(1163 Budapest, Havashalom utca 43.)

Átírás

1 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó B u d a p e s t F ő v á r o s X V I. K e r ü l e t i Ö n k o r m á n y z a t a (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) B u d a p e s t X V I. k e r ü l e t i r C e n t e n á r i u m i A l t a l á n o s I s k o l a a k a d á l y m e n t e s í t é s e " tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Ajánlati felhívás 3. old. II. Általános előírások III. Ajánlattételre jogosultak IV. Az ajánlat formai és tartalmi követelményei 4. old. 8. old. 12. old. V. Az ajánlatok felbontása, értékelése 14. old. VI. A benyújtandó Dokumentumok részletezése VII. Iratminták VIII. Szerződéstervezet IX. Egyéb információk 16. old. 18. old. 34. old. 42. old. -2-

3 I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

4 II. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Az ajánlati felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a felhívásban szereplők az irányadóak. Bevezetés Az ajánlattevőnek az Ajánlati Felhívásban, illetve jelen Dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania. Ha jelen Dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is mellékelhető (pl. referencialista). Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében a jelen Dokumentáció iratmintáit, a szerződéstervezetet és az árazatlan költségvetéseket szerkeszthető formában is a Dokumentációt letöltők rendelkezésére bocsátja - Ajánlattevő írásbeli (fax, ) kérésére e- mailben megküldi. A felhívás és a dokumentáció rendelkezéseinek eltérései esetén a felhívás az irányadó. A dokumentáció papíralapú és elektronikus változata közül a papíralapú az irányadó Az ajánlat pontossága Ajánlattevő kötelezettségét képezi - az Ajánlati Felhívás és jelen Dokumentáció gondos áttanulmányozását követően - az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az Ajánlati Felhívásban, a Dokumentációban és Ajánlatkérő által - a teljesítéssel kapcsolatban- szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás Ajánlattevő terhére esik. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe Ajánlattevőnek az ajánlat - pontos információk hiányára hivatkozó - módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen Dokumentáció 2.7. pontjában részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége Az ajánlat teljessége Ajánlattevőnek - a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az Ajánlati Felhívásban, a Dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha Ajánlattevő ajánlatát az hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az tartalmilag és formailag nem felel meg az Ajánlati Felhívásban, jelen Dokumentációban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek Többváltozatú ajánlat Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be.

5 2.4. Hiánypótlás Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére azonos feltételekkel biztosítja a teljeskörű hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban pontosan megjelöli a benyújtott ajánlat hiányait és az azok pótlására rendelkezésre álló határidőt. A hiánypótlási határidő eredménytelen eltelte után a hiányok pótlására nincs lehetőség. Ajánlatkérő a hiánypótlás elrendelésének tényéről és a pótolandó hiányosságokról az összes Ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül írásban tájékoztatja. Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat, de ennek során be kell tartania a Kbt. 83. (6) bekezdés korlátozásait. A hiánypótlás keretében Ajánlattevőnek csak a hiánypótlási felhívásban előírt dokumentum(ok)at kell benyújtania. A hiánypótlás keretében nem kell a hiánypótlást a pótolt dokumentumokkal egybefűzött ajánlat formájában előterjeszteni. Ha Ajánlattevő a hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül nem, vagy nem teljes körűen tesz eleget, illetve a benyújtott ajánlat bármely tartalmi elemét a hiánypótlás keretében módosítja, úgy Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlat eredeti" példányát veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása során. 2.5 Az ajánlat készítésének költségei Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és Ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő az ajánlattal kapcsolatos költségeinek megtérítését - a Kbt. 54. (6) bekezdésben és a ban foglalt esetek kivételével - semmilyen jogcímen nem követelheti Ajánlatkérőtől. 2.6 Az ajánlat módosítása és visszavonása Ajánlattevő ajánlatát legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig - jelen Dokumentációban meghatározott tartalmi-formai követelmények maradéktalan betartása és az alábbi feltételek mellett - módosíthatja. Az ajánlat csomagolásán Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése - KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT június 17-én óra előtt felbontani tilos" megjelölést kell feltüntetni. Ajánlatkérő az ajánlat módosításának kézhezvételét követően az előzőleg benyújtott ajánlatot semmilyen módon nem veszi figyelembe, és azt az iratőrzési idő leteltét követően visszaküldi Ajánlattevőnek. Az előírt ajánlati határidő után előterjesztett ajánlatmódosítást Ajánlatkérő nem veszi figyelembe. Ajánlattevő az ajánlati határidő lejártát követően ajánlatát még Ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatja. Ajánlattevő az Ajánlati Felhívásban meghatározott ajánlati határidő lejártáig (az ajánlatok felbontásának megkezdése időpontjáig) bármikor jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja ajánlatát. Ajánlattevőnek a visszavonás tényét a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell bejelentenie és azt - ajánlott küldeményben, vagy személyes átadás útján - az ajánlati határidő lejárta előtt kézbesítenie, benyújtania Ajánlatkérő részére. Ha Ajánlattevő az ajánlati határidő lejárta előtt vonja vissza ajánlatát, az esetben Ajánlatkérő a visszavont ajánlatot részére az iratőrzési idő eltelte után visszaküldi, de a Dokumentáció ellenértéke nem jár vissza. Ha Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta után vonja vissza ajánlatát a visszavont ajánlat az iratőrzési határidő lejárta után visszajár, de a Dokumentáció ellenértéke nem jár vissza. Ajánlatkérő, az ajánlattevő ajánlati határidő után visszavont ajánlatával összefüggő kárát a Ptk. szerint érvényesítheti.

6 2.7. Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás Az Ajánlati Felhívásban és jelen Dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az Ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Ennek során az Ajánlatkérő által adott válaszok nem eredményezhetik az Ajánlati Felhívásban és jelen Dokumentációban foglalt rendelkezések módosítását. A kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kizárólag levélben, telefaxon, vagy ben történhet, Ajánlatkérő Ajánlattevővel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat. Ajánlatkérő jelen eljárás során az ajánlattételi szakaszban helyszíni konzultációt nem tart. Ajánlattevő a megalapozott ajánlathoz - levélben, vagy telefaxon, vagy ben - kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől az Ajánlati Felhívásban és jelen Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, az ajánlati határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal az Ajánlati Felhívásban meghatározottak figyelembevételével. Ajánlatkérő a kiegészítő (értelmező) tájékoztatást - a feltett kérdések szövegével, de Ajánlattevő megnevezése nélkül - az ajánlattételi határidőig a internetes portálról a Közbeszerzés" menüpontból letölthetővé teszi az ajánlati határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével kimunkálni és benyújtani A Dokumentáció rendelkezésre bocsátása A Dokumentációnak a letöltése az eljárásban való részvétel feltétele. Közös ajánlattétel esetén elég a közös ajánlat benyújtói közül egynek letöltenie a Dokumentációt. Ajánlattevő az általa letöltött Dokumentációt nem adhatja tovább, azt nem publikálhatja. A Dokumentációt letöltő köteles a letöltés igazolására a "letöltési adatlap"-ot kitöltve a letöltést követően egy munkanapon belül megküldeni az Ajánlatkérő képviselőjének. A Dokumentáció letölthető a hirdetmény közzétételének napjától kezdve az ajánlati határidő lejártáig (2009. június 17-én óra). Ha a dokumentációt letöltő a Dokumentáció, valamint a szerkeszthető formátumú iratminták, szerződéstervezet és az árazatlan költségvetés megküldését kéri, úgy annak Ajánlatkérő a kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül tesz eleget, feltéve, hogy Ajánlattevő a Dokumentáció megküldését ésszerű időben - az ajánlati határidő lejárta előtt legalább kettő munkanappal - kérte és a dokumentáció letöltését igazoló iratot kitöltve a dokumentáció igénylésével egyidejűleg megküldte az Ajánlatkérőnek. A Dokumentáció megküldésének időpontja az küldemény Ajánlatkérő által a levelező programon való kiküldésének dátuma. A Dokumentáció, valamint annak ellenértéke - Kbt. 54. (6) bekezdése szerint - 10 napon belül visszajár, ha Ajánlatkérő visszavonja az Ajánlati Felhívást, Az eljárás a Kbt. 92. d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; Ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki. Egyéb esetekben a Dokumentáció ellenértéke Ajánlattevőt terheli Az Ajánlati Felhívás módosítása Ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig módosíthatja az Ajánlati Felhívásban, illetve jelen Dokumentációban meghatározott feltételeket, vagy visszavonhatja az Ajánlati Felhívást. Ajánlatkérő a módosított feltételekről, vagy a visszavonásról új felhívást, illetve egyéb írásbeli értesítést küld a dokumentációt ezen időpontig megvásárlóknak.

7 2.10. Tájékoztató a Kbt. 55. (4) bekezdésében foglaltak szerint A Kbt. 55. (4) bekezdés alapján Ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét, amelyektől az Ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre, a kapcsolódó adóra, környezetvédelemre és akadálymentesítésre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. o OMMF Közép-magyarországi Munkabiztonsági Felügyelősége, székhely: Budapest, IX. ker. Páva u. 6., levelezési cím: 1458 Budapest 97. Pf. 13., Tel.: 1/ , 1/ , Fax: 1/ , o ÁNTSZ Fővárosi Intézete, székhely: 1138, Budapest, Váci út 174., levelezési cím: 1393 Budapest, Pf. 412, Tel: 1/ Fax: 1/ , o Szolnoki Bányakapitányság, székhely: 5001 Szolnok, Templom u. 5., levelezési cím: 5001 Szolnok Pf: 164, Tel.: 56/ , 56/ , Fax.: 56/ , o APEH székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 02. Tel:40/ , Fax: 1/ , o Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Zöld Pont Szolgálat, székhely: 1011 Budapest, Fő u Tel: 80/ , Fax: , [email protected], o Szociális és Munkaügyi Minisztérium székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3., Tel: 1/ , [email protected], A felügyeletek a tájékoztatást az ajánlattevő konkrét kérelmére, illetőleg a csatolt dokumentumok keretein belül adják meg Tájékoztató a határidőkről Helyszíni konzultáció időpontja: A tájékoztatás kérés határideje: Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás közzététel határideje: Ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: Ajánlattételi határidő: Az ajánlatok bontása: Eredményhirdetés: A szerződéskötés tervezett időpontja: óra óra óra óra óra óra óra óra

8 III. AJÁNLATTÉTELRE JOGOSULTAK 3.1. Ajánlattevő Jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatot tehet minden Magyarországon, illetve az Európai Gazdasági Térség országaiban, valamint olyan országban, amely esetében Magyarországon a nemzeti elbánást biztosítani kell, letelepedett: - természetes személy, - jogi személy, - jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, - személyes j oga szerint j ogképes szervezet, - külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe Az Európai Gazdasági Térség országain kívüli ajánlattevők esetében csak a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeiről szóló 8001/2005. (X. 27.) KüM-TNM-IM együttes tájékoztatóban szereplő országokban letelepedett vállalkozások nyújthatnak be ajánlatot a Kbt. 1. (3) bekezdése alapján Kizáró okok és Ajánlattevő alkalmassága Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívásban meghatározott feltételek alapján megvizsgálja, hogy Ajánlattevő nem tartozik-e a Kbt. 60. (1) bekezdés, a 61. (1) bekezdés a-d) pontjainak, a 61. (2) bekezdés illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá és ellenőrzi Ajánlattevő pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságát. Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. (1) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, a 61. (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá. Ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot az ajánlattevő által cégszerűen aláírt és közjegyző által hitelesített formában kéri, nem szükséges a nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalása, de közjegyzői okiratban is benyújtható. Az ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattevőnek (valamint az ajánlattevő által 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2)- (5) bekezdései és 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, a 61. (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá, amennyiben ezt az ajánlatban nem igazolta. Az ajánlatban vagy a nyertes ajánlattevő által az eredményhirdetés után becsatolt igazolásokat a Kbt. 20. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban lehet benyújtani, de a szerinti igazolásokat eredeti példányban, illetve hiteles másolatban kell benyújtani. Ajánlattevő a Kbt. 70. (3) bekezdés alapján köteles igazolni a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságát, és az erre vonatkozó igazolásokat az ajánlatában kell benyújtania. Ajánlat önállóan, vagy közös ajánlat formájában nyújtható be. Ajánlattevő önálló ajánlat benyújtása, illetve közös ajánlatban tagként részvétel esetén jelen közbeszerzési eljárásban nem nyújthat be másik ajánlatot, nem lehet más ajánlatban tag, továbbá más ajánlattevőnek 10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozója, erőforrást nyújtó szervezete sem lehet.

9 3.3. Közös ajánlat Több Ajánlattevő közösen is benyújthat ajánlatot. Közös ajánlat esetén valamennyi Ajánlattevőnek - az Ajánlati Felhívásnak megfelelően részben külön, részben együttesen - kell megfelelnie az Ajánlatkérő által előírt pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassági követelményeknek. A közös ajánlattevőknek az okiratok eredeti, vagy közjegyző által hitelesített, illetve egyszerű másolati példányával, továbbá az Iratminták fejezetben található, vonatkozó iratminták felhasználásával és kitöltésével kell igazolniuk, hogy megfelelnek az Ajánlati Felhívásban és jelen Dokumentációban előírt alkalmassági feltételeknek és velük szemben kizáró ok nem áll fenn. Közös ajánlat esetén minden résztvevő tagnak: - ki kell töltenie, és be kell nyújtania az ajánlattevőre előírt dokumentumokat, - a közös ajánlatról, ill. ajánlattételről szóló megállapodást csatolnia kell, - nyilatkoznia kell Ajánlatkérő felé az önálló és egyetemleges - pénzügyi és műszaki - felelősségvállalásról, - nyilatkoznia kell az egymás közötti feladatmegosztásról és ennek arányáról. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz kötelezően mellékelendő okiratok: - a képviselő cégnek a másik részt vevő tag(ok) által adott, helyettük és nevükben történő eljárásra, jelen közbeszerzési eljárás keretében jognyilatkozatok tételére, utasítások elfogadására, a szerződés teljes körű - a kifizetéseket is magában foglaló - lebonyolítására feljogosító meghatalmazása, - Ajánlati Nyilatkozat - Összeférhetetlenségi Nyilatkozat -jelen Dokumentáció Iratminták fejezetében található, vonatkozó egyéb iratminták kitöltve, - az Ajánlati Felhívásban meghatározott okiratok, A közös ajánlatot, valamennyi részt vevő tagnak alá kell írnia, vagy a résztvevő tagok a képviselő céget erre meghatalmazhatják, de ekkor a meghatalmazást az ajánlatban be kell nyújtani. Nyertesség esetén a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó egyetemleges és egyénileg is érvényes felelősségvállalásáról szóló nyilatkozat az ajánlat és majd a későbbiekben a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A közös ajánlatról, ill. ajánlattételről szóló megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevőknek a teljesítésre vonatkozó nyilatkozatát, a tagok közötti munkamegosztást, a tagok egyetemleges és egyénileg is érvényes felelősségvállalását, részesedésük %-os arányait és a képviselő cég megnevezését. Közös ajánlattétel esetén a tagok közül egy taggal szemben fennálló kizáró ok, illetve alkalmatlansági feltétel is az ajánlat kizárását, illetve érvénytelenségét eredményezi Alvállalkozók Alvállalkozó az a szervezet, vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontán közvetlenül részt vesz %-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozók kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. Nem lehet 10%-ot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. és a 61. hatálya alá tartozik. Az ajánlattevő a Kbt. 71. (3) bekezdése alapján az ajánlatban köteles nyilatkozni, hogy igénybe venni kívánt 10%-ot meg nem haladó mértékű alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 60. és a 61. hatálya alá.

10 3.6.10%-ot meghaladó mértékű alvállalkozók kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat és a közbeszerzésnek azon részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek. Nem lehet 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó az a vállalkozás, amely a Kbt. 60. (1) bekezdés, a 61. (1) bekezdés a-d) pontjainak, a 61. (2) bekezdés, illetve a 62. (1) bekezdés hatálya alá hatálya alá tartozik. Nyertessége esetén az Ajánlattevőnek az általa igénybe venni kívánt 10% feletti alvállalkozó vonatkozásában az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdései és 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy az alvállalkozó nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, a 61. (1) és (2) bekezdéseinek hatálya alá, amennyiben ezt az ajánlatban nem igazolta. A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozónak - az Ajánlati Felhívásnak megfelelően részben önállóan, részben az Ajánlattevővel együttesen kell megfelelnie Ajánlatkérő által előírt pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő csak az ajánlatában megjelölt 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozót vonhatja be a teljesítésbe. Az ajánlatban megjelölt 10%-nál nagyobb mértékben bevonni kívánt alvállalkozó személye később - a Kbt (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével - nem módosítható Erőforrást nyújtó szervezet kizáró okai és alkalmassága Ajánlattevő a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására is támaszkodhat, a Kbt. 4. 3/E. pontjával összhangban. Erőforrást nyújtó szervezet az a szervezet vagy személy, amely nem minősül alvállalkozónak, és az ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben erőforrást biztosít. Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell jelölnie a részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet, valamint igazolnia kell, hogy az erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ha az ajánlattevő és az erőforrás szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, akkor az igazolás az erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik. Többségi befolyás hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet közötti megállapodás, valamint az erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával történik az igazolás Összeférhetetlenség Az Ajánlati Felhívás és a Dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő szervezetek, személyek nem lehetnek ajánlattevők, közös ajánlattevők, teljesítésbe bevonandó alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek. Azon gazdálkodó szervezet(ek), amelyekkel az Ajánlati Felhívás és a Dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő személyek, illetve azok hozzátartozói munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, azoknak vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottságának tagjai, továbbá amelyekben az Ajánlati Felhívás és a Dokumentáció kidolgozásában, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatásában részt vevő személyek, illetve azok hozzátartozói tulajdoni részesedéssel rendelkeznek, nem lehetnek ajánlattevők, közös ajánlattevők,teljesítésbe bevonandó alvállalkozók és erőforrás szervezetek. Ezen tényről jelen Dokumentáció Iratminták fejezetében található megfelelő iratminta kitöltésével és cégszerű aláírásával kell nyilatkozni

11 3.9. Alkalmatlanság Ajánlatkérő - pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai szempontból - alkalmatlannak minősíti azon Ajánlattevőt, közös ajánlattevőket és a teljesítésbe bevonandó alvállalkozót, aki az Ajánlati Felhívásban előírt rá vonatkozó feltételek bármelyikének nem felel meg.

12 IV. AZ AJÁNLAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 4.1. A ajánlatok csomagolása, címzése, példányszáma Az ajánlat 1 eredeti és 3 másolati példányban, nem bontható kötésben, zárt csomagolásban személyesen, vagy postai úton - ajánlott, tértivevényes küldeményként - a Budapest XVI. kerület Önkormányzata Ügyfélszolgálati Iroda, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. címre kell benyújtani. A részletes árazott költségvetést egy példányban CD-n Excel formátumban is kérjük benyújtani. A csomagoláson kizárólag az alábbi adatok szerepelhetnek: - ajánlatkérő neve és címe (Budapest XVI. kerület Önkormányzat, 1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Az ajánlat tárgya: Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése" - megjegyzés: KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT június 17-én óra előtt felbontani tilos" A csomagolásban elhelyezett ajánlati példányokat nem kell belső csomagolással ellátni, azonban az ajánlat példányain fel kell tüntetni az eredeti", vagy a másolat" megjelölést. A másolatokat a teljesen kész eredeti ajánlati példányról kell készíteni. Amennyiben az ajánlat példányain nincs eredeti", vagy a másolat" felirat, akkor Ajánlatkérő a bontási eljáráson tetszőlegesen kiválaszt egy példányt és azt tekinti eredetinek. Az ajánlatok felbontásakor Ajánlatkérő az eredeti példány adatait ismerteti. Az eredeti és a másolati példányokban esetleg előforduló ellentmondás esetén az eredeti példány tartalma az irányadó. Ha a csomagolás nem felel meg a jelen pont szerinti előírásoknak, az ajánlat elkeveredéséért, vagy az ajánlati határidő előtti felbontásáért Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. A 4.1. pont szerinti előírások mellőzése, vagy megszegése esetén Ajánlatkérő a Kbt. 88. (1) bekezdés alapján az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő az ajánlatot - annak érvénytelenné nyilvánítása mellett - átveszi, ha - az ajánlatot tartalmazó csomagolás sérült vagy nyitott, az az ajánlati határidő lejárta után érkezik Ajánlatkérőhöz, ilyen esetekben az ajánlatot a csomagolás felbontása nélkül az iratőrzési idő lejártáig őrzi, majd - ha az ajánlat benyújtója más módon nem állapítható meg - felbontja és visszaküldi azt Ajánlattevő részére. Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és határidőben benyújtásra kerüljön. A postai úton, illetve személyesen továbbított ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlati határidő lejárata előtt megtörténik. Kézhezvételi idő a tértivevényen, illetve az átadás átvételi elismervényen szereplő átvételi idő. A csomagolás akkor minősül sérültnek vagy nyitottnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat valamely példánya kivehető Az ajánlat formai követelményei és nyelve Az ajánlatot folyamatos, azaz minden írott, adatot tartalmazó (nem üres) oldalon feltüntetett oldalszámozással és a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa írásban meghatalmazott munkavállaló kézjegyével kell ellátni. A sorszámozás során alszámot nem lehet alkalmazni. A cégjegyzésre jogosult aláírásának hitelességét az aláírási címpéldánnyal, míg egyéb megbízott, meghatalmazott esetén a megbízással, meghatalmazással kell igazolni. -12-

13 Cégjegyzésre az a személy jogosult, aki - az ajánlat részeként benyújtott, az illetékes bíróság vagy hatóság nyilvántartásának kivonata (igazolása) alapján - Ajánlattevő képviseletére jogosult. Ha Ajánlattevő nevében meghatalmazott jár el, úgy az Iratminták fejezet szerinti meghatalmazást kell az ajánlathoz mellékelni. A közös ajánlatot, valamennyi részt vevő tagnak alá kell írnia, vagy a résztvevő tagok a képviselő céget erre meghatalmazhatják. A benyújtott iratok egyértelmű ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatot, oldalszámozást is magában foglaló tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlatot magyar nyelven, nyomtatott betűvel, tintával, gépírással, vagy más kitörölhetetlen módon, olvashatóan kell megírni és jelen Dokumentációban foglalt rendelkezéseknek megfelelő formában és tartalommal benyújtani. Ajánlattevőnek minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és dokumentumot (pl. referenciaigazolások) egyszerű magyar fordításban is az ajánlathoz kell csatolnia. Az ajánlatban Ajánlattevő által elkövetett hibákat, az ajánlatot aláíró személy(ek) kézjegyével külön ellátottan lehet javítani. Az ajánlat abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az aláíró személy - az ajánlat részeként benyújtott cégdokumentum, vagy közös ajánlat esetén az erre vonatkozó megállapodás alapján - Ajánlattevő, illetve a közös Ajánlattevő képviseletére jogosult, vagy aki a törvényes képviselőtől származó és az ajánlat aláírására vonatkozó eredeti, vagy közjegyző által hitelesített meghatalmazással rendelkezik. A meghatalmazást a jelen Dokumentáció Iratminták fejezetében található iratminta felhasználásával és megfelelő kitöltésével kell benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az Ajánlati Felhívás és a jelen dokumentációban foglalt feltételekre vonatkozóan. Ajánlattevőnek az ajánlatban az általa benyújtott dokumentumokat, iratokat nem bontható kötésben kell összefűznie. (A kötés akkor minősül nem bonthatónak" ha roncsolás nélkül az ajánlatból lap nem távolítható el, illetve lap roncsolás nélkül utólag nem beilleszthető. Pl. spirálozás mellett zsineggel átfűzés és a zsineg mindkét végének az ajánlat lapjához való leragasztása.) 4.3. Üzleti titok Ajánlattevő ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titoknak számító adat nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (Kbt. 73. (1) bekezdés). Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az ajánlatok elbírálása során figyelembe vételre kerül, vagy közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak minősül

14 V. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA, ÉRTÉKELÉSE Ajánlattevő ajánlatát az Ajánlati Felhívásban megjelölt helyen és legkésőbb az ajánlati határidő lejártának időpontjáig június 17-én óra - nyújthatja be. Ajánlatkérő a zárt csomagolásban benyújtott ajánlatot a határidő lejártakor - amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával - nyilvánosan bontja fel. Az ajánlatok felbontásának helye: Budapest XVI. kerület Önkormányzata, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 6. Az ajánlati határidő előtt visszavont, valamint az elkésett ajánlat nem kerül felbontásra A bontás során ismertetett adatok Az ajánlat bontásakor Ajánlatkérő minden ajánlatra vonatkozóan ismerteti, és írásban rögzíti a bontási jegyzőkönyvben az Ajánlattevő nevét, székhelyét (lakóhelyét) és a felolvasó lapon feltüntetett ajánlati elemeket. Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát valamennyi Ajánlattevő részére a bontástól számított 5 napon belül megküldi Az eljárás bizalmas volta A bontás után az eredményhirdetést megelőzően semmiféle információ nem adható az ajánlatok vizsgálatára, tisztázására, értékelésére és összehasonlítására sem az Ajánlattevőknek, sem pedig más olyan személynek, akik nem vesznek hivatalosan részt az eljárásban, kivéve az ajánlatok pontosítását, melyet az Ajánlatkérő az érintett Ajánlattevőtől kér Az ajánlatok pontosítása Az ajánlatok értékelésének elősegítésére Ajánlatkérő felkérheti Ajánlattevőt benyújtott ajánlata pontosítására, az abban foglalt nem egyértelmű megfogalmazások értelmezésére, tisztázására. A pontosítás megkérése és a válasz kizárólag írásban történhet, az ajánlati ár, vagy az ajánlat egyéb, lényeges tartalmának módosítása kizárt. Ajánlatkérő az általa kirívóan alacsonynak vagy magasnak tekintett ellenszolgáltatással és annak tartalmi elemeivel kapcsolatban írásban indokolást kér. Amennyiben az indokolás az Ajánlatkérő megítélése szerint nem elfogadható, akkor az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja Az ajánlatok megfelelősége Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy Ajánlattevő megfelel-e az Ajánlati Felhívásban előírt alkalmassági feltételeknek és azt, hogy az ajánlat érvényes-e, tehát megfelel-e a Dokumentációban megadott összes feltételnek és előírásnak, illetve fennállnak-e a kizárási okok Ajánlati ár és árforma Az ajánlati árat HUF-ban, nettó ár + ÁFA = bruttó ár bontásban kell meghatározni a megfelelő iratminta felhasználásával. Ajánlatkérő a teljesítés bruttó ellenértékét kizárólag forintban fogja kifizetni. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény január 1-től alkalmazandó 36/A. (2) és (6) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárásban megkötött szerződés alapján történő, havonta nettó módon számított Ft-ot meghaladó kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) a kifizetés időpontját megelőzően bemutat vagy átad egy 15 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Ajánlattevő az ajánlatban megjelölt ajánlati áron túl egyéb költségigénnyel nem léphet fel Ajánlatkérő felé

15 Ajánlattevőnek az ajánlatban a részletes költségvetés kitöltésével kell az ajánlati árat és annak elemeit alátámasztani. A részletes költségvetésben önállóan nem szereplő, illetve nem nevesített, de a szerződés teljesítéséhez szükséges tételek is az ajánlati ár részét képezik és az ajánlati áron túl egyéb költséget, vagy más árelemet ajánlattevő a szerződés teljesítésével kapcsolatban nem érvényesíthet, ilyen megtérítését nem követelheti Ajánlati kötöttség Ajánlatkérő az Ajánlati Felhívásban és jelen Dokumentációban meghatározott feltételekhez, Ajánlattevő az ajánlatához - az ajánlattételi határidőtől számított - 90 napig kötve van. Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség határidejének lejárta előtt írásban kérheti az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbítását, amely kérést Ajánlattevő írásban visszautasíthat. Ha az Ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartamának meghosszabbításához hozzájárul, úgy irányadónak a meghosszabbított határidő tekintendő, azonban az ajánlat módosítása nem kérhető és nem engedhető meg. Amennyiben Ajánlattevő az ajánlati kötöttség meghosszabbításához nem járul hozzá, akkor az eredeti ajánlati kötöttség lejárta után Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja ajánlatát Az értékelés előfeltételei és az értékelt tartalmi elem megállapítása Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat értékeli és hasonlítja össze, amelyekről megállapította, hogy az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban meghatározott alkalmassági követelményeknek maradéktalanul megfelelnek Az eljárás nyertese Ajánlatkérő azzal a szerződés teljesítésére alkalmas és érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevővel köt szerződést, akinek ajánlata az összességében legkedvezőbb. Amennyiben két, vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást, akkor Ajánlatkérő a Kbt. 90. (3)-(4) bekezdései szerint jár el Eredményhirdetés tervezett időpontja Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának eredményét a Budapest XVI. kerület Önkormányzata, 1163 Budapest, Havashalom u. 43. fszt. 6. címen június 23-án órakor, nyilvánosan hirdeti ki. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eredményhirdetést korábbi időpontban megtarthassa, illetve, hogy az eredményhirdetési időpontját egy alkalommal legfeljebb 30 nappal elhalaszthassa. Az Ajánlatkérő az eredményhirdetés módosított időpontjáról - annak indokolásával együtt - írásban értesíti az érintetteket A szerződés Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel előreláthatóan július 1-én órakor köti meg a szerződést. A Dokumentáció részét képező szerződéstervezetre az ajánlatban nem tehető észrevétel, véleményeltérés, annak szövege nem módosítható. A nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtásának elmulasztása esetén Ajánlatkérő a szerződést a következő, legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevővel kötheti meg. A szerződéskötéstől való Ajánlattevői elállásból származó kárának megtérítésére, megtéríttetésére Ajánlatkérő aptk. szabályai szerint jogosult

16 VI. A BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK RÉSZLETEZÉSE Megjegyzések, tudnivalók: A kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolatban nyújthatók be az Ajánlati Felhívás rendelkezéseinek megfelelően. Valótlan, vagy téves adatok szolgáltatása esetén az ajánlat érvénytelennek minősül és az ajánlatok értékelésében nem vesz részt. A becsatolt mellékletekben, dokumentumokban Ajánlattevő jogosult megjelölni és elkülöníteni az üzleti titkokat jelentő adatokat, amelyeket Ajánlatkérő bizalmasan kezel. Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra. Az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban előírt igazolások, nyilatkozatok csatolása az ajánlatban kötelező. Az igazolások, nyilatkozatok ajánlathoz csatolásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását és a közbeszerzési eljárásból való kizárást eredményez. Az ajánlat benyújtására előírt határidőtől kell számítani az egyes igazolások, iratok kiállításának időhatárát. A jelen felsorolásban szereplő iratok ajánlathoz való csatolásának elmulasztása esetén Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot erre az okra tekintettel. Nem megfelelőek azok az iratok, melyek szerepelnek az ajánlatban, de az ajánlat határideje után, még az eredményhirdetés előtt elvesztik a Kbt-ben meghatározott bizonyító erejüket. Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat és mellékleteket kell összeállítania és nem bontható kötésben az ajánlat példányaiban összefűznie. (A kötés akkor minősül nem bonthatónak" ha roncsolás nélkül az ajánlatból lap nem távolítható el, illetve lap roncsolás nélkül utólag nem beilleszthető.) - Tartalomjegyzék (oldalszámozást is magában foglalva), - Felolvasólap, - Letöltési adatlap másolata, - Nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján, - Ajánlati és teljességi nyilatkozat, - Aláírási címpéldány(ok) (az ajánlat aláírójáé, illetve ajánlattevő, alvállalkozó részéről mindenkié, akinek aláírása az ajánlatban a jelen közbeszerzési eljárással kapcsolatban előfordul, de nem kell minden képviseletre jogosult aláírási címpéldányát becsatolni), - Meghatalmazás Ajánlattevő képviseletére (csak az esetben csatolandó, ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, illetve közös ajánlat esetén), - Közös ajánlat esetén jelen Dokumentáció rendelkezései szerinti okiratok (a képviselő cég meghatalmazása és a közös ajánlattevők egymás közötti megállapodása), - Ajánlattevő, valamint a 10%-nál nagyobb mértékben igény bevenni kívánt alvállalkozó(k), illetve az erőforrást nyújtó szervezet(ek) nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés, a Kbt. 61. (1) és (2) bekezdés hatálya alá, - Nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdésének megfelelően, - A Kbt. 65. (3) bekezdés szerinti erőforrás szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata (ha van ilyen szervezet) - A Kbt. 65. (4) bekezdés b) pontja szerinti megállapodás az erőforrást nyújtó szervezettel (ha van ilyen szervezet) - 16-

17 - A és évre vonatkozó, a számviteli törvénynek megfelelő mérlegek és eredménykimutatások (eltérő üzleti év esetén az utolsó 2 lezárt üzleti év ezen iratai), - A és évek közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozat, - A és évek jelen eljárás tárgyának megfelelő referenciáinak ismertetése (referencialista), - A szerződést kötő másik fél által kiadott a Kbt. 68. (2) bekezdés szerinti referenciaigazolások, - A rendelkezésre álló, bevonni kívánt felelős műszaki vezetők a 244/2006 (XII.5.) Kormány rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvételről szóló hatósági határozatának másolata, - A rendelkezésre álló szakemberek szándéknyilatkozatai, - Összeférhetetlenségi nyilatkozat, - Titoktartási nyilatkozat, - Nyilatkozat a Kbt nak megfelelően, - Ajánlattevői Nyilatkozat a közreműködő személyekről, - Nyilatkozat az üzleti titokról, - Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról, - Az ajánlati biztosíték nyújtásának igazolása, - Részletes, árazott költségvetés (egy példányban CD-n is), - Műszaki leírások a tervező, gyártó, akkreditált laboratórium saját formátumában (amennyiben releváns), - Kivitelezési ütemterv Az ajánlattevőnek, illetve közös ajánlattevőnek (valamint az ajánlattevő által 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, és az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetnek) nyertessége esetén - amennyiben az ajánlatban nem nyújtotta be - az eredményhirdetést követő nyolc napon belül csatolnia kell az alábbi dokumentumokat: - 60 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat(ok), vagy annak hiteles másolata (Cégjegyzékben még át nem vezetett esetleges változás esetén az azt igazoló változásbejegyzési kérelem másolata), - 1 évnél nem régebbi, tartozást nem tartalmazó eredeti APEH és VPOP igazolás, vagy annak hiteles másolata, illetve a megfelelő külföldi adó-, vámhatóság és külföldi társadalombiztosítási szerv megfelelő igazolása, - A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal igazolásának eredeti példánya, vagy annak hiteles másolata, illetve a megfelelő külföldi hatóság igazolása, vagy cégszerűen aláírt nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő, az alvállalkozó, vagy az erőforrást nyújtó szervezet nem tartozik a munkaügyi ellenőrzés szempontjából a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény hatálya alá, - Ajánlatkérő székhelye szerinti 1 évnél nem régebbi, tartozást nem tartalmazó eredeti helyi adóval kapcsolatos igazolás a XVI. kerületi adóhatóság által kiállítva, vagy annak hiteles másolata, - Erkölcsi bizonyítvány (Csak egyéni vállalkozó esetén), - 17-

18 VII. IRATMINTÁK 1. Felolvasólap 2. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján 3. Ajánlati és teljességi nyilatkozat 4. Közös ajánlattevők nyilatkozata a Kbt a alapján 5. Meghatalmazás 6. Ajánlattevői/alvállalkozói/erőforrás szervezeti nyilatkozat a kizáró okokról 7. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) és (3) bekezdése alapján 8. Összeférhetetlenségi nyilatkozat 9. Titoktartási nyilatkozat 10. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt a alapján 11. Ajánlattevői nyilatkozat közreműködő személyekről 12. Nyilatkozat üzleti titokról 13. Nyilatkozat a Kkvt. szerinti besorolásról 14. Referencialista - 18-

19 FELOLVASÓLAP A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárása során ajánlatot nyújtunk be. Az Ajánlati Felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után azokban foglalt részletes feltételeket elfogadva a szerződéstervezetben foglaltak alapján a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk. Ajánlattevő neve: székhelye: Ajánlati ár: 1. rész: Nettó Nettó Ft + ÁFA Forint + ÁFA Ft = Bruttó Forint = Bruttó Ft, azaz... Forint 2. rész: Nettó.. Nettó.. Ft + ÁFA Forint + ÁFA Ft = Bruttó Forint = Bruttó Ft, azaz... Forint, 2009 hó nap cégszerű aláírás - 19-

20 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a Kbt. 70. (2) bekezdés alapján Alulírott mint a(z) (székhely:,) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője - a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárása során az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Jelen nyilatkozatot az ajánlatkérő által a fent megjelölt beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem. Továbbá kijelentjük, hogy nyertesség esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (l)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.,2009 hó nap cégszerű aláírás -20-

21 AJÁNLATI ÉS TELJESSÉGI NYILATKOZAT Alulírott mint a(z) (székhely: ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője - a Budapest XVI. kerület Önkormányzata (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az építési munkák helyszínét bejártuk és az ajánlattétel szempontjából lényeges körülményeket megismertük, az Ajánlati Felhívást és Ajánlati Dokumentációt átvizsgáltuk és megismertük, az azokban foglaltakat elfogadjuk. Ez alapján ajánlatot teszünk a Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítési munkáinak kivitelezésére az összes kiegészítő és járulékos munkával együtt, a dokumentációban előírt követelményeknek megfelelően, az ajánlatban feltüntetett vállalási áron. Az ajánlati ár a feladat teljeskörű megoldására vonatkozik, akkor is, ha a műszaki tervekből, a költségvetésből esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés mutatkozik a szükséges és a kalkulált (m)érték között. Vállaljuk ajánlatunk elfogadása esetén, hogy a létesítményt a teljesítési határidőig hiány- és hibamentesen, I. osztályú minőségben átadjuk, garantáljuk, hogy az, dokumentálhatóan megfelel a műszaki követelményrendszerben leírtaknak. Az ajánlattételi határidő lejártát követő 90 napig tartjuk az ajánlatunkat, az addig ránk nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható., 2009 hó nap cégszerű aláírás -21 -

22 KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA a Kbt a alapján A(z),), valamint a(z) Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárásában a Kbt a alapján közös ajánlatot nyújtunk be. Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során szükséges képviseletet is a teljes joggal jogosult. Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény ában és ában foglaltak irányadóak. Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra benyújtott Ajánlatunkban foglalt tevékenységekkel kapcsolatban korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalunk.,2009.hó nap közös ajánlattevő cégszerű aláírás közös ajánlattevő cégszerű aláírás -22-

23 MEGHATALMAZÁS Alulírott, mint a(z) (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom a dolgozóját a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok aláírására. Jelen meghatalmazás kiterjed Ajánlattevő nevében történő bárminemű információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására, továbbá a szerződés megkötésére melyet Ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el hó nap Meghatalmazó cégszerű aláírás Meghatalmazott cégszerű aláírás Megjegyzés: Közös ajánlat esetén minden Ajánlattevőnek cégszerűen kell aláírni! Ha az ajánlatnál meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell! -23 -

24 NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL Alulírott, mint a(z) (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy az általam képviselt cég - amely a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként/alvállalkozóként/erőforrást nyújtó szervezetként vesz részt* - esetében a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.,2009 hó nap cégszerű aláírás *A megfelelő rész aláhúzandó! -24-

25 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, mint a(z) (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárása során kijelentem, hogy Cégünk, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók - résztvevő szervezetek, személyek -, valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik semmilyen minőségben sem vettek részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében, beleértve a műszaki előírások, az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció kidolgozását. Tehát Cégünkkel, valamint a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozóinkkal (résztvevő szervezetek, személyek) szemben a jelen közbeszerzési eljárás során a Kbt. 10. szerinti összeférhetetlenség egyetlen esete sem áll fenn. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben Ajánlatkérő tudomására jut Cégünk, illetve általunk a munkák megvalósításába bevonni kívánt alvállalkozók - résztvevő szervezetek, személyek -, valamint azok vezetői, munkavállalói és hozzátartozóik tekintetében a Kbt a szerinti összeférhetetlenség fennállásajogában áll ajánlatunkat érvénytelenné nyilvánítani.,2009 hó nap cégszerű aláírás -25-

26 TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT Alulírott, mint a(z) (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy mindenfajta kereskedelmi, piaci és egyéb információt, adatot, tényt, dokumentumot, amelyet a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) vagy bármely vállalata, munkavállalója vagy megbízottja (a továbbiakban együttesen: Önkormányzat") a Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán akár írásban, akár szóban rendelkezésünkre bocsát, bizalmas információnak tekintünk és minden ilyen bizalmas információt, mint üzleti titkot kell kezelünk és azt tilos az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, bármely harmadik személy tudomására hoznunk, vagy egyéb más célra felhasználnunk, mint az ajánlat benyújtása. A jelen Nyilatkozatból fakadó titoktartásra vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó az alábbi információkra: a) Amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben a Nyilatkozattevő hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy b) amelyek bizonyíthatóan már a jelen Nyilatkozat aláírását megelőzően is ismertek voltak a Nyilatkozattevő számára, vagy c) melyek olyan harmadik fél által jutottak a Nyilatkozattevő tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titkossági megállapodás az Önkormányzat felé, vagy d) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály teszi kötelezővé.,2009 hó nap cégszerű aláírás -26-

27 NYILATKOZAT a Kbt. 71. (1) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint a (3) bekezdésében foglaltakról Alulírott, mint a(z) (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Altalános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, 71. (1) bekezdés a) pont a) hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót a közbeszerzés alábbi részeire kívánunk igénybe venni: VAGY b) hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni 71. (1) bekezdés b) pont a) hogy a szerződés teljesítéséhez, a közbeszerzés értékének 10%-át százalékát meghaladó mértékben a következő alvállalkozó(ka)t kívánjuk igénybe venni a közbeszerzés alábbi részeire: Cégnév: munkarész: székhely: VAGY b) hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót. 71. (1) bekezdés c) pont a) hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni: Cégnév: Székhely: VAGY b) hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe erőforrást nyújtó szervezetet. 71. (3) bekezdés Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben olyan alvállalkozót, aki, illetve amely a Kbt. 60. és 61. szerinti kizáró okok hatálya alá esik., 2009 hó nap -27- cégszerű aláírás

28 NYILATKOZAT a Kbt ban foglaltakról Alulírott, mint a(z) (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy az ajánlattétel során cégünk, mint ajánlattevő figyelembe vette a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket., 2009 hó nap cégszerű aláírás -28-

29 AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT a közreműködő személyekről Alulírott, mint a(z) (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárása során nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a szerződés teljesítése során csak velünk, illetve alvállalkozónkkal, erőforrás szervezetünkkel munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket veszünk igénybe., 2009 hó nap cégszerű aláírás -29-

30 NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL Alulírott mint a(z) (székhely:,) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Altalános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárása során benyújtott ajánlatunk: a) nem tartalmaz üzleti titkot* b) ajánlata alábbi oldalain szereplő információkat üzleti titoknak minősíti*: oldal(ak) Az Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a jelen Nyilatkozatban meghatározott üzleti titok kizárólag olyan információkra vonatkozhat, amelyek nyilvánosságra hozatalát jogszabály nem teszi kötelezővé.,2009 hó nap cégszerű aláírás *a megfelelő rész aláhúzandó, illetve kitöltendő -30-

31 NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL Alulírott, mint a(z) (székhely: ) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásról szóló évi XXXIV. tv. (Kkvt.) ai értelmében vállalkozásunk mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem tartozik a Kkvt. hatálya alá.,2009 hó nap cégszerű aláírás -31 -

32 REFERENCIALISTA Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz A évi legjelentősebb jelen eljárás tárgyának megfelelő referenciáink: A szerződés tárgya és ennek körében végzett tevékenységek felsorolása, a munka mennyiségi adatai Ellenszolgáltatás összege Teljesítés ideje Teljesítés helye A teljesítésben való részvétel formája és százaléka (közös ajánlattétel/fővállalkozó/alváll alkozó) A szerződést kötő másik fél és kapcsolattartójának megnevezése, címe, telefonszáma A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e ~-~ Dátum:, 2009 hó nap cégszerű aláírás -32-

33 VIII. SZERZŐDÉSTERVEZET -33 -

34 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata székhely: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. Adószám: Bankszámlaszám: KSHszáma Képviseli: Kovács Péter, polgármester mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Név: Székhely: Cégj egyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon az alábbiak szerint: 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a közbeszerzési eljárásban elnyert a Budapest XVI. kerületi Centenáriumi Általános Iskola akadálymentesítési munkáinak kivitelezését a vonatkozó tervdokumentáció, valamint az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt tartalom és a vonatkozó szabványok szerint Felek a benyújtott és elfogadott közbeszerzési ajánlatot, a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációt, az ajánlattételi felhívást és dokumentációt a szerződés elválaszthatatlan mellékleteiként kezelik, szerződés csak azokkal együtt értelmezhető. 2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE: 2.1. A vállalkozói díj tartalmazza az 1. pontban szereplő munkának a teljes műszaki tartalmára vonatkozó költségét a jelen szerződésben meghatározott átadási határidőre, egyösszegű átalányáron: (nettó),-ft + ÁFA ^Ft (bruttó),- Ft -34-

35 azaz nettó forint + 20 % ÁFA forint = bruttó forint (továbbiakban: vállalkozási díj) Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott vállalkozási díjon kívül többletköltséget nem érvényesíthet. 3.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE: Kötbérköteles befejezési határidő, mely egyben az eredményesen lezárult hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel napja: Megrendelő előteljesítést elfogad. 4.) PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS: 4.1. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A műszaki ellenőr által előzetesen igazolt számla ellenértékének kiegyenlítése a teljesítéstől számított 60 napon (1. részterület) / 30 napon (2. részterület) belül átutalással történik. Számla csak hiány- és hibamentes műszaki átadásátvételi eljárás lezárása után nyújtható be a teljesítésigazolás alapján az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. rendelkezéseinek figyelembevételével Az 1. részterület vonatkozásában 1 részszámla és a végszámla nyújtható be az alábbiak szerint: - 1. részszámla az 1., 2. és 3. emeleten meglévő PVC burkolatok elbontása és új PVC burkolatok teljes készültségben történő elvégzését követően az a teljes bruttó vállalkozási díj 25%-áról nyújtható be, - A végszáma a teljes bruttó vállalkozási díj fennmaradó 75%-áról a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után nyújtható be. A 2. részterület vonatkozásában a végszámla nyújtható be a hiány- és hibamentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után 4.3. Vállalkozó az elvégzett munkákról a hatályos pénzügyi szabályoknak megfelelően - az átalányáras elszámolás szabályai szerint meghatározottaknak megfelelően számlát állít ki, melynek négy (4) példányát Megrendelőnek megküldi. Számla kiállításának alapja a Megrendelő és Vállalkozó pontban megjelölt képviselője által aláírt teljesítésigazoló jegyzőkönyv A számla hivatalos átvétele Megrendelő székhelyén történik Késedelmes számlafizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni. 5.) KÖTBÉR, SZANKCIÓK, KÉSEDELEM: 5.1. A késedelmi kötbér alapja a bruttó vállalási ár. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározottak késedelmes teljesítése esetén naponta a jelen szerződés 2.1. pontjában -35-

36 meghatározott bruttó vállalási ár 1%-át, de maximum, a 2.1. pontban meghatározott bruttó vállalási ár 20%-át köteles megfizetni. A késedelmi kötbér összege a végszámlából kerül levonásra. Megrendelő kijelenti, hogy csak I. osztályú teljesítést fogad el A jólteljesítési biztosíték mértéke a bruttó vállalási ár 10%-a, melyet Vállalkozó a végszámla benyújtásával egyidőben, a Kbt. 53. (5) bekezdés a) pontja szerinti módokon Megrendelő részére átad A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti a vállalkozót a munka befejezését illető bármely kötelezettsége, vagy a szerződés értelmében ráháruló egyéb felelősségek és kötelezettségek teljesítése alól Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását vagy késedelmét eredményező körülményeket, valamint azok időtartamát az építési naplóba be kell jegyeznie, és a bejegyzést a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatnia. 6.) JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK: 6.1. A vállalkozó szavatolja, hogy a munka vagy bármely része mentes a gyártás, a felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától A jótállás időtartama a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 14 hónap, ezen időszakra kell Vállalkozónak nyújtania a jólteljesítési biztosítékot. Megrendelő köteles a szavatossági vagy jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval 3 munkanapon belül tértivevényes levélben, írásban, sürgős esetekben faxon, -en közölni Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított három (3) napon belül Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását dokumentáltan közölni, valamint a hibaelhárítását megkezdeni. Az állásfoglalásában Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtesz, beleértve a hiba megszüntetésének időpontját, megjelöli a hiba elhárításának kezdőidőpontját, a hiba elhárításának időtartamát. A hibaelhárítást követően, annak igazolására, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv készül A Vállalkozó részéről elvégzett munkákra a szerződéskötéskor érvényben lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, nem vállalja, Megrendelő jogosult harmadik személlyel elvégeztetni, a javítás költségeit köteles Vállalkozó megfizetni. A javítás költségének mértékét a Vállalkozó utólag nem vitathatja. 7.) MEGRENDELŐI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK: 7.1. Megrendelő a jelen szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet az Építésügyi Ágazati Szabványokban meghatározottak szerint a szerződéskötést követő napon Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas állapotban átadja. Szerződő Felek a munkaterület átadás-átvételét építési naplóban rögzítik. -36-

37 7.2. Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést tart. Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó által vezetett építési naplót és az építési munkát bármely időpontban ellenőrizheti. Az ellenőrzés megtörténtének igazolására a műszaki ellenőr az építési naplóba bejegyzést tesz, szignálja Szerződő felek megállapodnak abban, hogy szakszerűtlen munkavégzés esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől való elállásra. Minden ebből adódó és Megrendelőnél felmerülő többletköltséget Vállalkozó téríti úgy, hogy ezen összeg Vállalkozó esedékes részszámlájának, illetve végszámlájának összegéből levonásra kerül Amennyiben Vállalkozó a rögzített véghatáridőre a munkát nem tudja elkészíteni, vagy nem a szerződött minőségben készíti el úgy Megrendelő tizennégy (14) nap elteltével jogosult a munkát harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebből származó költségeket Vállalkozó részére áthárítani, valamint a munka nem vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárát Vállalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni. Megrendelő ezzel egyidejűleg jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani A megrendelő csak hiány, hibamentes és I. osztályú teljesítést ismer el Megrendelő szolgáltatásai: o felvonulási terület rendelkezésre bocsátása o áram, vízvételi lehetőség és földgáz biztosítása a munkaterület közelében térítésmentesen a teljesítéshez elengedhetetlenül szükséges mértékig Megrendelő a Vállalkozó írásos készre jelentésének az elismerését követően hivatalos formában kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját és az eljárásra valamennyi érdekelt felet meghívja. 8.) VÁLLALKOZÓI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK: 8.1. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a hatályos jogszabályok, a tervdokumentáció, a közbeszerzési ajánlat és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi el I. osztályú minőségben Vállalkozó a terv szerinti anyagok beépítését vállalja. Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények minőségét az érvényes jogszabályok és szabványok szerint vállalja, és azt minőségtanúsítvánnyal és származási bizonylattal igazolja, mely dokumentumokat az átadás-átvételi eljárás keretében Megrendelő részére átad. Vállalkozó az átadási és a megvalósulási tervdokumentációt két-két (2-2) példányban Megrendelőnek átadja Vállalkozó köteles Megrendelő megbízottját a beépítésre kerülő anyagok kiválasztásába bevonni. Beépítésre csak a Megrendelő által jóváhagyott anyagok, szerkezetek, berendezések kerülhetnek. Amennyiben valamely előre nem látható okból helyettesítő anyag, szerkezet beépítése válna szükségessé, az csak az eredetivel egyenértékű lehet. Az egyenértékűség vizsgálata során a helyettesítő anyagot legalább az eredetileg tervezettel azonos garancia és jótállás kell, hogy védje, használati és esztékai értéke legalább az eredetileg tervezettel azonos kell, hogy legyen, a karbantartás, fenntartás költségei nem haladhatják meg az eredetileg tervezett anyag ilyen irányú költségeit Vállalkozó a gyártás illetve a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méretfelvételt köteles készíteni, illetve köteles ellenőrizni a tényleges méreteket és mennyiségeket. -37-

38 8.5. Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan összegyűjteni, és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő költségeket Vállalkozó viseli Vállalkozó a munkaterületet, illetve annak környezetét köteles megvédeni, állagmegóvásukról és folyamatos takarításukról gondoskodni. Vállalkozó munkavégzésekor köteles a már addig elkészült építményrészt megvédeni, amelyért külön költséget nem számolhat el Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében Vállalkozó a munkaterületen felelős műszaki vezető(k) személyében állandó műszaki képviseletet biztosít Vállalkozó vállalja, hogy gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási előírásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi, a dolgozók alkalmazásának következtében adódó költségeket és adót Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal a személyzetéért, alvállalkozóiért a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben. Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak vele, illetve alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott személyeket vehet igénybe Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a személyzete egész higiéniai és biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, biztonságáért, az érvényben lévő jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági szabályok általuk való betartásáért. Vállalkozó dolgozói a munkaterületen csak egységes megkülönböztethető munkaruhában lehetnek jelen a munkaterületen Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévő állapotáról két (2) példány videofelvételt készít, amelynek egy (1) példányát Megrendelőnek átadja a munka megkezdését megelőzően Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző három (3) nappal Vállalkozó írásban értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás időpontját Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges intézkedést megtenni a munkaterület átadásának napjától. Vállalkozó ennek elmulasztásából vagy a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel - költségvállalás mellett - felel Vállalkozó a szerződés teljesítéséről vonalas ütemtervet köteles készíteni. -38-

39 9. MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM: 9.1 Vállalkozó a szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni, dolgozói, alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni Az építkezés általános rendjét Vállalkozó Megrendelővel egyeztetni köteles Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait azonnal nem hajtja végre, úgy Megrendelőnek joga van a munka és tűzvédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére megszüntetni. 10. KÁRESETEK: 10.1 Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak, esetleges tanuknak, a Megrendelőnek és a Vállalkozónak is. Amennyiben Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül Vállalkozónak írásban reagálni kell. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben általa nem kérdőjelezhetők meg Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő teljesítésében károkat okozott Amennyiben a szerződés szerinti Vállalkozónak átadott munkaterületén a Vállalkozó által okozott kár keletkezik és azt Vállalkozó nem téríti meg, úgy Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit a Vállalkozó teljesítéséből levonni A munkaszervezés során és a munkaterületen fokozott figyelmet kell fordítani a balesetek megelőzésére. 11. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL: A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül. A műszaki átadás-átvételi eljárás során Vállalkozó 2-2 példányban (tartalomjegyzék szerint) köteles átadni a megvalósulási tervdokumentációt és az átadási dokumentációt, mely tartalmazza a hatósági engedélyeket, műbizonylatokat, megfelelőségi nyilatkozatokat, mérési jegyzőkönyveket és egyéb, az átadáshoz és használatba vételhez szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, dokumentumokat, megfelelve a hatósági kikötéseknek, engedélyeknek Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi eljárás során hiba- és hiányjegyzék felvételére, a hibák és hiányok megszüntetésére vonatkozó teljesítési határidő megjelölésére. Megrendelő csak hiba- és hiánymentes, I. osztályú teljesítés esetén köteles a munka átvételére Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó távollétében is sor kerülhet, ha Vállalkozó megbízottja előzetes értesítés ellenére nem jelenik meg. Az így felvett -39-

40 jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra Vállalkozónak 3 napon belül írásban kell reagálnia. Ennek elmulasztása esetén Vállalkozó elismeri a kifogásokat és egyetért a jegyzőkönyv megállapításaival Megrendelő a műszaki átvételt lényeges, - a létesítmény rendeltetésszerű, biztonságos használatát akadályozó - hiányosságok esetén megtagadja. Megrendelő csak piperetakarított állapotban köteles a munka átvételére. 12. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK: A munkaterület átadás-átvétele építési naplóban történik. A naplóban szerződő felek képviselői rögzítik a munkaterület átadásával kapcsolatban teendő esetleges intézkedéseiket és az együttműködés részletes feltételeit Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges felvonulási területet - közterület kivételével - térítésmentesen bocsátja Vállalkozó részére A szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek, befejezettnek, ha a munka I. osztályú minőségben elkészült és azt Vállalkozó Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadta, illetve Megrendelő átvette azt Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére csak Megrendelő beleegyezésével jogosult. Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak az Önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet. 13. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK: Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a.) b.) Megrendelő részéről: Géczy Ágnes műszaki ellenőr, Tel: Vállalkozó részéről: jogosultak eljárni Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik külön erre a beruházásra a kivitelezés teljes időtartamára teljes körű (all risks) felelősségbiztosítással, amely minimum Ft/káresemény kárértékű és minimum Ft éves kárértékű. A felelősségbiztosítási kötvény másolata jelen szerződés melléklete Szerződést csak kétoldalúan és cégszerűen aláírt megállapodással lehet módosítani, illetve kiegészíteni a Kbt. rendelkezéseinek figyelembevételével Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései, valamint a 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet és valamennyi hatályos vonatkozó jogszabály az irányadók. Szerződő felek esetleges jogvitájukat -40-

41 elsősorban békés úton, egyeztetéssel kísérlik megoldani. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Pp.-ben meghatározott értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés nyelve magyar E szerződés a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőé, 2 példány Vállalkozóé. Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Budapest, 2009 Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Kovács Péter polgármester Megrendelő Vállalkozó Ellenjegyző: -41 -

42 IX. E G Y É B INFORMÁCIÓK Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Ajánlati Dokumentációban meghatározott feladatok teljes körű megvalósítását kell vállalnia. Az ajánlatot az Ajánlatkérő által az Ajánlati Dokumentációban rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció és árazatlan költségvetés alapján kell elkészíteni. Ajánlattevő a beruházás megvalósítása során nem hivatkozhat arra, hogy a dokumentáció nem volt teljes körű. Az ajánlattevőnek a terveken esetlegesen nem szereplő, de a létesítmény rendeltetésszerű működéséhez, használatához szükséges munkák, munkarészek megvalósítását is külön díjazás nélkül el kell végeznie. Ajánlattevő ajánlatát úgy készítse el, hogy nem hivatkozhat az Ajánlatkérő által rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetés esetleges hiányosságaira, ajánlatának a teljes megvalósítást kell tartalmaznia, melynek vállalására egyértelmű nyilatkozatot kell tennie. Ajánlattevőnek az átadott árazatlan költségvetési kiírást változatlan formában és tartalommal kell beáraznia, abban változtatásokat az egyértelmű összehasonlíthatóság érdekében nem tehet. Amennyiben gyártó vagy típus hivatkozás szerepel a dokumentációban, az csak a tárgy szerkezeti minőségi jellemzőinek, műszaki paramétereinek egyértelmű meghatározását szolgálja, bármely más, azzal egyenértékű megoldás is alkalmazható. Az egyenértékűség tekintetében Ajánlatkérő a tervező, gyártó, illetve független akkreditált laboratórium nyilatkozatát vizsgálja. Amennyiben a felhívásban megjelölttől eltérő típust szerepeltet Ajánlattevő ajánlatában, kérjük csatolja annak magyar nyelvű műszaki leírását és paramétereit. Az ajánlatban megadott információk, adatok helytállóságáért Ajánlattevő felel. Kizárólag minősített, az érvényes szabványoknak megfelelő terméket lehet megajánlani. A megajánlott anyagokat egyértelműen beazonosítható módon, gyártó és típus megnevezéssel kell megadni. Ajánlattevőnek továbbá az ágazati szabványba sorolt munkákat I. osztályú minőségben kell megajánlani. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az épület a nyári tanítási szünet alatt nincs lezárva, ott emberek tartózkodhatnak, így a kivitelezés során a munkavédelmi és biztonsági szabályok fokozott betartásával kell eljárni. Vállalkozó köteles a munkálatok elvégzése után, de még a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt valamennyi igénybevett munka- és közlekedési terület pipere takarítását elvégezni. Az épület körüli növényzetet, füvesített területet, udvart védeni szükséges. A munkavégzésből, deponálásból eredő igénybevétel miatt bekövetkező esetleges rongálódást Vállalkozónak az eredeti állapotnak megfelelően, saját költségén helyre kell állítani. A meglévő térkő burkolat újra felhasználható. A bontott de felhasználásra nem kerülő térkő burkolatra Ajánlatkérő igényt tart. A Kiviteli tervdokumentáció 3 oldalán szereplő Bontási munkák címszó alatt, tervező a 2.2. További szükséges intézkedések fejezetben a munkavégzés az épület funkciójából adódóan munkanapokon az intézmény működését nem zavarva között végezhető", helyett között végezhető kell érteni. Az ezen túli munkavégzésről esetileg kell megállapodni az iskolával. A költségvetésben szereplő PVC csere a pihenőkön is értendő, a mennyiség ennek megfelelően került megállapításra. Vállalkozónak a fentiek figyelembevételével kell ajánlatát és költségvetését elkészítenie. -42-