Tartalomjegyzék. TEUESíTÉSI BIZTOsíTÉK FORMANYOMTATVÁNYA (bankgarancia esetén) TEUESíTÉSI BIZTOsíTÉK FORMANYOMTATVÁNYA (kezességvállalás esetén)

Átírás

1 Tartalomjegyzék 11/1. Fejezet SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS II/2. Fejezet ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK II/ 3. Fejezet KÜLÖNÖS FELTÉTELEK II/ 4. Fejezet TEUESíTÉSI BIZTOsíTÉK FORMANYOMTATVÁNYA (bankgarancia esetén) II/ 5. Fejezet TEUESíTÉSI BIZTOsíTÉK FORMANYOMTATVÁNYA (kezességvállalás esetén) II/6. Fejezet ELŐLEGVISSZAFIZETÉSI GARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA (bankgarancia esetén) II/ 7. Fejezet UTMUTATÓ A VÁLTOZTATÁSOK, VÁLLALKOZÓI KÖVETELÉSEK KEZELÉSÉHEZ ÉS A SZERZŐDÉS MÓDOsíTÁSÁHOZ II/ 8. Fejezet DÖNTNÖKI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATV ÁNYA II/9. Fejezet KÖZBENSŐ FIZETÉSI IGAZOLÁS FORMANYOMTATVÁNYA 11./10. FEJEZET FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT BESZEDÉSI MEGBízÁs TEUESíTÉSÉRE VONATKOZÓAN 2

2 2. KÖTET 1. FEJEZET SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS., I 3

3 SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MAKÓ VÁROS ÉS TÉRSÉGE SZENNyvíZCSATORNÁZÁSA ÉS SZEN NyvíZTISZTíTÁSA MAKÓ VÁROS SZENNyvíZCSATORNÁZÁSA 1. RÉSZ Makó város szennyvízcsatornázási munkáin belül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója tárgyában, amely létrejött egyrészről az Önkormányzati Társulás Makó Város Térsége szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztításának megvalósítására 6900 Makó, Széchenyi tér 22. képviseli: dr. Buzás Péter elnök bankszámlaszám: PIR azonosító szám: adószám: (a továbbiakban "Megrendelő"), másrészről BONEX Építőipari Kft. címe: 1134 Budapest, Szabolcs utca 29 képviseli: Pollok László ügyvezető bankszámlaszáma: cégjegyzékszáma: adószáma: (a továbbiakban "Vállalkozó") között. 1. Preambulum 1.1 A felek rögzítik, hogya Megrendelő az EU elektronikus közbeszerzési honlapján a..,:( Qen (Tenders Electronic Daily, internetcím: július hó. ';!'. á:ii",2010/s számon ajánlati felhívást tett közzé "Makó város,,~,., L't;'",, \. ",\,.. z'é'f!,t;lyviic;satornázása"tárgyban a Makó város és térsége szennyvízcsatornázása és "\( f 'l 'zenn'yyfztisztítása c. Projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás / ~redm'é'ny~t 2010 november hó 5. napján kihirdette azzal, hogya közbeszerzési \~~ IV ~.:. i ~ :...:':, : 4

4 eljárás nyertese a 1. Rész Makó város szennyvízcsatornázási munkáin belül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója tekintetében a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 99. (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá kapcsolódó mellékietek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 1.2 A felek rögzítik továbbá, hogya szerződés finanszírozása a KEOPl.2.O programban, KEOPl.2.0/2F azonosító számon az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és az érintett Önkormányzatok saját forrásából történik. 2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 2.1 A Megrendelő a jelen szerződés keretében Makó város szennyvízcsatornahálózatán fejlesztést (a továbbiakban: Létesítmény) kíván végezni, ezt két Részre bontva, úm. a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója (l.sz.rész) és új csatornahálózat építése Makón és két kapcsolódó településen: Apátfalván és Magyarcsanádon (2.sz.Rész). A munkák tárgyát képező mű a továbbiakban, mint LÉTESíTMÉNY szerepel. A jelen szerződés tárgyát képező Rész száma (ajánlati felhívás) és megnevezése: 1. RÉSZ Makó város szennyvízcsatornázási munkáin belül a meglévő csatornahálózat részleges rekonstrukciója ' 2.2 A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a tenderdokumentáció alapján a munkák megvalósításához szükséges kiegészítő kiviteli és egyéb részletterveket elkészíteni, a kivitelezéshez szükséges engedélyeket, kezelői hozzájárulásokat megszerezni, a Létesítményt szerződésszerűen, a hatályos magyar jogszabályok előírásainak megfelelően, és (ahol az erre utaló meghatározás a vonatkozó műszaki előírásban szerepel) 1. osztályú minőségben, a tőle elvárható szakmai gondossággal elkészíteni és határidőben átadni. A Vállalkozó köteles az üzembe helyezéshez és használatba vételhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, a Létesítményen az előírt próbákat elvégezni, továbbá valamennyi egyéb előírt kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó e mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogya Létesítménnyel kapcsolatos, a szerződésben foglalt és a törvényekben előírt jótállási és szavatossági kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. 2.3 A Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a,//' r" sze)'ződés elválaszthatatlan részét képező, az ajánlatkérési dokumentációval a / "~,~;~:1;~.,c~á lt~lk?'zf rendelkezésére bocsátott tervdokumentációt (Műszaki tervek, Műszaki. (~eíra:s~é}ájékoztató mennyiségek), és egyéb dokumentumokat a 191j2009.(IX.15.) (. Korm.ur~.ri.delet 3. (1) bekezdésének megfelelően a tőle elvárható szakmai \,;gondos5~ggal ~U >. ellenőrizte, az azokban foglalt adatokat, tényeket, előírásokat,' >.

5 közléseket megismerte és a Megrendelő felé írásban jelezte a tervdokumentáció minden olyan hibáját, melyet elvárható szakmai gondosság mellett észleit. A Vállalkozó a 3.1. pont szerinti szerződéses árat mindezen információk figyelembevételével, kellően nagy szakmai tapasztalatára alapozva, az építési helyszín és adottságok ismeretében, kockázatait mérlegelve és abba beépítve állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, 1. osztályú minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta. 2.4 A Megrendelő köteles a szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek keretében az 1.2 pont szerinti közösségi támogatás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása, ill. a szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a közösségi támogatás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai szabályoknak. 3. Ellenérték és fizetési feltételek 3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A Szerződés Elfogadott Végösszege (nettó): HUF, azaz Hatszázhatvannyolcmilliónyolszázezer HUF, amely azonos a nettó Ajánlati Árral, amelyből az Általános feltételek Alcikkelye szerint felhasználható, tartalékkeretnek (Feltételes Összegek) minősül az 1. Rész esetében nettó ,000, HUF, azaz betűvel kiírva Tizenhárommi/lió Magyar Forint, amely az Általános feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerződés 7. fejezetében található Útmutató a Változtatások, Vállalkozói követelések kezeléséhez és a Szerződés módosításához című dokumentumra figyelemmel használható fel. 3.2 A Szerződéses Ár HUF, azaz Hatszázötvenötmilliónyolszázezer forint, amelynek alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár, és amely a Szerződés Elfogadott Végösszegének tartalékkeret nélküli része. 3.3 A Szerződés Elfogadott Végösszegére és a Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő, figyelemmel a közösségi támogatás ÁFAmértékére is. A Szerződés Elfogadott Végösszegének 70, %a, azaz forint EU támogatás, 12, %a, azaz forint költségvetési támogatás és 17, %a, azaz forint kedvezményezetti önrész. 3.4 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogya Szerződés Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok ~/_._. "~jehe,gétől..,'. \'.'.. /~ /.~.~ (,;,, '~"~ ~, J "\! "3.5 Á'lí&állaikozó a 3.1 pont szerinti ellenérték 10 %ának megfelelő, HUF, : azai';1jéijtvanhatmilliónyolcszázezer forint előlegre jogosult, az előleg összegével,',':,azonos ö'sszegü előlegvisszafizetési bankgarancia vagy más, a Kbt. szerinti biztosíték 6

6 ellenében. Az előleg igényléséhez előlegszámla benyújtása szükséges a Vállalkozó részéről, ami alapján a Mérnök Közbenső fizetési igazolást bocsát ki. A további kifizetések a Fizetési Ütemterv (14.4. Alcikkely) szerint és a kifizetés szabályai (3.8. pont, Alcikkely) alapján esedékesek. A Vállalkozó az Előlegvisszafizetési biztosítékot a Megrendelőnek a Kbt. 53. (6). bekezdés a) pontjában felsorolt lehetőségek közül bankgarancia formájában nyújtja. Vállalkozónak a biztosítékot az Előlegszámlával együtt a Vállalkozónak a szerződés hatálybalépésétől számított legkésőbb 42 napon belül át kell adnia a Megrendelőnek. Az előleg kifizetésének további feltétele a benyújtott és elfogadott Teljesítési Biztosíték is. Az előlegszámlát a Vállalkozó a számvitelről szóló évi C. törvény előírásainak megfelelően állítja ki A Vállalkozó a szerződés hatálybalépésétől számított 14 napon belül a Szerződés Elfogadott Végösszege (nettó) 7,0 %ának megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékot köteles benyújtani a Megrendelőnek. A Teljesítési Biztosítékot a Vállalkozó a Kbt (6) bekezdése a) pontjában felsorolt lehetőségek közül bankgarancia formájában nyújtja. A Teljesítési Biztosíték a Megrendelő teljességi záradékkal ellátott igazolása alapján a Létesítmény Átadásátvételi igazolásának kiadását követően az eredeti összeg 50 % ára csökkenthető. Az ily módon csökkentett összegű Teljesítési Biztosítéknak a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, azaz a Teljesítési Igazolás kiadását (Általános Szerződéses Feltételek 11.9.) követő 70. napig hatályban kell maradnia, érvényesnek, érvényesíthetőnek kell lennie. Szerződésszegés esetén, valamint a Szerződés Megrendelő részéről történő azonnali hatályú felmondása esetén a Megrendelő ezen biztosíték terhére jogosult lehívást eszközöini. A Megrendelő általi lehívást követően a Vállalkozó 7 napon belül köteles a biztosítékot a lehívás előtti szintre feltölteni. Ennek elmulasztása, vagy megtagadása a Megrendelő részére egyoldalú felmondási ok. A szerződésszegés alapján érvényesíteni kívánt lehívás mértéke a Megrendelő kizárólagos mérlegelési jogköre Megrendelő jogosult bármilyen, a Vállalkozóval szemben fennálló követelése fejében bármilyen biztosíték felhasználásán túl a Vállalkozó részére, bármilyen jogcímen járó összegnek a követeléssei kapcsolatos jogvita jogerős rendezéséig való visszatartani...i., ) A kifizetések a teljesítést követően utólag, szerződés szerinti és a jogszabályoknak megfelelő számla benyújtása alapján történnek. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogya teljesítés Mérnök általi igazolását {Közbenső fizetési igazolást (Id. Különös Feltételek 14.3.)). mellékletként tartalmazó, a Megrendelő nevére kiállított számlája kifizetéséről..._r.... _a projekt Magyar Államkincstárnál vezetett lebonyolítási számlája terhére a Kohéziós,'<': _ : '.A.'fap" Közreműködő Szervezet gondoskodik, a szerződésszerű és jogszabályoknak,, '. 1'' ~. ',~~')',_c. (<'+f1:~,~fel~clően kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 60 (hatvan) (""':; na"p<to;,belül, átutalás útján. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés ( "')időpo':1!i~nak az az időpont tekinthető, amikor a Közbenső fizetési igazolást a Mérnök...,/' ;r' ~. :::..' '.:. 7

7 aláírásával igazoltan jóváhagyja. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az utolsó negyedévben benyújtott számlák fizetési határidője az Államkincstár eljárásrendje szerint ettől eltérhet A kibocsátandó számlával kapcsolatban a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően azon a számvitelről szóló évi C. törvény 167. ban meghatározott kötelező elemeken, továbbá az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényben meghatározottakon túl köteles feltüntetni nemzetközi bankszámlaszámá(ai)t (IBAN), a projekt számát (KEOP1.2.0/2F ), a szerződés számát, a teljesítés jogcímét a teljesítés rövid leírásával, illetve az általános forgalmi adó meghatározásához szükséges, az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján előírt, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/EUR devizaárfolyamot. Továbbá a Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a számla összegének az 1.2. pont szerint pénzügyi források szerinti megbontását is. A számlát 6 példányban kell kiállítani. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla miatt nem tud eleget tenni, úgy ez a Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelését kizárja A Kbt (4) bekezdés értelmében a Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a 3.8. szerinti fizetési határidő eredménytelen elteltét követően, a Vállalkozó a 99. (1) bekezdésében meghatározott az ajánlatkérőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízást nyújthat be a 22. (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő fizetési számlája terhére. 4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje és kötbérei 4.1 A Vállalkozó összes szerződéses kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Mérnök kiadta a Teljesítés Igazolást (11.9.). Teljesítési határidő A Vállalkozónak a munkákat úgy kell ütemeznie, hogya Létesítmények Átadásátvételi igazolásai legkésőbb a szerződés aláírásától számított alábbi időtartamok végéig kiadásra kerüljenek: 1. Rész esetében: 20 hónap A Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint vállalta, hogy az 1. Részre tett ajánlata szerint a teljesítés feltételeit képező feladatokat a teljesítési határidőhöz képest 30 nappal korábban, azaz 2012.június 30ig teljesíti. /.../~'',Szakaszteljesítési határidők /./~,yj;'\. ""A:: XI~I;~'lkozónak az építési munkákat továbbá úgy kell ütemeznie, hogy az Ajánlati.,,' \';;!'. '1, '. (",Nyira't~9,zat Függelékében meghatározott Szakaszokra a Vállalkozó az Atadás~tvételi, 'i,gazolás ~gényléséhez szükséges készültség és az igazolás igénylése alapján az Atadás.\. ~ S' ".. 8

8 átvételi igazolás legkésőbb az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében meghatározott Szakasz teljesítési határidőkre a vállalt teljesítési határidő szerint azt arányosan lecsökkentve kiadásra kerülhessen Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a 4.1. pontban meghatározott határidőkhöz képest késedelembe esik, késedelmi kötbér fizetésére köteles. Ha a Teljesítési határidőhöz képest késedelembe esik, a késedelmi kötbér mértéke a kötbér alap 0,05 %a naponta. A kötbér alapja a Szerződés 3.1 pont szerinti ellenértéke. Ha a Szakasz teljesítési határidők tekintetében késedelembe esik, a késedelmi kötbér mértéke a kötbér alap 0,05 %a naponta, Szakaszonként. A kötbér alapja a Egyösszegű Ár bontása szerint az adott Szakaszra eső beruházási költség, áro A késedelmi kötbérek kumulált összege legfeljebb a 3.1 pont szerinti ellenérték 20,0 %a lehet Amennyiben a Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, így különösen a Vállalkozónak felróható lehetetlenülés, a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy a Vállalkozó egyéb felróható magatartása miatt a Megrendelő által gyakorolt elállás, ill. felmondás esetén, a Vállalkozó a 3.1 pont szerinti bruttó ellenérték 7 %ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 5. A Vállalkozó által nyújtott jótállás... ~ ~ A Vállalkozó által nyújtott jótállás kötelezettsége ( ) a Létesítmény egésze és azok egyes részei tekintetében is fennáll. A jótállás a Létesítmény tekintetében egységes, a Létesítmény (utolsó) Átadásátvételi igazolásának kibocsátása napjától kelteződik, időtartama a Vállalkozó ajánlata szerint 24 hónap. A Jótállási időtartamon belül, az egész Létesítményre vonatkozó (utolsó) Átadásátvételi igazolás kiadásától számított 12. hónapban az elvégzett munka minőségét utáfelülvizsgálati eljárás során ismételten meg kell vizsgálni. Az eljárást a Különös Feltételek szabályozza. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége alá tartozó hibák kijavításának megtörténtéig a Teljesítési Igazolás nem adható ki és a Teljesítési Biztosíték érvényben kell maradjon A Vállalkozó napi 500,000 Ft hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezett, amennyiben a hiba kijavítását a Különös Feltételek Alcikkelye szerinti határidőn túl végzi el..., I. Valla.~kozó az 5.1. időtartam alatt jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek '. _.';..' ';«,~~:erzőqésszerű teljesítéséért, továbbá a Létesítményekre vonatkozó minőségi és.;:' r:~m~ű~s.,3~ki követelményeknek megfelelő állapot helyreállításáért, amennyiben azok a ~. _ rendelt~tésszerű használat ellenére bekövetkeznek függetlenül attól, hogy azokat,. ~.. ': J.. 9

9 saját maga, vagyalvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza Vállalkozó az Átadásátvételi igazolás kibocsátásának napjától számított 10 (tíz) éves időtartamon belül pótalkatrészellátási kötelezettséget vállal Egyéb rendelkezések 6.1. A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar nyelv A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek az Általános Feltételek 20. Cikkelye szerint egyszemélyes Döntőbizottság, ill. Választott bíróság útján rendezik A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező mellékelt alábbi dokumentumok és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. Törvény (továbbiakban: PTK) az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke Az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatás Különös Feltételek Általános Feltételek (Építési munkák szerződéses feltételei a Megrendelő által megtervezett magas és mélyépítési munkákhoz, Általános feltételek, FIDIC, First Edition: 1999 ISBN magyar nyelvű fordítása / Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége, Budapest, 2005./SSN ) Műszaki Tervek és Műszaki leírás a mellékletekkel AJDJJegyzékek az Ajánlattevő által kitöltve Az Ajánlati Ár bontása Felolvasólap Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (szervezetekről), vezetőkről (1. kötet 10. sz. minősítési formanyomtatvány alapján) Útmutató a Változtatások és Vállalkozói követelések kezeléséhez (1I.7.Fejezet) ~ I./ " Az ajánlatkérési ~~.J.._,.', ~2. és az ajánlati dokumentációk egyéb részei, kivéve az ajánlattal.. /..' _.J ;,':.. benyújtott Utemtervet, és erre épülő Fizetési Utemtervet, amely csak ".\.'. \':: I '.'i. ( "1.... tájékoztató jellegű f... ' c 6.4, li. FeiekTképviselői és értesítési címek: I ",~_.~. '. i"... ', 10

10 "r' A Megrendelő képviselője: Név: dr. Ortutay Miklós Cím 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Telefon: Fax: ortutay@mako.hu A Vá"alkozó képviselője: Név: Pol/ok László Cím: 1134 Budapest, Szabolcs utca 29. Telefon: Fax: info@bonex.hu 6.5 A Megrendelő által kijelölt Mérnök: Név: Lányi György (UTIBER Közúti Beruházó Kft.) Cím 1115 Budapest, Csóka u Telefon: Fax: utiber@utiber.hu 6.6 A jelen Szerződéses Megá"apodásban és a Különös Feltételekben használt kifejezések jelentése azonos a fenti pont szerinti FIDIC kiadvány hivatalos magyar fordításában meghatározott kifejezésekéivel. 6.7 Jelen Szerződéses Megá"apodás hatálybalépésének feltétele a megfelelő szakmai és általános felelősségbiztosítási szerződések rendelkezésre bocsátása. 6.8 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, mint Kohéziós Alap Közreműködő szervezet által e"enjegyzett jelen Szerződéses Megá"apodást. VÁLLALKOZÓ: Aláírta és lepecsételte: BONEX... w' ~ ~Pi~2~. 1 J ""f Beosztása: Elnök Az aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) POLLOK LÁSZLÓ Beosztása: Ügyvezető igazgató Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a: Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a: Önkormányzati Társulás Makó város és Térség~_BQNEX Építőipari Kft. nevében szennyvízcsatornázásának és o,/,':, 000 ~;lv1o'o a)o~ó,2010. november 29. szennyvíztisztításának megvalósítására 00,oS:o?' c,"s. \ nevében, ' '(,~' v,.., ~::':. \ (', r,l,/'. l, Kelt: Makó, november 29. 1;,'o, L. ' I r:,

11 ~... 1 J J 1 ELLENJEGYZÉS: KÖRNYEZETVÉDELMI vízügyi MINISZTÉRIUM FEJLESZTÉSI ÉS IGAZGATÓSÁG:,.1l1 //, Részéről aláírta és lepecsételtey?.~ :':i:9:i3.ú~:~ ::::,i.0~;t.~~:::::::::::::.:.':::::::::::::::::::::::::. Kelt J?tf.; l..~'(h'..q~,' ,.~.:t... ~.<~,.\",e l,a<!e~,~:, Cll;.,/. ly]) ly I:~ I~ <\'v ~\'\ <D I ; N nl' \~ &), (1), ~. f. "'o fql4./ '. :Y :: 1.,".,I/,,,~~~ 12 ÜGYVÉDI VAGY JOGTANÁCSOSI ELLENJEGYZÉS: Aláírta és lepecsételte: Kelt.,,,....:...