltözőpadlónál az M-É-4. terv szerint (1996. június): 1,2 cm kerámia burkolat 0,8 cm ragasztóréteg 5 cm aljzatbeton 6 cm hőszigetelés elválasztó fólia 1 cm vízszigetelés kiegyenlített meglévő aljzat 159

162 E rétegszerkezet is csak leterhelő önsúlyával képes árvíz esetén a padlóbeton törését és felúszását megakadályozni. A megengedett vízoszlopmagasság, amelyet a szerkezet elviselni képes, kb. 16 cm a szigetelés síkja felett, azaz kb. 3 cm a padlóburkolat síkja felett!! 2. ábra. Az eredeti terv rétegszerkezetének módosítása 3. Megállapítás: A létesítmény árvízvédelmi intézkedési terve nem volt alkalmas arra, hogy a bekövetkezett károsodást megakadályozza. Nem számolt ugyanis a megemelkedett talajvíz felhajtóerejével. Az 1999 márciusában kelt Intézkedési Terv 3. oldalán a következőket fogalmazta meg a kárt szenvedett létesítménnyel kapcsolatosan: 160

163 A Szabadidőközpont Squash-csarnokának bejáratát fóliával és homokzsákokkal el kell zárni, szükség esetén a squash-pályák üvegajtóinál is ugyanezt kell tenni, és egyidejűleg a recepción lévő értékeket is biztonságba kell helyezni. Az árvíz teljes időtartama alatt 24 órás ügyeletet kell fenntartani, az esetleges szivárgások helyeit azonnal tömíteni, a befolyó vizet eltávolítani. Belátható, hogy ez az intézkedési terv, illetve ennek maradéktalan végrehajtása csak abban az esetben lenne képes megvédeni az épületet, ha azt csak az oldalról támadó víz ellen kellene védeni, vagyis a feltörő víz felhajtóerejét az épület padlószerkezetével ellensúlyozni lehetne. Ezt azonban automatikusan csak vasbeton ellenlemezzel lehetne biztosítani. A padlósík felett kialakult kb. 80 magasságú árvízi vízszint a bitumenes szigetelés síkja felett kb cm-es vízoszlop magasságnak felel meg, ami N/m 2 erővel igyekszik a padlószerkezetet felúsztatni. Méretezett vasbeton ellenlemez nélkül ezt kb cm vastag leterhelő betonréteggel, vagy árvíz esetén a burkolat teljes felületén egyenletesen elhelyezett, mintegy cm magasságig felrakott homokzsákokkal, illetve egyéb leterhelő szerkezettel (betonkockák, járólapok stb.) kellene ellensúlyozni. Összefoglalás és értékelés A tárgyi létesítmény eredeti (1996. márciusi keltezésű) tervdokumentációjában részletezett padló rétegszerkezet alkalmas volt a squash-pályák padlósíkjánál mintegy cm-rel magasabb árvízi vízszint károsodás nélküli, rövid idejű elviselésére. A tervezés-kivitelezés során készült módosított tervdokumentáció (1996. júniusi keltezéssel) az eredeti terv rétegszerkezetét megváltoztatta, módosította, illetve a rétegvastagságokat lecsökkentette. Ezzel a változtatással a tervezett új rétegszerkezet a squash, pályák padlósíkjánál már csak maximum 5 cm-rel magasabb árvízi vízszint károsodás nélküli, rövid idejű elviselésére vált alkalmassá. A tervek szerint talajnedvesség ellen készítendő kétrétegű bitumenes szigetelés céljára beépített lemezek márkája, pontos anyaga, minősége az átadott tervdokumentációkból nem derül ki. Amennyiben azonban valóban talajnedvesség elleni szakszerű szigetelés készült, akkor az víznyomás felvételére egyáltalán nem volt alkalmas! Az árvízvédelmi intézkedési terv maradéktalan betartása csak abban az esetben védhette volna meg a létesítményt a károsodástól, ha az árvízi legmagasabb vízállás nem haladja meg a squash-pályák padlósíkja feletti 5 cm-es magasságot, és a létesítmény nem talajnedvesség, hanem talajvíz elleni szigeteléssel készült volna. A létesítmény állékonyságának biztosítása szempontjából az épület padlószerkezeti kialakításának ismeretében a célszerű magatartás az árvíz elleni védelem során az épület földszinti padlófelületének egyenletes leterhelése, illetve annak elmaradása esetén az 5 cm-es padlósík feletti magasságot elérő külső vízszint esetén a védekezési stratégia megváltoztatása, és a létesítmény belső terének azonnali elárasztása lett volna. Fentiek tükrében a károsodás kialakulásában közel azonos mértékben játszott közre a tervező, a kivitelező és a beruházó. 161

164 A jelenleg kialakult, károsodott helyzetben: az épület vízszigetelése és padlószerkezete gyakorlatilag tönkrement, a talajnedvesség távoltartására csak korlátozott mértékben alkalmas, egy következő árvízi vízszint emelkedés esetén a víz bejutása az épületbe a padlószerkezeten keresztül elkerülhetetlen! A talajnedvesség elleni padlószigetelés meghibásodása következtében a talajpára, talajnedvesség hozzájutása a squash-pályák parketta padlószerkezetéhez az eredeti rétegterv szerinti visszaépítés esetén árvízmentes időszakokban is elkerülhetetlen, ami a faanyag gyors tönkremeneteléhez vezethet. A vízhatlan szigetelés helyreállítása, az eredeti funkcionális állapot rekonstrukciója csak részletes, szerkezetfeltárásos vizsgálaton alapuló szaktervek alapján lehetséges! A komplex szemléletű szerkezeti rekonstrukció mellőzésével végzett mindenféle lokális javítás azzal a veszéllyel jár, hogy a nagyértékű sportpadló és falburkolat a folyamatosan érkező nedvesség hatására rövid időn belül meghibásodik. Utószó Könnyű bántani a tervezőt mondhatnánk a bemutatott eset kapcsán. Pedig még sejthetett is valamit, talán még talajmechanikai vagy hidrológiai vélemények is voltak a kezében, amikor a bitumenes szigetelést kb. 1 m magasságig tervezte felvezetni az oldalfalakon (már ahol a nagy üvegportálok miatt ez lehetséges volt), illetve az épület pillérei körül. Ez az 1 m talán éppen a 100 éves legnagyobb árvízszint volt. Nagyon jól korrelált az augusztusi árvíz tetőzésekor kialakult cm-es vízmagassággal. Mennyivel hibásabb a kivitelező állíthatnánk, aki a terv szerinti 1 m-es szigetelésfelhajtást egyszerűen nem készítette el! A káreset során bebizonyosodott, hogy a tervezők felelőssége bizony sokkal nagyobb ilyen esetekben, mint első pillantásra gondolnánk: Ha bizonytalan volt a vízszigetelések szakipari kialakításának korrekt megoldásaiban, akkor szaktervezőt kellett volna altervezőként felkérnie. Meglévő épületek átalakításánál és árvízveszélyes területre történő tervezésnél ez a szabály különösen igaz. Lehet, hogy megzavarták a tervezőt a rekonstrukció adottságai: lehet, hogy zöldmezős építkezés esetén gondolkodás nélkül, rutinból is talajvíz elleni szigetelést és vasbeton lemezalapot tervezett volna, itt viszont az ismeretlen alapozásból kinyúló vasbeton pillérek miatt elfogytak a jó szigetelési ötletei. Mert abban egyetérthetünk, hogy a pillérek 1 m magasságig való körülszigetelése nem volt a legjobb ötlet. Mindez azonban nem lehet mentség a hibás tervezésre, illetve a felmerült kétségek elhallgatására. Mert dönthet úgy a tervező információi alapján a beruházó, hogy nem veszi figyelembe a 100 éves vagy 50 éves legnagyobb árvízszintet, hanem vállalja a kockázatot, és a költségtakarékosság érdekében nem terveztet extra víznyomás elleni szigetelést. Bízva a szerencsében és a biztosítókban, erre joga van az építtetőnek viszont ennek tudatos vállalása esetén nyilvánvalóan nem állít össze olyan árvízi intézkedési és cselekvési tervet, ami a szerkezet biztos tönkremenetelét okozza. 162

165 Az építtető legtöbbször nem szakember, nem is sejti, hogy a vízszigetelés mitől lesz képes víznyomás felvételére, vagy hogy egy vasbeton ellenlemez elhagyása milyen változásokat okoz az épület vízszigetelésének működésében. Bizony ezekre is a gondos tervezőnek kell figyelmeztetnie partnerét, beláttatva vele, hogy a takarékosság milyen következményekkel járhat. Esetünkben néhány tízezer forintos megtakarítás milliós nagyságrendű károkat okozott Alépítményi munkák pótmunkaként történő elszámolhatósága (Szerző: Szende Árpád) Az alábbi esettanulmány egy nagy bevásárlóközpont építésekor kiderült jelentősen magasabb talajvízszint miatti pótmunkák fennállásának, elszámolhatósági lehetőségének vizsgálatát mutatja be. A bevásárlóközponthoz egy üzemanyagtöltő állomás és a kapcsolódó parkoló, utak és közművek kiépítése is hozzátartozott fényképek. Áruház: főbejárat és alépítményes parkoló nézete az üzemanyagtöltő állomással 1. ábra. Átnézeti helyszínrajz 163

166 2. ábra. Földszinti padlórétegek (A 3. ábrát lásd a 166. oldalon) 164

167 Az épület alapozása pontalapokon történt. Az előregyártott pillérek előregyártott alapkelyhekbe kerülnek. A homlokzati falak alatt vagy monolit fagykötény falak vagy előregyártott talpgerendák készültek. A pontalapokra jutó mértékadó terheléseket a pillérek mértékadó terheiből, a kelyhek önsúlyterhéből, valamint a fagykötények és vasbeton falak terheiből számolták (±0,00 = +0,88 m B.f.). A pontalapok méretei cm, és cm között változnak. A takarási érték 210 cm. A padozat aljzatbetonját vasalással kellett ellátni. A vasalt aljzat vasalása Ø10/15 hálós vasalás alul és felül mindkét irányba. Az alapok és a vasalt aljzat alatt is min. 30 cm vastag kavicsfeltöltés készült T rγ 95% tömörítéssel. Az ágyazat: E-2 min. = 100 MN/m 2. Cjav. = kn/m 3. T rγ min. = 95%. Csarnok: acélhajbeton 18 cm vtg. (C-20/16-kk), terhelés megoszló 20 kn/m 2, pontszerű: 45 kn (lásd 2 3. ábra). A pótmunkával kapcsolatosan, támaszkodva az átadott és időrendbe rendezett dokumentumokra (106 db) az alábbiak állapíthatóak meg: A műszaki szituáció nem egyezik a tervekben feltételezettel, ezért: A megvalósult épület geometriai paramétereinek helyszíni műszeres ellenőrzését elvégezték a szakértők. Az építtető által az építés idején készített helyszíni felvételek készültek, melyek bizonyító erejűek. A szakértői helyszíni szemlén készített szakértői felvételek is készültek bizonyítékként. Talajmechanikai szakvélemények: 1. A Részletes talajmechanikai szakvéleményt ( i keltű) átadta mindkét fél, azonban hiányosan. Az irattárból előkerült statikus tendertervben azonban megtalálta szakértő a teljes eredeti példányt, melyből az alábbiak derültek ki. A termőréteg alatt (0,4 0,9 m) helyenként 0,3 0,5 m iszapréteg, és alatta 5,0 m, 6,0 m-ig sárgás-barnás, vöröses homokrétegek találhatók. Közbenső rétegként barna közepes agyag is több helyen megjelenik. A talajok teherbíró képessége változó, σ a = kn/m 2 érték közötti, de az összes talaj alkalmas síkalapozásra. A talajvíz szintjét a talajmechanikai szakvélemény magasnak nyilvánította (javasolja a mértékadó talajvízszintet a terepszinten felvenni, bár nem nevezte meg, hogy melyik szinten, mivelhogy az változó volt), pedig akkor még a terepszint alatt 1,30; 3,00 m mélységben volt. 165

168 3. ábra. Lábazati panel külső fal, általános helyen 166

169 2. A Talajmechanikai szakvélemény ( i keltű) kiegészítése, melyet az építtető adott át a szakértő részére. A talajvíz a felszínen van. = a i, Építési naplóba tett kivitelezői bejegyzés: Az utóbbi időben a munkaterület átadásakor mért talajvízszintek folyamatosan emelkedtek, kb cm-t. (Szakértői megjegyzés: ez humuszsík feletti cm-es talajvízszintet jelent.) 3. fénykép. Lánctalpas kotrógép, elmerülve a sárban a munkaterületen A talaj teljesen el van ázva, rajta munkát végezni nem lehet. A termőrétegeket (humuszt) el kell távolítani, helyét nem vízérzékeny, jól tömöríthető szemcsés talajjal kell feltölteni, ami lehetővé teszi a munkagépek mozgatását. A magas talajvízállás az alapozás módját nem befolyásolja (víztelenítés után az eredeti terv szerinti alapokat el lehet készíteni). 167

170 4. fénykép. Talajvíz a parkoló útjának területén fénykép. Tereprendezés talajvízben

171 6. fénykép. Pilléralap földmunkája talajvízzel A i keltű, tenderterv tartozékaként az építtető adta át a szakértő részére, a Talajtani szakvélemény-t a közlekedési pályák, zöldterület megalapozásához és rekultivációjához. ~ A talajfeltárások csak 1,2 2,0 m mélységűek voltak, és a talajvízszint: 1,0 1,8 m mélyen volt! A szakvélemény a termő talajréteg mentésére vonatkozik, de jól tájékoztat a 2005 tavaszán volt talajvízviszonyokról. A talajmechanikai szakvéleményből levonható konzekvenciák: ~ A három szakvélemény összegzéseként kijelenthető, hogy 2006-ban a vártnál lényegesen magasabb talajvízszint alakult ki, a talajvíz felszíni és a feletti megjelenésével. Az építő munkát elvégezni csak a felszíni vizek eltávolításával és megfelelő talajcserével, ill. a tervezett ± 0,00 m szint megemelésével lehetett. Ennek megfelelően a talajmechanikai szakvélemény kiegészítésében foglaltak igazolják, az elvégzett talajcsere, a víztelenítési munkák és a kapcsolódó-, valamint a következményként elrendelt munkák szükségességét. 169

172 Új, módosított kiviteli terveket kellett készíteni, mely meg is történt; Az új tervek, új szerkezeti (pálya) megoldásokat tartalmaztak, melyek eltértek jelentősen a tender-, és kiviteli tervektől (ezért is kellett módosítani azokat!). Nemcsak szerkezeti változások miatt kellett új terveket, megoldásokat előterjeszteni, és kivitelezésüket elrendelni ami meg is történt, hanem építéstechnológiai okokból is (pilléralapozás, drénvezetékek fektetése, nyomott csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése). ~ Ellentmondások, új körülmények felvetődése: a i Építési napló oldalon tett kivitelezői bejegyzés: Az utóbbi időben a munkaterület átadásakor mért talajvízszintek folyamatosan emelkedtek, kb cm-t. A benzinkút területén a talajvíz eléri a terepszintet, ezért az alsó szakaszon feltöltést kell építeni az útra, hogy a bejárás megoldható legyen. Az előzőek miatt a megrendelő, bár nagyon vontatottan, késedelmesen, és számos esetben hibásan is, de szolgáltatott új, módosított terveket: első észlelés munkaterület átadás-átvétel feltételekkel, míg a megoldás a [ÉN (I. kötet) - ÉN (IV. kötet)], mely mutatja a rendkívül és indokolatlanul elhúzódó döntési mechanizmust; a tervek átadása a i Építési naplóban: parkoló és külső utak módosított tervei; hibás terv, hibás adatszolgáltatás i Építési naplóbejegyzésben folyásfenék-szintváltoztatás, illetve a i Építésinapló-mellékletként átadott par koló és külső utak módosított tervei hibásak, hiányosak; a tervek készítése, az intézkedések megtétele megállapíthatóan nem történt meg időben, rendkívül hosszú időt vett igénybe, és felvetődik a szakmai hozzáértés megkérdőjelezhetősége is a döntésképtelenség láttán. 7. fénykép. Zúzott kő ágyazat, egy. kehely alaptestek fénykép. Drén vezeték aknája búvárszivattyúval

173 9. fénykép. Csarnoképítés talajvízben fénykép. Szerkezetépítés víztelenítés mellett fénykép. Vákuumkutas víztelenítés fénykép. Dréncsőfektetés talajvízben A pótmunkák elrendelése megtörtént a kooperációs jegyzőkönyv szerinti építési napló bejegyzésekkel: tényleges építési napló bejegyzésekkel, az építési naplóba kivitelező által beírt pótmunkák révén, melyet a műszaki ellenőr is jóváhagyott rendben találtam megjegyzésekkel, az építési naplóba kivitelező által beírt pótmunkák révén, melyekre a megrendelő és megbízottai bár rendszeresen írtak az építési naplóba nem tett megjegyzést, mely az akkor ( ) érvényben lévő rendelet 51/2000. (VIII. 9.) FVM GM KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról alapján történt: 14. (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az építési naplóba történő bejegyzéssel kötelesek értesíteni azokról a tudomásukra jutott, az építést 171

174 érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, amelyek az építési szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. (2) Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az építtető vagy az általa megbízott műszaki ellenőr a szerződésben meghatározott időközönként, de legalább 10 naponként ellenőrzi. (3) Az építési naplóba bejegyzést az építtető, annak helyszíni képviselője (az építési műszaki ellenőr), továbbá ha az építtető külön (erről szóló) szerződésben helyszíni tervezői művezetéssel bízza meg a tervező, a kivitelező, a kivitelező felelős műszaki vezetője, valamint (a külön jogszabályban meghatározott esetekben) az építésfelügyelet, továbbá az építésügyi (létesítési) hatóság és az ellenőrzésre feljogosított más államigazgatási szerv tehet. (4) A bejegyzésre jogosult a korábbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet, és a bejegyzések tudomásul vételét aláírásával igazolja. Miután a kivitelezői pótmunka bejelentésére nem tettek megjegyzést megrendelő és képviselői, úgy azt a szakmai szabályok szerint elfogadottnak kell tekinteni, annál is inkább, mert a max. 10 napos határidőn belül aláírásukkal is igazolták a tudomásulvételt. Ténylegesen elvégzett beazonosítható, bizonyítható pótmunkák, melyre nincs közvetlen (csak közvetett) utalás: A költségek viselését a szerződéskötésre vonatkozó szándéklevél és módosításai szerint a megrendelő vállalta arra az esetre is, ha a szerződés valamely okból nem jönne létre. A szakértői vizsgálat az alábbiakra terjedt ki bizonyításként: Az átadott dokumentumok és a helyszíni szemle vizsgálatai alapján: = A pótmunkatétel ~ sorszámának, ~ megnevezésének, ~ mennyiségi egységének beazonosítására. = A kivitelező által előadott pótmunkatételek ~ mennyiségének, ~ egységárának anyagárának (Ft), díjának (Ft), összes egységárának (Ft), ~ összárának anyagárának (Ft), díjának (Ft), összes tételárának (Ft) beazonosítására. 172

175 = Az építtető és megbízottai (költségellenőr, műszaki ellenőr) által a pótmunka-tételek ~ megrendelésének dokumentumainak meghatározására, ~ elfogadás tényének, értékének meghatározására. = A szakértői team által vizsgált pótmunka-tételek ~ a tétel pótmunkaként történő jogosságának meghatározására, ~ mennyiségének helyes meghatározására, ~ egységárának helyes meghatározására anyagárának (Ft), díjának (Ft), összes egységárának (Ft), a szerződés szövege bírói gyakorlat szerint az árak megegyeznek az alap vállalkozási ajánlat értékeivel; az ajánlati mellékletben közreadott árakkal megegyeznek az árértékek; teljesen új az alap vállalkozási ajánlatban nem szereplő tételek esetén egységár-elemzéses ellenőrzéssel, melynek során az országos archi_informatikai adatbázisokban található átlagárak és díjak, valamint normák figyelembevételével; ~ összárának beazonosítására helyes meghatározására anyagárának (Ft), díjának (Ft), összes tételárának (Ft), ~ megjegyzések megfogalmazására: mellékelt számításokra való hivatkozással kivitelező által készített számítás szakértői ellenőrzéssel, szakértői team által készített számítás, mellékelt dokumentumokra való hivatkozással, egyszerűbb ellenőrzésnél, a tételre vonatkozó szakértői megállapításokra, értékekre való hivatkozással. A szakértői bizonyítás e szakaszában szükséges volt a teljes bekerülés meghatározása is, tekintettel arra, hogy e körre is kiterjedt a jogvita. Miután azonban a szerződés létrejötte vagy létre nem jötte, illetve mely változata szerinti létrejötte kifejezetten jogi természetű szakkérdés, így tehát nem szakértői kérdés e kérdésre is lehetséges választ adni, de mátrixtáblázatos formában, melyből a jogvita e jogi részének eldőlése szerint lehet választani. A szakértői vélemény szerinti teljes bekerülési érték helyesen: Ft + ÁFA. A pótmunkaarányok meghatározása a bekerülési értékeknek megfelelően a Bekerülési érték és pótmunkaarány című mátrixban került kidolgozásra, melynek soraiban a bekerülési értékek, oszlopaiban pedig a pótmunkaérték-variációk találhatóak, míg a metszék cellákban a pótmunka értékének %-os kimunkálása található, ha a bekerülési érték(ek)et tekintjük 100%-nak. A szakértői vélemény szerinti pótmunkaérték-arány: 19,81%.

176 6. ábra. Pótmunka nettó értékének %-os meghatározásai mátrixtáblázatos formában A pótmunka meghatározása táblázatos kimunkálásban történt meg. Ezek szerint az alábbiak határozhatók meg: A pótmunkaszámítás összesen 35 tételből, 248 altételből, mindösszesen 283 tételből áll. A pótmunkaértékek: A kivitelező által meghatározott érték: (Helyesen: Ft + ÁFA) Az építtető által elfogadott érték: A szakértői team által meghatározott érték: Ft + ÁFA Ft + ÁFA Ft + ÁFA A Ft + ÁFA, a felek által egybehangzóan előadott és kifizetett pótmunkaérték levonása után a kifizetendő maradványérték: A kivitelező által meghatározott érték: Ft + ÁFA (Helyesen: Ft + ÁFA) A megrendelő által elfogadott érték: Ft + ÁFA A szakértői team által meghatározott érték: Ft + ÁFA 174

177 7. ábra. A pótmunka meghatározása táblázatos kimunkálásban (kivonat) 175

178 Összefoglalásul megállapítható, hogy a kivitelező a szakértői kimunkálásban részletesen és tételesen kiszámított, megindokolt és hivatkozott pótmunkát végzett el, míg többletmunka értéke e meghatározásban nem szerepel. Az előre nem látható helyszíni adottságok okán szolgáltatott új (módosított) tervek alapján elkészítendő, illetve/és megrendelő és megbízottjai által elrendelt új műszaki megoldások kiviteli munkáinak elkészítése miatt kellett kivitelezőnek pótmunkát végeznie. A tervek műszaki tartalma abban változott, hogy az előállt helyzetben a tervezett (pálya)szerkezetek, padlószerkezetek nem voltak megépíthetőek, nem elégítették volna ki a rájuk vonatkozó követelményrendszert. Ezért az új tervek új szerkezeti megoldásokat (épület alatti padlószerkezet, pályaszerkezetek, záportározó, műtárgyak), méreteket, lejtésviszonyokat tartalmaztak, valamint új víztelenítési megoldásokat is (drénvezeték, nyomott csatornavezeték). Ugyanakkor a kapcsolódó munkákat is el kellett rendelni. Voltak azonban más jellegű bár kisebb értékű pótmunkák is, melyeket a megrendelő rendelt el (kerítéskialakítás, előregyártott vasbeton szerkezetek festése annak ellenére, hogy a megrendelő kérésére az eredeti ajánlatból kikerült; csősajtolás úttest alatt stb.). Ezek tehát sem nem szerepeltek az átadott tervdokumentációkban, sem nem voltak előre kalkulálhatóak. A pótmunkákat építtető meg is rendelte, kivitelező pedig a szakértői kiszámítás szerint el is végezte. Megjegyezzük továbbá, hogy a pótmunka az egész munka értékéhez viszonyított mértéke nincs limitálva, mint ahogy azt építtető állította, a tartalékkeret szokásos 10%-ával keverve össze azt Műanyag fal- és padló-vízszigetelés hibái (Szerző: Szende Árpád) A bemutatott épületszerkezeti vizsgálat és meghibásodások az építkezés elején elkövetett hibák súlyos következményeit mutatják be. Különös hangsúlyt kap e megvilágításban a felelős műszaki vezető mint a kivitelező képviselőjének felelőssége, de nemkülönben a műszaki ellenőr mint az építtető-beruházó helyszíni műszaki képviselője felelősségének, munkájának fontossága, szerepe (lásd 1. fénykép). A hibás teljesítés tárgyát tartalmazó épület egy, a budapesti agglomerációhoz tartozó manapság igen divatos településen található. Az épület rendeltetése lakóépület, rendeltetési egységeinek mennyisége: 48 db lakás, és a rendeltetési egységen kívüli egyéb helyiségcsoport: 6 db üzlet. Az épület területe bruttó területe 1038,23 m 2, nettó területe 724,87 m 2, míg a nettó / bruttó terület aránya: 0,6982. A megvalósított szintszám: fsz + I. em. + II. em. + III. em. = 4! A belmagasság 2,72 m, a földszinti padlóvonala +0,30 m (illetve +0,50 m). Az összkomfortos épület részben használatban lévő, lakott, a évi megvalósítást követően. A főfunkcióként lakásokat, mellékfunkcióként üzleteket tartalmazó épület alaprajzi rendszere, térkapcsolatai konvencionálisak, és az előírásoknak általában megfelelőek, míg a kivitelezés az előírásoknak csak részben volt megfeleltethető (lásd 2. fénykép). 176

179 1. fénykép. Az épület részletnézete K felől (a szerző felvétele) 2. fénykép. Az épület kert felőli nézete ÉNY felől 177

180 Az egyes, egymástól dilatációval elválasztott épületegységek külön bejárattal és lépcsőházzal rendelkeznek, az épület három fogatos. A középső egységhez jobbra és balra ugyanolyan elrendezéssel vannak hozzáillesztve a szélső tömegek. Ily módon az épület szimmetrikus elrendezésű, de ténylegesen azonos elrendezésű elemek sorolásából áll. Minden épületrészben osztatlan, közös tárolót helyeztek el a földszinten a felmenő lépcsőkarok alatt, gyerekkocsi, bicikli tárolására. A földszinti délkeleti oldali lakásokhoz nagy terasz tartozik. A teraszok a földszinten egy méterrel szélesebbek, mint az emeleteken. A földszinti padlóvonal a környező, rendezett terephez képest átlagosan 45 (30 50) cm-rel magasabban van. Az első emeleten, valamint a tetőtérben (2. szint) ugyanolyan elrendezésű lakások találhatók, mint az első szinten, csak az 1,90 m magasság figyelembevételével az alapterületek ennek megfelelően csökkennek. A lakásokhoz nagyméretű teraszok kapcsolódnak. A tetőtérben további szint került kialakításra, ahol a belmagasság lehetővé teszi, ott tetőtéri lakásokat alakítottak ki, melyeknek nincs terasza, de előre és oldalra is álló ablakai vannak. A tetőtér további részein a közlekedőtől és egymástól leválasztott beépítetlen tetőterek, búvóterek adódtak. A telekre szabadon álló beépítés mellett többlakásos lakóház épült. A 3 lépcsőház 3 különálló dilatációs egységet alkot. Felülbordás megerősítésű lemezalapon a ház szerkezete alapvetően falas kialakítású, melyet az alsóbb szinteken teherbírási okokból monolit vasbeton pillérekkel erősíttek meg. Monolit vasbeton födémek, és ácsolt fa fedélszék készült. A talajmechanikai szakvélemény szerint a fúrások alapján a felszín alatt változó, 0,20 2,80 méter vastag barna, humuszos, törmelékes homokos feltöltés, míg alatta fekete, tőzeges iszapagyag található. A becsült maximális talajvízszint 50,20 illetve 47,60 m Bf, a mértékadó talajvízszintet gyakorlatilag a terepszinten kellett felvenni. Az alapozást az őszi, alacsony talajvízállás idején volt célszerű kivitelezni. A talajvíz gyengén agreszszív volt, S0 4 tartalom 512 mg/1. A talajjal érintkező szerkezetek korrózióvédelme az MÉASZ NE-04.19:1995, illetve az ML 17215/3-86, és az ML 17215/4-86 előírásai szerint történt. Az épület alá 30 cm szerkezeti vastagságú, 43 cm-es felső bordákkal megerősített lemezalap került. A lemezalap alsó síkja alá 60 cm, több rétegben tömörített, Tr gamma = 95% relatív tömörségű kavicsréteg készült. Azokon a területeken, ahol a talajcsere közvetlenül a szerves, tőzeges rétegekre került, először durva szövésű, nagy szemű georács, majd erre minimum 0,20 m vastagságban, de legalább a munkatérben esetleg fellépett vízborításnál minimum 0,10 m-rel magasabb szintig Coulé-kavics réteget kellett elhelyezni, melyre a már említett talajcsere réteg készült. Az alapozásnál a beton: C20-16/kk, míg a betonacél: B minőségű volt. Az épület alapvetően falas szerkezetű, melyet a lejövő terhek nagysága miatt az alsóbb szinteken néhol vasbeton pillérekkel meg kellett erősíteni. A lakószintek feletti födémek több irányban teherhordó lemezként méretezett egyedi vasalással kialakított mo- 178

181 nolit vasbeton lemezek, amelyek falazatokra, illetve helyenként pillérekre támaszkodnak. A jellemző lemezvastagság 16 cm. Az erkélyek a födémekből konzolosan kilógatott vasbeton lemezek, melyeknek vastagsága 12 cm. A homlokzati határoló falak 38 cm-es POROTHERM falazóblokkokból készültek, a bennük kialakított nyílásokat a rendszerhez tartozó áthidalókkal, illetve födémből lelógó koszorúval váltották ki. A belső lakáselválasztó teherhordó falak 30 cm-es Porotherm hanggátló falazatból készültek. A tetőszerkezet I. osztályú fűrészelt fából készült gomba-, rovar- és lángmentesítő szerrel, és kültéri Tikurilla felületkezeléssel, két rétegben készültek. Válaszfalak: 10 cm vastag POROTHERM válaszfaltéglából falazva, vakolva. Tetőtéri lakások ferde külső térelhatároló szerkezetei átszellőztetett fa fedélszék, belső oldalon 1,25 cm vastag gipszkarton burkolattal, a szerelőfalak anyaga YTONG falazat. A lépcsőszerkezetek monolit vb. kétkarú lemezlépcsők. Úsztatórétegek födémekben: 4 cm Therwoolin TLT. Hőszigetelések talajon fekvő padlóknál: 4 cm Therwoolin TLT, vízszintes zárófödémekben: 15 cm Therwoolin. Hőszigetelések ferde ácsszerkezetekben: cm Therwoolin TLT. Minden hőszigetelés, illetve úsztatóréteg fölé technológiai szigetelés készült. A talajvíz elleni szigetelés 2 réteg bitumenes vastaglemez tervezett állapot helyett 1 rtg. Sicofol 1,5 lágy pvc szigetelő lemez, és 1 rtg. Sicofol 1,0 félkemény pvc védőréteggel került kivitelezésre. Teraszfödémek vízszigeteléseként Deitermann kent szigetelés készült. A fürdőszobák padozata Mapelasztik kent szigeteléssel készült, mely a zuhanyzós fürdőszobákban az ajtómagasságig tervezett csempeburkolat mögött is elkészült. Burkolatok: vizes helyiségekben, közlekedőkben, lépcsőterekben ragasztott kerámia (lépcsőburkolattal). Lakószobákban ragasztott parketta. A burkolat teraszokon fagyálló kerámia, kültéri flexibilis ragasztóba ragasztva. Tetőtéri beépítetlen padlástérben simított aljzatbeton készül. A tetőfedő héjalás csornai hódfarkú cserép, hófogó idomelemekkel, tetőszellőzővel. A bádogos munka WM zink antracit színű lemezből készült, beleértve a külső ablakkönyöklő bádogozást is. A homlokzati nyílászárók Sofa típusú faszerkezetek, körbefutó süllyesztett Roto zárszerkezetekkel. Felületkezelésük kültéri lazúros pác. Üvegezés hőszigetelő üvegezéssel készült. A belső ajtók: laminált, fehér felületűek, mélyen üvegezettek, míg a lakásbejárati ajtók fa típusszerkezetűek, 5 ponton záródó zárszerkezettel, utólag szerelt kivitelben. Az ablakkönyöklők 3,5 cm vastag fából kerültek kialakításra. A lábazatok helyszíni műkő helyett részben vakoltak, részben hőszigetelésen készült vékonyvakolatosak. A teraszszegélyek, mellvédfalak lefedése műkőből készült. A homlokzatburkolatok bontott téglából készültek 12, 6, 4 cm vastagságban. A homlokzatvakolatok Terranova nemesvakolatok, világos és sötétebb színben, valamint a homlokzati teraszok tartószerkezetei és mellvédfalai világos színű sima homlokzatvakolatok, homlokzatfestékkel festve. Az épület körüli járdák kavicsbeton burkolatúak, míg az erkélymellvédek fém tartóvázon (alapozón kétszeri fémfesték mázolás) fa korlátok (kültéri Tikurilla színes, lazúros pác, két rétegben). 179

182 A kémények LEIER turbó kéményrendszerből, illetve az utolsó vasbeton szinttől kisméretű fagyálló kéménytéglával burkolva, vakolva, műkő fedlappal, gyári tartozékokkal készültek. Minden Leier kémény mellé típus tetőkibúvó készült. Összefoglalólag az egész épületről megállapítható volt, hogy az épület főszerkezetei megfelelőek, mellékszerkezetei, vezetékei és berendezései részben megfelelőek voltak. Az épület készültségi foka, befejezettségi szintje 95,79%, esztétikai állapota megfelelő, míg az építmény általános minősítése (készültségi fok, minőség, avultság) 90,09 s% volt. Ugyancsak megállapítható volt, hogy a szakértői vizsgálatot követően azonnali intézkedések nem váltak szükségessé, azonnali felújítást igénylő szerkezet nem volt, és további vizsgálatok lefolytatása nem vált szükségessé, egyéb szempont pedig nem merült fel fénykép. A 2. és 3. jelű feltárás nézetei a törött csatornavezetékkel, a szigetelés hiányával és az A01 lakás teraszával (a szerző felvétele) Az építési engedélyezési határozat kézhezvételét követően tendert bonyolított le építtető, melynek eredményeképpen választotta ki a generálvállalkozót, és kötött vele generálkivitelezői szerződést. A szerződés az alábbi releváns adatokat, intézkedéseket tartalmazza: 1.1. A szerződés tárgya: 48 lakásos társasház építésének kivitelezési munkái, kulcsrakészen (tervdokumentáció, kiírás, ajánlat, ajánlati felhívás, helyszíni bejárási jkv., kérdésekre adott válaszok, és jelen szerződés feltételei szerint!) A kivitelezési munka I. osztályú minőségű, melyet a szerződés aláírásakor hatályos jogszabályok, műszaki szabványok, normatívák alapján kell meghatározni. Az átadás-átvétel során elismert alacsonyabb minőség esetén Vállalkozó az árszabályozó rendelkezésekben meghatározott, csökkentett összegű díjakat számolhat el. 180

183 2.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkát I. osztályú minőségben végzi el, és a szerződésben kikötött teljesítési határidőben azt kulcsrakész üzemképes állapotban műszakilag a megrendelőnek átadja. Köteles a kiviteli munkát úgy elvégezni, hogy az minden tekintetben feleljen meg a műszaki szabványoknak A Vállalkozó alvállalkozók igénybevételére jogosult Vállalkozási díj: egyösszegű prognosztizált átalányár: szerződés alapösszege: Ft + ÁFA 25 %: Ft Mindösszesen: Ft 3.2. Az átalánydíjas megállapodás alapján a Vállalkozó kockázatot vállal a teljes menynyiségért és hiánytalanságért, melyek hozzátartoznak a szerződés tárgyának kivitelezéséhez Pénzügyi elszámolás: Megrendelő a visszatartott összeg terhére jogosult a Vállalkozó által határidőre el nem végzett garanciális munkákat elvégeztetni Az eltakarásra kerülő munkák ellenőrizhetősége érdekében a Vállalkozó köteles Megrendelőt 48 órával korábban értesíteni, illetve erről az Építési naplóban bejegyzést tenni A kiviteli tervdokumentáción vagy tervkiíráson változtatni csak az Építési naplóba történő bejegyzéssel és megrendelői jóváhagyással lehet Vállalkozó az általa felhasznált, illetve beépített anyagok, az alkalmazott technológia és kivitelezői munka ideértve az alvállalkozói teljesítéseket is minőségéért teljes szavatossággal tartozik Minőségi értékelés: az elvégzett munka folyamatos, minőségi értékelése az érvényben lévő ágazati szabványok és normatívák szerint Megrendelő joga és kötelezettsége. Vállalkozó jogosult megrendelői jóváhagyással a tervben szereplő anyagokkal és kivitelezési technológiával egyenértékű változtatásokra a költségek módosítása nélkül, amennyiben igazolni tudja, hogy a módosítások műszaki paraméterei minden tekintetben legalább elérik a tervben szereplőket, és azokat a Műszaki ellenőr elfogadja. A tervezett minőségtől eltérni csak a Megrendelő előzetes hozzájárulása után lehet A Vállalkozó a kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges kérdésről Megrendelőt közvetlen írásban tájékoztatja Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók, valamint az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmas sági idejéről szóló 11/1985. (VI. 22.) ÉVM IPM KM MÉM BM sz. együttes rendelet, valamint az egyéb idevonatkozó jogszabályok az irányadók. 181

184 A szerződés mellékleteként: módosított költségvetést készített generálvállalkozó melynek szigetelés munkaneme építtetői iratcsatolásként szakértőnek átadásra került, összesen: Ft értékben, az érintett épületszerkezetek vonatkozásában. A terveken és költségvetésben az alábbiak szerepelnek: rtg modifikált vastaglemez szigetelés vízszintes felületen, 0,5 cm-es szigetelésvédő homokterítéssel, kellősítéssel egységár: vállalási ár: Anyag: Díj: Anyag: Díj: 1260,00 m rtg modifikált vastaglemez szigetelés függőleges felületen, kellősítéssel 223,00 m /M Dietermenn Superflex-1 kent szigetelés készítése 2 rétegben erkélyeken, teraszokon 398,00 m összesen: A befejező kivitelező is szerződéseket kötött, de releváns munkaként csak a terasz kent szigetelését végezte el. Az Építési naplóba tett releváns bejegyzések: Tervezői bejegyzés: 1./ A kivitelező javaslatára a 2 rtg-ű modifikált bit. lemez helyett ezzel egyenértékű műanyag lemez szigetelést használnak. Az alkalmazandó szigetelő lemezről kérnék alkalmazástechnikai leírást. Elvileg mint tervező elfogadom. Műszaki ellenőri bejegyzés: A kivitelező felvetéseit tervezői nyilatkozatok alapján elfogadom. Kivitelezői bejegyzés: Az általunk beépíteni szánt anyag a SICOFOL 1,5 mm vtg. pvc fólia. Az A-180/1999 számú ÉME engedélyt az ÉN-ba becsatoltuk. A betonaljzat és a szigetelés közé geotextiliát, a szigetelésre védőréteget fogunk beépíteni. kérjük T. Megrendelő jóváhagyását. Műszaki ellenőri bejegyzés: Az építésztervező által elfogadott SICIFOL vízszigetelő anyag használatához a kézhez vett minőségi bizonylat alapján hozzájárulok. precíz kivitelezési munkát, komoly művezetői odafigyelést kérek. A szigetelő fóliák a Kenderesi útra merőleges fektetéssel, ebben az irányban toldás nélkül készültek! A szigetelés után rögtön készült a védőbeton is. Kivitelezői bejegyzés: Az építész rétegrend a szigetelés védelmére 0,5 cm vtg. homokterítést irányzott elő. Ez véleményünk szerint nem ad kellő biztonságot, ezért 5 cm vtg. védőbetonnal védtük meg a szigetelést. Műszaki ellenőri bejegyzés: építész rétegrend rendben. Munkavégzés: szigetelés feltárása, lábazatszigetelés. Műszaki ellenőr: A leállványozást követően a lábazatszigetelést és lábazatot kérem mielőbb elvégezni. 182

185 Műszaki ellenőr: A leállványozott épületrészek lábazati szigetelését és lábazatát a tervek (csomópontok) szerint már 1 hete meg lehetett volna kezdeni! A befejező kivitelező (a generálvállalkozó elvonultatása után dolgozott) építési napló bejegyzései: Műszaki ellenőri bejegyzés: A túlbetonozott szigetelésvédelmet vissza kell bontani, a szigetelést ki kell szabadítani, sérülésmentesen. A szigetelendő lábazati részeket le kell tisztítani, por- és szennyeződésmentessé kell tenni. Műszaki ellenőri bejegyzés: A teraszok műkő szegélyelemei alatt a kent szigetelést ki kell egészíteni a műkő alatti részeken! Tervezői bejegyzés: 3./ A pvc túlnyúló szigetelés felhajtásánál a lábazati szigetelés előtt hajlaterősítő szalag beépítése szükséges. Ez a pvc alapú szigeteléshez illeszkedő anyagú (pvc alapú) Deitermann Superflex B.240. hajlaterősítő szalag. Továbbiakban a kivitelező által javasolt Mapeplastik kent szigetelés készül, mely erre a hajlaterősítésre kerül, és az első téglasor felett kell abbahagyni. 5. fénykép. Építés közbeni felvétel: csak falszigetelés készült (a szerző felvétele) A kivitelezés során 3 db számla került benyújtásra, teljesítésigazolást követően az generálvállalkozó részéről az építtető-beruházó felé, összesen Ft Ft ÁFA = Ft értékben. A befejező kivitelezők szintén benyújtottak számlákat, ám ezek a tárgyunkat tekintve nem voltak relevánsak. 183

186 A generálvállalkozó és az építtető-beruházó által aláírt Megállapodás generálkivitelezői szerződés megszűntetéséről többek között az alábbiakat rögzíti: 5./ Szerződő felek a jelen megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a közöttük létrejött vállalkozási szerződéstől Megrendelő elállt, melyre tekintettel jelen okirat aláírásával igazoltan felek akként nyilatkoznak, hogy közös megegyezéssel hivatkozott vállalkozási szerződést mindketten megszűntnek kívánják. 6. fénykép. Építés közbeni felvétel: még nincs szigetelés (a szerző felvétele) A garanciális ügyintézés dokumentumai, az építtető által átadva a szakértőnek, az alábbi releváns adatokat rögzíti: Garanciális igénybejelentés: földszinti vizesedés az A és B épületben. A generálvállalkozó Szavatossági Szervezetének levele az építtetőhöz: Álláspont: nincs garanciális kötelezettség. A földszinti vizesedést nem szerkezeti hiba okozza. Garanciális igénybejelentés az építtető által írt levéllel a generálvállalkozónak: Ismételt garanciális bejelentés a földszinti vizesedéssel kapcsolatosan, továbbá a függőleges szigetelés hiányának bejelentése, illetve a hibás teljesítés miatt a címzett költségén történő kijavítás előrejelzése. A generálvállalkozó Szavatossági Szervezetének levele az építtetőhöz, melyben azt állítja, hogy csak a szerkezetépítés volt feladata, ezért a függőleges szigetelés elkészítése nem volt feladata, így garanciális kötelezettsége nem keletkezett, helyszíni bejárást tűz ki. 184

187 Az építtető által írt levél a generálvállalkozónak: A vízszintes és függőleges szigetelést a generálvállalkozó számlázta, amit a teljesítésigazolás és részszámla is egyértelműsít. A megrendelő később szerzett tudomást a szigetelési munka egy részének elmaradásáról. Amennyiben nem javít a generálvállalkozó, úgy a bankgarancia terhére mással javíttatja ki megrendelő. A generálvállalkozó Szavatossági Szervezetének levele az építtetőhöz, melyben arra való hivatkozással, hogy tárgyi épület lábazatszigetelési hiányosságával kapcsolatos levélben, illetve az egyeztető tárgyaláson készült jegyzőkönyvben már rögzítette álláspontját, ismételten rögzíti az alábbiakat: Felek a szerződést megszüntető megállapodás aláírásakor nem készítettek állapotrögzítő jegyzőkönyvet. Fentiek hiányában a szigetelési munka 78%-ban való elszámolása önmagában nem bizonyítja, hogy a generálvállalkozó a lábazatszigetelési munkát elvégezte és elszámolta. Az ÉN. VI. kötetének jelzett oldalszámú bejegyzése rögzíti, hogy a lábazatszigetelési munkák az A épületen a Kenderes út felőli oldalon megkezdődtek. Az épületen a továbbiakban munkavégzés nem történt, ezt a tényt az ÉN. VI. kötetének jelzett oldalán a műszaki ellenőr rögzíti. Az előzőekben részletezettek alapján nyilvánvaló, hogy 2 munkanap alatt a lábazati szigetelés nem készült el, csak megkezdődött a munka, ami bizonyítja, hogy a lábazati szigetelés a leírt százalékos elszámolásban nem szerepel. Az út felőli oldalon (ÉN szerint a megkezdett lábazatszigetelés helye) beázás nem jelentkezett. Az állapotrögzítő jegyzőkönyv hiányában a levonulást követően a kivitelezést folytató vállalkozó észrevételezési felelőssége vitathatatlan, mivel szakszerűtlen munkát végzett, és a Megrendelőt nem figyelmeztette a lábazatszigetelés hiányáról. Figyelemmel az elvégzett kivitelezési munkákra, a bankgarancia 48 lakásos társasház épületszerkezetek munkái tárgyban került kiadásra, és a lábazatszigetelési munkák nem tartoznak a bankgaranciával érintett épületszerkezeti munkák közé. Az építtető levele a Generálvállalkozói Szavatossági Szervezethez: A függőleges szigetelést el kellett volna készíteni 78%-os leszámlázás szerint. Felszólítás a kijavításra. Ellenkező esetben bankgarancia lehívása, mással történő kijavítás elrendelése (lásd. 7. fénykép). Mindezek után került sor a jogvita kiszélesedésére és igazságügyi szakértő bevonására, valamint a szakértői vélemény elkészítésére. 185

188 7. fénykép. Építés közbeni felvétel: a földszinti teraszok alatt előtt nincs szigetelés, de a végső felületképzés készül (a szerző felvétele) A helyszíni szemlén az építtető képviselője előadta, hogy: a földszinti lakásokban a padlóburkolat (lábazat) felett a falazat, vakolat nedves foltosodást mutat, a felületkezelés és vakolat kezd leperegni, dohos szag tapasztalható e helyiségekben; e jelenséget az átadott dokumentumokban is rögzítve jelezte a generálvállalkozó felé, felhívva a kijavításra, és a hibás teljesítés tényére figyelmeztetéssel; az első saját hatáskörben elvégzett feltáráskor kiderült, hogy a függőleges és minden további, egészen a lábazat alatti szakaszig szigetelés nem készült el; az alaplemez felülbordás vasbeton gerendái közé az építés alatt a csapadék bejutott, és ezért a már elkészült feltöltést részben ki is cserélték; a szigetelés megvalósításához képest mintegy 1,5 évvel, a végső épületbefejezés előtt, egy csőtörés miatt a földszint egy kis részén a padlóburkolatot, egyéb rétegeket, feltöltést felbontatta építtető, és helyre is állíttatta; 186

189 8. fénykép. A belső falnedvesedés és feltárás az A01 lakásban (a szerző felvétele) A helyszíni szemlén a műszaki ellenőr előadta, hogy: a generálvállalkozó szigetelést készítő alvállalkozója a talajvíznyomás elleni szigetelés függőleges felületének kivitelezését megkezdte, de az elkészült kismennyiségű szigetelést letépte az alvállalkozó szerint azért, mert a generálvállalkozó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, így csak vízszintes szigetelés van jelenleg a vasbeton alapozás alatt. A vízszintes szigetelés rétegrendje: a tervet megváltoztatták tervezői jóváhagyással: = padlóburkolat = technológiai szigetelésen aljzatbeton = hőszigetelés = vasalt aljzat = feltöltés = 30 cm vasbeton lemezalap felülbordás gerendákkal (43 cm) = 5 cm védőbeton = 0,5 cm homokterítés = 1 rtg. 1 mm vtg. SICOFOL félkemény pvc szigetelő lemez, forrólevegős hegesztéssel, védőrétegként 187

190 = 1 rtg. 1,5 mm vtg. SICOFOL lágy pvc szigetelő lemez, forrólevegős hegesztéssel, szigetelő rétegként = 5 cm aljzatbeton = geofólia = tömörített talajcseréül szolgáló réteg Az alaplemez felülbordás vasbeton gerendái közé az építés alatt a csapadék bejutott, és ezért a már elkészült feltöltés cseréjét elrendelte az építési naplóban (a feltöltés még nem volt teljeskörűen kész!). Szakértői megállapítások: A tervező az építési naplóban tett bejegyzésével 1./ A kivitelező javaslatára a 2 rtg.-ű modifikált bit. lemez helyett ezzel egyenértékű műanyag lemez szigetelést használnak. Az alkalmazandó szigetelő lemezről kérnék alkalmazástechnikai leírást. Elvileg mint tervező elfogadom. A műszaki ellenőri építési napló oldalon tett bejegyzésével: A kivitelező felvetéseit tervezői nyilatkozatok alapján elfogadom. fogadta el a terv megváltoztatását, és nem a tervező. A műszaki ellenőr bejegyzésével: Az építésztervező által elfogadott SICIFOL vízszigetelő anyag használatához a kézhez vett minőségi bizonylat alapján hozzájárulok. Precíz kivitelezési munkát, komoly művezetői odafigyelést kérek. hagyta jóvá az új, ám nem megfelelő rétegrendet. A szigetelő fóliák a Kenderesi útra merőleges fektetéssel, ebben az irányban toldás nélkül készültek! A szigetelés után rögtön készült a védőbeton is! Az eltakart munkákra vonatkozó szabályok megsértésre kerültek, azok szabályszerű átvétele nem történt meg! A kivitelezői bejegyzés: Az építész rétegrend a szigetelés védelmére 0,5 cm vtg. homokterítést irányzott elő. Ez véleményünk szerint nem ad kellő biztonságot, ezért 5 cm vtg. védőbetonnal védtük meg a szigetelést. A műszaki ellenőr ezt a nem megfelelő rétegrendet az építési naplóban tett Műszaki ellenőri bejegyzésével hagyta jóvá: építész rétegrend rendben. A lefolytatott helyszíni szakértői szemle során megvizsgált feltárások az alábbi rétegrendet állapították meg: 5 cm védőbeton nem készült, a vasbeton alaplemez mért vastagsága a szigetelés felett 30 cm (terv szerinti!); 0,5 cm homokterítés nem készült; 1 rtg. 1 mm vtg. SICOFOL félkemény pvc szigetelő lemez, forrólevegős hegesztéssel, védőrétegként nem készült! 1 rtg. 1,5 mm vtg. SICOFOL lágy pvc szigetelő lemez, forrólevegős hegesztéssel, szigetelő rétegként elkészült; aljzatbeton elkészült! A szigetelést kivitelező alvállalkozó telefaxon a szakértő részére megküldött kivitelezői nyilatkozatában előadta, hogy: a kivitelezés során jogállása: alvállalkozó kivitelező; 188

191 a tervtől való eltérés: az építési naplóba, a megrendelő (megbízottja), és a generálvállalkozó közötti megegyezés szerint; a készültségi fok: a vasbeton felülbordás lemezalap alatti vízszintes felület, csatlakozásra túlnyújtás: 12,0 cm; egyéb munkát tárgyi épülettel kapcsolatosan nem készített; alkalmazott anyag: rétegrend: felül: 1 rtg. félkemény PVC SICOFOL lemez Sk 1,0 mm vtg. védőréteg nem készült. alul: 1 rtg. lágy PVC SICOFOL lemez S 1,5 mm vtg. talajvíz elleni szigetelés készült. alkalmazott technológia: meleglevegős hegesztés; a toldás szélessége: 5,0 cm (hegesztett felület: 4,0 cm); további technológia: ha függőleges, valamint további vízszintes és függőleges felületeket készíteni kellett volna, a SICOFOL lágy pvc szigetelés az építőiparban alkalmazástechnikai tájékoztató szerinti, talajvíz elleni szigetelésre vonatkozó vízszintes-függőleges csomópont szerinti rétegrendet és technológiát alkalmazta volna! A szigetelést kivitelező alvállalkozó, illetve a gyártó az alábbi dokumentumokat szolgáltatta: A-180/1999.; ÉMI Építésügyi Minőségellenőrzési Innovációs Kht. Építőipari Műszaki Engedély Dokumentuma SICOFOL pvc vízszigetelő fóliák építési célú felhasználásra (levélküldemény) SICOFOL pvc vízszigetelő fóliák építési célú felhasználásra (érv.: változatlanul forgalmazhatja!) (levélküldemény) É-112/2005.; Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) SICOFOL geomembránok vízügyi építményfajtáknál használt építési termékekre; a vízépítési földművek, műtárgyak, hulladéklerakók szigetelése területén (levélküldemény) SICOFOL lágy pvc építőipari szigetelő fólia, alkalmazástechnikai útmutató (levélküldemény) Szakkivitelezői nyilatkozat: a szigetelés kivitelezésének módja, körülményeinek ismertetése (fax) A szakértői vizsgálatok eredményei Az átvizsgált dokumentumok, valamint a lefolytatott helyszíni szakértői szemle során megvizsgált feltárások és végrehajtott egyéb vizsgálatok eredményeit is figyelembe véve, az alábbi szakértői megállapítások tehetők: A földszinti helyiségekben az építtető által előadott és jelzett vizesedés fennáll az alábbiak szerint: a műszeres nedvességmérést és az egyéb feltárással kapcsolatos vizsgálatokat beleértve a szakszerű kijavítás lehetőségének megoldását is nedvességmérési jkv., feltárások, kijavítás, adtuk közre az itt felsorolt részletezés szerint: helyszínrajz, alaprajzi részlet, metszettel, falnézetekkel, jelmagyarázattal, anyagmintákkal 1:200, 1:50 digitális kicsinyítéssel! műszeres nedvességmérési jegyzőkönyv 189

192 MŰSZERES NEDVESSÉGMÉRÉSI J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárgy: 48 lakásos lakóépület társasház nedvességtartalmának meghatározása műszeres méréssel Ügyszám: 0465/0603/08. Megrendelő: építtető beruházó A mérés helye: tárgyi épület földszinti A lakás terven bejelölt vizsgálati helyei ideje: november 13. (csütörtök), 13,00 óra körülményei: normál célja: falszerkezet nedvességtartalmának megállapítása végrehajtó szerve: Archigram Kft. végrehajtó személye: Szende Árpád igazságügyi szakértő alatt jelen vannak: jelenléti ív szerinti személyek (Szkv 1. sz. melléklet) szabvány hivatkozásai: MI Átnedvesedett falak vizsgálata ISO 2859 Mintavételi eljárások és a minősítéses ellenőrzés táblázatai alkalmazott módszere: A nedvességmérő műszer falak, anyagok, fa nedvességtartalmának meghatározására szolgál, különböző mérőszondák alkalmazásával, elektromos vezetőképességen alapuló mérési elv alapján. A mért adatokat az átszámítási táblázatból átszámítjuk és meghatározzuk a nedvességtartalmat. A mérés megkezdése előtt alapadatként a környezet külső és belső relatív páratartalmát, hőmérsékletét, és harmatpontját szükséges műszerrel meghatározni! Alkalmazott műszerek: hőmérséklet-, páratartalom-mérő: típusa testo 605-H Elektronikus mérőműszer hitelesítése: Type TK ISO 9001 TESTO QUALITY certified mérhető mennyiségek: levegő relatív páratartalma, léghőmérséklet, harmatpont mértékegységek: % C C érzékelő szonda mérete: Ø12 mm / 0,472 ; hossza: 125 mm / 4,92 méréshatár: 5 95 % relatív páratartalom C ( F) 190

193 mérési pontosság: ± 3% ± 0,5 C ± 0,9 F tűrés: 0,1% / 0,1 C / 0,1 F megjegyzések: A mérések a műszernek és a metodikának megfelelő szintű, mérhető mennyiségek mérőszámainak meghatározására valók! nedvességmérő: típusa: TESTOR HYGROTEST 6500 Sekunden-Hygrometer (nedvességmérő műszer) hitelesítése: Type TK TESTOR J 12 mérhető mennyiségek: nedvességtartalommal arányos % kijelzés mértékegységek: méréshatár: mérési pontosság: tűrés: % kijelzés 6 100% kijelzés 0,1% kijelzés nem adható meg, mert az anyagösszetétel, illetve a reprodukálhatóság függvénye! névleges hőmérséklet: + 20 C megengedett üzemi hőmérséklet: anyag: C fa: C anyag nedvességmérés: kapcsolóval választható! kijelzés: szondák típusa: LCD, 13 mm számmagasság beszúró szonda (a két szonda közötti távolság 25 cm; a mérőszondákat lendülettel a vizsgálati anyagba verjük, szükség esetén kalapáljuk, max. 30 mm mélységig) szondák tengelytávolsága: 25 cm A terven bejelölt jelek méréshelyi tengelypontok, attól a szondák tengelye egy e ponton átmenő vízszintes egyenesen jobbra-balra egyenlő távolságra van a mérés végzésekor! mérési elv: A mérési elv az elektromos vezetőképességen alapul. A két elektróda közötti anyag egy az anyagra jellemző és főleg annak nedvességtartalma által meghatározott ellenállást mutat. Az anyagra jellemző ellenállás nagyságának függvényében a két elektróda közötti anyagrész jobban vagy kevésbé elektromos vezető. Egy nedves anyag elektromos vezetőképessége függ a víztartalomtól (Y), az anyagtól, és kisebb mértékben az anyag hőmérsékletétől. Növekvő víztartalommal az elektromos vezetőképesség nő. A mérési adat a vizsgálati anyag nedvességtartalmával arányos, a nedvességtartalmat egy empirikusan magállapított táblázatból határozhatjuk meg. E nedvességtartalom-mérési elv valamennyi anyagnál alkalmazható, amennyiben az anyag szárított állapotban elektromosan nem vezető! 191

194 megjegyzések: A mérési adatok nem adnak tájékoztatást, a kémhatásról és a sótartalomról, továbbá a mérési helyek mérési módszerének megfelelő szintű és alkalmazhatóságú nedvességtartalommérőszámok meghatározására valók! A vizsgált épület környezetének jellemzői: Geológiai jellemzők (talajmechanikai szakvélemény alapján): terep lejtése: nincs, átlagosan sík talajtípus: 0,20 2,80 m vastag barna humuszos, törmelékes, homokos feltöltés, alatta fekete tőzeges iszap-agyag talajvíz szintje: +50,20 m Bf; +47,60 m Bf; talajvíz nyomása: a 0,85 m (terepszinttől: átl. 0,55 m) alapozási - vízszigetelési sík víznyomás alatti! talajvíz vegyi összetétele: SO 4 tartalom: 512 mg/l; gyengén agresszív! víznyelők: nincsenek! határos terület: azonos geotechnikai jellemzőkkel bír! Épített környezet: épület beépítési módja: szabadon álló terepszint a vizsgált helyiség padlószintjéhez képest: átl. 0,30 m; max.: 0,50 m közterület burkolata: makadám földút csatornázása: megtörtént forgalom: minimális járdaburkolat: az épület körül: beton, illetve betonkő burkolat járda lejtése: 1,5%, illetve 2 2,5%; Az épület közelében lévő felületi, vagy talajvízszennyező létesítmények: nincsenek! A vizsgált épület jellemzői: Építési idő: Az épület szintjei: fsz. + I. em. + II. em.(tető-1.) + III. em.(tető-2.) = 4! pince nincs! A vizsgált helyiségek eredeti funkciója: lakószobák, nem változik! Az épület alapterülete összesen: nettó 3008,23 m 2 Az épület főbb szerkezetei: Alapozás: vasbeton lemezalapozás (30 cm vtg.), vb. felülbordákkal (mag.: 43 cm) Főfalak: 38 cm vtg POROTHERM N+F tégla hőszigetelő habarcsba, lakáselválasztó, belső teherhordó falak 30 cm vtg POROTHERM hanggátló tégla Válaszfalak: 10 cm vastag POROTHERM válaszfaltéglából falazva Födémek: monolit vasbeton födém 16 illetve 12 cm lemezvastagsággal 192

195 Vakolatok, burkolatok: Külső: Homlokzatburkolatok: bontott tégla homlokzati terv szerinti helyeken 12, 6, 4 cm vastagságban. Vakolatok: Terranova nemesvakolat világos és sötétebb színben, valamint a DK-i homlokzati teraszok tartószerkezetei és mellvédfalai világos színű sima homlokzatvakolat, festve; Belső: belső sima vakolatok; Felületképzések: belső diszperziós műa. festések, fehér színben, 2 rtg.-ben; Lábazat: helyszíni műkő helyett részben vakolat, részben hőszigetelésen készült vékonyvakolat. Teraszszegélyek, mellvédfalak lefedése műkő. Tetőszerkezet: Részben kontyolt összetett nyeregfedél. Tetőtéri lakások ferde külső térelhatároló szerkezetei átszellőztetett fa fedélszék, belső oldalon 1,25 cm vastag gipszkarton burkolat. Szerelőfalak anyaga YTONG falazat. Héjalás: csornai hódfarkú cserép, hófogó idomelemekkel, tetőszellőzővel. Bádogos szerkezetek: Bádogosmunka: WM zink antracit színű lemezből. Külső ablakkönyöklő bádogozás is készül. Épületgépészeti vezetékek és berendezések: Víz-, melegvíz-, csatornavezetékek: konvencionális szerelés és berendezések; Csapadékvíz-elvezetés: külső bádog lefolyóval, bekötve a csatornába. A 2. számú feltárásban az elvezető lefolyócső összetört állapotban volt, az üzemeltető a feltárást követően azonnal cserélte (műa.). Fűtés: egyedi gáz, radiátoros fűtés; Gáz: földgáz; Szellőzés: természetes, ill. kismértékben gépi; Elektromos vezetékek, rendszererek: konvencionális szerelés, szerelvényezés. Az épület tartószerkezeteinek, elsősorban a vizsgált szerkezetek állapota (statikai állapot, terhelhetőség, sérülések, repedések, süllyedések): jó állapotú, megfelelő, elváltozások nem láthatóak rajtuk! A szigetelés meghatározása, állapota: Talajvíz elleni szigetelés: Padlószigetelés: Talajvíz elleni szigetelés: 2 réteg bitumenes vastaglemez tervezett állapot helyett, 1 rtg. Sicofol 1,5 lágy pvc szigetelő lemez, és 1 rtg. Sicofol 1,0 félkemény pvc védőréteggel lett áttervezve a feltárásoknál, és a vett mintákból megállapítható, hogy csak 1 rtg. Sicofol 1,5 lágy pvc szigetelő lemez készült, a negatív sarkon 2 rtg.-ű hegeszthető, nem korhadóbetétes bitumenes vastaglemez (átl.: 3,76 mm vtg.), bitumennel kellősítve, ragasztva a sarokba. Falszigetelés: a terveken külön falszigetelés nem szerepel, ami a szigetelés nyomvonalát tekintve érthető. A Helyszíni fotók mellékletének Építtetői fotói közül a számú felvételeken is látszik, hogy a főfalak alatt készült 1 rtg. műanyag szigetelés, azonban ez nincs megfelelően toldva, jelentős részei hiányoznak, sérült, hiányos, rögzítetlen, azaz nem működik, és így nem is megfelelő! Lábazat, tömítés: a teraszokon hiányzik, nem fagyálló! Homlokzati felületvédelem: homlokzatfestés, téglaburkolatok bontott km téglából.

196 A vizsgált épületrész jellemzői: Helyiség(ek) megnevezése: A0/1 ( A ép. fsz-i 1. jelű) lakás lakószobái falszerkezet anyaga, vastagsága: 38 cm vtg. 38 cm vtg. POROTHERM N+F tégla hőszigetelő habarcsba falazva; vakolat, burkolat anyaga, vastagsága: belső sima vakolat, 1-1,5 cm; padlóburkolat: felbontva (laminált panelparketta); lábazat: fa szegélyléc. Észlelt jelenségek: nedvesedés: folyamatos nedves foltok, kiterjedése pv. felett 0,40 m-ig; kiterjedtsége: 5,00 m 2 / helyiség; a teljes földszint, főleg a külső körítő falak; módja: vízszintesen vonalas Járulékos jelenségek: foltosodás, elszíneződés: az építtetői régebbi felvételeken látszik, a vakolat leverve jelenleg; sókivirágzás: kismértékű; penészesedés: épp csak jelentkezik, elhanyagolható mértékben; szerkezeti károsodás: tartószerkezeti nincs, épületszerkezeti. vakolatok sávban, felületkezeléssel, burkolattal, lábazattal; szagok: jellegzetes nedvesedésre utaló szag; egyéb: nincs. Mérési adatok: Páratartalom, hőmérséklet mérése: Mérési hely jele Belső levegő Külső levegő Megjegyzés Relatív páratartalom Hőmérséklet Harmatpont Relatív páratartalom Hőmérséklet Harmatpont % C C % C C I 62,5 13,9 6,7 68,2 9,8 6,1 Vizsgálat végezhető! Megjegyzések: A levegő hőmérsékletét legalább ±1 C pontossággal, a falfelület síkjától cm távolságban kell meghatározni és jegyzőkönyvezni! A levegő relatív páratartalmát legalább ±5 % pontossággal, a hőmérsékletméréssel azonos helyen kell meghatározni és jegyzőkönyvezni! 194

197 Nedvességmérés: Mérési hely Jele Műszerkijelzés (%) Táblázatból számított nedvességtartalom (súly %) Átnedvesedés (telítettség) (%) Minősítés (1) 97,5 8, ,83 vizes (2) 17,2 0,8320 9,24 száraz (3) 16,9 0,8140 9,04 száraz Megjegyzések (4) 18,9 2, ,48 nedves A kiemelt (vastagított számok) nedvességtartalmak nem megfelelő minősítésűek! Megjegyzések: A műszer kijelzési értékhez tartozó nedvességtartalmat, táblázati értékek lineáris interpolációjával számítottuk. Az átnedvesedési (telítettségi) fokozat (%), a mért nedvességtartalom [kijelzési érték lineáris interpolációval számított táblázati értéke (súly %)] és a mintára jellemző telítési vízfelvétel [Ψ (súly %) = (m f m tr ) 100/m tr ; ahol m f =nedves tömeg és m tr =száraz tömeg] százalékos aránya! A mért értékek erőteljes csökkenése jelzi az átnedvesedési zóna magassági és oldalirányú határait. A relatív nedvességmérések eredményeinek helyességét célszerű ellenőrizni azonos anyagú és felületképzésű, de bizonyosan nem átnedvesedett falszakaszok azonos módszerű ellenőrzésével. Jelen mérési adatok nem adnak tájékoztatást a kémhatásról és a sótartalomról, és a mérési helyek mérési módszerének megfelelő szintű és alkalmazhatóságú nedvességtartalom-mérőszámok meghatározására valók. Minősítési szempontok: száraz A nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta egyensúlyi nedvességtartalma, és sótartalma nem éri el a kritikus 0,5 tömeg % értéket. nedves A nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta 20 40% közötti telítettsége. erősen nedves A nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta 40 80% közötti telítettsége. vizes A nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta 80% feletti telítettsége. 195

198 Megjegyzések: A falazat átnedvesedett, ha a kijelölt mintahelyeken a falközép közeli minták telítettsége legalább erősen nedves fokozatú, és a párolgási zóna mintájának nedvességtartalma az egyensúlyi értéknél magasabb. A falazat teljes hosszában átnedvesedett, ha a kijelölt mintahelyeken az adott szakasz valamennyi mintahely telítettsége erősen nedves fokozatú. A falazat foltszerűen átnedvesedett, ha a kijelölt mintahelyeken az adott szakasz valamennyi mintahely telítettsége erősen nedves fokozatú, de ezek kiterjedése a fal hoszszában és/vagy magasságában korlátozott. Kizárólag felületi a falnedvesség (higroszkópos, felfreccsenő, lefolyó, szigetelés előtti vakolaton felhúzódó stb.), ha a felületi, párolgási zónából kivett minta telítettsége magasabb, mint a legfeljebb 20%-os telítettségű, falközépről kivett mintáé. Túlnyomórészt kapillárisokban felszívódó átnedvesedés, a mindkét oldalán azonos magasságban légtérrel érintkező falaknál, ha a kivett furatminták telítettsége a padlószinttől (terepszinttől) felfelé és a falközéptől a párolgási felületek felé csökken. A két oldalon eltérő nagyságú, vagy különböző páradiffúziós ellenállású felületek a fenti eloszlást torzíthatják. A talajoldali szigetelés hiányára vagy tönkremenetelére utal, ha egyik oldalon talajjal érintkező (pl. pince-) falaknál a belső felülettől a fal teljes keresztmetszetében mélyülő minták egyre növekvő telítettsége mutatható ki. Összefoglalás: A vizsgált szerkezetek: Állapota: nem megfelelő! Kapcsolódó szerkezeteinek állapota: nem megfelelő! Esztétikai állapota: nem megfelelő! Összefoglaló minősítés, figyelembe véve a követelményrendszert: NEM MEGFELELŐ! ALKALMATLAN! Azonnali intézkedések: nem váltak szükségessé! Azonnali felújítást igénylő szerkezet: nincs! További vizsgálatok lefolytatása: nem szükséges! Egyéb szempont: nem merült fel! 196

199 Mellékletek: Tervmelléklet, jelmagyarázattal, mintákkal: 1. Helyszínrajz 1:200 digitális kicsinyítéssel! Alaprajzi részlet, metszettel, falnézetekkel 1:50 digitális kicsinyítéssel! 8. Talajvíznyomás elleni szigetelés feltárási vázlatai 1:10 digitális kicsinyítéssel! 9. Talajvíznyomás elleni szigetelés kijavítási csomó- 1:10 digitális kicsinyítéssel! pontja Fotómelléklet: A szakvélemény fotómellékletének: Szigetelő lemezek átlagos műszerrel mért vastagsága, tűrése SICOFOL S1,5 lágy pvc szigetelő lemez 5., 8 13., , számú helyszíni felvételei. 2 rtg. ragasztott bitumenes vastaglemez ssz vtg. (mm) minősítés, megjegyzés ssz vtg. (mm) megjegyzés 1 1,64 megfelelő! max. kiejtve! 1 3,54 mért vastagság! 2 1,46 megfelelő! 2 3,81 mért vastagság! 3 1,38 nem megfelelő! min. kiejtve! 3 3,27 mért vastagság! 4 1,49 megfelelő! 4 4,05 mért vastagság! 5 1,54 megfelelő! 5 4,16 mért vastagság! 6 1,47 megfelelő! 6 3,48 mért vastagság! 7 1,51 megfelelő! 7 3,74 mért vastagság! 8 1,44 megfelelő! 8 3,50 mért vastagság! 9 1,47 megfelelő! 9 4,97 mért vastagság! 10 1,47 megfelelő! 10 3,82 mért vastagság! 1,48 átl. vastagság: megfelelő! 3,76 átlagos vastagság Megjegyzések: A műszeres méréseket Mitutoyo CD-15CP U digitális tolómérce (pontosság: 0,01 mm) vizsgáló műszerrel az MSZ ISO 4593:1996 szerint végeztük [A vizsgáló műszer/ek/: nagypontosságú mérő-(jelző-)eszköz, amely egy vagy több vizsgált menynyiséget mér közvetlenül leolvashatóan (pl.: Laser távmérő, -szintező, nedvességmérő, repedéstágasság-mérő mikroszkóp, hőmérséklet- és páratartalommérő műszer, digitális tolómérce)]! Az átlag számítása a matematikai statisztika szabályai szerint történt, miszerint a legnagyobb és a legkisebb értéket ki kell ejteni (1,38)! A SICOFOL lágy pvc szigetelés az építőiparban című, alkalmazástechnikai tájékoztató műszaki jellemzői szerint (ÉMI A-180/1999), a vastagság (v) (mm) +0,2 mm, illetve 0,1 mm. Ez az S1,5 mm lágy pvc lemeznél 1,70 mm-t, illetve 1,40 mm tűréshatárokat jelent. A minősítés ezen követelmények figyelembevételével történt meg! 197

200 JELMAGYARÁZAT: meglévő épületszerkezetek meglévő épületszerkezet feltáráshatára el nem készült épületszerkezet jele meglévő SICOFOL S-1,5 mm lágy pvc szigetelő lemez forrólevegős hegesztéssel 2 rtg. bitumenes vtg.lemez, sarokba rag. szigetelő rétegek kótázása kótázással megegyező mérési adat 1. ábra. Talajvíznyomás elleni szigetelés feltárásának vázlata 198

201 JELMAGYARÁZAT: meglévő épületszerkezetek meglévő épületszerkezet kijavításos újjáépítése feltöltés és feltárás határa meglévő SICOFOL S-1,5 mm lágy pvc szig. lemez új SICOFOL S-1,5 mm lágy pvc szigetelő lemez forrólevegős hegesztés, sarokerősítés (30 cm) új SICOFOL S-1 mm félkemény pvc szig. lemez forrólevegős hegesztéssel, védőréteg kiegyenlítő műanyagfilc jelölése szigetelő rétegek kótázása 2. ábra. Talajvíznyomás elleni szigetelés kijavítási csomópontja 199

202 A 38 cm vtg. POROTHERM N+F tégla hőszigetelő habarcsba falazott anyagú falszerkezet, és az 1 1,5 cm vtg. belső sima vakolat vizes, azaz a nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta 80% felett telítetten. A falazat teljes hosszában átnedvesedett, mert a kijelölt mintahelyeken az adott szakasz átlagos telítettsége erősen nedves fokozatú minősítésű. Az észlelt jelenségek: nedvesedés: folyamatos nedves foltok, kiterjedése: a padló síkhoz viszonyítva 0,40 m (0,325 m-en még vizes, 0,50 m-en és 0,55 m-en pedig már száraz mérési eredményeket kaptunk vizsgálataink során); kiterjedtsége: a teljes földszint, főleg a külső körítő falak; átlagosan 5,00 m 2 / helyiség; módja: vízszintesen vonalas; járulékos jelenségek: = foltosodás, elszíneződés: az építtetői régebbi felvételeken látszik, a vakolat leverve jelenleg; = sókivirágzás: kismértékű; = penészesedés: épp csak jelentkezik, elhanyagolható mértékben; = szerkezeti károsodás: tartószerkezeti nincs, épületszerkezeti. vakolatok sávban, felületkezeléssel, burkolattal, lábazattal; = szagok: jellegzetes nedvesedésre utaló dohos szag. A vízszigetelés meghatározása, állapota: a műszeres nedvességmérést és az egyéb feltárással kapcsolatos vizsgálatokat beleértve a szakszerű kijavítás lehetőségének megoldását is a mérési jegyzőkönyv tartalmazza; a talajvíznyomás elleni szigetelés: Padlószigetelés: Talajvíz elleni szigetelés: 2 réteg bitumenes vastaglemez tervezett állapot helyett, 1 rtg. Sicofol 1,5 lágy pvc szigetelő lemez, és 1 rtg. Sicofol 1,0 félkemény pvc védőréteggel lett áttervezve. a feltárásoknál, és a vett mintákból megállapítható, hogy csak 1 rtg. Sicofol 1,5 lágy pvc szigetelő lemez készült, (átl. vastagsága a műszeres mérés szerint /nedvességmérési jkv.; feltárások, kijavítás/: 1,48 mm, mely a megadott tűrésmezőnek megfelelő!) a negatív sarkon 2 rtg.-ű hegeszthető, nem korhadóbetétes bitumenes vastaglemez (átl.: 3,76 mm vtg.), bitumennel kellősítve, ragasztva a sarokba. Falszigetelés: a terveken külön falszigetelés nem szerepel, ami a szigetelés nyomvonalát tekintve érthető. A főfalak alatt készült 1 rtg. műanyag szigetelés, azonban ez nincs megfelelően toldva, jelentős részei hiányoznak, sérült, hiányos, rögzítetlen, azaz nem működik, és így nem is megfelelő! szakértői megállapítások: = a tervező a építési naplóban tett bejegyzésével 1./ A kivitelező javaslatára a 2 rtg.-ű modifikált bit. lemez helyett ezzel egyenértékű műanyag lemez szigetelést használnak. Az alkalmazandó szig. lemezről kérnék alkalmazástechnikai leírást. Elvileg mint tervező elfogadom. 200

203 = a műszaki ellenőri az építési napló oldalain tett bejegyzésével: A kivitelező felvetéseit tervezői nyilatkozatok alapján elfogadom. fogadta el a terv megváltoztatását, és nem a tervező. = a műszaki ellenőr bejegyzésével: Az építésztervező által elfogadott SICIFOL vízszigetelő anyag használatához a kézhez vett minőségi bizonylat alapján hozzájárulok. Precíz kivitelezési munkát, komoly művezetői odafigyelést kérek. hagyta jóvá az új, ám nem megfelelő rétegrendet. A szigetelő fóliák a Kenderesi útra merőleges fektetéssel, ebben az irányban toldás nélkül készültek! A szigetelés után rögtön készült a védőbeton is! Az eltakart munkákra vonatkozó szabályok megsértésre kerültek, azok szabályszerű átvétele nem történt meg [ilyen ÉN-ba történő eltakart munkára vonatkozó (vízszigetelés) átvevételt tartalmazó bejegyzés nem készült!]! = Kivitelezői bejegyzés: Az építész rétegrend a szigetelés védelmére 0,5 cm vtg. homokterítést irányzott elő. Ez véleményünk szerint nem ad kellő biztonságot, ezért 5 cm vtg. védőbetonnal védtük meg a szigetelést. A műszaki ellenőr ezt a nem megfelelő rétegrendet a Műszaki ellenőri bejegyzésével hagyta jóvá: építész rétegrend rendben. = a lefolytatott helyszíni szakértői szemle során megvizsgált feltárások az alábbi rétegrendet állapították meg: ~ 5 cm védőbeton nem készült, a vasbeton alaplemez mért vastagsága a szigetelés felett 30 cm (terv szerinti!) ~ 0,5 cm homokterítés nem készült ~ 1 rtg. 1 mm vtg. SICOFOL félkemény pvc szigetelő lemez, forrólevegős hegesztéssel, védőrétegként nem készült! ~ 1 rtg. 1,5 mm vtg. SICOFOL lágy pvc szigetelő lemez, forrólevegős hegesztéssel, szigetelő rétegként elkészült ugyancsak nem készült az alkalmazástechnikai útmutatóban szereplő az ÉN-ba jelzett felületi durvaságot, érdességeket, egyenetlenséget tartalmazó aljzat okán szükséges kiegyenlítő műanyag filc réteg! ~ aljzatbeton elkészült! a követelményrendszernek való megfelelőség vizsgálata: A kérdéses épületszerkezetre az alábbi posztulátumok 4 vonatkoznak: = A Magyar Szabványok közül az alábbiak: ~ MSZ / Vízszigetelő szerkezetek ~ MSZ-7658/1-2. Az építőipari mérettűrések terminológiája, alapelvei 4 Posztulátum = lat. 1. követelmény, kívánalom; 2. fil. bizonyítás nélkül elfogadott, egyszerűbb igazságra vissza nem vezethető tétel, sarktétel, alapigazság; 3. tud. valamely, a jelenségek egy csoportjának megértéséhez szükséges elmélet kiinduló pontja 201

204 = A külön előírások közül az alábbiak: ~ Alkalmazástechnikai kézikönyv(ek) ~ Szakmai szabályok hosszú évtizedeken keresztül kialakult és kikristályosodott vonatkozó általános szakmai szabályok gyűjteménye Az MSZ / Vízszigetelő szerkezetek (E szabvány tárgya az építmények csapadékvíz, talajvíz, talajnedvesség és talajpára elleni szigetelő szerkezetek minőségi előírásai.) 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.1. A vízszigetelő szerkezet aljzata a terv, ill. a szigetelés rendszer technológiai utasítása szerinti lejtésű, száraz, szilárd, térfogatálló, az előírt mértékben dilatált, portalanított, kiálló szemcséktől mentes, egyenletes felületű és előírt hőmérsékletű legyen; az alkalmazástechnikai utasításban előírt kiegyenlítő műanyag filc réteg elmaradt; az ÉN bejegyzés szerint a beton aljzat nem volt egyenletes felületű; 1.2. A vízszigetelő szerkezet csatlakozásai, szerkezeti csomópontjai feleljenek meg az alkalmazásra kerülő szigetelési rendszer technológiai előírásainak; a csatlakozások, csomópontok nem készültek el; 1.3. A vízszigetelő szerkezethez csatlakozó vagy azon áthatoló szerkezetek, szerelvények és bármilyen jellegű vezetékek, illetve ezek kapcsolatai a vízszigetelő szerkezethez elégítsék ki a vízszigetelő rendszerrel szemben támasztott követelményeket; miután függőleges szigetelés nem készült, a csőáttörések sem kerültek leszigetelésre; 1.4. A vízszigetelő szerkezetet készítés közben és elkészülte után minden károsító hatástól védeni kell; az alkalmazástechnikai útmutatóban előírt 1 rtg. 1 mm vtg. SICOFOL félkemény pvc szigetelő lemez, forrólevegős hegesztéssel, védőrétegként nem készült! 1.5. A vízszigetelő szerkezetet kiegészítő, a szigetelő szerkezettől eltérő anyagú részeknek a vízszigetelő szerkezethez való kapcsolatát az előírt hőtágulási értékek figyelembevételével kell kialakítani; a kapcsolódó csomópontok nem készültek el; 1.6. A vízszigetelő szerkezet tervezett, illetve kivitelezett kialakítása akadályozza meg, hogy víz kerüljön a vízszigetelő szerkezet mögé; a megvédendő épületszerkezetek víztől való védelme nem biztosított, ezért károsodások keletkeztek; 1.9. A vízszigetelő szerkezet külön előírás hiányában vízhatlan legyen; fenti hiányok miatt a szerkezet nem is lehet vízhatlan; 202

205 2. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK 2.1. A minőségi osztályozástól független követelmények A vízszigetelő szerkezet felületén lyuk, repedés vagy egyéb folytonossági hiány nem megengedett; feltáráskor kibontott SICOFOL S-1,5 lágy pvc talajvíz elleni szigetelőlemez sérülése: A loggiák, teraszok, erkélyek vízszigetelő szerkezete a vízelvezetés irányában külön előírás hiányában 1,5 2,0% között lejtsen; kontralejtés van a felvételeken is láthatóan, a C01 lakás teraszán, ezért az ajtó melletti falszakaszon felázás is keletkezett; 2.2. A minőségi osztályozástól függő követelmények ** A talajnedvesség, a szivárgó víz, az üzemi víz és a használati víz elleni vízszigetelő szerkezetek esetében minőségi osztályozástól függő követelmények előírására nincs szükség; ezek a szerkezetek az MSZ szerint vagy megfelelő vagy nem megfelelő minősítésűek lehetnek. a vizsgált talajvíznyomás elleni PVC SICOFOL vízszigetelés összefoglalva: állapota: nem megfelelő! kapcsolódó szerkezeteinek állapota: nem megfelelő! esztétikai állapota: nem megfelelő! összefoglaló minősítés, figyelembe véve a követelményrendszert: NEM MEG- FELELŐ! ALKALMATLAN! A földszinti teraszok szigetelésével kapcsolatos megállapítások: A talajvíznyomás elleni szigetelés nem készült az alábbiak szerint: a vízszintes vasbeton lemezalapozás alatti víznyomás elleni vízszigetelés toldási csomópontja és függőleges (vízszintes) szakasza(i) a teljes kötelező rétegrenddel hiányzik; a szigetelést védő 12 cm vtg. tömör kisméretű téglafal hiányzik; az előírásban kötelezővé tett felső mechanikai (fémlemez + csavaros-dübeles) rögzítés hiányzik; a talajvíznyomás elleni SICOFOL PVC szigetelés (teljes rétegrenddel) és a kent szigetelés korrekt összeépítési csomópontja hiányzik; A teraszon a helyszíni felmérés szerint szigetelés a lábazat (5 cm vtg. hőszigetelés ragasztva + műa. háló erősítésű vékonyvakolat) mögött egyáltalán nem készült! A lapburkolat szélessége: 2,50 m 203

206 A terasz szélén készült egy helyszíni műkő szegély a felvételen láthatóan, a C01. lakás teraszának műkőszegély repedése nem felel meg a rá vonatkozó követelményrendszernek: nem a terv szerinti L profilú, hanem csak vízszintes, téglány keresztmetszettel; a műkő szegély számos helyen megrepedt = a dilatáció hiánya miatt, = a nem kellő keresztmetszet miatt, = az utókezelés hiánya miatt. A lapburkolathoz a hóhatárt figyelembevevő fagyálló, mosható-tisztítható és mechanikai ellenállást is biztosító lábazat (min. 20 cm magas, alul felül rugalmas, UV álló, sav-, lúgálló fugával) egyáltalán nem készült, ezért no meg a kontralejtés miatt a felvételeken is láthatóan, a C01. lakás teraszán, az ajtó melletti falszakaszon felázás, lábazathiány, kontralejtés látható (lásd 9. fénykép). A terasz és kapcsolódó vízszigeteléssel kapcsolatos felelősség kérdése: A generálvállalkozó a függőleges (+vízszintes) szakaszait a víznyomás elleni SICOFOL pvc vízszigetelést, a teljes kötelező rétegrenddel és csomópontokkal nem építette meg, ezzel hiányosan teljesített (lásd költségelemzésbeli levonások), ezért ennek a szigetelésszakasznak az elmaradásáért nem felelős, = megjegyzendő azonban azon generálkivitelezői organizációs hiba, miszerint az időközben elkészült tartó és egyéb épületszerkezetek védelme okán a hiányzó vízszigetelési épületszerkezetet meg kellett volna valósítania természetesen megfelelő csatlakozási csomópontokkal és védelemmel ellátva, legkésőbb az alapozási munkák (pl.: a teraszok esetében), illetve a lábazatok (amit műkőről hőszigetelő műanyag habra változtatott később kivitelező, az Építési naplóban történt tervezői ellenkezés ellenére) fogadószerkezeteként is funkcionáló homlokzati főfalak elkészültét követően. ~ Ugyancsak megjegyezni szükséges, hogy az elmaradt szigetelésszakaszok, csomópontok utolsó elkészítési lehetősége a teraszok szigetelésének, a tereprendezésnek és a lábazatoknak az elkészültét megelőző időpont, azonban az időközben bekövetkező károk elhárítása mely generálkivitelezői feladat, ez esetben grátisz további nehézségeket okozott (a vb. alapozás gerendái közötti terület, feltöltés vizesedése, ami oldalról, a csőáttöréseken át juthatott be), a főfalak, válaszfalak kapilláris felvizesedése, a későbbiekben beépített egyéb épületszerkezetek (aljzatok, hőszigetelések, burkolatok, nyílászárók) vizesedése), melyek be is következtek. A befejező hiányzó munkákat elkészítő a befejező kivitelező, a függőleges (+vízszintes) szakaszait a víznyomás elleni SICOFOL PVC vízszigetelést, a teljes kötelező rétegrenddel, és csomópontokkal szintén nem építette meg, ezért ennek hiányáért felelős: ~ hiszen nem lett volna szabad ezen épületszerkezetek megépítése és korrekt kapcsolataik csomópontjainak megépítése nélkül tovább építeni az épületrészeket, mert ezzel: 204

207 eltért a tervdokumentációtól (tervek, műleírás, költségvetés), szakmai szabályokat sértett meg, nem a szerződésnek megfelelően teljesített, a követelményrendszernek meg nem felelően, azaz hibásan teljesített. E tevékenységekkel összefüggésben megállapítható az építtető-megrendelő helyszíni képviselőjének (műszaki ellenőr) felelőssége, akinek figyelembe véve a tervezői Építési naplóba tett felhívásokat is a szakmai követelményrendszernek való teljes körű megfelelőség (minőség) ellenőrzése volt a jogszabályokban is rögzített feladata! Az el nem készült vízszigetelési munkák szerződéses értéke: Az előzőekben részletesen kifejtett vizsgálatok alapján kimunkálhatóvá vált épületrészenként a vízszintes és függőleges víznyomás elleni szigetelés mennyisége, az alaplemez alatti elhelyezés és a túlnyújtás mennyiségeinek bontásában is. Nedvességtartalom [súly%] és átnedvesedés (telítettség) [%] számítása ssz Művelet megnevezése jel érték Lineáris interpoláció kijelzés 1 Nedvességmérés helyének jele 1 2 Nedvességmérő műszer kijelző állása 97,5 3 Építőanyagok átszámítási táblázata : számított nedvességtartalom: anyagfajta 4 Építőanyagok átszámítási táblázata : számított nedvességtartalom: felső érték 5 Építőanyagok átszámítási táblázata : számított nedvességtartalom: alsó érték mész-vakolat súly% 100 9, ,22 6 felső érték alsó érték: s% 1,91 7 felső érték alsó érték: kijelzés 5 8 kijelző állás alsó kijelzés 2,5 9 8/7*6 0, alsó értékhez tartozó s% + 9 jelű s% 8,

208 11 Átnedvesedés (telítettség) /%/ számítása Ψ = (m mf24ó m trmf ) ,83 m trmf 12 Ψ = telítettség s %-ban m mf24ó = falazatminta 24 órás víz alatti tárolás utáni telítési víztartalma 15,60 m trmf = falazatminta mért nedvességtartalma 8,1750 t = m T amiből 15 T = telítettségi (átnedvesedési) fokozat %-ban, a mért nedvességtartalom (kijelzési érték lineáris interpolációval számított táblázati értéke /súly %/), és a mintára jellemző telítési vízfelvétel (Ψ /súly %/ = (m mf m tr ) 100/m tr ; ahol m mf = nedves tömeg és m tr = száraz tömeg) százalékos aránya! T = m 90,83 m = műszerrel mért és átszámított nedvességtartalom súly% 8,1750 t = anyagra jellemző átlagos telítési vízfelvétel s% 9 16 Minősítés, megjegyzés A nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta egyensúlyi nedvességtartalma, és sótartalma nem éri el a kritikus 0,5 tömeg % értéket. A nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta 20 40% közötti telítettsége. A nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta 40 80% közötti telítettsége. A nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő, mint az azonos anyagú minta 80% feletti telítettsége. t száraz nedves erősen nedves vizes Ugyanezen kimunkálás alkalmával meghatározhatóvá váltak vetítéses összehasonlító módszerrel a költségelemek mérőszámai költségelemzésként, melynek során azonban figyelembe volt vehető az alábbi előírásos követelményrendszer is: A rétegrend követelményrendszerének figyelembevétele a SICOFOL lágy pvc szigetelés az építőiparban című, és az ÉMI Rt., valamint az OKTVF által kiadmányozott Építőipari Műszaki Engedély alapján készített alkalmazástechnikai útmutató szerint történt! A szigetelés mennyiségi meghatározási hibája a generálvállalkozó kockázata, mely egyébként többletmunkának minősül! 206

209 A Ptk. akként rendelkezik, hogy az átalánydíjas szerződés esetén többletmunkát elszámolni nem lehetséges, csak pótmunkát, ezért a többletmunkaként jelentkező szigetelés nem elszámolható! Az el nem készült munka annak jogtalansága címén nem számolható el, ezért levonandó! Mindezek alapján összefoglalólag meghatároztuk az el nem készült munkák levonandó szerződéses árát, ami: Ft. A generálvállalkozói elszámolás kontrollja: Az elszámolt szigetelés részletezése a méretkimutatás, költségelemzés, a Szigetelés munkanem költségelemeinek meghatározása került kimunkálásra. Összefoglaló méretkimutatás 207

210 Részletes költségelem-meghatározások. Ezek szerint: a teljes munkanem teljes költsége: Ft 100,00% az ütemtervben a 3. részszámláig Ft 95,00% leszámlázható érték összesen: a részszámlákban kibocsátott érték: Ft 78,00% a ténylegesen elvégzett teljesítés: Ft 68,17% Megállapítható tehát továbbá, hogy a kiszámlázott 78,00%-al szemben a releváns munkákat figyelembe véve a ténylegesen elvégzett teljesítés: 68,17%. 208

211 9. fénykép. A szigetelés és toldásának hibái (a szerző felvétele) Az esettanulmány példa arra, hogy az építési tevékenység bonyolult organizációt igénylő, felelősségteljes teammunka, mely bármely pici részének fegyelmezetlen, felelőtlen, szakszerűtlen végrehajtása igen komoly, a későbbiekben már igen nagy költséggel reparálható hibás teljesítéshez vezet, mely gondos és mindenre kiterjedő ellenőrzés esetén nem is beszélve az eleve pontosan és helyesen elvégzett kivitelezési munkáról elkerülhető. 209

212 3. Közművekkel kapcsolatos károsodások A közművekkel kapcsolatos meghibásodások azáltal okozhatnak károsodást az épületeinkben, hogy miattuk nem tervezett helyeken és módokon támadó (sok esetben szennyezett, fertőző) víz támadja meg az épített szerkezeteket. Legjellemzőbb megjelenési formái: a) új közmű építéséhez kapcsolódó földmunka megváltoztatja a felszín alatti vizek eredeti lefolyásának kialakult rendjét; b) meglévő nyomó- vagy csatornavezeték törése, illetve csatornavezeték szennyvizének visszatorlódása következtében támadja a szerkezeteket a víz Új közmű építése vagy bekötése földmunkáinak hatása Tipikus hibajelenség, amikor a meglévő épülethez valamilyen új közműcsatlakozás készül, és az utcai vezetéktől a házig kiásott árkot a vezeték elhelyezése után laza talajjal töltik fel, és esetleg a járdát sem állítják helyre. Ilyenkor a laza föld- vagy homokfeltöltést a felszíni vizek és a magastetőről a járdára vezetett csapadékvíz rövid idő alatt megtölti, és lokális torlaszvíz terhelés alakul ki az épület alap- vagy pincefala mellett. Ráadásul éppen ott, ahol a csőátvezetés miatt a fal anyaga és vízszigetelése egyébként is sérült, helyreállítása bizonyosan nem talajvíznyomás felvételére alkalmas módon történt. Kevésbé tipikus, de annál látványosabb az a hibajelenség, mely az egyik dunántúli dombvidéki községben jelentkezett. A község főutcája a lejtős terepen a szintvonalat követve, azaz közel vízszintes tengellyel haladt. A főutcára néztek a község házai mindkét oldalon, azaz a domb felől is meg a völgy felől is. A falut csatornázták, a főút tengelyében helyezték el a gerincvezetéket, és rá merőlegesen készítették el minden házhoz a bekötéseket. A lejtős terep miatt és azért, hogy a völgy felőli házak pincéjéből se kelljen átemelő szivattyúval a csatornahálózatba juttatni a szennyvizet a gerincvezeték elhelyezésének szintjét a kivitelezés során a helyszínen 210

213 módosították, kicsit lejjebb vitték, így az kb. 3,5-4,0 méter mélyen haladt az út koronaszintje alatt. A munkaárok alsó részét kb. ½ magasságig homokkal töltötték vissza. A községben korábban soha nem panaszkodtak a pince- vagy lábazati falak nedvesedéséről. A szennyvízcsatorna átadását követő évben azonban a völgy felőli házak pincefalai szinte kivétel nélkül átnedvesedtek. A kiváltó ok csak hosszas vizsgálódás után vált egyértelművé. Az történt ugyanis, hogy a terepvonalat követő mély munkaárokkal átvágtak egy időszakosan vízzel megtelő talajréteget, ami a száraz időszakban történő kivitelezés miatt észre sem vettek. A tavasszal megjelenő rétegvíz aztán a csatorna gerincvezeték és a házi bekötések homokfeltöltésű árkait alulról megtöltve torlaszvízzel telítette a völgy felőli házak utcai pincefalainak földvisszatöltéseit, melyekhez korábban soha nem fért hozzá Meglévő nyomó- vagy csatornavezeték törése, egyéb meghibásodása A katasztrófa jellegű meghibásodások (pl.: víznyomás alatt lévő utcai gerincvezetékek vagy bekötővezetékek hirtelen törése) egyszeri, de látványos és aránylag nagy kiterjedésű károsodásokat okoznak. Ebbe a kategóriába sorolható az a baleset is, amikor pl. az MTA pinceszintjén elhelyezett, átadás előtt (és szerencsére még üresen, könyvek nélkül) álló könyvtári tárolóhelyiségek kb. fél óra leforgása alatt derékmagasságig megteltek szennyvízzel. E katasztrofális esemény kiváltó oka a következő volt: A belvárosi csatorna gerinchálózat öntöttvas csövei közel száz évesek, átmérőjük (áteresztő képességük) a korabeli igénybevételekre lett méretezve. Azóta a bekötések száma és az elszállítandó szennyvíz mennyisége is nagyságrendekkel megnövekedett. Ehhez járul még, hogy az egykori zöld felületekből mára szinte semmi sem maradt, helyüket épületek, térburkolatok és burkolt utcák foglalták el, amiből az következik, hogy a felszíni vizek (és a háztetőkről a terepre, illetve a burkolt járdákra kifolyatott csapadékvizek) sem tudnak elszikkadni, hanem változatlan vízmennyiséggel az utcai nyelőkön keresztül ugyanezt az öntöttvas csatornahálózatot terhelik. Heves nyári záporok idején ezeken a területeken azt lehet látni, hogy az utcai víznyelők nem bírják a hirtelen megterhelést, és nemhogy elnyelnék az utcán hömpölygő csapadékot, hanem kis buzgárként még növelik is annak mennyiségét. Ilyenkor túlnyomás alakul ki az épületek bekötő vezetékeinek a közcsatornához való csatlakozásánál, aminek károsító hatása ellen úgy próbálnak meg védekezni, hogy a bekötésnél egy visszacsapó szelepet helyeznek el, mely lezár, amikor az utcai vezeték nyomás alá kerül, és csak akkor nyílik meg a lehetőség házi szennyvíz újbóli kivezetésére, ha a gerincvezetékben megszűnik a nyomás. Kiemelt jelentőségű épületeknél még egy kézi működtetésű tolózár is beépítésre kerülhet, hogy a legnagyobb terhelés idején, a visszacsapó szelep esetleges meghibásodásakor is biztosítható legyen a szennyvíz visszatorlódása az épületbe. 211

214 Csakhogy a szennyvízcsatornába időnként szilárd anyagok is bekerülhetnek, és építési körülmények között ez szinte elkerülhetetlen. Márpedig ha a csatornában pl. téglatörmelék-darabok vannak, akkor a tolózár sem képes lezárni Nos, valami ilyesmi történt ebben a példaként említett esetben is. Hasonlóan katasztrofális esemény például egy utcai ivóvíz-nyomóvezeték eltörése. Ezek a károsodási formák általában (ha előrelátó volt a károsodott épület tulajdonosa) biztosítási körbe tartoznak, a kármegállapítás tehát egyfajta biztosítási szemüvegen keresztül történik. Erre látunk valós példát az Utcai csőtörés című esettanulmányban (lásd 212. oldaltól). Meglévő csatornavezeték meghibásodása általában több éven keresztül, fokozatosan alakul ki, és a károsodás is csak hosszabb idő után válik észrevehetővé. Ezt igazolja az Alagsori lakás padló süllyedése című esettanulmány (lásd 229. oldaltól). A csatornavezeték meghibásodása jelentkezik kiváltó okként az Alapmegerősítés de minek? című esettanulmányban is (lásd 236. oldaltól). Az ott feltárt problémák azonban már átvezetnek a talajmechanikai eredetű károk, alapozási hibák témakörébe Esettanulmányok Utcai csőtörés (Szerző: Dr. Tóth Elek DLA) január 20-án a II. kerület egyik ingatlanának NA 20 mm-es vízbekötésén csősérülés történt. A víz az úttest felől, a járda irányában egy üreget mosott ki, és a január 21-én felvett káreseti jegyzőkönyv szerint a kiáramló víz az ingatlanon álló épület terepszint alatti helyiségeit elöntötte. A Fővárosi Vízművek Rt. Kárfelvevője által a káresemény után 1 nappal (2004. január 21-én) felvett jegyzőkönyv az alábbi károkat állapította meg: 1. Két mosókonyha műkő burkolatának fugái között folyt ki a víz. A helyiség falai csempézettek, jelenleg károsodás nem tapasztalható. 2. A kazánház falai körben feláztak 25 cm magasságig. 3. Az előtérben és a kazánházban a linóleumburkolat alatti beton felnedvesedett, itt későbbi károsodás jelentkezhet. 4. Az előtér falai is feláztak 25 cm magasságig. Az OTP Garancia Biztosító Rt. által megbízott igazságügyi szakértő a február 14-én megtartott helyszíni szemlén az alábbi károsodásokat, illetve megállapításokat regisztrálta (és azokat egyúttal fényképfelvételekkel is dokumentálta): a) Az épületnek a közterületen lévő csőtörés felé eső pincei oldalán az utca felőli betonjárda egyik sarka kismértékben (kb. 2 cm) megsüllyedt. b) A mosókonyha helyiségben feltárt burkolat alatti aljzatbeton 19 cm vastagságú, részben beton, részben pedig polisztirolgyöngy beton anyagú. A betonréteg alatt ismeretlen minőségű bitumenes lemezszigetelés volt kitapintható. 212

215 c) A feltárt (sarok felőli) mosókonyha márványmozaiklap padlóburkolata kb. 70 felület %-ban erősen kong, a burkolólap megnyílt hézagai helyenként mm-esek. d) A szomszédos másik mosókonyha azonos anyagú padlóburkolata csak kb. 20 felület %-ban kong, és a burkolat hézagai is zártak. e) Az épület sarok felőli mosókonyhai és a külső homlokzat felőli lépcsőfeljáró alatti zugában a PVC padló felett a vakolatban arasznyi magasságig felszívódott a víz. f) A pincei lépcsőelőtér ragasztott PVC burkolata helyenként kong, a burkolat hézagai között a betonburkolat átázása látható. g) A pincei lépcsőelőtérből továbbvezető közlekedő folyosó szomszédos falainak alján a PVC burkolat felett ugyancsak arasznyi magasságig látható falnedvesedés, illetve annak a szemle időpontjában már részlegesen kiszáradt nyoma. h) A kazánhelyiségben a külső homlokzat, illetve a garázslehajtó rámpa felé eső sarkánál a burkolat felett ugyancsak kb. arasznyi magasságig nedvesedés látható. i) A kazánház belső (folyosó padló felőli) részén a padló felett kisebb mértékű nedvesedés látható. j) A garázsbejáró melletti két oldalon a szemcsés lábazati vakolatú felületeken, illetve kőburkolaton nedvesedési foltok láthatók. k) A garázsajtó küszöbrésze mellett a betonon kismértékű vésés nyoma látható, az ajtó nyitható. l) A pincéből a földszintre vezető lépcsőforduló íves homlokzati ablaka felett hajszálrepedés látható. m) A lépcsőtér ferde tető felőli térdfala talpszelemen magasságának vonalában vékony vízszintes irányú repedés van. n) A lépcsőház melletti fürdőszoba ferde tetőhöz csatlakozó térdfalának csempeburkolatán a lépcsőházival azonos magasságban több csempén áthúzódó vízszintes repedés látható. o) A fürdőszoba melletti szoba térdfalán az előzőekkel azonos magasságban vízszintes repedés látható. p) A csatlakozó szomszédos második fürdőszoba csempézett térdfalán vízszintes hajszálrepedés található. q) Az emeletre vezető lépcső födémmagasságában vízszintes hajszálrepedés látható. A keletkezett kár értékét az OTP Garancia Biztosító által megbízott (Á. B.) szakértő nettó Ft összegben határozta meg február 17-én érkezett az OTP Garancia Biztosító Rt. Budai Területi Igazgatóságára egy költségkalkuláció, melyet a károsult által felkért I. J. építőmérnök kolléga készített, február 13-i keltezéssel. Ez utóbbi költségvetés a keletkezett kár értékét nettó Ft-ban határozta meg április 05-i keltezésű I. J. építőmérnök levele Észrevételek Á. B. igazságügyi szakértő Szakértői Vélemény -éhez címmel, melyben a szakvélemény megállapításainak több pontját kifogásolja, és személyes egyeztetést kér április 07-i keltezésű Á. B. igazságügyi szakértő válaszlevele, melyben jelzi egyeztetési szándékát. 213

216 2004. szeptember 09-én érkezett az OTP Garancia Biztosítóhoz Á. B. szakértő (feltehetőleg tévedésből) április 7-i keltezésű levele, melyben a április 20-i helyszíni egyeztetésre hivatkozva (a károsult által megbízott szakértő észrevételeit figyelembe véve) a szükséges javítási munkák nettó összegét Ft-ra módosította. Az OTP Garancia Biztosító Rt. Budai Területi Igazgatósága februárjában adott szakértői megbízást a biztosított épületében a január 20-ai közterületi vízcsőtörést követően keletkezett károk szakértői véleményezésével, illetve a korábbi szakvélemények felülvéleményezésével. A megbízás értelmében a szakértő: 1. Aktualizálja az Á. B. szakértő által a Garancia Biztosító Rt. Budapesti Területi Igazgatósága megbízásából a tárgyban készített, március 08-i keltezésű szakértői véleményben foglaltakat, és készítse el az esetleg bekövetkezett változások miatti kiegészítéseket, illetve korrekciókat. 2. Ellenőrizze I. J. szakértőnek a károsult megbízásából készített kármeghatározó költségvetését és szakértői észrevételeit, és vesse össze azokat az Á. B. szakértő által meghatározott költségekkel, továbbá foglaljon állást az eltérő vagy ellentmondó szakértői állítások kérdésében. 3. Tárja fel és dokumentálja a károsult épületén jelenleg meglévő hibákat és károsodásokat, elkülönítve a korábban már rögzített, illetve az azóta jelentkezett károkat, továbbá elkülönítve a káresemény következtében bekövetkezett, illetve az attól független meghibásodásokat. 4. Készítsen a fentiek figyelembevételével számítást a kár összegének meghatározására. A helyszíni szemle tapasztalatai A helyszíni szemlére március 12-én a délelőtti órákban került sor. A szemle során a károsultak lehetővé tették az épület valamennyi helyiségének bejárását, és a már helyreállított, a változatlanul hagyott, illetve a korábbi szemléket követőn kialakult károsodások részleteinek megszemlélését. A helyszíni szemle során a korábban készített szakvéleményeket és a károsultak által tett későbbi kárbejelentések tartalmát összevetettem a helyszínen aktuálisan tapasztalható állapotokkal. A károsodott szerkezetek állapotáról fényképfelvételeket készítettem. Átvizsgáltam a károsult által a helyszínen betekintésre rendelkezésemre bocsátott építési engedélyezési tervdokumentációt, és a tervezett alapozási szituáció ismeretében elemeztem a korábban leírt káresemény lehetséges hatását az épület állapotára. Megállapítottam, hogy az épület kivitelezése az építési engedélyezési terv alapján történt, kiviteli tervdokumentáció nem készült. Az engedélyezési tervlapokon látható kézi bejegyzések, és rétegterv-módosítások a kiviteli munkák során készültek. Tartószerkezeti, illetve geotechnikai szempontból kedvezőnek tekinthető, hogy a vizsgálatokra az eredeti káreseményt követő egy év eltelte után kerülhetett sor. Ily mó- 214

217 don ugyanis feltételezhető, hogy az átnedvesedett talaj konszolidációja, illetve az esetleges talajszemcse-kimosódás következtében bekövetkezett alap- és aljzatsüllyedések a vizsgálat időpontjára már javarészt lezajlottak, ezért jelentősebb mértékű következmény károkra a továbbiakban valószínűleg már nem kell számítani. Megállapítható volt, hogy az épület teljes utcafronti kerítése újonnan készült el, a korábbi közterületi károsodás nyomaira csak az útburkolat aszfaltjának kissé eltérő színárnyalatából lehetett következtetni. A vizsgálatok során összehasonlítottam a káresetet követően azonnal felvett, illetve a később kialakult károsodások körét, jellegét és nagyságrendjét. Nehezíti a helyzet megítélését, hogy a károsodást megelőzően nem volt állapotfelvétel az épületen, így sok esetben egy adott kár típusról csak szakértői mérlegeléssel, tapasztalati úton lehet eldönteni, hogy az a káresemény, vagy esetleges építési hiba következménye-e. Több esetben e kettő együttesen alkotja a hiba kiváltó okát, ami különösen kényessé teszi a kár reális összegének meghatározását, hiszen: a meglévő kismértékű építési hiba nélkül a káresemény nem okozott volna jelentős épületkárosodást, illetve másik oldalról, ha a káresemény nem következik be, akkor a fennálló építési jellegű hiba nem, vagy legfeljebb csak évtizedek múlva jelent volna meg látható károsodás formájában. A következőkben az érzékelhető, észlelhető konkrét károsodások leírása mellett általában utalok azok létrejöttének feltételezhető okára, a tervlapokból kiolvasható ok-okozati előzményeire, illetve az épület károsodásának a káreseménnyel való összefüggéseire, avagy attól való függetlenségére. A csőtörés miatt bekövetkezett alapozási és felépítményi károk elemzése Az 1. ábra jobb oldalán lévő főúton bekövetkezett csőtörés következtében nagy mennyiségű víz jutott az ingatlan kerítése alatt a területre. A víz távozása az alaptestek mélységi lépcsőzése miatt (a rajzon sárgával jelzett {medence} alap a legmélyebb, majd onnan lépcsőzve mintegy 1 m-rel magasabbra kerül az általános alaptest alsó síkja) a világoskékkel jelzett mezőnek megfelelő sávban történt, a kialakult nagy hidrosztatikus nyomás miatt a padló beton-, illetve lapburkolatát, és szigetelését is áttörve. A rajzon világos türkiz színnel jelzett kerülőutas (az épületet kívülről megkerülő) vízelfolyás a felszínen nem jöhetett létre a garázslejáró kapucsatlakozásának megemelt térbeton szintje miatt. Így a víz csak a járda alatti talajon átszűrődve távozhatott ennek nyomai még ma is fellelhetők a garázskapu melletti támfal jellegű rézsűfelület hézagos beton elemeinek iszapos, sáros elszennyeződéseként. 215

218 1. ábra. Az alapozási terv és a vízbetörés összefüggései A medencetér az alaptestek nagyobb mélysége miatt aránylag védett volt a vízmozgás károsító hatásával szemben, itt csak a világoskék nyíllal jelzett kerülőutas vízmozgás okozott károkat. Az épület alatt, illetve az alapfalak alatt átáramló víz nem csupán átnedvesítette a talajt, hanem a kialakult nagy nyomás következtében bizonyosan talajátrendeződéshez, szemcsekimosódáshoz vezetett. Mindez a víz által érintett kék mezőben, de különösképpen az épület közepén a víz útját álló főfali alaptest alatt a talaj roskadásához, tömörödéséhez, és ezáltal az épület egyenlőtlen süllyedéséhez vezet (lásd fénykép). 216

219 1. fénykép. Az épület előkertje a burkolt személybejáróval, járdával és a garázslejáróval 2. fénykép. Az elemekből rakott garázslejáró és az épület körüli járda megsüllyedt, megbillent betontáblái, melyek a járda alatti földfeltöltés roskadását, tömörödését jelzik A főúton bekövetkezett csőtörés következtében tehát nagymennyiségű víz jutott az ingatlan kerítése alatt az ingatlan területére, melynek jelentős része a felszín alatt, rétegvíz, illetve torlaszvíz formájában jelentkezett. 217

220 2. ábra. A vízbetörés hatásának elemzése, bemutatása a metszetrajzon A víz távozása az alaptestek mélységi lépcsőzése miatt a 2. ábrán világoskékkel jelzett mezőnek megfelelő sávban történhetett meg, miközben a kialakult nagy hidrosztatikus nyomás miatt a víz a padló beton, illetve lapburkolatát és szigetelését is áttörte. A kerülőutas vízelfolyás a felszínen (mint azt korábban láttuk) nem jöhetett létre zavartalanul a garázslejáró kapucsatlakozásának megemelt térbetonszintje miatt. Így a víz csak a rajzon világos türkiz színnel jelzett területen, a járda alatti talajon átszűrődve távozhatott ennek nyomai még ma is fellelhetők a garázskapu melletti támfal jellegű rézsűfelület hézagos beton elemeinek iszapos, sáros elszennyeződéseként (lásd 3. fénykép), illetve feltorlódva a medencetér előtti talajrétegeket telítette. A medencetér falszerkezete és alapozása az alaptestek nagyobb mélysége miatt aránylag védettek voltak a vízmozgás alapozást károsító hatásával szemben. Az épület alatt, illetve a magasabban elhelyezkedő alapfalak alatt átáramló víz az érintett (a 2. ábrán kékkel jelzett sáv felett lévő) főfali és válaszfali alaptestek alatt egyaránt a talaj roskadását, kimosódását, tömörödését, és ezáltal az épület egyenlőtlen (közép felé növekvő mértékű) süllyedését idézte elő. A süllyedés mértéke a metszetrajzon harántirányban húzódó, lépcsőzetes kialakítású, főfal alatti alaptestnél, valamint a piros nyíllal jelzett válaszfal alatti alaptestnél a legjelentősebb. Ez utóbbi alaptest (kialakításából és alapozási mélységéből adódóan) eredeti állapotában is különösen érzékeny volt az alatta lévő talajrétegek tömörített, stabil állapotára, melyet az átpréselődő torlaszvíz alaposan megbolygatott. Az alapsüllyedések a felettük levő válaszfalak és főfalak süllyedésével jártak együtt, ami a falakon létrejött vízszintes vonalvezetésű repedéseken kívül további járulékos problémákat okozott: a válaszfalak definíciószerűen nem teherviselő szerkezetek, ugyanakkor a felettük lévő födémek szempontjából beépítési módjukból következően mindenképpen megjelenik nem elhanyagolható mértékű megtámasztó szerepük. A válaszfal kismértékű süllyedése a részlegesen rájuk támaszkodó födémlemez tönkremenetelét nem idézi elő, de a födém addig gátolt lehajlása megnövekszik (lásd a metszet ábrán kék nyíllal jelölt megtámasztási élt). Ez a padlóburkolat illesztési, csatlakozási vonalai mentén kis elmozdulásokat eredményezett. 218

221 3. ábra. A beépített tetőtér fedélszék-kialakítása A 3. ábrán nyomon követhető, hogy a monolit vasbeton födémszerkezetre támaszkodó ácsszerkezetű fedélszék álló székoszlopai alatt a kék nyíllal jelzett megtámasztási pontok kismértékű lesüllyedése az oszlopok, szelemenek, és az egész tetőszerkezet középső részének mozgását eredményezi, ami csak a fedélszék eredeti geometriai alakjának átrendeződésével tud létrejönni, és a talpszelemenek környékén az ácsszerkezetre szerelt burkolatok kismértékű vízszintes irányú elmozdulását eredményezi (lásd a 3. ábrán piros nyíllal jelölt mozgásokat). Ezen mozgások eredményezik: a tetőtéri gipszkarton falak mennyezeti csatlakozásának az alapterület középső részénél észlelhető jelentős mértékű repedéseit (lásd az 5. fényképsorozatot), illetve a homlokzati térdfalak és a síkban csatlakozó gipszkarton burkolat szerkezetváltásának közelében a megjelent közel vízszintes rajzolatú fal-, illetve csempe-repedéseket. A szerkezeti mozgások járulékos következményei: a lehajlott födémlemezhez csatlakozó monolit vasbeton lépcső kismértékű geometriai deformációja, illetve a padlóburkolat és a födémre támaszkodó fa székoszlopok csatlakozásánál, illetve ajtóküszöb-csatlakozásoknál látható deformációk és elmozdulások, valamint a födémre támaszkodó szilikát anyagú válaszfalakban keletkezett vízszintes vonalvezetésű repedések is. 219

222 3. fénykép. Az épület körüli járda betonlapjainak elfordulása, a csatlakozó lapok közötti fogasság kialakulása azok egyenlőtlen süllyedését, tehát a járda alatti földfeltöltés roskadását, tömörödését jelzik 4. fénykép. Vízszintes repedés a tetőtéri fürdőszobában, csempén keresztül, a térdfal mentén 220

223 5. fénykép(sorozat). A tetőtéri középső közlekedő határoló falainak mennyezeti csatlakozásánál kialakult elmozdulások és a mozgást jelző repedések 221

224 6. fénykép(sorozat). A tetőtéri középső közlekedő határoló falain látható vízszintes repedések, melyek a födém középső részének lehajlását (elmozdulását) jelzik A kétlakásos épület másik, egyszintes (földszinti) lakása nagyrészt a garázs felett helyezkedik el. A szomszéd tulajdonában lévő lakásban a bejárat melletti homlokzati falon (7. fénykép), illetve a belső harántirányú főfalon (8. fénykép) láthatók vízszintes 222

225 repedések. Több vízszintes hajszálrapedés jelentkezik az alaprajzon pirossal körbekeretezett válaszfalakon. Az aljzatsüllyedésre jellemző vízszintes falrepedések a pinceszinten is megfigyelhetők a korábban már jelzett, a csőtöréssel szemben legveszélyesebb szituációban lévő válaszfalon (lásd a 9. fényképet, illetve a 1. ábrát). 4. ábra. A földszinti alaprajz részlete További, a csőtörés következményének tekinthető károsodáscsomagot képeznek a pinceszinti vízbetörés következtében erőteljesen megnövekedett belső páraterhelés miatt a faanyagú burkolatoknál létrejött vetemedések, illetve zsugorodások. Ebbe a hibacsoportba tartozik a parkettaburkolatok lokálisan jelentkező erős zsugorodási repedése, illetve a kétszintes lakás fa lépcsőkorlátja egyes takaróelemeinek vetemedése. Épülethibák, melyek nem, illetve csak áttételesen hozhatók közvetlen összefüggésbe a csőtörés káreseményével: Az épületen olyan károsodás is észlelhető, melyek kiváltó oka nem a csőtörésben keresendő, ezek tehát nem a káresemény következményei. Ilyen meghibásodások: A tetőszinti vápaszaru térdfali csatlakozó részének beázása. A tetőszinti konzolosan kiülő épületsarkok repedései. 223

226 Közvetett, áttételes károsodásnak tekinthetők: A földszinti nagy teraszra vezető terepre fektetett lépcső körüli teraszburkolat repedései. A medencetér oldalfali beázásai. 7. fénykép. Alapsüllyedésre utaló vízszintes repedés a garázs feletti lakás bejárati ajtaja melletti főfalon 8. fénykép. Alapsüllyedésre utaló vízszintes repedés a garázs feletti lakás belső főfalán 9. fénykép. Alapsüllyedésre utaló vízszintes repedés a pinceszinti válaszfalon (lásd még a 3/1.1. ábrán) 224

227 A közvetett (áttételes) károsodások kialakulásának értékelése: A vízbetörés következtében az épület oldalfalai mentén a talajban jelentős víznyomás alakult ki, mely csak akkor csökkent le, amikor a víz a magasabban lévő alaptestek alatt, illetve a garázslejárat oldalán utat tudott törni magának. E komoly mértékű torlaszvíznyomás a mélyebben alapozott medencetér utca felé néző oldalfalai mentén tudott legjobban kialakulni, és legtovább fennmaradni. Amíg ugyanis a garázslejáró felől, illetve a magasabban lévő alaptestek alatt a vízmozgás megindulásával a nyomás csökkent, addig a medencetér mély alapjai, és az épület körüli talajvisszatöltés geometriai viszonyai miatt a medencetér irányában a vízelfolyás nem jöhetett létre, így ott a víz torlónyomása huzamosabb ideig fennmaradt. E fizikai tény két hibajelenség közvetett kialakulását idézte elő: A földszinti nyitott terasz előlépcsője környékén látható burkolatrepedések: A medencetér feletti nyitott nagy teraszra vezető külső íves lépcsőszerkezet alapozási síkja minden bizonnyal nem éri el a medencetéri mély alaptestek síkját, hanem a torlaszvíz által leginkább igénybe vett 50 cm és 15 cm közötti sávban található. Az önálló lépcsőalap alatt átvizesedett, fellágyult talajszerkezet lecsökkent teherbírása következtében a lépcső alapja megsüllyedt, az elmozduló lépcsőszerkezet hatására a terasz burkolatsíkjában a lépcső csatlakozásánál repedések alakultak ki a lapburkolat hézagainál, és feltételezhetően a burkolat alatti csapadékszigetelés felületén is. A mozgás hatására a lépcsőszerkezet kifelé billent, a burkolat aljzatbetonja megrepedt, morzsolódott (10. fénykép), a sérült vízszigetelésen keresztül a medencetér lépcsőszerkezethez csatlakozó sarokfalának oldalfelületein a mennyezettől kiinduló, lefelé terjedő vizesedés (beázás) látható. A fal nedvesedését növelik a lépcsőszerkezet megsüllyedése miatt sérült függőleges falszigetelés hibái (11. fénykép). A medencetér oldalfalának nedvesedése: A medencetér oldalfalának szigetelése értelemszerűen talajnedvesség elleni szigetelés, mely nem alkalmas víznyomás elviselésére. Normál használati körülmények között víznyomás a medencefal környezetében nem is alakul ki. A vízcsőtörés következtében létrejött aránylag hosszabb idejű torlónyomás, és az annak következtében a talajszemcsék közeit telítő víznek a csőtörés megszüntetése után még huzamosabb ideig vélelmezhető jelenléte azonban az oldalfal szigetelést víznyomás, illetve talajvíz hatásának tette ki. Ennek következtében a függőleges falszigetelés meghibásodott. E hibahelyek kialakulását és a jelenség leírt módon történő lefolyását jelzik a 11. fényképen piros körrel jelzett, a falfelületen elszórtan pontszerűen vagy pontcsoportszerűen megjelenő nedvességfoltok. A szigetelés résein beszivárgó nedvesség a falazatban tartósan megmarad, és csak hosszú hónapok után várható a felület kiszáradása. Félő azonban, hogy a falazat nedvesség-utánpótlást kap a sérült szigetelésen keresztül akkor is, ha a közeljövőben a lezajlott csőtörés hatására létrejövő torlónyomással azonos mértékű víznyomással nem kell számolni. Az épület körüli terepről beszivárgó csapadékvíz ugyanis a sérült talajnedvesség elleni szigetelésen át hozzáférhet a külső falazathoz. 225

228 10. fénykép. A medencetér feletti terasz burkolatának repedései a külső lépcsőcsatlakozásnál oka: a tereplépcső alapozásának megsüllyedése (a csőtörés áttételes következménye) 11. fénykép. A medencetér oldalfalának vizesedése oka: a teraszburkolat, illetve a földdel érintkező külső falak vízszigetelésének meghibásodása 226

229 Itt tehát komolyabb hatása van a szigetelés károsodásának, mint a padlószerkezet alatt. Ott ugyanis talajvíznyomás csak rendkívüli esetben alakulhat ki, a talajpára ellen viszont a meglévő sérült szigetelés közepesen megfelelő védelmet ad. Az oldalfalon ezzel ellentétben az időszakos vízfeldúsulás megjelenése független a talajvíz szintjétől, és egy-egy nagyobb esőzés alkalmával ismétlődő gyakorisággal előfordulhat! A kárelhárítás során ennek lehetőségét minimálisra kell csökkenteni. Az épületkárok kialakulásának időrendisége: A károk észlelése négy önálló időrendi csomagként kezelhető: án a Vízmű kárfelvétele közvetlenül a káresemény után csak a prompt károsodásokat tüntethette fel, a másodlagos károk kialakulásához szükséges idő még nem állt rendelkezésre én Á.B. szakértő egy hónappal a káresemény után már a járulékos károk egy részét is észrevételezte, és jelezte, hogy olyan következmény-károsodások is kialakulhatnak, melyeket szakvéleményében nem vett figyelembe én a károsult által jelzett hibák egyrészt megerősítik az Á. B. által is jelzett, de a kárértékszámításból kihagyott hibajelenségeket, másrészt további problémákat vet fel, mely hibák a káresemény óta eltelt csaknem fél év alatt, elsősorban az átázott altalaj konszolidálódása révén alakultak ki, illetve amely hibákat a káresemény óta tudatosan figyelve az épület részleteit az eltelt időszakban észrevételezett. Saját szakértői szemlémet én tartottam meg. Ekkor már több mint egy év telt el a káresemény óta, tehát a talajkonszolidációs és páradiffúziós meghibásodások kialakulására is volt idő. Vizsgálataim során: ellenőriztem a korábban felvett, és a kártalanítási összeg meghatározásánál figyelembe vett hibajelenségek meglétét, esetleges változásait, illetve konstatáltam kijavításuk tényét, továbbá ellenőriztem az Á. B. szakértő által, valamint a károsult által egyaránt jelzett, de a korábbi kártérítési összeg meghatározásánál figyelembe nem vett hibajelenségek meglétét, esetleges változását, és értékeltem azok kialakulási okának összefüggését a csőtörés káreseményével, és ellenőriztem a károsult által jelzett, de korábbi szakvéleményekben nem vizsgált hibajelenségeket, és értékeltem azok kialakulási okának összefüggését a csőtörés káreseményével, végül ellenőriztem és észrevételeztem a károsult által jelzett újabb hibákat, és értékeltem azok kialakulási okának összefüggését a csőtörés káreseményével. Összességében megállapítható, hogy a kezdeti (és a kárösszeg megállapításánál figyelembe vett) hibákhoz képest a később észlelt meghibásodások nagy része olyan járulékos következménykárnak tekintendő, melyek kiváltó közvetlen oka a csőtörés okozta víznyomás megjelenése volt, kialakulásához azonban az átázott talaj lassú konszolidációja következtében létrejövő alap- és aljzatsüllyedések, továbbá a szerkezetek megnövekedett nedvességtartalma következtében (elsősorban a faanyagú szerkezetekben) létrejövő duzzadási-zsugorodási deformációk vezettek. 227

230 Megállapítható volt az is, hogy a hibák egy része ugyan valóban a káresemény miatt következett be, kialakulásához azonban hozzájárult az eredeti kivitelezés hibája is. Végül olyan jelenségeket is észleltem, melyek szakértői megítélésem szerint valóban meglévő hibák, kialakulásuk azonban nem hozható összefüggésbe a csőtörés káreseményével. Megállapítható a hibajelenségek időrendi sorrendjéből és a hibák mennyiségének és mértékének változásából, hogy jelentős szerkezeti károsodás, statikai problémát okozó elváltozás nincs, a kialakult hibák esztétikai és használati problémákat okoznak, és javíthatóak. A korábbi szakértői vélemények ellentmondásai: Korábban ellentmondás merült fel az OTP Garancia Biztosító által megbízott Á. B. szakértő március 8-i keltezésű kárérték-kalkulációjában foglaltak, és a károsult által felkért I. J. építőmérnök február 13-i keltezésű kárérték-kalkulációjában foglaltak között, a kár tartalmát és összegszerűségét illetően. A különbségek egyrészt a bontandó, javítandó felületek szükséges mennyiségének meghatározásából, másrészt az alkalmazott egységárak nagyságrendjéből adódtak. A két kárérték közötti szakmailag helytálló, reális kompromisszum szintjét a két szakértő véleményének április 20-i helyszíni egyeztetésen való ütköztetése után Á. B. által kidolgozott korrigált kárszámítás jelenti, melyben az egyeztetésnek megfelelően a szakértő 12 tétel mennyiségét korrigálta, és 5 új tételt vett fel a kárszámításba. E korrigált kárösszeg került kifizetésre, és ennek megváltoztatására a jelen szakvéleményemben nem látok indokot. Ezen kárértéket tehát elfogadottnak tekintve a továbbiakban az ennek keretében nem rendezett károk értékének meghatározására szorítkozom. A kiegészítő kárérték kalkulációja: A kalkuláció alapjául a TERC VIKING költségvetés kiíró program aktualizált adatai szolgálnak. Az anyagáraknál I. félévi árszintet vettem figyelembe, a munkadíjaknál 1800 Ft/óra átlagos rezsióradíjjal kalkuláltam. A kalkulációban 10% anyagigazgatási költséggel és a díjra vetített 20% akadályoztatási költséggel számoltam. A kárérték meghatározásánál figyelembe vettem, hogy a meghibásodás közvetlen következménye-e a káreseménynek, vagy egyéb hatások is közrejátszottak a kialakulásában. Így 50%-os közrehatást vettem figyelembe mindazon kártételeknél, melyeknek kiváltó oka a teraszra vezető íves saroklépcső megsüllyedése volt, itt ugyanis építési (alapozási) hiba is közrehatott a károk létrejöttében. 50% kárértékkel számoltam a tetőtéri fűrészporos tapéta alaprétek diszperziós újrafestésénél, ahol a javítások után nem szükséges mindenütt a teljes felület átfestése, és 50%-os kárértékkel számoltam a parkettaburkolatok javítása (csiszolása, lakkozása) tekintetében is, ahol a hibajelenség esztétikai jellegű, helyreállítása jelenleg műszakilag 228

231 nem indokolt, a megállapított kárösszeg egy későbbi felújítás során fedezi annak kártétellel arányos nagyságrendjét. A felvett 26 tétel alapján kalkulált kiegészítő kárösszeg: Ft + 25% ÁFA = Ft Fenti összeg tartalmazza az épületen felmerült valamennyi (a káreseményre közvetve vagy közvetlenül visszavezethető) műszaki kár helyreállításának ellenértékét. Nem tartalmazza azonban ez az összeg a károsult épületének a kártételből származóan bírósági eljárás keretében esetlegesen megállapítható forgalmiérték-csökkenését, mely a Biztosító műszaki kárrendezésének keretében nem ellentételezhető Alagsori lakás padlósüllyedése (Szerző: Dr. Tóth Elek DLA) Felkérés alapján április 16-án délután helyszíni szemrevételezést tartottam a Társasház alagsori szinten lévő lakásában. A szemle során megállapítottam, hogy a lakás szobájának parketta padlója nagy felületen deciméteres nagyságrenddel megsüllyedt, a padló alatti altalaj, illetve feltöltés kiüregelődött, a megsüllyedt parketta kopogtatásra kongó hangot ad, aljzata nem stabil; a közös lépcsőtérben a lépcső előtt lévő akna környezetében a beton aljzatra készített mozaiklap-burkolat alatti feltöltés ugyancsak kiüregelődött, kopogtatásra a padló erősen kongó hangot ad; a kiüregelődött padlózat különösen az alagsori lakásban, de a lépcső előtérben is veszélyes állapotot eredményez, mert beszakadva súlyos sérüléseket okozhat. Az alagsori lakás tulajdonosának elmondása szerint az elmúlt években olyan csatornahiba jellegű vízvisszatorlódás volt, melynek során az alagsori összefolyókon keresztül jött a felszínre a feltorlódott víz. 1. fénykép. A lakás bejárati ajtójától jobbra lévő, elrabicolt ejtővezeték csatlakozási hibáját jelzi a ma látható javítás és a beépített tisztítónyílás. Az ejtővezeték alsó, csatlakozó szakaszát a lakás tulajdonosának elmondása szerint cserélték, a csatlakozó alapvezeték eternitcső volt. A helyszíni tapasztalatok alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az alagsori padozat alatt erős vízmozgással, kimosódással járó folyamatok zajlottak a közelmúltban. Ennek legvalószínűbb oka a tár- 229

232 sasház csatornarendszerének egy vagy több alkalommal történt eltömődésének, esetleg keresztmetszeti problémáinak következtében létrejövő vízvisszatorlódás, melynek hatására az eredeti elöregedett azbesztcement alapvezeték szétcsúszott, károsodott, és egyszeri nagy mennyiségű, majd folyamatos szivárgó utánpótlásvíz jutott (jut) az alagsori padozat alá, ahol a feltöltés, illetve az altalaj tömörödését, esetleg kimosódását okozta. A hiba elhárításához az alábbi javaslatokat teszem: Haladéktalanul fel kell tárni a lakás szobája és a lépcsőház akna környéki padozatát, a megsüllyedt feltöltésből mintát venni, és annak szennyezettségét, esetleges fekáliás fertőzöttségét az ÁNTSZ illetékes szervezetével be kell vizsgáltatni. Fel kell tárni a csatorna alapvezeték tényleges nyomvonalát, és annak ellenőrző vizsgálatát követően a régi azbesztcement csatornacsövek vízzáróságát fel kell javítani, vagy azokat ki kell cserélni (több évtizedes szakértői tapasztalat szerint ugyanis a valóságban a csatorna alapvezeték helyzete csak ritkán egyezik meg a terv szerinti nyomvonallal!!). A részletes vizsgálatok során elemezni, és értékelni kell a korábban végzett csatornavizsgálatok jegyzőkönyveit, és jó lenne személyesen meghallgatni a fényképen látható csatorna ejtővezeték csatlakozását készítő iparost a munka során tapasztalt állapotokról és anyagminőségekről. Felhívom egyúttal a Társasház képviselőinek szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az altalaj kiüregelődésének okát nem tárják fel és a hibát időben nem szüntetik meg, akkor a jelenség előbb-utóbb az épület szerkezeti rendszerét, alapozását is károsíthatja! Helyszíni feltárások A szakértői javaslatok alapján a társasház kezelését ellátó kft. szervezésében szeptember elején roncsolásos feltárásra került sor a károsodott alagsori lakás előtti belső udvari homlokzaton lefutó csapadékvízejtő csatornavezeték alsó terepközeli csatlakozási pontjának felderítése érdekében. A feltárásokról szeptember 9-én készített fényképfelvételek alapján a következő megállapítások tehetők: a) A belső udvari csatornavezeték a szomszédos épületek közös határfalánál helyezkedik el, és azok tetőcsapadékvizét vezeti el. A közös ejtővezetékben gyűlő csapadékvíz a tető-vízgyűjtőterületek alapján becsülve 20 80%-ban oszlik meg a két épület között (2. fénykép). b) A terepszint felett a lefolyócső eternitcsőbe torkollik. A feltárás során láthatóvá vált, hogy az eredetileg függőlegesen haladó, és könyökelemmel a terepszint alatt vízszintesen beforduló csővezetéket (feltehetőleg egy későbbi átalakítás során) eltörték, és az alagsori lakás padlója alatt egy keresztirányú, az alagsori lakás szennyvízvezetékéhez csatlakozó eternit csővezetékbe kötötték be (3. fénykép). 230

233 2. fénykép. 3. fénykép. 4. fénykép. c) A lakás padlója alá futó eternit csővezeték elszennyeződött, keresztmetszete leszűkült, a cső a lakás alatt feltehetőleg el is törött (4. fénykép). 231

234 d) A feltárások során megállapítható volt, hogy eredetileg a tető csapadékvizét a szomszédos ingatlanon lévő tégla falazatú gyűjtő-szikkasztó aknába vezették be, mely jelenleg használaton kívül van (5. fénykép). 5. fénykép. Tégla falazatú szikkasztóakna A feltárások tapasztalatainak összegzése: A feltárások alapján egyértelműen megállapítható, hogy a két épület közös tetővízgyűjtő csatornájának az eredetileg a szomszédos ingatlanon lévő tégla falazatú szikkasztó-gyűjtő aknába bekötött eternitcső vezetéket ismeretlen időpontban (feltehetőleg a rendszer eltömődése, elszennyeződése időpontjában) eltörték, és egy új, a vizsgált épület alagsori helyiségének padlója alatt átvezetett eternitcsővel a lakás szennyvízcsatorna-hálózatával egyesítve az utcai csatornavezetékre kötötték. A padló alatt vezetett eternitcső és a bekötő könyök elmozdult, eltörött, elszennyeződött, a szállított csapadékvíz jelentős része (és feltehetőleg a visszatorlódó szennyvíz egy része is) a vezetéken kívülre, az alagsori lakás padlója alá jutott, és annak beton aljzata alatt kiüregelődést okozva a padló megroskadásához vezetett. A kialakult állapot rövid távon is tarthatatlan, balesetveszélyes helyzetet teremt, és fennmaradása esetén az egész épület tartó- és alapszerkezetének károsodásához és az alagsori lakás lakóinak egészségkárosodásához vezethet. Ezért a fennálló állapotot a végleges megoldás kidolgozásáig is, ideiglenes megoldással azonnal meg kell szüntetni! Az ideiglenes (áthidaló) műszaki megoldás értékelése A társasház kezelője megbízásából ideiglenes megoldásként megszüntették (pontosabban használaton kívül helyezték) az alagsori lakás padlója alatti csapadékcsatorna-bekötést. A tető esővizét új kpvc csatornakönyökkel és vezetékkel ideiglenesen bekötötték az eredeti tégla szikkasztóaknába. A szeptember 13-án készült fényképfelvételeken megfigyelhető az új kpvc könyök, illetve a régi eternit csővezeték teljes keresztmetszet-csökkenése. 232

235 A kialakult műszaki megoldás szükségszerű átmeneti állapotnak tekintendő. Haladéktalanul meg kell tervezni a végleges csatornanyomvonalat, el kell készíteni az új csatornát, és ezzel párhuzamosan meg kell szüntetni az alagsori lakás padlója alatti talaj károsodását, el kell bontani az eternit csővezeték bennmaradt darabjait, ki kell cserélni az alagsori lakás padló alatti szennyvízvezetékének károsodott részeit, új, tömörített feltöltést, és azon új betonaljzatot, szigetelést és lakás-padlószerkezetet kell építeni (6 7. fénykép). 6. fénykép. 7. fénykép. Megjegyzendő, hogy az épület alagsori lépcsőjének indulása előtti területen további feltárásokra és vizsgálatokra van szükség az épület állékonyságának biztosítása érdekében, tekintettel arra, hogy továbbra is igazak a korábban már rögzített megállapítások, melyek szerint: a közös lépcsőtérben a lépcső előtt lévő akna környezetében a betonaljzatra készített mozaiklap-burkolat alatti feltöltés ugyancsak kiüregelődött, kopogtatásra a padló erősen kongó hangot ad; a kiüregelődött padlózat veszélyes állapotot eredményez, mert beszakadva súlyos sérüléseket okozhat; a kiüregelődés az aknában gyűjtött víz elszökésére, ellenőrizetlen vízmozgásokra utal, ami az épület alapjait, azok állékonyságát is károsíthatja. 233

236 4. Talajmechanikai eredetű károsodások, alapozási hibák Az épület és az épület hatásával érintett földtani környezet kölcsönhatásban van egymással. A kölcsönhatásból fakadóan a jól tervezett és szakszerűen kivitelezett épületek dinamikus egyensúlyi állapotban vannak környezetükkel. Az építés során létrehozott egyensúly megbomlása okoz, illetve okozhat meghibásodásokat. Természetesen az alapozás szerkezeti elemeiben bekövetkező károsodások kihatnak a falszerkezetekre, ahol maradandó elváltozásokat, súlyosabb esetekben részleges vagy teljes tönkremenetelt eredményezhetnek. A századforduló tágabb környezetében a teherhordó tömör falas épületek alkották az épületállomány túlnyomó többségét. Ezek általában síkalapozással, mégpedig sávalapozással készültek. A síkalapozást általában a legolcsóbb alapozási módnak tartották, mely azonban a legnagyobb süllyedésekkel is járt. A síkalapozás készítésének feltétele volt, hogy már a felső talajrétegek teherbírók legyenek (pl. homok); az építmény viszonylag könnyű legyen; az építmény alaprajza ne legyen túlságosan tagolt; az építmény hajlékony és statikailag határozott legyen, úgy hogy bizonyos mértékű süllyedések ne hassanak rá károsan; a gyorsabb építhetőség előnyével szemben az esetleges későbbi süllyedésből származó károk helyreállítása ne okozzon nagyobb zavart. A sávalap készülhetett kőből, téglából, később betonból, illetve nagyobb köveket tartalmazó úsztatott kőbetonból. Az alapozási hibák közvetlen tervezési és kivitelezési hibaforrásai és meghibásodási jelenségei közvetlenül az építés utáni években jelennek meg. A fenntartási-felújítási építés szempontjából azok az alapozással összefüggő hibák a legfontosabbak, amelyek a több évtizede hibátlanul működő építmények esetén is előfordulhatnak, tehát nem triviális tervezői vagy kivitelezői hibából származnak. 234

237 Néhány jellemző hibaforrás a) Az alapok részleges alámosása és egyenlőtlen süllyedése Olyan esetekben fordul elő, amikor a tervezett és megszokott, rendeltetésszerű használatban, a gépészeti berendezések működésében, vagy az időjárási körülményekben abnormális -nak tekinthető változások következnek be. Ilyen lehet például: az ivóvíz-nyomóvezeték repedése, szivárgása; a szennyvízcsatorna-vezeték dugulása, vagy gyökérhatás okozta visszatorlódása, szétcsúszása, megrepedése; az esővízlefolyó-csatorna vízelvezetési hibái (szétcsúszás, állványcső törése stb.); a felszíni tereprendezési, telekalakítási munkák következtében a környező terepről és a járdáról koncentráltan az épület meghatározott részéhez folynak a vizek; a föld alatti vízerek útjának vonalvezetésében változás állt be (pl.: szomszédos telken épült új épület pincéje eltérítette vagy meggátolta a szokásos lefutását, útépítéssel, közműbekötéssel kapcsolatos munkák akaratlan szivárgó-közlekedő csatornákat teremtettek a rétegvizek számára stb.); rendkívüli csapadékos időjárás, szokatlanul hosszú, havas tél, hirtelen, gyors tavaszi olvadással stb. b) Az alapok fagykár miatti tönkremenetele Elsősorban az épület környezetében végzett tereprendezés során eltávolított takaró földrétegek, illetve az alaptestekhez jutó nagyobb mennyiségű csapadékvíz hatására következik be. c) Az alapok agresszív talajvíz miatti tönkremenetele A meghibásodás kiváltó oka lehet: a korábbi semleges hatású talajvíz a környezeti szennyezés hatására agresszívvá vált; a korábban az alapozási szerkezetekkel nem érintkező agresszív talajvíz szintje megemelkedett, és elérte az alaptesteket (Budapesten a mai mértékadó talajvízszint a századfordulón mérthez képest akár 1,0 méterrel is magasabban lehet!). d) Talajmozgás miatti térszín-deformáció hatása az alapokra Akkor fordul elő, ha az épület környezetében olyan terepszint alatti kivitelezési munkákat végeznek, amelyek talajmozgást okozhatnak (pl. talajvízszint-süllyesztés, metróépítés, foghíjbeépítés, lejtős terület kialakult csúszólapjai egyensúlyának megbontása a csúszó lap aljában történő pincetömbkiemeléssel stb.). Az épületfelújítási gyakorlatban az alapozási szerkezetek meghibásodására legtöbbször csak közvetetten, a látható, bontás nélkül szemrevételezhető szerkezetek (falazatok, lábazatburkolatok, járdák, lépcsők, födémek) süllyedéseiből, repedéseiből lehet következtetni. Az alapozási káresetek önálló fejezetet képeznek a terepközeli szerkezetek károsodásai körében, ezek részletes bemutatására e könyv keretein belül nem is vállalkozunk. 235

238 A szakértői vizsgálatok ilyen esetekben mindig gondos körültekintő munkát igényelnek, hiszen eltakart szerkezetekről lévén szó a meghibásodásra leginkább csak külső jelek alapján lehet következtetni. A hiba leggyakoribb megjelenési formája a lábazati falak és felmenő falak repedési. Ezeket azonban nem az alapozási hibáknál, hanem a felszerkezeti károsodásoknál a szakértői esettanulmányok második könyvében tárgyaljuk majd. Példaképpen azért bemutatunk egy szakértői esetet, mely úgy kezdődött, mint alapozási hiba, a folytatás azonban más irányba vezetett. Az esettanulmány címe: Alapmegerősítés de minek? (lásd 236. oldaltól) Esettanulmányok Alapmegerősítés de minek? (Szerző: Dr. Tóth Elek DLA) A Budai Központi Kerületi Bíróság megtérítési igény iránt indított perben szakértői bizonyítást rendelt el, az alábbi tényállás alapján: Felperesek évben ajándékozással tulajdonosaivá váltak a Budai zöldövezet fszt. 2. számú társasházi öröklakásnak. A lakás erősen leromlott állapotban volt. A társasház közgyűlésén és a tulajdonosokhoz címzett levelekben felperesek jelezték, hogy a ház rossz állapota miatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlan a tulajdonukba került lakás, ezért kérték a helyreállítási munkák elvégzését. A társasház és a tulajdonostársak elutasító válasza után szakértővel felmérették az épület károsodását, majd a lakásukban, illetve az épületen a szakvéleményben javasolt szakipari munkákat elvégeztették. Felperesek keresetükben az elvégzett munkák után kifizetett Ft megtérítésére kérik kötelezni az alperes társasházat, illetve kezesi felelősség alapján a tulajdonostársakat tulajdonhányaduk szerinti megosztásban. Az elvégzett munkákat és azok költségeit a keresetlevélhez csatolt mellékletek tartalmazzák. Alperesek ellenkérelmükben a kereset elutasítását kérték, arra hivatkozással, hogy a lakás műszaki állapotát is előidéző és a ház egészében bekövetkezett állagromlás oka az 1980-as években történt csatorna alapvezeték pincei meghibásodásából ered, amely hibát az IKV elhárított. Az épület ekkor süllyedt meg, a repedések megálltak, a ház műszaki állapota tovább nem romlott. A lakás állagromlásában nézetük szerint közrehatott, hogy éveken keresztül lakatlan volt. Az iratok között elfekszik a ház állapotáról 1984-ben az IKV megbízásából készült talajmechanikai szakvélemény, továbbá a felperesek megbízásából 2004-ben készült szakvélemény. A bíróság az iratok áttanulmányozása és helyszíni szemle alapján az alábbi kérdésekre várt választ a szakértőtől: 1. A felperesek által elvégeztetett munkák közül melyek azok, amelyek kifejezetten a közös tulajdonú épületszerkezeteket érintik, ezek közül melyek a feltétlenül szükséges állagmegóvó beavatkozások? 236

239 2. Felperesek által a külön tulajdonukban elvégzett munkák közül melyek azok, amelyek a ház, illetve a közös részek állagának romlása következtében váltak feltétlenül szükségessé? 3. A munkálatoknak az iratokban szereplő árajánlatban, költségösszesítésben szereplő költségei indokoltak és reálisak voltak-e a munkák elvégzésének időpontjában? 4. Összegszerűen adja meg, mennyi az értéke azon munkálatoknak, amelyeket a közös tulajdonú épületrészekben az állagmegóvás (1. pontban meghatározott munkák), illetve a külön tulajdoni részben a közös részek állagromlása tett indokolttá és feltétlen szükségessé (2. pontban meghatározott munkák). Mit kell tudni a társasházi tulajdonformákról? évi XII. törvénycikk a társasháztulajdonról Az alapító okiratban különösen rendelkezni kell az építmények vagy építményrészek, felszerelések és berendezések létesítéséről, kezeléséről, karbantartásáról és használásáról, az építményeknek vagy az egyes építményrészeknek, felszereléseknek és berendezéseknek biztosításáról, és megrongálódásuk vagy elpusztulásuk esetében helyreállításukról, a közösségből folyó költségek és terhek viseléséről, a közös képviselő kirendelésének módjáról, szervezetéről, hatásköréről és eljárásáról, a tulajdonostársak szavazatának arányáról, végül a közös kötelezettségek teljesítésének biztosításáról, esetleg kötbér kikötése útján. A közös építményrészek, felszerelések és berendezések karbantartási és helyreállítási költségének az egyes tulajdoni illetőségekre aránylagosan eső része biztosítása végett a jelzálogjogot az egyes tulajdoni illetőségekre a közös képviselő kérelmére a tulajdonostársak engedélye nélkül is be lehet a telekkönyvbe jegyezni évi 11. törvényerejű rendelet a társasházról A társasházak alapításának dömping időszaka az 1980-as évek közepére tehető. Ennek alapvető oka és előzménye az 1970-es évek végén beindult, de tetőfokát a 80-as évek közepén elért elidegenítési hullám. Ezek voltak azok az évek, amikor az állami tulajdonban lévő bérlakások eladása a mindenkori bérlők részére kampányszerűen beindult. Az akkori kormányzat rádöbbent, hogy ilyen mennyiségű és főleg minőségű bérlakás fenntartására képtelen, ehhez járult még az ingatlanok nagyfokú állagromlása is. Az akkor érvényben lévő elidegenítési jogszabály a bentlakó bérlők 2/3-nak kérelme alapján a forgalmi érték 10-20%-ért sok esetben részletfizetési kedvezménnyel jelölt ki VB. határozattal eladásra ingatlanokat. A társasház-alapítást ekkor az évi 11. törvényerejű rendelet szabályozta. A megváltozott piaci, valamint gazdasági körülmények szükségszerűen maguk után vonták az újabb jogi szabályozást. 237

240 1997. év CLVII. törvény a társasházról Az év CLVII. törvény a társasházról, melyet az Országgyűlés évi december hó 15-i ülésnapján fogadott el és emelt törvényerőre, teljes mélységében szabályozta a társasház fogalmát, a külön tulajdont, valamint az ezek használatára vonatkozó jogosítványokat és kötelezettségeket. A külön tulajdonra vonatkozóan a tulajdonostársat megilleti a birtoklás, a használat, hasznok szedésének és a rendelkezésnek a joga. Tudni kell viszont, hogy ezen jogosítványait a tulajdonos csak úgy gyakorolhatja, ha ezzel nem sérti a többi tulajdonostárs jogait és törvényes érdekeit. A közös tulajdon társasházak esetén elkerülhetetlen. Ezek jogi szabályozása is átfogó jellegű, de a későbbi viták és problémák elkerülése érdekében célszerű az alapító okiratban lefektetni minden erre vonatkozó igényt, illetve rendelkezést. Társasházak esetén közös tulajdonnak minősül az épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás, amelyet az alapító okirat külön tulajdonként nem jelöl meg. Közös tulajdon a földrészlet is (telek), amennyiben nem képezi harmadik személy tulajdonát. Az épület biztonságát (állékonyságát) kiszolgáló épület berendezés még akkor is közös tulajdont képvisel, ha valamelyik külön tulajdonba tartozó lakáson belül van. A közös tulajdont képviselő épületrészek, berendezések fenntartása, karbantartása, felújítása sok esetben komoly költségeket emészt fel. A közös költség összegének meghatározásakor ezért praktikus az előre látható kiadások bekalkulálása évi CXXXIII. törvény a társasházakról A hatályos társasházi törvény a következőket írja: 20. (1) A tulajdonostárs köteles: a) fenntartani a külön tulajdonában álló lakást,.. c) lehetővé tenni és tűrni, hogy a külön tulajdonú lakásába a közösség megbízottja a közös tulajdonban álló épületrészekkel, berendezésekkel összefüggésben a szükséges ellenőrzés, valamint a fenntartási munkák elvégzése céljából arra alkalmas időben bejuthasson a tulajdonostárs, illetőleg a bentlakó szükségtelen háborítása nélkül, d) a lakásában tervezett építkezésről értesíteni a közös képviselőt vagy az intézőbizottság elnökét. (2) A közösség köteles megtéríteni az (1) bekezdés c) pontja szerinti beavatkozással okozott kárt. 21. (1) Az építtető tulajdonostárs a lakásában tervezett építkezés megkezdéséhez a tulajdonostársak 4/5-ének írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát köteles beszerezni, ha a munka az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt épületrészt érinti. A társasházi törvény a közös tulajdont a külön tulajdon elsődleges megfogalmazási kötelezettsége mellett határozza meg, azaz azt mondja ki, hogy ami nincs külön tulajdonként meghatározva, az a közös tulajdonba tartozik. Ezért nagyon fontos, hogy a kü-

241 lön tulajdon az alapító okiratban és ennek alapján az SZMSZ-ben precízen meghatározásra kerüljön. Adott esetben a törvény 62. (1) bekezdése alapján készülő SZMSZ-ben kell rögzíteni a külön tulajdon pontos megfogalmazását, és ezen keresztül kell módosítani az alapító okiratot. Külön tulajdoni tartozék az egyes albetéteknél nem nevesített tartozékon túl minden olyan berendezés, felszerelési tárgy, épületszerkezet és épületrész, amely kifejezetten csak a külön tulajdont szolgálja. A társasház közös tulajdonban lévő részén az egyik tulajdonostárs által kezdeményezett akadálymentesítésnek a többi tulajdonostárs általi leszavazása tehát amellett, hogy joggal való visszaélésnek minősülhet, sértheti a kölcsönös együttműködés és a tisztesség követelményeit, ellentétes lehet a Ptk ában megfogalmazott, a személyhez fűződő jogok tiszteletben tartására vonatkozó előírással is, mely szerint e jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A társasház közös tulajdonú részeinek veszélymentesítése növelheti az ingatlanok értékét, és ezzel a társasház többi tulajdonosa (pl. kismamák, kerékpárosok) számára is pozitív következményekkel járhat. Amennyiben a hibaelhárítás építészetileg megvalósítható, a többi tulajdonos használati jogát aránytalan mértékben nem zavarja, a költségeket pedig az érdekelt tulajdonos maga viseli, nehéz olyan elfogadható indokot találni, amely alapján a kármentesítéshez való hozzájárulás a többi tulajdonos részéről jogszerűen megtagadható. A jelenlegi(!) fszt. 2. alatti lakás meghibásodásának története: szeptember 18-i keltezéssel a Kerületi Tanács VB. Házkezelési Igazgatósága megbízásából a Fővárosi Mélyépítési Tervező Vállalat készített Talajmechanikai Szakvéleményt, melyben a lakók elmondására hivatkozva a következőket rögzíti (megjegyzés: a földszinti {alagsori} lakások megnevezése a szakvéleményben ellentétes a mai számozással, ugyanis a felperesek lakása a szakvéleményezés idején az alagsor 1. számot viselte): Az épületkárok 1970 óta jelentkeznek, a fszt. 2. lakásban igen intenzív nedvesedés következtében a válaszfalakon repedések keletkeztek, és a parketta felpúposodott, ezért azt el kellett bontani, és aljzatbetont, valamint szigetelést kellett készíteni az átnedvesedés megszüntetésére. Kb ben csatornadugulást és csatornatörést kellett kijavítani a pincében. A károsodást az épület közelébe telepített nyárfák gyökerei okozták. Az évi szakvélemény készítésének idején tapasztalt elváltozások: Válaszfalmozgások következtében létrejött válaszfalrepedések voltak láthatók a fszt. 1. és fszt. 2. lakásokban, illetve néhány repedés az emeleti lakásokban is megjelent. A földszinti lakásokban helyenként a körítő falakon is repedések jelentkeztek. A homlokzati lábazaton kb. 20 db 1 mm-nél vékonyabb repedés látható, melyek közül 4 db magasabbra húzódik (kb. 0,2 1,0 m). A délkeleti homlokzaton a K-i sarok közelében két darab, a D-i saroktól 4-5 m-re 1 darab, az ÉK-i homlokzaton 1 darab repedés látható. A repedések legtöbbje ferde. 239

242 Szembetűnőek a 0,8 m széles betonjárda utólagos süllyedései, faltól való elválásai, a sarkokon szabályszerűen jelentkező repedései. A járdafelületek vízelvezetési iránya esetleges, a gyakran tapasztalható fal felé lejtést az utólagos süllyedések eredményezték. (Megjegyzés: sajnos a szakvélemény mellékletét képező rajzanyag nem lett a periratokhoz csatolva, így a leírt hibák helye nem azonosítható teljes biztonsággal) A szakértői vizsgálat során 5 db fúrást végeztek, és az alapok mélységét 3 db kutatóaknában ellenőrizték. A fontosabb megállapítások a következők: a terep és az épületszint adottságaitól függően 0 2,4 m közötti vastagságú, épülettörmelékkel kevert agyagos feltöltés található az épület közvetlen környezetében, illetve az épület alatt az alábbi vastagságokkal: a pincepadló alatt 0 60 cm vastagságban; a fszt. 1. lakás padlója alatt cm vastagságban; a fszt. 2. lakás padlója alatt cm vastagságban; a 4 7 m közötti mélységű fúrásokban talajvízzel sehol nem találkoztak, a pincepadló alatt 33 cm mélységben vizet találtak; a vízminta elemzése (magas ammónia-, nitrit- és nitráttartalma, valamint alacsony szulfáttartalma) hosszabb idő óta folyamatosan meglévő, és még aktív szerves szennyeződésre utalt mely valószínűsíthetően csatornatörés útján jutott a talajba. A szakvélemény összefoglalójának fontosabb megállapításai: Életveszély nem áll fenn, de az észlelhető repedések, falmozgások folyamatos volta egyértelmű (az épületet külső tatarozás utáni állapotban vizsgálták). Az alapok környezetében feltárt talaj általában teherbíró, de a K-i sarkon az alap mintegy 0,7 m vastag barna kavicsos törmelékes talajfeltöltésen áll, és az alapbeton is gyenge minőségű. A fszt. 1. és fszt. 2. lakások vastag, rendszeresen átnedvesedő agyagfeltöltésre kerültek, emiatt a válaszfalak és a padlószint mozognak. Nagymértékben elősegíti a víznek a feltöltéshez való jutását és a mozgások létrejöttét az épület körüli betonjárda szakszerűtlen kivitelezése és utólagos meghibásodása: a járda több helyen megsüllyedt, a fal felé lejt, a fal és a járda között 2-3 ujjnyi rés alakult ki, ezért a víz beszivárgása itt elkerülhetetlen. A talajvíz szintje a pince szintje alatt mélyebben helyezkedik el. A pincei vizsgálógödörben megjelenő víz szennyvízcsatorna töréséből és a külső csapadékvíz beszivárgásából származik. Az évi szakvélemény javaslatai: Az épület továbbiakban várható mozgásainak, fő- és válaszfalrepedéseinek tartós megfigyelése, az épület teljes statikai felülvizsgálata, mely kitér az alaptest minőségére és a talajnedvesség elleni szigetelés kérdéseire is. Az épület DK-i homlokfalának aláfalazása és alaptest-korrekciója legalább 1,6 m mélységig, az aláfalazás mindkét merőleges körítőfal mentén való befordításával és lépcsőzésével. A szenny- és esővízcsatorna átvizsgálása és meghibásodásának kijavítása. Az épület környéki nyárfák ritkítása. 240

243 Az épület DNY-i homlokzata előtti járda és feltöltés elbontása, a pince DK-i határfaláig, majd statikai vizsgálat utáni visszaépítése az eredeti szinten. A földszinti lakások válaszfalainak újrafalazása, vasbeton gerendákra kiváltva, és a padozat vasalt aljzatra helyezése. Az épület körüli járda szakszerű kijavítása. Burkolt folyóka építése az épület körüli felszíni vizek elvezetése érdekében május 13-i keltezéssel a Budai zöldövezet alagsor 1. lakás (megjegyzés: itt még 1. lakásként szerepel a későbbi iratokban már 2. lakásként megnevezett, jelenleg a felperesek tulajdonát képező lakás!!) bérlője levelet írt az IKV Panaszügyi Osztályának, melyben a következőket rögzítette: A ház súlyos károsodást szenvedett a köré telepített hybrid nyárfák miatt, melynek gyökerei átfúrták az azbesztcement csatornavezetéket, a szennyvíz szabadon áramlott a ház alá, a pincében tavasztól őszig hosszú éveken át állt a víz, az alagsori lakásokat dugulás miatt gyakran elöntötte a szennyvíz. A ház belső válaszfalain 3-4 mm tágasságú repedések keletkeztek. A lakás felújítása után a repedések ismételten megjelentek. Kéri a talajmechanikai szakvéleményben javasolt munkálatok elvégzését, és a vizsgálatokhoz fúrt lyukak betömését Az IKV a csatorna-alapvezetéket kicserélte, a dugulást elhárította november 23-i keltezéssel az IKV összeállította a Társasház Alapító Okiratát március 28-i keltezéssel a Budai zöldövezet alagsor 1. lakás bérlője ismét levelet írt az IKV kirendeltségének, melyben a következőket rögzítette: Lakását 1987 augusztusában saját költségén helyreállította, és az pár hónap múlva össze-vissza repedezett, a falakon és a padlón több mm-es repedések vannak, a vizesedéstől hull a vakolat. Az épület körüli, csatornarendszert veszélyeztető fákat 1989-ben kivágták az Önkormányzat értékesítette a bérlők számára a perbeli épület (társasház) lakásait március 24-i keltezéssel, ajándékozási szerződés révén jutottak hozzá a felperesek a Budai zöldövezet fszt. 2. ajtó alatti 40 nm alapterületű magánlakás hasznosítású ingatlanhoz. A szerződő felek az ajándék tárgyát képező ingatlan értékét 8 millió forintban határozták meg. Az ajándékozottak az ingatlan ténybeli helyzetéről megtekintéssel győződtek meg. A Társasház november 26-án megtartott Közgyűlése jegyzőkönyvének 4. pontja szerint A földszinti tulajdonostárs bejelentette, hogy lakása vizesedik, a padozat és az oldalfalak repedezettek. Szerinte ezt a külső nedvesedés okozta. A helyreállítási költségek megtérítését kérte. N. M. tulajdonostárs és P. L. megbízott belülről a hibákat megtekintette, és tájékoztatta a tulajdonostársat, hogy véleményük szerint azokat nem a külső nedvesség, hanem nagy valószínűséggel a csatornavezeték meghibásodása okozta. Ez csak feltárás után állapítható meg, melyre feltétlenül kérnek meghívást, időpontra vonatkozó értesítést a későbbi viták elkerülése végett. A szükséges külső helyszíni szemlét is meg fogják tartani (2003. dec órakor.) 241

244 2004. március 31-i keltezéssel készül el S. Z. igazságügyi szakértő magánszakértői véleménye a fszt. 1. lakás, illetve a Budai zöldövezet -i épület meghibásodásával kapcsolatban. A megbízott szakértő sajnálatos módon nem végzett saját vizsgálatokat, hanem megállapításait az 1984-ben készült talajmechanikai szakvéleményben foglaltakból kiragadott részletekre alapozta. Megállapítása, miszerint a vizsgált lakásban az előbb említett repedések a belső oldalon is jól láthatóak, vagyis a szerkezet teljes keresztmetszetében átrepedt! nélkülözi a műszaki alaposságot és megfontoltságot, hiszen a repedésekkel kapcsolatban: annyit tudunk, hogy a fal mindkét oldalának vakolatán voltak kisebb repedések, amik jórészt már 1984-ben is láthatók voltak; a repedt vakolat leverésével azonban semmilyen vizsgálat nem volt arra vonatkozóan, hogy a repedések csak felületi jellegűek-e, vagy valóban a mögötte lévő teherviselő szerkezetet is érinti a károsodás; nem történt gipszpiskótás vizsgálat arra vonatkozóan, hogy a látható repedések tágassága időben változik-e, azaz élő, jelenleg is ható meghibásodásról, vagy egy korábbi meghibásodás eredményeinek ma is látható nyomáról van-e szó. A tény, hogy a 20 évvel korábbi vizsgálat is megemlítette ezeket a repedéseket, feltétlenül gondosabb eljárást kívánt volna a szakértő részéről. A szakvéleménynek a felszíni vízelvezetés hiányosságaira és a hegy felőli oldalon egy dréncsöves védő-szivárgó rendszer építésére, valamint az épület körüli járda rendbetételére, lejtésviszonyainak megváltoztatására vonatkozó megállapításaival egyetértek. Az alapmegerősítésre és falvarrásra vonatkozó javaslatok elméletileg szakszerű tanulmányként kezelhetőek, a jelen épület esetén azonban előzetes ténymegállapító feltárások és részletes statikai elemzések hiányában csak ötletbörzének tekinthetők. A válaszfalakkal kapcsolatosan a szakvélemény szerint elegendő a kiékelés (repedésekben vasékkel, majd a beszorító kiékelés után, annak újbóli elkészítésével). Itt tehát a szakértő visszalépett az 1984-es szakvélemény műszaki tartalmához képest, mely szerint: a földszinti lakások válaszfalainak újrafalazása, vasbeton gerendákra kiváltva, és a padozat vasalt aljzatra helyezése. Itt kell megemlíteni, hogy az 1984-es szakvélemény javaslatában korrekt módon meghatározta a szükséges tennivalókat. Ezek mindegyikének alapja a részletes feltárás és az elengedhetetlen statikai vizsgálat. A 2004-es szakértői vélemény a 20 évvel korábbi szakvélemény tartalmához műszaki értelemben semmit nem tett hozzá, semmit nem vizsgált meg, sőt annak egyes megállapításait negligálta, illetve félreértelmezte: A korábbi szakvélemény valóban javasolta a délkeleti homlokfal alapkorrekcióját, a feltárásokból azonban egyértelműen csak a keleti épületsarok alapozásának hibáját állapította meg, és feltétlenül szükségesnek látta az épület további statikai vizsgálatát (a jelenlegi alapmegerősítés a déli saroknál történt meg). A földszinti lakások padlószerkezete alatti vastag feltöltés süllyedésérzékenysége miatt a korábbi szakvélemény a belső válaszfalak teljes elbontását, és a főfalakra támaszkodó új vasbeton gerendákra állítva új válaszfalak készítését javasolta (ezzel szemben a 2004-es szakvélemény csak a válaszfalak kiékelésének újbóli elkészítését irányozza elő). 242

245 A szakértő helyenként hibásan értelmezi a helyszíni szemrevételezés során látottakat: A repedésekről közölt fényképek valós helyzete nem azonosítható be. A bemutatott vízszintes jellegű repedéseknek nem az épület teherviselő falának, illetve alapozásának a megsüllyedése az oka, hanem a válaszfalak és a padló alatti vastag feltöltés átnedvesedése és roskadása. A szakvélemény 7. fényképén egy, a falsarokból valamivel 2 m magasság felett kiinduló, és a bal oldali falmező felé közel 45 fokban emelkedő repedés látszik, miközben a felirat: A megsüllyedt sarok belső oldala. Nos, a repedéskép éppen nem a sarok süllyedéséről, hanem a sarokhoz képest az oldalsó falszakasz megsüllyedéséről árulkodik! Mindezen hiányosságok és feltételezhető félreértések miatt a szakértői véleményben foglaltakat szakmai tartalmukat tekintve nem tartom megalapozottnak! A szakértői vélemény része egy részletes költségbecslés, melynek végösszege bruttó Ft április 14-én a felperes tulajdonosok levélben fordultak a tulajdonostársakhoz, melyben (az elkészült új szakvéleményt mellékelve) kérték a felújítási munkák elkezdésével és költségfedezetével kapcsolatosan a társasház közgyűlésének összehívását június 13-án a felperes tulajdonosok ismét levelet írtak valamennyi tulajdonostársnak címezve, melyben megállapították, hogy a ház nem reagált a lakásuk állapotáról, a közgyűlés összehívásáról és a házat érintő költségekről szóló felhívásukra. Ezért az alábbiakat hozták a tulajdonostársak tudomására: Bár műszakilag, és anyagilag indokolt lenne az egész ház teljes tatarozása (alapok megerősítése, csapadékvíz-elvezetés-, járdajavítás megoldása), mivel a t. ház erre semmi hajlandóságot nem mutat: A saját lakásunkat, a már megküldött bírósági építési szakértői vélemény alapján saját költségünkön felújíttatjuk. A t. házat terheli az önjelölt szakértők ellenében megkért bírósági szakértő díja (mely csak a saját lakásunkra vonatkozik). A t. házat fogja terhelni a fenti szakvéleményben megbecsült költség. A t. házat fogja terhelni az ügyvédi, bírósági, jelzálogbejegyzési költség. Ezt követően ismételten javasolták a közgyűlés összehívását július 2-i keltezéssel a tulajdonosok válaszoltak a levélre, melyben többek között az alábbiakat írták: A feltárásból nem lehetett semmi újat megállapítani. Az ismételt helyszíni szemlén ugyanazt láttuk, mint előtte! A konyhai lefolyó feltárásakor súlyos hibát követtek el. Önök a szakszerűtlen bontáskor eltörték az eternit lefolyót, és a vízleeresztéskor látható volt a friss víz kifolyása! Egyébként semmiféle friss ázásnyom nem volt, ma sincs (fentin kívül). Az új szakvélemény semmi újat nem mond a régihez képest, a részletességéről talán említést sem kell tenni! Egyértelműen a régivel egyezik, és egyáltalán NEM ÁLLAPÍT MEG ÚJ ÁZÁST! 243

246 Majd valamivel később a következőket jelezték a felperesek felé: Az alapcsatorna-meghibásodás jóval korábban, az eladás előtt keletkezett. A hiba okát megszüntették és a csatorna javítását eladás előtt az Ingatlankezelő Vállalat elvégeztette. Az I. K. V. a lakásokat az akkori műszaki állapotnak megfelelően értékeltette és adta el! Ezt az első tulajdonosok, akik ma is a lakásban laknak, igazolni tudják, sőt velük beszélve ezt el is ismerik! Azért lett annyi a vételár, amennyi! Egyébként ezt a műszaki állapotot Önök is látták az örökhagyó életében is! A javítási munkák ma is láthatóak. Az Önök melletti szintén érintett földszinti lakás felújítását a tulajdonos elvégeztette 1998-ban, AZÓTA SINCS SEMMIFÉLE MEGHIBÁSODÁS! augusztus 16-án a felperes tulajdonostársak válaszlevelükben rögzítették, hogy a részükre augusztus 6-án feladott levelet megkapták, de mivel az sem műszaki, sem jogi értelemben nem tartalmaz értékelhető megállapításokat, nem kívánnak rá reagálni. A helyszíni feltárásokkal és szemlékkel kapcsolatban a következőket rögzítették: Sajnáljuk, hogy P. L. úr a helyszínen nem, csak több mint fél évvel később nyilatkozik a szemlékről, feltehetően ezért emlékszik rosszul ezekre, és a levelükbe ezért kerülhettek valótlanságok. Amennyiben megfelelő kivitelezőt találunk, a szakvéleményben szükségesnek talált munkákat elvégeztetjük, ennek költségeit a T. ház felé polgári peres úton fogjuk érvényesíteni. Végezetül sajnálattal tapasztaljuk, hogy bár levelük tárgyaként szerepel a közgyűlés öszszehívása, ennek ellenére a levélben erről egy szó sem esik, bár ezt már január óta kérjük. A Társasház az elmúlt év novembere óta nem választ közös képviselőt, és megfelelő szakértelemmel nem rendelkező személyt bíz meg, a ház műszaki állapotának és ennek jogi megítélésére. Itt hívjuk fel a lemondott képviselő figyelmét arra, hogy P. L. úr társasházi meghatalmazása csak a közgyűlés levezetésére szólt, semmi másra, ezen felüli egyéb, az Ön által P. L. úrnak adott megbízás az Ön felelőssége január 05-én az KIVITELEZŐ Kft. árajánlatot adott a Budai zöldövezet alatti lakóépület felújítási munkáira mindösszesen bruttó Ft összegben. Az ajánlatban szereplő tételek műszaki tartalma és mennyisége helyenként eltér a 2004-es szakértő véleményben leírtaktól. Ilyen eltérések a következők: Szakvélemény Tégla alap szakaszos aláfalazása km. nagyszilárdságú téglából Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása Kivitelezői árajánlat 4,92 m³ Pontalapok készítése meglévő alapok alá szakaszosan 16 KK betonból 39 m² Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása 7,5 m³ 78 m² 244

247 Szakvélemény Járdakészítés 40x40x6 cm-es előregyártott lapokból, 8 cm kavicságyazattal Szerkezeti repedések javítása SIKA MonoTop rendszerrel, acélbetét felerősítésével, a technológia szerint Kivitelezői árajánlat 32 m² Betonjárda készítése 8 cm vastagságban, rugalmas hézagkitöltéssel 24 m² Szerkezeti repedések javítása kiékeléssel, ill. üveghálós erősítéssel 32 m² 24 m² Az eltérésekkel kapcsolatos aggályok a következők: 1. A tégla aláfalazás esetében a kiékeléssel elvileg biztosítható a megerősítés és a régi alapok közötti kapcsolat. Beton aláöntés esetén ennek technológiáját külön meg kellene határozni, ami az ajánlatban nem történt meg. A kiegészítő beton mennyisége 50%-kal több, mint az aláfalazáshoz becsült mennyiség, aminek magyarázata szintén nem található meg az ajánlatban. 2. Nincs kifejtve, miért lett a bontandó betonaljzat mennyisége kétszerese az ajánlatban a szakvéleményben feltüntetetthez képest. 3. A szakvéleményben javasolt elemekből rakott járda és kavicságyazat legalább valamiféle szivárgótestet képezett volna az épület homlokzata mellett, és részt vehetett volna a felszíni vizek elvezetésében. A kivitelezői ajánlatban szereplő tömör beton járda erre alkalmatlan, és a tétel megfogalmazása alapján félő, hogy a járda közvetlenül a földvisszatöltésre került, kavicságyazat nélkül. 4. Az ajánlatban szereplő üveghálós erősítés teljességgel alkalmatlan szerkezeti repedések javítására! Ha ennek hatására nincsenek megújuló repedések, akkor azok eredetileg nem szerkezeti repedések voltak. A történések sorában tehát a kevéssé szakszerű szakértői vélemény alapján egy részleteiben szakszerűtlennek tekinthető kivitelezői árajánlat született. Kifogásolható továbbá az is, hogy a kényes műszaki és jogi helyzet ismeretében csupán egy árajánlat született, feltehetőleg más cégeket árajánlat adás céljából nem kerestek meg, így összehasonlítási és mérlegelési lehetőség sem volt a legjobb kivitelező és a legjobb technológia kiválasztásához április 11-én vállalkozási szerződés jött létre a felperes tulajdonosok mint megbízók, valamint a KIVITELEZŐ Kft. kivitelező mint vállalkozó között a Budai zöldövezet alatti épület alapmegerősítési, valamint az érintett lakás állagmegóvó munkáival kapcsolatban, melyek alapját az igazságügyi szakértő előírásai képezik. A vállalkozási díj egyösszegű díjként került meghatározásra, nettó Ft, bruttó Ft összegben. A megrendelő képviselőjének neve nincs kitöltve a szerződésben, az elvégzett munkák műszaki ellenőrzésére, mennyiségi és minőségi átvételére vonatkozóan a szerződés nem tartalmaz információkat. A munkakezdés tervezett időpontja: április 13. A befejezés tervezett időpontja: május

248 2005. május 09-i keltezésű a KIVITELEZŐ Kft. készpénzfizetési számlája, melynek tételmegnevezése Budai zöldövezet alatti társasház alapmegerősítési munkái az ig. szakértő előírásai alapján, végösszege pedig bruttó Ft. A kivitelezői számla mellett becsatolásra került még 1 db közterület-foglalási díj számla közötti időszakra 1 db építési konténer számára bruttó 3125 Ft összegben; 1 db közterület-foglalási díj számla közötti időszakra 1 db építési konténer számára bruttó 5625 Ft összegben; 1 db keltezésű, számú PRAKTIKER számla, benne padlólap és falicsempe mellett 12 csomag padlóburkoló, 10 db lam.szeg. és 25 m 2 alátétfólia feltüntetésével. A becsatolt számlákkal kapcsolatos aggályok a következők: 1. A kivitelező végszámlája ( Ft) magasabb összegű, mint amiről a szerződés szól ( Ft), miközben az eltérést semmivel nem indokolják (a leszámlázott összeg tehát Ft-tal több a szerződött összegnél). 2. Külön becsatolásra került a tulajdonosok részéről az összesen 5 nap időtartamú közterület-foglalás díja, aminek beszerzése a kivitelező érdekkörébe tartozott volna, és feltehetőleg benne foglaltatik az ajánlat szerinti 34 m³ konténeres törmelékelszállításra kalkulált, meglehetősen borsos bruttó Ft összegben. 3. A PRAKTIKER számlában a laminált padlóburkolathoz szükséges anyagok ára (padlóburkoló+szegély+alátétfólia) bruttó Ft összegben került meghatározásra, holott az ajánlat és a kiviteli szerződés szerinti parkettaburkolat készítésénél már egyszer az egyösszegű vállalásban elszámolásra került Ft május 15-én felelős műszaki vezetői nyilatkozatot írt alá S. Z., melyben mint az alapszakvéleményben foglaltak szerint megvalósult építmény felelős műszaki vezetője büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az építmény jelenlegi állapotában rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas, a munkálatok a szükség szerinti kiviteli terveknek megfelelően, szakszerűen készültek el. A felelős műszaki vezetői nyilatkozat mellékletét képezi a Generálkivitelezői építési napló számú oldalainak másolata. A naplóban a i munkakezdés és a i befejezési időpont között csak a kivitelező képviselőjének bejegyzései és aláírásai szerepelnek. Sem a felelős műszaki vezető, sem az igazságügyi magánszakértő, sem a megrendelő, sem a társasház műszaki képviselője nem szerepel bejegyzéssel, holott a kivitelezés nem a szakvélemény műszaki javaslatai szerint történt, és menet közben (a kivitelező beírása szerint a szakértő javaslatára) egy I-200-as acélgerenda beépítésére is sor került. Mindezek okának, szükségességének és elrendelésének, illetve a végzett munka ellenőrzésének, minőségi és mennyiségi meghatározásának vagy műszaki átvételének az építési naplóban nincsen nyoma! 246

249 A helyszíni szemrevételezés tapasztalatai A helyszíni szemrevételezésre szabályosan kitűzött időpontban, február 12-én került sor. Azon a felperes vett részt. Az alperes és jogi képviselője telefonon kimentették magukat. A szemle során a felperes átadta a felújítás során készített fényképfelvételeket CD adathordozón. A szemle legfontosabb megállapításai: Az épület körüli járda és lépcső állapota a felperes megbízásából felújított, kijavított területeken semmivel sem jobb, sőt a járda és a lábazat között kialakult repedések és hézagok nagyságának tekintetében valamivel rosszabb, mint a kijavítás nélküli eredeti járdáknál. Javulás annyiban jelentkezik, hogy a járófelület nem a faltő felé lejt, a létrejött repedések (a járda süllyedése) azonban jelentősek. A járda alatt, illetve a járda hegy felőli oldalán sem szivárgó, sem övárok nem létesült, így nemcsak a járda és a lábazat között kialakult réseken, hanem a járda alatti talajból is a pince- és alapfalakhoz jut a víz. A homlokzati falakon látható változatlanul megmaradt, illetve részben egyszerű kikenéssel kijavított repedések részletes vizsgálata nem történt meg, a kivitelezést megelőző szakértői beavatkozás során még annak ellenőrzésére sem került sor, hogy csupán vakolatrepedésekről vagy szerkezeti repedésekről van-e szó, hiszen sem vakolatleverés, sem a repedések tágasságának változásának mérésére alkalmas gipszminták elhelyezése nem történt meg. Az épület délkeleti homlokzati falának repedésképe elsősorban a járda és a lábazatvakolat mozgására, aljzatának és vízelvezetésének hibáira utal. Az épület, illetve az alapfalak süllyedésére utaló repedések nem a megerősítésre került épületsarok, hanem a homlokzat középső szakaszának, illetve a megerősítettel átellenben lévő, keleti sarok kismértékű süllyedésére utalnak. A felperes lakásában a felújított délkeleti és délnyugati falak lábazati részén a padló felett cm magasságig nedvesedési nyomok láthatók. A felújítás hagyományos vakolattal történt. 247

250 A felperesi lakásban a felújított falakon repedések nem láthatók, kivéve egy belső válaszfal boltíves kialakítású átjáróját. A szemle során készített fényképfelvételek, illetve a felperes által CD adathordozón átadott, a kivitelezés során készített fényképfelvételek közül a legfontosabbakat e szakvélemény mellékletében, szöveges értékelés, illetve magyarázat kíséretében ismertetem. A felperes által CD-n átadott digitális fényképek a kivitelezés során, április 20. és április 28. között készültek. A fényképek alapján az alábbi szakértői megállapítások foglalhatók össze: A feltárt vizsgálóaknákban készített fényképek az alaptestek gyenge betonminőségére és az alaptestek alatti talaj tömör, agyagos szerkezetére engednek következtetni. Az alaptestek nem a szakvéleményben meghatározott szakaszos aláfalazással kerültek megerősítésre, hanem szélességi méretük részleges alábányászásával részleges alábetonozással kerültek a sarok közelében megtámasztásra, illetve a déli sarok részleges alábetonozással és keresztirányú acélgerendára való kiváltással került megerősítésre. Az alapmegerősítés kivitelezett megoldása sem a szakértői véleményben leírtakkal, sem a kivitelezői árajánlatban szereplő megoldással nem egyezik meg. Az épület körüli járda és lépcső a szakértői véleményben foglaltaktól eltérően nem elemekből rakva, hanem monolit betonozással készült. A beton szerkezetek alatt alig tömörített agyagos talajvisszatöltés látható a fényképeken, és egyértelműsíthető, hogy a járda betonja alatt szivárgó kavicságy nem készült. A lakásokban a fényképfelvételek szerint a meglévő aljzatbetonra új aljzatbeton került, melybe bebetonozták a fűtési csöveket és részlegesen a csatornavezetékeket is. 248

251 A belső válaszfalak alatt gerenda vagy vasalt lemez erősítés nem készült, a válaszfalak nem kerültek elbontásra és újraépítésre megfelelően stabil aljzaton (ahogyan azt az 1984-es talajmechanikai szakvélemény javasolta). A válaszfalak és a főfalak belső vakolatrepedéseinek megerősítési módja a kivitelezés során készített fényképekből nem deríthető ki. A Bíróság kérdéseire adott válaszok 1. A felperesek által elvégeztetett munkák közül melyek azok, amelyek kifejezetten a közös tulajdonú épületszerkezeteket érintik, ezek közül melyek a feltétlenül szükséges állagmegóvó beavatkozások? A felújítási munkák során a ház közös tulajdonú részei közül a déli épületsarok alapozását, illetve a délkeleti és délnyugati homlokzatok e saroktól kiinduló fél-fél homlokzati szakaszai előtti betonjárda és -lépcső szerkezeteket érintették. A déli épületsarok alapozásának megerősítése az épület homlokzati repedésképe, illetve annak előző évtizedek során bekövetkezett változása figyelembevételével nem tartozott a feltétlenül szükséges állagmegóvó beavatkozások közé. Ehelyett a repedések tágasságváltozásának vizsgálata, az 1984-es talajmechanikai szakvéleményben szükségesként megfogalmazott részletes statikai vizsgálat elvégzése lett volna szükséges. Sajnos S. Z. szakértő ez irányú szakértői véleménye erre alkalmatlan. A homlokzati járdák elbontása és ismételt elkészítése, a lábazat és a járda közötti tömített hézag kialakítása, illetve a hegy felőli oldalról érkező csapadékvíz folyókával, illetve szivárgóval történő elvezetése a feltétlenül szükséges beavatkozások közé sorolandó. Sajnos azonban ezt a munkarészt a kivitelező kontár módon, szakszerűtlenül végezte el, aminek káros következményei elérik, sőt meghaladják a régi járdaburkolatoknál látható károsodás mértékét. 2. Felperesek által a külön tulajdonukban elvégzett munkák közül melyek azok, amelyek a ház, illetve a közös részek állagának romlása következtében váltak feltétlenül szükségessé? A belső vakolatjavítások, üveghálós repedésáthidalások és festések (külön tulajdonban végzett munkák) az egykori több éven át a földszinti lakások padlóburkolata alatti nagy vastagságú feltöltést áztató szennyvízcsatorna (közös tulajdonú elem) dugulása és törése, illetve a délnyugati homlokzat előtti járda (közös tulajdonú elem) süllyedése és lejtésproblémái miatt váltak szükségessé. Csakhogy ezek a meghibásodások már a ház évi elidegenítésének időpontjában, sőt az évi társasházzá alakulást megelőzően is fennálltak. ( R. K. lakását 1987 augusztusában saját költségén helyreállította, és az pár hónap múlva össze-vissza repedezett, a falakon és a padlón több mm-es repedések vannak, a vizesedéstől hull a vakolat. ) 249

252 Fentiek miatt a felperes külön tulajdonában elvégzett felújítási munkák kiváltó oka valóban a ház közös részeinek állagromlása, a hiba kialakulásakor azonban a ház nem társasházi formában működött, illetve az elidegenítéskor a lakás a fennálló (és a bérlő által bejelentett) hibákkal együtt került értékesítésre. Nincs a peres anyagban információ arra vonatkozóan, hogy az értékesítés során megszabott árakban tükröződik-e ennek az értékcsökkenésnek a mértéke. Ez mindenképpen felveti az egykori házkezelő, illetve az Önkormányzat felelősségét, de pénzügyi következményei csak kevésbé érinthetik a társasház közösségét. 3. A munkálatoknak az iratokban szereplő árajánlatban, költségösszesítésben szereplő költségei indokoltak és reálisak voltak-e a munkák elvégzésének időpontjában? A szakvéleményben, illetve a kiviteli árajánlatban szereplő (nem azonos műszaki tartalmú kivitelezésre vonatkozó!) költségek indokoltak és reálisak amennyiben a bennük megfogalmazott feladatok elvégzése a cél. Szakmai szempontból azonban: A déli sarok kivitelezett megerősítése részletes feltárások és szakértői vizsgálatok nélkül nem tekinthető indokoltnak. A munkák megkezdésére ugyanis: egy részben félreértett 1984-es talajmechanikai szakvélemény (a szakvéleményezés időpontjában a felperes mai lakása a fszt. 1. számozást viselte, és csak a társasházzá alakuláskor cserélődik fel a számozás fszt. 2-re. Ebből következően a talajmechanikai szakvéleményben a 2. számú lakásra vonatkozó megállapítások nem a felperes, hanem jelenlegi szomszédjának lakására vonatkoznak!), és erre építve egy szakmailag hiányos, téves megállapításokat tartalmazó igazságügyi magánszakértői vélemény szolgáltatott alapot. A belső válaszfalak aljzatának megerősítése nem történt meg, ez ügyben részletes vizsgálatok nem készültek, így amennyiben a felújítás után nem jelentkeznek újra a falrepedések, akkor a 25 évvel korábbi csatornahiba következtében bekövetkezett káros mozgások az 1984-es talajmechanikai szakvéleményben jelzett vastag agyagos törmelékes feltöltés ellenére is lezajlottak, szerkezetmegerősítésre tehát nem volt szükség. 4. Összegszerűen adja meg, mennyi az értéke azon munkálatoknak, amelyeket a közös tulajdonú épületrészekben az állagmegóvás (1. pontban meghatározott munkák), illetve a külön tulajdoni részben a közös részek állagromlása tett indokolttá és feltétlen szükségessé (2. pontban meghatározott munkák)! Az 1 3. pontokban adott válaszok értelmében A közös tulajdonú járdákon végzett munkák szakszerűtlenek, nem értékelhetők. Az alapmegerősítés műszaki megoldása, működőképessége ad hoc kivitelezői munkának tekintendő, szükségességük és műszaki megoldási módjuk számítással és kiviteli tervdokumentációval nincs igazolva annak ellenére sincs műszakilag alátámasztva, hogy az igazságügyi magánszakértő felelős műszaki vezetői nyilatkozatot írt alá, hogy, 250

253 a kivitelezés a szükség szerinti kiviteli terveknek megfelelően valósult meg. Tervek és szakértői leírás hiányában a kivitelezett megoldásokkal kapcsolatban csak a felperes által átadott, a kivitelezés során készített fényképfelvételek alapján lehet ítéletet mondani ezek azonban nem igazolják egyértelműen a kiviteli munkák szakszerűségét. A felperes külön tulajdoni részének felújítására a közös tulajdonú csatornavezeték és járda meghibásodása következtében került sor a hiba azonban még a társasházzá alakulás előtt keletkezett, és a lakás értékesítésére erősen károsodott állapotban került sor. Ilyen körülmények között a tulajdonos kártérítési igénye esetleg jogos lehet az épület egykori kezelőjével szemben (amennyiben e károsodott állapotot a vételi ár nem tükrözte) de nem jogosult a jelenlegi társasházi közösséggel szemben. A Bíróság e kérdésére adott válaszom tehát összességében: 0 Ft A szakértői vélemény kiegészítése A Bíróság a megtérítési igény iránt indított perben készített szakértői véleményhez kiegészítő vélemény elkészítését rendelte el, melyben a szakértőnek a következő kérdésekre kellett választ adnia: Határozza meg tételesen azokat a munkákat, amelyeket felperesek a külön tulajdonukban végeztettek el, azonban a közös tulajdonú épületrészek állagának romlása következtében váltak feltétlenül szükségessé, továbbá határozza meg ezen munkák bekerülési költségét a munkavégzés időpontjában irányadó árszinten. Válasz a Bíróság által feltett kérdésekre: A Tisztelt Bíróság határozott és kiegészítésként megismételt kérdésére legjobb tudásom szerint igyekszem megválaszolni. Előzetesen azonban néhány szempontot kénytelen vagyok megismételni, illetve felemlíteni, ami a válaszom konkrét eredményét feltétlenül befolyásolja: Az elvégzett munkák tételes meghatározása Az elvégzendő munkák körét meghatározó terv -ként a kivitelezés során mindvégig a 2004-es szakértői véleményben felsorolt tételekre történik hivatkozás. E szakértői költségbecslés sem tartalmaz azonban konkrét felmérésen, méretkimutatáson alapuló számításokat, csupán összesített mennyiségeket ad meg. A KIVITELEZŐ Kft január 5-én kelt árajánlatában szereplő tételek műszaki tartalma és mennyisége helyenként eltér a 2004-es szakértő véleményben leírtaktól, ezen jelentős eltérések azonban sehol nem kerülnek indoklásra. A ténylegesen elvégzett munkák mennyisége és tartalma tehát egyértelműen nem határozható meg, illetve azt csak a jelenlegi szerkezetek megbontásával lehetne felderíteni. Az elvégzett munkák tételes tartalmi és mennyiségi meghatározásánál (bár erősen kételkedem a valóságtartalmában) jobb híján a kivitelezői árajánlatban szereplő tételeket veszem alapul. 251

254 Ilyen eltérések (amint azt a szakvéleményemben már korábban kimutattam) a következők: Szakvélemény Tégla alap szakaszos aláfalazása km. nagyszilárdságú téglából Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása Járdakészítés 40x40x6 cm-es előregyártott lapokból, 8 cm kavicságyazattal Szerkezeti repedések javítása SIKA MonoTop rendszerrel, acélbetét felerősítésével, a technológia szerint Kivitelezői árajánlat 4,92 m³ Pontalapok készítése meglévő alapok alá szakaszosan 16 KK betonból 39 m² Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása 32 m² Betonjárda készítése 8 cm vastagságban, rugalmas hézagkitöltéssel 24 m² Szerkezeti repedések javítása kiékeléssel, ill. üveghálós erősítéssel 7,5 m³ 78 m² 32 m² 24 m² A közös tulajdonú részek állagának romlása Az állagromlás az épület kimenő szennyvízcsatornájának meghibásodása miatt következett be, mely károsodott állapot több éven keresztül fennállt az 1970-es évek végén, illetve az 1980-as évek első felében. Az évi talajmechanikai szakvélemény e károsodások aktuális állapotát írja le. A károsodott csatornaszakasz cseréjére 1988-ban került sor, a környező fákat 1989-ben vágták ki. A földszinti lakásokon belüli károsodások, melyek a szennyvízcsatorna-törésre mint kiváltó okra vezethetők vissza, a lakáspadlók és válaszfalak alatti vastag, roskadékony feltöltés lassú kiszáradása miatt még 1990-ben is előfordultak. A ház ekkor IKV tulajdonban volt. Az IKV a lakóknak 1991-ben adta el a lakásokat, a jelenlegi társasházi tulajdonforma tehát 1991-től létezik, így társasházi közös tulajdont is ettől az időponttól tudok értelmezni. Az 1988-ban kicserélt szennyvízcsatorna-vezeték 1991-től valóban társasházi közös tulajdonnak tekinthető. E vezeték meghibásodásáról azonban nincs információm. A perbeli lakás meghibásodásának oka véleményem szerint nem a társasházi közös tulajdon meghibásodása, hanem az egykori IKV tulajdonú ház szennyvízcsatorna-vezetékének meghibásodása. Az épület alapozásának esetleges hibái semmilyen befolyással nem bírtak a perbeli lakásban kialakult hibák létrejöttére. Az egész épület leromlott, elhanyagolt állapotban van, a közös tulajdonú részek (pl. lépcsőházi falak, tetőszigetelések stb.) is folyamatosan romlanak e tény azonban szintén nem befolyásolta a perbeli lakás korábbi állapotromlását. 252

255 A felújítási beavatkozás feltétlenül szükséges volta A költségmeghatározás tekintetében a lakás festése 2005-ben feltétlenül indokolt lett volna, tekintettel arra, hogy a periratok arra engednek következtetni, hogy az azt megelőző utolsó festés valamikor 1990 táján lehetett. A hagyományos szobafestések várható élettartama 10 év, ezt követően a tulajdonostól elvárható, hogy újra festessen. Mindezek miatt véleményem szerint a lakás festésének szükségessége és költsége nem, vagy csak jelentősen csökkentett mértékben tekinthető a szennyvízcsatorna-meghibásodása közvetlen következményének. A félreértések elkerülése végett: természetesen az én javaslataim műszaki szakértői gondolkodásmóddal megfogalmazott javaslatok, amelyek nem a T. Bíróság helyett akarják jogi kinyilatkoztatásként megállni a helyüket, hanem csupán egy műszaki szempontú tényezőként kívánják segíteni a Bírót a helyes döntés meghozatalában. A felperesi külön tulajdonban végzett munkák meghatározása: Az előzőekben felvázolt aggályaim miatt a Bíróság által feltett kérdésre az alábbi módosítás után tudok választ adni: Tételes felsorolása (a KIVITELEZŐ Kft évi kivitelezői árajánlatának figyelembevételével) azoknak a munkáknak, amelyeket felperesek a külön tulajdonukban végeztettek el, azonban az es években az (akkor még IKV tulajdonú épület) szennyvízcsatorna-vezetékének meghibásodása következtében váltak feltétlenül szükségessé, továbbá ezen munkák bekerülési költségének meghatározása a munkavégzés időpontjában irányadó árszinten. Megjegyzés: A költségek meghatározásánál a KIVI ÉN-ÉNK költségvetési program évi árainak, valamint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara közreműködésével kiadott Építőipari Költségbecslési Segédlet 2006 című ÉTK kiadvány középárait veszem figyelembe, tekintettel arra, hogy azok az egyes tételek esetén a évben kivitelezett szerkezetek tényleges bekerülési költségeit tükrözik, tehát a munkavégzés időpontjában irányadónak tekintendők. TÉTEL MEGNEVEZÉSE Mennyiség Egységár Nettó ktsg. Megjegyzés Bontási törmelék konténerbe rakása és elszállítása Betonaljzatok, burkolatok és parketta bontása Vakolatjavítás oldalfalon, meglazult, sérült vakolat leverésével Repedések javítása üveghálós erősítéssel 5 m³ 6500 Ft Ft m² 1220 Ft Ft (KIVI) 40 m² 1300 Ft Ft (KIVI) 24 m² 1600 Ft Ft (KIVI) 253

256 TÉTEL MEGNEVEZÉSE Mennyiség Egységár Nettó ktsg. Megjegyzés Megsüllyedt válaszfalak utólagos kijavítása ékeléssel 6 m² 3700 Ft Ft értelmetlen Falbontások pótlása kisméretű téglával 2 m² 3500 Ft 7000 Ft (KIVI) Aljzatbeton készítése burkolatok alá 6 cm vtg Talajnedvesség elleni szigetelés vízszintes felületen, 1 rtg. Bitumenes lemezzel, kellősítéssel Felület-előkészítés, lekaparás, lemosás, 1x-i glettelés 2,5 m³ Ft Ft (KIVI) 44 m² 1150 Ft Ft (KIVI) 132 m² 300 Ft Ft (KIVI) Belső vakolat 2x-i glettelése és 2x-i diszperziós festése Hidegburkolat mázas kerámia lapokból (anyagár is) Parkettafektetés II. o. csaphornyos tölgyfából, szegélylécezve 132 m² 620 Ft Ft (KIVI) 19 m² 3500 Ft Ft (KIVI) 20 m² 8000 Ft Ft (KIVI) Parketta gépi csiszolása, 3x-i lakkozása 20 m³ 950 Ft Ft (KIVI) Nettó költség összesen: Ft Megjegyzések: A tétel esetén a kivitelezői ajánlatban szerepeltetett (a szakértői becslésben fele mennyiséggel megadott) felületet 40 m²-rel vettem figyelembe, tekintettel arra, hogy az új aljzatbeton mennyisége 6 cm rétegvastagsággal kalkulálva is kb. 40 m² felületet tesz ki, a hideg- és melegburkolatok is együttesen kb. 40 m²-t tesznek ki, sőt a talajnedvesség elleni szigetelés is kb. 40 m². A kétszeres bontandó m² felület esetén az új betonaljzat mennyisége is kétszeres kellene legyen. Tekintettel azonban arra, hogy a talajnedvesség elleni vízszigetelés teljes felületen elkészült, ez azt igazolja, hogy a szigetelés alatti aljzatbeton nem kerülhetett elbontásra. A számított nettó Ft irányadó bekerülési költségből az avultsági fok miatt javaslom levonni a belső festési munkákat tartalmazó és tételek együttes összegének 50%-át, azaz nettó Ft-ot. 254

257 Mindezek alapján a Bíróság kérésére azon munkák 2005-ös árszintű bekerülési költségét, amelyek a felperesek külön tulajdonukban a szennyvízcsatorna es évek közötti időszakban bekövetkezett meghibásodásai következtében váltak szükségessé, a fenti gondolatmenet alapján = Ft azaz hatszáztizenhatezer-négyszázhetven Forint nettó összegben határozom meg. Fényképmelléklet A Budai Központi Kerületi Bíróságnál megtérítési igény iránt indított perben elrendelt szakértői bizonyításhoz. 1. fénykép. A délkeleti homlokzat déli sarka közelében készített alapfeltárás. A beton alaptest minősége meglehetősen gyenge, fészkes, porózus, de alaptörés vagy repedés a feltárásban nem látható. (A felperes által készített felvétel án) 255

258 2. fénykép. A feltárásban az alaptest alatt homogén, kemény, jól tömörödött szürkéssárga agyagos talaj látható. (A felperes által készített felvétel án) Az alaptest alsó síkjának mélysége a rendezett terepszint alatt a felvételeken nem azonosítható be. Feltételezhetően az alapozás mélysége az adott helyen 1,0 m-nél kevesebb, ami fagyveszély szempontjából kedvezőtlen, ugyanakkor az alaptest alatti kötött tömör agyag vízzáró képessége miatt a fagyásveszély kockázata minimálisnak tekinthető. 3. fénykép. Az épület déli sarkánál alapmegerősítés céljából beépített kiváltó acélgerenda betonozás előtti állapotban (A felperes felvétele én) 256

259 4. fénykép. A déli épületsarok a kiváltó acélgerenda bebetonozása után (A felperes felvétele án) 5. fénykép. A szigetelt függőleges lábazat dombornyomott védőlemezzel. Előtérben a délnyugati homlokzat déli sarok felőli szakaszának járda- és lépcsőzsaluzata. Jól megfigyelhető, hogy az elkészítendő betonozás aljzata a helyszíni gyengén tömörített agyagos talaj. Szivárgó réteg, kavicságyazat nem készült. (A felperes felvétele én) 257

260 6. fénykép. A lábazat utólagos bitumenes lemez szigetelése, védőréteg nélkül visszatöltött törmelékes helyszíni agyagtalajjal, tömörítés nélkül (A felperes felvétele én) 7. fénykép. A felperes által készíttetett új járda és lépcső, szivárgó és övárok nélkül, az 3/3.5. és 3/3.6. fényképek tanúsága szerint tömörítetlen agyagos visszatöltésre, kavicságyazat nélkül visszaépítve. Állapota ma, 3 év után valamivel rosszabb, mint az eredeti több évtizedes meghibásodott járdáé (l. a fénykép hátterében) a szakértő felvétele én. 258

261 8. fénykép. A megerősített alapozású déli sarok a hibásan kivitelezett új járdával. A sarok környezetében vakolatjavítás és lábazatvakolás javítása látható. A sarok szerkezeti süllyedésére utaló repedéseknek, illetve azok utólagos javításának a sarok közvetlen környezetében nincs nyoma. (A szakértő felvétele én) 9. fénykép. A megerősített déli épületsarok nézete a délkeleti homlokzat felől. A hibásan kivitelezett új járda megsüllyedése miatt kialakult repedéseken keresztül a csapadékvíz az épület lábazati falát közvetlenül terheli. A sarok környezetében szerkezeti süllyedésre utaló repedések, illetve azok javításának nyomai nem láthatók. A piros nyilakkal jelölt helyeken a lábazati vakolat, illetve a homlokzat túlsó, keleti sarkának mozgására utaló hajszálrepedések láthatók, melyeket a felújítás során egyszerű kikenéssel javítottak. (A szakértő felvétele én) 259

262 10. fénykép. A délkeleti homlokzat déli épületsarkához közeli ablak felső sarkából kiinduló, a homlokzat közepe felé emelkedő ferde vakolatrepedés, mely a felújítás során nem került kijavításra. Vakolatleverés hiányában ma csak valószínűsíthető, hogy nem szerkezeti, hanem felületi repedésről van csupán szó, ellenkező esetben az emeleti lakás parapetfalán és a két szint közötti födémen is repedés jelent volna meg. A repedés jellege és iránya egyébként éppen ellentétes a kivitelezett megerősítés alapgondolatával, hiszen ez a déli sarokhoz képest a homlokzat középső sávjának vagy a keleti saroknak a süllyedését jelzi! ( ) 260

263 11. fénykép. A délkeleti homlokzat keleti sarka, melyen valóban a sarok süllyedésére utaló vakolatrepedések láthatók, ezekről azonban a vakolat leverése nélkül nem lehet megállapítani, hogy szerkezeti repedéssel járnak-e együtt, vagy a járda és lábazatvakolat süllyedése és elfordulása által kiváltott vakolatrepedésekről van-e szó. (Ez a sarok az, amelyet az 1984-es szakvélemény mint rosszul alapozott, potenciális veszélyhelyzetben lévő épületsarkot említ.) A repedések megnyílásának nagyságrendje azonban a hiba felismerése óta eltelt közel 25 évet figyelembe véve nem ad okot életveszélyes helyzet kialakulásának előrejelzésére. ( ) 261

264 12. fénykép. Az épület északi pincefalán megfigyelhető a járdaszint magassága alatt a lecsorgó víz nyoma. A pince oldalfalai mindenütt nedvességtől terheltek. A vizesedés csökkenése az épület körüli járda elbontásával és szakszerű újraépítésével, továbbá a hegyoldal felől érkező felszíni víz övárokban, illetve szivárgótestben való összegyűjtésével és az épület falától való elvezetésével oldható meg. ( ) 262

265 5. Pincefalak károsodása Alápincézetlen épületek esetén a hibás vagy el nem készült, talajnedvesség elleni padlóés falszigetelések okozzák a legtöbb káresetet. Ezek közös jellemzője, hogy általában néhány év szükséges a hibajelenség kialakulásához. Frissen átadott új épületeknél, illetve (eladás előtt) felújított öreg házaknál csak bizonyos használati idő eltelte után jelentkeznek a károk, ezért azok felismerése az átadás, illetve vásárlás időpontjában nem egyszerű dolog. Ilyen típusú meghibásodásokra mutatnak példát a Korhadó parketta és nedves falak, (lásd a 265. oldaltól) valamint az Alapozás, vízszigetelés teljes hiánya című (lásd a 276. oldaltól) esettanulmányok. A pincefalak vizesedése többféle kiváltó okra vezethető vissza. Ezek közül a legfontosabbak: a) A talajvíz emelkedése és/vagy a talajnedvesség elleni szigetelés elöregedése miatti kapilláris felszívódás. b) A rétegvizek megjelenése, vagy a felszíni vízelvezetés eredeti rendszerének megváltozása, meghibásodása miatt az épület pincefala mellett kialakuló torlaszvíz nyomásának hatására a falazaton keresztül vízszintes beszivárgás. c) A gépészeti vezetékek következtében különösen vastag feltöltéssel rendelkező pincefödémek feltöltésében évek alatt felgyülemlő használati nedvesség. Mindhárom kiváltó okkal találkozunk a Kastély pincéjének vizesedése című esettanulmányban (lásd a 294. oldaltól). A pincefalat oldalról, torlaszvízként támadó felszíni vizek károsító hatását mutatja be a Pincefal károsodása című esettanulmány (lásd a 302. oldaltól). A pincefalak vizesedésével kapcsolatosan a szakértői vizsgálat során (a helyszíni szemrevételezés tapasztalatainak függvényében) néhány általánosan megfogalmazható vizsgálatot célszerű elvégezni: A. Alapeset: a pincében áll a víz Laboratóriumi vízmintaelemzés szükséges annak eldöntéséhez, hogy talajvízről, ivóvíznyomóvezeték repedéséről vagy szennyvízcsatorna meghibásodásáról van-e szó. (A vízminta elemzése az ÁNTSZ valamelyik laboratóriumában elvégeztethető.) 263

266 Ivóvízvezeték, vagy szennyvízcsatorna hibájára utaló vízösszetétel esetén épületgépészeti feltáró vizsgálatot kell végezni. Amennyiben egyértelműen talajvíz betörésére lehet következtetni a víz összetétele alapján, akkor a víztelenítés megtervezéséhez talajmechanikai szakvélemény készítése válhat szükségessé. B. Alapeset: a pincefal, esetleg a pincepadló is nedves, vizes Szükséges lehet ilyenkor is a nedvesség eredetének vizsgálata. Vízmintát azonban nem tudunk venni, ehelyett a falazat nedvességtartalmának és sótartalmának meghatározása a feladat. A nedvességtartalom vizsgálata történhet helyszínen, hordozható műszerrel. A fal elektromos vezetőképességének műszeres mérése gyors eljárás, és előnye, hogy a falazat roncsolása nélkül kaphatunk eredményeket. A vizsgálat azonban csak tájékoztató, közelítő jelleggel fogadható el. Az építőanyagok elektromos jellemzői ugyanis a bennük lévő sók koncentrációjának függvényében erősen változnak! A CM műszer használata pontosabb eredményt ad, de nem kerülhető el ilyenkor a falvagy padlószerkezet kismértékű rongálása. A fúrással kivett, pontosan lemért súlyú, por alakú anyagmintát egy zárt edénybe helyezik, és ott a benne lévő nedvességből kalcium-karbid hozzáadásával acetiléngázt fejlesztenek. A képződő gáz mennyisége (nyomása) alapján tömegszázalékban határozható meg a falazatban lévő víz mennyi sége. Laboratóriumban, a helyszínen vett anyagmintából történő nedvességmeghatározás esetén fontos jellemző a mintavétel helyének síkbeli helyzete (pl. a fal alján, közepén, lábazat magasságában stb.) és különösen vastagabb falaknál a falon belüli elhelyezkedése (pl. a fal külső vagy belső harmadában, illetve a falkeresztmetszet közepén). Általános esetben legalább 4-5 helyen kell fúrással mintát venni a nedvesedés feltételezett elhelyezkedésére jellemző eltérő magasságokban. Nagy gondot kell fordítani a kivett minta azonnali légzáró becsomagolására, nehogy az kiszáradva a méréskor hamis értékeket eredményezzen. A falazat nedvességtartalmának vizsgálata A laboratóriumi vizsgálat általában a nedves minta szárítókamrában történő kiszárításával történik. A kivett minta száraz és nedves súlyának különbsége alapján lehet meghatározni a fal vagy padló abszolút nedvességtartalmát. A kialakult gyakorlat műszaki szóhasználata szerint tömör tégla falazatok esetén: teljesen száraz a fal, ha átlagos nedvességtartalma nem haladja meg a 3 tömeg%-ot; száraznak tekintendő a fal 3 5 tömeg% átlagos nedvességtartalom esetén; viszonylag nedves a fal akkor, ha víztartalma 5 10 tömeg% közötti; kifejezetten nedves (vizes) a fal 10 tömeg% feletti átlagos nedvesség esetén. Részletes vizsgálat, illetve eltérő anyagú fal esetén meghatározandó a pincefal anyagának egyensúlyi és telítési (=100%) nedvességtartalma, és ennek arányában kell minősíteni a falazat mért nedvességtartalmát: száraz a fal, ha a nedvességtartalom az egyensúlyi nedvességtartalomnál, 264

267 nedves a fal, ha a minta telítettsége 20 40% közötti, erősen nedves a fal, ha a minta telítettsége 40 80% közötti, vizes a fal, ha a minta telítettsége > 80%. A falazat sótartalmának vizsgálata Laboratóriumban, a mintából vett oldat lepárlásával, az összes sómennyiség és annak összetétele is meghatározható. A sótartalom ismerete fontos, mert: az utólagos szigetelés után is okozhat károsodást, az elkészült szigetelés nem tud hatékonyan működni, befolyásolja az utólagos szigetelések választható technikáját. A minták megítélése a sószennyeződés (s, tömegszázalék) alapján: sómentes, ha s < 0,1 m%, kissé sószennyezett, ha 0,1 < s < 0,5 m%, sószennyezett, ha 0,5 < s < 1,5 m%, erősen sószennyezett, ha s > 1,5 m% Esettanulmányok Korhadó parketta és nedves falak (Szerző: Dr. Tóth Elek DLA) A Bíróság igazságügyi szakértőként rendelt ki hibás teljesítés iránt indított perben előzetes bizonyítási eljárás lefolytatására. 1. A Bírósági kirendelés tartalma, a szakértői feladat meghatározása Rövid tényállás: a felperes november 25-én megvásárolta az alperestől a perbeli ingatlant januárjától kezdődően az ingatlanban a keresetlevélben felsorolt hibákat észlelte. A szakértő feladata a kirendelés alapján: 1.1. Állapítsa meg, hogy a felperes által a keresetlevélben felsorolt hibák az ingatlanban fennállnak-e Állapítsa meg az egyes hibák esetén, hogy mi a hiba oka, illetve hogy a hiba oka az adásvételi szerződés megkötése előtt vagy után keletkezett-e Állapítsa meg az egyes hibák vonatkozásában, hogy azokat milyen módon, illetve milyen költséggel lehetséges kijavítani. A bíróság megengedte a feleknek, hogy a perrel összefüggő esetleges további kérdéseiket a szakértőnek feltegyék. 265

268 2. A felperesi keresetlevélben felsorolt hibák és hiányosságok Az ingatlan-adásvételi szerződés tartalmazza, hogy az alperes az ingatlant műszakilag és esztétikailag teljes mértékben felújította, és különös tekintettel az ingatlan teljesen felújított állapotára, alperes szavatolta, hogy az ingatlan rendeltetésszerűen használható. Az ingatlanban végzet munkák során 2006 januárjától folytatólagosan a felperes az alábbi hibákat fedezte fel, melyeket a keresetlevélben írásban rögzített: 2.1. Az ingatlan fala részben, padlója pedig teljes felületen nyirkos és vizes, illetve több helyen a padlóburkolat alatt, a régi parkettán és a fal tapéta alatti sarkában gombás, penészes folt látható A padló egyenetlen, néhol 5 centiméteres síktól való eltérést mutat egy helyiségen belül A laminált parketta szakszerűtlenül, rálapolás nélkül került letételre, december hónapra középen erősen felpúposodott. A jegyzőkönyv e téren csak a kisszobát említi, mivel a nagyszobában olyan mértékben süppedt a parketta, hogy még december folyamán kicseréltettem, azonban a polifoam réteget nem szedettem fel, így az alatta lévő gombásodást ekkor még nem vettem észre. Bár az újabb parketta összeillesztése szakszerű volt, az aljzat egyenetlensége miatt a parketta továbbra is süppedt. A felperes június 22-én kelt bejelentésében további kérdéseket tett fel az ingatlan egyes részeinek állapotával kapcsolatosan: 1. A rendelkezésre álló adatok alapján állapítsa meg a szakértő, hogy a perbeli ingatlan megfelelt-e az adásvételi szerződésben megállapított műszaki állapotnak, így különösen műszakilag és esztétikailag teljesen felújítottnak minősült-e, rendeltetésszerűen használható volt-e. 2. Valós tényként megállapítható-e, hogy a csatolt feltárási naplóban szereplő vizsgálati leletek alapján a feltárási naplóban megállapított hibák és hiányosságok a perbeli ingatlanban fennálltak? E körben kérem, hogy a szakértő külön is nyilatkozzon arról, hogy: a padlózat alatti rétegrend megfelel-e a jelenleg hatályos előírásoknak, a melegpadlózat anyaga gombafertőzött-e vagy sem, ha nem, akkor alkalmazható-e az ingatlanban, a határoló főfalaknak és a határos lakások térelhatároló falának hang- és hőszigetelése megfelel-e a jelenleg hatályos műszaki követelményeknek? 3. Az ingatlanban fennálló, vagy a feltárási napló felvételekor fennállt hibák különös tekintettel a vizesedésre teljeskörűen kijavíthatók-e? 4. Ha a hibák teljeskörűen kijavíthatóak, a feltárási napló felvételének az időpontjában rögzített állapothoz képest a kijavítás milyen költségvonzattal jár? 5. Ha a hibák teljeskörűen nem javíthatóak ki, akkor a nem javítható hibák befolyásolják-e az ingatlan rendeltetésszerű használatát, ha nem, akkor milyen mértékű árleszállítást tesznek indokolttá? 266

269 3. A helyszíni szemle tapasztalatai A helyszíni szemlére augusztus 8-án került sor. A szemle során beazonosításra kerültek a feltárási naplóban, illetve a felperesi keresetlevélben és beadványban jelzett károsodások. Szakértői megállapítások: A nappali szoba parketta burkolatú. A feltárásban a padló rétegfelépítést a következőképpen azonosítottam: parketta vakpadló párnafa + salak/homok keverék 2 cm habarcsterítés bitumenes lemez szigetelés, töredezett, vékony morzsalékos aljzatbeton homokos talaj A rétegek nedvességtartalmát részben műszeres, részben tapintásos módszerrel ellenőriztem. Műszeres vizsgálatra a faanyag nedvességtartalmának megállapításánál került sor, amely szemrevételezés és tapintás alapján nehezen vizsgálható. A nappaliban két helyen, meglévő feltárásnál került sor a vizsgálatra. I. vizsgálati hely: a lakás hegy felőli belső lakáselválasztó középfőfala mellett Nedvességviszonyok: parketta/vakpadló: 19 20% nedvességtartalom párnafa: 73% nedvességtartalom salak/homok: sötét színű, nedves, nyirkos tapintású habarcsterítés: nyirkos, vizes tapintású bitumenes szigetelés felülete: nyirkos, vizes tapintású aljzatbeton: erősen nedves, vizes, morzsalékos, könnyen bomló II. vizsgálati hely: a lakás hosszabbik külső homlokzati fala mellett, radiátor közelében Nedvességviszonyok: parketta/vakpadló: 10 11% nedvességtartalom párnafa: 10 11% nedvességtartalom salak/homok: világosabb, száraz tapintású 267

270 habarcsterítés bitumenes szigetelés felülete: aljzatbeton: száraz tapintású enyhén nedves tapintású középszürke, enyhén nedves A lapburkolatos helyiség véletlenszerű kiválasztással ellenőrzött rétegrendje a következő volt: új kerámia lapburkolat ragasztóhabarcs kiegyenlítő esztrichréteg régi, meghagyott mozaiklap-burkolat ágyazóhabarcs aljzatbeton 1 rtg. bitumenes szigetelés (rideg, könnyen törik) mállott aljzatbeton (gyenge, könnyen bomló, nyirkos tapintású) homokos feltöltés (sötét színárnyalatú, nedves) A szemrevételezéses szakértői vizsgálat mellett a faanyag nedvességtartalmának meghatározása érdekében egyszerűsített roncsolásmentes műszeres vizsgálatra került sor. A mérési eredmények a vizsgálati helyek adatainál kerültek feltüntetésre. A vizsgáló műszer típusa: PROTIMETER-MMS A parketta, vakpadló és párnafák faanyaga a középső főfal mellett a szemle időpontjában is erősen nedves, az udvari főfal mellett már csaknem légszáraz állapotú. A szemle során beazonosításra kerültek a felperes által készített fényképfelvételek is, melyek közvetlenül a feltárások után készültek, így azoknál a nyitott feltárásokban a természetes szárító hatás még nem érvényesült olyan mértékben, ahogy az a helyszíni vizsgálat során tapasztalható volt. 268

271 A fotók közül néhány jellegzetes hibát a következő fényképfelvételek szemléltetnek: 1. fénykép. Laminált padlóburkolat a vízszintes síktól osztályon aluli minősítésű mértékben eltérő, hullámos felülettel 2. fénykép. Laminált padlóburkolat az eredeti halszálkamintás parkettafelületen, a régi parketta felületének síkbeli kiegyenlítése érdekében alátétcsíkokkal alátámasztva 3. fénykép. Régi parketta és a rákerülő laminált padló részlegesen elbontva a radiátor közelében jelentős nedvességfoltokkal 4. fénykép. A régi parkettafelületre ráterített hanglágy alátét közvetlenül a laminált parketta elbontása után, jól kivehető sötét, vizes foltokkal 5. fénykép. A régi parkettafelületre ráterített hanglágy alátét közvetlenül a laminált parketta elbontása után, jól kivehető sötét, vizes foltokkal 6. fénykép. Laminált parkettafelület, több cm nagyságrendű eltéréssel a vízszintes síktól 269

272 7. fénykép. Eredeti parketta felülete, több cm nagyságrendű eltéréssel a vízszintes síktól 8. fénykép. Az eredeti parkettaburkolat a belső falsarokban, nedvességtől elszíneződött faanyaggal, a falazatba felszívódó vizesedés látható jeleivel, kezdődő penészedéssel 9. fénykép. Belső falsarok nedvességtől elszíneződött laminált padlóburkolattal, a falazatba felszívódó víz nyomával 10. fénykép. Nedves, dohos vakpadló a parketta elbontása után 11. fénykép. Nedves, dohos, részben korhadó vakpadló, elszíneződött, nedves párnafa és sötér színű vizes salak/ homok aljzatkeverék közvetlenül a bontást követően fénykép. Erősen nedves, elszíneződött feltöltés, vakpadló és párnafa a radiátorszelep alatt

273 13. fénykép. Hidegburkolatú helyiség az aljzatbeton alatt sötét színű, erősen nedves homokos ágyazattal, vízszigetelés töredezett maradékának nyomaival 14. fénykép. Meglévő régi lapburkolatra rábetonozással kialakított új lapburkolat, a felbetonban vezetett fűtési csővezetékekkel, a régi burkolat alatt nedves aljzatbetonnal, alatta töredezett, elöregedett bitumenes lemez szigeteléssel, az alatt vizes, morzsolható aljzatbetonnal és vizes talajjal. A tömör tégla oldalfal erősen vizes, vízszintes falszigetelés a feltárásban nem látható. 15. fénykép. Új lapradiátor rögzítetlen csővezetékkel, csepegő radiátorszeleppel 16. fénykép. Az épület homlokzati képén jól látható a lejtős terepre való illesztés. A középtengelytől jobbra, azaz a lejtő felé eső épületrész képezi a perbeli ingatlant. 271

274 17. fénykép Meglévő régi lapburkolatra rábetonozással kialakított új lapburkolat, a felbetonban vezetett fűtési csővezetékekkel, a régi burkolat alatt nedves aljzatbetonnal, alatta töredezett, elöregedett bitumenes lemez szigeteléssel, azalatt vizes aljzatbetonnal és vizes talajjal. A tömör tégla oldalfal erősen vizes, vízszintes falszigetelés a feltárásban nem látható. A felperes által csatolt iratok Feltárási napló január 26. és január 31. között a felperes megbízásából feltárást végeztek a helyszínen. A feltárási jegyzőkönyvben rögzítettek a helyszíni szemle során javarészt ellenőrizhetők voltak, és a hibák megléte a valóságban egyeztethető volt. A feltárási jegyzőkönyvből a meghibásodásokra vonatkozóan az alábbi megállapításokat különösen figyelemre méltónak tartom: a) A lakás körítő falai, illetve a lakáshatároló belső elválasztó falak 38 cm-es kisméretű tömör téglából készültek. b) A szomszéd az érintett lakással közös 38 cm-es középső elválasztó falat, annak folyamatos erős nedvesedése miatt saját oldalán faltövi injektálással szigetelte, és felületképzésként lélegző, szanitervakolatot alkalmazott. Az alperes által csatolt iratok Az alperes jogi képviselője útján másolati példányban csatolta a perben érintett lakás korábbi tulajdonosának írásos nyilatkozatát, melyből kiderül, hogy a társasház egészét érintő felújítási munkálatok 2003-ban indultak meg. Ennek keretében kicserélték a vízvezetéki nyomócsöveket és a csatornavezetékeket is. Feltárásra került a ház rézsűvel, illetve talajjal takart alapja is, és megállapítást nyert, hogy a háznak szigetelési problémái nincsenek, vizesedés a házban a szigetelés hiánya miatt nem mutatkozott. 272

275 A perbeli ingatlan korábbi lakója 2004 nyarán a lakásból elköltözött. Ekkor a lakás tulajdonosa a társasház egészének felújítását a tetőtér beépítési jogának ellenszolgáltatásaként végző kivitelezőnél megrendelte a saját lakása víz- és csatornavezetékeinek cseréjét. A munkálatok során a WC-nél a teljes aljzat felbontásra került, és ekkor látható volt, hogy az nem vizes, és az alatta lévő talaj is száraz volt. A lakásban egyetlen ponton, az előszoba fürdőszobával közös falán volt vizesedés, ez azonban a víz- és csatornavezetékek cseréje után megszűnt. A lakás más részein sem a padozaton, sem az oldalfalon vizesedést nem tapasztaltak. A szomszéd lakásánál a vizesedés oka nem szigetelési probléma, hanem a lakás falaiban futó csővezetékek elöregedésből eredő hibái voltak. A szomszéd lakót a társasház közös felszálló vezetéke egy ízben nagyon csúnyán el is áztatta. A korábbi tulajdonos 2004 őszén döntött úgy, hogy eladja a lakást. Az eladás időpontjában a padlón és a falakon nedvesedés nem volt tapasztalható. Válasz a Bíróság által feltett kérdésre A Bíróság, illetve a felperes által írásban feltett kérdésekre a következő válaszokat adom: Kérdés: a keresetlevélben felsorolt hibák az ingatlanban fennállnak-e? Válasz: A helyszíni szemle tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a keresetlevélben felsorolt hibák a valóságban fennállnak. Kérdés: az egyes hibák esetén mi a hiba oka, illetve a hiba oka az adásvételi szerződés megkötése előtt vagy után keletkezett-e? Válasz: A hibák a szakipari területen (melegburkolatok, vízszigetelés) jelentkeznek. Kiváltó okuk a nem kellő körültekintéssel, előzetes diagnosztikai vizsgálat és felújítási terv nélkül végzett, a korábbi hibaokokat fel nem táró és meg nem szüntető, alapvetően jószándékú, de szakmailag alacsony színvonalú, gyenge minőségű, kontármunka jellegű kivitelezői munkavégzés. A hibák oka értelemszerűen az adásvételi szerződés megkötése előtt keletkezett. A hibaokok részletezése: A szakipari munkák hibás teljesítésének alapvető oka a felújítást megelőző diagnosztikai vizsgálat elmaradása, és ennek következményeként csekély kiviteli költséggel megvalósítható, de műszakilag alkalmatlan, hibás padló-rétegfelépítés választása. A hibaokok részletes indoklásához és meghatározásához az alábbi megállapítások elfogadása szükséges: a talajon fekvő padlószerkezet alá, illetve annak rétegei közé az elmúlt évek/évtizedek során több okból is nedvesség juthatott (és a feltárások tapasztalatai alapján valóban jutott is). Ilyen okok lehettek: A meredek, lejtős terepen álló épület alatt időszakosan feldúsuló rétegvíz vagy torlaszvíz hatására megjelenő talajvíz, mely alkalmanként, rövid ideig tartó erős nedvesedést okoz, amit hosszabb száraz időszakok követhetnek. 273

276 A ház elöregedett vízvezetéki és csatornahálózatának hibáiból, korábbi csőtörésekből származó, ugyancsak időszakosan és lokálisan megjelenő, viszonylag nagy mennyiségű használati víz. A fűtési rendszer elöregedésével, illetve átépítésével kapcsolatosan a csőcsatlakozásoknál, radiátorszelepeknél stb. elfolyó (a parkettaburkolaton a radiátorok alatt látható nyomok által, valamint a kazán víznyomásának többszöri gyors csökkenése által igazoltan megjelenő) víz. A padlószerkezet alatti vízszintes egyrétegű bitumenes lemezszigetelés elöregedett, könnyen törik, reped, a papírbetét elkorhadt, helyenként csak a hordozóréteg nélküli bitumen maradt meg, vízszigetelő képessége erősen lecsökkent, csak talajpára elleni védelemre alkalmas, talajnedvesség, vagy talajvíz esetén működésképtelen. Az eredeti, elöregedett, párnafára és vakpadlóra rakott parkettaburkolat a parkettalécek hézagain keresztül képes volt az aljzat és a feltöltés időszakosan feldúsuló nedvességtartalmának elpárologtatására, illetve a keletkező vízpára áteresztésére. A nedvesség esetenként lokálisan történő feldúsulásának eredménye a feltöltés részleges tömörödése volt, valamint a párnafák megsüllyedése és a parkettaburkolat felületének a vízszintes síktól való eltérése, erősen hullámossá válása. A felső felületén lég- és párazáró műanyag bevonattal ellátott laminált parketta a padló aljzatban lévő, párolgással felfelé törekvő vízgőzt nem engedi át, a laminált padló, illetve a hanglágy alátétfólia magasságában megreked, feldúsul, kicsapódik, és átáztatja a régi parkettaléceket, valamint a vakpadló és párnafa faanyagát is. A padló-rétegszerkezetben lévő nedves anyagok eltávolítása, illetve a nedvesség-utánpótlás egyértelmű kizárása nélkül tehát a laminált parketta választása felújítási padlóburkolatként elhibázott, átgondolatlan lépés volt, és a bezárt faanyag nedvesedéséhez, tönkremenetelének felgyorsulásához vezetett. További, nem nedvességgel kapcsolatos probléma, hogy a hullámos felületű régi parketta alkalmatlan a vékony lapokból álló, teljes felületű egyenletes alátámasztást igénylő laminált parketta aljzatának. A szomszéd által a saját lakásában elkészített padlószigetelés és injektálásos falszigetelés a perbeli ingatlannál tekintettel annak elöregedett szigetelésére fokozott nedvességterhelést eredményez a rétegvizes időszakokban, elsősorban a középfőfalnál és a mellette lévő 1 1,5 m-es padlósávban. Kérdés: az egyes hibákat milyen módon, milyen költséggel lehetséges kijavítani? Padlóburkolatok és vízszigetelések hibáinak kijavítása Részletes műszeres nedvességdiagnosztikai vizsgálat (becsült nettó szakértői díj: kb Ft), falazati és padlómintákon meghatározott százalékos nedvességtartalom- és sótartalom-elemzés, valamint talajmechanikai vizsgálat együttes eredményei alapján dönthető el, hogy a padló- és falszerkezetek nedvesedésének oka a korábbi gépészeti vezetékek meghibásodása, illetve az új fűtési rendszer kiépítése során elkövetett hibák együttes hatása, avagy 274

277 a nedvesedésben közrejátszik a rétegvíz időszakos feldúsulása esetén a talajból az elöregedett bitumenes szigetelésen át érkező nedvesség utánpótlás. Az első esetben ugyanis elegendő a padló-rétegszerkezetbe és a falakba jelenleg bezárt nedvesség lassú párolgás útján történő eltávolítása, és a jelenlegi csaphornyos parketta elbontása, majd új betonaljzaton laminált padló beépítése, a padlófelület víz elleni szigetelése nélkül. A bentlévő víz elpárologtatása érdekében a falakat a padlók vonalában 50 cm magasságig páraáteresztő szaniter vakolattal (pl. Terrasan, Eurosan stb.) kell ellátni. A becsült nettó költség: Meglévő párnafás parketta burkolat bontása 29 m² Ft/ m² Ft Vakolatleverés oldalfalról 50 cm magasságig 18 m² 1000 Ft/ m² Ft Aljzatbeton készítése 2 x 5 cm vtg C6-16 FN min. 29 m² 2500 Ft/ m² Ft Szaniter vakolat a padló felett 50 cm magasságig 36 fm 3000 Ft/fm Ft Laminált parketta fektetése, közepes minőséggel 29 m² 6500 Ft/ m² Ft Belső festések szanitervakolat készítése után 100 m² 2000 Ft/ m² Ft Becsült nettó kiviteli költség: Ft A második esetben rétegvízből, illetve torlaszvízből a folyamatosan várható nedvesség-utánpótlás miatt a korrekt felújítás alapfeltétele az elöregedett vízszintes padlószigetelés pótlása, és a falszigetelés hiányainak injektálásos technológiával történő utólagos kijavítása, a falszerkezetek vonal menti szigetelése. A vízszigetelési munkák korrekt elvégezhetősége érdekében ez esetben a lakás valamennyi burkolatát el kell bontani és újra kell készíteni. A becsült nettó költség: Meglévő padlóburkolatok bontása 41 m² Ft/ m² Ft Vakolatleverés oldalfalról 50 cm magasságig 18 m² Ft/ m² Ft Aljzatbeton készítése 2 x 5 cm vtg C6-16 FN min. 41 m² Ft/ m² Ft Szaniter vakolat a padló felett 50 cm magasságig 36 fm Ft/fm Ft Padlóburkolat készítése kerámialapokból 12 m² Ft/ m² Ft Laminált parketta fektetése, közepes minőséggel 29 m² Ft/ m² Ft Belső festések szanitervakolat készítése után 100 m² Ft/ m² Ft Talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg. Villox lemezzel 41 m² Ft/ m² Ft Szigeteletlen nedves falak utólagos injektálása 28 fm Ft/fm Ft Becsült nettó kiviteli költség: Ft 275

278 A felperes által feltett részletkérdések a szakvélemény előző oldalain valamennyien megválaszolásra kerültek, kivéve a meglévő falszerkezetek hő- és hangszigetelésére vonatkozó kérdést. Természetesen a meglévő falak hő- és hangszigetelő képessége nem elégíti ki az érvényes szabványos követelményértékeket, ez azonban a vétel során is ismerten és deklaráltan régi épületről lévén szó nem tekinthető hibának, különös tekintettel arra, hogy erről az adásvételi szerződésben nem esik szó. Megjegyzendő, hogy a 2004 ősze és 2005 novembere között, mintegy 1 év alatt lezajlott két, tulajdonoscserét eredményező adásvételi szerződések megkötéseinek időpontjában a később megjelenő hibákból feltehetőleg semmi nem volt látható a laikus vevők számára. Így ezek a hibák a vevők számára rejtett hibáknak tekinthetők. Az iratanyagok tanulmányozása alapján kijelenthető, hogy mindkét eladó jóhiszeműen járt el az ügyletek lebonyolítása során, szándékos megtévesztésre, félrevezetésre utaló jelek nincsenek. A hibák az alacsony műszaki színvonalú felújítási kivitelezői munkának és a felújítás ad hoc jellegű, megtervezetlen kivitelezésének következményei. Ez utóbbi ugyancsak elsősorban a kivitelezői hibás magatartás következménye, hiszen a munkát vállaló szakkivitelezőnek ismernie kell a vonatkozó műszaki előírásokat. Mindezek ismerete a laikus építtetőtől nem követelhető meg. Az alperes jogi képviselője indítványozta a teljes ház felújítására vonatkozó valamennyi építési irat beszerzését és szakértői tanulmányozását. Vállalta, hogy a kivitelező nevét és címét rövid időn belül bejelenti. Erre azonban a szakvélemény leadásának időpontjáig nem került sor. Amennyiben a Bíróság indokoltnak látja, a kivitelező megnevezése és a vonatkozó építési iratok beszerzése után azok vizsgálatával a szakértői vélemény a későbbiekben pontosítható, illetve kiegészíthető Alapozás, vízszigetelés teljes hiánya (Szerző: Szende Árpád) Az itt közreadott esettanulmány egy ingatlanügylet folyományaként vizsgált jogvitához kapcsolódó szakértői bizonyítás során feltárt épületszerkezeti hibák története. A magántulajdonként nyilvántartott családi ház, és pihenőkert tulajdonosa a felperesi házaspár. A Dunakanyar hegyei közötti völgyben fekvő, természeti szépségekkel körülvett, a fővárosi agglomerációhoz tartozó településen található ingatlan tetőtér-beépítéses családi házak között fekszik, mely zaj- és légszennyezettségtől, más környezeti ártalmaktól többnyire mentes, és megközelíthető közforgalmú viszonylattal [HÉV, helyiérdekű autóbusz (megálló: 1000 m)], de járművel és gyalog is. A terület enyhe lejtésű (4,6%) sík, 851 m 2 belterülettel, melynek átlagos szintje 0,58 m, ha a ± 0,00 = telek előtti járda, illetve útkorona síkjának szintje. 276

279 A terület előtti úttest aszfalt burkolatú, míg a járda beton járdalap burkolatú, továbbá a kiépített kocsibehajtó 40x40x6 cm méretű kavicsos felületű betonlap burkolatú. Szabályozása, rendezése megtörtént az RRT (részletes rendezési terv) alapján, övezeti besorolása L.SZ. III/4,5. Az épület körüli járda 40x40x6 cm-es kavicsos felületű betonlap, illetve csömöszölt beton, de a garázs mellett hiányzik a járda. A közművek (víz, csatorna, villany, gáz, telefon) a települési hálózatról bekötve. A lakóépület beépítésének módja szabadon álló, mértéke 21%, a lehetséges maximum 20%-kal szemben. 1. fénykép. Az épület ÉNY-i homlokzatának nézete A lakóépület műszaki alapadatai: bruttó területe: 179,58 m 2 nettó területe: fsz: 145,32 + tetőtér: 21,84 = 167,16 m 2 beépített térfogata (kubatúra): 536 m 3 szintszáma: 2! belmagassága: 2,6 m (tetőtér 2,00 m) földszinti padlóvonala: +0,20 m komfortfokozata: összkomfortos 277

280 2. fénykép. Az ÉK-i homlokzat nézete garázzsal Alkalmazott anyagok, szerkezetek, berendezések: Az alapozási rendszer vasbeton sávalap (sík: 0,90 m); a garázsnál a feltárás szerint nincs alapozás. Vízszigetelés a fal alatt oxidált bitumenes hegeszthetőlemez, két rétegben, míg a padlón a tervezet oxidált bitumenes hegeszthetőlemez két rétegben, a feltárás szerint nem készült el. Függőleges teherhordó szerkezet POROTHERM kézi falazóblokk, 38x25x23,8 cm méretű, falazó, cementes mészhabarcsba falazva. A 2 db falazott kémény bélelt, műkő vízorros fedkővel, egy egyenes és egy íves záródású. A födémszerkezetek előregyártott vasbeton gerendás födémek, beton béléstestekkel. Húzott fokú egykarú falépcső készült borovi fenyőből. Gerinc-, derék- és talpszelemenes összetett nyereg-, illetve kontytető, részben oromfalas kivitelben, Therwoolin üveggyapot hőszigeteléssel és Hungisol hálóerősítéses tetőfóliával, valamint Bramac Alpesi Cristal betoncserép héjalással. Függő ereszcsatorna félkör szelvényű, horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességgel, kör keresztmetszetű lefolyóval. Kémény- és falszegély horganyzott acéllemezből, cm kiterített szélességgel készült. Homlokzatképzés, külső térelhatároló szerkezet LB-KNAUF hőszigetelő alapvakolat 1,5 cm vastagságban, LB-KNAUF vakolt nyíláskeretekkel. 278

281 Belső térelhatároló szerkezet POROTHERM nútféderes válaszfallapokból, 10 cm vastagságban, belső sima vakolatokkal. Az álmennyezet fenyő lambériaburkolatból készült. Hőszigetelő üvegezésű, fokozott légzárású fa ablakok, hőszigetelt, fokozott légzárású fa bejárati ajtó, típus faszerkezetű belső ajtók, lambéria faburkolatok. Billenőszárnyas, acél garázskapu, acél tartószerkezetű kerítés. A padlóburkolatok mázas kerámia: 34/34,7 cm; 19,7/19,7 cm (mázas kerámia lábazattal 11/34 cm; 7/34 cm), hajópadló szegezve székléclábazattal. A falburkolatok: mázas kerámia: 19,7/19,7 cm + díszítősor, lambéria, a lépcsőburkolat mázas kerámia külső fellépő 34/34 cm, míg a lépcsőkísérő lábazat mázas kerámia 7 cm. A belső festés fehér, színes műanyagfestés, a mázolások lazúrozás, részben gyári, valamint hagyományos, fehér színmázolás és lakkozás. Összefoglalólag megállapítható, hogy a készültségi fok, befejezettségi szint 90,98 s%, az esztétikai állapot gyenge, az építmény általános minősítése (készültségi fok, minőség, avultság) 87,17 s% (adásvétel időpontjában), 80,51 s% (helyszíni szemle időpontjában). Az állapotrögzítő összesítő számítás alábbiakban elvégzett mátrix módszerét az a részletes elemzés teszi lehetővé, mely nagyszámú minta figyelembevételével megállapította különböző fajtájú és technológiájú épületeknél a munkanemi részarányt (%-ban), az összes építési költséghez viszonyítva. E számítást megelőzi a készenléti állapot, az építéskori minőség és az avultság megállapítása. A számításokat számítógépes program futtatásával végeztük, melyek közben egyéb szempontok már nem merültek fel. a b c d e f g h i j 1. földmunka 2,93 98,55 2,89 100,00 2,89 100,00 2,89 2,89 2. alapozás 3,40 92,72 3,15 100,00 3,15 100,00 3,15 3,15 3. beton, vb. 18,34 99,97 18,33 99,79 18,30 100,00 18,33 18,30 4. kőművesm. 12,06 99,99 12,06 99,92 12,05 100,00 12,06 12,05 5. ácsmunka 6,08 100,00 6,08 93,96 5,71 100,00 6,08 5,71 6. szigetelő m. 4,97 67,20 3,34 85,47 2,85 100,00 3,34 2,85 7. tetőfedő m. 5,81 86,61 5,03 93,52 4,71 100,00 5,03 4,71 8. vakolások 6,76 73,41 4,96 99,00 4,91 100,00 4,96 4,91 9. burkolóm. 6,45 83,50 5,39 78,71 4,24 100,00 5,39 4, bádogosm. 0,58 93,08 0,54 99,51 0,54 100,00 0,54 0, asztalosm. 12,52 99,55 12,46 94,57 11,79 100,00 12,46 11, lakatosm. 4,75 96,79 4,60 98,34 4,52 100,00 4,60 4, üvegesm. 0,22 99,99 0,22 100,00 0,22 100,00 0,22 0,22 279

282 a b c d e f g h i j 14. festőm. 3,21 78,25 2,51 98,78 2,48 100,00 2,51 2, vill.szer. 2,76 64,07 1,77 100,00 1,77 100,00 1,77 1, ép.gép. 9,15 83,43 7,63 92,10 7,03 100,00 7,63 7, egyéb ép. 0,01 100,00 0,01 100,00 0,01 100,00 0,01 0,01 Összesen: 100,00 90,98 87,17 90,98 87,17 Állapotrögzítő összesítő számítás mátrixának adatai az adásvétel időpontjában ahol: a = sorszám, b = munkanem, c = részarány az összes építési költségből (%), d = készenléti állapot (%), e = készenléti súly %, f = építéskori minőségi állapot (%), g = építéskori minőségi súly %, h = avultsági állapot (%), i = avultsági súly %, j = súlyozott állapot részarány (%). 280 a b c d e f g h i j 1. földmunka 2,93 98,55 2,89 100,00 2,89 100,00 2,89 2,89 2. alapozás 3,40 92,72 3,15 100,00 3,15 98,50 3,11 3,11 3. beton, vb. 18,34 99,97 18,33 99,79 18,30 98,50 18,06 18,02 4. kőművesm. 12,06 99,99 12,06 99,92 12,05 98,25 11,85 11,84 5. ácsmunka 6,08 100,00 6,08 93,96 5,71 97,00 5,90 5,54 6. szigetelő m. 4,97 67,20 3,34 85,47 2,85 95,00 3,17 2,71 7. tetőfedő m. 5,81 86,61 5,03 93,52 4,71 94,00 4,73 4,42 8. vakolások 6,76 73,41 4,96 99,00 4,91 92,50 4,59 4,54 9. burkolóm. 6,45 83,50 5,39 78,71 4,24 94,55 5,09 4, bádogosm. 0,58 93,08 0,54 99,51 0,54 90,00 0,49 0, asztalosm. 12,52 99,55 12,46 94,57 11,79 91,45 11,40 10, lakatosm. 4,75 96,79 4,60 98,34 4,52 92,50 4,25 4, üvegesm. 0,22 99,99 0,22 100,00 0,22 99,00 0,22 0, festőm. 3,21 78,25 2,51 98,78 2,48 0,00 0,00 0, vill.szer. 2,76 64,07 1,77 100,00 1,77 92,50 1,64 1, ép.gép. 9,15 83,43 7,63 92,10 7,03 87,00 6,64 6, egyéb ép. 0,01 100,00 0,01 100,00 0,01 97,00 0,01 0,01 Összesen: 100,00 90,98 87,17 84,02 80,51 Állapotrögzítő összesítő számítás mátrixának adatai a helyszíni szemle időpontjában ahol: a = sorszám, b = munkanem, c = részarány az összes építési költségből (%), d = készenléti állapot (%), e = készenléti súly %, f = építéskori minőségi állapot (%), g = építéskori minőségi súly %, h = avultsági állapot (%), i = avultsági súly %, j = súlyozott állapot részarány (%).

283 Az ügy kapcsán a szakvéleményben és a bizonyítás során, jelen esettanulmány problematikájával kapcsolatosan az alábbiakra kellett választ adni: A szakértő adjon választ arra, hogy az ingatlanvételi szerződéshez kapcsolódóan létrejött megbízási szerződésben felsorolt kivitelezési munkák mennyiben és milyen (osztály) minőségben készültek el a tárgyi ingatlanban? Mennyi az alperesek (ingatlanforgalmazó kivitelezők) által ténylegesen elvégeztetett és megvalósult munkák ellenértéke? A perbeli ingatlan kivitelezésénél megállapítható-e a hibás teljesítés, szükséges-e az elkészült munkáknak a javítása, mennyi ennek értéke? Van-e rejtett hiba, és azt a vevőnek észlelnie kellett volna-e? Melyek az épület minőségi kifogásai, a felperes (vevő megrendelő) alábbi előadásai szerint, és mennyi azok értékcsökkentő hatása? a garázsalap, a vízelvezetés megfelelősége, a ház körüli vízelvezetés, a vízelvezető csatornák nem a föld alá vezetik a vizet, nincsenek víznyelők, hanem közvetlenül a falak mellé folyik a víz, a ház és a garázs alapszigetelése nem megfelelő, a ház körül körben nincs kő lábazat, állandó vizesedés tapasztalható, az épület körüli járda a garázsnál hiányzik. Külön intézkedésként a megbízó-kirendelő az alábbiakat közölte: A felek kötelesek a szakértő rendelkezésére bocsátani az általa megnevezett további adatokat, bizonyítékokat, valamint haladéktalanul megadni számára a szükséges felvilágosításokat és teljesíteni a megbízatása körében közölt utasításait. A felek amennyiben a megbízó/kirendelő ezt előzetesen engedélyezte a szakértőhöz kérdéseket intézhetnek a törvényes keretek között, melyekre a szakértő válaszolni köteles a törvényes válaszadási határidőn belül. Felhatalmazta a szakértőt, hogy ha megállapítása szerint a vizsgálatot a feltett kérdéskörön túl kell terjeszteni, más szakághoz tartozó szakkérdés elbírálásához további szakértőt kell igénybe venni, vagy az üggyel összefüggő olyan jelenséget, hiányosságot vagy rendellenességet észlel, mely a megválaszolandó kérdések körén kívül esik, tájékoztatását és a szükséges intézkedéseket tegye meg. Bejelentette, hogy az alábbi jogszabályi indokok alapján az előzetes szakértői díjat elfogadja, egyesített szakvélemény adása miatt. Hozzájárult, hogy a több szakághoz tartozó szakkérdésekben a szakértők véleményüket egyesítsék, egyesített szakvéleményt készítsenek, melynek során az építész szakértő az ügybe társszakértőként bevonjon épületgépész, épületvillamossági, és ingatlanforgalmi szakértőt. A szakértői vizsgálat lefolytatása során a szakértők az alábbi dokumentumokat kérték megküldeni a felektől, illetve beszerzésüket saját hatáskörben volt szükséges eszközölni. A vonatkozó jogszabályi szabályozások. 281

284 A vonatkozó általános és eseti hatósági előírások, (magyar) szabványok, termékszabványok, műszaki és pénzügyi irányelvek, ajánlások; tervezési, kivitelezési és üzemeltetési előírások, irányelvek, segédletek és ajánlások. A kivitelezési gyakorlatra és az alkalmazott anyagokra, szerkezetekre, termékekre és technológiákra vonatkozó általános és egyedi előírások. A műszaki tervezésre, kivitelezésre és üzemeltetésre vonatkozó tűzvédelmi, munkavédelmi, és környezetvédelmi általános és eseti előírások. Az ügyre és összefüggéseire vonatkozó hazai és külföldi szakkönyvek, folyóiratokban, kiadványokban szereplő szakcikkek, publikációk, tudományos dolgozatok, tanulmányok. Korábbi szakvélemények, vizsgálati eredmények. Korábbi fényképfelvételek. Tervdokumentáció (terviratok, tervek). A helyszíni szakértői szemle, a tárgyalások és egyeztetések során szóban előadottakról készült feljegyzések, helyszíni vázlatok. Bizonylatok, szerződések, alkalmassági bizonyítványok, bizonyítékok. Iratok: minőségi kifogások listája és a bírósági eljárási teljes akta. 1. ábra. Alapozási terv és részlet (eredeti építési tervek) 282

285 A bizonyítási eljárás során a vizsgálatokat a jogszabályok szerint, a tudomány állásának és a korszerű szakmai ismereteknek megfelelő eszközök, eljárások és módszerek felhasználásával, a gazdaságosság figyelembevételével volt lehetséges végezni. Az alkalmazott szakértőitevékenység-elemeket a jelen ügyre vonatkozó meghatározás szerint kellett alkalmazni úgy, hogy a leginkább fontos tényezők felismerését eredményezze, s egyben irányt mutasson a megoldás útjához. 2. ábra. Vizsgálati B-B metszet a feltárások bejelölésével 3. ábra. Vizsgálati földszinti alaprajz a feltárások bejelölésével 283

286 A felperes kibontotta és feltárta a garázs kert felőli, a szomszéd felé eső falszakasz alatti részt, ahol azt tapasztaltuk, hogy a szigetelés alatt alapozás egyáltalán nincs, csak a stabilizálatlan földre van leteregetve az 1 réteg vastag bitumenes lemez, és arra már a téglafalazat került vakolva. Ez a bitumenes lemez azonban csak a sarkon van, 50 cm szélességben a garázs végfalán a továbbiakban szigetelés nincs, ez azt jelenti, hogy a garázs kert felőli bütüs fala alatt 1 sávban 50 cm szélességben húzódik csak a szigetelő lemez. A felek elmondása szerint a garázs toldalékként épült a házhoz, ezért is az eltérés a lakóépülettől, és az alapozás hiánya fénykép. A garázs fala alatti alap-, vízszigetelés 1. jelű feltárása, valamint lábazat és járda hiánya A képeken is illusztrált vízelvezetés megoldatlanságai, a pangó csapadék, továbbá az, hogy a bádogos szerkezetek rögzítése nem történt meg, ezért a lefolyócső, a kifolyó könyök instabil, a másodlagos leterhelések nem minősülnek szakszerű rögzítésként, a lefolyócső és a kifolyó átmérője keresztmetszeti mérete számítással nem igazolható, azaz kisebb a szükségesnél, aminek következtében víz visszatorlódások következnek be, hiányzik az állványcső és szakszerű bekötése, takarása, mely biztosítaná a bádogos szerkezetek védelmét, a csapadék szakszerű elvezetését az épülettől, és bekötését a csatornahálózatba, vagy egy távoli szikkasztóba, mely persze kombinálható esővízgyűjtővel és szűrővel, hogy e vizek alárendelt felhasználhatósága is megoldható legyen. További problémákhoz vezetnek: a kifolyó víz közvetlenül az épülethez jut vissza a talajból kapilláris felszívódás, a lábazaton keresztüli felszívódás formájában, a nem kívánatos víz lefagyás, kioldódás útján megbontja az épületszerkezeteket a lábazatvakolatot (ahol van), a homlokzatvakolatot, 284

287 a felületkezeléseket (festés), a belső vakolatot, a téglafalazatot, a beton lábazati falat, a beton alapozást, mindez állékonysági problémákhoz vezet, a talajba jutó víz iszapolás következtében összetömörödik, és a rátámaszkodó alapozás, meg az arra terhelő falak stb. megsüllyednek, minek következtében repedések és káros alakváltozások következnek be, melyek egyik példáját a közreadott képen meg lehet szemlélni fénykép. A lefolyócső kifolyójának eleje és vége 7 8. fénykép. Vízelvezetési megoldások a garázs két végén A ház körül körben nincs semmilyen, nemhogy a megállapodásban szereplő kő lábazat, állandó vizesedés tapasztalható. Az épület körüli járda a garázsnál hiányzik. Ahol van járda ott nem megfelelő, ugyanis a cement hiánya miatt nem ellenálló (szétmállott). 285

288 9 10. fénykép. Lábazati betonrepedés, valamint a 2 mm-es habarcsréteg és hiánya Lábazat nem készült, megfelelő fagyálló lábazatról nem is beszélve. A teraszon készült egy 30/5 cm-es lábazat. Megállapítható, hogy ezen lábazati elemeknek mintegy 25%-a már elvált a faltól, aminek az oka hőmozgás, azért mert sem fölül, sem alul rugalmas, sav-, lúg-, UV álló fuga nem készült, alul fuga egyáltalán nem. A terasz egyik oldalán teljes mennyiségben lejött a lábazat, a többi oldalon pedig semmi nem készült. A falon az alapvakolat készült el, egy simítás, amire a lábazatot lehetett volna felragasztani. A felperes szerint a műleírásban Terranova vékony lábazati vakolat készült volna, de sem ez, sem a megállapodásban vállalt kerámia lapburkolat lábazat nem készült el. Megállapítható továbbá, hogy sem a falakon, sem a lábazaton (vonal menti) hőszigetelés semmilyen formában nem készült. Ez további hő-, pára-, és energetikai problémák tömegét idézi elő. Ugyancsak probléma, hogy a felületképzések nem, vagy nem megfelelő módon készültek el. A lábazaton semmilyen védelem nincs, ahol készült ragasztott lapburkolati lábazat, az is leválik. A falakon egyrétegű, előkészítés nélküli belső diszperziós műanyagfestés készült csak, ami természetesen nem megfelelő fényképek. Összetört betonjárda, és betonjárda előlépcső lábazat vakolat megoldatlan csomópontja 286

289 A járda egy felülről mosott felületű kavics kérgű betonjárda, amelynek a szélessége 73 cm. A kert felőli oldalon a nappali oldalfalánál el van törve, a nappali sarkán lévő lefolyócső kiköpője alatt is végig át van törve. Nem teljes felületén mosott, kavics felületű, ám néhány helyen porlik, azonkívül a dilatációkban bennemaradt a Nikecell, nincs eltávolítva, víztaszító tömítéssel kitöltve. A fal melletti hézag sincs kiöntve, tömítve semmivel sem. A nappali zárt erkélye környékén is el van törve és porlik a járda, és megy tönkre. Itt a lábazat nélküli habarccsal simított felület fölvizesedett, nedves (lásd 13. fénykép). A DNY-i homlokzaton a konyha és a nappali ablak közötti szakaszon a lábazatról a simítás le is jött, ami nem is csoda, mert ennek a simításnak a vastagsága 2-3 mm közötti csak. A másik lefolyónál az ÉNY-i homlokzatnál el is van törve, és több helyen el van repedve a lábazati beton. Mind a felperes, mind az alperes elmondása szerint a járda nem teljes vastagságban beton, hanem mindenféle törmelék van alatta, fadarabok, téglák stb. 13. fénykép. Betonjárda tönkremenetelének nézete 14. fénykép. Nappali hajópadló burkolatú talajon fekvő vízszigetelés nélküli 2. jelű padlófeltárás nézete A belső térben végrehajtott feltárás során megállapításra került, hogy az aljzatbeton alatt mindössze 4 cm vtg. műanyaghab hőszigetelés található, alatta pedig némi vasalást tartalmazó betonaljzat. Nem megfelelő tehát a rétegrend az alábbiak szerint: a laminált panelparketta MSZ /15 fapadló burkolatok, valamint az adott gyártmány alkalmazástechnikai kézikönyve szerinti technológiával és rétegrendben (fólia, hablemez, laminált panelparketta) kellett volna kivitelezni, mely nem így történt; a vasalt aljzaton cementbázisú felületkiegyenlítő réteget kellett volna alkalmazni; a vasalt aljzatot a lágyabb hőszigetelés fölé kell építeni, hogy kiegyenlítse a keletkező feszültségeket, és egyenletesen terhelje a hőszigetelést; a vasalt aljzat vasalása minimálisan 6 kg/m 2, azaz mintegy 60 kg/m 3,amit a feltáráson is látható módon nem ért el a ténylegesen bebetonozott betonacél mennyisége; 287

290 a hőszigetelésre technológiai szigetelő fóliát kellett volna helyezni átfedésekkel, megakadályozandó, hogy a betonból a nedvesség a hőszigetelésbe kerüljön, mely nem készült; a hőszigetelésnek méretezéssel megállapítandó számított vastagságúnak, anyagúnak és minőségűnek kellene lennie; a hőszigeteléssel egy időben kellett volna elhelyezni a peremszigetelést is, mely szintén nem történt meg; a hőszigetelés alá az ismert talajvízviszonyok miatt talajnedvesség elleni szigetelést (pl.: 2 rtg. bitumenes lemezszigetelést) kellett volna készíteni, mely szintén nem készült; a szigetelés alá kellősített aljzatbetont kell készíteni; az aljzatbeton alá pedig kavicsfeltöltést kellett volna készíteni részben talajcsereként, részben pedig a kapilláris víz, nedvesség feljutását megakadályozandó; Összefoglalva: az építési kivitelezési tevékenység tárgyi épület esetében hibás teljesítéssel valósult csak meg, hiányosan, a fentiek részletezése szerint. A további értékkérdések megválaszolása az alábbi számítások elvégzésével válik lehetségessé. A peres felek szerződéskötései és az abban foglalt értékek: szerződés, épület készültségi foka: 77%; érték: Ft szerződés módosítása, érték: Ft megbízási szerződés, épület készültségi foka: 77%; megbízásiszerződés-módosítás és kiegészítés megbízásiszerződés-módosítás és megszüntetés 4. pont Ft helyett: Ft I. o. minőség, garancia, illetve szavatosság: El nem végzett kertépítési munkákra levonás: Ft Szerződés szerinti teljes érték, ténylegesen kifizetve: Ft Az ingatlanforgalmi szakértő értékelemzésének eredményeképpen meghatározta az ingatlan augusztus havi ( ) értékét az alábbiak szerint: Telek értéke: Épület értéke: Összesen: Ft Ft Ft Ennek megfelelően a tényleges szerződés szerinti és kifizetett értékmegoszlás arányossági alapon számítva az alábbi: Telek értéke: Épület értéke: Összesen: Ft Ft Ft 288

291 A vetítéses módszerrel történő tényleges, tételes, kétoszlopos költségvetés meghatározása: Az egyösszegű (átalánydíjas) díj felbontása tételekre és tételösszetevőkre, az elszámolások és esetleges minőségi levonások számíthatósága érdekében, az alábbi publikált elvi ábra szerint [lehetséges más módszer is e munka elvégzésére, mely a munkanemi részarány módszer (mátrix), azonban e módszer gyorsasága, és így kisebb felmerülő költsége mellett nem tud részletes és tételes válaszokat adni a jelen perben felvetődő részkérdésekre (lásd 4. ábra)]. E módszer tud részletes, és tételes válaszokat adni a konkrét ügyekben felvetődő részkérdésekre. Elvi alapjai Elvi megközelítés A módszer abból a megfontolásból indul ki, hogy a felek által előidézett helyzetben, miszerint az eredeti (szerződéses) megállapodáshoz képest valamely okból a vállalási egyösszegű átalányár megváltozott, illetve nem is készült tételes műszaki, mennyiségi és minőségi meghatározás. E változás kétféle lehet: vagy kisebb, vagy nagyobb lett az új átalányár. Nehéz ezekután minden szempontot figyelembe véve pontos értékeket meghatározni direkt módszerrel, miután a tételek is adott esetben nem is azonos módon megváltoztak. Különösen problematikus az egyes tételek (munkanemek) esetében a helyzet, ha ott további számításokat szükséges végezni, például minőségi levonást (csak díjból) kell alkalmazni. A megoldást a vetítéses módszer kínálja, melynek során elkészül az adott műszaki, mennyiségi és minőségi tartalomra egy tételes elvi költségvetés, melynek már minden tétele, munkaneme arányos lesz a felek által kialakított új átalányárral. Amint azt az ábra elvi sémája is mutatja, most már lehetőség nyílik minden tétel munkanem vagy tételalkotó értékének meghatározására, akár anyagár, díj vonatkozásában is, valamint akár azon belül is, további ár/díj elemek vonatkozásában. Ez is gyakran előfordul, például az adott tétel munkájához a segédmunkát az építtető szolgáltatja, így tehát a tétel díjának csak egy része számolható el a kivitelező részére. Az ismertetett módszer különösen alkalmazható a nem tételes (aggregált tételes) költségszámítás, a munkanemi költségelemzéssel, fajlagos munkanemi költségmeghatározással, fajlagos adatok alapján készült költségelemzéses meghatározással és az egyösszegű költségmeghatározással kialakított átalányáras munkák bármely okból bekövet kező elszámolási vitáiban. 289

292 Indoklása: Csupán a végösszegre számított %-os arány, az egyes tételek belső arányaira (anyagár díj arány) nem ad információt. Ez különösen nagy problémát okoz az alábbi, gyakran előadódó esetekben: a minőségi levonásoknál néhány kivételes esettől eltekintve (pl.: tönkretett anyag) a levonást csak díjra vetített módon lehet eszközölni; az építtető-megrendelő RB (rendelkezésre bocsátott) anyagot ad át az építtetőnek, ezért részben vagy egészben az anyagár értékét számítani kell; bizonyos munkanemek tételeinél esetleg más kivitelező, alvállalkozó elszámolása miatt a díj másként szerepel, más óradíj figyelembevétele miatt. 4. ábra. A vetítéses módszer elvi sémája Metodikája Elvi költségvetés elkészítése Arányossági számítások elkészítése Kézzel készítve. Számítógépes programmal készítve. Minőségi, és el nem készült munkák utáni levonások eszközlése. Kifizetendő teljes összeg meghatározása. 290

293 Használhatósága Munkák jellege Egyösszegű átalánydíj áll rendelkezésre, csak esetleg megváltoztatva. Fajlagos adatok alapján készült költségelemzéssel meghatározott átalánydíj áll rendelkezésre, esetleg megváltoztatva. Fajlagos munkanemi költségelemzéssel meghatározott átalánydíj áll rendelkezésre, esetleg megváltoztatva. Munkanemi költségelemzéssel meghatározott átalánydíj áll rendelkezésre, esetleg megváltoztatva. Aggregált tételes költségvetés rendelkezésre áll, de megváltoztatták. Tételes költségvetés rendelkezésre áll, de megváltoztatták. A módszer előnyei: pontosság, részletesség, további felbonthatóság. A módszer hátrányai: időigényesség, munkaigényesség, költségvetést készítő és egyéb programok (kiíró könyv) szükségessége. A módszer pontossága: 0,1%-on belül vasbeton fal MÉRETKIMUTATÁS Megbízó: Dátum: október Egység: (m 3 ) Városi Bíróság Tárgy: családi ház elszámolása 0389/0480/02. Felperes c/a alperes Készítette: Bede László Azonosító idom megjelölése Azonos elemek száma Hosszúság Szélesség vtg. Hossz Felület Térfogat m m m m m 2 m 3 földszint 0,00 épület lábazati fala 0,00 főfal 2 11,74 0,35 8,22 főfal 2 0,70 0,35 0,49 főfal 2 4,80 0,35 3,36 főfal 2 0,78 0,35 0,55 főfal 2 11,70 0,35 8,19 főfal 2 7,66 0,35 5,36 291

294 Azonosító idom megjelölése Azonos elemek száma Hosszúság Szélesség vtg. Hossz Felület Térfogat m m m m m 2 m 3 garázs főfal 2 2,95 0,35 2,07 garázs főfal 1 7,66 0,35 2,68 főfal 1 7,82 0,35 2,74 főfal 1 4,80 0,35 1,68 válaszfal 1 4,80 0,35 1,68 válaszfal 1 1,80 0,35 0,63 válaszfal 2 2,60 0,35 1,82 válaszfal 1 2,40 0,35 0,84 válaszfal 1 2,79 0,35 0,98 válaszfal 1 6,00 0,35 2,10 Mindösszesen: 0,00 0,00 43,38 Teljes szerkezet: Térfogata: m 3 43,38 Felülete: m 2 0,00 Hossza: fm 0,00 5. ábra. A költségvetés összesítője vetítési módszerrel előállítva 292

295 A vetítéses módszerrel történő tételes, kétoszlopos költségvetés a közreadott mintalapok szerint történt kimunkálásra. A levonások összesített értékének meghatározása az alábbiak szerint történik: Megbízási szerződés szerinti nettó érték: Ft el nem készült munkák nettó értéke: Ft minőségi levonások nettó értéke: Ft kontármunka miatti levonás nettó értéke: Ft Összesen: Ft + 25 % ÁFA: Ft Mindösszesen: Ft Jelen ügyben legcélszerűbben az el nem készült munkák és a minőségi levonások értékéből faktorozott szuperponálással számítva határozhatjuk meg az alábbiak szerint: Megnevezés Levonási érték (Ft) Faktor Kijavítási érték (Ft) El nem készült munkák: , Minőségi levonások: , Kijavítási érték ( ): % ÁFA: Mindösszesen: Kijavítási érték (2003. IV.): KSH építőipari ár-, láncindex 1, % ÁFA: Mindösszesen: Megjegyzendő tehát, hogy talán érdemes épület/ingatlan vásárlása előtt szakértővel megvizsgáltatni az ügylet tárgyát képező épületet, mert így elkerülhető rengeteg kellemetlenség, nem is beszélve az elszenvedett károkról. A bírósági, hatósági kirendelésre eljáró szakértő igazságokat megállapítani hivatott, de a károkat enyhíteni már nem feladata. 293

296 Kastély pincéjének vizesedése (Szerző: Dr. Tóth Elek DLA) Egy építész iroda megbízásából tartottam helyszíni szemlét egy vidéki kastély épületében, a kivitelezési tervezés előkészítő fázisában. A helyszíni vizsgálat célja annak előzetes felderítése és elemzése volt, hogy az épületen található (elsősorban talajnedvesség eredetű) fal-, és boltozatnedvesedések milyen hibaokokra vezethetők vissza, milyen módszerek és eljárások javasolhatók megszűntetésükre, és végül további szakvizsgálatok szükségesek-e a biztonságos megszüntetéshez. A kastélyépület nedvesedési problémáinak bemutatása Az előzetes szemrevételezéses vizsgálat alapján megállapítható volt, hogy az épület falés boltozott (pince) födémszerkezeteinek látható nedvesedése az alábbi kategóriák valamelyikébe sorolható: az alapok felől, illetve talajjal érintkező oldalfal (pince külső falazat) esetén a talaj felől érkező talajvíz, csapadékvíz, illetve rétegvíz, mely a falazat szigeteletlenségének következtében kapilláris úton szívódik felfelé, illetve befelé a pincefalakban, az épület terepcsatlakozásának vonalában, a lábazat és az épület körüli járda kapcsolatának hibáiból származó csapadékvízhatás, az épület erőteljes tagolású, rusztikus hatású lábazati, illetve osztópárkányain megülő csapadék áztató, romboló hatása, az épület gépészeti (víz-, csatorna-, fűtés-) vezetékeinek, illetve berendezéseinek meghibásodásából vagy eredetileg hibás kialakításából származó nedvesség hatása, a magastető-héjazat, az ereszcsatorna, illetve az eresz lefolyócsatorna meghibásodásából származó nedvesség hatása. Ez utóbbi problémakörrel e szakvéleményen belül nem foglalkozunk. A valóságban természetesen a fent kategorizált hibaforrások nemcsak egymagukban, hanem csoportosan, egyszerre is jelentkezhetnek, tárgyalásuk mégis e megadott sorrendben és kategóriabeosztásban célszerű, mert megszüntetésük módja is kategóriánként eltérő lehet. a) Az alapok felől, illetve a talajjal érintkező falak felől érkező nedvesség Jellemzője, hogy a kapilláris nedvesség felszívódása a pincepadló közvetlen közelében a legnagyobb, az átnedvesedett felület a fal magasságában felfelé haladva csökken (lásd 1 4. fénykép). 294

297 1. fénykép. Külső fal padló és oldalsó talaj felől érkező nedvességkárosodása (pincében) 2. fénykép. Külső fal padló és oldalsó talaj felől érkező nedvességkárosodása (pincében) 3. fénykép. Oldalfal padló közeli részének erős nedvesedése (létrejöttében valószínűsíthető az épületgépészeti vezetékmeghibásodás közrehatása!) 4. fénykép. Oldalfal padló közeli részének erős nedvesedése (létrejöttében valószínűsíthető az épületgépészeti vezeték meghibásodás közrehatása!) A probléma a falazatban kapillárisan terjedő nedvességhatás, és az általa szállított oldatban lévő sók elpárolgás utáni kikristályosodási folyamatának járulékos térfogatnövekedési hatása, valamint az ezzel járó vakolatfeltáskásodás, elszíneződés, leveles vakolatleválás, majd salétromos sókivirágzás formájában jelentkezik. Gondot jelent továbbá a nedvesség állandó jelenléte, és ennek hatására a párolgási hőelvonás következtében a penészedési folyamat megindulásának gyorsítása. 295

298 5. fénykép. Pinceoldalfal nedvesedése gépészeti hibák közrehatása valószínűsíthető 6. fénykép. Pinceoldalfal nedvesedése gépészeti hibák (csatornavezetékek tömítetlensége, csöpögése, falazaton történő szakszerűtlen átvezetések) közrehatása valószínűsíthető Jelenlegi állapotukban az érintett helyiségek funkcionális használatra alkalmatlanok, és a felhalmozódó nedvesség hosszabb távon az épület állékonyságát is veszélyezteti. A nedvesedés oka az, hogy eredetileg nem készült szigetelés, illetve a későbbi korokban pótlólag beépített bitumenes szigetelés az idők során megsérült, elöregedett, meghibásodott. (Átlagos körülmények között a bitumenes lemezszigetelések várható élettartama a napsugárzástól védett, föld alatti szerkezetekben kb. 50 év.) A nedvesedés lényegét tekintve tehát végeredményben közömbös, hogy az építéskor (1829-ben) vagy azt követően, a II. világháború előtt készült-e vízszigetelés vagy sem mára az már amúgy sem működhet biztonságosan. Az 1950-es években helyenként elkészült külső oldali utólagos szigetelések hatása viszont már érezhető lehet. Célszerű ezért a kastély építéstörténetének feltárása, és az esetleges utólagos szigetelések helyének és készítési idejének felkutatása, tekintettel arra, hogy a vizsgált oldalfali nedvesedés nem azonos módon jelentkezik annak különböző részein. A szemle során szó esett egy korábbi tűzivíztározó medence meglétéről, melynek meghibásodása is oka lehet a pinceoldalfalak korlátozott kiterjedésű (szép magyar szóval: lokális) nedvesedésének. b) Az épület lábazat- és járdacsatlakozási problémáinak következménye Az épület lábazata és terepcsatlakozása alkalmatlan a csapadékvíz távoltartására. A lábazat kő anyaga porózus, nedvszívó tulajdonságú, ennek következtében átnedvesedésre, algásodásra, penészedésre és kifagyásra egyaránt hajlamos. A korábban felületi festéssel ellátott kőlapokról a festék (meszelés?) levelesen leválik. A járda keramitlap elemekből rakott, nyitott hézagú, a csapadékvizet közvetlenül az épület lábazati és pincefala mellé engedi beszivárogni. 296

299 A járda és a lábazat csatlakozásánál sem szigetelés, sem tömítés nincs, de még csak homok- vagy kavicságy sem fedezhető fel. A földvisszatöltésben megtelepszik a zöld növényzet. A jelenlegi járdaszint nagy valószínűséggel a korábbi szintnél magasabban van, erre utal a keramitlapok által eltakart alsó élű szellőző ablakrács nézete (7. fénykép). 7. fénykép. A keramitlap elemes járdaszintje magasabb a feltételezett korábbi járdaszintnél, a csapadékvíz becsorog a szellőzőablakon 8. fénykép. Az eresz-lefolyócsatorna vas állványcsőhöz csatlakozik, az állványcső mellett a járdában mindenütt öntöttvas rácslappal fedett nyílás látható, mely önmagában is vízgyűjtőként működik a lábazati fal mellett A lábazati kőlapokon egyértelműen felismerhető a kapilláris úton alulról felfelé szívódó csapadékvíz okozta sötétebb, legtöbb helyen algás, mohás zöld árnyalatú elszíneződés (9 14. fénykép). A lábazati falak nedvesedését sok helyen a széles lábazati párkány meghibásodása miatt a kőlapok mögé csorgó csapadékvíz tovább fokozza (9 14. fénykép). 9. fénykép. Lábazat és járda csatlakozása 10. fénykép. Lábazat és járda csatlakozása 297

300 fénykép. Lábazat és járda csatlakozása fénykép. Lábazat és járda csatlakozása Az elemekből rakott (inhomogén) járda kialakítása az adott helyzetben káros, az csak biztonságos falszigetelés, illetve kiépített szivárgórendszer esetén lenne elfogadható. A lábazati falakat (járdavonalat) közvetlenül terhelő csapadékvízből származó nedvesség hatására nemcsak a lábazati falak nedvesednek fel, de az épületen belül, a pinceszinti boltozott födém magasságában a boltozatok háttöltésébe szivárogva is nagy menynyiségű nedvesség kerül a födémszerkezetbe. Ezek hatására a pinceszinten jellegzetes, nem a pincepadló, illetve az oldalfal felől fel- és beszivárgó, hanem a boltvállak magasságában, a járdavonal alatt közvetlenül megjelenő nedvességsávok keletkeznek ( fényképek). Ugyanakkor a nedvességtérkép elhelyezkedése valószínűsíti, hogy az oldalfal külső, általános felületén valamiféle utólagos szigetelés aktívan működik, illetve nem zárja ki a lehetséges hibaokok köréből a felső szint gépészeti meghibásodásának (pl. fűtési hálózat szivárgása) lehetőségét (17. fénykép). 298

301 fénykép. Külső fali boltváll és parapetfal nedvesedése 17. fénykép. Külső fali boltváll és parapetfal nedvesedése feltétlenül közrehat a csőátvezetés szakszerűtlen szigetelése is! 18. fénykép. Külső fali boltváll nedvesedése c) A rusztikus, erőteljes tagozatú párkányok hatása A húzott vakolatmintával kialakított, erőteljesen kiülő lábazatok, párkányok és a rusztikus kő utánzatú, vastag homlokzatvakolat az eltelt időszakban alapvetően nem kerültek felújításra. Javítások, kikenések és felületi festés pótlások utólagos készítése azonban valószínű. A megrepedezett vakolatok a csapadék bejutásának forrásává váltak. A víz és a fagy együttes és ismétlődő hatásának következtében komoly és egyre növekvő károsodások keletkeztek, melyek esztétikai hibájukon kívül a teherviselő falszerkezetekre nézve is károsak (lásd fénykép). A hibák megjelenését elősegítik az alkalmazott párazáró cementvakolatok, illetve a hasonló tulajdonságú homlokzatfestékek, színvakolatok. 299

302 19. fénykép. Lábazati részlet, az íves tagozat utólagos cementhabarcsos kikenésével 20. fénykép. Lábazati részlet, a lábazat vonala felett átnedvesedett, kifagyott vakolattal 21. fénykép. Részlet a kiugró kőlábazat felett szétfagyott, töredezett utólagos cementsimítással 22. fénykép. Lábazati részlet, átnedvesedett, kifagyott íves tagozattal 23. fénykép. Lábazati részlet, levelesen leváló párazáró felületi festéssel 24. fénykép. Udvari belső épületsarok lábazati részlete, a lábazat felett ázó, málló homlokzatfelülettel 300

303 Az általános homlokzatfelületek állapotának kialakulásához hozzájárult, hogy: A széles, nagy kiülésű osztópárkányokon összegyűlő és lecseppenő csapadékvíz a biztonságos vízorral kialakított fémborítású párkányok miatt (ahol azok jól működnek) a párkány alatti homlokzatrészek aránylag védett helyzetűek, a párkány alatt 1 1,5 m-rel lejjebb viszont a szél a párkányokról lecseppenő vizet már rásodorja a falfelületre, ahol fokozott nedvességhatás jelentkezik (jól megfigyelhető ez a 24. fényképen). A párafékező tulajdonságú homlokzatfestés és a nem hidrofób tulajdonságú alapvakolat a felületi rétegek lemosódásához, leveles leválásához vezet. A nedvszívó lábazat és a járdacsatlakozás helytelen kialakítása kapilláris úton alulról felszívódó nedvességgel terheli a lábazati sáv feletti falszakaszokat is. A hibás párkány- és csatornaelemek miatti átázások (bár megtalálhatók az épületen) vizsgálata nem képezte e szakvélemény feladatát. d) Az elöregedett épületgépészeti vezetékek meghibásodásának hatása A dongaboltozatok feletti vastag (feltehetőleg homok) feltöltésben a korábbi évtizedek kevéssé szakszerű épületgépészeti korszerűsítései, illetve átépítései következtében többször bekövetkezett csőtörések, illesztésszétcsúszások következtében helyenként nagymennyiségű víz, illetve szennyvíz halmozódhatott fel, mely tartósan beázás jellegű elváltozásokat okoz. Ezek jellemzője, hogy a vizesedés legerőteljesebben a pillér boltvállak tölcsérszerűen összeszűkülő szakaszán jelentkezik. Ugyanakkor vonal menti vizesedés is látható, mely feltehetőleg a meghibásodott csővezeték nyomvonalát követi. A tömör téglapillérek alsó szakaszán nincsenek nedvességnyomok. 25. fénykép A pincei belső főfal boltozati vállmagasságában megjelenő nedvesség nagy valószínűséggel egy korábbi szennyvízcsatorna-meghibásodás okozta károsodás. 301

304 Pincefal károsodása (Szerző: Dr. Tóth Elek DLA) Az épület korábbi tulajdonosa és építtetője megbízást adott a tárgyi épület pinceszintjén jelzett beázások kiváltó okának szakértői vizsgálatára. A helyszíni szemlékre szeptember 20-án, majd a vakolat leverését követően, október 15-én került sor. A helyszíni szemrevételezések tapasztalatai A szemlék során látottakat fényképfelvételeken rögzítettük. A szemlén tapasztaltak részletezése: 1. A pinceszinti falnedvesedés kétféle módon jelentkezik: Az egyik jelentkezési hely az íves határoló fal felületén, illetve annak környezetében, a másik a pinceszinti csatlakozó vizes helyiség belső válaszfalain található. Mindkét helyre a sókivirágzásos vakolatkárosodás jellemző. 1. fénykép. A pince íves határoló fala vakolva és bitumenes kenéssel ellátva sókivirágzással és vízlecsorgással 2. fénykép. A pince íves határoló fala vakolatleverés után láthatóvá váló vízbetörési helyekkel 3. fénykép. A pince egyenes határoló fala vakolva sókivirágzással 4. fénykép. A pince egyenes határoló fala vakolatleverés után vizes felülettel 302

305 2. Bitumen bázisú felületi kenéssel korábban igyekeztek meggátolni a körítő betonfalon átszivárgó vizeket, ez azonban nem hozta meg a várt eredményt. 5. fénykép. A pince íves határoló fala vakolva és bitumenes kenéssel ellátva sókivirágzással 6. fénykép. A pince íves határoló fala vakolatleverés után láthatóvá váló vízbetöréssel 7. fénykép. A pince egyenes határoló fala vakolva sókivirágzással, vizesen 8. fénykép. A pince egyenes határoló fala vakolatleverés után vizes felülettel 9. fénykép. A pince beton határfalán átszivárgó víz nedvességképe 10. fénykép. A pince íves határoló betonfalán átszivárgó víz nyomai 303

306 3. A vakolatleverés után jól kivehető az íves betonfal fészkes, látható munkahézagos kivitelezése, ami másodlagos oka a víz pontonkénti koncentrált beszivárgásának ( fényképek). A károsodás itt egyértelműen a betonfalon átszivárgó csapadékvíz hatásának tulajdonítható. 4. Az emelt padlózatú (valószínűleg feltöltéssel megemelt) vizes helyiség oldalfalainak a homlokzati faltól távolabbi, belső oldala felé haladva nő a nedvesedés mértéke. 5. Az épület külső oldali függőleges vízszigetelésének lezárása az 11. és 12. fényképfelvételen látható jelekből következtetve szakszerűtlen. A szigetelést védő fal válaszfaltéglából készült, ami nem fagyálló, erre a célra alkalmatlan. A lábazat mentén a pincefal-szigetelés felső éle, a beszorító habarcs és a védőfal teteje szabadon látható, nincs lezárva a lábazati szigeteléssel. A védőfal és vele a szigetelés helyenként megmozdult, ezeken a helyeken a szigetelés feltehetőleg megrepedt. A lábazat mentén látható szakszerűtlen szigeteléslezárás következtében az épület teljes kerülete mentén csapadékvíz juthat a vízszigetelés és a szigetelést védő fal, illetve esetenként a vízszigetelés és a pincefal közé is. (Utólagos és részleges javítási kísérlet történt, amikor a járdabetonozás során a szabadon álló szigetelésvédő fal tetejét bitumenes lemezzel borították be.) 11. fénykép. A pince vízszigetelésének felső lezárása a lépcsőnél 12. fénykép. A pince bitumenes vízszigetelésének lezárása a járda mellett 6. A kör alakú terasz alatti beépített veranda melletti utólagos betonjárda repedései jelzik, hogy az alatta lévő talaj tömörödik, mozog. Valószínűleg e mozgás eredménye, hogy a járda egy része az épület felé lejt, és a csapadékvizet az erkélyajtóküszöbhöz vezeti. 304

307 A küszöbök melletti rést támadó csapadékvíz mennyisége jelentős, tekintettel arra, hogy a felette lévő nagy felületű terasz szélén nincs csatorna, hanem onnan a víz közvetlenül az alatta kialakított járdásra csepeg, és onnan az ajtótokokhoz folyik ( fényképek). Ezt igazolja a faanyagú ajtók és üvegezett fix szakipari szerkezetek alsó tokszár és küszöb elemeinek erőteljes korhadása, tönkremenetele, illetve a betonjárdán az épület közelében látható, a csapadékvíz által odaszállított üledék. 7. Az épület oldalfala mellett, annak közvetlen környezetében dús növényzet, bokros, fás telepítés található ( fényképek). A növények gyökérzete feltétlenül közrejátszik a szigetelés és védőfalának helyi tönkremenetelében. 13. fénykép. A télikert teraszajtóküszöbjei felé (befelé) lejtő járda 14. fénykép. Befelé lejtő járda, a folyamatos vizesedéstől korhadó küszöbök 15. fénykép. Az épület környezetének dús növényzettel való betelepítése 16. fénykép. Az épület mellett közvetlenül gyökeret eresztett növényzet 305

308 A károsodás kiváltó okainak meghatározása A hibajelenségek alapján a károknak két eltérő csoportjáról beszélhetünk. A külső (íves) pincefalakon átszivárgó víz Alapvető oka a külső pincefal szigetelés, és különösképpen annak felső lezárása, lábazatkörnyéki kialakítása. A lezárás ugyanis nem történt meg, illetve szakszerűtlenül, a víz hozzájutását lehetővé téve oldották meg. Fokozott csapadék-hozzájutást eredményezett a köríves veranda előtti járdabetonozás, ez ugyanis az épület körül a terepszintből kissé kiemelkedő szigetelést védő fal tetejére került, és gyakorlatilag közvetlenül bevezeti a terasz csapadékmennyiségével megnövelt esővizet a nyílászárók küszöbvonalához, illetve az alatta lévő függőleges falszigetelés melletti réshez. Az ott ilyen módon kialakuló víznyomás szinte átpréseli a szigetelésen és a fészkes betonfalon a vizet. Az épület körüli sűrű növényzet gyökérzete ugyancsak komoly veszélyforrást jelent a függőleges falszigetelés számára. A pinceszinti vizes helyiség körítő válaszfalainak nedvesedése A károsodás okának meghatározása itt bonyolultabb, tekintettel arra, hogy a helyiség rendelkezik külső határoló fallal is, ugyanakkor az emelt padozatán rejtetten átvezetett (vízszintesen elhúzott) lefolyócsatorna, valamint az abba ugyancsak az emelt padozat feltöltésében bekötött helyi csatornaág jelenléte több kiváltó okot is lehetségessé tesz. a) A korábbi folyamatos (homlokzati betonfal felől érkező) nedvességet a vastag feltöltés képes magában szívni, és az így vízzel telítődött feltöltés folyamatosan és intenzíven nedvesíti a csatlakozó belső válaszfalakat, akkor is, amikor a külső falaknál a nedvesség-utánpótlás már megszűnik. A nedvesség felgyülemlésének oka lehet az, hogy az oldalfalon átjutó csapadékvíz a teljes falfelület és padlófelület csempeborítása miatt nem képes elpárologni, hanem a padló alatt gyűlik össze, és a válaszfalakon át szivárog a szabad falfelületekhez. b) Az emelt padlójú helyiség vizes berendezéseinek vízvezeték- és csatornahálózata a feltöltésben halad. Ha ezek bármelyikénél szivárgás, tömítetlenség, szétcsúszás adódott, a folyamatosan kijutó kis vízmennyiség is felhalmozódik a vastag feltöltésben, tekintettel arra, hogy a helyiség teljes csempeborítása a kipárolgást lehetetlenné teszi. Így a felgyülemlő víz csak a válaszfalak túloldalkán tud párolgással távozni. c) A feltöltést átszelő vízszintes csatorna alapvezeték hosszú egyenes szakasza és sok csatornakönyökkel kialakított irányváltásos kivezetése miatt csaknem bizonyos, hogy alkalmanként, ha nincs is eltömődve a csatorna, az egyenes szakaszon feltorlódik az épület szennyvize, és a létrejövő nyomás a csővezeték gumigyűrűs tömítésű illesztéseinél, de még inkább a helyi vizes berendezések csatorna-ágvezetékének rákötésénél kipréselheti a szennyvizet. Mindhárom variáció elképzelhető, legnagyobb valószínűsége azonban a c változatnak van. Mindez azonban csak a padló felbontása után deríthető ki. A bontásra ezért feltétlenül szükség van! 306

309 Összefoglalás és javaslat Az előzőekben bemutatott hibajelenségek, illetve a körülmények alapján valószínűsíthető hibaokok elemzésének eredményeként a károk elhárítására az alábbiakat javaslom elvégezni: Pinceszinti vizes helyiség kárelhárítása: 1. A vizes helyiség padlóját fel kell bontani, az oldalfalakról a vakolatot az észlelhető vizesedés felett minimum 30 cm-ig, a csempét a belső oldalon teljes felületen, illetve legalább az 1,0 m magasság feletti szakaszokon le kell verni. 2. Az átnedvesedett feltöltést különösen, ha szennyvízmaradványok találhatók benne célszerű eltávolítani (kicserélni). Hosszabb nyitott időtartam és hőlégfúvó üzemeltetése mellett esetleg szóba jöhet a feltöltés intenzív kiszárítása is. 3. A csatornaillesztéseket, csatlakozásokat, tömítéseket át kell vizsgálni, szükség esetén a vezetékeket ismét össze kell rakni vagy ki kell cserélni, és a gumigyűrű-tömítéses kapcsolatokat kiegészítő ragasztó, vagy rögzítő, szigetelő bandázsolás alkalmazásával kell megerősíteni. Az alapvezetékre való rákötésnél ügyelni kell arra, hogy a bekötő csonk ne vízszintesen ágazzon el, hanem felfelé, és bekötésénél ugyancsak ragasztással vagy bandázsolással erősített kapcsolatot kell alkalmazni. 4. Célszerű a padlószerkezetbe a csatorna alapvezetékre történő rákötésnél nyitható ajtóval vagy padlóráccsal lehetővé tenni a bekötés ellenőrizhetőségét, hozzáférhetőségét, és a feltöltésbe óhatatlanul bekerülő vizek későbbi kiszellőzésének lehetőségét. 5. A csatlakozó válaszfalakat páraáteresztő szaniter vakolattal kell ellátni, mely a szerkezetben jelenleg is benne lévő, valamint a későbbiekben esetlegesen bekerülő vízmennyiség elpárologtatását, a falak kiszárítását hosszú távon biztosítja. 6. A vizes helyiség padlóját és lábazati csempesorát vízszigetelő ragasztóhabarcsba kell rakni. A szigetelő habarcsot és lábazatot különösen nagy gonddal kell elkészíteni az emelt padlósáv előtti kb cm széles sávban, ahol gyakorlatilag medenceszerű a padlószerkezet, így az a felszíni (felmosás, kifröccsenő víz stb.) vizek tartós gyűjtőhelyéül szolgál. 7. A vizes helyiség külső pincefalát a bontás és vakolat (csempe) leverés után tapasztaltak figyelembevételével célszerűen az íves külső pincefalra leírtak szerint kell helyreállítani. Pinceszinti íves határoló fal kárelhárítása: Az igazi kármegelőzéses hibaelhárítás a csapadékvíz hozzájutásának megakadályozásával érhető el. Ez azonban hosszabb időt, nagyobb költséget és kültéri munkálatokat igényel, ami a közeledő téli időszakban biztonságosan nem végezhető el. Ezért hibaelhárítási részmegoldásként azt a célt tűzhetjük magunk elé, hogy (tudomásul véve a külső átalakítások elkészítésének szükségességét) olyan megoldás szülessen, ami az addig esedékes egy-két év során is biztosítja a pincetéri helyiségek esztétikáját, a vakolt felületek nedvességfolt- és sókivirágzásmentes megjelenését. 307

310 Elvi lehetőség lenne a hibás betonfelület belső oldalán olyan teljes vízzáró hatású vakolat készítése, mely hátoldali víznyomás elviselésére is alkalmas, tehát igen nagy tapadó szilárdságú. Alkalmazását azonban nem tartom célszerűnek a következők miatt: 1. Amennyiben a külső oldali víz hozzájutás rövid időn belül megszűnik, akkor felesleges túlbiztosítást jelenten a vízzáró vakolattal elérhető ún. csontszáraz helyiséglégtér, tekintettel arra, hogy a jelenlegi pincei funkció ezt nem követeli meg. 2. Amennyiben a külső oldali víz hozzájutás csak hosszabb távon vagy egyáltalán nem szüntethető meg maradéktalanul, akkor a belső oldalfelület teljes lezárása miatt a felhalmozódó víz egyre jobba átitatná a pincefalat (hiszen sem befelé, sem kifelé nem tudna elpárologni), és 1-2 éven belül a nedvességkárok a csatlakozó, jelenleg tünetmentes falakon, illetve a padlónál jelentkeznének. Mindezek alapján javaslatom a következő: 1. Amennyiben a belső oldali vízzáró habarcs alkalmazására a fentiek ellenére sor kerülne, akkor azt csak a falmagasság alsó részében, a vízátfolyások felett kb. 20 cm magasságig, esetleg csak a munkahézag vonalának környékén jelentkező vízátjutásokat még biztonságosan takaró cm széles sávban szabad alkalmazni. A felület többi részét páraáteresztő légpórusos szaniter vakolattal kell ellátni, hogy a gyenge minőségű betonfalban kapilláris úton terjedő nedvesség kiszellőztethető legyen. 2. Átmeneti megoldásként és a kivitelezői felkészültség, technológia ismeretében szóba jöhet a vakolattól megtisztított betonfelületen jól kirajzolódó fészkek, rések, átmenő repedések kiinjektálása, majd a teljes falfelület páraáteresztő légpórusos szaniter vakolattal való ellátása. 3. A legkevesebb kivitelezői szakértelmet igénylő, de még megfelelő minőségű és biztonságú védelmet adó megoldás az, ha a teljes betonfelületet ún. vízeloszlató bevonattal alapozzák, melynek tulajdonsága és feladata az, hogy a betonfalon lokálisan áttörő nedvességgócok vízmennyiségét egyenletesen elossza a teljes felületen, ezáltal lehetővé téve a szaniter vakolat biztonságos működését. A vízeloszlató bevonat után egy teljes páraáteresztő vakolat rétegfelépítést kell felhordani. 4. Bármelyik megoldásra esik is a választás, az csak nagy odafigyeléssel végezhető, és nem küszöböli ki a felszíni, külső téri átalakítások szükségességét. A lábazat csatlakozását, az íves veranda nyílászáró és padlószerkezetének, valamint járdájának csatlakozását tavasszal, feltárások alapján célszerű lenne megtervezni és átépíteni. 308

311 6. Sótalanítási, falszárítási technológiák Meglévő, károsodott pincefalak esetén a károk elhárítására több lehetőséget is számításba kell venni, és a környezeti hatások függvényében lehet az optimális megoldást kiválasztani. A lehetséges eljárásokat röviden a következőkben foglaljuk össze Mechanikus jellegű szigetelések 5 a) Falkiszellőztetéses, köpenyfalas eljárás Falak szárítására, száraz falfelület biztosítására régóta alkalmazott módszer. Attól függően, hogy a fal külső vagy belső oldalán kellett a száraz falfelületet kialakítani, illetve melyik oldallal szemben támasztottak nagyobb igényt, a nedves, málladozó falfelületű, sókorrodált fal elé több centiméteres légréssel egy köpenyfalat, vendégfalat készítettek, melyet lehetőleg alsó-felső szellőzőnyílásokkal láttak el a kiszellőztetés biztosítására. Belső köpenyfal esetén a kiszellőztetést elvezetett szellőzésként alakították ki. Az eljárás lényege, hogy a közrefogott légréteg nem vezeti át a köpenyfalhoz a vizet, így az a belső, eredeti falhoz képest lényegesen szárazabb felületű lesz. A kiszellőztetés az eredeti fal nedvességleadását is előnyösen befolyásolja. A károsodott fal eltakarásával azonnal kedvező komfortérzet alakult ki. Korábbiakban, a megfelelő szigetelőanyagok gyártása és elterjedése előtt gyakran alkalmazták ezt az eljárást a pincefalak, illetve földszinti és lábazati falak nedvességterhelésének csökkentésére. 5 Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek; szerzők: Dr. Arany Piroska, Dr. Barna Lajos, Benedek Béláné, Dr. Bódi István, Dr. Borosnyói Adorján, Dr. Chappon Miklós, Csanaky Judit Emília, Dr. Csoknyai István, Dr. Csoknyai Tamás, Dési Albert, Dobszay Gergely, Dr. Emhő László, Fülöp Zsuzsanna, Dr. Gálos Miklós, Héra Gábor, Horváth Sára Erzsébet, Dr. Horváth Zoltán, Dr. Hunyadi Zoltán, Igali Zsófia, Dr. Kakasy László, Király András, Dr. Kocsis Lajos, Juharyné Dr. Koronkay Andrea, Dr. Koppány Attila, Laczkovics János, Mattyasovszky Zsolnay Eszter, Nagy Bendegúz Lóránd, Dr. Orbán József, Dr. Orcsik Éva, Dr. Osztroluczky Miklós, Pandula András, Dr. Pozsgai Lajos, Pozsonyi László, Dr. Reis Frigyes, Sturcz Antal, Dr Széll Mária, Takács Lajos, Dr. Tóth Elek, Tóth Ernő, Tóth László, Dr. Végh Erzsébet, Váradi Julianna. 309

312 b) Szakaszos falkibontással készített falkeresztmetszeti szigetelés A fal keresztmetszetében utólag kialakítható vízszintes helyzetű falszigetelés hosszú időn át a leggyakoribb és legismertebb módszer volt. Az eljárással vízhatlan szigetelés hozható létre, ezért sokáig eredményesen alkalmazták. A fal injektálására alkalmas vegyi anyagok és az egyéb falkeresztmetszeti szigetelések megjelenése, valamint a rendkívül magas élőmunkaigénye és hosszú kivitelezési ideje azonban az alkalmazását napjainkra háttérbe szorította. Alkalmazható a fal teljes keresztmetszetén átmenő vízszintes (egyenes) fugasorok esetén, általában maximum 80 centiméteres falvastagságig. Elsősorban tehát tégla és elemes falak esetén, valamint szabályos kőfalak, vályogtégla falak esetén készíthető. Az eljárás során vakolatleveréssel (a falazat külső oldalán sokszor munkaárokból) feltárt felmenő falakon megtervezik a szigetelés helyzetét, vonalvezetését. A tervezésnél figyelembe kell venni a szükséges padlószigeteléssel való csatlakoztathatóságot. Statikailag ellenőrizni kell a falak szilárdságát, állékonyságát, az esetleges pillérek, kiváltások helyét, részleges elbontásuk lehetőségét. Amennyiben szükséges, meg kell tervezni a fal ideiglenes tehermentesítésének, kiváltásának a módját (ez különösen pillérek esetén elengedhetetlen!). A szakaszos falbontás magasságának megtervezésénél a padlószigetelésekkel való felületfolytonos csatlakoztathatóság mellett a szigetelőanyag beépítésének helyszükségletét is figyelembe kell venni. A kibontásra kerülő téglasor magasságának meghatározásánál azt is figyelembe kell venni, hogy a visszafalazás, kiékelés túl sok zsugorodó, összenyomható réteget ne hozzon létre. Ki kell választani a beépítésre kerülő szigetelőanyagot, figyelembe véve annak minél egyszerűbb toldhatóságát, átfedéseinek összedolgozását. A visszafalazás anyagánál legalább a fal szilárdságának megfelelő vagy annál jobb falazóelemet kell választani. A szigetelés vonalvezetését, külső oldali falfelületi szigetelésben, lábazatszigetelésben való folytatását úgy kell megtervezni, hogy a falkeresztmetszeti szigetelés fölé vizet közvetítő közeg (például földvisszatöltés) ne kerülhessen! A tényleges kivitelezés a fal bontásával kezdődik. A fal átboltozódásának függvényében centiméteres szakaszokban, centiméter magasságban két vízszintes habarcsterítési sor között kibontják a téglákat. A bontást követően a falnyílás alján ki kell alakítani a szigetelés fogadására alkalmas sík, egyenletes felületet (például vékony habarcsréteggel). A felületre el kell helyezni a kibontott falszakasz hosszának megfelelő, szélességében a további csatlakoztatott szigetelés érdekében 15 centiméterrel szélesebbre (tehát kilógó) leszabott szigetelőlemezt. A szigetelést a fal hosszanti irányában is megfelelő átfedéssel kell elhelyezni (tehát visszafalazásnál az átfedéshez szükséges sávot el kell hagyni!), ami szigetelőanyagtól függő érték. Bitumenes lemezeknél 10 centiméter, műanyag lemezeknél ennél kevesebb, de a gyártó előírásait és a szükséges tömíthetőségi vagy összeragasztási szélességet figyelembe kell venni. Fémlemezek esetén (a korrózióra nem hajlamos lemezek magas ára miatt ezek választása nem gyakori) szintén a tömítési átfedés szélességét (minimum 3-4 centiméter) kell alapul venni. A szigetelőlemezeket nem kell leragasztani az aljzatra, csupán az esetleges beépítés közbeni elmozdulás ellen kell védeni, szükség esetén foltszerű leragasztással (lásd 1. ábra). 310

313 1. ábra. Mechanikus szigetelés szakaszos falbontással terepszint alatt 6 A visszafalazást cementadagolással erősen javított falazóhabarccsal kell végezni. Az utolsó téglasort kiékelve kell visszaépíteni, hogy a falazat a habarcs szilárdulását követően zsugorodásmentesen azonnal teherviselő legyen. A visszafalazásnál tehát el kell hagyni a szigetelőlemez toldásához szükséges átfedési sávot, valamint a falazóelemek kötésbeni helyzete miatt lépcsősen, csorbázatszerűen kell a falvéget kialakítani. Ezt követően lehet a falból az újabb szakaszt az előzőek szerint kibontani (a kibontás hosszát a toldás belső szélétől kell meghatározni, kimérni). A fal keresztmetszeti szigetelését a külső oldalon falfelületi szigeteléssel kell folytatni. A keresztmetszeti szigetelés síkja felett talajjal vagy más vizet közvetítő anyaggal érintkező szigeteletlen falfelület nem lehet (a szigetelés felvezetési magasságát a lábazatszigetelésekre előírtak szerint kell megválasztani)! c) Falátvágás, falfűrészelés A falak átfűrészelésével készített utólagos falkeresztmetszeti szigetelés abban különbözik a szakaszos falbontásos eljárástól, hogy a falátfűrészeléses eljárásnál egy keskeny sávban, a vízszintes habarcsfugában (habarcsot a legkönnyebb átvágni) végzik el a szigetelőlemez vagy szigetelőanyag beépítését. A falazat teherviselő képességének a helyreállítása is e keskeny sávban szükséges, amit értelemszerűen nem falazással, hanem előregyártott ékekkel, betétráccsal végezhetnek. Az eljárás talán a leggyakrabban alkalmazott utólagos falszigetelési módszer. Vízhatlan falkeresztmetszeti szigetelés kialakítását teszi lehetővé. 6 Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek. 311

314 Alkalmazható végigmenő vízszintes habarcsfugájú falak, vályogfalak, illetőleg minden olyan (egyéb) fal esetén, melynek anyaga a fűrészgéppel átvágható (tehát puha kőfalak esetén is). A fűrészgép típusától függően az átfűrészelhető fal vastagsága 130 centiméter körül mozog. A kialakított szigetelés síkja a járda (terepszint) és padlósíkok felett lesz a fűrészgép munkamagassági helyszükséglete miatt. Az eljárás során a szigetelés helyzetének, vonalvezetésének, magasságának stb. megtervezése után kétoldali keskeny vakolatsáv leverésével fel kell tárni a szigetelés kialakítására kiválasztott fugát. A fűrész behelyezésére szolgáló befűzőrés és a gép előrehaladási útjának kialakítása után az elektromos motorral mozgatott fűrésszel átvágják a falat. A fűrészgép előrehaladásának megfelelően folyamatosan, centiméteres szakaszokkal készül a résben szigetelés, a fal acél vagy műanyag ékekkel való kiékelése mellett. A falhézag helyreállítására és a kiékelés mellett a falterhelés felvételére a résbe kézi vagy gépi úton, injektálással speciális duzzadó cement- vagy műanyaghabarcsot juttatnak be. A résbe helyezett szigetelőanyag a falkibontásos eljárással megegyezően itt is bitumenes, műanyag, esetleg fémlemez lehet. A keskeny rés miatt a falazaton belül nem lehetséges a lemeztoldások összeépítése (például bitumenes lemezek olvasztással történő hegesztése). E technológiánál csak külön tömítő-ragasztó anyaggal lehet a tömített lemez-összeépítést megoldani. Vannak olyan falfűrészeléses eljárások, melyek nem építenek be külön szigetelőlemezt, a szigetelő hatást a résbe juttatott kitöltő habarccsal alakítják ki. A fűrészgép után kialakult rés kiékelését, az állandó falterhek átvételét az ékek, vagy még inkább az alkalmazott betétrács veszi fel. A résbe bejuttatott, lehetőleg duzzadó habarcsnak ez esetben a szilárdsági követelmények mellett megfelelő szigetelési tulajdonságokkal is rendelkeznie kell. A falfűrészelés elvét a 2. ábra mutatja be. 2. ábra. Mechanikus szigetelés falátfűrészeréssel Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek.

315 Amennyiben a szigetelés síkját a legideálisabb magasságban a terepfelszín alatt lehet megválasztani (mint az ábrán), a falkeresztmetszeti szigeteléshez csatlakoztatva függőleges fal és lábazatszigetelést kell készíteni. Amennyiben a külső körülmények miatt (például beépítettség stb.) a terepfelszín alatti szigetelési sík kialakítása nem lehetséges, úgy a lábazatszigeteléseket, padlószigeteléseket felhajtva kell a csatlakoztatásukat biztosítani. Fémlemez besajtolásával vagy beütésével készült szigetelések A mechanikus eljárások e csoportja az épületen azonos (vagy közel azonos) magassági síkban körbefutó vízszintes helyzetű habarcsfugában alakítja ki az utólagos fal (-keresztmetszeti) szigetelést. Míg a szakaszos falbontásnál egy nagyobb falnyílást kellett kibontani, a falfűrészeléses eljárásnál egy keskeny, centiméter nagyságrendű rést kellett kialakítani, a besajtolásnál, beütésnél már semmilyen résre nincs szükség. Amennyiben más ok nem teszi szükségessé, úgy hasonlóan a falfűrészeléses eljáráshoz, a vakolatok egy-, vagy kétoldali leverése is már csak centiméteres keskeny sávban, a habarcsfuga feltárása miatt szükséges. A falba bejuttatott rozsdamentes fémlemez megfelelő átlapolása esetén vízzáró utólagos falszigetelés kialakítására alkalmas. (Meg kell jegyezni, hogy itt az előző eljárásokkal ellentétben nem lehetséges az átlapolások közé ragasztó vagy tömítő anyagot alkalmazni. Ezért a lemezelemek közötti kapcsolat a vízhatlanság szempontjából nem olyan korrekt módon megoldható, mint a korábbiakban tárgyaltak esetén.) Az eljárás során a szigetelés magassági helyzetének és vonalvezetésének átgondolása után a feltárt vízszintes habarcsfugához illesztik a bejuttatandó fémlemezt, melynek nem korrodálódó (nem rozsdásodó) anyagúnak kell lennie. Jellemzően KOR-acél lemezt alkalmaznak. A fémlemezt centiméteres darabokra szabják. Szélességének a bejuttatáskor fellépő súrlódási ellenállás és a lemezelhajlás szab határt. Nagyobb merevség biztosítására hullámosra préselik. Vastagsága 1 3 milliméter közötti, leginkább 1,2 2,0 milliméter vastagságú. A fémlemez bejuttatását befogó eszközbe fogva, besajtolással, (speciális rezgő elven működő sajtoló berendezéssel) vagy beütéssel pneumatikus, hidraulikus vagy elektromos kalapács alkalmazásával. A lemezeket egymáshoz képest legalább 3-4 hullám átfedéssel (helyesebb a minimum 2 centiméter körüli érték) kell bejuttatni. (A besajtolás, de különösen a beütés során a lemez precíz vezetésére, irányítására nincs lehetőség.) Az eljárást a 3. ábra mutatja be. Alkalmazható az épületen azonos vagy közel magassági síkban körbefutó vízszintes habarcsfugájú falak esetén. A falak megfelelő szilárdsága, állékonysága az ütő és/vagy vibráló hatás problémamentes elviselésére alapkövetelmény. Készítése egy oldalról való beütés esetén körülbelül centiméter falvastagságig lehetséges (besajtolásos technológiával ennél nagyobb falméretig). Vastagabb falak esetén a bejuttatást két oldalról kell végezni, ekkor kétszer centiméter, tehát centiméter falvastagság tervezhető. Mivel a lemez pontos irányítása bejuttatás közben nem lehetséges, a két oldalról történő szigetelés esetén a lemezek egymásra csúszása esetleges. 313

316 3. ábra. Lemezbesajtolás vagy beütés 8 A szigetelési sík magassága a kivitelezés során kismértékben változtatható (szükség esetén). Ilyenkor a készülő szigetelést túlfuttatják, a magasságváltás szigetelését pedig ennek végéhez mérten legalább centiméteres benyúlással kezdik. Az egymás alá nyúló szigetelés közötti falszakaszt más eljárással, leginkább falfuratos vegyi injektálással szigetelni kell. A szigetelést elsősorban a külső járda-, illetve padlósíkok felett 8 20 centiméterrel (vagy e fölött) lehet készíteni. Terepszint alatti helyzetben, ha azt egyébként a beépítési mód és egyéb körülmények lehetővé teszik, csak igen széles munkaárok készítésével lehet a külső oldalon készíteni. Amennyiben a fal vastagsága egyoldali lemezbejuttatással való kivitelezést tesz lehetővé, úgy a pince felől bármilyen magasságban készíthető (elvileg). Ez esetben a külső oldalon kiemelhető munkaárok, a csatlakoztatandó falfelületi szigetelés készíthetősége befolyásolja a szigetelési sík helyzetének megtervezését. 8 Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek. 314

317 6.2. Vegyi falszigetelések 9 Vegyi szigetelésnél a falazóanyagba vagy annak felületére juttatjuk a vegyi anyagot. A vegyi anyag lehet: folyadék halmazállapotú, hidrofobizáló hatású, folyadék halmazállapotú, pórustömítő hatású, habarcs halmazállapotú, pórustömítő hatású. A vegyi falszigetelési eljárások injektálással a falba juttatott vagy a fal felületére felvitt (onnan beszívódó) anyagokkal hozzák létre a szigetelést. a) Folyadék halmazállapotú anyagot injektáló eljárások Az injektálással bejuttatott vegyi anyag hatásmechanizmusától függően a szigetelő hatás a fal anyagának, az abban lévő kapillárisoknak a hidrofobizálásával vagy eltömítésével alakul ki. A szigetelés tervezésénél a fal egységre jutó kapillárisainak mennyiségéből, porozitásából kiindulva kell a szigetelőanyag mennyiségét meghatározni. (A vegyi falszigetelések kezdeti szakaszában az adagolási mennyiséget a fal megmért nedvességtartalmához kötötték. Mint korábban tárgyaltuk: ez évszaktól, külső körülményektől, sótartalomtól stb. függően időben jelentősen ingadozó érték. Nedvességtartalmat a vízzel kémiai reakcióba lépő vegyi anyagoknál szükséges figyelembe venni, valamint a szigetelést kiegészítő intézkedések meghatározásánál.) A falfuratos, injektálással készülő vegyi falszigetelések minden megfelelő szívóképességű tömör falanyagba alkalmazhatók, amennyiben a bejutatott vegyi anyag nem okoz a falanyagban káros kémiai reakciót. (Tilos például szerves anyagokat tartalmazó vályogfal esetén az alkoholban oldott szilikongyanta alkalmazása.) Üreges, lyukacsos falak, falazóelemek esetén nem alkalmazhatók. Falvastagság: egyoldali furatsor esetén: centiméter, kétoldali furatsor esetén: centiméter. Kisebb falvastagságú (maximum 25 centiméter) üreges téglafalak esetén, ha lehetőség van kétoldali ecsetelésre, felületre felvitt szigetelőanyag beitatásával (nem teljes értékű hatóanyag-bejuttatás) más eljárás alkalmazhatatlansága esetén szükségmegoldást jelenthet. Az injektálás falba fúrt furatokon (furatsoron) keresztül történik, mind folyadék-, mind a habarcsinjektálás esetén. 9 Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek; szerzők: Dr. Arany Piroska, Dr. Barna Lajos, Benedek Béláné, Dr. Bódi István, Dr. Borosnyói Adorján, Dr. Chappon Miklós, Csanaky Judit Emília, Dr. Csoknyai István, Dr. Csoknyai Tamás, Dési Albert, Dobszay Gergely, Dr. Emhő László, Fülöp Zsuzsanna, Dr. Gálos Miklós, Héra Gábor, Horváth Sára Erzsébet, Dr. Horváth Zoltán, Dr. Hunyadi Zoltán, Igali Zsófia, Dr. Kakasy László, Király András, Dr. Kocsis Lajos, Juharyné Dr. Koronkay Andrea, Dr. Koppány Attila, Laczkovics János, Mattyasovszky Zsolnay Eszter, Nagy Bendegúz Lóránd, Dr. Orbán József, Dr. Orcsik Éva, Dr. Osztroluczky Miklós, Pandula András, Dr. Pozsgai Lajos, Pozsonyi László, Dr. Reis Frigyes, Sturcz Antal, Dr Széll Mária, Takács Lajos, Dr. Tóth Elek, Tóth Ernő, Tóth László, Dr. Végh Erzsébet, Váradi Julianna. 315

318 Az eljárás során a szigetelés tervezett magassági sávjában vakolatleveréssel feltárják a fal anyagát, a fugáit, majd kijelölik a furatsor tengelyvonalát (1. ábra). A mm átmérőjű furatokat korábban (egyszerű gravitációs betöltésre törekedve) a vízszintes síkkal mintegy 30 fokos szöget bezárva készítették. A falvastagságtól függően egy vagy két oldalról, egy, vagy jellemzőbben két sorban. Sőt, volt olyan előírás is, mely szerint a furatot a függőleges síkhoz képest is ferdén kellett készíteni. (Ekkor még a furatokba betöltendő szigetelőanyag-mennyiség is a fal nedvességtartalmától függött.) 1. ábra. Injektálásos vegyi falszigetelések Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek.

319 A szigetelőanyag falban való szétoszlatása azonban így nem volt homogén módon elvégezhető. A folyadékot a furat betorkoló nyílásáig lehetett betölteni (kicsordulás nélkül). A folyadék szintje a furatban folyamatosan csökkent, majd gyakran a teljes beszívódást megvárva ismét rátöltöttek. Ezt mindaddig ismételték, míg az egy furatra számított folyadékmennyiséget be nem töltötték. A furatok felső részén, az oda jutó elégtelen folyadékmennyiség miatt általában nem jött létre megfelelő szigetelő képesség. A szigetelőanyag falban történő nem megfelelő eloszlását tovább fokozta, hogy a ferde furatok a lehető legtöbb álló és fekvő habarcsfugát keresztezik. Amennyiben a fugák nincsenek hiánytalanul habarccsal kitöltve (és ez különösen az állófugáknál gyakori), úgy kisebb-nagyobb hiányokat, lyukakat tartalmaznak. Ezeken át a szigetelőanyag egyenletes szétszívódás helyett elfolyt. Így a szükséges szigetelő hatás ki sem alakulhatott. A furatok közel vízszintes síkban való befúrásával a keresztezett fugák számát minimalizálni lehetett. A folyadékeloszlatás sokkal egyenletesebb biztosítása a szigetelés minőségét, megbízhatóságát nagymértékben fokozta. A szigetelendő, folyadékkal átjárt falrész térfogatát felére, harmadára lehetett csökkenteni a ferde furatos eljáráshoz képest. Mindezek nemcsak a vegyi falszigetelés eredményességét növelik, hanem igen számottevő költségcsökkentést is eredményeznek az anyagszükséglet csökkenése révén. Mivel az egyes furatok hossza is rövidül, a furatkészítésnél megtakarított kivitelezési idő kiegyenlíti a furattorkolatba való tömített becsatlakozás többletmunkáját. A vízszintes furatsoros eljárás a 2. ábrán látható. 2. ábra. Injektálásos vegyi falszigetelés vízszintes furatsorral Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek. 317

320 További előnyt jelent, hogy a folyadék falba juttatása az injektáló csövek révén kis folyadékoszlop-nyomással történik, mely a kapillárisok átjárása szempontjából a legkedvezőbb. A csövecskékben a folyadékoszlop magassága figyelemmel kísérhető, önadagoló flakonok alkalmazásával állandóan felső szinten tartható. A folyadékoszlop láthatósága révén követhető a szétszívódás folyamata, az esetleges üregben való elfolyás azonnal megállapítható. Az injektálás teljes folyamata ellenőrizhetővé vált. Az alternatív furatkészítési eljárás kifejlesztése mellett kidolgozásra került az anyagszükséglet pórustartalom szerinti adagolása is. A falazóanyag pórustartalmának alapul vétele módosította a furatok egymástól való távolságát is, mely annak porozitásától, a folyadék szétszívódás mértékétől függően centiméteres értékre változott. A vízszintes furatokat a falazóelem (tégla) középvonalába kell készíteni. A furat hossza egyoldali befúrás esetén 6 8 centiméterrel lehet kevesebb, mint a falvastagság. Kétoldali befúrásnál a falvastagság feléből kell levonni a fenti értékeket. A vegyi szigeteléseknél a furatok injektálása, a folyadék betöltése történhet egyszerű beöntéssel, centiméter közötti gravitációs folyadékoszlop-nyomással, valamint magasnyomáson gépi berendezéssel. A habarcsok injektálása gravitációs úton, vagy magasnyomású berendezéssel történhet. Előnyösebb a magasnyomású injektálás, mert ez megfelelőbb szétoszlatást biztosít. b) Habarcsinjektálással bevitt anyagok Az anyagok ebben az esetben pórustömítő hatásmechanizmussal szigetelnek. Hatékonyságuk a finomszemcsés habarcs kellő szétoszlatásán múlik, ezért előnyösebb magasnyomású berendezéssel való bevitelük. A szigetelő hatást a kémiai reakció révén keletkezett kristályok pórustömítő, kapilláriselzáró tulajdonsága fejtik ki. A habarcsközeg szemcsemérete miatt a nagyon kis méretű kapillárisokba való behatolásuk gátolt. Így éppen a jobban szállító kis hajszálcsövek elzárásának hatékonysága lehet bizonytalan. c) Falfelületre felvitt anyagokkal készített szigetelés Kisebb vastagságú falak esetén (6 15 centiméter között) nem célszerű furatsor készítése, üreges falszerkezet (például válaszfaltégla-falak) esetén pedig nem is lehetséges. Ezeket a falakat, amennyiben más szigetelési eljárás alkalmazására nincs lehetőség, a vakolattól megtisztított felületükre ecseteléssel felvitt szigetelőanyag beitatásával lehet elfogadható eredménnyel szigetelni. Legjobban az alkoholban oldottak képesek beszívódni, mégis a szilikongyanta oldatok alkalmazása ellen szól, hogy a helyreállító vakolat tapadása gátolt lesz. 318

321 6.3. Elektrokinetikus szigetelési eljárások 12 Az építőanyag kapilláris rendszerében felszívódó nedvesség a fal felületén elpárolog, aminek hatására folyamatos vízáramlás alakul ki a falszerkezetben. A kapillárisokban áramló nedvesség mint híg sóoldat, pozitív és negatív töltésű ionokat tartalmaz. A szilikát építőanyagok kapillárisainak fala erősebben adszorbeálja a talajvízben oldott állapotban jelenlevő pozitív (Na +, H 3 O + ) ionokat, mint a negatívokat (Cl, OH ), ennek következtében az oldat határfelületi zónájában megszűnik az elektromos semlegesség. A hajszálcsövekben, a kapilláris fal mentén igen lassan áramló folyadék egy molekulavastagságú (S) rétege a falhoz való igen erős adhéziós kötődése miatt rögzített állapotban marad, ez a Stern -féle tapadóréteg. Ennek határán fellépő potenciálesés az elektrokinetikai (ξ-zéta) potenciál (1. ábra). 1. ábra. Elektrokinetikai potenciál kialakulása a kapilláris falán Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek; szerzők: Dr. Arany Piroska, Dr. Barna Lajos, Benedek Béláné, Dr. Bódi István, Dr. Borosnyói Adorján, Dr. Chappon Miklós, Csanaky Judit Emília, Dr. Csoknyai István, Dr. Csoknyai Tamás, Dési Albert, Dobszay Gergely, Dr. Emhő László, Fülöp Zsuzsanna, Dr. Gálos Miklós, Héra Gábor, Horváth Sára Erzsébet, Dr. Horváth Zoltán, Dr. Hunyadi Zoltán, Igali Zsófia, Dr. Kakasy László, Király András, Dr. Kocsis Lajos, Juharyné Dr. Koronkay Andrea, Dr. Koppány Attila, Laczkovics János, Mattyasovszky Zsolnay Eszter, Nagy Bendegúz Lóránd, Dr. Orbán József, Dr. Orcsik Éva, Dr. Osztroluczky Miklós, Pandula András, Dr. Pozsgai Lajos, Pozsonyi László, Dr. Reis Frigyes, Sturcz Antal, Dr Széll Mária, Takács Lajos, Dr. Tóth Elek, Tóth Ernő, Tóth László, Dr. Végh Erzsébet, Váradi Julianna. 13 Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek. 319

322 2. ábra. Az elektroozmotikus vízáramlás hatásmechanizmusa 14 A falhoz tapadó molekulavastagságú folyadékrétegben pozitív-ion koncentráció jön létre, ami a nedves felületnek pozitív töltéstöbbletet ad. Az elektrokinetikus eljárások ezt a jelenséget hasznosítják a falak szárítására úgy, hogy a külső potenciálkülönbség hatására a folyadék elmozdul, áramolni kezd a kapilláris rendszerben. A jelenség magyarázata szerint a külső áramforrás hatására a falfelülethez gyengén kötődő (adszorbeálódott) kationok (pl. Na +, H 3 O + ) elmozdulnak a ( ) katódpólus irányába, és a molekulák közötti kohéziós és súrlódó erőknek köszönhetően viszik magukkal a folyadékot is (2. ábra). Ez az elektroozmotikus vízáramlás, mely során a víz a negatív pólus irányába mozog. 3. ábra. Elektrokinetikus falszárítási eljárások működési elve Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek. 15 Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek.

323 Az elektrokinetikus szigetelési eljárások alkalmasak a falszerkezetek sótalanítására is, azon elv alapján, hogy a falnedvességben oldott nitrátos, klorid-ionos és szulfátos sók ionjai az egyenáramú elektromos előtérben, a falazatba beépített elektródák felé vándorolnak (3. ábra): A negatív (katód) elektródához vándorló kationok: Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+ (karbonátosodnak). A pozitív anódhoz vándorló anionok: Cl, SO 4 2, NO 3 (sóhidrátot képeznek). A sókoncentráció csökkenése után a falnedvesség híg oldattá válik, és a folyamat elektroozmotikus falszárításként folytatódik Magnetokinetikus szigetelési eljárások 16 Van néhány különleges (mondhatni: misztikus) falszárító eljárás, melyek működési módjának magyarázatát a hivatalos hazai fizika nem fogadja el, a készülékek működésének még az elvi lehetőségét is kizárja, telepítőit csalónak, sarlatánnak tartja. Mindezen elutasítás ellenére a készülékek telepítési helyszínein több esetben sikeresen lecsökkent a korábban vizes falazatok nedvességtartalma. Az egyik ilyen misztikus berendezés az AQUAPOL készülék, mely a működését leíró hipotézis szerint a Föld mágneses sugárzását fogja fel egy antennarendszeren keresztül, majd azt átalakítva egy speciális hullámhosszúságú elektromágneses sugárzás formájában kibocsátja. Annak eldöntése, hogy a készülék elképzelt működési elve megfelel-e a fizikai tudományok aktuális ismeretszintjének, nem az én tisztem, ezért ebben nem is kívánok állást foglalni. Tekintettel azonban arra, hogy a készülék a piacon létezik, és ismerek olyan helyszíneket is, ahol a berendezés környezetében a nedves falak kiszáradtak, úgy gondolom, hogy már csak az érdekesség kedvéért is érdemes megismerkednünk a pécsi egyetem építőanyag-professzorának hipotézisével: 16 Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek; szerzők: Dr. Arany Piroska, Dr. Barna Lajos, Benedek Béláné, Dr. Bódi István, Dr. Borosnyói Adorján, Dr. Chappon Miklós, Csanaky Judit Emília, Dr. Csoknyai István, Dr. Csoknyai Tamás, Dési Albert, Dobszay Gergely, Dr. Emhő László, Fülöp Zsuzsanna, Dr. Gálos Miklós, Héra Gábor, Horváth Sára Erzsébet, Dr. Horváth Zoltán, Dr. Hunyadi Zoltán, Igali Zsófia, Dr. Kakasy László, Király András, Dr. Kocsis Lajos, Juharyné Dr. Koronkay Andrea, Dr. Koppány Attila, Laczkovics János, Mattyasovszky Zsolnay Eszter, Nagy Bendegúz Lóránd, Dr. Orbán József, Dr. Orcsik Éva, Dr. Osztroluczky Miklós, Pandula András, Dr. Pozsgai Lajos, Pozsonyi László, Dr. Reis Frigyes, Sturcz Antal, Dr. Széll Mária, Takács Lajos, Dr. Tóth Elek, Tóth Ernő, Tóth László, Dr. Végh Erzsébet, Váradi Julianna. 321

324 1. ábra. Kapilláris depresszió kialakulása a kapillárisban ábra. H gázréteg létrehozása a kapilláris falán Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek. Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek. 322

325 A kapilláris falához tapadó folyadékrétegben, ha növeljük az adszorbeálódott H + ionok mennyiségét, úgy H 2 gáz keletkezik. Ezen a molekulavastagságú gázrétegen keresztül csökken a vízmolekulákra ható adhéziós vonzerő, ami a kapilláris szívóerő megszűnéséhez vezet, azaz kialakul a kapilláris depresszió, és a víz visszahúzódik a talajba (lásd 1. ábra). A H + ionok mennyiségét az AQUAPOL készülékkel úgy növelik, hogy a szilikátfelületekre adszorbeálódott H 3 O + hidroxónium ionokból a H + ionokat kiszabadítják az 1421 MHz frekvencián történő mikrohullámú energiaközléssel. Ez a hidrogén alapfrekvenciája és 21 cm-es hullámhossznak felel meg (lásd 2. ábra). A misztikus rendszer alkalmazása természetesen kellő megfontolást igényel. A Nedvesedő lábazati falak című esettanulmány erre mutat példát (lásd a 124. oldaltól) Légpórusos vakolatok 19 Néhány évvel ezelőtt a hőszigetelő vakolatokat is a légpórusos habarcsok közé sorolták, mint a falszárító vakolatok kezdeti fajtáját. A hőszigetelő vakolat magas pórustartalma a falazat viszonylag csekély nedvessége esetén biztosította, hogy a párolgási övezet a vakolat felületéről annak belsejébe kerüljön, ezáltal szárazabb külső vakolatfelületeket kaptunk. Nagyobb víztartalmú, sókat tartalmazó falazaton azonban a vízutánpótlás tartós hatása, és az ezzel összefüggő sószállítás csak véges ideig akadályozható meg hőszigetelő vakolattal. A vakolat felülete bár hosszabb idő elteltével ismét nedvessé válik, és megjelenik a sókivirágzás. A nedvességleadásra kifejlesztett szanáló-javító vakolatoknak és vakolatrendszereknek a kezdeti hőszigetelő vakolatokhoz képest hosszabb ideig működő, hatásos tünetmentességet biztosító képességük van. Természetesen ezek a kedvező tulajdonságok sem tudnak a végtelenségig működni. Jóval hosszabb idő után ugyan, de ezek a vakolatok is a sógátló képességükben telítődhetnek, ekkor a hibajelenségek ismét bekövetkez- 19 Épületfelújítási kézikönyv, Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft., szerkesztő: Dr. Tóth Elek; szerzők: Dr. Arany Piroska, Dr. Barna Lajos, Benedek Béláné, Dr. Bódi István, Dr. Borosnyói Adorján, Dr. Chappon Miklós, Csanaky Judit Emília, Dr. Csoknyai István, Dr. Csoknyai Tamás, Dési Albert, Dobszay Gergely, Dr. Emhő László, Fülöp Zsuzsanna, Dr. Gálos Miklós, Héra Gábor, Horváth Sára Erzsébet, Dr. Horváth Zoltán, Dr. Hunyadi Zoltán, Igali Zsófia, Dr. Kakasy László, Király András, Dr. Kocsis Lajos, Juharyné Dr. Koronkay Andrea, Dr. Koppány Attila, Laczkovics János, Mattyasovszky Zsolnay Eszter, Nagy Bendegúz Lóránd, Dr. Orbán József, Dr. Orcsik Éva, Dr. Osztroluczky Miklós, Pandula András, Dr. Pozsgai Lajos, Pozsonyi László, Dr. Reis Frigyes, Sturcz Antal, Dr Széll Mária, Takács Lajos, Dr. Tóth Elek, Tóth Ernő, Tóth László, Dr. Végh Erzsébet, Váradi Julianna. 323

326 nek. Szigetelés nélkül további védelemként ilyen esetekben ismételt vakolatcsere válik szükségessé. A ma gyártott pórusos vakolatok tehát már víztaszító hatású (hidrofób), magas porozitású anyagok. A víztaszító hatás és a páraáteresztő képesség kombinációjával elérhető, hogy a nedvesség csak a falazóanyaggal közvetlenül határos vakolati részbe hatol be, és ott elpárolog. A párolgási határ tehát a korábbi, vakolt felületről mélyebb, belső, nem látható vakolattartományba tevődik át. Így a vakolat felülete mindig száraz és sómentes marad. Korábban ehhez az alapfelület előkezelése volt szükséges (sóátalakítók, közömbösítők alkalmazása), illetve a ma forgalmazott termékek egy része is azonos alkalmazású. Az alkalmazott sóátalakítók (pl. antiszulfát, antinitrát) mérgező hatásuk, a sóátalakítást csak kb. 50%-os mértékben tudják elvégezni. A pórusos vakolatot kb. 50%-os felületi takarással gúzolt falfelületre hordják fel, hogy ne gátolja a páraáteresztő képességet. A korszerű termékek javítóvakolat-rendszerként alapvakolati rétegükben már tartalmazzák a sógátló funkciót, ezért már nincs szükség sóátalakítók előzetes alkalmazására. Természetesen a falazat előfröcskölő vagy gúzoló rétege általában továbbra is szükséges. A sókijutás akadályozása ez esetben történhet: sóátjutást megakadályozó gúzzal, alapvakolattal, vagy lehet a rendszer minden eleme (tehát az alapvakolat és a szanáló vakolat is) sógátló képességű. Sógátló gúzréteg esetén a rendszer egy speciális gúzból, és egy ehhez kidolgozott dolomit-perlitbázisú javítóvakolatból áll. A teljes fedettséggel felhordandó réteg porozitása, jó páraáteresztő képessége biztosítja a sók lerakódását. A sók a falazatból a gúz száradása során a gúzba behatolnak, amelynek hidrofobizációja megakadályozza, hogy a sók onnan a javítóvakolatba kerüljenek. A javítóvakolat pórusossága és víztaszító (hidrofobizáló) hatása révén szintén növeli a párolgás intenzitását, egyúttal megfelelő védelmet biztosít a külső nedvességhatások ellen. A rendszer összetevőit felhasználás előtt csak vízzel kell összekeverni. Fedővakolati feladatra is alkalmas, így végleges záróvakolat-réteget is biztosít. Külső és belső térben egyaránt alkalmazható. Belső térben alkalmazva (folyamatosan leadott páramennyiségtől függően) a leadott pára felületi kondenzációját (felületen történő kicsapódását) a fűtés és szellőztetés megfelelő arányú kombinációjával meg kell akadályozni. A légpórusos vakolatok alkalmazásához erősen javasolt a fal nedvesség- és sótartalmának meghatározására irányuló diagnosztikai vizsgálatok elvégzése (falfúrásos mintavétel, laboranalízis, sótípus meghatározás). A talaj, illetve padlókörnyezetében jelentkező, szabad szemmel is általában érzékelhető felhúzódó nedvesedési határ felett mintegy cm ráhagyással el kell távolítani a meglévő vakolatrétegeket. A felületet a sóktól és minden szennyeződéstől meg kell tisztítani, fugákat ki kell kaparni, és portalanítani kell. 324

327 Ezt követően az alkalmazandó pórusos vakolat fajtájától függő alkalmazási, technológiai előírások szerint kell a vakolást elvégezni. Legegyszerűbb és leggazdaságosabb a javító vakolatrendszerek alkalmazása, amelyek esetén minimalizálható a kivitelezési hiba elkövetésének veszélye. A vakolat felületképzésénél csak a rendszer páraáteresztő képességéhez illeszkedő anyagok használhatók! (Pl. belül mészfestés, kívül szilikát- vagy szilikonbázisú festék, speciális befejező, gyárilag színezett fedővakolat stb.) A falazatok bizonytalan állékonysága, repedezettség bekövetkezhetősége esetén általában a gúzba beépülő rabichálót kell alkalmazni. Ez esetenként akkor is szükséges, ha a korszerű pórusos habarcsokat alkalmazunk, amelyek már számottevő rugalmassággal, repedésáthidaló képességgel rendelkeznek. Ezt a módszert javasolt követni azon falazatok esetén is, amelyek ugyan kellően szilárdak, de a falazat száradása következtében alakváltozások, zsugorodások felléphetnek, megrepesztve ezzel a már megszilárdult javítóvakolatot. (Például vegyes falak vagy kis falazóhabarcs szilárdságú falak esetén.) A légpórusos javító-szanáló vakolatokat természetesen soha nem foltszerűen, hanem mindig sávszerűen, legalább egy falazati síkra kiterjedően kell alkalmazni. A körülmények gondos tanulmányozása és a várható hatások elemzése azonban még a legkiválóbb szárító eljárások esetén sem kerülhető meg. A Nedves pincefalak című esettanulmányból kiderül (lásd a 326. oldaltól), hogy néha a szárító vakolat is okozhat nedvességkárosodást. A nedves pincefalakon végzett szigetelési célú beavatkozások következményei minden esetben a teljes épület, tehát a pincefalakon kívül a pincefödém és a földszinti (lábazati) falak nedvességháztartását is érintik. A pincefalakon és a pincefödémek alsó síkján kialakított vízzáró bevonatok a pince légterét csontszárazzá tehetik ugyan, de mindig számolni kell azzal, hogy ha a pincefal vízutánpótlását nem sikerül megszűntetni, akkor a falazatban a víz a kapilláris hatás révén a korábbinál magasabbra emelkedik, és károsító hatása megjelenhet a földszinti falaknál is. A lábazatok legtöbbször a vizes pincefalakból kapilláris úton felszívódó vizektől nedvesednek, míg a lábazatburkolatok hátulról, a vizes lábazati falak felől, illetve elölről a felszíni és felcsapódó csapadékvizektől egyaránt károsodhatnak. Ilyen esetekben célszerű a hátszellőztetett lábazatburkolatok alkalmazása. Természetesen kellő hozzáértés nélkül a legjobb szerkezetek kivitelezése is elrontható. Erre mutat példát a Szellőztetett kőlábazat hibái című esettanulmány (lásd a 329. oldaltól). 325

328 6.6. Esettanulmányok Nedves pincefalak (Szerző: Dr. Tóth Elek DLA) A perbeli épület egy budapesti zártsorú, városias beépítésű ingatlan, melynek építési ideje a századforduló környékére datálható. Az egyik földszinti lakás új tulajdonosa (a felperes) a lakás felújítását követően a középső főfal menti helyiségek falain erős nedvesedést észlelt. A nedvesedés a felperes tájékoztatása szerint az alperes tulajdonában lévő pinceszinti helyiség átalakítása, felújítása után jelentkezett. Az ügyben kirendelt eljáró szakértő megállapította, hogy a pincei falakon vízszigetelés nincs, hanem BAUMIT Sanova Felújító vakolatrendszer K vakolatrétegrend készült, mely a BAUMIT Kft. rendszerleírása szerint alkalmas nem túl nedves és sóigénybevételnek kevéssé kitett falszerkezetnél. Helyesen megállapította az eljáró szakértő, hogy a fenti vakolat elsősorban hőszigetelő jellegű, és csak csökkentett porozitású rendszer. A BAUMIT Kft. nagyobb mértékű nedvesség esetén a Felújító Rendszer W rendszert ajánlja, mely alkalmas nedves és/ vagy sóhatásnak kitett falszerkezeteknél. 10 tömeg% falazati nedvességtartalom felett minden esetben e vakolatrendszer alkalmazását ajánlja a gyártó. Az eljáró szakértő mérésekkel határozta meg az épületfizikai paramétereket, sajnos azonban a mért értékek nincsenek minden esetben dokumentálva és számszerűsítve. A szakértői vélemény és kiegészítése alapján az alábbi adatok egyértelműsíthetők: Pinceszinti raktárhelyiség adatai Léghőmérséklet Relatív páratartalom november ,7 18 o C 72% március 03. 9,2 o C 53% A földszinti lakás adatai Léghőmérséklet Relatív páratartalom november o C 54% Falnedvesség-értékek Pinceszinti raktár Földszint 5. lakás november tömeg% március tömeg%

329 A kialakult műszaki gyakorlatban a téglafalazatok nedvességtartalom szerinti osztályozása a következő: Falazat nedvességének megítélése Teljesen száraz fal Száraz fal Viszonylag nedves fal Kifejezetten nedves (vizes) fal Nedvességtartalom 3 tömeg% alatt 3 5 tömeg% között 5 10 tömeg% között 10 tömeg% felett Ennek megfelelően a földszinti lakásban mért érték alapján ott a fal viszonylag nedves minősítésű, a pinceszinten már felújított állapotban mért érték alapján pedig a pincei középfőfal kifejezetten nedves, vizes minősítést kapna. A pincefalaknál tehát semmiképpen nem elegendő a csekély nedvességtartalom esetén megengedett Baumit Felújító Rendszer K alkalmazása. Figyelembe véve továbbá, hogy a rendszer alkalmazásának feltétele a sótartalom kisebb koncentrációja, az alkalmazhatóságra vonatkozóan e tekintetben sem lehet jóváhagyólag nyilatkozni, hiszen sótartalommérés sem a kivitelezés megkezdése előtt nem történt, sem az eljáró szakértő nem végzett ilyen irányú vizsgálatokat. A falazat jelentős nedvességtartalmát és a helyiség időszakos szellőzetlenségét jelzi a pincei raktárban november 25-én 18 o C hőmérséklet mellett mért 72%-os relatív páratartalom! Kérdés, hogy az eredeti vakolatlan tégla falfelülettel jellemezhető pincei állapothoz képest kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb helyzetet teremtett-e a pincefalak Felújító Rendszer K vakolattal történő bevakolása? Első pillanatra valóban úgy tűnik, hogy egy kisebb pórustartalmú, de mégiscsak párolgást megengedő hőszigetelő jellegű vakolat nem ront az eredeti nedvességállapoton. Hogy ez valójában mégsem így igaz, arra a pórusos vakolatok működésmechanizmusának elemzése útján jöhetünk rá. Mi történik egy hagyományos, mész- vagy cementes mészhabarccsal vakolt nedves falazat esetén? A talajból felszívódó nedvesség kapilláris úton jut egyre magasabbra a falazatban, miközben a helyiség levegőjével érintkező falfelületeken oldalirányú kapilláris hatásra a falazatból a vakolat anyagába jut, majd a vakolt felületen elpárolog, párolgás során hátra hagyva a kicsapódó ásványi anyagokat (sókat). Ha anyagösszetételét tekintve a vakolat közel azonos a falazóhabarcs összetételével, akkor a kapilláris hatás, illetve szívóképesség is közel azonosnak tekinthető a falazatban, mint a vakolatban. Ha tehát a vakolat nem vízzáró tulajdonságú, akkor a falazatban lévő víz távozásának sebessége és a távozó víz mennyisége közel azonos lesz, akár vakolt, akár vakolatlan falazatról van szó. A gond tehát nem a víz elpárolgásának lehetőségével és képességével van, hanem azzal a lát- 327

330 vánnyal és illattal, amit a sókristályok térfogatnövekedése miatt jelentkező vakolatporlás, leveles leválás, sókivirágzás, illetve a vizes vakolaton kirajzolódó nedvességtérkép okoz. Miért jobb akkor a vakolat nélküli falazat a kiszárításhoz? A falazat természetes úton történő kiszáradása igen lassú folyamat, és alapvetően függ a párologtató felület nagyságától, valamint a felülettel érintkező légtér fizikai állapotától (hőmérséklet, páratartalom és átszellőzés lehetősége). A szakmai gyakorlatban ezért, ha a falazat kiszárítása a cél, akkor azt a vakolat leverésével, és a fugák 1 cm mélységig történő kikaparásával készítik elő. Könnyen utánaszámolható, hogy ez esetben az eredeti 1 m² vakolt vagy besimított falfelület helyett nagyméretű tégla falazatnál, a fugák kikaparásával 35%-kal megnövelhető a párolgási felület, így a síkban mérhető 1 m² helyett a valóságban 1,35 m² felületen teszik lehetővé a nedvesség kipárolgását. Könnyen belátható tehát, hogy a vakolt téglafalhoz képest a mélyített fugákkal rakott téglafal nedvességelpárologtató képessége mintegy 35%-kal jobb, ebből következően a faltestben a nedvesség magasabbra fog felszívódni vakolt fal esetében, mint vakolatlan falfelületnél! Mire jó akkor a pórusos szárító vakolat (pl. Baumit Felújító Rendszer W)? A pórusos szárító vakolatok alapelve az, hogy a vakolat anyagában olyan nagyméretű pórusokat hoz létre, ahol a kapillaritás fizikai törvényei már nem igazak, tehát ahol a vakolat kapilláris nedvszívó képessége elhanyagolható. Ilyen esetben a nedves téglafelületről már nem szívódik át a vakolatba a víz, hanem a légpórusokkal érintkező felületeken közvetlenül elpárolog, és a vízpára a felújító vakolat pórusain, üregrendszerén keresztül, a vakolat nedvesítése nélkül, légnemű állapotban kerül át a helyiség légterébe. Természetesen a párolgás a falazatnak csak azokon a részein jön létre, ahol a falazat a vakolat légpórusaival érintkezik. A tömör vakolatszemcsék közvetlen falazatra tapadása helyén nem jöhet létre párolgás. Egyértelmű tehát, hogy légpórusos vakolat alkalmazása esetén is kisebb lesz a falazatból elpárolgó víz mennyisége, mint a kikapart fugájú nyers falfelület esetén! Kellően vastag vakolat esetén (az előírások 3 6 cm vakolatvastagságot javasolnak) a fenti kedvezőtlen hatást némileg kompenzálja az, hogy a vakolt falazat belsejében a téglafal párologtató felületének réteghőmérséklete általában magasabb lesz, mint a vakolat vagy akár a vakolatlan fal felületi hőmérséklete lenne, és így a magasabb hőmérsékletű felületen intenzívebb párolgás jön létre. Alapvető célja e vakolat alkalmazásának azonban az, hogy a falazat egyéb részeinek jelentős nedvességtartalom-növekedése nélkül lehessen esztétikailag és egészségvédelmi szempontból is elfogadható, közepesen tartós felületképzést biztosítani. Minden esetben hozzá tartozik azonban az így megtervezett felújítási beavatkozáshoz a védett légtér folyamatos szellőztetésének biztosítása, vagy a légtérben feldúsuló pára speciális elektromos készülékkel való lecsapatása, eltávolítása, illetve beállítható határértékek között tartása. 328

331 Miért nem jó akkor itt a Baumit Felújító Rendszer K? E rendszer elsősorban árában kedvező tulajdonságú. Az építtető, illetve a felújítás tervezője vagy kivitelezője mérlegelve a diagnosztikai vizsgálatok eredményét és a fennálló kockázatokat saját felelősségére dönthet úgy, hogy az olcsóbb Felújító Rendszer K vakolatot alkalmazza. Ez egy csökkentett kapilláris tulajdonságú, ugyanakkor kisebb pórustartalmú, de egyúttal hőszigetelő jellegű vakolat. Alkalmazása során (a kisebb pórustérfogat miatt) az eddig vizsgált esetek közül a lehető legkevesebb lehetőséget ad a falazat felületén történő párolgás kialakulására, ugyanakkor (a csökkentett kapilláris tulajdonság következtében) gátolja a vakolatréteg gyors átnedvesedését, foltosodását és feltáskásodását. Mindez azonban csak a falazatban lévő víz kis nedvességtartalma és alacsony sótartalma esetén igaz. A rendszer alkalmazása tehát a vakolattal védett helyiség esztétikai kialakítása szempontjából indokolt lehet, ez azonban 10 tömeg% feletti falnedvesség esetében határozottan a párolgási lehetőség csökkenését idézi elő az eredeti vakolatlan falazathoz képest, ami a talajnedvességnek a faltestben való kapilláris felemelkedéséhez vezet. Alapvető tervezési és kivitelezési hibának értékelhető, hogy az eredeti pince falszerkezet nedvességdiagnosztikai vizsgálatára nem került sor, holott a hasonló falszárító vakolatokat gyártó cégek (pl. Terranova, LB-Knauf) szaklaboratóriumában a víztartalom és sótartalom vizsgálatokat kérésre általában díjmentesen (a vásárolandó vakolatrendszer árába beszámítva) elvégzik Szellőztetett kőlábazat hibái (Szerző: Szende Árpád) A következőkben közreadott esettanulmány arra is példa, hogy bizony kicsi szeretett szakmánk mozgástere, így hát előbb-utóbb minden kiderül, annál is inkább, ha időközben számos meghibásodás, építési hiba és hiányosság fedezhető fel az épületszerke zeten. Budapesten, a pesti oldalon készült az a védettépület-felújítás, melynek során a lábazatképzés egy már korábban megtervezett megoldás hozzájárulás nélküli átvételével készült, ám a vizsgálatok során fény derült arra, hogy a felhasználás nem mondható éppen sikeresnek, hiszen a kivitelezett lábazat rendkívül nagyszámú építési hibát és hiányosságot tartalmaz. Az első alkalmazás melyhez a lábazatképzési koncepció megtervezésre került a Hild József ( ) által 1841-ben megalkotott és 1842-ben alapkőletétellel kezdődően megépített budai Császárfürdő klasszicista épületegyüttesének rekonstrukciójakor történt, a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat (BUVÁTI) tervei alapján (lásd 1. fénykép). Le Corbusier szerint mindennek a terv az alapja, lássuk tehát az eredeti tervet, és a hozzátartozó eredeti koncepciót (a szerzői jogok megszerzésével együtt), melyet a plagizátor szerencsétlenségére e sorok írója jegyzette. 329

332 1. fénykép. Az első alkalmazás a Császárfürdő Duna-parti homlokzatán közép- és sarokrizalittal, lizénákkal (fotó: Lelkes László) 2. fénykép. A szerelt kőlábazat a Zsigmond utcában középrizalittal és lizénákkal (fotó: BVTV Orlai Ágoston) 330

333 3. fénykép. Sarokképzés saroklizénával a Császárfürdő Zsigmond utcai szárnyán (fotó: BVTV Orlai Ágoston) Adottságként tudomásul kellett vennünk, hogy az épület a rekonstrukció idejéig nem volt szigetelt, valamint, hogy a lábazattal érintkező helyiségekben a funkció szerint nagy páranyomással rendelkező vizes helyiségekből állóan Közép-Európa akkoriban legnagyobb balneoterápiás központja valósult meg. Figyelembe kellett még venni, hogy Hild mester klasszicista stílusban valósította meg művét, és hogy az épület védett műemlék. 1. ábra. A Császárfürdő alaprajza és keresztmetszete, a szerelt kőlábazat volumenének, helyének ábrázolásaként [tervező: Szende Árpád (BVTV)] (folytatás a 2. ábrán) 331

334 2. ábra. A Császárfürdő alaprajza és keresztmetszete, a szerelt kőlábazat volumenének, helyének ábrázolásaként [tervező: Szende Árpád (BVTV)] 332

335 Az épület főfalain mindenekelőtt vegyi szigetelés készült. A lábazati sávról a vakolatok leverésre kerültek, és a lábazat mögötti szakaszon a fugák kikaparását követően faldörzsölés történt. A szerelt kőlábazat a mesterünk által gyakorta használt klasszicista formákat követi, ami számos épületén megfigyelhető volt. Természetesen méretrendjét az épület méretrendjéhez igazítottuk, ám figyelembe véve az épületszerkezeti, technológiai és funkcionális megfontolásokat is, a vizuális megformálás szabályai szerint. 3. ábra. Eredeti megsárgult összeépítési csomóponti terv [tervező: Szende Árpád (BVTV)] 4. ábra. Eredeti lizéna sarok csomópont képzésének alaprajzi terve [tervező: Szende Árpád (BVTV)] 5. ábra. A sarokképzés eredeti axonometriájának tervlapja [tervező: Szende Árpád (BVTV)] A kőlábazat három fő részből áll: Az alsó tömbkőből kialakított és befalazott, bitumenes lemez szigeteléssel védett K3 jelű elem, melynek fal felőli oldala 20 mm magasan a falsíkot követi az esetlegesen felverődő, lefolyó és összegyűlő nedvességtől, csapadéktól és a felszívódástól védve a főfalat, illetve ferde, lejtésben kialakított felső lapja biztosítja, hogy a keletkezett nedvesség, benyomódott csapadék ki tudjon folyni, el tudjon távozni a szerkezetből. 333

336 A középső lapként kialakított K2 jelű elem, alul és felül egy vörösréz csapból és ugyancsak vörösréz esztergályozott tárcsa távtartóból álló rögzítő-távtartó segítségével került beszerelésre. A távtartó tárcsa alul, a K3 jelű elembe bemart lukba fekszik fel. A felső tömbkőből kialakított és befalazott, kiékelt, K1 jelű elem részben követi a követendő formát, biztosítva lejtős felső lapjával a homlokzatról idekerült csapadék lefolyását (kellő távolságra lévén a középső elemtől), részben pedig vízorr képzésével nemcsak a lecsöppenést oldja meg, hanem ugyanezen formai kialakítás miatt a csapadék a lábazat középső eleme mögéjutását is megakadályozza. A fal felőli oldala 20 mm magasan a falsíkot követi az esetlegesen felverődő, lefolyó és összegyűlő nedvességtől, csapadéktól és a felszívódástól védve a főfalat. Itt a 2 cm vastag sima homlokzatvakolat vízorra egy a kőelem felső lapjára helyezett gyalult léccel könnyedén kialakítható. A csatlakozó homlokzatvakolat az előzetes színtervek alapján meghatározott színű, és színhatárképzésű Vliesin homlokzatfestést kapott 2 rétegben homlokzati mélyalapozást és felületsimítást követően. A távtartókkal való összeépítés miatt a kész lábazatban létrejön a kéményhatás, és a levegő lentről felfelé mozog, kiszellőztetve a főfalon keresztül nyomás hatására átjutó nagyobb mennyiségű párát, illetve az esetlegesen a falazatba jutott nedvességet is, mely által a falazat viszonylagos szárazsága elérhetővé vált. A lábazat anyaga fagyálló bolgár Vraca tömött mészkő, mely színben is harmonikusan illeszkedik a homlokzathoz. A kőfelület mattcsiszolt felületképzéssel készült, az elemek pedig oldalt stószolva kerültek beépítésre. A lábazat mellé épült aszfalt, kiskockakő és süttői kő lapburkolat bitumen kiöntéssel csatlakozik fénykép. Építés közbeni metszet, és sarokképzés nézete a Császárfürdő homlokzatán 334

337 6. fénykép. A Zsigmond köz íves járdavonalát követő K3 jelű kőelem alatti kőburkolat nézete (fotó: BVTV: Orlai Ágoston) A megoldás eklektikus stílusban és más tagozatként valósult meg Ybl Miklós Festetics Palotája ma Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem kapualjának (belső tér) szerelt szellőztetett kőlábazataként, fűrészelt felületű fertőrákosi mészkőből. Itt a cél a főfalakba kapillárisan feljutó talajnedvesség kiszellőztetése volt, mely eredményre is vezetett, persze további a problémával összefüggő intézkedésekkel együtt. A kapcsolódó tagozatos gipszpárkány díszítőfestéssel ellátott fénykép. Ybl Miklós Festetics-palotája (ma Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem) kapualjának építés közbeni és kész szellőztetett lábazata (fotó: Szende Árpád) Mindez no meg a plagizálás ténye azonban nem nagyon érintette meg az ismételt felhasználót, így a szokásos építési hibákon kívül a kivitelezett mű tartalmazza az eredeti gondolat és konstrukció meg nem értéséből adódó hibákat is, valamint az időközben bekövetkező avulást és korróziót, ami a rossz anyagválasztásból ered, az építési hibákon túlmenően. 335

338 A vizsgált lábazat az alábbi hibákat tartalmazza, az MSZ /2 kőszerkezetek és kőszobrász-szerkezetek szerint: Általános konstrukciós problémák szerint: Az épület méretrendjével, tagozataival nincs egyeztetve a szerelt szellőztetett lábazat méretrendje = a lábazat méretei, sem ~ horizontális, sem ~ vertikális értelemben nem megfelelőek, melyek mind épületszerkezeti konstrukciós, mind műemlékvédelmi problémákat okoztak, = a lábazat anyaga, és ennek folytán színe sem a korszaknak megfelelő, = a lábazat kialakítása nem követi a védett homlokzat tagozatait (lizénák, alaprajzi törések, irányváltások), = a lábazat elemeinek csatlakozása nem a korban szokásos úgynevezett asztalos fugával történt, és nem megfelelő kapcsos rögzítéssel, melynek következtében az elemek elmozdultak egymáshoz képest, csatlakozásuk pedig unesztétikus. 9. fénykép. Általános konstrukciós problémák (fotó: Szende Árpád) 10. fénykép. Tönkremenetel a lábazaton és a kapcsolódó épületszerkezeteken (fotó: Szende Árpád) 336

339 A csapadék, illetve kicsapódó nedvesség ki-, és elfolyásának nincs meg a lehetősége hiszen az alsó, és felső tagozat beépítése nem megfelelő = a felső tagozat (elem) és homlokzatvakolat csatlakozása nincs megoldva, ezért mindkettő jelentős mértékű (mintegy 70%) tönkremeneteléhez vezetett, = az alsó elem falazatba történő kiékelt befalazása, és így befogása nem történt meg az elem nem kellő mérete miatt, = az alsó és felső elemek lábazat képzése nem történt meg, ezért szinte teljes mértékben a kapcsolódó épületszerkezetek (vakolat, falazat), valamint maguk az elemek is nagymértékben károsodtak, tönkremenetelük jelentős. az alsó tagozat lejtése nem megfelelő = A lábazat anyagának kiválasztása nem kellő körültekintéssel történt nem fagyálló mészkő ezért jelentős károsodások következtek be (agyagzárványok kiesése, gipszesedés, mély felületi korrózió). = A kapcsolódó épületszerkezetek beépítésének csomóponti kialakítása nem megfelelő (lefolyó-, és állványcsövek, járdák, rácsok). = A kivitelezés jelentős méretproblémákkal küzdött. = A konstrukciót nemcsak a felületesség, hanem a minden áron való olcsóbbítás szándéka meghatározó módon vezette. Megjegyzendő, hogy a kijavítással együtt már biztosan meghaladják a költségek azt az összeget, mintha előszörre korrekt megoldást kiviteleztek volna. Az építési, szerelési általános előírások szerint: 1.1. A kövek közötti hézagok külön előírás hiányában a következők legyenek: c) mattcsiszolt és fényezett kövek, márványok álló és fekvő hézagai Kövek megmunkálhatóság szerinti keménysége és szilárdsága [N/mm 2 ] puhakő <30 keménykő >80 0,5 1,0 mm 1 2 mm A közreadott mérési eredményeket tartalmazó táblázat szerint az épületszerkezet minősítése nem megfelelő! mérési hely Álló- és fekvőhézagok mérési eredményei követelmény szerinti átl. megengedett mért érték eltérés minősítés jele (mm) (mm) (mm) (osztály) 1 1,50 mm 4,12 2,62 Nem megfelelő 2 1,50 mm 2,22 0,72 Nem megfelelő 3 1,50 mm 1,55 0,05 Megfelelő 4 1,50 mm 5,02 3,52 Nem megfelelő 337

340 mérési hely Álló- és fekvőhézagok mérési eredményei követelmény szerinti átl. megengedett mért érték eltérés minősítés jele (mm) (mm) (mm) (osztály) 5 1,50 mm 3,29 1,79 Nem megfelelő 6 1,50 mm 4,55 3,05 Nem megfelelő 7 1,50 mm 2,56 1,06 Nem megfelelő 8 1,50 mm 1,98 0,48 Nem megfelelő 9 1,50 mm 3,54 2,04 Nem megfelelő 10 1,50 mm 1,49 0,01 Megfelelő 11 1,50 mm 0,65 0,85 Nem megfelelő 12 1,50 mm 4,33 2,83 Nem megfelelő átlag: 2,94 1,44 16,67% Megfelelő tehát nem megfelelő! 2% < 83,33% Nem megfelelő 11. fénykép. Állóhézagok nem megfelelő volta (fotó: Szende Árpád) 12. fénykép. Állóhézag és sarokkárosodás nézete (fotó: Szende Árpád) 338

341 A minőségi követelmények: a minőségi osztályozástól független követelmények szerint: = Törött, repedt elemeket a szerkezet nem tartalmazhat. A szerelt szellőztetett lábazat nagyon sok repedt, törött elemet tartalmaz, tehát nem megfelelő! 13. fénykép. A felső elem törésének, és sarokcsorbulásának nézete (fotó: Szende Árpád) 14. fénykép. Törött felsőelem nézete (fotó: Szende Árpád) 339

342 = A 1,0 m távolságból szemlélve a kész kőburkolaton idegen anyag (vegyszer, olajfolt) okozta elszíneződés, valamint észrevehető egyenetlenség és hullámosság, mattcsiszolt és fényezett kövek, márványok felületén fénytörés nem megengedett. Az elemek idegen anyaggal javításra kerültek, melyek azonban már korrodáltak. 15. fénykép. Idegen anyaggal történő javítás nézete (fotó: Szende Árpád) 16. fénykép. Hibásan kialakított elem és saroktörés (fotó: Szende Árpád) = A vízelvezetést biztosító lejtés legalább 1,0% legyen. Az alsó elemek lejtése nem megfelelő, tekintettel arra, hogy egyáltalán nincs lejtésük! 17. fénykép. Lejtések hiánya, hibás ejtőcsőszerelés (fotó: Szende Árpád) fénykép. Lejtések hiányának nézete (fotó: Szende Árpád)

343 = A kőszerkezet az alapszerkezettel tartósan szilárd, elmozdulás mentes szerkezetet alkosson. A falburkolatot rögzítő fémszerkezeti elemek korrózióállóak vagy a korrózió ellen védettek legyenek. Az elemek jelentős hányada (33%-a) a helytelen beépítés miatt már elmozdult. 19. fénykép. Elmozdult elemek nézete (fotó: Szende Árpád) 20. fénykép. Elmozdult elemek és korrózió nézete (fotó: Szende Árpád) = A falburkoló kőlapok rögzítését és csatlakozásait úgy kell kialakítani, hogy a légköri hatások, valamint a szerkezet mozgásából eredő hatások a burkolat szilárdságát ne károsítsák. A burkolat korróziója nagymértékű, mintegy 18%-os. 341

344 21. fénykép. Kőkorrózió az alsó és középső elemen (fotó: Szende Árpád) 22. fénykép. Agyagzárvány kiesésének nézete (fotó: Szende Árpád) a minőségi osztályozástól függő követelmények szerint: A kőszerkezetek felülete és alakhűsége külön előírás hiányában a következők szerint feleljen meg az MSZ 7658/2 szerinti pontossági osztálynak: az I. a II. a III. minőségi osztályban a) A vízszintes és függőleges síktól megengedett eltérés mattcsiszolt felületnél c d e b) Egyes élek összemetsződése b c d mattcsiszolt felületnél c d e mérési hely jele Vízszintes és függőleges síktól való eltérés mérési eredményei követelmény szerinti megengedett tűrés mérési hosszon (500 mm) [mm] I. o. II. o. III. o. c d e eltérés (mm) minősítés (osztály) 1 0,8 1,3 2,0 2,65 Osztályon kívüli 2 0,8 1,3 2,0 0,75 I. osztályú 3 0,8 1,3 2,0 3,42 Osztályon kívüli 342

345 mérési hely jele Vízszintes és függőleges síktól való eltérés mérési eredményei követelmény szerinti megengedett tűrés mérési hosszon (500 mm) [mm] I. o. II. o. III. o. c d e eltérés (mm) minősítés (osztály) 4 0,8 1,3 2,0 2,23 Osztályon kívüli 5 0,8 1,3 2,0 1,75 III. osztályú 6 0,8 1,3 2,0 4,15 Osztályon kívüli 7 0,8 1,3 2,0 1,14 II. osztályú 8 0,8 1,3 2,0 2,05 Osztályon kívüli átlag: 2,27 maximum: 4,15 minimum: 0,75 12,50% I. osztályú 98% > 37,50% = 12,50% II. osztályú 12,50% III. osztályú tehát OSZTÁLYON KÍVÜLI! 2% < 62,50% Osztályon kívüli mérési hely jele Egyes élek összemetsződésétől való eltérés mérési eredményei követelmény szerinti megengedett tűrés mérési hosszon (500 mm) [mm] I. o. II. o. III. o. c d e eltérés (mm) 1 0,8 1,3 2,0 0,55 I. osztályú 2 0,8 1,3 2,0 0,76 I. osztályú minősítés (osztály) 3 0,8 1,3 2,0 2,84 Osztályon kívüli 4 0,8 1,3 2,0 1,79 II. osztályú 5 0,8 1,3 2,0 1,63 II. osztályú 6 0,8 1,3 2,0 0,26 I. osztályú 7 0,8 1,3 2,0 1,66 II. osztályú 8 0,8 1,3 2,0 0,77 I. osztályú 9 0,8 1,3 2,0 1,49 II. osztályú 10 0,8 1,3 2,0 1,56 II. osztályú átlag: 1,33 343

346 mérési hely jele Egyes élek összemetsződésétől való eltérés mérési eredményei követelmény szerinti megengedett tűrés mérési hosszon (500 mm) [mm] I. o. II. o. III. o. c d e eltérés (mm) maximum: 2,84 minimum: 0,26 40,00% I. osztályú minősítés (osztály) 98% > 90,00% = 50,00% II. osztályú 0,00% III. osztályú tehát OSZTÁLYON KÍVÜLI! 2% < 10,00% Osztályon kívüli 23. fénykép. Élek eltérése a tervezettől (fotó: Szende Árpád) 24. fénykép. Felületek eltérése a tervezettől (fotó: Szende Árpád) A rajzolati fogasság és síkbeli fogasság megengedett mértéke b) mattcsiszolt felületnél az I. minőségi osztályban 1,0 mm, a II. minőségi osztályban 1,5 mm, a III. minőségi osztályban 2,0 mm. 344

347 mérési hely jele Rajzolati és síkbeli fogasság mérési eredményei követelmény szerinti megengedett tűrés mérési hosszon (500 mm) [mm] I. o. II. o. III. o. eltérés (mm) minősítés (osztály) 1 1,0 1,5 2,0 4,57 Osztályon kívüli 2 1,0 1,5 2,0 0,97 I. osztályú 3 1,0 1,5 2,0 3,35 Osztályon kívüli 4 1,0 1,5 2,0 2,45 Osztályon kívüli 5 1,0 1,5 2,0 1,66 III. osztályú 6 1,0 1,5 2,0 1,27 II. osztályú 7 1,0 1,5 2,0 3,34 Osztályon kívüli 8 1,0 1,5 2,0 1,98 III. osztályú 9 1,0 1,5 2,0 4,76 Osztályon kívüli 10 1,0 1,5 2,0 3,87 Osztályon kívüli 11 1,0 1,5 2,0 2,21 Osztályon kívüli 12 1,0 1,5 2,0 1,92 III. osztályú 13 1,0 1,5 2,0 1,48 II. osztályú 14 1,0 1,5 2,0 2,42 Osztályon kívüli 15 1,0 1,5 2,0 1,77 II. osztályú 16 1,0 1,5 2,0 3,56 Osztályon kívüli 17 1,0 1,5 2,0 1,94 III. osztályú 18 1,0 1,5 2,0 1,35 II. osztályú 19 1,0 1,5 2,0 1,73 III. osztályú 20 1,0 1,5 2,0 1,84 III. osztályú 21 1,0 1,5 2,0 2,65 Osztályon kívüli 22 1,0 1,5 2,0 3,12 Osztályon kívüli 23 1,0 1,5 2,0 2,93 Osztályon kívüli 24 1,0 1,5 2,0 1,92 III. osztályú 25 1,0 1,5 2,0 3,56 Osztályon kívüli 26 1,0 1,5 2,0 1,77 III. osztályú 27 1,0 1,5 2,0 0,47 I. osztályú 28 1,0 1,5 2,0 5,56 Osztályon kívüli 29 1,0 1,5 2,0 2,49 Osztályon kívüli 345

348 mérési hely jele Rajzolati és síkbeli fogasság mérési eredményei követelmény szerinti megengedett tűrés mérési hosszon (500 mm) [mm] I. o. II. o. III. o. eltérés (mm) átlag: 2,51 maximum: 5,56 minimum: 0,47 minősítés (osztály) 6,90% I. osztályú 98% > 48,28% = 13,79% II. osztályú 27,59% III. osztályú tehát OSZTÁLYON KÍVÜLI! 2% < 51,72% Osztályon kívüli 25. fénykép. Síkfogasság nézete (fotó: Szende Árpád) 26. fénykép. Sík- és rajzolati fogasság nézete (fotó: Szende Árpád) A hézagszélességben megengedett eltérés az I. minőségi osztályban ±20%, a II. minőségi osztályban ±30%, a III. minőségi osztályban ±60%. 346

349 A hézagszélességben megengedett eltéréshez viszonyítva a korábban már közreadott mérési adatok szerint a megengedettnél nagyobb eltérés 83,33%-ban fordul elő, melynek megfelelően a minősítése: osztályon kívüli! 27. fénykép. Megengedettnél nagyobb hézagszélesség (fotó: Szende Árpád) 28. fénykép. Megengedettnél nagyobb hézagszélesség és síkfogasság nézete (fotó: Szende Árpád) A kőburkolatok sarok- és élcsorbulása ( pont) az I. minőségi osztályban legfeljebb 1 db 20 mm 2 -es 4,0 m 2 -enként a II. minőségi osztályban legfeljebb 1 db 25 mm 2 -es 2,0 m 2 -enként a III. minőségi osztályban legfeljebb 1 db 30 mm 2 -es 1,0 m 2 -enként A helyszíni felmérés szerint a sarok- és élcsorbulásai jelentősen meghaladják a III. minőségi osztályban megengedett mértéket, mivel kevesebb mint 1,0 m 2 -re esik egy él- vagy sarokcsorbulás, továbbá a meghibásodások mértéke a megengedettnél lényegesen nagyobb felületű. Így tehát a lábazat minősítése e szempontból osztályon kívüli! 347

350 29. fénykép. Sarok- és élcsorbulások (fotó: Szende Árpád) 30. fénykép. Sarok- és élcsorbulások nézetei (fotó: Szende Árpád) A kőburkolatok sarok- és élcsorbulása ( pont) az I. minőségi osztályban a felület legfeljebb 3%-án a II. minőségi osztályban a felület legfeljebb 5%-án a III. minőségi osztályban a felület legfeljebb 10%-án (Lásd. a fényképet) Megállapítható tehát a fenti vizsgálatok és minősítések elvégzését követően, hogy a munkanemben szereplő szerkezetekre végrehajtott több minőségi osztályozástól függő követelmény megvizsgálásával, a minőségi osztályba sorolás külön-külön végrehajtásával, az összes osztályos követelmények számához viszonyítottan arányosan és minősítésük figyelembevételével meghatározva a tételek átvételi minősítését (a III. osztályban lehetséges 2% osztályon kívüli tartalommal szemben, a vizsgált szerkezetek 10,00% 83,33% osztályon kívüli tartalommal bírnak), mely: osztályon kívüli, nem megfelelő! 348

351 31. fénykép. Sarok- és élcsorbulások nézetei (fotó: Szende Árpád) 32. fénykép. Sarok- és élcsorbulások részleteinek nézetei (fotó: Szende Árpád) Mindezek után meghatározandó az árcsökkentés mértéke is, mely minőségi árcsökkentés (díjleszállítás) a szakértői szabályok (egyetemi tananyag, szakirodalom rögzíti, szakmai szabály, több mint 15 éves bírói gyakorlat van rá) szerinti számításai a következő táblázat szerint: (lásd a 350. oldalon) 349

352 350