Szerződéses Megállapodás amely létrejött az Önkormányzati Társulás Makó Város Térsége Szennyvízcsatornázásának és Szennyvíztisztításának Megvalósítására székhelye: 6900 Makó, Széchenyi tér 22. képviseli: dr. Buzás Péter elnök bankszámlaszám: 12069000-01034807 -00100008 PIR azonosító szám: 358796 adószám: 15358794-2-06 mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) másrészről: a TUBI-HAI Kft. székhelye: 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 18. számlavezető pénzügyi intézménye: UniCredit Bank Hungary Zrt. számlaszáma: 10918001-00000109 -5982 0000 adószáma: 23496264-2-43 statisztikai jelzőszám: 23496264-4211-113-01 cégbíróság és cégjegyzék száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-968339 képviseli: Kállai József ügyvezető igazgató mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) mint Szerződő Felek között alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel: 1. lőzmények Megrendelő, mint ajánlatkérő,,makó város és térsége szennyvíz-csatornázása és szennyvíz-tisztítása megvalósításához kötödö úthelyreállítások Kiszombor, Földeák, MarosIele és Magyarcsanád településeken (továbbiakban: Projekt, vagy Beruházás) beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárást folytatott le. Vállalkozó, mint ajánlattevő a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempontrendszer alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, és Megrendelő Vállalkozót jelölte meg az eljárás nyerteseként. Miután Megrendelő elfogadta a Vállalkozó ajánlatát a munka elvégzésére, a Vállalkozó elvállalja a Makó város és térsége szennyvíz-csatornázása és szennyvíz-tisztítása megvalósításához kötödö úthelyreállítások Kiszombor, Földeák, MarosIele és Magyarcsanád településeken munkáinak elvégzését. A feladat részletes leírását az ajánlatkérési dokumentáció 3-4-5. kötet tartalmazza. A Vállalkozóról feltételezni kell, hogy a Szerződés megkötése előtt lefolytatott közbeszerzési eljárás során benyújtott Ajánlatában figyelembevette a vonatkozó hazai és urópai Uniós jogszabályok előírásait is, továbbá figyelembevette a tervek elkészítése és az Ajánlata benyújtása közötti időszakban történt szabvány és előírás változásokat, valamint a környezeti változásokat. 2. Szerződés tárgya
A jelen Szerződés tárgya: a Makó város és térsége szennyvíz-csatornázása és szennyvíz-tisztítása megvalósításához kötődő úthelyreállítások Kiszombor, Földeák, MarosIele és Magyarcsanád településeken projekt építési feladatainak megvalósítása. Főbb építési feladatok: a szerződés 1. sz. melléklete szerint. 1 3. Hatályba lépés, határidők, teljesítés helye Szerződő Felek rögzítik, hogy teljesítési részhatáridőt nem kötnek ki. Befejezési Határidő: a szerződés aláírásától számított 30 napon belül. Teljesítés helye (építési munkaterület megjelölése): Kiszombor, Földeák, Marosiele és Magyarcsanád települések belterülete. 4. llenszolgáltatás A szerződés szerinti ellenszolgáltatás utólagos, tételes elszámolás sal megállapított díjú, az ellenszolgáltatás összege a tételes elszámolás alapján kerül megállapításra. A tételes elszámolás alapját az 1. sz. melléklet képezi. AzÁFAbevallása és a megfizetése a hatályos adójogszabályok szerint történik. 5. Fizetési feltételek Jelen szerződés pénzügyi fedezetét Megrendelő saját forrása adja. Vállalkozó egy végszámla benyújtására jogosult. A végszámla minden példányát a Vállalkozó jóváhagyott képviselője köteles aláírni, és tartalmaznia kell az ÁFA törvény szerinti kötelező tartalmi elemeket, a projekt konkrét megnevezését, a Vállalkozási Szerződés tárgyát. A Vállalkozó a számla kibocsátásáról legkésőbb a Megrendelő által aláírt teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítés dátumáig, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül (maximum 15 nap) köteles gondoskodni. A Vállalkozó köteles átadni vagy megküldeni az általa kibocsátott számlá(ka)t (mellékelten csatolva az aláírt teljesítésigazolás(oka)t) annak kibocsátását követő 5 napon belül. Amennyiben a Vállalkozó által kibocsátott számla adattartalmát módosítani kell, úgy a Vállalkozónak az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerint kiállított számlával egy tekintet alá eső okirattal kell gondoskodnia a módosításról. A számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásáról a módosításra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell Vállalkozónak gondoskodnia. A számlát Megrendelő címére az aláírt teljesítésigazolás csatolásával köteles Vállalkozó benyújtani. 1 A vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés. /! ;/ t/c:( (V
A nem a fenti helyen benyújtott számlára kiflzetés nem teljesíthető. Ha a Megrendelő - részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő, a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttat ja a Vállalkozóhoz. bben az esetben a flzetési határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. Minden ilyen esetben a számla visszaküldése/helyesbítő számla kiállítására vonatkozó igény a felek megállapodása alapján a számlában foglalt követelés vitatását is jelenti. zekben az esetekben a Megrendelő flzetési késedelme kizárt. Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót a Kbt. 130. -a és a Ptk. 6: 130. (1)-(2)bekezdése szerint flzeti ki az ellenszolgáltatást. Az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kiflzetésre. Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6: 130. (1)-(3)bekezdésétől eltérően - az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -a szerint - a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni: a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból; b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejúleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; e) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét; d) a e) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kiflzetés során a kiflzetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek; e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/ A. (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerúen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél - európai uniós támogatás esetén szállítói kiflzetés során a kiflzetésre köteles szervezet - tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni flzetési kötelezettségüket az Art. 36/ A. -ára is tekintettel teljesítették; h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kiflzetésre köteles szervezet) őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére; Megrendelő a kiflzetéseket az adózás rendjéről szóló mindenkor hatályos 2003. évi XCII. törvény (Art.)36./ A. hatályos rendelkezéseinek flgyelembevételévei teljesíti. Megrendelő flzetési késedelme esetén késedelmi kamatot tartozik flzetni a Vállalkozónak. A késedelmi kamat mértéke: a Ptk. 6:155 (1) bekezdésében foglaltak szerint. 6. Szerződés biztositékai, előleg I I jll ~/!~ li
6.1. Jóteljesítési biztosíték ellenszolgáltatás 5 %-a): kettőszáznegyvenöt forint. mértéke (a 5.596.245 szerződés Ft, azaz szerinti, áfa nélkül számított ötmillió-ötszázkilencvenhatezer- Vállalkozó köteles a teljesítés időpontjában a jótállási és szavatossági biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 6.2. Jótállás időtartalma: 60 hónap. Ajótállástói függetlenül a Vállalkozó alá van vetve a 12/1988. (XII.27.)ÉVM-IpM-KM-MÉM- KVM együttes rendeletében foglalt előírásoknak. nnek értelmében a jelen Szerződés alapján megvalósítandó építményszerkezetekre és azok létrehozásához felhasznált egyes termékekre és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő (továbbiakban Kötelező Alkalmassági Idő) általában 10 vagy 5 év, ahogyan ott fel van sorolva, amely időszakra a Vállalkozót szavatossági kötelezettség terheli. 6.3. lőleg Szerződő felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogosult jelen szerződés összege 10 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szerződéses Ár bármilyen módosítása esetén további előleg nyújtására nincs lehetőség. lőleg igénylése esetén a nyújtandó lőlegvisszafizetési Biztosíték nyújtható a Kbt. 126. (6) bekezdés a) pont szerinti formában. Vállalkozó a biztosítékot az előleg - külön előlegbekérő okiratban történő - igénylésévei köteles benyújtani. Az előleg jóváhagyott összegét Megrendelő köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani a Vállalkozó részére. Az lőleg-visszaflzetési Biztosítéknak az előleg teljes visszaflzetését, az előleggel való teljes elszámolás napját követő 60. napig érvényesnek kell lennie. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a Megrendelőjogosult azonnali hatállyal lehívni. Vállalkozó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha Vállalkozó ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban; 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; a szerződés teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak teljesítésévei -- érdekkörében felmerült okból- hatvan napos késedelembe esik; érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény; részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték a megszabott határidőn belül nem intézkedik; tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül; az előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza; valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. A Vállalkozó köteles a folyósított előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. 1 / le.,
Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán ideértve Vállalkozó szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén az előleg visszakövetelésére, valamint annak visszaflzetése hiányában a biztosíték lehívására. Vállalkozó az lőleget a végszámlából köteles visszaflzetni. 6.4. Felelősségbiztosítás Vállalkozó a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötött / meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiteijesztette. lvárt biztosítási feltételek: harmadik félnek okozott károk térítésére 10.000.000 Forint/káresemény - 100.000.000 Forint/év, vagyonbiztosítási összeg a nettó ajánlati áro 6.5. Késedelmi kötbér Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha a jelen szerződés 3. pontja szerinti teljesítési véghatáridő neki felróható okból késedelmet szenved, Megrendelő részére a késedelem idejére a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a/naptári nap késedelmi kötbér megflzetésére köteles. A késedelmi kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 15%-a. 6.6. Meghiúsulási kötbér Amennyiben a beruházás Vállalkozóra visszavezethető okból meghiúsul (ideértve azon eseteket is, amikor a vállalkozó szerződésszegése folytán a megrendelő elállási jogát gyakorolja) Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles flzetni Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. Meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén megrendelő késedelmi kötbérre nem tarthat igényt, azonban az esetlegesen már megflzetett késedelmi kötbért nem köteles visszaflzetni vállalkozó részére. 7. gyéb rendelkezések 7.1. A Szerződést alkotó különböző dokumentumok kölcsönösen értelmezik egymást, ajelen pontban említett dokumentumok közötti eltérés esetén a felek a sorrendben előbb következő dokumentum tartaimát tekintik irányadónak. Jelen Szerződés részét az alábbi dokumentumok képezik a) a Szerződéses Megállapodás, b) a Közbeszerzési ljárásban a Megrendelő által kiadott kiegészítő tájékoztatás, eljárást megindító felhívás (és az esetleges felhívás módosítások), c) a Műszaki lőírások, d) a Beárazott Mennyiség-kimutatás, e) a Tételek tartalma, f) az Ajánlat a Beárazott Mennyiség-kimutatás kivételével. 7.2. Mérnök Az építési műszaki ellenőri feladatot ellátó Mérnök (név, székhely): UTIBR Közúti Beruházó Kft., 1155 Budapest, Csóka U. 7-13. 7.3. Kapcsolattartás A szerződés teljesítésévei kapcsolatos ügyintézésre és kapcsolattartásra által felhatalmazott személyek: a Szerződő Felek Megrendelő részéről: dr. rtutay Miklós Telefon: +36-62/210-290; +36-20/914-6288, Fax: +36-62/210-290, -mail: ortutay@mako.hu r
Vállalkozó részéről: Kállai József Telefon: 30/325-9387, -mail: tubi.hanikft@gmail.com] 7.4. lállás A Vállalkozó köteles a munkaterület átadását követő 15 napon belül a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztása esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat. A Megrendelő a szerződéstől akkor is elállhat, ha a Vállalkozóval szemben felszámolási vagy kényszer-végelszámolási eljárás megindítását jogerősen elrendelték, vagy vállalkozó önmaga ellen csődeljárást vagy végelszámolási vagy felszámolási eljárást kezdeményezett, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerü teljesítését, vagy a pályázat eredményességét nyilvánvaló módon meghiúsítja. A Megrendelő ugyancsak elállhat a szerződéstől az alábbi vállalkozói szerződésszegéseknél: a) a felelősségbiztosítási szerződés megszünése esetén, kivéve, ha a megszünéstől számított 5 munkanapon belül Vállalkozó új, de a jelen szerződés mellékletévei azonos tartalmú felelősségbiztosítást köt és ugyanezen határidőben annak másolatát megrendelő részére csatolja, b) a súlyos szerződésszegés esetén, c) Vállalkozó a bejegyzett székhelyén nem található, d) Vállalkozó a Megrendelő 2. írásbeli felszólítására sem tesz eleget valamely egyéb szerződéses vagyjogszabály által előírt kötelezettségnek. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssei kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok (pl. elállás) abban az esetben is kézbesítettnek minősülnek, amennyiben azt valamely fél nem kereste, nem vette át, vagy amennyiben vállalkozó bejegyzett székhelyén nem található, ezen esetekben az írásbeli nyilatkozat a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül. 7.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem flzet, illetve számol el a szerződés teljesítésévei összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 7.6. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti, mely esetekben Megrendelő jogosult és köteles a szerződést felmondani: a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25 % -ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25 % -ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. szerződésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerződéssei kapcsolatban felmerülő jogvitákban - beleértve az érvényessége, értelmezése vagy megszüntetése tárgyú jogvitákat - felek a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét fogadják el. MellékIetek:
1. sz. melléklet: 2. sz. melléklet: 3. sz. melléklet Árazott költségvetés felelősségbiztosítási kötvény másolata lőleg-visszaf1zetési biztosíték (adott esetben) Keltezés: Makó, 2014. augusztus ).~.' Keltezés: Budapest, 2014. augusztus~a TUBI-HAI Kft. képviseli/ képviselik: Kállai Józse~' ezető ig~gató v - nl Kft: 1211. p., ansfeld P. u. 16. Cgjsz.: 01-09-966339 Adószám: 23496264-2-43 Bsz.: 11721002-20015185 li 1.'
li li li Li:: li o o o Li:: o o o o o <xl '<t '<t o ~ o 1() CD 1() '<t CD 1() '<t ;;; '<t <xl ' CD CD '<t <xl 1() a> c: c:.a> D- :J :J :J :J I I I I 1() ~ o <xl '<t o cf) w.t:: a. w,...::j <II.a> a> > a> c: CI a>!q)...
-;jj~ Groupama Garancia Az TP Csoport partnere Biztositó Tubi-Hant Tisztelt Kft. Partnerünk! AZ alábbi díjkalkulácí6 tájékoz::ató jellegű. nem minösqi Társaságunk által tett ajánlatnak. annak tartalmat kockázat elbírálásunk során m6dosilha~uk. IALTALAQ~ADATK_; GB517 KÖ0140814GB517077 _ DtJKALKULACI -----._----------------' Slerzödő!Bíztositoit neve: Tubl-Hani Kft. SzerzödőfBíztositot! székhelye: 1211 Budapes!. Mansfeld Péter utca 18. Szerzödő!3iztosi!ott ad6száma. KÉRJÜK MGADI Kockázalslés kezdele: a biztosi!asi ajánlat biztosí tóhoz történö beérkezését követő nap 0.00 öréjában Kockázatvisalés vége: 2014.10.31 Díjfizetés módja: egy részben. a!utalással Kockáz:a~/ísalés helye: Kíszombor, Földeák, Marosiele és Magyarcsanád ielepülések belterülete. Biztosított építési munka: Mak6 város és térsége szennyvíz-csato'názása es S7..ennyviz-tisztitása megvalósitásáhz kötődö úthelyreállitások Kiszomoor, Földeák. Marosiele es Magyarcsanád telepféseken Fóvállalkozó Tubi-Han! Kft További bíztosííottak: a kivíieletésbe rész:!vev5 alvállalkozók Megbízó építtető: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázésí Társulás (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) Díjkalkulációnk a k6vetkezö biz:!osításokra vonatkozik: - Vagyonbíztositas Általános Szerzödesi Feltételei (VAsZF) - GB517 jelö Épltés- és Szerelésbíztosításí feltételei - Dologi karok biztosftása - Felelösségbíztosi!ási karok bíztosítása - Védelmi elő1rás: VÉD záradék. minimális mechanikai védelem - záradékok kózül az alábbiakban megjelöltek. valamint - az ütügyí Maszeki lőírás {ÚTJ 2-1.119 A biztosítási szerződés részét képezi a beruházáshl készitett és az illeték6s hatóság által 6ngedélya7.att - maszekl leírás - tervdokumentáci6 biztosítási adatkőzlö IL FJZT - DLGI KARK Bí:r:tositott vagyon, biztosítási összegek: 1. Építési teljesités ( 1.a. 1.b. ). ( A végleges és ideglenes építési teljesítés összege beleértve az összes beépítésr kerülő anyagot) 150000.- Ft. 1. a. vállalási díj ( ÁFA nélkijl ): - Ft. 1. b. a megrendelő által rendelkezésre bocsáto!! anyagok. ill. épílési teijesítések ( ÁFA nélki ) Ft. 2. Szerződő tulajdonát képez6 építési segédszerkezetek, segédépületek, épitöszerszámok ( tényleges avul! értéken) o F!. 3. Káreseménnyel kapcsolatos romaltakarítási költségek: FL 4. A szerződő tulajdonát képező épitógépek ( lista szerint. tényl. Avult értéken 1 F!. 5. A 119, záradék e,ztcsltás\ össz?ge 5000 FL Blztositási összeg; 155 000,- Ft. Önrészesedés ( Ftlkár, levonásos) Káresemér.yenként: 10%. de min 100,, Ft