Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u )

Átírás

1 Digitálisan aláírta: PROVITAL PROVITAL Fejlesztési Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Dátum: :02:38 Tanácsadó Zrt. +01'00' Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u ) KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízvezeték-rekonstrukció munka kivitelezése tárgyú építési munka elvégzésére tárgyában kiírt a Kbt. Harmadik rész 115. (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli nemzeti közbeszerzési eljáráshoz 2017.

2 2 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...12 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése Az Ajánlatkérő: Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy: A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége: Ajánlattevő feladata: A teljesítés helye és a szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Az ajánlat költségei Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: Az ajánlatok bontása Az ajánlat visszavonása, ajánlati kötöttség Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok értékelése A közbeszerzési eljárás nyelve A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek...17 II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK Általános megjegyzések Ajánlatok értékelése Szerződést biztosító mellékkötelezettségek...18 III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI Tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a Vállalkozási szerződés-tervezet tartalmazza 20 IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK V. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK AZ AJÁNLAT RÉSZEI (KÖTELEZŐEN BEADANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE)...23 Felolvasó lap...24

3 3 A Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat...25 A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat...26 A Kbt. 67. (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat...27 A Kbt. 66. (4) bekezdése szerinti nyilatkozat...28 A Kbt. 62. (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozat...29 A Kbt. 66. (6) bekezdése szerinti nyilatkozat...31 CD vagy DVD mellékletre vonatkozó nyilatkozat...32 Nyilatkozat változásjegyzési eljárás tekintetében...33 A szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatása...35 Ajánlattevő szakmai tapasztalatának bemutatása...37 VI. SZERZŐDÉS TERVEZET VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET A szerződés tárgya, tartalma A vállalási ár összetevői:...40 A szerződés pénzügyi fedezete: A vállalkozót megillető díjazás kiegyenlítése: Határidők A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelezettségek Munkaterület Minőség, minőségbiztosítás Alvállalkozók, munkavállalók Felelősségbiztosítás E-napló Teljesítés Átadás-átvételi eljárás Szerződésszegés Hibás teljesítés, szavatosság Jótállás, kötelező alkalmasság Tartalékkeret A Vállalkozó a Tartalékkeret felhasználása, a Tartalékkereten kívüli Változtatás, valamint az elmaradó munkák során jelen szerződés előírásai szerint köteles ellátni a feladatait A Tartalékkeret a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalomban nem szereplő, a Szerződésben foglalt kivitelezés teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz

4 4 szükséges munkák (pótmunka) ellenértékére használható fel a Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint A Tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket az Közbeszerzési Dokumentumok műszaki tartalma magában foglalt és azt erre tekintettel az átalánydíjas Vállalkozási Szerződés alapján köteles teljesíteni a Vállalkozó (Többletmunka) A Tartalékkeret nem használható fel a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez, rendeltetésszerű és biztonságos használatához nem szükséges munkákra Pótmunka felmerülése esetén a Vállalkozó köteles Tartalékkeret felhasználási kérelmet benyújtani a Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek a pótmunka felmerülését követően haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül A Megrendelő a műszaki ellenőr által javasolt pótmunkát 3 munkanapon belül elbírálja. Amennyiben a pótmunka jogalapját elfogadja, a műszaki ellenőr köteles haladéktalanul felhívni Vállalkozót, hogy a pótmunka műszaki dokumentációját és az árazott költségvetést nyújtsa be A műszaki ellenőr a vállalkozói költségvetés kézhezvételét követő 3 napon belül köteles írásbeli, indokolt javaslatot tenni Megrendelőnek az árazott költségvetés tekintetében. Amennyiben Megrendelő a műszaki ellenőr javaslata alapján hiányosnak, nem megfelelőnek ítéli a vállalkozói költségvetésben foglaltakat, Vállalkozót 3 munkanapos határidővel felszólítja a kiegészítésére, javítására, amely a műszaki ellenőr jelen pont szerinti 3 napos határidejét egyszer 3 nappal meghosszabbítja Műszaki ellenőrnek a Megrendelő részére benyújtott írásbeli javaslatában minden esetben meg kell indokolnia, hogy a pótmunka ellenértéke iránti igény annak műszaki tartalmára tekintettel megalapozott-e. Felek, amennyiben indokoltnak tartják, rendkívüli kooperációs értekezleten is egyeztethetik a pótmunka szükségességét, összegszerűségét Megrendelő írásban dönt a Vállalkozó kérelmében, a műszaki ellenőr javaslatában megadott pótmunka elrendeléséről és a Tartalékkeret felhasználásáról, vagy elutasításáról a műszaki ellenőr írásbeli és indokolt javaslatának kézhezvételét követő 3 munkanapon belül A Megrendelő döntése alapján a műszaki ellenőr elrendeli a munka elvégzését Műszaki ellenőr - a fizikai akadályt jelentő pótmunka igény Vállalkozói bejelentését követő 3 napon belül köteles a Megrendelőnél javasolni a pótmunka elvégzését Megrendelő a javaslat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül jóváhagyja vagy elutasítja műszaki ellenőr javaslatát, mely alapján műszaki ellenőr soron kívül elrendeli a munka elvégzését...58

5 A Vállalkozó - az élet és balesetveszély elhárításához szükséges mértékén kívül - a Megrendelőnek a műszaki ellenőr útján megtett utasítása alapján kezdheti meg a pótmunka megvalósítását, ennek hiányban a Vállalkozó munkavégzést saját kockázatára és annak minden költségének viselése mellet valósíthat meg A Tartalékkeret jelen Szerződés szerinti és közbeszerzési jogszabályok szabta keretek közötti felhasználása nem vonja maga után a Szerződéses módosítását vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét Szerződő felek képviselői Egyéb megállapodások...59 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET A szerződés tárgya, tartalma A vállalási ár összetevői:...62 A szerződés pénzügyi fedezete: A vállalkozót megillető díjazás kiegyenlítése: Határidők A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelezettségek Munkaterület Minőség, minőségbiztosítás Alvállalkozók, munkavállalók Felelősségbiztosítás E-napló Teljesítés Átadás-átvételi eljárás Szerződésszegés Hibás teljesítés, szavatosság Jótállás, kötelező alkalmasság Tartalékkeret A Vállalkozó a Tartalékkeret felhasználása, a Tartalékkereten kívüli Változtatás, valamint az elmaradó munkák során jelen szerződés előírásai szerint köteles ellátni a feladatait A Tartalékkeret a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalomban nem szereplő, a Szerződésben foglalt kivitelezés teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák (pótmunka) ellenértékére használható fel a Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint....79

6 A Tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket az Közbeszerzési Dokumentumok műszaki tartalma magában foglalt és azt erre tekintettel az átalánydíjas Vállalkozási Szerződés alapján köteles teljesíteni a Vállalkozó (Többletmunka) A Tartalékkeret nem használható fel a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez, rendeltetésszerű és biztonságos használatához nem szükséges munkákra Pótmunka felmerülése esetén a Vállalkozó köteles Tartalékkeret felhasználási kérelmet benyújtani a Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek a pótmunka felmerülését követően haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül A Megrendelő a műszaki ellenőr által javasolt pótmunkát 3 munkanapon belül elbírálja. Amennyiben a pótmunka jogalapját elfogadja, a műszaki ellenőr köteles haladéktalanul felhívni Vállalkozót, hogy a pótmunka műszaki dokumentációját és az árazott költségvetést nyújtsa be A műszaki ellenőr a vállalkozói költségvetés kézhezvételét követő 3 napon belül köteles írásbeli, indokolt javaslatot tenni Megrendelőnek az árazott költségvetés tekintetében. Amennyiben Megrendelő a műszaki ellenőr javaslata alapján hiányosnak, nem megfelelőnek ítéli a vállalkozói költségvetésben foglaltakat, Vállalkozót 3 munkanapos határidővel felszólítja a kiegészítésére, javítására, amely a műszaki ellenőr jelen pont szerinti 3 napos határidejét egyszer 3 nappal meghosszabbítja Műszaki ellenőrnek a Megrendelő részére benyújtott írásbeli javaslatában minden esetben meg kell indokolnia, hogy a pótmunka ellenértéke iránti igény annak műszaki tartalmára tekintettel megalapozott-e. Felek, amennyiben indokoltnak tartják, rendkívüli kooperációs értekezleten is egyeztethetik a pótmunka szükségességét, összegszerűségét Megrendelő írásban dönt a Vállalkozó kérelmében, a műszaki ellenőr javaslatában megadott pótmunka elrendeléséről és a Tartalékkeret felhasználásáról, vagy elutasításáról a műszaki ellenőr írásbeli és indokolt javaslatának kézhezvételét követő 3 munkanapon belül A Megrendelő döntése alapján a műszaki ellenőr elrendeli a munka elvégzését Műszaki ellenőr - a fizikai akadályt jelentő pótmunka igény Vállalkozói bejelentését követő 3 napon belül köteles a Megrendelőnél javasolni a pótmunka elvégzését Megrendelő a javaslat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül jóváhagyja vagy elutasítja műszaki ellenőr javaslatát, mely alapján műszaki ellenőr soron kívül elrendeli a munka elvégzését A Vállalkozó - az élet és balesetveszély elhárításához szükséges mértékén kívül - a Megrendelőnek a műszaki ellenőr útján megtett utasítása alapján kezdheti meg a pótmunka megvalósítását, ennek hiányban

7 7 a Vállalkozó munkavégzést saját kockázatára és annak minden költségének viselése mellet valósíthat meg A Tartalékkeret jelen Szerződés szerinti és közbeszerzési jogszabályok szabta keretek közötti felhasználása nem vonja maga után a Szerződéses módosítását vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét Szerződő felek képviselői Egyéb megállapodások...81 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET A szerződés tárgya, tartalma A vállalási ár összetevői:...84 A szerződés pénzügyi fedezete: A vállalkozót megillető díjazás kiegyenlítése: Határidők A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelezettségek Munkaterület Minőség, minőségbiztosítás Alvállalkozók, munkavállalók Felelősségbiztosítás E-napló Teljesítés Átadás-átvételi eljárás Szerződésszegés Hibás teljesítés, szavatosság Jótállás, kötelező alkalmasság Tartalékkeret A Vállalkozó a Tartalékkeret felhasználása, a Tartalékkereten kívüli Változtatás, valamint az elmaradó munkák során jelen szerződés előírásai szerint köteles ellátni a feladatait A Tartalékkeret a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalomban nem szereplő, a Szerződésben foglalt kivitelezés teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák (pótmunka) ellenértékére használható fel a Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint

8 A Tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket az Közbeszerzési Dokumentumok műszaki tartalma magában foglalt és azt erre tekintettel az átalánydíjas Vállalkozási Szerződés alapján köteles teljesíteni a Vállalkozó (Többletmunka) A Tartalékkeret nem használható fel a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez, rendeltetésszerű és biztonságos használatához nem szükséges munkákra Pótmunka felmerülése esetén a Vállalkozó köteles Tartalékkeret felhasználási kérelmet benyújtani a Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek a pótmunka felmerülését követően haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül A Megrendelő a műszaki ellenőr által javasolt pótmunkát 3 munkanapon belül elbírálja. Amennyiben a pótmunka jogalapját elfogadja, a műszaki ellenőr köteles haladéktalanul felhívni Vállalkozót, hogy a pótmunka műszaki dokumentációját és az árazott költségvetést nyújtsa be A műszaki ellenőr a vállalkozói költségvetés kézhezvételét követő 3 napon belül köteles írásbeli, indokolt javaslatot tenni Megrendelőnek az árazott költségvetés tekintetében. Amennyiben Megrendelő a műszaki ellenőr javaslata alapján hiányosnak, nem megfelelőnek ítéli a vállalkozói költségvetésben foglaltakat, Vállalkozót 3 munkanapos határidővel felszólítja a kiegészítésére, javítására, amely a műszaki ellenőr jelen pont szerinti 3 napos határidejét egyszer 3 nappal meghosszabbítja Műszaki ellenőrnek a Megrendelő részére benyújtott írásbeli javaslatában minden esetben meg kell indokolnia, hogy a pótmunka ellenértéke iránti igény annak műszaki tartalmára tekintettel megalapozott-e. Felek, amennyiben indokoltnak tartják, rendkívüli kooperációs értekezleten is egyeztethetik a pótmunka szükségességét, összegszerűségét Megrendelő írásban dönt a Vállalkozó kérelmében, a műszaki ellenőr javaslatában megadott pótmunka elrendeléséről és a Tartalékkeret felhasználásáról, vagy elutasításáról a műszaki ellenőr írásbeli és indokolt javaslatának kézhezvételét követő 3 munkanapon belül A Megrendelő döntése alapján a műszaki ellenőr elrendeli a munka elvégzését Műszaki ellenőr - a fizikai akadályt jelentő pótmunka igény Vállalkozói bejelentését követő 3 napon belül köteles a Megrendelőnél javasolni a pótmunka elvégzését Megrendelő a javaslat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül jóváhagyja vagy elutasítja műszaki ellenőr javaslatát, mely alapján műszaki ellenőr soron kívül elrendeli a munka elvégzését A Vállalkozó - az élet és balesetveszély elhárításához szükséges mértékén kívül - a Megrendelőnek a műszaki ellenőr útján megtett utasítása alapján kezdheti meg a pótmunka megvalósítását, ennek hiányban

9 9 a Vállalkozó munkavégzést saját kockázatára és annak minden költségének viselése mellet valósíthat meg A Tartalékkeret jelen Szerződés szerinti és közbeszerzési jogszabályok szabta keretek közötti felhasználása nem vonja maga után a Szerződéses módosítását vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét Szerződő felek képviselői Egyéb megállapodások VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET A szerződés tárgya, tartalma A vállalási ár összetevői: A szerződés pénzügyi fedezete: A vállalkozót megillető díjazás kiegyenlítése: Határidők A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelezettségek Munkaterület Minőség, minőségbiztosítás Alvállalkozók, munkavállalók Felelősségbiztosítás E-napló Teljesítés Átadás-átvételi eljárás Szerződésszegés Hibás teljesítés, szavatosság Jótállás, kötelező alkalmasság Tartalékkeret A Vállalkozó a Tartalékkeret felhasználása, a Tartalékkereten kívüli Változtatás, valamint az elmaradó munkák során jelen szerződés előírásai szerint köteles ellátni a feladatait A Tartalékkeret a Közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki tartalomban nem szereplő, a Szerződésben foglalt kivitelezés teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák (pótmunka) ellenértékére használható fel a Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek szerint

10 A Tartalékkeret nem használható fel olyan kivitelezési munkákra, amelyeket az Közbeszerzési Dokumentumok műszaki tartalma magában foglalt és azt erre tekintettel az átalánydíjas Vállalkozási Szerződés alapján köteles teljesíteni a Vállalkozó (Többletmunka) A Tartalékkeret nem használható fel a Vállalkozási Szerződés teljesítéséhez, rendeltetésszerű és biztonságos használatához nem szükséges munkákra Pótmunka felmerülése esetén a Vállalkozó köteles Tartalékkeret felhasználási kérelmet benyújtani a Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek a pótmunka felmerülését követően haladéktalanul, legkésőbb 3 napon belül A Megrendelő a műszaki ellenőr által javasolt pótmunkát 3 munkanapon belül elbírálja. Amennyiben a pótmunka jogalapját elfogadja, a műszaki ellenőr köteles haladéktalanul felhívni Vállalkozót, hogy a pótmunka műszaki dokumentációját és az árazott költségvetést nyújtsa be A műszaki ellenőr a vállalkozói költségvetés kézhezvételét követő 3 napon belül köteles írásbeli, indokolt javaslatot tenni Megrendelőnek az árazott költségvetés tekintetében. Amennyiben Megrendelő a műszaki ellenőr javaslata alapján hiányosnak, nem megfelelőnek ítéli a vállalkozói költségvetésben foglaltakat, Vállalkozót 3 munkanapos határidővel felszólítja a kiegészítésére, javítására, amely a műszaki ellenőr jelen pont szerinti 3 napos határidejét egyszer 3 nappal meghosszabbítja Műszaki ellenőrnek a Megrendelő részére benyújtott írásbeli javaslatában minden esetben meg kell indokolnia, hogy a pótmunka ellenértéke iránti igény annak műszaki tartalmára tekintettel megalapozott-e. Felek, amennyiben indokoltnak tartják, rendkívüli kooperációs értekezleten is egyeztethetik a pótmunka szükségességét, összegszerűségét Megrendelő írásban dönt a Vállalkozó kérelmében, a műszaki ellenőr javaslatában megadott pótmunka elrendeléséről és a Tartalékkeret felhasználásáról, vagy elutasításáról a műszaki ellenőr írásbeli és indokolt javaslatának kézhezvételét követő 3 munkanapon belül A Megrendelő döntése alapján a műszaki ellenőr elrendeli a munka elvégzését Műszaki ellenőr - a fizikai akadályt jelentő pótmunka igény Vállalkozói bejelentését követő 3 napon belül köteles a Megrendelőnél javasolni a pótmunka elvégzését Megrendelő a javaslat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül jóváhagyja vagy elutasítja műszaki ellenőr javaslatát, mely alapján műszaki ellenőr soron kívül elrendeli a munka elvégzését A Vállalkozó - az élet és balesetveszély elhárításához szükséges mértékén kívül - a Megrendelőnek a műszaki ellenőr útján megtett utasítása alapján kezdheti meg a pótmunka megvalósítását, ennek hiányban

11 11 a Vállalkozó munkavégzést saját kockázatára és annak minden költségének viselése mellet valósíthat meg A Tartalékkeret jelen Szerződés szerinti és közbeszerzési jogszabályok szabta keretek közötti felhasználása nem vonja maga után a Szerződéses módosítását vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét Szerződő felek képviselői Egyéb megállapodások VII. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, Zalavíz Zrt. általa kiadott UM11 építési és tervezési követelmények és az egyéb fel nem sorolt vonatkozó jogszabályok

12 12 BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő nevében eljáró szervezetnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció megfelelően csoportosítva, akár ismételve is tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt. Jelen dokumentáció az ajánlatkérő által az ajánlattevők részére december hó 20. napján közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás alapján készült. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció esetleges ellentmondása esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak.

13 13 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a megrendelővel. Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó iratanyag, melyet az ajánlattevő a jelen eljáráshoz kiadott ajánlattételi felhívással együtt elektronikus úton megkapott. A dokumentáció átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele. A dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelően benyújtott ajánlat a Kbt. 73. (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az ajánlatkérő között létrejövő vállalkozási szerződés. 2. Az Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u telefon: / /200 fax: / képviseli: Balaicz Zoltán kapcsolattartó: Somlai Péter somlaipeter@ph.zalaegerszeg.hu 3. Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. II. em. 9. telefon: +36 1/ fax: +36 1/ képviseli: dr. Antal Kadosa Adorján kapcsolattartó: dr. Balog Tímea balog.timea@provitalzrt.hu 4. A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége: Az ajánlattételi felhívás 5. pontjában meghatározottak szerint. 5. Ajánlattevő feladata:

14 14 Nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt a jelen dokumentációban meghatározott feltételek szerint. Egyébiránt ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást az ajánlatban bemutatott mennyiség szerint, a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani. 6. A teljesítés helye és a szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: A teljesítés helye: az ajánlattételi felhívás 7. pontjában meghatározottak szerint. A teljesítés határideje: az ajánlattételi felhívás 6. pontjában meghatározottak szerint. 7. Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. Ajánlatkérő jelen eljárásban az alábbiak szerint lehetővé teszi a rész-ajánlattételt. I. rész: Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények rekonstrukciója a Rákóczi út és Arany - Mártírok átkötő út közötti szakaszán (Arany J. u számú aknaköz) II. rész: Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények rekonstrukciója az Arany - Mártírok átkötő út és a Kisfaludy út (Püspöki Grácián kereszteződés) közötti szakaszán (Arany J. u számú aknaköz) III. rész: Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények rekonstrukciója a Kisfaludy út és a Jókai út közötti szakaszán (Arany J..u számú aknaköz) IV. rész: Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízelvezetését biztosító vízilétesítmények rekonstrukciója a Jókai út és Platán sor közötti szakaszán (Arany J. u számú aknaköz) Ajánlattevő ajánlatot nyújthat be egy részre, több részre vagy valamennyire részre. Ajánlatkérő az egy Ajánlattevőnek odaítélhető szerződések számát nem korlátozza. 8. Az ajánlat költségei 8.1 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

15 Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes ajánlattevőnek, sem más ajánlattevőknek semmiféle esetleges jövőbeni térítésre nem kötelezhető. 8.3 Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Kbt. 46. (2) bekezdése szerint kezeli. 9. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 9.1 Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény nélküli eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban. 9.2 Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén nincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely akárcsak rész kérdésének megváltoztatására sem. 10. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe: 10.1 Az ajánlat benyújtásának határideje: Az ajánlattételi felhívás 17. pontja szerint 10.2 Az ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi felhívás 17. pontjában megjelölt határidőre a megadott címre beérkezett. Az ajánlat benyújtásának címe: 10.3 Az ajánlat benyújtásának formai kellékei: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt Budapest, Andrássy út 17. II. em. 9. Az ajánlatokat írásban, 1 eredeti példányban zárt csomagolásban kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A cégszerűen aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a papír alapú példányokat tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve is csatolni szükséges. A csomagoláson az Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata - Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízvezetékrekonstrukció munka kivitelezése tárgyú építési munka elvégzésére, illetve - Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt megjelölést kell feltüntetni. Az ajánlat formai követelményeire az alábbi előírásokat kell alkalmazni:

16 16 - Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; - Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a alkalmazása esetén egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges; - Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; - A benyújtott ajánlati példányok közötti eltérés esetén az eredeti papír alapú példány az irányadó; - Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által készített nyilatkozatot a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak; - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. Ajánlattevő köteles csatolni a kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a fentiek szerinti adathordozón benyújtott ajánlatának tartalma teljes mértékben megegyezik az általa benyújtott eredeti megjelölésű ajánlat tartalmával. Az ajánlatban részenként felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. (4) bekezdése szerinti összes adatot. 11. Az ajánlatok bontása 11.1 Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határidő lejártakor kerül sor. Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68. (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 68. (4) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek a felolvasólapról ismertetésre Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor Az ajánlatok bontásának helye és ideje: 12. Az ajánlat visszavonása, ajánlati kötöttség Az ajánlattételi felhívás 17. és 18. pontja szerint 12.1 Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig vonhatja vissza.

17 Az ajánlati kötöttség időtartama: Az ajánlat megtételétől, illetve annak megtételére nyitva álló határidő lejártától számított 60 nap. Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 60 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt-ben rögzített előírásokra tekintettel tegyék meg. 13. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő, illetve a képviseletében eljáró megbízott írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával felvilágosítást kérhet az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében a Kbt rendelkezéseinek megfelelően. 14. Az ajánlatok értékelése Az ajánlattételi felhívás 12. pontjában meghatározottak szerint. 15. A közbeszerzési eljárás nyelve 15.1 A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. 16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek 16.1 Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. II. AZ AJÁNLAT, ILLETVE AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA, SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 1. Általános megjegyzések 1.1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentációban megfogalmazottak az építési beruházás alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg Az ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan pénzügyi konstrukciót, amelyik akadályozza az ajánlatkérőt a pénzforrások jogszabályok szerinti felhasználásában, így különösen a beruházás jogszabályokban előírt pénzügyi lezárásában.

18 Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy vállalásaikat, elgondolásaikat az előre meghirdetett értékelési rendszer szempontjain belüli értékeléshez szükséges részletességgel fejtsék ki. 2. Ajánlatok értékelése Valamennyi rész tekintetében: Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció műszaki tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni. Az ajánlatkérő csak szerződésszerű teljesítést fogad el. 2.1 Árképzés Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. Az értékelés alapját az egyösszegű nettó ajánlati ár képezi tartalékkeret nélkül. Az ajánlati ár a Szennyvízvezeték csőfektetés, nyomvonalas helyreállítás, valamint a Teljes sávszélességű úthelyreállítás költségeinek összege. Ezen összeget Ajánlattevők kötelesek a Felolvasólapon ezen értékelési szempont tekintetében feltüntetni tartalékkeret nélkül! A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. különböző díjak és illetékek. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés pénzneme is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az ajánlatkérő számára. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 2.2 Fizetési feltételek Az ajánlattételi felhívás 9. pontjában és a dokumentáció VI. fejezetét képező szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően. 3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

19 19 Az ajánlattételi felhívás 8. pontjában és a dokumentáció VI. fejezetét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint. III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. Ajánlattevőknek ajánlatukat a dokumentáció 1. sz. mellékletét képező tartalomjegyzékben meghatározott igazolások, nyilatkozatok, egyéb dokumentumok csatolásával kell benyújtaniuk. 2. Ajánlattevőnek részenként, a Kbt. 66. (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!) 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell részenként az ajánlattevőnek eredeti példányban a Kbt. 66. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek a Kbt. 66. (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 4. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot, - az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját, - a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. 5. Közös ajánlattétel: Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevők egyike éri el, veszi át a Dokumentációt. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Az közös ajánlattevők értesítése (kapcsolattartás) a megjelölt képviselőn keresztül történik. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmazza az alábbiakat:

20 20 - a közös Ajánlatevők nevét - azon ajánlattevőt, aki a közös Ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet; - az ajánlat aláírása módjának ismertetését; - a szerződéses árból való részesedésük mértékét valamint külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet; - valamennyi közös Ajánlattevői tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért; - az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől. 6. Szakmai ajánlat: Valamennyi rész tekintetében Az ajánlattételi felhívás 12. Az ajánlatok elbírálásának szempontja c. pontjában foglaltak szerint (A szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatása). 7. Tartalékkeret Valamennyi rész tekintetében (részenként külön-külön): A tartalékkeret (kizárólag feltételesen felhasználható összeg) mértéke a teljes vállalkozási díj 5 %-a. A tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit, valamint pénzügyi feltételeit részletesen a dokumentáció tartalmazza (szerződéstervezet). A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. Vállalkozási szerződésben a Vállalkozói Díjon felül meghatározott azon keretösszeg, amely a Projekt teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges ellenérték elszámolására használható fel, a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott eljárásrend szerint. A Tartalékkeret felhasználása nem vonja maga után szerződésmódosítás vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásának szükségességét. Tartalékkeret felhasználásának részletes szabályait a Vállalkozási szerződés-tervezet tartalmazza

21 21 IV. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK Az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken: ÁNTSZ: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf tel.: , fax: , zöld szám: , a regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a internet-címen található MBFH: 1145 Budapest, Columbus u tel.: , fax: , zöld szám: , a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a internet-címen található NAV: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. tel.: , fax: , kék szám: , a területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a internet-címen található OKTVF: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. tel.: , fax: , a területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a internetcímen található NMH: 1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639, tel: , fax: , zöld szám: , a területi kirendeltségek elérhetősége a internet-címen található A Kbt. 73. (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

22 22 V. MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

23 23 AZ AJÁNLAT RÉSZEI (KÖTELEZŐEN BEADANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE) 1. Felolvasólap - részenként külön-külön 2. Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. (2) bekezdése alapján - részenként külön-külön 3. Tartalomjegyzék (Oldalszámokkal ellátva) Igazolások, dokumentumok 4. Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális) szerződése (opcionális) 5. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok tekintetében 6. A Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozat - részenként külön-külön 7. A Kbt. 66. (4) bekezdése szerinti nyilatkozat 8. Nyilatkozat a Kbt. 62. (1) bekezdésének kb) pontja tekintetében 9. Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdése alapján - részenként külön-külön 10. Az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldánya, vagy a évi V. törvény 9. (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a 11. cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás Egyéb igazolások, dokumentumok TELJES AJÁNLAT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓN 12. (amelynek szerkeszthető formában is tartalmaznia kell a beárazott költségvetést) 13. Nyilatkozat elektronikus adathordozóan benyújtott ajánlat tekintetében 14. Nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról 15. A Kbt (5) bekezdése szerinti nyilatkozat - részenként külön-külön A szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek szakmai tapasztalatának 16. bemutatása (nyilatkozat és szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza) - részenként külön-külön 17. Árazott költségvetés - részenként külön-külön Oldalszám Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 57. (1) bekezdés b) pontja alapján a dokumentációban megadott nyilatkozatminták ajánlott minták, melyek eljárási segédletet képeznek. Ajánlattevők ennek megfelelően nem kötelesek a dokumentáció mellékletét képező nyilatkozat és igazolás minták felhasználására. A nyilatkozatok illetve igazolások megfelelő tartalmú megadása ajánlattevő felelőssége.

24 24 1. számú melléklet Felolvasó lap a Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízvezeték-rekonstrukció munka kivitelezése tárgyú építési munka elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában rész tekintetében Ajánlattevő neve 1 :... Ajánlattevő székhelye:... Képviselő személy neve:... Ajánlattevő telefonszáma:... Ajánlattevő faxszáma:... Ajánlattevő címe:... Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi szerint vállalja: 1. Ajánlati ár összesen (nettó forint) + Áfa.Ft + Áfa 1.1. Szennyvízvezeték csőfektetés, nyomvonalas helyreállítás.ft + Áfa 1.2. Teljes sávszélességű úthelyreállítás.ft + Áfa 2. A szerződés teljesítésében résztvevő szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatása 3. Ajánlattevő szakmai tapasztalatának bemutatása 4. Jótállás vállalt időtartama (hónap) az ajánlat.oldalán az ajánlat.oldalán. hónap Kelt: Hely, év/hónap/nap cégszerű aláírás 1 Közös Ajánlattevők esetén valamennyi, a konzorciumban részt vevő Ajánlattevő nevének és székhelyének feltüntetése szükséges a konzorcium neve mellett.

25 25 2. számú melléklet A Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 2 a Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízvezeték-rekonstrukció munka kivitelezése tárgyú építési munka elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában rész tekintetében Alulírott.., mint a ajánlattevő (székhely: ). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : 1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlattételi felhívással, vagy a kapcsolódó dokumentációval illetve azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 2. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlattételi dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, a kapcsolódó dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során. Kelt: Hely, év/hónap/nap cégszerű aláírás 2 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

26 26 3. számú melléklet A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat 3 a Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízvezeték-rekonstrukció munka kivitelezése tárgyú építési munka elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.., mint a ajánlattevő (székhely: ). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után. a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvényben 62. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok. Kelt: Hely, év/hónap/nap cégszerű aláírás 3 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

27 27 4. számú melléklet A Kbt. 67. (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 4 a Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízvezeték-rekonstrukció munka kivitelezése tárgyú építési munka elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.., mint a ajánlattevő (székhely: ). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : Kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságunk igazolására igénybevett más szervezet nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Kelt: Hely, év/hónap/nap cégszerű aláírás 4 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni.

28 28 5. számú melléklet A Kbt. 66. (4) bekezdése szerinti nyilatkozat 5 Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízvezeték-rekonstrukció munka kivitelezése tárgyú építési munka elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Alulírott.., mint a ajánlattevő (székhely: ). (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : a) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá. 6 b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak 7 minősül. Kelt: cégszerű aláírás 5 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 6 Megfelelő aláhúzandó! 7 Megfelelő aláhúzandó!

29 29 6. számú melléklet A Kbt. 62. (1) bekezdés kb) pontja szerinti nyilatkozat 8 a Vállalkozási szerződés a Zalaegerszeg, Arany J. u. szennyvízvezeték-rekonstrukció munka kivitelezése tárgyú építési munka elvégzésére tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában Alulírott.., mint a (székhely: ) ajánlattevő. (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az ajánlattételi felhívásban és a kapcsolódó dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a z a l á b b i n y i l a t k o z a t o t t e s s z ü k : A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. i) pontjának ib) alpontjában 9 / 10. g) pontjának gb) alpontjában 10 foglalt előírásaira való tekintettel k i j e l e n t j ü k, 1. hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. vagy hogy Társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. * 3. Tekintettel arra, hogy társaságunk olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, nyilatkozunk, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. ra-rd) pontja szerint 8 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő saját maga tekintetében köteles aláírni. 9 Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó 10 Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében aláhúzandó 11 Megfelelő pont aláhúzandó, vagy a nem kívánt rész törlendő!