Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151

Átírás

1 Ajánlati felhívás - Vállalkozási szerződés keretében a Lepsény(bez.) - Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó munkák tervezése és megvalósítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/151 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/ EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: Iktatószám: 23235/2013 CPV Kód: ; ; ; ; ; Ajánlatkérő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Teljesítés helye: Magyarország, Veszprém és Somogy megye Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: AJÁNLATI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15388 Postai cím: Váci út 45 Város: Budapest Postai irányítószám: 1134 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Közbeszerzési Osztály Telefon: kozbeszerzes@nif.hu Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1

2 Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL): Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL): Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. További információ a következő címen szerezhető be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani A fent említett kapcsolattartási pont(ok) x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) I.2) Az ajánlatkérő típusa Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal x Közjogi intézmény Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): I.3) Fő tevékenység Általános közszolgáltatások Honvédelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás 2

3 II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében a Lepsény(bez.) - Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, külön szintű közút-vasútkeresztezés műtárgyépítési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása. II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) Építési beruházás x Kivitelezés x Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben A teljesítés helye: Magyarország, Veszprém és Somogy megye NUTS-kód HU213, HU232 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma vagy (adott esetben), maximális létszáma Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A keretmegállapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 3

4 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: vagy és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés keretében a Lepsény(bez.) - Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, külön szintű közút-vasútkeresztezés műtárgyépítési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása. II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: További tárgyak: II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható ) A beszerzés részekből áll: nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók egy részre egy vagy több részre valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem II. 2) Szerződés szerinti mennyiség II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) A Lepsény(bez.) - Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, külön szintű közút-vasútkeresztezés műtárgyépítési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása. - Hézagnélküli vágány átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal: vm - A vonalszakasz állomásain és megállóhelyein peronépítési munkák: 12 db sínkoronaszint + 55 cm magas peron. - Zamárdi-felső megállóhelyen perontető építési munkái: 320 m². - Lepsény állomás átépítése során 6 csoport B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. - Balatonaliga állomás átépítése során 2 csoport új B60-800ag rendszerű, 2 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. - Szabadisóstó állomáson 2 csoport új B rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. 4

5 - Siófok állomás átépítése és a csatlakozó második vágányok kiépítéséhez kapcsolódóan 2 csoport új B , 1 csoport új B60-800, 9 csoport új B60-XI rendszerű, 1 csoport új B60-XIII rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. - Zamárdi-felső állomás esetében 1 csoport új B , 2 csoport új B60-XI rendszerű kitérő beépítésére kerül sor. - Egy, vagy kettő vágányt keresztező, szintbeli vasúti-közúti keresztezést biztosító útátjáró építése, illetve átépítése: Szintbeli keresztezések útépítései m hosszakban: 14 út kv 50 Hz rendszerű nyíltvonali felsővezeték hálózat átalakítása oszlop, tartó és munkavezeték bontással és új beépítésével: 2000 m kv 50 Hz rendszerű nyíltvonali felsővezeték hálózat kiépítése az új 2. vágányok villamosítása érdekében: 7000 m. - Vasúti terhet viselő közúti aluljáró építése: 1db; Siófokon a Vitorlás utca különszintű átvezetése a meglévő vágány és a távlati második vágány alatt. - Nyíltvonali 7,50 m ny, különszintű közút átvezetését szolgáló vasbeton kerethíd átépítése (Szabadisóstó állomás): 1 db. - 1,00-8,00 m ny. vb. teknőhíd felújítása: 4 db. - 0,80-1,50 m ny. csőáteresz felújítása: 4 db. - 2,00 m ny. kerethídépítés: 10 db. - Zajárnyékoló fal építése: 9000 m² - Vízelvezető táró felújítása és vízelvezető mélykutak kiépítése: 500 m - A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Lepsény állomáson 20 csoport kitérőt vezérlő, Balatonaliga állomáson 4 csoport kitérőt vezérlő, Szabadisóstó állomáson 2 csoport kitérőt vezérlő, Siófok állomáson 25 csoport kitérőt, Zamárdi-felső állomáson 2 csoport kitérőt vezérlő jelfogó függéses biztosító berendezés. - Villamos váltófőtés kiépítése, illetve áthelyezése: 22 csoport kitérőben. - Pályaépítési fázisok követését szolgáló biztosítóberendezés, távközlés, kábelkiváltás elő- és kiviteli terveinek elkészítése, pályaépítési fázisokhoz tervek elkészítése és engedélyeztetése. - A Lepsény (bez.) - Szántód-Köröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz kapcsolódó vasúti pálya, vasúti műtárgy, vasúti biztosítóberendezési, vasúti perontetők magasépítészeti, villamos munkák (térvilágítási, energiaellátási, peronvilágítási, aluljáró világítási), villamos váltófűtési, távközlési, különszintű közút-vasútkeresztezési műtárgyépítési (közúti aluljáró), közmű keresztezési, közműkiváltási, kábelkiváltási elő- és kiviteli terveinek készítése és az elő- és kiviteli tervek engedélyeztetése, valamint a kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzése. - A Lepsény (bez.) - Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódó szükséges vízjogi engedélyek megszerzése és vízrendezési feladatok elvégzése a kivitelezés során. - A Lepsény (bez.) - Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz korszerűsítéséhez kapcsolódóan a kivitelezési technológiához és a forgalom biztonság biztosításához szükséges provizórikus létesítmények kiviteli tervezése, a provizórikus létesítmények kiviteli terveinek az engedélyeztetése és a provizórikus létesítmények kivitelezése. A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. (adott esetben, csak számokkal) 5

6 Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: HUF vagy és között Pénznem: II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) A szerződés meghosszabítható nem A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) vagy Kezdés (nap/hónap/év) Befejezés 2015/10/31 (nap/hónap/év) III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Teljesítési biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a), jótállási és szavatossági biztosíték (a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a) a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint. Jótállási idő minimum 36 hónap, azonban az ajánlattételi felhívás IV.2.1.) pont 2. értékelési részszempont szerinti magajánlás alapján az ajánlattevő az előírt kötelező jótállási időn (36 hónap) túl további jótállási időt is vállalhat. A jótállástól függetlenül a Vállalkozó alá van vetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletében és a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM IpM KM MÉM BkM együttes rendeletében foglalt előírásoknak. Ennek értelmében a jelen Szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő (továbbiakban Kötelező Alkalmassági Idő) általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva, amely időszakra a Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli. Szavatossági idő: 36 hónap. A Jótállási időszak kezdő időpontja a Projektelem, vagy valamely Építési Szakasza, illetve Része tényleges befejezési időpontja, amelyet a Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzített. Ajánlattevőnek a Kbt (5) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés hatálybalépésekor a szerződéstervezet/felhívás szerinti teljesítési biztosítékot, a teljesítés időpontjában a szerződéstervezet/felhívás szerinti jótállási és szavatossági biztosítékot, előleg igénylése esetén az előleg igénylésével egyidejűleg az előlegvisszafizetési 6

7 biztosítékot Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja. Az Előlegvisszafizetési Biztosíték mértéke tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57./A (3) bekezdése alkalmazandó, azaz a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű biztosítékot kell nyújtania a Vállalkozónak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű Előlegvisszafizetési Biztosíték az NFÜ javára szóló biztosíték (a biztosíték jogosultja az NFÜ). Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. (1) bekezdése is elfogadható (a biztosíték jogosultja ilyen biztosítéki formák esetén is az NFÜ, azaz a biztosítéknak az NFÜ javára kell szólnia). Így az Előlegvisszafizetési Biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető bármelyik a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57./A (6) bekezdése szerint megjelölt biztosítéki formában, vagy a Kbt (6) bekezdés a) pontban meghatározott formában, a Szerződésben foglaltak szerint. Amennyiben a Vállalkozó felróhatóan elmulasztaná, hogy befejezze a Projektelem egészének megvalósítását a Szerződéses Megállapodásban rögzített véghatáridőre (Befejezési Határidőre), akkor késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek a Projektelem nettó ellenértékének, mint vetítési alap amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik 0,5 %-ának megfelelő arányban a késedelem minden naptári napja után, amely eltelik az előírt Befejezési Határidő és az egész Projektelemre kiadott Befejezési teljesítésigazolás szerinti tényleges befejezési időpont között. A hibák kijavítására, a hiányok pótlására vállalt és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben rögzített határidőkre történő elvégzésének elmulasztása esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek mértéke a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvekben a hibakijavítás és hiánypótlás megállapított nettó értékének, mint vetítési alapnak amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik - 2 %-a a késedelem minden naptári napja után. Az egyes késedelmi kötbérek egyenkénti teljes összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérre vonatkozó vetítési alap amennyiben a Szerződéses Megállapodás másként nem rendelkezik - 15 %-át. Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Vállalkozó felróható magatartása miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt a nettó szerződéses ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. Ha a Vállalkozó a Teljesítési Biztosíték megemelésére vonatkozó, szerződésben rögzített kötelezettségének nem, nem teljes körűen vagy késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan szerződésszegésnek minősül, amely miatt késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, melynek mértéke a megemelés elrendelésének időpontjában még hátralévő munkarész nettó ellenértékének amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik - 0,2%-a, a késedelem minden naptári napja után. Ezen késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg a még hátralévő munka nettó ellenértékének, mint vetítési alap 7

8 amennyiben a Szerződéses Megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik 15%-át. Az Alvállalkozók bejelentésének elmulasztása, illetve az alvállalkozási tilalom megsértése esetén a Megrendelő a be nem jelentett Alvállalkozói teljesítés nettó értéke 10%-ának megfelelő összegű kötbért érvényesíthet Vállalkozóval szemben minden egyes be nem jelentett Alvállalkozó után és/vagy azonnali hatállyal elállhat a Szerződéstől vagy felmondhatja a Szerződést. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés hatálybalépésekor nem bocsátja Megrendelő rendelkezésére a teljesítési biztosítékot, úgy ajánlatkérő ezt a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti. Amennyiben a Vállalkozó nem igazolja, hogy az ajánlatkérési dokumentáció alapján az ajánlatában megjelölt mennyiségű anyagok/termékek legalább 80%-át (betonalj, új zúzottkő) vasúton szállította mind útvonalhosszat, mind az anyagok/termékek mennyiségét tekintve, úgy a nettó szerződéses ár 0,8 % -ának megfelelő mértékű egyösszegű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, mind a betonalj, mind az új zúzottkő szállításával kapcsolatos szerződésszegés esetén. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. Projektelem jelenti a Szerződésben megnevezett munkákat az ott megnevezett műszaki tartalommal. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36./A. rendelkezéseinek megfelelően és a Kbt (4) bekezdés alapján a 306/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. (1) bekezdése szerint. A kifizetésekre a 4/2011. (I.28) Kormányrendeletben meghatározottak az irányadóak (szállítói finanszírozás), a Ptk. 292/B. (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Alvállalkozó igénybevétele esetén Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36./A. rendelkezéseinek megfelelően és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Épkiv. rendelet) 14. (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti. A Kbt (1) bekezdés és a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. (1) bekezdése a) pontja alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg maximum a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő összeg. Az előleg igénylésére és kifizetésére a 4/2011. (I. 28.) 57/A. (4)-(5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor. Az előleg visszafizetési biztosíték kedvezményezettje az NFÜ, az igényelt előleget az NFÜ megbízottjaként a Közreműködő Szervezet közvetlenül folyósítja. További információ: Nyertes Ajánlattevő a kifizetett előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától köteles visszafizetni oly módon, hogy az egyes rész-számlák összegéből azoknak minimum az előleg mértékének megfelelő %-os értéke kerüljön levonásra mindaddig, amíg az előleg visszafizetésre nem kerül, azonban a Szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén az egyes részszámlák összegéből elsőként az előlegnek azt a részét kell 8

9 levonni, amely előleg-rész a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77. (1a) bekezdésére figyelemmel mentesített volt a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Ajánlatkérő a szerződésben a szerződéses ár 5%-nak megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki. A tartalékkeret felhasználási részlet-szabályait a Szerződéses Feltételek 18. cikkelye tartalmazza. A 18. cikkely alapján felhasznált tartalékkeret a szerződéses ár részévé válik külön szerződésmódosítás nélkül. Az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a nyertes Ajánlattevő részére megküldött, aláírt Teljesítésigazolásnak megfelelően havonta nyújthat be számlát a tárgyhavi teljesítéséről. A finanszírozás forrása: KÖZOP és hazai forrás. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) Nincs rá lehetőség. III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása III.2) Részvételi feltételek III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjában vagy a Kbt. 57. (1) bekezdés a-d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll; b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll c) a 306/2011. Korm. r. 8. (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek - a Kbt. 57. (1) bekezdés d) pontja alapján - szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezői tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés követelményét (amennyiben azt a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-6., 8. és aiban foglaltak szerint történik, illetve ajánlatkérő e -ok szerint ellenőrzi a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a Közbeszerzési Hatóság Útmutatót bocsátott ki a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett (KÉ évi 141. szám, november 29.) valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ évi 61. szám, június 1.) A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a 9

10 közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. és a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, és az 57. (1) bekezdés a-d) pontjai hatálya alá. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. és 6. -a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, és az 57. (1) bekezdés a-d) pontjai hatálya alá. A Kbt. 57. (1) bekezdés a-d) pontja szerinti kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. ]. Ajánlattevő a Kbt. 58. (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság a Kormányrendelet 13. -a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 7. alapján előírja, hogy folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (valamennyi részét képező melléklettel) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lenni. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő: 1. valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal: - pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése - számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pont) Ajánlatkérő a sorba állítás fordulat alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény pontjában meghatározott fogalmat érti. 2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő: saját vagy jogelődje ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója meghatározott részét (mérleg és 10

11 eredmény-kimutatás), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét; amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (ceginformaciosszolgalat.kim.gov.hu) megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (vasútépítés) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés b) pont) 3. Ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 üzleti évből származó, közbeszerzés tárgya (vasútépítés) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés c) pont) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. (3) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a 2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a 2. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Az 1. és a 2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel. A 3. pont szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő(k) bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 11

12 erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak - akkor is, ha az ajánlattevő ajánlatában benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk (1) bekezdésében foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés előírásainak megfelelő - dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlati felhívás III.2.2) pont szerinti alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az 1-2. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4a) bekezdése alapján. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: 1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt; 2. saját vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye egynél több üzleti évben negatív volt; Alkalmatlan ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha a vizsgált időszak kezdetét követően megkezdett működés időszakában az általános forgalmi adó nélkül számított, közbeszerzés tárgyából (vasútépítés) származó árbevétele nem éri el a ,- Ft-ot (310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. (2) bekezdés alapján). 3. az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (vasútépítés) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele a megelőző 3 üzleti évben összesen nem éri el a nettó ,- Ft értéket. Az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55. (4) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan. 1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 5 év (60 hónap) legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bek. a) pontja alapján. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdés alapján a referenciákat a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, 12

13 - az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), - az ellenszolgáltatás összegét, - a szerződés teljesítésének helyét, - a szerződés teljesítésének, azaz a műszaki átadás-átvétel, az 1.5 szerinti alkalmassági követelmény esetében az üzembe helyezés időpontját /év, hónap, nap/, - szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya, tekintettel a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (6) bekezdésében foglaltakra. 2) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. (2) bek. e) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek a megnevezése, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Adott esetben ajánlattevőnek az ajánlatba csatolnia kell az ajánlati felhívás 2.1; 2.2, 2.3; 2.4; 2.5; 2.6.; 2.7; 2.8; 2.9 szerinti szakembereknek az előírt végzettséggel egyenértékű felsőfokú végzettségük, illetve egyenértékű végzettségük bizonyítására az egyenértékűséget igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát. A 2.1; 2.2, 2.3; 2.4; 2.5; 2.6.; 2.7., 2.7., 2.8, 2.9 szerinti alkalmassági követelmény szerinti teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap). Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. A 2.10 pontban meghatározott alkalmassági követelmény szerinti teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában csatolni kell az országos közforgalmú vasútvonalon önálló vágányzárak tartására jogosító érvényes vizsgákkal és jogosultsággal, mint képzettséggel/végzettséggel való rendelkezést igazoló dokumentumot/dokumentumokat. A 2.11 pontban meghatározott alkalmassági követelmény szerinti teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a végzettséget és a képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi az ajánlati felhívás 2. pontjában előírt alkalmassági követelmény szerinti teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben az adott szakember nyilatkozik, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás (Vállalkozási szerződés keretében a Lepsény(bez.) - Szántód-Kőröshegy (kiz.) vasúti vonalszakasz vasúti pálya, vasúti műtárgy és vasúti felsővezeték, utak építési munkái, valamint a kapcsolódó vasúti biztosítóberendezési, magasépítészeti, távközlési, külön szintű közút-vasútkeresztezés 13

14 műtárgyépítési, közműkiváltási, kábelkiváltási munkák tervezése és megvalósítása) eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. (4)-(6) bekezdésében foglaltakra. 3. A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, bemutatását valamennyi az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést igazoló adat feltüntetésével (darabszám, műszaki paraméterek megjelölésével), (310/2011 (XII.23) Kormányrendelet 15. (2) bekezdés b) pontja szerint). Ajánlattevő az adott eszköz rendelkezésre állásának igazolására cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot köteles csatolni ajánlatában (a dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó mintát). Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat a Kbt. 55. (6) bekezdése szerint: a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő felhasználta, a szerződős teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 274. (1) bekezdésében foglaltak szerint kezesként felel de csak a szerződés azon részének teljesítésére vonatkozóan, amelyre vonatkozóan a kapacitást rendelkezésre bocsátotta - az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért. Amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített - a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés előírásainak megfelelő - dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlati felhívás III.2.3) pont 14

15 szerinti alkalmassági követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja ajánlatkérő az 1-3. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1a) bekezdése alapján. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha: 1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 5 évben (60 hónapban) nem rendelkezik az alábbi, befejezett, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (3) bekezdés szerint igazolt referenciával/referenciákkal: 1.1. Egybefüggő vagy egy szerződésből származó legalább 20 km egyvágányú (vagy 10 km kétvágányú), Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező villamosított fővonali nyíltvonal és/vagy állomás építése, vagy üzem alatti átépítése al- és felépítménnyel együtt és 1 db egybefüggő vagy egy szerződésből származó legalább 10 km egyvágányú (vagy 5 km kétvágányú) alépítmény javító géplánccal, nagygépi technológiával elvégzett alépítmény átépítési munka Országos Közforgalmi Vasúti Pálya részét képező fővonali tárgyú referencia. (Ha az ajánlattevő a referencia követelményt kétvágányú és egyvágányú vasútvonal építési referenciával vagy referenciákkal vegyesen kívánja teljesíteni, akkor 1 km kétvágányú vasútvonal építési, vagy átépítési referenciával 2 km egyvágányú vasútvonal építési, vagy átépítési referenciát kell egyenértékűnek tekinteni). Az állomási vágányokat azok teljes hosszával lehet szerepeltetni Összesen legalább 20 csoport, az Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező fővonali kitérő cseréje, vagy beépítése, amely közül legalább 6 csoport kitérő cseréje vagy beépítése 1 db állomás építése, vagy átépítése (az átépítés az al- és felépítmény átépítését jelenti) keretében valósult meg Az Országos Közforgalmú Vasúti Pálya hálózat részét képező fővonalon legalább 1 db, minimum 2 vasúti vágány alatt átvezető közúti aluljáró vasúti üzem alatti építése Egybefüggő, vagy egy szerződésből származó, az Országos Közforgalmú Vasúti Pálya részét képező fővonali vasútvonalon végzett, összesen legalább 5 km hosszú váltakozó áramú villamos felsővezeték építése, vagy átépítése (oszlopok, tartósodronyok, munkavezeték, szigetelők cseréje, illetve kiépítése). Az állomási vágányokhoz tartozó felsővezetékeket azok teljes hosszával lehet szerepeltetni Legalább 20 csoport kitérőt vezérlő, 1 db jelfogó függéses biztosítóberendezés üzem alatti átalakítása, vagy üzembe helyezése Összesen legalább 6 db, az Országos Közforgalmú Vasúti Pálya vasútvonalán végzett esélyegyenlőséget biztosító minimum sínkoronaszint + 55cm magas peron építése Összesen legalább m2 zajárnyékoló fal építése. Az 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 1.7 szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia(ák) akkor tekinthető(k) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 5 évben (60 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel időpontja erre az időszakra esik. Az ajánlati felhívás 1.5 pont szerinti alkalmassági követelmény esetében a referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 5 évben (60 hónapban) megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz az üzembe helyezés időpontja erre az időszakra esik. Az 1. pontban felsorolt egyes referencia követelmény a szerződés teljesítésének azon részére vonatkozik, amelyre konkrétan alkalmasságot igazol. (306/2011. (XII.23) Kormányrendelet

16 (2) bekezdés) Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított utolsó 5 évet (60 hónapot) ajánlatkérő a Kbt ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja. Amennyiben a referencia szerinti munkát közös ajánlattevők teljesítették és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező építési beruházás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. 2. nem állnak rendelkezésre legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek: 2.1. Egy fő felsőfokú végzettségű projektvezető, aki rendelkezik okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves vasútépítés irányítási (több építésvezető irányítása egyidejűleg) gyakorlattal rendelkezik és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekt irányításában részt vett projektvezetőként, vagy projektvezető helyettesként, amely legalább 20 km vágány üzem alatti átépítését al- és felépítménnyel, valamint ugyanazon kivitelezési munkán belül legalább 15 csoport kitérő cseréjét vagy beépítését tartalmazta Egy fő felsőfokú végzettségű projektvezető helyettes, aki rendelkezik okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel és legalább 5 éves műtárgy kivitelezési szakmai gyakorlattal rendelkezik és az elmúlt 10 évben legalább egy vasbeton szerkezetű különszintű közút-vasút műtárgy építése, vagy felújítása tárgyú projektben részt vett projektvezetőként, vagy projektvezető helyettesként Egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető a vasúti pálya átépítése kivitelezéséhez, aki rendelkezik okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasúti pálya építési tapasztalattal, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekten részt vett felelős műszaki vezetőként, amely legalább 10 km vágány üzem alatti átépítését al- és felépítménnyel, valamint ugyanazon kivitelezési munkán belül legalább 8 csoport kitérő cseréjét, vagy beépítését tartalmazta Egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető a felsővezeték hálózat kivitelezéshez, aki rendelkezik okleveles villamosmérnök, okleveles közlekedésmérnök, villamosmérnök, közlekedésmérnök, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasúti villamos felsővezeték építésen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projektben részt vett felelős műszaki vezetőként, amely legalább 5 km váltakozó áramú villamos felsővezeték építését, vagy átépítését tartalmazta Egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető a biztosítóberendezés átalakítás kivitelezéséhez, aki rendelkezik 16

17 okleveles villamosmérnök, okleveles közlekedésmérnök, villamosmérnök, közlekedésmérnök, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves vasúti biztosítóberendezés építésen, vagy átalakításon szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projektben részt vett felelős műszaki vezetőként, amely legalább egy jelfogófüggéses állomási vasúti biztosítóberendezés építését vagy átalakítását tartalmazta Egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető műtárgyak kivitelezéséhez, aki rendelkezik okleveles építőmérnök, építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök, vízgazdálkodási mérnök, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 éves műtárgy kivitelezési szakmai gyakorlattal rendelkezik, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projektben részt vett felelős műszaki vezetőként, mely legalább 1 db vasút alatti, vagy feletti gyalogos és/vagy kerékpáros és/vagy közúti műtárgy építését tartalmazta Egy fő felsőfokú végzettségű felelős műszaki vezető vasúti távközlés átalakítás kivitelezéséhez, aki rendelkezik okleveles villamosmérnök villamosmérnök, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel, és legalább 5 év vasúti távközlés építési, vagy átalakítási gyakorlattal rendelkezik, és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projektben részt vett felelős műszaki vezetőként, amely legalább egy állomási távközlő rendszer építést, vagy átalakítást tartalmazott Két fő művezető vasúti pálya felépítmény átépítése szakterületre, akik legalább középfokú állami végzettséggel és felsőfokú szakirányú vasúti végzettséggel, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel (építőmérnök)- avagy a felsoroltakkal egyenértékű végzettséggel, és érvényes kötöttpályás közlekedési ágazati forgalmi vizsgával rendelkeznek és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekten részt vettek, amely legalább 5 km vágány üzem alatti átépítését felépítménnyel, valamint ugyanazon kivitelezési munkán belül legalább 8 csoport kitérő cseréjét, vagy beépítését tartalmazta Két fő művezető vasúti pálya alépítmény átépítése szakterületre, akik legalább középfokú állami végzettséggel és felsőfokú szakirányú vasúti végzettséggel, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel (építőmérnök)- avagy a felsoroltakkal egyenértékű végzettséggel, és érvényes kötöttpályás közlekedési ágazati forgalmi vizsgával rendelkeznek és az elmúlt 10 évben legalább egy olyan projekten részt vettek, amely legalább 5 km vágány üzem alatti átépítését alépítménnyel, valamint ugyanazon kivitelezési munkán belül legalább 8 csoport kitérő cseréjét, vagy beépítését tartalmazta fő vágányzári felelős, akik rendelkeznek országos közforgalmú vasútvonalon önálló vágányzárak tartására jogosító érvényes vizsgákkal és jogosultsággal Egy fő műszaki felsőfokú (műszaki egyetemi, vagy műszaki főiskolai) végzettséggel és munkavédelmi képzettséggel rendelkező munkavédelmi vezető. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül. Az ajánlati felhívás 2.1; 2.2, 2.3; 2.4; 2.5; 2.6.; 2.7; 2.8; 2.9 szerinti szakemberek esetében előírt végzettséggel egyenértékű felsőfokú végzettséget, illetve egyenértékű végzettséget Ajánlattevőnek kell bizonyítania. A fenti gyakorlati idők vizsgálatánál Ajánlatkérő az elmúlt 10 év kitétel alatt a felhívás feladását megelőző 10 évet érti. Ajánlatkérő az időtartamot a Kbt ban rögzített 17