A BKV Zrt. M3 metróvonalán

Átírás

1 A BKV Zrt. M3 metróvonalán URH rádiórendszer kiépítése, a hozzá tartozó berendezések és készülékek, valamint egyéb anyagok szállítása, illetve a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, vállalkozási szerzıdés keretében (Tenderszám: BKV Zrt. 15/TB-245/2010.) Különös egyszerő közbeszerzési eljárás MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, október 4.

2 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt.) különös egyszerő (tárgyalás) közbeszerzési eljárás keretében, a jelen ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételek szerint kéri az ajánlatokat benyújtani az ajánlattevıktıl A jelen közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint kerül sor Az eljárás fajtája: egyszerő tárgyalásos közbeszerzési eljárás Amennyiben a jelen ajánlattételi dokumentáció és az ajánlattételi felhívás között ellentmondás van, az ajánlattételi felhívás az irányadó. 2. A közbeszerzési eljárás tárgyának bemutatása Az ajánlatkérı a megfelelı ajánlatok benyújtása érdekében az alábbiakban bemutatja a közbeszerzési eljárás tárgyát A BKV Zrt. M3 metróvonalának rekonstrukciója keretében, a jármőirányítási, felügyeleti feladatok ellátásához, valamint a BKV Zrt. technológiai üzemeltetési, karbantartási igényeihez igazodó, saját tulajdonban és üzemeltetésben lévı: - egycsatornás; - analóg vagy digitális; - VHF sávú; - félduplex üzemmódú; - bázisállomásokkal mőködı; - zárt diszpécseri (beszédcélú) URH rádiórendszer kiépítése, a hozzá tartozó berendezések és készülékek, valamint egyéb anyagok szállítása, illetve a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, azaz: Alagúti besugárzó kábel és antennarendszer szállítása, kiépítése, bontása; Állomási antennarendszer és (nem sugárzó) kábelezés szállítása, kiépítése; Felszíni antennarendszer és kábelezés szállítása, kiépítése; Bázisállomások szállítása, kiépítése; Diszpécseri és távfelügyeleti állomások szállítása, kiépítése; Szerelvény rádió berendezések szállítása, telepítése; Hordozható rádió berendezések szállítása, programozása; Szerviz berendezések, karbantartási anyagok szállítása, felhasználói, üzemeltetıi és karbantartási, javítási dokumentációk elkészítése, oktatások végzése 2.2. Fıbb mennyiségek: o 20 db bázisállomás; 2 / 41 oldal

3 o 113 db mobil rádió; o 150 db kézirádió; o m sugárzó kábel telepítése 2.3. Az elvégzendı feladatok részletes leírását a Dokumentáció Mőszaki melléklete (Rendszertechnikai Terv 12. sz. melléklet), míg a mennyiségek részletes ismertetését a Dokumentáció 13. számú mellékletét képezı beárazandó költségvetés (költségvetési kiírás) tartalmazza Az ajánlatok kidolgozása során figyelembe kell venni a BKV Zrt. által elkészíttetett rendszertechnikai tervet, rádiótechnikai engedélyezési tervet, továbbá az érvényes jogszabályok, szabványok elıírásait. A szállítandó rendszer feleljen meg a 346/2004. Kormány Rendeletnek, amely a frekvenciasávok nemzeti felosztásának megállapításáról, valamint a 35/2004 IHM rendeletnek, amely a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról rendelkezik Mőszaki (Szakmai) Ajánlat: A kereskedelmi ajánlat mellé olyan részletességő mőszaki ajánlat megadása szükséges, amely tartalmazza a tervezett rendszer és elemeinek leírását elegendı mélységben ahhoz, hogy a Rendszertechnikai Tervben foglalt alkalmazásnak való megfelelıség eldönthetı legyen. Kérjük részletesen bemutatni a megajánlott rádió berendezések mőszaki paramétereit, szolgáltatásait. Kérjük a diszpécseri munkahelyek részletes mőszaki paramétereit és szolgáltatásait definiálni. Ajánlattevınek ajánlatában részletes ütemtervet kell szerepeltetnie, amely pontosan tartalmazza az Ajánlatkérı által biztosítandó a Rendszertechnikai Tervben foglalt szolgáltatások ütemezését is. Az ütemtervnek ki kell terjednie az állomási és üzemi terekben végzendı munkálatokra is, az alagúti munkálatokon felül. Ajánlatkérı felhívja a figyelmet, hogy a szakmai ajánlat hiánya, hiányossága, vagy hibája a Kbt. 83. (6) bekezdése alapján nem hiánypótolható, azaz az ajánlatot eredménytelennek kell nyilvánítani. 3. Kapcsolattartás az Ajánlatkérıvel 3.1. Ajánlatkérı elérhetısége: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt.) Gazdasági Igazgatóság Beszerzési és Szerzıdési Fıosztály 1072 Budapest, Akácfa utca 15. Telefonszám: (+36-1) Faxszám: (+36-1) / 41 oldal

4 cím: 4. Kiegészítı tájékoztatás 4.1. Amennyiben az ajánlattevı - a megfelelı ajánlat benyújtása érdekében az ajánlattételi felhívásban, illetve az ajánlattételi dokumentációban közölt információkkal kapcsolatosan kiegészítı (értelmezı) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban, a fenti 3.1. pontban megjelölt elérhetıségeken, az ajánlattételi határidı lejárta elıtt legkésıbb tíz nappal megkeresheti az ajánlatkérıt Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást írásban nyújtja, legkésıbb az ajánlattételi határidı lejárta elıtt hat nappal. Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatást (beleértve a kérdés ismertetését, a kérdezı azonosítása nélkül) megküldi valamennyi olyan ajánlattevınek, aki a Visszaigazoló adatlapot megküldte. 5. A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek 5.1. Az ajánlattevı köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrıl, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzıdés teljesítése során meg kell felelni Ajánlattevı az 1/2004. (I.9.) FMM rendeletben meghatározottak szerint az alábbi szervezetektıl kaphat megfelelı tájékoztatást: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség (OMMF) Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf Zöldszám: 06/80/ Internetcím: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) Cím: 1145 Budapest, Columbus u Tel.: Internetcím: 6. A Vállalkozói Díj megfizetésének módja 6.1. A Vállalkozó 2 db szabályszerően kiállított részszámla és 1 db szabályszerően kiállított végszámla kibocsátására jogosult, az alábbi mérföldkövek teljesülése esetén: Elsı részszámla a munkakezdést követı 60. napon nyújtható be, az addig elkészült, igazolt mőszaki tartalom 90 %-áról; Második részszámla a munkakezdést követı 120. napon nyújtható be, az addig elkészült, igazolt mőszaki tartalom 90 %-áról; Végszámla a sikeres teljes körő mőszaki átadás-átvételt követıen nyújtható be. 4 / 41 oldal

5 B. AZ AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 7. Az ajánlat formája 7.1. Ajánlattevınek 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban kell benyújtania az ajánlatát, és fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerően, hogy "eredeti ajánlat" vagy " ajánlat másolata". Az ajánlatok példányai közötti bármilyen eltérés esetén az eredeti példány az irányadó Az ajánlatot papíron kell benyújtani, eredeti és másolati példányait géppel, vagy tintával kell írni. Az aláírásoknak olyan cégjegyzésre jogosult képviselı(k)tıl, vagy olyan személy(ek)tıl kell származniuk, aki(k) meg vannak hatalmazva arra, hogy az ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezet nevében eljárjanak. Az utóbbi meghatalmazást írásos, közjegyzı által hitelesített meghatalmazás formájában csatolni kell az ajánlathoz. Az ajánlatot összefőzve kell benyújtani, minden oldalát folyamatosan sorszámozni kell Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, vagy átírásokat az ajánlattevı által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, illetve személyeknek kézjegyükkel kell ellátniuk. 8. Az ajánlat nyelve 8.1. Az ajánlat és az annak részét képezı valamennyi dokumentum, továbbá minden, az ajánlatkérı és az ajánlattevı között az ajánlattal kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar Az ajánlattevı nem magyar nyelven is becsatolhat dokumentumokat, de valamennyi nem magyar nyelvő dokumentumhoz nem hiteles magyar nyelvő fordítást kell mellékelni. Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A fordítás helyességét Ajánlatkérı jogosult ellenırizni. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén a fordítás hamis nyilatkozatnak minısül, felhívjuk ajánlattevı figyelmét a 62. (1) bekezdésében foglaltakra. 9. Az ajánlat csomagolása 9.1. Ajánlattevınek az ajánlat eredeti és másolati példányait külön, vagy egy közös borítékba, vagy csomagolásba kell zárnia. 5 / 41 oldal

6 9.2. A borítékot (csomagot) az alábbi minta szerint kell felcímkézni: Ajánlat a A BKV Zrt. M3 metróvonalán URH rádiórendszer kiépítése, a hozzá tartozó berendezések és készülékek, valamint egyéb anyagok szállítása, illetve a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, vállalkozási szerzıdés keretében tárgyú ajánlattételi felhívásra. Ajánlattételi felhívás száma: BKV Zrt. 15/TB-245/2010. TILOS FELBONTANI október ,00 óra ELİTT! 9.3. Ha a boríték, csomag nincsen a fenti pontokban foglaltak szerint lezárva és megcímezve, akkor az ajánlatkérı semmilyen felelısséget nem vállal az ajánlat téves helyre történı továbbításáért Határidıre benyújtott ajánlatnak csak azok minısülnek, amelyek a felhívásban meghatározott határidıig az ajánlatkérı által meghatározott irodába eljutnak. [Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtás helye portaszolgálattal biztosított, ezért a portán való bejutás idıt vehet igénybe, azonban határidıben benyújtott ajánlatnak csak az tekinthetı, amely a felhívásban megjelölt irodában leadásra kerül az ajánlattételi határidı lejártának idıpontjáig.] A késve beérkezı ajánlat befogadására nincs lehetıség; azokat az ajánlatkérı érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné köteles nyilvánítani. Az elkésett ajánlatokat a közbeszerzési eljárás többi iratához hasonlóan a Kbt. 7. -ának (2) bekezdésére tekintettel a szerzıdés teljesítésétıl (illetve eredménytelen eljárás esetén az eljárás lezárulásától) számított öt évig (illetıleg a jogorvoslati eljárás jogerıs befejezéséig) az ajánlatkérı köteles megırizni, ennek megfelelıen az ajánlat visszaszolgáltatására nincs lehetıség. 6 / 41 oldal

7 C. AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA 10. Az ajánlat tartalma Az ajánlattevınek az ajánlattételi felhívásban, illetıleg az ajánlattételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania Az ajánlattevınek a szerzıdés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, illetıleg szakmai alkalmasságára vonatkozó nyilatkozatokat és igazolásokat az ajánlatban kell megadnia. 11. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Az ajánlatnak az alábbi sorrendben tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat: (1) Tartalomjegyzék (2) Felolvasólap (3) Ajánlattételi nyilatkozat (4) Nyilatkozat az alvállalkozókról és az erıforrás szervezetekrıl (5) A dokumentáció letöltését igazoló tanúsítvány (6) A kizáró okok fenn nem állását igazoló nyilatkozat/irat(ok) (7) Aláírási címpéldány, meghatalmazás (8) Gazdasági és pénzügyi alkalmasságot igazoló iratok a. Pénzintézeti nyilatkozat b. Nyilatkozat a nettó árbevételrıl, valamint a közbeszerzés tárgyában elért (földfelszín alatti távközlési hálózat kiépítésébıl, a 160 MHzes és/vagy 450 MHz-es tartományban analóg és/vagy digitális URH rendszerek telepítésébıl származó valamint a diszpécseri ((ipari jellegő)) rádiókészülékek eladásából származó) nettó árbevételrıl (9) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasságot igazoló iratok a. Referencia igazolás b. Bevont szakemberek (összefoglaló táblával is) (10) Erıforrás szervezet nyilatkozata, a Kbt. 65. (4) b) szerinti megállapodás (11) Közös ajánlatot tevık megállapodása (adott esetben) (12) Nem hiteles magyar nyelvő fordítás (adott esetben) (13) Nyilatkozat ajánlattevı többségi befolyási viszonyairól (nyertes ajánlattevı részérıl) (14) Tételes árazott költségvetés a költségvetési kiírás szerint (15) Üzleti titok körének meghatározása (külön mellékletben) (16) Nyilatkozat a teljesítési biztosítékról (17) Nyilatkozat a munkaterület használatáról (18) Mőszaki szakmai ajánlat A fenti, (2) (4) és (6)-(15) pontokban meghatározott dokumentumok a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén hamis nyilatkozatnak minısülnek. 7 / 41 oldal

8 12. A benyújtandó dokumentumok részletezése Tartalomjegyzék Oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévı dokumentumok mely oldalon találhatók meg Felolvasólap A felolvasólapon meg kell adni ajánlattevı nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét. A felolvasólapot az ajánlattételi dokumentáció 1. sz. melléklete szerint kitöltve kell az ajánlathoz csatolni. Közös ajánlattétel esetén, a felolvasólapon meg kell adni továbbá, valamennyi ajánlattevı nevét, székhelyét és a cégjegyzésre jogosult személy nevét. A kapcsolattartásra kijelölt személy és elérhetıségeinek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az ajánlatkérı az eljárás során kizárólag ezen elérhetıség(ek)re fogja küldeni a dokumentumokat. A felolvasólapon meg kell adni továbbá azokat a fıbb, számszerősíthetı adatokat is, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek Ajánlattételi nyilatkozat Az ajánlattevınek ki kell töltenie, és az ajánlatban be kell nyújtani a 2. sz. melléklet szerinti Ajánlattételi nyilatkozatot Nyilatkozat az alvállalkozókról és az erıforrás szervezetekrıl Az ajánlatban meg kell jelölni: a. a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek a teljesítéséhez az ajánlattevı a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, b. az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közremőködnek, c. az ajánlattevı részére a szerzıdés teljesítéséhez erıforrást nyújtó szervezetet (valamint azt, hogy közöttük a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll-e fenn). A fenti adatokat a 3. számú melléklet kitöltésével kell megadni. Ha az ajánlattevı a fenti szervezetek közül egyiket sem veszi igénybe, a mellékletet akkor is csatolni kell az ajánlathoz és a táblázatok üresen hagyásával, kihúzással, vagy szövegesen jelezni kell ezen szervezetek mellızését A dokumentáció letöltését igazoló tanúsítvány Az ajánlattevınek csatolnia kell az ajánlattételi dokumentáció ajánlatkérı honlapjáról történı letöltését igazoló és az ajánlatkérı részére megküldött Visszaigazoló adatlapot Kizáró okok fenn nem állását igazoló okiratok Az ajánlattevınek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának és az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó 8 / 41 oldal

9 szervezetnek az ajánlatban írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a Kbt.61. (1) a)-d) pontjának hatálya alá. A nyilatkozatot a 4. számú melléklet kitöltésével kell megtenni. Az ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, és az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezet már az ajánlatban jogosult igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdésének hatálya alá. A magyarországi letelepedéső ajánlattevık részére az igazolás tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa szeptember 23-án, a Közbeszerzési Értesítı 111. számában kiadott módosított útmutató nyújt segítséget ( csakúgy, mint az Európai Unióban letelepedett ajánlattevık vonatkozásában benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. Amennyiben a magyarországi letelepedéső ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezet már az ajánlatban cégkivonattal kívánja igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) a)-c) pontok hatálya alá, akkor az ajánlattételi határidıt megelızı 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerő másolatát kell becsatolnia. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, csatolni kell a változások bejegyzésének alapjául szolgáló okiratok másolatát. Ha az ajánlatban a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn nem állásának igazolása nem történik meg, ajánlattevı nyertessége esetén az eredményhirdetést követı nyolc napon belül kell a szükséges igazolásokat benyújtani. Ha a nyertes ajánlattevı, annak a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezet nem nyújtja be 8 napon belül a szükséges igazolásokat, akkor hiánypótlásra már nem kerülhet sor, a nyertes ajánlattevı ajánlata érvénytelenné válik, és Ajánlatkérı a második helyezett ajánlattevıt kéri fel a kizáró okok fenn nem állásának igazolására. Amennyiben a magyarországi letelepedéső ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója és az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezet csak nyertesség esetén kívánja a szükséges igazolásokat benyújtani, akkor az igazolás benyújtását megelızı 30 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerő másolatát kell benyújtani. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, csatolni kell a változások bejegyzésének alapjául szolgáló okiratok másolatát. A Kbt. 71. (3) bekezdése alapján a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevı köteles nyilatkozni az ajánlatában, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.60. (1) bekezdése, valamint a Kbt.61. (1) d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót. A nyilatkozatot az 5. számú melléklet kitöltésével kell megtenni. Ha az ajánlattevı nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben alvállalkozót, akkor nem kell csatolni ezen mellékletet. 9 / 41 oldal

10 Ajánlattevınek az ajánlattételi dokumentáció 6. számú melléklete kitöltésével (a megfelelı tartalom kiválasztásával) nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy már az ajánlatban, vagy csak nyertesség esetén az eredményhirdetést követı 8 napon belül kerül sor a kizáró okok fenn nem állásának igazolására Aláírási címpéldány, meghatalmazás Az ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, és az ajánlattevı számára erıforrást nyújtó szervezet részérıl benyújtandó azoknak a cégjegyzésre jogosult személyeknek az egyszerő másolatban csatolt aláírási címpéldánya, akik az ajánlatot aláírják, vagy meghatalmazást adtak az aláírásra. Ha az ajánlatot aláíró meghatalmazott nem rendelkezik cégképviseleti joggal, a meghatalmazását írásos, közjegyzı által hitelesített meghatalmazás formájában csatolni kell az ajánlatához Pénzügyi - gazdasági alkalmasságot igazoló iratok a. Az ajánlattételi felhívás III.2.2.) pontja szerinti pénzintézeti nyilatkozat(ok) b. Az ajánlattételi felhívás III.2.2.) pontja szerinti, a nettó árbevételérıl, valamint a közbeszerzés tárgyában elért (földfelszín alatti távközlési hálózat kiépítésébıl, illetıleg a 160 MHz-es és/vagy 450 MHz-es tartományban analóg és/vagy digitális URH rendszerek telepítésébıl származó, továbbá diszpécseri (ipari jellegő) rádiókészülékek eladásából származó) nettó árbevételérıl szóló nyilatkozat, a 7. számú melléklet szerint Mőszaki- szakmai alkalmasságot igazoló iratok: a. A referenciák ismertetését a Kbt. 68. (2) bekezdésekben foglaltaknak megfelelıen kell elvégezni: Ha a szerzıdést kötı másik fél a Kbt. 22. (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti szervezet, akkor az általa kiadott vagy aláírt igazolással. A fentiek szerinti igazolást legalább a 9. számú mellékletben szereplı mintában szereplı adatokat tartalmazó, a szerzıdést kötı másik fél által kiadott vagy aláírt igazolás kitöltésével kell teljesíteni. Az igazolásokról a 8. számú mellékletben szereplı dokumentum-minta kitöltésével kell egy összefoglalót is csatolni. Az igazolásban vagy nyilatkozatban legalább az alábbi adatokat kell megjelölni: - a teljesítés ideje, helye; - a szerzıdéskötı másik fél; - a beruházás tárgya - az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi beruházás mennyiségére utaló más adat megjelölése (amennyiben a referenciát több társaság teljesítette, az ellenszolgáltatás vagy más mennyiségi adat megadása során kizárólag a saját részesedését kell feltüntetni); - a beruházás teljesítésének igazolására jogosult személy neve, elérhetısége; 10 / 41 oldal

11 - nyilatkozat, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e b. Az ajánlattételi felhívás III.2.3) pontja szerinti, a szakemberekkel kapcsolatos dokumentumokat kell benyújtani. A vonatkozó dokumentumok elıtt be kell csatolni egy összesítı táblázatot, mely tartalmazza sorrendben az egyes szakembereket nevük és szakterületük megnevezésével Erıforrás szervezet nyilatkozata, a Kbt. 65. (4) b) szerinti megállapodás Az ajánlattevı a szerzıdés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erıforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerzıdés teljesítéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre állnak majd a szerzıdés teljesítésének idıtartama alatt. Az igénybe vett erıforrások tekintetében a rendelkezésre állás az alábbi igazolásokkal történik: a) ha az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, az erıforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával; b) az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet közötti, a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás hiányában az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodás és az erıforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyzı által hitelesített nyilatkozatának benyújtásával Közös ajánlatot benyújtók megállapodása Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevık megállapodását, melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerzıdés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelısséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggı, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselı cég megjelölését és meghatalmazásának körét Nem hiteles magyar nyelvő fordítás (adott esetben) Abban az esetben, ha ajánlattevı az ajánlatában nem magyar nyelven csatol be dokumentumokat, valamennyi nem magyar nyelvő dokumentumhoz nem hiteles magyar nyelvő fordítást kell mellékelnie. Az ajánlat értelmezési szempontjából a magyar fordítás az irányadó. A fordítás helyességét Ajánlatkérı jogosult ellenırizni. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 4. 9/A. pontja szerinti körülmények fennállása esetén a fordítás hamis nyilatkozatnak minısül, felhívjuk ajánlattevı figyelmét a 62. (1) bekezdésében foglaltakra Nyilatkozat ajánlattevı többségi befolyási viszonyairól Annak érdekében, hogy ajánlatkérı a Kbt. 99/A. (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget tehessen a nyertes ajánlattevınek meg kell neveznie azon gazdálkodó szervezeteket, melyek felett ajánlattevı a Polgári Törvénykönyv szerinti 11 / 41 oldal

12 többségi befolyást gyakorol, vagy amely az ajánlattevı felett gyakorol többségi befolyást. A nyilatkozatot a 10. számú melléklet kitöltésével kell teljesíteni. Nyertes ajánlattevınek az eredményhirdetést követı nyolc napon belül kell benyújtania nyilatkozatát Tételes árazott költségvetés a költségvetési kiírás szerint Az egységárakat, illetve az elvégezendı munkálatok, továbbá a leszállításra kerülı berendezések, készülékek, valamint egyéb anyagok szállításának, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának költségeit a Dokumentáció 13. sz. mellékletét képezı tételes költségvetési kiírás (Beárazandó költségvetés) kitöltésével kérjük megadni Üzleti titok körének meghatározása Amennyiben ajánlattevı az ajánlatában olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot közöl, mely üzleti titoknak minısül, ezt kifejezetten jeleznie kell és elkülönített módon, mellékletben kell szerepeltetnie. Ily módon benyújtott üzleti titok nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevı megtilthatja. Nem minısül, nem minısíthetı üzleti titoknak: a közbeszerzés alapján megkötött szerzıdésengedményezést kizáró rendelkezése ajánlattevı neve, címe (székhelye, lakóhelye) olyan tény, információ, megoldás vagy adat, mely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül olyan adat, mely a közérdekő adatok nyilvánosságára és a közérdekbıl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Ajánlattevınek arra figyelemmel kell meghatároznia az üzleti titok körét, hogy az ajánlatkérı köteles a Kbt. 99/A. (3) bekezdése értelmében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdést honlapján közzétenni Nyilatkozat a teljesítési biztosítékokról A nyertes Ajánlattevı az ajánlati ár 5%-át kitevı teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátására köteles a szerzıdés megkötéséig. A biztosítéknak visszavonhatatlannak és feltétel nélkülinek kell lennie, a biztosítékkal és annak kezelésével kapcsolatosan felmerült összes költség a nyertes Ajánlattevıt terheli. A kivitelezés végét követıen a Vállalkozó a Vállalkozói Díj 3%-át kitevı jóteljesítési biztosíték nyújtására köteles, idıtartama a garanciális idı vége. A biztosítékok a Kbt. 53. (6) bekezdése alapján a nyertes Ajánlattevı választása szerint teljesíthetı az elıírt pénzösszegnek az Ajánlatkérıként szerzıdı fél bankszámlájára történı befizetésével, bankgarancia biztosításával, biztosítási szerzıdés alapján kiállított készfizetı kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Ajánlattevınek a 11. sz. melléklet kitöltésével kell nyilatkoznia, hogy nyertessége esetén a teljesítésre vonatkozó biztosítékot Ajánlatkérı rendelkezésére bocsátja. 12 / 41 oldal

13 Nyilatkozat Munkaterület használatról Nincs minta, a mőszaki dokumentációban megadott szerint a munkaterület rendelkezésre állása erısen korlátozott, jellemzıen az éjszakai üzemszünetben végezhetıek a munkák Mőszaki Ajánlat: A kereskedelmi ajánlat mellé olyan részletességő mőszaki ajánlat megadása szükséges, amely tartalmazza a tervezett rendszer és elemeinek leírását elegendı mélységben ahhoz, hogy a Rendszertechnikai Tervben foglalt alkalmazásnak való megfelelıség eldönthetı legyen. Kérjük részletesen bemutatni a megajánlott rádió berendezések mőszaki paramétereit, szolgáltatásait. Kérjük a diszpécseri munkahelyek részletes mőszaki paramétereit és szolgáltatásait definiálni. Ajánlattevınek ajánlatában részletes ütemtervet kell szerepeltetnie, amely pontosan tartalmazza az Ajánlatkérı által biztosítandó a Rendszertechnikai Tervben foglalt szolgáltatások ütemezését is. Az ütemtervnek ki kell terjednie az állomási és üzemi terekben végzendı munkálatokra is, az alagúti munkálatokon felül. 13 / 41 oldal

14 D. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 13. A bírálati szempont(ok) Az ajánlatkérı a beérkezı ajánlatokat a Kbt. 57. (2) bekezdés b) pontja alapján az összességében legelınyösebb ajánlat bírálati szempont alapján bírálja el A bírálati szempontok az alábbiak: Bírálati szempont Súlyszám 1. Ajánlati ár Digitális rendszer megajánlása 5 3. Többlet garancia megajánlása a három év alapgarancián felül 3 Az értékelés során adható értékelési pontszám részszempontonként: Részszempont 1: Az ajánlati ár: Az ellenszolgáltatás nettó összértékét a Felolvasólap megfelelı sorának kitöltésével egy összegben kell megadni. Az egységárakat, illetve az elvégezendı munkálatok, továbbá a leszállításra kerülı berendezések, készülékek, valamint egyéb anyagok szállításának, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának költségeit a Dokumentáció 14. sz. mellékletét képezı tételes költségvetési kiírás (Beárazandó költségvetés) kitöltésével kérjük megadni. Az árakat magyar forintban (HUF) kell megajánlani. Az áraknak tartalmazniuk kell: A nettó egységáraknak tartalmazniuk kell a szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget ideértve a fuvarozás, tárolás, rakodás, szakmunka-, segédmunka díjait és a szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált anyag és hatósági engedélyek költségeit is -, valamint a különféle vámköltségeket és adókat. A nettó árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak. Az ajánlati ár részszempont esetében az értékarányosítás módszere szerint kerülnek értékelésre a megajánlott ajánlati árak. A legkedvezıbb tartalmi elem (legalacsonyabb ajánlati ár) a maximális pontszámot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemei pedig a legkedvezıbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbi képlet alapján arányosan kiszámított pontszámot kapnak: Legalacsonyabb díj Részszempontra adott értékelési pontszám: 10 Vizsgált ajánlatban lévı díj 14 / 41 oldal

15 A kapott értékelési pontok két tizedesjegy pontosságig kerülnek kiszámításra. Ajánlatkérı az adott részszempont szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámokat megszorozza a megadott súlyszámmal (92) Részszempont 2: Digitális rendszer megajánlása: Amennyiben Ajánlattevı ajánlatában digitális rendszert ajánl, akkor 10 pontot kap, amennyiben analóg rendszert ajánl 0 pontot. Digitális rendszert megajánlása (igen/nem) Pontszám Digitális rendszer megajánlása 10 Analóg rendszer megajánlása 0 Ajánlatkérı az adott részszempont szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámokat megszorozza a megadott súlyszámmal (5) Részszempont 3: Többlet garancia megajánlása a három év alapgarancián felül Többletgarancia vállalás: Ajánlatkérı az Ajánlattevıtıl minimálisan 36 hónap teljes körő jótállást (garanciát) követel meg, amelyet Ajánlattevı ajánlatában többletgaranciával bıvíthet. A 36 hónapon túli többletgaranciát (maximálisan +36 hónap) kérjük megadni. Az így vállalható maximális garancia összesen 72 hónap lehet. Az Ajánlatkérı a vállalt többletgaranciát az alábbiak szerint pontozza: Pótlólagos garancia idıtartam 0 hónap többlet garancia-vállalás (kötelezı minimális garancia-vállalás, összesen 36 hónap garancia vállalása) 12 hónap többlet garancia-vállalás (összesen 48 hónap garancia vállalása) 24 hónap többlet garancia-vállalás (összesen 60 hónap garancia vállalása) 36 hónap többlet garancia-vállalás (összesen 72 hónap garancia vállalása) Pontszám Ajánlatkérı az adott részszempont szerinti tartalmi elemeket értékeli a fenti módszer szerint, majd a pontszámokat megszorozza a megadott súlyszámmal (3). Ajánlatkérı kizárólag a fenti táblázatban megjelölt lehetıségek közül választhat a többlet garancia mértékének tekintetében. Az egyes részszempontokra adott értékelési pontszámok az adott részszempont súlyszámával megszorzásra kerülnek. Az így kapott szorzatok ajánlatonként összeadásra kerülnek. Az az ajánlat az összességében legelınyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 15 / 41 oldal

16 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: FELOLVASÓLAP 2. sz. melléklet: AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 3. sz. melléklet: AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS AZ ERİFORRÁS SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE 4. sz. melléklet: NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 5. sz. melléklet: NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓK VONATKOZÁSÁBAN 6. sz. melléklet: NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRÓL 7. sz. melléklet: NYILATKOZAT AZ ÉVES, VALAMINT A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁBAN ELÉRT NETTÓ ÁRBEVÉTELRİL 8. sz. melléklet: REFERENCIÁK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA 9. sz. melléklet: REFERENCIA IGAZOLÁS 10. sz. melléklet: NYILATKOZAT A TÖBBSÉGI BEFOLYÁSI VISZONYOKRÓL 11. sz. melléklet: NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉKRÓL 12. sz. melléklet: MŐSZAKI DISZPOZÍCIÓ (RENDSZERTECHNIKAI TERV) 13. sz. melléklet: BEÁRAZANDÓ TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS 14. sz. melléklet: SZERZİDÉSTERVEZET 16 / 41 oldal

17 1. sz. melléklet FELOLVASÓLAP I. Ajánlattevı adatai: a. Neve:... b. Székhelye:... c. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... d. Jelen eljárásban kapcsolattartásra kijelölt személy/szervezet i. Neve, titulusa:... ii. telefonszáma:... iii. fax:... iv II. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban részes cégek neve: a. Neve:... b. Székhelye:... c. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... a. Neve:... b. Székhelye:... c. Cégjegyzésre jogosult személy neve:... III. Bírálati szempontok szerinti adatok: Nettó ajánlati ár: Rendszer megajánlás: Többlet garancia vállalás idıtartama:..ft analóg/digitális* hónap év.. * megfelelı válasz aláhúzandó Név 17 / 41 oldal

18 2. sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és annak valamennyi mellékletében, a szerzıdéstervezetben, valamint az ajánlatkérı által esetlegesen tett pontosításokban és kiegészítésekben, kiegészítı tájékoztatásban foglalt feltételeket mindenben tudomásul vettük és elfogadjuk, a szerzıdés teljesítésére vállalkozunk a Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatás ellenében. nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés teljesítése céljából, e szerzıdésen alapuló szerzıdéseinkben saját magunkra vonatkozó kötelezettségként vállaljuk a Kbt (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti elıírások érvényesítését. az ajánlattétel során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, valamint az akadálymentesítésre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló törvény szerint: mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás nem tartozik a törvény hatálya alá.*, 200 év hó.nap * a megfelelı válasz aláhúzandó.. Név 18 / 41 oldal

19 3. sz. melléklet AZ ALVÁLLALKOZÓK ÉS AZ ERİFORRÁS SZERVEZETEK MEGJELÖLÉSE A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve és székhelye A közbeszerzésnek a közremőködésével érintett rész(ek) megnevezése Erıforrást nyújtó szervezet neve és székhelye Az ajánlattevı és az erıforrást nyújtó szervezet között többségi befolyás áll-e fenn (igen/nem) A közbeszerzésnek azon részei(nek) megnevezése, melyek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozók kerülnek igénybe vételre 1. 2., 200 év.. hó.. nap. Név 19 / 41 oldal

20 NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL 4. sz. melléklet Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekrıl szóló törvény 60. (1) bekezdésében, valamint a 61. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, aki 60. (1) a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csıdeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetıleg ha az ajánlattevı (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerıs bírósági ítéletben megállapított bőncselekményt követett el, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült; illetıleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetıleg g) pontja alapján a bíróság jogerıs ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetıleg ha az ajánlattevı tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerısen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtıl jogerısen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérı székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetıleg a hamis adat szolgáltatását jogerısen megállapították, a jogerısen megállapított idıtartam végéig; g) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerıs és végrehajtható közigazgatási, illetıleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntetı törvénykönyv szerinti bőnszervezetben részvétel - ideértve bőncselekmény bőnszervezetben történı elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bőncselekményt, vagy személyes joga szerinti hasonló bőncselekményt követett el, feltéve, hogy a bőncselekmény elkövetése jogerıs bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányok alól nem mentesült. 61. (1) a) gazdasági, illetıleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerıs bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerzıdés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerıs és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerıs és 20 / 41 oldal

21 végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetıleg ha az ajánlattevı ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerısen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerzıdéses kötelezettségének megszegését jogerıs közigazgatási, illetıleg bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;, 200 év hó.nap.. Név 21 / 41 oldal

22 5. sz. melléklet NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓK VONATKOZÁSÁBAN Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%- át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóink nem esnek a közbeszerzésekrıl szóló törvény 60., illetıleg a 61. szerinti kizáró okok hatálya alá., 200 év hó.nap.. Név 22 / 41 oldal

23 6. sz. melléklet NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOK FENN NEM ÁLLÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRÓL Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy i. a kizáró okok fenn nem állását nyertességünk esetén, az eredményhirdetést követı 8 napon belül kívánjuk igazolni* ii. a kizáró okok fenn nem állását ajánlatunkban igazoljuk, így az ajánlatunk tartalmazza a szükséges igazolásokat.*, 200 év hó.nap.. Név * megfelelı aláhúzandó 23 / 41 oldal

24 7. sz. melléklet NYILATKOZAT AZ ÉVES, VALAMINT A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁBAN ELÉRT NETTÓ ÁRBEVÉTELRİL* Alulírott..., mint a(z)... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk forgalma az alábbiak szerint alakult: Év Teljes forgalom (Ft) Közbeszerzés tárgya (földfelszín alatti távközlési hálózat kiépítése) szerinti forgalom (Ft) Közbeszerzés tárgya (a 160 MHz-es és/vagy 450 MHz-es tartományban analóg és/vagy digitális URH rendszerek telepítése) szerinti forgalom (Ft) Közbeszerzés tárgya (diszpécseri (ipari jellegő) rádiókészülékek eladásából származó) szerinti forgalom (Ft), 200 év hó.nap.. Név * Nem magyarországi letelepedéső cégek esetében a forgalmi adatokat a beszámolóban szereplı pénznemben is meg lehet adni. Ajánlatkérı a forgalmi adatokat az alkalmasság megítéléséhez a teljesítés évében meghatározott MNB középárfolyam éves átlagának figyelembevételével számítja át. Azoknál a cégeknél, amelyeknél az üzleti év a naptári évtıl eltér, attól függetlenül ajánlatkérı a forgalmi adatokat a naptári évre kéri megadni. 24 / 41 oldal

25 8. sz. melléklet REFERENCIÁK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA Teljesítés ideje (év) Szerzıdést kötı másik fél megnevezése Beruházás tárgya Ellenszolgáltatás összege (évenkénti bontásban) A referenciát igazoló személy neve, elérhetısége, 200 év hó.nap.. Név 25 / 41 oldal

26 REFERENCIA IGAZOLÁS (Referenciát adó által töltendı ki!) 9. sz. melléklet 1. A referencia igazolást kiállító szervezet megnevezése: A referencia igazolást kiállító személy a. neve:... b. beosztása:... c. elérhetısége: A beruházást teljesítı cég megnevezése: A teljesítés adatai: a. A beruházás tárgya:... b. A teljesítés ideje:... c. A teljesítés helye:... d. Az ellenszolgáltatás összege:... i. évek szerinti bontásban: : : : e. A teljesített mennyiség:... i. évek szerinti bontásban: : : :. 5. Nyilatkozat, hogy a teljesítés az elıírásoknak és a szerzıdésnek megfelelıen történt-e:..., 200. év. hó..nap. Név (a referenciát kiállító részérıl) 26 / 41 oldal

27 10. sz. melléklet NYILATKOZAT A TÖBBSÉGI BEFOLYÁSI VISZONYOKRÓL Alulírott..., mint a(z)... nyertes ajánlattevı képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy társaságunk és más gazdálkodó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás nem áll fenn. és az alábbi gazdálkodó szervezetek között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn: d. Neve:... e. Székhelye:... a. Neve:... b. Székhelye:..., 200 év hó.nap Megjegyzés: a fenti két válasz közül a nem kívánt változat törlendı.. Név 27 / 41 oldal

28 11. sz. melléklet NYILATKOZAT A TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉKRÓL Alulírott minta(z) ajánlattevı képviseletére jogosult személy nyilatkozom, hogy Társaságunk a tárgyi eljárás megnyerése esetén a szerzıdés aláírásának idıpontjáig a nettó ajánlati ár 5 %-ának (öt százalékának) megfelelı teljesítési biztosítékot bocsátunk Ajánlatkérı rendelkezésére. A biztosíték visszavonhatatlan és feltétel nélküli, a biztosítékkal és annak kezelésével kapcsolatosan felmerült összes költség megfizetését vállaljuk. A kivitelezés végét követıen a Vállalkozói Díj 3 %-át kitevı jóteljesítési biztosítékot bocsátunk Ajánlatkérı rendelkezésére, amelynek idıtartama a garanciális idı vége.,200.év..hó..nap Aláírás 28 / 41 oldal

29 12. számú melléklet MŐSZAKI DISZPOZÍCIÓ (RENDSZERTECHNIKAI TERV) (PDF MELLÉKLETEK SZERINT) 29 / 41 oldal

30 13. számú melléklet BEÁRAZANDÓ TÉTELES KÖLTSÉGVETÉS (PDF MELLÉKLETEK SZERINT) 30 / 41 oldal

31 14. számú melléklet SZERZİDÉSTERVEZET 31 / 41 oldal

32 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS A jelen vállalkozási szerzıdés (a továbbiakban: Szerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság rövidített cégnév: BKV Zrt. székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. elérhetıség: 1072 Budapest, Akácfa u. 15. cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviselı:... mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), másrészrıl a rövidített cégnév: székhely: elérhetıség: cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszám: képviselı:... mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és idıpontban az alábbiak szerint. 1. A SZERZİDÉS TÁRGYA 1.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés tárgyát a Megrendelı által a BKV Zrt. 15/TB-245/10. tenderszámon bonyolított különös egyszerő közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában és ajánlati dokumentációjában meghatározott munkák, azaz a BKV Zrt. M3 metróvonalának rekonstrukciója keretében a jármőirányítási, felügyeleti feladatok ellátásához, valamint a BKV Zrt. technológiai üzemeltetési, karbantartási igényeihez igazodó, saját tulajdonban és üzemeltetésben lévı URH rádiórendszer kiépítése, a hozzá tartozó berendezések és készülékek, valamint egyéb anyagok szállítása, illetve a kapcsolódó szolgáltatások elvégzése (a továbbiakban: Vállalkozás) képezi, azaz: Alagúti besugárzó kábel és antennarendszer szállítása, kiépítése, bontása; Állomási antennarendszer és (nem sugárzó) kábelezés szállítása, kiépítése; Felszíni antennarendszer és kábelezés szállítása, kiépítése; Bázisállomások szállítása, kiépítése; Diszpécseri és távfelügyeleti állomások szállítása, kiépítése; 32 / 41 oldal

33 Szerelvény rádió berendezések szállítása, telepítése; Hordozható rádió berendezések szállítása, programozása; Szervíz berendezések, karbantartási anyagok szállítása, felhasználói, üzemeltetıi és karbantartási, javítási dokumentációk, oktatások 1.2. Az elvégzendı feladat részletes leírását a jelen Szerzıdés 1. sz. mellékletét képezı rendszertechnikai terv, a mennyiségek részletes ismertetését a jelen Szerzıdés 2. sz. mellékletét képezı beárazott tételes költségvetés tartalmazza Megrendelı jelen Szerzıdés aláírásával egyidejőleg a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a kivitelezési tervdokumentációt. 2. VÁLLALKOZÓI DÍJ 2.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelı a Vállalkozás ellenértékeként Ft + ÁFA, azaz forint plusz általános forgalmi adó összegő vállalkozói díjat (a továbbiakban:vállalkozói Díj) fizet meg a Vállalkozó számlán szereplı bankszámlájára, mely egyösszegő átalányár. A Vállalkozói Díj a jelen Szerzıdés 2. sz. mellékletét képezı beárazott tételes költségvetési kiírás alapján került meghatározásra A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozói Díj magában foglalja a Vállalkozó mindennemő költségét és kiadását, és a Vállalkozó a jelen Szerzıdés hatálya alatt a Vállalkozói Díj mértékét semmilyen körülmények között nem növelheti Megrendelı nyilatkozik, hogy a Vállalkozás jelen Szerzıdés 2.1 pontjában meghatározott ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata saját és alvállalkozói árkalkulációjából származik, és semmilyen háttér-megállapodásnak nem tárgya. Amennyiben az építési területen archeológiai, mővészi vagy tudományos értékő tárgyat, vagy veszélyes anyagot találnak, Vállalkozó köteles annak helyét biztosítani és a Megrendelıt haladéktalanul értesíteni. A Vállalkozó fentiekkel kapcsolatos szükséges igazolható költségeit, amennyiben azok az ,- Ft-ot (azaz ötvenezer Forintot) túllépik, Megrendelı megtéríti. Felek megegyeznek fentiekkel kapcsolatos 3 munkanapot nem meghaladó többlet-, vagy állásidı nem hat ki a jelen Szerzıdés szerint meghatározott határidıkre, és erre az idıre Vállalkozó külön térítést nem igényel. 3. A VÁLLALKOZÓI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA 3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 2 db szabályszerően kiállított részszámla és 1 db szabályszerően kiállított végszámla (a továbbiakban Számla) kibocsátására jogosult a jelen Szerzıdés szerint teljesített Vállalkozás alapján. Az elsı részszámla a szerzıdés aláírásától számított 60. napig teljesült és igazolt mőszaki tartalomról nyújtható be. A második részszámla a szerzıdés aláírásától számított 120. napig teljesült és igazolt mőszaki tartalomról nyújtható be. A végszámla a sikeres mőszaki átadás-átvételt követıen nyújtható be A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó Számla kibocsátására a Vállalkozásnak a Megrendelı által szerzıdésszerően igazolt, maradéktalan, szabályszerő teljesítése után 33 / 41 oldal

34 jogosult. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési igazolás A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Megrendelı beszerzési megrendelési számának (a továbbiakban BMR szám), valamint jelen Szerzıdés számának feltüntetésével a Számla összes mellékleteivel az alábbi címre küldendı (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó): BKV Zrt. Pénzügyi Fıosztály Folyószámla Osztálya 1980 Budapest, Akácfa u A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelı a fizetési kötelezettségét a jelen Szerzıdésnek, valamint a mindenkori jogszabályoknak tartalmilag és formailag megfelelıen kiállított Számla alapján, a Számla kézhezvételétıl számított 60 (hatvan) napon belül, banki átutalás útján teljesíti. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerzıdés a Vállalkozói Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelı bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. Magyar forintban történı fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 301/A. szerinti kamat mértékével A jelen Szerzıdésben meghatározott ellenérték kifizetése az adózás rendjérıl szóló évi XCII. tv. 36/A hatálya alá tartozik. Megrendelınek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a Vállalkozó 30 (harminc) napnál nem régebbi APEH és VPOP együttes adóigazolást bemutat, megküld, vagy átad arról, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy a kifizetés idıpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegbıl levonásra kerüljön a jelen Szerzıdésben meghatározott, esetlegesen felmerülı kötbér illetve többletköltség összege Megrendelı kijelenti, hogy elıleget nem fizet Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerzıdés aláírásáig a Vállalkozói Díj 5 %-át kitevı teljesítési biztosítékot a Megrendelı rendelkezésére bocsátotta, mely a mőszaki átadásátvételig szól és amelyet a jelen Szerzıdés 3. sz. melléklete tartalmaz. A biztosíték visszavonhatatlan és feltétel nélküli, a biztosítékkal és annak kezelésével kapcsolatosan felmerült összes költség a Vállalkozót terheli. A kivitelezés végét követıen a Vállalkozó a Vállalkozói Díj 3 %-át kitevı jóteljesítési biztosíték nyújtására köteles, idıtartama a garanciális idı vége. Amennyiben Vállalkozó pénzösszeg átutalásával teljesítési a biztosítékot, akkor a jótállási idıszak végén amennyiben az összeg nem kerül felhasználásra Megrendelı Vállalkozónak 8 napon belül azt visszautalja. 4. AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, A TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 4.1. A teljesítés helye: BKV Zrt. M3 metróvonala 34 / 41 oldal

35 4.2. A Vállalkozás teljesítésérıl a 191/2009 (IX.15.) Korm.rendeletben meghatározottak szerint építési naplót kell vezetni A Felek megállapodnak abban, hogy a 191/2009 (IX.15.) Korm.rendeletben meghatározott pótmunka végzésére kizárólag a Megrendelı és jelen Szerzıdés 4.4 pontjában meghatározott mőszaki ellenır írásbeli jóváhagyásával kerülhet sor. A Vállalkozó a pótmunka szükségességét a Megrendelıvel az építési naplóban közölni köteles. A pótmunka ellenértékének kifizetése a jelen Szerzıdés 3. pontjában meghatározottak szerint, a felmerült költségek igazolása mellett, tételes elszámolás alapján történik A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás teljesítésének igazolása teljesítési igazolás kiállításával történik, amelyen a Felek az elvégzett munkák átadás-átvételét, olvasható aláírásukkal igazolják, és az aláírás alatt a nevüket olvasható, nyomtatott betőkkel is feltüntetik A Felek megállapodnak abban, hogy teljesítési igazolás kiállítására jogosult személy a Megrendelı részérıl,(elérhetıségei: vezetékes telefon ; fax: ; mobil telefon ; cím: ); a Vállalkozó részérıl pedig (elérhetıségei: vezetékes telefon ; fax: ; mobil telefon : cím: ) A Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minıségi/mőszaki eltérés esetén a Megrendelı a Vállalkozás (rész)eredményét nem köteles átvenni. A Vállalkozó ilyen esetben a jelen Szerzıdésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése mellett a továbbiakban is köteles szabályszerően teljesíteni Kapcsolattartók: A Megrendelı részérıl a jelen Szerzıdés vonatkozásában kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:. Telefon: Telefax: A Megrendelı részérıl mőszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartásra kijelölt személy: Karácsonyi Géza Telefon: / KaracsonyiG@bkv.hu A Vállalkozó részérıl kapcsolattartásra kijelölt személy: Telefon: Telefax:: 5. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ 5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozás teljesítési határideje a jelen Szerzıdés mindkét Fél általi aláírásától számítottan 6 hónap. 35 / 41 oldal

36 6. A SZERZİDÉS IDİTARTAMA, MEGSZŐNÉSE/MEGSZÜNTETÉSE 6.1. Felek a jelen Szerzıdést a szerzıdés mindkét fél aláírásának napjától 6 hónapig terjedı, határozott idıtartamra kötik. 6.2 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdést a másik Fél súlyos szerzıdésszegése esetén írásban azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos szerzıdésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél - Megrendelı oldaláról különösen a jelen Szerzıdés 6.3 pontjában meghatározott esetek - a jelen Szerzıdésbıl fakadó lényeges kötelezettségét súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttmőködést kizárja A Megrendelı, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerzıdésszegés esetében ıt megilletı egyéb igényekre, a Vállalkozónak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerzıdést a Vállalkozó kártérítése nélkül: Hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vállalkozó a Megrendelı felszólítására a jelen Szerzıdés 8. pontjában megjelölt határidın, illetve a Megrendelı által meghosszabbított határidın belül a hibát nem javítja ki, vagy a hibát nem lehet kijavítani, illetve ha a hibás teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte, Ha a Vállalkozó késedelembe esik és a Megrendelı által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridı eredménytelenül járt le, Ha a Vállalkozó a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte, Ha a Vállalkozó a Megrendelı erre vonatkozó elızetes, a következményekre történı írásbeli figyelmeztetése ellenére nem teljesíti bármely más, szerzıdéses kötelezettségét, Ha a Vállalkozóval szemben csıdeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a Felek a jelen Szerzıdés megszőnésével kapcsolatban is kötelesek együttmőködni. Erre tekintettel a jelen Szerzıdés megszőnésétıl számított 1 (egy) héten belül a Vállalkozó köteles a Megrendelı részére átadni minden, a jelen Szerzıdés teljesítéséhez a Megrendelı vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb. 7. A KÖTBÉR 7.1. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból késedelmesen, nem vagy nem szerzıdésszerően teljesít, a Megrendelıt jogfenntartással az ebbıl eredı, kötbéren felüli 36 / 41 oldal

37 kártérítési igényére jelen fejezet pontjaiban meghatározott mértékő kötbér illeti meg A kötbér számításának alapja: a nettó Vállalkozói Díj. 7.3 Késedelmes nem a jelen Szerzıdésben meghatározott határidıre történı - teljesítés esetén a Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5 %, de maximum összesen 20 % mértékő késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelınek. 7.4 A Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 20 %-ával megegyezı mértékő hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem a jelen Szerzıdésben foglaltaknak megfelelıen, azaz nem szerzıdésszerően teljesít A Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 10 %-ával megegyezı mértékő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható okból nem teljesít Megrendelı kötbérigényét érvényesítheti (a kötbér esedékessé válása): Vállalkozó késedelme esetében amennyiben a Megrendelı írásban póthatáridıt ad, annak eredménytelen elteltével, póthatáridı hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege késedelmes teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeg elérte. Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Vállalkozó neki felróható módon nem teljesít és Megrendelı írásbeli felszólítására sem áll szándékában teljesíteni Vállalkozó nem teljesítése esetében, amennyiben a Megrendelı bizonyítható érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való írásbeli felszólítással és a számla megküldésével. Vállalkozó hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megrendelı írásban póthatáridıt ad a hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridı hiányában a kötbér megfizetésére való írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege a hibás teljesítés esetére kikötött maximális kötbérösszeg elérte A kötbér esedékessé válásával a Megrendelı a Vállalkozónak jelen Szerzıdésbıl eredıen járó Vállalkozói Díj összegét a kötbér összegével csökkentheti A teljesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítés esetén amennyiben Megrendelınek a Vállalkozóhoz címzett felszólítása eredménytelen marad, a Megrendelı jogosult ellátása biztosítása érdekében más vállalkozót igénybe venni. Amennyiben a Megrendelınek emiatt költsége vagy kára származik, úgy azt a Vállalkozó köteles megtéríteni, illetve az árban jelentkezı többletköltség is a mulasztásért felelıs Vállalkozót terheli. 8. A JÓTÁLLÁS 8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Vállalkozásra vonatkozóan a Ptk a alapján jótállást vállal, melynek idıtartama.. hónap A Megrendelı írásban értesíti a Vállalkozót a jelen Szerzıdés teljesítésével jótállás keretében felmerülı bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Vállalkozó az értesítés 37 / 41 oldal

38 kézhezvételét követıen a lehetı legrövidebb idın belül, de legkésıbb. munkanapon belül köteles megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Vállalkozó elmulasztja a hiba javítását a meghatározott határidın belül, a Megrendelınek jogában áll a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, vagy kijavíttassa anélkül, hogy a Vállalkozót az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesítené A jótállási idı kezdete a tényleges teljesítés idıpontja, amely megegyezik az átadás-átvételt igazoló dokumentumon szereplı dátummal. Nem számít bele a jótállási idıbe a kijavítási idınek az a része, amely alatt Megrendelı a dolgot nem tudja rendeltetésszerően használni. A jótállási igény érvényesíthetıségének határideje a dolognak vagy jelentısebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezı hiba tekintetében újból kezdıdik. 9. A SZELLEMI ALKOTÁSOK JOGA 9.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerzıdés alapján létrejött szellemi alkotásokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és idıbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül a jövıben sem lesz olyan szerzıi vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelıt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus adathordozóra történı másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzıi jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó kártérítési felelısséget vállal, egyben idıbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül hozzájárul a mőveknek a Megrendelı általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj magában foglalja. 10. A VITÁK RENDEZÉSE A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés alapján felmerülı vitákat elsıdlegesen egyeztetés útján kísérlik meg rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, a Felek a jelen Szerzıdéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülı viták rendezése céljából hatáskörtıl függıen, vagyonjogi ügyek kivételével kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fıvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 11. AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintı minden olyan információt beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is, amelyet a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos 38 / 41 oldal

39 megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelıen minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél elızetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetıvé sem a jelen Szerzıdés hatályának fennállása alatt, sem azt követıen A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen Szerzıdés hatálya alatt, mind azt követıen A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerzıdés bármely okból történı megszőnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a titoktartási kötelezettség. 12. AZ ÉRTESÍTÉSEK A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés által megkívánt minden írásbeli értesítést a Felek mindenkori székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követı harmadik munkanapon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta A Felek rögzítik, hogy a Felek kölcsönös együttmőködésével összefüggı bármely lényeges információról haladéktalanul és szükség esetén írásban, visszaigazolható módon (postai úton történı kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén átvételi elismervénnyel, amely legalább az átvevı személy olvasható aláírását és az átvétel keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni. 13. A VEGYES RENDELKEZÉSEK 13.1 A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Vállalkozás teljesítéséhez biztosítja a szükséges munkaeszközöket és megfelelıen képzett szakembereket. A munkaeszközökben esett kár viselésére a Vállalkozó köteles A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a jelen Szerzıdés teljesítése során a jelen Szerzıdés tárgyát képezı szakfeladat ellátására specializálódott jogalanytól elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni Vállalkozó a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény szerint (Kbt.) kizárólag azon alvállalkozó(k) igénybevételére jogosult, akiket a pályázat során alvállalkozó(i)ként megjelölt A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdés a Megrendelı által bonyolított BKV Zrt. 15/TB-245/10. sz. eljáráshoz kapcsolódó ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció, valamint a Vállalkozó napján kelt ajánlata alapján készült. A Felek 39 / 41 oldal

40 megállapodnak abban, hogy ellentmondás esetén a Szerzıdés szövegében foglaltakat, majd az ajánlati dokumentációban, majd ezt követıen a végleges ajánlatban foglaltakat tekintik irányadónak A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, ezen belül különösen a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény (Kbt.), valamint a Polgári törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezéseit tekintik irányadónak Vállalkozó nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megrendelınél egy holdingstruktúra kialakítását célzó munka folyik, amelynek során a Vállalkozó a Megrendelınek minden részérıl szükséges támogatást és segítséget, nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelı egyoldalú jognyilatkozatával a létrehozandó holding bármely tagját a jelen Szerzıdésben saját helyébe léptesse A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Vállalkozó köteles tevékenységét az érvényes környezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsági és higiéniai elıírások betartása mellett végezni. Szükség esetén a Vállalkozó biztosítja saját munkatársai és esetleges alvállalkozói megfelelı oktatását a hatályos jogszabályok, valamint a Megrendelı által rendelkezésre bocsátott elıírások alapján. Ezen elıírások be nem tartásából eredı mindennemő költség (beleértve az esetleges bírságokat) a Vállalkozót terheli A Vállalkozó köteles az esetlegesen rendelkezésére bocsátott munkaterületet a munka jellegéhez mérten a lehetı legnagyobb rendben és tisztán tartani, a környezetszennyezés megelızését, az egészséges és biztonságos munkavégzés körülményeit biztosítani. A Vállalkozó köteles a tevékenysége során keletkezı hulladékok megfelelı győjtésérıl és elszállításáról, valamint az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokról, és az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérıl gondoskodni. A teljesítés során keletkezı hulladék elszállítását csak a hulladék szállítására és kezelésére vonatkozó érvényes hatósági engedéllyel, valamint a hulladék bejelentéshez szükséges KÜJ, KTJ számmal rendelkezı személy végezheti. Az ezzel kapcsolatos minden költség a Vállalkozót terheli, beleértve mindazon költségeket is, melyek ezen elıírás be nem tartása miatt a Megrendelınél jelentkeznek (ezeket a Megrendelı jogosult a Vállalkozói Díjból levonni). A Vállalkozó köteles az általa a munkaterületére bevinni szándékozott veszélyes anyagokról a Megrendelıt elızetesen tájékoztatni (különös tekintettel a jogszabály által tiltott és korlátozott anyagokra, valamint azokra, amelyek a Vállalkozó tevékenysége során hulladékká válnak, a levegıbe távoznak vagy a szennyvízbe kerülnek). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelı egyes veszélyes anyagok felhasználását korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó köteles a keletkezı veszélyes hulladékot a hulladék szállítására és kezelésére vonatkozó érvényes hatósági engedéllyel, valamint a hulladék bejelentéshez szükséges KÜJ, KTJ számmal rendelkezı személynek F jeggyel átadni és az F jegy másolatát mőszaki átadás-átvétel során a Megrendelınek eljuttatni. A Vállalkozó köteles az általa használt gépeket, berendezéseket és jármőveket olyan mőszaki állapotban tartani, ami biztosítja a vállalt szolgáltatás magas színvonalú elvégzése mellett a környezet- és munkavédelmi követelmények betartását is (különös tekintettel a zajterhelésre, olajfolyásra és légszennyezésre). A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelı a nem megfelelı mőszaki állapotú gépek, berendezések és jármővek használatát megtilthatja vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó köteles a Megrendelıt minden olyan tevékenységérıl elızetesen tájékoztatni, amely a Megrendelı csatornahálózatába történı szennyvízkibocsátással, vagy légszennyezı 40 / 41 oldal

41 anyagok kibocsátásával jár vagy járhat. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelı az ilyen tevékenységeket korlátozhatja, megtilthatja, vagy feltételekhez kötheti. A Vállalkozó nem végezhet a munkaterületén olyan tevékenységet, amely talaj- vagy talajvíz-szennyezést okoz. Ezen elıírás megsértésébıl eredı mindennemő költség (beleértve a kármentesítéssel összefüggı minden költséget) a Vállalkozót terheli. A Vállalkozó köteles a fenti elıírások betartásának ellenırzését a Megrendelı számára bármikor feltétel nélkül lehetıvé tenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fenti elıírások be nem tartása esetén a Megrendelı a szükséges intézkedéseket a Vállalkozó költségére megteszi. Vállalkozó kijelenti és szavatol érte, hogy a jelen Szerzıdéssel összefüggésben foglalkoztatott munkavállalói, megbízottai és alvállalkozói rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, szakképesítéssel, az esetleges jogszabályban megkövetelt külön engedélyekkel és vizsgákkal, valamint jogszerő munkaszerzıdéssel létrehozott munkaviszonnyal, és a mindenkori munka- és adójogi, valamint társadalombiztosítási rendelkezések egyébként kapcsolódóan alkalmazásra és betartásra kerülnek A jelen Szerzıdést kizárólag írásban, közös megegyezéssel, a Kbt ban meghatározott feltételek fennállása esetén lehet módosítani A Felek rögzítik, hogy az alábbiak a jelen Szerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi: sz. melléklet Mőszaki diszpozíció (Rendszertechnikai Terv) sz. melléklet Beárazott tételes költségvetés sz. melléklet Teljesítési biztosíték A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerzıdést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezıt, cégszerően, szabályszerően, az aláírásra jogosult képviselıik útján 4 db magyar nyelvő eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. Budapest, (titulus) (titulus) Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Megrendelı Budapest, (titulus) Vállalkozó 41 / 41 oldal