1. SZÁMÚ MELLÉKLET MŰSZAKI LEÍRÁS
|
|
- Laura Vörösné
- 5 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MŰSZAKI LEÍRÁS a Székesfehérvár 7331/22. hrsz. alatti ingatlanon végrehajtani kívánt edzőközpont környezetrendezés, korszerűsítés kivitelezése kapcsán előálló műszaki ellenőrzési feladatok elvégzésére A nyertes ajánlattevő feladatainak részletes leírása: I. PROJEKT MENEDZSMENT, KOMPLEX LEBONYOLÍTÁS, MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETES LEÍRÁSA A PROJEKT FÁZISAI SZERINT 1. A. B. C. D. E. F. G. 2. A. A beruházás kiviteli tervezési szakaszában Megbízott feladata a tervezési időszakban szükség szerinti, de legalább két hetenkénti gyakorisággal a tervezési kooperációs értekezletek megszervezése amelyre Megbízott meghívja a Projekt tervezőjét (a továbbiakban: Tervező) és a Megbízó képviselőit, levezetése, ezek jegyzőkönyveinek/emlékeztetőjének elkészítése, Megbízó képviselete és tájékoztatása. A heti kooperáció a projektvezető vagy helyettese, valamint minden érintett szakági képviselő részvételével tartandó. A tervezési szakaszban Megbízott intézkedik a szükséges Megbízói döntések időben történő meghozatala érdekében, azok továbbításában a Tervező felé, illetve ellenőrzi azok beépítését a vonatkozó tervekbe. Megbízott a kiviteli tervek felülvizsgálata során részt vesz a konzultációkon, egyeztetéseken a Megbízó igényeit képviselve, valamennyi szakágra kiterjedően (gépész, elektromos, magas- és mélyépítő), valamint elvégzi a tervezett műszaki megoldások felülvizsgálatát A kiviteli tervdokumentáció készítése során: a) A kiviteli tervek készítése során szükséges, minimum heti gyakoriságú kooperációk megszervezése, jegyzőkönyvezése. b) Szakági tervezőkkel történő folyamatos konzultáció, beépítésre kerülő berendezések, anyaghasználat minősítése, véleményezése, Megbízó számára döntéselőkészítő anyagok elkészítése c) A tervező által Megbízónak leszállított kiviteli tervek szakmai felülvizsgálata, véleményezése. i. A kiviteli tervek szakmai felülvizsgálata, írásbeli véleményezése ii. Megbízott felülvizsgálja, hogy a kiviteli tervek a jóváhagyott vázlattervek szerint kerültek továbbtervezésre iii. Megbízott felülvizsgálja, hogy a leszállított kiviteli tervdokumentációk kielégítik-e a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet szerinti tartalmi és formai követelményeket és szükség esetén intézkedik a dokumentáció kiegészítésére. Megbízott feladatát képezi a jelen feladatleírásban megjelölt valamennyi feladat egyszeri, a tervek maximum 50 %-át érintő tervmódosításra vonatkozóan is. Megbízott a rendelkezésére bocsátott tervek és az előírt minőségi követelmények alapján előzetes ütemtervet köteles készíteni, és a tervezési folyamat során azokat szükség szerint aktualizálni, Megbízott a köteles az előzetes mérnöki költségbecslést ellenőrizni és felülvizsgálni, melynek célja a megvalósítandó műszaki feladat reális költségének megállapítása, s annak a rendelkezésre álló pénzügyi fedezettel történő összevetése. A beruházás kiviteli tervezési és kivitelezési részének előkészítése (projekt menedzsment feladat) Előkészítési szakaszban a Megbízott mérnökszakmailag közreműködik a Projekt kivitelezőjének (a továbbiakban: Kivitelező) kiválasztására irányuló beszerzési folyamatban, így különösen, de nem kizárólagosan a Megbízott feladata: a) a Kivitelező kiválasztására irányuló beszerzés során a műszaki dokumentáció összeállításában való szakmai közreműködés; b) a Kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás során a közreműködés az ajánlattevői kérdések megválaszolásában, rendszeres részvétel a belső
2 kooperációkon, egyeztetéseken legalább heti 1 alkalommal, továbbá részvétel a beérkezett ajánlatok értékelésében; c) A Kivitelezővel történő szerződéskötésben való szakmai közreműködés B. Megbízott felülvizsgálja a beruházási folyamat előzetes megvalósítási ütemtervét. C. Szakhatósági és közmű engedélyek beszerzése a) Megbízott a Tervezővel és a Kivitelezővel együttműködve részt vesz a szükséges engedélyek (ideértve a szakhatósági és közmű-hozzájárulásokat illetve engedélyeket is) beszerzésében. Ennek segítésére tanácsadóként közreműködik a közműengedélyek beszerzése érdekében olyan ütemezéssel, hogy a Projekt kivitelezésének megkezdése és folyamatossága biztosított legyen. b) Megbízott felülvizsgálja és értékeli az esetleges szakhatósági engedélyben foglalt kikötéseket, azoknak a terveken történő átvezetését ellenőrzi és a kivitelezés irányítása során azok teljesítéséről gondoskodik. D. A Tervező, illetve a Kivitelező által a vállalkozási szerződés értelmében benyújtott egyéb tervek átvizsgálása, ellenőrzése és észrevételek tétele a tervezés valamennyi fázisában, majd a kivitelezés alapjául szolgáló tervek jóváhagyása a Megbízó teljes körű tájékoztatása és beleegyezése után; E. Megbízott köteles a szerződés időtartama alatt (tervezés, előkészítés és megvalósulási szakaszban is) folyamatosan biztosítani, hogy Ő, vagy szükség esetén képviselője haladéktalanul rendelkezésre álljon bármely vizsgálat, koordináció vagy egyéb feladat elvégzésére illetve számára; 3. A beruházás megvalósítása (projekt menedzsment és műszaki ellenőrzési feladat) A. Megbízott a kivitelezés előrehaladásának megfelelő gyakoriságú jelenléttel biztosítja a Projekt lebonyolítását. B. Megbízott teljes körűen elvégzi a vonatkozó jogszabályokban és előírásokban így különösen az Étv. valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezéseiben előírt építés helyszíni műszaki ellenőri feladatokat.. C. Megbízott feladata a megvalósulásban érdekeltek részvételével helyszíni kooperációs értekezletek megszervezése, levezetése minimum kéthetente, ezek jegyzőkönyveinek/emlékeztetőjének elkészítése olyan pontossággal, hogy az biztosítsa a Projekt megvalósulásának követését. A kooperáció a projektvezető vagy helyettese, valamint minden érintett szakági műszaki ellenőr, szakértő részvételével tartandó. A kooperációs értekezletek során Megbízott ellenőrzi a folyamatos kivitelezést biztosító feltételek teljesítését és az esetlegesen felmerülő akadályok elhárítására intézkedéseket, illetve intézkedési javaslatot tesz. D. Megbízott érvényes magasépítési műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező mérnök irányításával, szüksége esetén szakági műszaki ellenőri jogosultsággal rendelkező mérnökök közreműködésével teljes körűen elvégzi az érvényes jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő építés helyszíni műszaki ellenőri feladatokat. E. Megbízott elkészítteti a Kivitelezővel a kivitelezési munkák részletes vonalas építési ütemtervét kiemelve a véghatáridő betartásához szükséges részhatáridős teljesítéseket, továbbá folyamatosan vizsgálja az aktuálisan kritikus úton lévő tevékenységeket. F. A Kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés teljesítése során a kivitelezés előrehaladásának ellenőrzése. G. Megbízott a Kivitelező által készített organizációs tervet felülvizsgálja a hatósági előírásoknak és a tervdokumentációknak való megfelelőség vonatkozásában. H. Megbízott az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésével (a munkaterület átadásával) egyidejűleg a Kivitelezővel közösen megnyitott építési naplók vezetését folyamatosan ellenőrzi. A kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeiről építési naplóbejegyzést tesz, illetve a kivitelezői bejegyzésre előírt határidőn belüli válaszokat megadja. I. Megbízott feladata az Edzőközpont környezetében a meglévő állapot dokumentálásának ellenőrzése. J. Megbízott a Kivitelezővel a vonatkozó előírások szerint (MSz, EN, stb.) minőségbiztosítási tervet (MMT) és technológiai utasítást (TU) készíttet és azt ellenőrzi. A minőségbiztosítási tervnek technológiai folyamatonként tartalmaznia kell mindazon szabvány előírásokat és
3 ellenőrzési módszereket, amelyek betartása, illetve végrehajtása garantálja a kivitelezés I. oszt., illetve a Kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés szerinti minőségét. K. Megbízott elvégzi a kivitelezés szakágankénti műszaki ellenőrzését, amely magában foglalja a kivitelezői minőségtanúsítás folyamatos számon kérését, az eltakarásra kerülő munkák átvételét, a beépítésre kerülő anyagok és a munkavégzés minőség ellenőrzését, valamint a kivitelezői teljesítés igazolások kiadására vonatkozóan javaslatot tesz. Feladata továbbá, Kivitelező anyagkiváltásra irányuló javaslatai kapcsán döntés előkészítő anyagok készítése Megbízó számára. L. A Megbízott, illetőleg megbízott műszaki ellenőrei kötelesek folyamatosan ellenőrizni, hogy a kivitelezés, az elvégzett munka, a beépítésre kerülő anyagok minősége, valamint az alvállalkozók személye mindenben megfelel-e a vállalkozási szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban, a kiviteli tervekben, valamint a Kivitelező ajánlatában foglaltaknak. Amennyiben a Megbízott ezektől való eltérést tapasztal, úgy a vállalkozási szerződésben meghatározott lépéseket haladéktalanul meg kell tennie; M. Megbízott elvégzi a kivitelezési munkálatok sporttechnológiai műszaki ellenőrzését, különös tekintettel az alábbi részekre: a) sportvilágítás b) labdafogó hálórendszer N. Megbízott ellenőrzi a kivitelezés időbeni megvalósításának tervszerűségét. A Kivitelezővel megkötésre kerülő vállalkozási szerződés mellékletét képező megrendelői ütemtervhez mérten esetlegesen bekövetkező lemaradások esetén javaslatot tesz a Megbízó felé a szükséges intézkedésekre vonatkozóan. O. a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződésben előírt jelentések bekérése, ellenőrzése, jóváhagyása; P. A Kivitelező tervmódosítási kezdeményezéseinek véleményezése, a tervmódosítások engedélyeztetésének ellenőrzése, dokumentálása, a szükséges engedélyek és engedélymódosítások koordinálása; Q. Megbízott köteles a szolgáltatás teljesítése során a Kivitelezővel szemben felmerült vitás kérdésekben döntés előkészítő javaslatot tenni a Megbízó felé. R. A Megbízó tájékoztatása a) Megbízott részt vesz a megbízói egyeztetéseken projektvezető vagy projektvezető helyettes személyében, melyen tájékoztatja Megbízót az előző időszak fontosabb eseményeiről, illetve a felmerült problémákról, valamint előterjeszti az azokra tett javaslatokat, intézkedéseket. b) A Megbízott a Megbízónak a Projekttel kapcsolatosan az alábbiak szerint készít jelentéseket. A Megbízó folyamatos tájékoztatása érdekében előrehaladási jelentés készítése havonta az előző időszak fontosabb eseményeiről, a Kivitelező teljesítéséről, az időszakban elért előrehaladásról. A jelentésben külön ki kell térni a felmerült hiányosságokra, hibákra és azok megoldásaira, illetve ha azok még nem nyertek megoldást, akkor a megoldásra irányuló javaslat(ok)ra. A havi jelentés tartalma: részletes összefoglalás az elvégzett munkákról, előrehaladásról, a kivitelezés állásáról, minőségbiztosításról, változtatások bemutatása, fotók csatolása. c) A Megbízó kérésére valamennyi szakágban soron kívüli tájékoztatás adás az általa megjelölt szempontok alapján. d) Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul tájékoztatni, ha: olyan minőségi problémát tapasztal a kivitelezésben vagy a leszállított anyagban, amely veszélyezteti a beruházás I. osztályú, illetőleg eredetileg tervezett színvonalon történő megvalósítását és annak megszüntetése jelentős költségkihatással jár; ha olyan körülményt észlel vagy egyértelművé válik, hogy a Kivitelező a szerződéses határidőket nem tudja tartani; olyan körülményt észlel, amely a Projekt megállapított költségkereten belüli megvalósítását veszélyezteti; egyéb olyan körülmény merül fel, amely a Projekt megvalósítását veszélyezteti.
4 A fenti tájékoztatási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg a Megbízott konkrét megoldási javaslatot köteles tenni a probléma kezelésére, és a tőle elvárható mértékben, a Megbízó egyidejű tájékoztatásával, a Megbízó nevében aktívan és önállóan megteszi a Kivitelező felé a szükséges lépéseket e) Műszaki ellenőri feladatkörében, kérdésekben javaslattétel és közreműködés a Megbízó döntéseinek előkészítésében; f) Igény esetén a Megbízó képviselői számára a helyszíni ellenőrzések, bejárások megszervezése és lebonyolítása. A szerződésben foglaltak szerződéskötéskor előre nem látható okból történő megváltoztatásának igénye felmerülésekor a Megbízó írásos tájékoztatása és javaslattétel az intézésre; S. Műszaki átadás-átvétel a) Megbízott javaslatot tesz Megbízó felé a Kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés szerinti készre jelentés elfogadására és a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére vonatkozóan és a Megbízó jóváhagyása esetén Megbízott a kivitelezői készre jelentések alapján megszervezi a helyszíni átadás-átvételi eljárásokat. Ennek keretében javaslatot tesz az elkészült munkarészek, illetve a teljes építmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának minősítésére vonatkozóan, valamint összeállítja a mennyiségi és minőségi hibajegyzéket és a Megbízó jóváhagyása alapján intézkedik a hiánypótlási munkák elvégeztetése iránt. Megbízott emellett részt vesz a gépészeti berendezések üzempróbáin, próbaüzemeltetésén és a Kivitelezővel kötött vállalkozási szerződésben rögzített paraméterek teljesítését igazoló méréseken. b) Megbízott a teljességi és tartalmi követelmények figyelembevételével szakáganként ellenőrzi az átadási dokumentációban és mellékleteiben (kezelési, karbantartási utasítások, garancia jegyek, műbizonylatok, kivitelezői és tervezői nyilatkozatok) foglaltakat, és azokat egységesen dokumentálva a Megbízó részére átadja. c) Megbízott a hiba- és hiánypótlási munkák elvégzése után, az Edzőközpont rendeltetésszerű használatra való alkalmassága esetén javaslatot tesz Megbízó számára a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására. T. Üzembe helyezés a) Megbízott ellenőrzi, hogy Megbízó vagy az általa az üzemeltetésre kijelölt személyzet betanítása a kivitelező által a kezelési és karbantartási utasításoknak megfelelően történjen. b) Megbízott műszaki tanácsadóként hatékonyan közreműködik az Edzőközpont beüzemelési folyamatának megszervezésében. U. Jótállással kapcsolatos feladatok Megbízott a 3 éves jótállási időszak alatt bármikor Megbízó kérésére, a Megbízó hibajegyzéke alapján bejárást szervez, s a hibajegyzék alapján megszervezi a 3 éves utó-felülvizsgálati eljárást a Kivitelező bevonásával, melyről írásbeli emlékeztetőt készít és intézkedéseket tesz a felmerült hibák Kivitelező általi kijavítására. 4. Költségellenőrzés, elszámolások, ütemezés (projekt menedzsment és műszaki ellenőrzési feladat) A. Megbízott feladatai a Projekt megvalósítása időbeli és pénzügyi előrehaladásának ellenőrzésével kapcsolatosan: Az építés előrehaladásának ellenőrzése, a kapcsolódó pénzfelhasználási előrejelzések nyomon követése annak érdekében, hogy a kivitelezés a vállalkozási szerződéssel összhangban meghatározott határidőn és költségkereteken belül, a pénzügyi ütemtervvel összhangban valósuljon meg. B. A kivitelezés időszakában folyamatosan ellenőrzi a kivitelezői költségkeret felhasználást: a) ellenőrzi és igazolja a kivitelezői teljesítéseket az építésügyi jogszabályok építési műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó rendelkezései szerint;
5 b) folyamatosan ellenőrzi a kivitelezési munkákat és a szükséges változtatásokat is kezelve, ellenőrzi a költségterv elemeinek szigorú betartását; c) a váratlan eseményekből, a tervezői változtatásokból, megbízói módosításokból és a stratégiai elképzelések változásából eredő tervezési és kivitelezési pótmunkák költségvonzatait vitás kérdések esetén konkrét árajánlatokkal alátámasztva terjeszti Megbízó elé jóváhagyásra; d) Megbízott a Kivitelezővel kötött vállalkozási szerződésben meghatározott árképzési adatok alapján elvégzi a Megbízó esetleges módosításai következtében felmerülő pótmunkák mennyiségi és ár felülvizsgálatát. e) minden, pénzügyi kihatással is járó megbízói, tervezői vagy hatósági intézkedésről haladéktalanul tájékoztatja Megbízót; f) kivitelezői vagy beszállítói késedelmek, illetve elrendelt munkagyorsítások pénzügyi vonzatairól a javasolt intézkedésekkel együtt tájékoztatja Megbízót; g) esetleges kivitelezői vagy beszállítói pénzügyi problémák (késedelmi kötbér, pótmunka többlet költségei stb.) rendezéséhez szükséges tárgyalásokat megszervezi és hatékonyan közreműködik Megbízó érdekeinek védelmében. C. A kivitelezői teljesítéseket és a benyújtott számlákat ellenőrzi, és azok elfogadásával kapcsolatosan javaslatot tesz a Megbízó felé. A beérkezett számlákat és dokumentumokat 5 (öt) munkanapon belül továbbítja Megbízó részére. D. Megbízott a végszámla igazolására vonatkozó javaslatot a műszaki átadás-átvételek lezárását követően és a teljes hiánypótlást, hibajavítást ellenőrizve végzi el, amely javaslattétel során elbírálja a teljesítéseket minőségileg is. Esetleges nem I. osztályú munkavégzésnél javaslatot tesz a végszámla értékének csökkentésére. E. Kivitelezői késedelem esetén Megbízott az érvényesítendő kötbérre, vagy kártérítési igényekre indoklással ellátott összegszerű, írásbeli javaslatot tesz. F. Mérnök tanácsadóként segíti Megbízót a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, illetve egyéb kormányzati szervekkel lefolytatandó, bármilyen, (pl. TAO) elszámolással kapcsolatos folyamat során. G. A Projekt időbeli ütemezésének feladatai a) A Projekt feladatok egymás mellé illesztésének kritikus folyamatait tisztázó generál ütemterv készíttetése; b) A Projekt feladatok részhatáridős kötelezettségeit bemutató előzetes ütemterveinek elkészítése a szerződéses rész és véghatáridők megalapozásához; c) A munkafolyamatok generál organizációs terveit fázisonként megalapozó időbeli feldolgozás elkészíttetése és konzultációja az organizációs tervező(k)el; d) A kivitelezői rész ütemtervek formai és tartalmi követelményeinek összeállítása, ellenőrzésük és elfogadásukra javaslat; e) A kivitelezői rész ütemtervek alapján a generál kivitelezési ütemterv karbantartásának megkövetelése; f) Időszaki ellenőrzések a havi jelentések alapján, illetve a kritikus folyamatok aktualizálása a Projekt egészét tekintve. H. A Projekt nyomon követése, amely magában foglalja az alábbi részfeladatokat: a) Projekttervezés - Feladatok ütemezése - Erőforrások és források kezelése b) Projekt követés - Nyomon követés - Aktualizálás - Projekt jelentések - értesítések c) Projekt ellenőrzés - Kérdések kezelése - Változás kezelés - Dokumentumok kezelése
20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról
20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca
RészletesebbenA MÉRNÖK SZEREPE AZ M0 ÉSZAKI DUNA-HÍD MEGVALÓSÍTÁSÁBAN
A MÉRNÖK SZEREPE AZ M0 ÉSZAKI DUNA-HÍD MEGVALÓSÍTÁSÁBAN AZ M0 KÖRGYŰRŰ ÉSZAKI SZAKASZÁNAK LEBONYOLÍTÓI M0 Beruházási Főmérnökség 2007. október ELŐKÉSZÍTÉS IDŐSZAKA: Általában tendertervek, jelen esetben
RészletesebbenO-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.
A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése
RészletesebbenBeruházás-szervezés projektkoordináció
Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban
RészletesebbenÉpítési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Építési műszaki ellenőr Továbbképzés 2017. Fejér Megyei Mérnöki Kamara Az Építési Műszaki Ellenőr Definíció Feladatai Felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Vonatkozó jogszabályi környezet Definíció
RészletesebbenVII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok
VII. Lakiteleki Tűvédelmi Szakmai Napok Az építőipari kivitelezés folyamata a tűzvédelmi tervező szemszögéből Lakitelek, 2018. szeptember 4. Lengyelfi László lengyelfi@lengyo.hu BERUHÁZÁSI FOLYAMAT RÉSZTVEVŐI
RészletesebbenÉpítési műszaki ellenőr. Továbbképzés Fejér Megyei Mérnöki Kamara
Építési műszaki ellenőr Továbbképzés 2018. Fejér Megyei Mérnöki Kamara Az Definíció Feladatai Felelőssége Összeférhetetlenségi szabályok Vonatkozó jogszabályi környezet Definíció A műszaki ellenőr az építtető
Részletesebben16. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
16. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
RészletesebbenMegbízási Szerződés. szerződő felek között alulírott napon, helyen az alábbi feltételek között
Megbízási Szerződés mely, létrejött egyrészről HORVÁTH ZOLTÁN mint Max - Quality Kft. / Adószáma: 12787957 2 43 Cégjegyzék száma: 01 09-942829 Székhelye 1184 Budapest Aranyeső u. 8. / ügyvezetője, mint
RészletesebbenTatabánya- Városközpont Dózsakert Műszaki ellenőr- Szerződésmódosítás
Tatabánya- Városközpont Dózsakert Műszaki ellenőr- Szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/231 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015
RészletesebbenMészáros János. A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során
Mészáros János A minősítések szerepe a tervezési folyamatokban és a használatbavételi eljárások során Álom és valóság Nulladik mese Megcsörrent a telefonom (1) első mese: Tűzgátló ablak(ok)ra van szükség.
RészletesebbenÉpítési alvállalkozói szerződés
Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
KÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Előkészítésben közreműködött: Finta Adrienn kirendeltség-vezető Az előterjesztést véleményezi: E L Ő T E R J E S Z T É S Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.május
RészletesebbenÉPÍTŐIPARI PROJEKTMENEDZSMENT. Állami és magánberuházásokban
ÉPÍTŐIPARI PROJEKTMENEDZSMENT Állami és magánberuházásokban PROJEKT FELÉPÍTÉSE Ötlet (előkészítés) Tervezés Optimalizálás (előkészítés) Pályáztatás Optimalizálás (előkészítés) Vállalkoztatás Használat
RészletesebbenELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ
ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉS NAPLÓ Elektronikus építés napló bevezetése Cél: a kivitelezési tevékenység dokumentálásának korszerűsítése, a kivitelezési folyamat nyomon követhetősége, a hitelesség erősítése, távolról
RészletesebbenBeruházások. Kis- és középvállalkozások. Beruházás folyamata. Ügyvezetés I. és II.
Kis- és középvállalkozások Ügyvezetés I. és II. 1 Beruházások 2 Beruházás folyamata Nagy vállalkozásokra értelmezve Megvalósíthatósági vizsgálat (tanulmány) Beruházási alapokmány Beruházás előkészítése
RészletesebbenVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről........., mint Megrendelők. Valamint....
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről......, mint Megrendelők Valamint.... Vállalkozó cégjegyzékszáma: Cégjegyzéket vezető bíróság: Adóazonosító szám: Bankszámla szám: mint Vállalkozó között
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. október 13. Kónyáné Dr. Zsarnovszky
RészletesebbenTaktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata
Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás
RészletesebbenProjektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg / fedezhetők fel időben a garanciális problémák? Nyiri Szabolcs Szakértői Iroda vezető
Projektek minőségbiztosítása: Hogyan előzhetők meg / fedezhetők fel időben a garanciális problémák? Nyiri Szabolcs Szakértői Iroda vezető 2013.11.13. Tartalomjegyzék: Kivitelezési hibák, projekt végrehajtási
RészletesebbenLakiteleki Takarékszövetkezet pénzintézetnél vezetett számú számlájára. A munkálatok 50 %-ának az elkészülte és leigazolását követőe
Vállalkozási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő),valamint a Balog és Balog Kft. (6000 Kecskemét,
RészletesebbenPROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.
PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE
RészletesebbenKAMARAI SZABÁLYOZÁS ÉMTSZR LÉNYEGE ÉMTSZR CÉLJA ÉMTSZR ELEMEI ÉMTSZR FÁZISAI SZEREPKÖRÖK DÍJSZÁMÍTÁS
KAMARAI SZABÁLYOZÁS ÉMTSZR LÉNYEGE ÉMTSZR CÉLJA ÉMTSZR ELEMEI ÉMTSZR FÁZISAI SZEREPKÖRÖK DÍJSZÁMÍTÁS Kamarai Törvény 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
RészletesebbenJavaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására
Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Biró Virág mérnökiroda vezető Szöveg Építési beruházások komplex mérnöki támogatása minőségbiztosítás környezetvédelem
RészletesebbenDKIR projekt- Új informatikai rendszer bevezetéséhez szükséges projektvezetői szolgáltatás beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról.
DKIR projekt- Új informatikai rendszer bevezetéséhez szükséges projektvezetői szolgáltatás beszerzése - tájékoztató a szerződés módosításáról. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/144 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 27-i ülésére. az Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontására
Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt. sz.: 001/10290-6/2009 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést
RészletesebbenE L Ő T E R J E S Z T É S
E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:
RészletesebbenÖsszegezés az ajánlatok elbírálásáról
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés
RészletesebbenÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL
ÜGYVITELI UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL A BELSŐ DIGITÁLIS IRATFORGALOMRA 2010. 04. 30. 2 / 6 Önkormányzata /2010. számú együttes polgármesteri és
RészletesebbenBem utca páratlan oldali járda építési munkák
AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh
RészletesebbenEnying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata
Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján
RészletesebbenIV. SZERZŐDÉS TERVEZET ÉS ANNAK MELLÉKLETEI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
IV. SZERZŐDÉS TERVEZET ÉS ANNAK MELLÉKLETEI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a: Pázmány Péter Katolikus Egyetem székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28., adószám: 18055342-2-42, OM
RészletesebbenKészült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester
E LŐTERJESZTÉS a KÖZOP-3.5.0-09-11 kódszámú Kerékpárút-hálózat fejlesztése" pályázattal kapcsolatos - műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó - beszerzési eljárás indításáról Készült: Szécsény
Részletesebben54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
RészletesebbenA SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Paks Város
RészletesebbenBérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott
Részletesebben5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK
5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK
RészletesebbenTáj._KMJVÖ_Tüdőgondozó_Műsz.ell.
Táj._KMJVÖ_Tüdőgondozó_Műsz.ell. Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/198 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt
RészletesebbenELŐTERJESZTÉS. Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról
ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálatáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete 16/2010. (02.18.) Öh. sz. határozatával vizsgálta felül és fogadta el új
RészletesebbenFelelős műszaki vezető
Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt
RészletesebbenCsanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata
Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó
RészletesebbenTudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban
Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban Az építési napló elektronizálása Az építésügyi jogszabályok tekintetében 2013. január 1-jétől igen nagy változás fog életbe lépni, ugyanis az elektronizálás
RészletesebbenSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:
RészletesebbenNEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás
NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS műszaki ellenőri feladatok ellátására
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS műszaki ellenőri feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről Név: DECS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Székhelye: 7144 Decs, Fő utca 23. Statisztikai számjel: 15733328-8411-321-17 Törzskönyvi
RészletesebbenMAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. mint Megbízó [ ] mint Megbízott. között létrejött MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG mint Megbízó és [ ] mint Megbízott között létrejött MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Jelen MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS (a jelen Szerződés ) az alábbi felek között
RészletesebbenAbony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS
Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
RészletesebbenDEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET
RészletesebbenTartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5. Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat:
Jelenleg az alábbi pozícióra keresünk Kollégákat: Tartalom MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐ... 2 BEÜZEMELŐ MÉRNÖK... 3 SZERVIZ TECHNIKUS... 4 PROJEKTVEZETŐ... 5 fájlnév: Álláshirdetés_13-03-29 oldal: 1/5 1996-ban magyar
RészletesebbenVállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz
Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény
RészletesebbenSzerződésmódosítás: Mucsi település ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása
Szerződésmódosítás: Mucsi település ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés
RészletesebbenÍGY BERUHÁZUNK MI. avagy hogyan jut el egy felmerülő igény a megvalósulásig a BKV útvesztőiben. Buzinkay Tamás. KTE konferencia, 2018.
ÍGY BERUHÁZUNK MI avagy hogyan jut el egy felmerülő igény a megvalósulásig a BKV útvesztőiben Buzinkay Tamás KTE konferencia, 2018. Balatonfenyves Mit is rejt a cím? Nem a műszaki érdekességek bemutatása
RészletesebbenNyíregyháza, Sóstó, Sóstógyógyfürdő illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Teljesítés helye:
TEE - A MOP keretében megvalósítandó 4 csillagos szálloda építése projekt kapcsán a tervezéshez kapcsolódó tanácsadói, koordinációs feladatok ellátása valamint a kivitelezés során műszaki ellenőri feladatok
RészletesebbenFELADATLEÍRÁS. Projekt megnevezése, száma: A paksi szennyvíztisztító telep bővítése és fejlesztése KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 EU-KA finanszírozás
Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail:hum.ferenc@paks.hu FELADATLEÍRÁS Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013 azonosító
RészletesebbenA szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi
RészletesebbenÉpítési 1 szerződés. amely létrejött egyrészről (építtető) neve:.. lakhelye (székhelye):... képviseli:
Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési 1 szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) neve:.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma 2... nyilvántartó cégbíróság... adószáma:...
RészletesebbenRENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.
FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac
Részletesebben2 3. Teljesítési határidők A kivitelezés kezdésének időpontja: augusztus 30. A befejezési határidő: október 31. Vállalkozó köteles a szerz
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Vác Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelő,
RészletesebbenÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN. Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék
ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék ÉPÍTÉSÜGY Építőipar kivitelező it ő építőipar p KIVITELEZŐ ÉPÍTŐIPAR FELADATAI - új építmény
RészletesebbenAzbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén
Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén II. Napirendi pont - 2012. év legfontosabb eseményei Mérnök közbeszerzési
RészletesebbenA tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.
A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
RészletesebbenNMHH építésfelügyelet
NMHH építésfelügyelet Bölsei Tamás Felügyeleti főosztály Építésfelügyeleti munkatárs +36 30 991 5892 bolsei.tamas@nmhh.hu Az e-napló alkalmazása a hírközlésben 2015. November 05 XI. Építtetői, Tervezői
RészletesebbenDénes Kálmán okleveles mérnök százados Főiskolai tanársegéd. A műszaki ellenőr szerepe az építőipari munkák kivitelezésében
Dénes Kálmán okleveles mérnök százados Főiskolai tanársegéd A műszaki ellenőr szerepe az építőipari munkák kivitelezésében Napjainkra az építőipari kivitelezésben jól megfigyelhető változások jöttek létre.
RészletesebbenPitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése
RészletesebbenSzerződésmódosítás: Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari települések ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása
Szerződésmódosítás: Szárazd, Keszőhidegkút, Udvari települések ivóvízminőség-javító pályázatához kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/49 Beszerzés tárgya:
RészletesebbenKözbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos
Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:
RészletesebbenMinőségirányítási Követelmények. Colas Hungária Zrt. v1.0 - hatályos: től -
Colas Hungária Zrt. v1.0 - hatályos: 2018.12.01-től - 1. Általános elvárások A Colas Hungária Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) kivitelezési tevékenységében alvállalkozó kivitelezőként közreműködő, illetve
Részletesebbenszerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő
szerepe a kivitelezésben Horváth Péter építésfelügyelő Definíció: Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció,
RészletesebbenEllátási rendszer és projektiroda bemutatása
Ellátási rendszer és projektiroda bemutatása Közös részvételre jelentkezők a keretmegállapodáson belül felmerülő intézményi igények maradéktalan kielégítésére országos ellátási rendszert, országos lefedettséget
RészletesebbenTervező játähäsi, szavatossági felelössége. Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések. X. Egyéb [rendelkezäsek
10)A jelen pontban foglaltakkal összhangban a Szerződő Felek rögzítik, hogy a Tervező a szerződésszegés esetére kikötött kötbér(ek) megfizetésén túl is köteles megtéríteni a kártérítés általános szabályai
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a
RészletesebbenVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D
RészletesebbenI. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról
TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást
RészletesebbenFÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez
FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 835-9/2011. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac épület
RészletesebbenAbony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.
Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi
RészletesebbenÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM
2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói
RészletesebbenV Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll.
V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A szerződés 5 számozott oldalból áll. amely létrejött egyrészről Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. Tel: 4378-647 Képviselő: Szepessy
RészletesebbenNyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz
V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor északi városrészének rehabilitációja elnevezésű projektben meghatározott kertépítési munkálatokhoz.váll.szerzérv V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z
RészletesebbenÁtalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre
Átalányáras vállalkozási szerződés építési tevékenységre amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (Székhelye: 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., telefon és telefax száma: 06-29-462-101,
Részletesebben1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez
1. melléklet a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez 1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez Az építőipari tevékenységhez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek
RészletesebbenMegbízási Szerződés Lakás kezelésre
Megbízási Szerződés Lakás kezelésre amely létrejött egyrészről,....sz alatti lakos, anyja neve... ig.sz..mint Megbízó és Tulajdonos a továbbiakban: Megbízó, vagy Tulajdonos-, másrészről.... szélhely:...adószám:...,
RészletesebbenElőadó: Tárnai Ferenc Budapest,
Villamos hálózatok organizációja, munka előkészítés, veszélyforrások, megelőző intézkedések, munkaterület átadás-átvétel, műszaki átadás-átvétel, dokumentáció, műszaki ellenőrzés Előadó: Tárnai Ferenc
RészletesebbenEllátási rendszer és projektiroda bemutatása
Ellátási rendszer és projektiroda bemutatása Közös részvételre jelentkezők a keretmegállapodáson belül felmerülő intézményi igények maradéktalan kielégítésére országos ellátási rendszert, országos lefedettséget
RészletesebbenVízgazdálkodó Környezetvédelmi technikus 2/42
A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
RészletesebbenÉpítési kivitelezési szerződés
Építési kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről (építtető) lakhelye: születési helye, ideje: anyja mint Megrendelő, másrészről (építőipari kivitelező vállalkozó) Neocasa Construct Kft székhelye:
RészletesebbenBEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA
I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum
RészletesebbenAJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax
RészletesebbenAZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ
2.ELŐADÁS (2014.01.23-24.) Célja: Az elektronikus építési napló előírásainak felelevenítése. 1 - 191/2009. (IX.15.) Kormány rendelet [2014.01.01.- ] az építőipari kivitelezési tevékenységről (Épkiv.) Ez
RészletesebbenNyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ
V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S a Nyírbátor, Fáy, Füveskert, Szentvér utcák felújítása KIVITELEZÉSÉHEZ V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S amely egyrészről Nyírbátor Város Önkormányzat
Részletesebben2015/27. SZÁM TARTALOM
2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói
RészletesebbenMÓDOSÍTÁS - Műszaki ellenőr (35) szerződésmódosítás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124
MÓDOSÍTÁS - Műszaki ellenőr (35) szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 1 Beszerzés tárgya: A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás (kategória: 12), CPV kód: 71631000-0; 71314000-2 Jelen
Részletesebben3. számú melléklet A gazdasági igazgatóhelyettes irányítása alá tartozó munkakörök:
3. számú melléklet Hatályos SZMSZ 1.10. Az Alapító Okirat száma és kelte: A létrehozásról szóló Alapító Okirat kelte és száma: 2012. december 20, 182/2012. (XII. 20.) KH. Hatályos Alapító Okirat kelte
RészletesebbenI. Magyar Közlekedési Konferencia
Mintacím szerkesztése I. Magyar Közlekedési Konferencia VÁLTOZÁS KEZELÉS ÉS A MONITORING Varga Barbara Koordinációs főmérnök 2017. október 19. Varga Barbara Koordinációs főmérnök Telefonszám: +36-20-504-6705
RészletesebbenÉpítésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében
Építésfelügyeleti tapasztalatcsere a SZIP fényében Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara hírközlési és informatikai szakmai továbbképzése Bölsei Tamás Hírközlés-felügyeleti Főosztály bolsei.tamas@nmhh.hu 06
RészletesebbenEljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 5590/2018 CPV Kód: Győri Evangélikus Egyházközség
2. számú szerződésmódosítás-a Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana épületegyüttesében kialakítandó Iskolaépület, Kossuth u. 16., Konvent épület, Szeretetház, Templom kert és kerítések, felújításának,
RészletesebbenÁtalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE
Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)
RészletesebbenII.2) A közbeszerzés mennyisége
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Zalaegerszegi Törvényszék Postai cím: Várkör 2.
RészletesebbenSPRINKLER TERVEZÉS, SZABVÁNYOK, BEÉPÍTÉS, KARBANTARTÁS, HATÓSÁGI FELADATOK
MINIMAX Hungária Kft Előadó: Csízi Béla Minimax 2014 1. Tervezés és kivitelezés harmonizált szabvány alapján 2. Tervezés és kivitelezés nem harmonizált szabvány alapján 3. Beépíthető anyagok minősítése
RészletesebbenMEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. . (székhely:.., adószám:, képviseli:., cégjegyzékszám:, statisztikai számjel: ), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott)
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., adószám: 15727392-2-07, bankszámlaszám: 11736082 15362852, képviselő neve: Tóth István polgármester),
Részletesebben