Erdőkertes Község Önkormányzata 2113, Erdőkertes, Fő tér 4., KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

Erdőkertes Község Önkormányzata 2113, Erdőkertes, Fő tér 4., KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Erdőkertes Község Önkormányzata részére Szőlőfürt Református Óvoda és Polgármesteri Hivatal épületenergetikai felújítása és a hálózatra kapcsolt napelemes rendszer telepítése tárgyú, Kbt. 115. szerinti közbeszerzési eljáráshoz 1

TARTALOMJEGYZÉK I. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatás 3. oldal II. Műszaki leírás 5. oldal III. Az Ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok felsorolása 9. oldal IV. Szerződéstervezet 10. oldal V. Nyilatkozat-minták 22. oldal 2

I. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló tájékoztatás 1.) Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával vagy az általuk meghatalmazott személyek aláírásával, folyamatos oldalszámozással, az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel ellátva, összefűzve, 1 eredeti papíralapú példányban, továbbá egy arról készített elektronikus példányban, CD vagy DVD adathordozón word vagy pdf formátumban kell benyújtani, zártan, az eljárást megindító felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: Szőlőfürt Református Óvoda és Polgármesteri Hivatal épületenergetikai felújítása és a hálózatra kapcsolt napelemes rendszer kiépítése Ajánlat. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az eljárást megindító felhívásban megjelölt címen az ajánlattételi határidőig sor került. A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó! Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. (2) bekezdés szerint. 3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot. 4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamint bevonásuk esetén a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) alábbi dokumentumait: nyilatkozatot arról, hogy az Ajánlattevő cégkivonata a www.e-cegjegyzek.hu oldalon megtalálható-e, és az a hatályos adatokat tartalmazza-e, az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő és/vagy meghatalmazást adó, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)t, aláírásmintái, a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást. 5.) Az ajánlattevő, az alvállalkozó(k) és a Kbt. 67. (3) bekezdése szerinti szervezet (személy) által tett nyilatkozatok egyszerű másolati példányban is becsatolhatók. 6.) Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 7.) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve a magyar, minden idegen nyelven kiállított dokumentum/igazolás mellé csatolni kell azok hiteles magyar fordítását vagy a Kbt. 47. (2) bekezdése szerint az ajánlattevő általi felelős fordítást. 8.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az 3

ajánlattevő szakmai (13. pont) alkalmasságának feltételeit és azok igazolását [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. (4) bekezdés]. 9.) Az Ajánlattevőnek, amennyiben ajánlata üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44. szerinti üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 44. (2) bekezdés rendelkezéseire. 4

II. MŰSZAKI LEÍRÁS Erdőkertes Község Önkormányzata a 2113, Erdőkertes, Fő tér 2. szám alatt lévő Szőlőfürt Református Óvoda és a 2113, Erdőkertes, Fő tér 4. szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai felújítására, illetve összesen 49,9 kw-os napelemes háztartási kiserőmű telepítésére pályázatot kíván benyújtani. A beruházást pályázati erőforrásból kívánják megvalósítani. Az ajánlatadás a megküldött korabeli tervek, műszaki leírások, energetikai szakvélemény alapján történik. Az ajánlatokat főbb munkafolyamatonként kell megadni, az árak minden költséget tartalmazzanak, ezeken felül semmilyen egyéb költség elszámolására nincsen lehetőség. Az árak meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a padlástér- és a tetőszerkezet szigetelésének műszaki tartalma a tetőszerkezet megbontását követően részben változhat. A konkrét munkakezdés előtt a generálkivitelező átadja a Szigetelési Terv-et a Megrendelőnek. Munkavégzés csak a jóváhagyott Szigetelési Terv birtokában lehetséges. A tervezett napelem rendszer a 2007.évi LXXXVI. Törvény (VET) szerint nem haladja meg az 50kW teljesítményt, jellegét tekintve pedig nem kereskedelmi jellegű termelő berendezés. A tervezett rendszer telepítéséhez építéshatósági engedély nem szükséges. A pályázat benyújtásának feltétele, az előzetesen közbeszerzési eljárással kiválasztott generálkivitelező. 1. Homlokzati nyílászárók cseréjének műszaki tartalma Az átadott konszignáció szerinti homlokzati nyílászárók cseréje az alábbiakat tartalmazza: meglévő nyílászárók szakszerű bontása, elszállítással új nyílászárók beépítése finombeállítások átadási-átvételi eljárási dokumentációk elkészítése új nyílászárók anyagára beépítéshez szükséges összes segédanyag ára takarítás költségei Az ajánlat műszaki specifikációi: ablakok, ajtók hőátbocsájtási tényezője: 1,15 W/m²K vagy jobb típusuk: műanyag kültéri, bukó-nyíló ablakok és egy irányba nyíló, hőszigetelt ajtók, üvegezés: hőszigetelt, fokozott légzárású ablak méret: tényleges gyártási méret 2. Homlokzati hőszigetelés kivitelezésének műszaki tartalma Az átadott tervek szerinti homlokzati falszerkezetek hőszigetelése az alábbiakat tartalmazza: laza, sérült vakolatrészek eltávolítása, szigetelés előtti szakszerű pótlása 5

párkányok visszabontása csapadéklevezető csatornák visszabontása 18 cm vastag, 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű hőszigetelő lemezek (EPS) szakszerű kiépítése, lábazati részeken 18 cm vastag vakolható felületű és egyenes szélképzésű keményhab hőszigetelő tábla (EPS) szakszerű kiépítése lebontott párkányok pótlása rendszer kiépítéséhez szükséges összes segédanyag ára takarítás költségei Tervezett mennyisége (tervek alapján): 993,5 m² 3. Padlástér és tetőszerkezet szigetelésének műszaki tartalma Az átadott tervek alapján a padlástér és tetőszerkezet hőszigetelése az alábbiakat tartalmazza: 24 cm rétegvastagságú (2*12 cm) EPS keményhab hőszigetelő lemez elhelyezése új szigetelő anyag és az összes segédanyag ára gép költségek takarítás költségei hulladék elszállítás költségei Az ajánlat műszaki specifikációi: új szigetelő anyag 0,04 W/m2K hővezetési tényezőjű Tervezett mennyisége (tervek alapján): 999,6 m² 4. A napelemes rendszer általános ismertetése A napelemes rendszer telepítésének célja, hogy a felhasználó a villamos-energia fogyasztását részben megújuló energiahordozóval váltsa ki. A többletteljesítményt a felhasználó a területileg illetékes áramszolgáltatóval elszámolja. A polikristály technológiás napelem táblák (egységes egyenáramú) az épület tetőszerkezetére kerülnek telepítésre acél/alumínium tartószerkezet segítségével. A hálózat fázisaira történő csatlakoztatásra AC oldali kapcsolószekrény, a napelem modulok inverterre történő csatlakoztatására DC oldali kapcsolószekrény, inverterek, a meglévő villámvédelmi rendszerhez és EPH hálózathoz való csatlakoztatás, továbbá az épület központi főelosztójába történő csatlakoztatás képzi a kialakítandó rendszer részét. 5. A rendszer mechanikai, statikai követelményei: Az épületekre összesen 192db IBC Polysol 260 típusú (260Wp teljesítmény) napelemtábla kerül telepítésre. Az épület tetőszerkezetére kerülő napelemek rögzítése acél/alumínium tartószerkezettel történjen meg. A napelemtáblák rögzítése során kizárólag az eloxált köz- és végszorítók alkalmazhatóak, a rendszeresített rozsdamentes csavarkészlettel. A telepítést követően a káros elektropotenciál megelőzése végett meg kell győződni, hogy a felszerelt tartószerkezethez egyéb fémtárgy (épületszerkezeti elem) nem érhet. Az inverter tekintetében csak a gyártói előírásokat követve történhet a felszerelés. 6

6. A telepítés villamos követelményei: A napelemek 1 db osztrák gyártmányú, Fronius Symo 20.0-3-M típusú, 2 db Fronius Symo 10.0-3-M, 1 db Fronius Symo 8.2-3-M, vagy azokkal műszakilag egyenértékű invertereken keresztül csatlakoznak, a kialakítandó AC elosztó-csatlakozó szekrényhez és a meglévő elektromos hálózathoz. Az egyenáramú oldal szabvány szerinti káros túlfeszültség védelmét és a leválasztás lehetőségét az inverterek tartalmazzák. Az inverterek áramszolgáltatói rendszerengedéllyel rendelkeznek és az áramszolgáltatók által támasztott minden követelménynek megfelelnek és magyar nyelvű minősítéssel rendelkeznek. A hálózat fázisaira történő csatlakoztatásra kialakítandó egy 30kW-os, és egy 18 kw-os AC oldali kapcsolószekrény, 1-1db kismegszakítóval, túlfeszültség védelemmel, leválasztó kapcsolóval. A napelem modulok inverterre történő csatlakoztatására létrehozandó 2-2 db DC oldali kapcsolószekrény 5db sztring csatlakoztatásához, sztringentkénti kismegszakítókkal, közösített túlfeszültségvédelmi berendezéssel. Mindkét rendszert szükséges csatlakoztatni a meglévő villámvédelmi rendszerhez és az EPH hálózathoz, továbbá az épületek központi főelosztójába. Az épületen nem lehet olyan vezetőképes szerkezeti elem, ami nincs az EPH sínre kötve. A tervezett rendszert a területileg illetékes elosztói engedélyesnél kell engedélyeztetni. Az engedélyezés céljára csatlakozási dokumentáció készül, amelyet az elosztói engedélyes jóváhagy. Az engedély konkrét típusú termelő berendezésre és műszaki megoldásra vonatkozik. Amennyiben a kivitelező ezektől eltér, úgy köteles új csatlakozási dokumentációt készíteni és köteles azt újra engedélyeztetni. A tervezett rendszer csak a telepítést követő érintésvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot követően helyezhető üzembe! 4. Ideiglenes létesítmények, organizáció: A beruházó az építési terület megközelítését és az ott történő mozgatást biztosítja. Az építési villamos-energia biztosított, külön elszámolású mérő telepítése nem szükséges. Az építési helyen WC/mosdó, illetve zárható anyagtárolási hely biztosított. A kivitelezés várható időtartama 220 munkanap. A rossz időjárás okozta esetleges kiesések miatt célszerű legalább 30 napos tartalék időkertet képezni. 5. Munka és tűz és környezetvédelem: A teljes kivitelezés során betartandó 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az épület tulajdonosa és kezelője által előírt egyéb szabályozás. Az építkezésre belépőket munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. A munkavédelmi előírások betartása és betartatása mindenkire nézve kötelező, ennek építéshelyi felelőse a mindenkori megbízott felelős műszaki vezető, vagy az adott brigádvezető. A munkaterületre belépni kizárólag munkaképes, kipihent állapotban lehet. A munkavégzés helyszínén illetéktelen személy nem tartózkodhat. Az adott munkafolyamatoknak megfelelő egyéni védőeszközök viselése és használata kötelező: védőszemüveg 7

védőkesztyű védőcipő - minden esetben, a teljes építési területen A kivitelezés során hibás és sérült eszköz, szerszám nem használható! A magas tetőn végzett munka kiemelt veszélyforrást jelent, így azon dolgozni csak munkahámban, illetve a tetősíkon rögzített tetőlétrán lehet! A hámok csak megfelelően biztonságos rögzítési pontokra köthetők. A munkavédelmi szabályok be nem tartása vagy az egyéni Védőeszközök használatának elmulasztása esetén az adott dolgozónak az építési helyet haladéktalanul el kell hagynia! Az elektromos szerelési munkákat csak szakképzett személy végezheti. Feszültség alatti munkavégzés tilos! Az ideiglenes feszültségmentesítéseket az épület üzemeltetetőjével közösen, annak jóváhagyásával kell végezni. A munkaterületen eszközök-agyagok leesés elleni védelmére is különös tekintettel kell lenni! A talajszinten a munkálatok során a falsíktól számított legalább 2 m en jól látható korlátot, sárga szalagot kell elhelyezni, továbbá VIGYÁZZ, A TETŐN DOLGOZNAK táblákat. A kivitelezés alatt tűzveszélyes tevékenység nem folyik. A használt és a beépített anyagok az épület tűzvédelmi besorolását nem változtatják meg. A munkaterület közelében tűzoltó készüléket (szénsavoltó, poroltó, stb.) kell elhelyezni. A kivitelezés során környezetre káros anyagok és technológiák nem kerülnek alkalmazásra. A szerelési tevékenység során keletkező, kommunális jellegű hulladékot az építési helyről a munkanap végén a kivitelezőnek el kell szállítania. 6. A telepített rendszer üzemeltetése, karbantartása: A telepítendő napelemes rendszer teljesen automatikusan működik, normál üzem esetén az elektromos hálózatba táplál vissza. Amennyiben valamilyen oknál fogva a hálózat megszűnik (pl: áramszünet), az inverter az előírásoknak megfelelően automatikusan 2 msec-en belül lekapcsol, így nem áll fent az áramütés veszélye. Ha nincs megfelelő nagyságú feszültség a napelemekben (pl. éjszaka, borult időben), az inverter szintén lekapcsolja magát. A napelemes táblák az időjárás viszontagságainak (pl. jégverés) ellenállnak. A hó az elrendezésből adódóan nem marad meg a felületükön, így a téli időszakban is biztosított a zavartalan energiatermelés. A napelemes táblák külön tisztítást nem igényelnek, az esetleges porosodást az eső lemossa. A napelemes táblákat azonban óvni kell minden nemű külső erőszakos behatástól és rongálástól. A beépített inverterek automatikus működésűek, karbantartást nem igényelnek. A tartószerkezet kialakítására és kiterjedésére tekintettel javasolt a tartószerkezet legalább évenkénti ellenőrzése. 6. Egyéb rendelkezések: A terven nem szereplő ismeretlen kábelek, vezetékek és egyéb szerkezeti elemek feltárása és a megfelelő helyre való visszakötése, helyreállítása a kivitelező feladata. Tervező felhívja kivitelező figyelmét a Bírósági határozatokban megjelent jogesetek alapján: A méreteket a kivitelezőnek a helyszínen kötelező ellenőrizni! A tervdokumentáció konkrét gyártmányok specifikációi szerint készült. A berendezések bármely olyan típussal helyettesíthetők, melyek az alábbi műszaki és üzemletetési paraméterekkel egyenértékűek a Megbízóval történő egyeztetés szerint. Ebben az esetben új kiviteli tervek készítése a kivitelező feladatkörébe tartozik. 8

A projekthez kapcsolódó terveket az Ajánlattevők előzetes egyeztetés alapján a Polgármesteri Hivatalban tekinthetik meg, hétköznapokon 8-16 óra között. III. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok A: Felolvasólap B. Tartalomjegyzék C. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. (2) bekezdés szerint D: Ajánlattevői Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e E: Ajánlattevői Nyilatkozat a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozókról (Kbt. 66. (6) bekezdés) F: Cégokmányok; G: Nyilatkozat a cégkivonat letölthetőségéről; H: Kbt. 67. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat a Kbt. 62. (1) bekezdése b k) és m) pontjai szerinti kizáró okok hiányáról és az alkalmassági feltételek teljesüléséről; I: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. (4) bekezdése értelmében; J. Nyilatkozat biztosítékról K. Nyilatkozat felelősségbiztosításról L. Nyilatkozat előleg igénybevételéről M: Szakmai ajánlat 9

IV. TERVEZET! Vállalkozási szerződés mely egyrészről Erdőkertes Község Önkormányzata (2113, Erdőkertes, Fő tér 4., adószám: 15730473213), képviseli: Dr. Pásztor László polgármester, mint Megrendelő másrészről pedig Cégnév:.. Cégjegyzékszáma:. Adóazonosító:.. Székhelye:.. Képviselője:. Bankszámlaszáma:.. mint Szállító között az alábbiak szerint: Előzmény: A Megrendelő közbeszerzési eljárást bonyolított Erdőkertes Község Önkormányzata a 2113, Erdőkertes, Fő tér 2. szám alatt lévő Szőlőfürt Református Óvoda és a 2113, Erdőkertes, Fő tér 4. szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai felújítása és a hálózatra kapcsolt napelemes rendszer kiépítése tárgyában. Az ajánlattételi felhívásra a Vállalkozó által benyújtott ajánlat ismeretében a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés szerinti munkák elvégzését. A Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés, Vállalkozó érvényes ajánlata, az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok szerint köteles végrehajtani, Megrendelő érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal és szakmai-etikai előírásokkal összhangban. A fentiekben felsorolt dokumentumok egyes rendelkezései között esetleges eltérések esetén elsődlegesen a jelen szerződés, majd a Vállalkozó érvényes ajánlata, majd az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok rendelkezései az irányadóak az ellentmondás feloldásához szükséges mértékben. 1. A szerződés tárgya: Megrendelő Erdőkertes Község Önkormányzata a 2113, Erdőkertes, Fő tér 2. szám alatt lévő Szőlőfürt Református Óvoda és a 2113, Erdőkertes, Fő tér 4. szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai felújítása és a hálózatra kapcsolt napelemes rendszer kiépítése. Az elvégzendő munkák részletes leírását Szállítónak a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező szakmai ajánlat tartalmazza. 2. A vállalkozói díj 2.1 Szerződő felek a jelen szerződés szerinti munkák ellenértékét az alábbi, kölcsönösen elfogadott és értékarányos összegben állapítják meg, mely a befejezési határidőre prognosztizált átalányár: 10

Nettó ajánlati ár: Ft +Áfa... Ft. Összesen:... Ft. 2.2 A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa vállalt ár minden olyan költséget tartalmaz, amely a jelen szerződés tárgyát képező munkák teljes körű megvalósításához szükséges. Ezek körében többek között tartalmazza: a) az összes anyag beszerzését, csomagolását, szállítását, beépítését, szerelését, esetleges üzembe helyezését, továbbá a vámot, a statisztikai illetéket és egyéb járulékos költségeket, b) a forint árfolyamváltozása miatti többletköltséget, c) a jelen szerződésben foglalt munkák megvalósításához szükséges összes munkabért és járulékait, az estleges hétvégéi vagy éjszakai stb. túlórákat is figyelembe véve, d) a kivitelezés során előforduló nehéz körülményeket, illetve a munkafolyamat adottságaiból fakadó megszakításokkal történő kivitelezést, e) a vízszintes és függőleges anyagmozgatás valamennyi költségét, f) a szerződés szerinti munkákkal összefüggő ideiglenes melléklétesítmények, organizációs munkák megvalósítási költségét, g) a munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi feltételek megfelelő biztosításának költségeit, h) a Vállalkozó által igénybevett munkaterület folyamatos tisztántartásának, az építési törmelék és hulladék szakszerű gyűjtésének, tárolásának, valamint folyamatos elszállításának és lerakásának valamennyi költségét, i) a Vállalkozó által elkészített munkák, munkarészek, illetve az épület és egyes részeinek megfelelő megvédését, állagmegóvását, j) a részlettervek, illetve gyártmánytervek, továbbá a tervdokumentációban, nem részletezett műszaki megoldások elkészítését, k) a törvények által megállapított valamennyi adót, járulékot, hozzájárulást és egyéb ebbe a kategóriába sorolandó elemet. 3. A szerződés teljesítése, határidői, átadás-átvételi eljárás 3.1 A munkaterület átadásának tervezett időpontja: 3.3 Befejezési határidő: A szerződés hatályba lépésétől számított. 3.3 A Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával előteljesítésre jogosult. 3.4 Átadás-átvételi eljárás: 1.Vállalkozó a teljesítésigazolás alapján kiállított végszámla ellenértékének kézhezvételét követően köteles átadni a Megrendelőnek 3 példány átadási (megvalósulási) dokumentációt nyomtatott és egy példányt digitális formában. 2. Az átadási dokumentáció a megvalósulási tervdokumentáción túlmenően legalább a következőket kell, hogy tartalmazza: a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. -ában felsorolt dokumentumokat, a beépített anyagok I. osztályú minőségét tanúsító igazolások, karbantartási és kezelési utasítások a Vállalkozó által megvalósított munkarészekre, berendezésekre, szerkezetekre, burkolatra stb., mérési jegyzőkönyvek, minőségvizsgálati, minőségtanúsítási jegyzőkönyvek, szakvélemények, 11

Vállalkozói, kivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, hulladék elszámolási bizonylatok, a jótállási tevékenységet végző szervezetek, szakszervizek listája (név, cím, telefonszám), garancialevelek (beüzemelési dátum kitöltve, lepecsételve), üzempróbáknál készült - a próbaüzem Megrendelő által is aláírt - jegyzőkönyve, a próbaüzemi naplóval, a szükséges hatósági és közműnyilatkozatok, egyéb olyan jegyzőkönyvek, bizonylatok, dokumentumok, amelyek a műszaki átadásátvételi eljáráshoz szükségesek oly módon, hogy az átadott dokumentáció minden lapjáról egyértelműen azonosítani lehessen a kivitelezés és beépítés pontos helyét. Az átadási dokumentációban szereplő minden dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie. 3. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban köteles nyilatkozni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően. 4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás megkezdését megelőzően átadás-átvételi jegyzőkönyv tervezetet köteles a Megrendelőnek küldeni. A Megrendelő a teljesítés elismeréséről teljesítésigazolást, vagy annak megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó által benyújtott átadás-átvételi jegyzőkönyv tervezet kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban köteles nyilatkozni. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó írásbeli értesítése, átadás-átvételi jegyzőkönyv tervezete az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 15 napon belül az átadás-átvételt nem kezdi meg, vagy megkezdi, de nem fejezi be az átadás-átvételi jegyzőkönyv tervezet kézhezvételétől számított 25 nap alatt, úgy köteles a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást kiadni, kivéve, ha a Megrendelő az átadás-átvételt nem szerződésszerű teljesítés miatt megtagadja. 5. Amennyiben szükséges, az átadás-átvételi eljárás során Megrendelő hibajegyzéket vesz fel, melyet átad Vállalkozónak, aki a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 15 napon belül a jegyzékben szereplő hibákat megszünteti, és a teljesítést ismételten készre jelenti. Megrendelő ettől a Vállalkozó részére kedvezőbb határidőt is meghatározhat. Az ismételt készrejelentést követően a jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 6. Megrendelő az I. osztályú minőségű teljesítést veszi át rendeltetésszerű használatra és üzemeltetésre alkalmas állapotban. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha Vállalkozó teljesítésében olyan, kisebb jelentőségű hiba van, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. Vállalkozó azonban ebben az esetben sem mentesül a kijavítás kötelezettsége, és a jelen szerződésben szabályozott hibás teljesítési kötbér viselése alól. 7. Vállalkozó határidőben teljesít, ha a munka átadás-átvétele a szerződésben előírt végteljesítési határidőn belül, illetőleg határnapon megkezdődött, kivéve, ha Megrendelő a munkát nem vette át. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a végteljesítési határidő tekintetében a hibás, vagy késedelmes teljesítés esetén a kötbér terheli. 8. Szerződő Felek az átadás-átvételt követően, a végteljesítésről szóló teljesítési jegyzőkönyvet vesznek fel, feltéve, ha Vállalkozó Megrendelő részére átadta a jelen szerződés szerinti jótállási biztosítékot. 12

9.A végteljesítés átadás-átvételi eljárásától számított 1 év múlva az építési beruházás munkáit ismételten meg kell vizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás). Az utó-felülvizsgálati eljárásokat Megrendelő készíti elő, és hívja meg arra a Vállalkozót. 4. A szerződés műszaki tartalma 4.1 A közbeszerzési dokumentumokban átadott részletes műszaki-tartalmi leírás, az ajánlat és a szerződés egyéb feltételei alapján teljesítendő feladatok, a teljesítéshez szükséges vízszintes és függőleges anyagmozgatás. 4.2 A kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezet, állványzat megépítése, helyszínen tartása és lebontása. Az összes technikai eszköz és munkahelyi berendezés telepítése és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. 4.3 Az épület meglévő szerkezeteinek állagmegóvása. 5. Ütemezés A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát a jelen szerződés 6. pontjában meghatározottaknak megfelelően, az ott meghatározott határidőkig és készültségi fokban elvégezni. 6. Fizetési ütemezés 6.1 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó előlegszámla benyújtására (nem) jogosult. az ajánlattevő igénye szerint értendő (Kbt. 135. (9) bekezdés). Tekintettel a szállítói finanszírozásra nyertes ajánlattevő 30%-os szállítói előleget igényelhet közvetlenül a közreműködő szervezettől. 6.2 Az elvégzett munkák számlázása az alábbi ütemezés szerint történik: 1 db Részszámla: Teljesítési határidő:.. Műszaki tartalom: 25%-os készültségi fok Építési-szerelési munka nettó ára:... Ft Áfa 27% Összesen: 1 db Részszámla: Teljesítési határidő:. Műszaki tartalom: 50%-os készültségi fok Építési-szerelési munka nettó ára:... Ft Áfa 27% Összesen: 1 db Részszámla: Teljesítési határidő:.. Műszaki tartalom: 75%-os készültségi fok Építési-szerelési munka nettó ára:... Ft Áfa 27% Összesen: 13

Végszámla Teljesítési határidő: Műszaki tartalom: 100 %-os készültségi fok Építési-szerelési munka nettó ára:... Ft Áfa 27% Összesen: 7. Pénzügyi elszámolás 7.1. Vállalkozó az elvégzett munkákról számlát (3 db részszámlát, majd végszámlát) állít ki, és annak négy példányát Megrendelő rendelkezésére bocsátja. 7.2. A Szerződésben rögzítettek szerinti elszámoláshoz teljesítésigazoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja és amit jogszabály ír elő, illetve a Műszaki Ellenőr szükségesnek tart a számla igazolásához. 7.3. A részszámlát, valamint végszámlát Műszaki Ellenőr általi teljesítésigazolást, illetve az elkészült teljes munka befejezés igazolását követően jogosult a Vállalkozó benyújtani. A végszámla kötelező mellékletei: - műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, - a jelen szerződésben nevesített átadási dokumentáció, -Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a végszámla Vállalkozó valamennyi követelését tartalmazza a Megrendelővel szemben, -megrendelői igazolás, hogy Vállalkozó a hibajavítási, hiánypótlási munkát teljes körűen elvégezte, -Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy minden anyagot, szerkezetet a gyártók utasításainak megfelelően, a Megrendelő rendelkezései szerint használtak fel, -Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy lefolytattak minden, a jogszabályok és a jelen szerződés által megkívánt ellenőrzést, -Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy minden garanciális, jótállási bizonylatot, gépkönyvet, vizsgálati eredményt, az átadási dokumentációt és a szerződés által előírt más dokumentumokat a Megrendelőnek átadott. A befejezési igazolás a munka 100%-os műszaki készültségekor, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően állítható ki. A befejezés igazolás feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel és a felvonulási terület rendeltetés szerinti visszaszolgáltatása. A részszámla, végszámla kifizetése átutalás útján, a Kbt. 135. (1) és (5) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján történik. Megrendelő a beruházást a KEHOP-5.2.9 pályázat keretében finanszírozza, szállítói finanszírozás formájában. Szállítói finanszírozás keretében a számla ellenértékét közvetlenül a pályázatban Közreműködő Szervezet egyenlíti ki. Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A -a figyelembevételével teljesít kifizetéseket. 7.4 Az aláírt, cégbélyegzővel, teljesítésigazolással és valamennyi mellékletével ellátott számlát a Megrendelőnek át kell adni, vagy postai úton székhelyére címezve - kell eljuttatni 7.5 Késedelmes számlakifizetés esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamat 14

felszámítására. 7.6 Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelővel szemben keletkező követeléseit harmadik személyre csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult engedményezni. 8. Kötbér 8.1 A felek megállapodnak abban, hogy a befejezési határidő vagy a részhatáridők késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Vállalkozót kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke minden késedelmi napra, illetve a hiba kijavításáig terjedő napokra a nettó vállalkozási ár 0,2 %-a/nap de legfeljebb a szerződés szerinti nettó vállalkozói díj 20%-a. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a Vállalkozó hibás teljesítéséből eredő jótállási és szavatossági, kártérítési jogai érvényesítéséről sem. A kötbérigény az arra okot adó esemény bekövetkezésekor keletkezik. A kötbér esedékessé válik: Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri a maximális összeget, Hibás teljesítésnél a kifogás közlésével, illetőleg az előző pontban rögzítettek szerint 8.2 A 8.1 pont alapján megállapított kötbér lejárt pénzkövetelésnek minősül, és Vállalkozó esedékes számlájából levonásra kerül. Ha a számlából történő levonásra nincsen lehetőség, vagy a számla összege csak a kötbérkövetelés egy részére nyújt fedezetet, Vállalkozó a még esedékes kötbérösszeget 10 napon belül köteles átutalni Megrendelő részére. 8.3. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott bármely díj megfizetésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Ptk. 6:155 (1) bekezdésben meghatározott késedelmi kamat megfizetésére. Vállalkozó az általa beépített anyagokra tulajdonjog fenntartással él, azok tulajdonjogát kifejezetten fenntartja addig, amíg azok teljes vállalkozási díja nincs kifizetve. 8.4. Megrendelő késedelme az adott teljesítéssel kapcsolatban a Vállalkozóra nézve irányadó határidők a Megrendelő késedelmének időtartamával történő automatikus meghosszabbítását eredményezi. 8.5 A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, illetve amennyiben a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó Vállalkozási díj 20%-a. A jelen vállalkozási szerződésnek megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága nélküli, megrendelő részéről történő egyoldalú felbontása esetén, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka (átalányáras vállalás esetén a felbontás időpontjáig arányosítva, tételes elszámolás esetén a felmért mennyiségnek megfelelően), valamint a hátralévő munkavégzés értékére vetített jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg leszámlázására, meghiúsulási kötbérként. Amennyiben a szerződéskötést követően, de a munkák megkezdése előtt Megrendelő a 15

szerződéstől egyoldalúan eláll, - illetve más Vállalkozót bíz meg a teljesítéssel - úgy jelen Vállalkozót meghiúsulási kötbér illeti meg. A kötbér mértéke a teljes vállalkozói díj 25%-a. 8.6 A kötbér esedékessé válik: meghiúsulás esetén: a Megrendelő tudomásszerzésének napján a meghiúsulásra, illetve a teljesítés Vállalkozó által történt jogos ok nélküli megtagadásáról. 8.7 A kötbér alkalmazását megalapozó tény megállapítására a Megrendelő jogosult. Amennyiben a Megrendelő megállapítja a kötbér igényét megalapozó tényt, a kötbér esedékessé válását követő 3 munkanapon belül írásban értesíti a Vállalkozót. A kötbér érvényesítésére a következő esedékes számlázáskor kerül sor. Megrendelő jogosult arra, hogy a Vállalkozó vállalkozói díj követelésével szemben kötbér követelését beszámítsa. Az értesítésben a Megrendelő köteles megjelölni azt, hogy a kötbért: - a teljesítés mely hiányosságának, hibáinak, vagy késedelmének következtében, - milyen jogcímen és - milyen összegben alkalmazza. A késedelmi kötbér Vállalkozó általi megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól. 9. A szerződés egyéb biztosítékai 9.1. Vállalkozó valamennyi elvégzett munkára. hónap jótállást vállal. A jótállási idő kezdetét a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontjától kell számítani. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a jótállási idő alatt felismert/feltárt hibák kijavítását 5 munkanapon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. 9.2 Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Kbt. 134. (3) bekezdése alapján a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a végszámla benyújtásával egyidejűleg jótállási biztosítékot nyújt: a jótállási időtartam 1-12. hónapjában a nettó szerződéses ár 1 %-ának, a jótállási időtartam 12-24. hónapjában a nettó szerződéses ár 1 %-ának megfelelő értékben. A biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. 9.3. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik 100.000.000- Ft/év értékű, építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie minden olyan követelésre, amely jelen szerződéssel összefüggésben harmadik személynek okozott személyi sérülések és dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető vagyoni károk következtében jelentkeznek. A Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítást jelen szerződés hatálya alatt fenntartani. Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítás kedvezményezettjeként Megrendelőt megjelölni. Vállalkozó által megkötött biztosításnak ki kell terjednie a Megrendelőnél a jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítésével összefüggően esetleg felmerülő minden olyan veszteségre, követelésre is, amely harmadik személynek a Vállalkozó által okozott személyi sérülések, 16

dologi károk, valamint az ezekre visszavezethető károk következtében jelentkeznek. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás során bekövetkező mindennemű káreseményt haladéktalanul bejelent Megrendelőnek a kárbejelentés és rendezés érdekében történő mielőbbi szakszerű eljárás lefolytatásának előmozdítására. A bejelentés elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozó terhére esnek. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő kedvezményezettként bármely káresemény következtében kártérítést kap, úgy a Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a kár meg nem térült részének megtérítése, vagy a maradéktalanul szerződésszerű teljesítés alól. 10. Vállalkozó kötelezettségei 10.1 Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képező terveket és a Megrendelő által a rendelkezésre bocsátott egyéb dokumentumokat is ellenőrizte, vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező munkákat a rendelkezésre bocsátott dokumentáció, a vállalkozási szerződés feltételei szerint az érvényes Nemzeti Szabványok előírásainak megfelelő I. (első) osztályú minőségben elvégzi. Vállalkozó a mellékelt költségvetés és dokumentáció szerinti vállalkozói díjat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín és a körülmények ismeretében állapította meg. Vállalkozó a kivitelezés tárgya funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához, a teljes körű I. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához, zavartalanul használható állapotához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta. Amennyiben Vállalkozó nem I. osztályú minőségben teljesít, a Megrendelő jogosult az adott munkát, munkarészt a Vállalkozóval visszabontatni és újraépíttetni, melyet Vállalkozó köteles haladéktalanul elvégezni. 10.2 Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. 10.3 Vállalkozó a munkálatok helyszínén a felelős műszaki irányítást megfelelő szakember állandó jelenlétével folyamatosan biztosítja, és a munkát a Megrendelő által jóváhagyott részletes ütemterv betartásával teljesíti. 10.4 A Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri és közreműködése a megbízottaira is kiterjedően megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak, az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X.31.) Korm. rendelet szabályai szerint. 10.5 Vállalkozó köteles munkáját gondosan megszervezni és Megrendelő figyelmét az esetleges akadályoztatásokra késedelem nélkül felhívni annak érdekében, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen. 10.6 A kivitelezési munkák során Vállalkozó köteles az érvényes munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges szabványoknak, előírásoknak megfelelő, minősített védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani és használatukat folyamatosan ellenőrizni dolgozóit minden egészséget károsító- és balesetveszélytől megóvni. 10.7 Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon- és életvédelem biztonságának 17

garantálására, az okozott károk helyreállítására. 10.8 Az eltakarása kerülő munkarészekről Vállalkozó legalább az eltakarás előtt 3 munkanappal értesíti Megrendelőt, megjelölve az eltakarás időpontját. 10.9 Vállalkozó 3 pld-ban megvalósulási tervdokumentációt készít. A megvalósulási tervdokumentációnak tartalmaznia kell a munka során bekövetkezett tervváltoztatásokat, az esetleges tervkiegészítéseket, valamit a 11.2 pontban felsorolt termékminősítéseket, kezelésikarbantartási utasításokat, stb. A Vállalkozó a kivitelezési tevékenység befejezését követően a felelős műszaki vezető nyilatkozik arról, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet a jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentációnak, valamint a kivitelezési tervdokumentációnak megfelelően, az építőipari kivitelezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok, általános érvényű és eseti előírások, így különösen a statikai és az épületenergetikai követelmények, szakmai, minőségi, környezetvédelmi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, az építmény kivitelezése során alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. (2) bekezdés c)- h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, az épület (épületrész) a kivitelezési dokumentáció részeként figyelembe vett méreteknek, adatoknak és anyagjellemzőknek megfelelően valósult meg és a tervezett műszaki jellemzőjű épületgépészeti berendezéseket szerelték be, az idevonatkozó jogszabályban előírt egyeztetés eredményeképpen a közműellátás szakszerűen biztosított, az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége elérte-e a külön jogszabályban előírt mértéket, az előírások szerint kezelték és az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor a munkaterületről a külön jogszabályban foglaltak szerint elszállították, az építmény a megépített állapotában rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 10.10 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt kellő időben értesíti arról, ha megszűnése, átalakulása, felszámolása, vagy cégjogi helyzetében változás, illetve ezekkel azonos következményekkel járó esemény bekövetkezése várható. E tekintetben a kellő időpont azt az időpontot jelenti, amikor a Vállalkozó vagyoni helyzete még lehetővé teszi a szerződés szerinti teljesítést. Ezen értesítés elmulasztása a Vállalkozó részéről szerződésszegésnek minősül. Ha a Vállalkozó helyére jogutód lép, úgy a jogutód jelen szerződés szerinti vállalkozói minőségének elismeréséhez, a szerződés további teljesítéséhez a Megrendelő beleegyező nyilatkozata szükséges. 10.11 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. 10.12 Vállalkozó a teljesítés során alvállalkozókat vesz igénybe az alábbi munkák elvégzésére:.. 10.13 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés során keletkező esetleges viták (műszaki, értelmezési, stb.) nem késleltethetik a létesítmény megvalósítását, nem adnak alapot a határidő módosítására. 10.14 A fentiekben megjelölt kötelezettségeit a Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. 18

rendelet szabályai szerint teljesíti. 11. Megrendelő kötelezettségei 11.1. Megrendelő a munkavégzéshez szükséges vizet és elektromos áramot térítésmentesen biztosítja. Megrendelő vezetékeire (víz, csatorna, villany) történő rákötés előzetes egyeztetést követően - munkanapokon 8 és 14 óra között végezhető, Megrendelő műszaki osztálya dolgozójának jelenlétében. 11.2 A megrendelő a kivitelezést végző dolgozóknak fürdési lehetőséget nem tud biztosítani. 12. A szerződés megszűnése 12.1 A jelen szerződés megszűnik, ha a szerződésben foglaltak mindkét fél által teljesítésre kerültek, a Megrendelő a szerződéstől eláll, bármelyik fél a szerződést felmondja, a teljesítés lehetetlenül, bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van, a felek közös megegyezésével. 12.2 Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, Megrendelői rendes elállás köteles azonban a Vállalkozónak az elállásig elvégzett munka ellenértékét és a kárát megtéríteni. Megrendelő elálló nyilatkozatát Vállalkozóval írásban köteles közölni. 12.3 A Vállalkozó szerződésszegése miatti Megrendelői azonnali hatályú felmondás esetén Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a Vállalkozótól jelen szerződés szerinti kötbért és azt meghaladó kára esetén kártérítést követelhet. 12.4 Amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Vállalkozó fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. 12.5 A Megrendelő jogosult a jelen szerződést felmondani abban az esetben is, ha a kivitelezés rajta kívül álló ok miatt nem valósulhat meg. A Vállalkozó az elvégzett kivitelezési munkák szerződés szerinti díján túlmenően a Megrendelővel szemben az e pontban foglalt felmondás esetében a kivitelezési díjon túlmenően kártalanítást, kártéítést nem jogosult érvényesíteni, a Vállalkozó erre vonatkozó kártalanítási, kártérítési igényéről lemond. 12.6 A Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el. A Megrendelő súlyos szerződésszegésnek minősíti különösen: - ha a Vállalkozó olyan munkát végez, amely nem elégíti ki a szerződés követelményeit; - ha a Vállalkozó munkavállalói, illetve alvállalkozóinak munkavállalói nem felelnek meg a törvényi előírásoknak; 19

- ha a Vállalkozó egyebekben nem tartja be a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit, és azokat Megrendelő felszólítása ellenére sem teljesíti 12.7 A Vállalkozó jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el, így különösen a jelen szerződésből folyó fizetési kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti. 12.8 A szerződés megszüntetése esetén a Vállalkozó köteles az addig végzett teljesítések szerződésszerű pénzügyi elszámolásának azonnali összeállítására és számlázására, a munka azonnali beszüntetésére. Köteles továbbá minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog, leltározására és a Megrendelőnek történő átadására. 13. Egyéb rendelkezések 13.1 Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve a szolgáltatás minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki az építési szolgáltatás átvételére, teljesítés igazolás kiállítására jogosult. Műszaki ellenőrzést.. látja el. Cím. 13.2 A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: Név:.. Tel: 13.3. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet, kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével, közvetlen tárgyalások útján kísérlik megrendezni. A szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja a cégszerűen aláírt levél. 13.5. Alvállalkozó igénybevételére Vállalkozó a Kbt. 138. -a szerint jogosult. Az alvállalkozók tevékenységéért a Vállalkozó, mint generálvállalkozó teljes körűen és teljes felelősséggel tartozik. 13.6. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés csak a Kbt. 141. -ában foglalt feltételek fennállása esetén módosítható. 13.7. Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a szerződés teljesülése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. -ában foglalt rendelkezéseket alvállalkozó (alvállalkozók) igénybevétele esetén nyertes ajánlattevőként, illetőleg ajánlatkérőként alkalmazniuk kell. 13.8. Szállító vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; valamint a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 20

13.9. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. Fenti esetek szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 13.10. A szerződés teljesítése során a jelen szerződésben nem idézett, a Kbt. a szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezései kötelező erővel bírnak. 13.11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a szakmai jogszabályok rendelkezései irányadóak. Jelen szerződés.. oldalból áll, melyet Felek oldalanként szignáltak, valamint csatolva az 1, 2, 3, 4. számú mellékletek. Jelen vállalkozási szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Budapest, 2016.. Erdőkertes Község Önkormányzata Megrendelő. Szállító A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi: - Szállító, mint nyertes ajánlattevő szakmai ajánlata V. NYILATKOZATMINTÁK 21

1. Az ajánlattevő 1.1. Neve (megnevezése) 1.2. Székhelyének címe: 1.3. Cégjegyzékszáma: 1.4. Adószáma: 1.5. Kapcsolattartó: 1.6. Elérhetősége (telefon, fax, e-mail): A. FELOLVASÓLAP 2. Az ajánlat (a közbeszerzés) tárgya: Szőlőfürt Református Óvoda és Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai felújítása és a hálózatra kapcsolt napelemes rendszer kiépítése Ajánlati ár: nettó Ft + ÁFA Kivitelezési időtartama:.. nap Garancia időtartama:. hónap Kelt., 20.év hó napján (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 22

C. Az ajánlatkérő kifejezett Nyilatkozat - a a Kbt. 66. (2) bekezdésében előírt tartalommal Alulírott/alulírottak,. mint a... (cég megnevezése, címe) kötelezettség/vállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a Szőlőfürt Református Óvoda és a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai felújítása és a hálózatra kapcsolt napelemes rendszer kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevők által feltett kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk. Egyúttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérő által készített dokumentáció részét képező szerződés-tervezetet változatlan tartalommal és feltétel nélkül, teljes körűen elfogadjuk, és nyertességünk és a szerződés-tervezetben rögzített és vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul, az Nettó ajánlati ár:.. Ft + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértékével növelt maximált ellenszolgáltatási összegért teljesítjük. Kelt., 20.év hó napján (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 23

D. Ajánlattevő Nyilatkozat a, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e Alulírott/alulírottak,. mint a... (cég megnevezése, címe) kötelezettségvállalásra jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, vagy kis-, vagy középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a fenti törvény hatálya alá. Kelt., 20.év hó napján (Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 24