HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

Átírás

1 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Széchenyi tér 10. Figyelmébe: Dr. Botka László 6720 Szeged Tel herczeg.agnes@szeged.eu Fax Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe További információk a következő címen szerezhetők be: Nagymihály Ügyvédi Iroda Közbeszerzési Munkacsoport Szentháromság u. 34. I. 16. Figyelmébe: Dr. Nagymihály Tamás 6722 Szeged Tel / nagymt@admin.u-szeged.hu Fax A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Nagymihály Ügyvédi Iroda Közbeszerzési Munkacsoport Szentháromság u. 34. I. 16. Figyelmébe: Dr. Nagymihály Tamás 6722 Szeged Tel / nagymt@admin.u-szeged.hu Fax Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Nagymihály Ügyvédi Iroda Közbeszerzési Munkacsoport Szentháromság u. 34. I. 16. Figyelmébe: Dr. Nagymihály Tamás 6722 Szeged 1/11

2 2/11 I.2) Tel / Fax AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Regionális vagy helyi iroda/hivatal Általános közszolgáltatások Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Szeged elektromos tömegközlekedése fejlesztése projekt keretében a 4-es villamos pálya és felsővezeték, valamint kapcsolódó egyéb építmények építési munkáinak generál kivitelezése és kiegészítő tervezése. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye Építési beruházás Tervezés és kivitelezés A teljesítés helye Szeged város közigazgatási területén belül, a meglévő 4-es villamos vonal mentén. NUTS-kód HU333 A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés meghatározása/tárgya Vállalkozási szerződés Szeged elektromos tömegközlekedése fejlesztése projekt keretében a 4-es villamos pálya és felsővezeték, valamint kapcsolódó egyéb építmények építési munkáinak generál kivitelezése és kiegészítő tervezése. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) , , , , , , , , , A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Igen Részekre történő ajánlattétel Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség Bontás: Meglévő 5452 vm pálya- és felsővezeték bontás, 4 csoportkitérő bontás, kapcsolódó pályaszerkezetek, peron, út és egyéb bontások. Építés: 5498 vm vágányépítés szakaszok szerint meghatározott technológiával (rugalmas alátámasztású folytonos sínágyazású burkolt pálya, aszfalt és megerősített vasalt bazaltbetonos szerkezettel, nyitott (zúzottköves) vágány), 6240 m építési hossz villamos felsővezeték; 480 m építési hossz trolibusz felsővezeték, 2/11

3 3/11 II.2.2) II.3) közvilágítás építés, 4 csoport kitérő építés, peronrekonstrukció, 14 db perontető építése, közúti jelzők létesítése, új víznyelőaknák, víznyelőbekötések építése, keresztrácsok bekötése, burkolt árok építése, m² járdaépítés, 100 m² terelősziget építés, 8740m2 útépítés, kertépítészet: irtás, földmunkák és növénytelepítés, ideiglenes és végleges forgalomtechnika, az építés alatt ideiglenes forgalom biztosítása. Kiegészítő tervezés: részlettervek készítése a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint. Az elvégzendő munkák pontos mennyiségét és részletes leírását az ajánlati dokumentáció műszaki fejezete tartalmazza. Áfa nélkül HUF Vételi jog (opció) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a) Késedelmi kötbér: a vállalkozó köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelem esetén kötbért fizetni. A napi késedelmi kötbér összege HUF, de max. a nettó szerződött vállalkozói díj 15 %- a. Ezt meghaladó késedelem esetén megrendelő jogosult a szerződést írásban felmondani. b) Meghiúsulási kötbér: a vállalkozó köteles a teljesítés- vállalkozónak felróható okból történő - meghiúsulása esetén kötbért fizetni. A kötbér a nettó szerződött vállalkozói díj 10 %-a. c) Hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített munkarész műszaki ellenőr által megállapított nettó értékének alapulvételével 10 % hibás teljesítési kötbért köteles vállalkozó fizetni. Amennyiben a b) és c) pont szerinti esetek mindegyike megállapítható a szerződés teljesítése során, úgy azok együttes értéke nem haladhatja meg a nettó szerződött vállalkozói díj 15 %-át. d) Teljesítési biztosíték: a vállalkozó köteles a szerződés szerinti végső teljesítési határidőt követő 90 napig érvényes teljesítési biztosítékot, a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül a Megrendelő részére átadni. A teljesítési biztosíték a nettó szerződött vállalkozói díj 5 %-a. Ajánlatkérő a jótállási biztosíték átadását követően a teljesítési biztosítékot visszaadja. e) Jótállási idő és biztosíték: a vállalkozó köteles a szerződés teljesítését követően, az átadás-átvételi igazolás kibocsátásának napjától számított minimum 60 hónap időszakban jótállást nyújtani. A jótállás idejére a jótállási biztosíték a nettó vállalkozói díj 5 %-a. f) Előleg visszafizetési biztosíték: Az előlegfizetés feltétele, hogy vállalkozó a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot adjon át Megrendelő részére. A szerződéses biztosítékok rendelkezésre bocsátása, illetve igazolása a Kbt. 53. (6) bekezdése a) szerint történhet. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a jelen beszerzésben meghatározott építőipari. 3/11

4 4/11 III.1.3) III.1.4) Kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével részben saját forrás (13,65 %), részben támogatás (86,35 %) formájában rendelkezik. A projektben a Közreműködő Szervezet feladatait KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. látja el. A támogatást közvetlenül a vállalkozó részére utalják. Ajánlatkérő igény esetén előleget fizet. Az előleg maximális mértéke: a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói díj 20 %-a. Az előlegkérés feltétele: Ajánlattevő a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan eredeti biztosítékot adjon át Ajánlatkérő részére, Ajánlatkérő jogosultkénti megjelölésével. A biztosíték elfogadásáról Ajánlatkérő írásban köteles tájékoztatni Ajánlattevőt. Az előleg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az előleg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét- Ajánlatkérő írásbeli felszólítására - 5 munkanapon belül nem teljesítette. Az előleg kifizetése: A biztosíték elfogadására vonatkozó értesítést követően benyújtott előlegkérő Megrendelő általi kézhezvételét követő 60 napon belül kerül átutalásra. Az előleg 50 %-ával az 1. részszámlában, a fennmaradó 50 %-ával a 2. részszámlában kell elszámolni. A teljesítésre és számlázásra vonatkozó Ajánlatkérői elvárások: Munkaterület átadás: a szerződés aláírását követő 15 napon belül. Vágányzárat Ajánlatkérő a teljes vonalon: között biztosít. A vágányépítés befejezési határideje: (kötbér köteles). A teljes Létesítmény és minden szerződéses kötelezettség teljesítési véghatárideje: (kötbér köteles). Számlázás: A készültségi fok alapján rész-számla, a befejezéskor végszámla nyújtható be Teljesítési igazolás alapján: 1. részszámla: A Létesítmény 40 %-os készültségének elérését követően nyújtható be a tényleges készültség szerinti nettó vállalkozói díjra (minimum: 40 %-ra); az előleg 50 %-ának az elszámolásával. 2. részszámla: A Létesítmény 80 %-os készültségének elérését követően nyújtható be a tényleges készültség szerinti nettó vállalkozói díjra, az előleg 50 %-ának az elszámolásával. 3. Végszámla: a teljes Létesítmény befejezése, és átadása, a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend ban meghatározott nyilatkozatok, dokumentumok, tanúsítványok, igazolások és útmutatók Megrendelő részére történő hiánytalan átadása után nyújtható be a fennmaradó nettó vállalkozói díjra. Az ajánlatban műszaki és pénzügyi ütemtervet kell benyújtani a munkák és a számlázás ajánlattevő által tervezett ütemezésének bemutatására. Az ajánlatkérő által megadott organizációs elvárásoknak és határidőknek az ütemtervnek meg kell felelnie. A fizikai teljesítést a Műszaki ellenőr ellenőrzi, és a teljesítésről 15 napon belül a szerződés szerint Teljesítési Igazolás kiadására kerül sor. A Létesítmény építési hatósági engedélyköteles, a számla kiállításakor az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvénynek a fordított ÁFA-s számlára vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. A benyújtott számlák kiegyenlítésére a teljesítéstől számított 60 naptári napon belül átutalással kerül sor. A fizetésre a Kbt ának (3) bekezdése is irányadó. A támogatás kifizetésére a mindenkor hatályos 281/2006. (XII.23.) Korm. rend 20. (4) (5) bekezdése irányadó, a támogatás a Közreműködő Szervezet intézkedésére közvetlenül a Vállalkozó részére kerül átutalásra. A számla kifizetések feltétele "Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -a" szerinti előírások teljesítése. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? Igen 4/11

5 5/11 III.2) III.2.1) III.2.2) 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről, 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről, 360/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet a zeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról; 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről; 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól; 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról; évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól; 215/2010.(VII.9.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1), 61. (1) d), a 61. (2), illetőleg az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) a)-c) és a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. (1) - (6) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, továbbá az ajánlattevőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy a teljesítéshez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót /Kbt. 71. (3)/. "A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű ajánlattevők, alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában". "Útmutató a Kbt ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők alvállalkozók és erőforrást nyújtó szervezetek vonatkozásában". ( Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alábbi igazolásokat az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell benyújtania, az árbevétel kivételével, amelyet együttesen is teljesíthetnek. Az alkalmasság igazolására a 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében nincs lehetőség, a Kbt. 4. 3/E. pontja értelmében (a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve). P/1. Csatoljon valamennyi számlavezető pénzügyi intézmény valamennyi számlájáról, az ajánlattételi határidő lejártától számított 45 napnál nem régebbi nyilatkozatot, az alábbi tartalommal: 1. mióta vezeti a számláját 2. 5/11

6 6/11 III.2.3) előfordult-e, ha igen, hány alkalommal, hogy a fizetési kötelezettségének 30 napot meghaladóan nem tudott eleget tenni az igazolás kiadását megelőző 1 évben, 3. lejárt. Hiteltartozása van-e az igazolás kiadását megelőző 1 évben (elmúlt 12 hónapban) A. Cégkivonatban szereplő összes bank összes számlájáról köteles igazolást csatolni. Kbt. 66. (1) a). P/2. Csatolja az utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg + eredménykimutatás + kiegészítő melléklet), amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó egyszerű, vagy könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről (évenként megbontva) Kbt. 66. (1) b). P/3. Nyilatkozzon a 2007., és években a teljes nettó forgalmáról és a közbeszerzés tárgya szerinti nettó forgalmáról (évenként megbontva) Kbt. 66. (1). Ajánlatkérő a forgalom alatt az értékesítés nettó árbevételét érti. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az alábbi követelményeknek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak önállóan kell megfelelnie, az árbevétel kivételével, amelyet együttesen teljesíthetnek. P/1. Alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzügyi intézmény 45 napnál nem régebbi nyilatkozata szerint több mint 2 alkalommal fordult elő, hogy az ajánlattevő a fizetési kötelezettségének 30 napot meghaladóan nem tudott eleget tenni vagy számlavezető pénzintézeteinél lejárt hiteltartozása van az igazolás kiadását megelőző 1 évben. P/2. Alkalmatlan, ha az utolsó 3 lezárt üzleti években egynél többször volt negatív mérleg szerinti eredménye. P/3. Alkalmatlan, ha az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen, a években a teljes forgalma átlagosan nem éri el az évi nettó HUF-ot és a közbeszerzés tárgya szerinti (városi villamosvasúti pálya- és felsővezeték építés) forgalma átlagosan nem éri el az évi nettó HUF-ot. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alábbi igazolásokat az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell teljesítenie együttesen: Az alkalmasság igazolására a 65. (3) bekezdése szerinti szervezetek (személyek), mint erőforrást biztosítók bevonására lehetőség van, kivéve a referenciaigazolás (M/1) tekintetében, a Kbt. 4. 3/E. pontja értelmében (a Ptk. szerinti többségi befolyás fennálltának kivételétől eltekintve). Ebben az esetben ezen szervezeteknek a Kbt. 65. (4) bek. szerinti igazoláson túl az alkalmasságra előírt igazolásokat is be kell nyújtani. M/1. Ismertesse az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 hónapban elvégzett és műszaki átadás-átvétellel befejezett városi villamosvasút építési munkáit a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja alapján, a főbb műszaki, mennyiségi mutatók, az ellenszolgáltatás összege vagy mennyiségre utaló más adat, a teljesítés ideje és a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével, és a másik fél által adott igazolással a Kbt. 68. (2) bekezdés szerinti tartalommal. M/2. A teljesítésben részt vevő szakemberek bemutatása (végzettség, képzettség és gyakorlati időfeltüntetésével) szakmai önéletrajzuk és diploma másolatuk csatolásával, műszaki vezetők esetében, az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerinti felelős műszaki vezetői névjegyzékben való felvétel igazolásával a Kbt. 67. (2) e) pontja alapján. 6/11

7 7/11 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az alábbi követelményeknek az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak együttesen kell megfelelni. M/1. Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 hónapban műszaki átadásátvétellel befejezett, 1) Rugalmas alátámasztású folytonos sínágyazású rendszerű városi villamosvasúti pályaépítés mindösszesen 1000 vm 2) Városi villamosvasúti vagy trolibusz felsővezeték építés mindösszesen 1000 m 3) 1 db trolibusz-villamos vasúti keresztezés 4) Kiselemes járdaépítés mindösszesen m² Kivitelezési munkákról referenciával. A fenti 4 pontban elvárt referencia adott esetben 1 kivitelezésen elvégzett munkák igazolásával is teljesíthető. M/2 Alkalmatlan, ha nem rendelkezik az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006.(XII.5.) Korm. rendelet szerinti. 1) 1 fő felsőfokú végzettségű, KÉ/A 2) 1 fő felsőfokú végzettségű VV/A 3) 1 fő felsőfokú végzettségű VI/A Kódszámú (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakemberrel, valamint. 4) 1 fő felsőfokú építőmérnök vagy villamosmérnök végzettségű minőségbiztosítási és ellenőrzési szakemberrel, aki rendelkezik minőségbiztosítási szakterületen szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlattal. 5) 1 fő kertészmérnök végzettségű és legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel. 1 szakember több pozícióra jelölhető, azonban minimum 3 fő rendelkezésre bocsátása kötelező. A tapasztalatot, szakmai gyakorlatot az önéletrajznak kell tartalmaznia. Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) Az eljárás fajtája Nyílt Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. A teljes nettó ajánlati ár. Súlyszám Jótállási idő. Súlyszám 5 Elektronikus árverést alkalmaznak-e? 7/11

8 8/11 IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám 69107/2009/SZMJVÖ Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? A dokumentáció és egyéb iratok A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: A feltüntetett ellenérték nettó érték, amely a mindenkor hatályos ÁFAértékkel fizetendő meg. A dokumentáció ellenértékét a lebonyolító Dr. Nagymihály Kft. ERSTE Bank Rt-nél vezetett számú számlájára kell átutalni, 69107/2009/SZMJVÖ hivatkozás feltüntetésével, vagy a dokumentáció átvételének helyén készpénzben befizetni. Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő :00 Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: :00 Hely Az A melléklet III. pontja szerinti kapcsolattartási pont szerinti cím. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen A Kbt. 80. (2) bekezdésében megjelölt személyek. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv elfogadásáról és az 1004/2007.(I.30.) Korm. határozat a közötti időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek indikatív listájáról. A időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a városi közösségi kötöttpályás közlekedés fejlesztése konstrukcióra KözOP kódszámon kiírt pályázatra beadott, KÖZOP azonosító jellel regisztrált, a Magyar Kormány által támogatott projekt. Támogatási szerződés ban a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. és NFÜ által aláírásra került. Az Európai Bizottság a projekt támogatását ben jóváhagyta. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 8/11

9 9/11 1) Az Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési törvény 83. (1)-(2) bekezdése szerinti az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlati biztosíték hiánypótlása sem formai, sem tartalmi okból a Kbt. alapján nem lehetséges. 2) Eredményhirdetés időpontja: (11:00). 3) A szerződéskötés tervezett időpontja: ) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentáció másra át nem ruházható. 5) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció az ellenérték befizetését igazoló bankbizonylat átadása ellenében az A. melléklet II. pontjában megadott kapcsolattartási pont szerinti címen vehető át vagy az átvétel helyén készpénzben való befizetés ellenében, munkanapokon 9:00-15:00 óráig, ajánlattétel napján 11:00 óráig. A dokumentáció átadását, írásban érkező, a dokumentáció adatait rögzítő megkeresésre (A II. mellékletben előírt faxszámra, 6722 Szeged, Szentháromság u. 34. I. 16. címre való megküldés esetén), 2 munkanapon belül postai megküldéssel teljesítjük a Kbt. 54. (4) bekezdése alapján. 6) Az ajánlatokat összefűzött, minden oldalát folyamatos számozással ellátva, 1 eredeti + 4 másolati példányban kell elkészíteni és az 5 példányt egy nagy lezárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a közbeszerzés azonosító számát: 69107/2009/SZMJVÖ, tárgyát: Szeged város elektromos tömegközlekedés fejlesztése keretében 4-es villamos pálya és felsővezeték, valamint kapcsolódó egyéb építmények építési munkáinak generál kivitelezése és kiegészítő tervezése. 7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás értékére, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás esetén megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. (1)-(3) bekezdése és a 306/A. (1) és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy elfogadja az ajánlatkérő szerződéstervezetét, nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e 8) A bírálat módszere: 1. részszempont: Ajánlati ár: A bírálat alapját az 5 % tartalékkerettel növelt nettó szerződött vállalkozói díj képezi. Értékelési módszer: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával (P= legjobb ajánlat / vizsgált ajánlatx10). 2. részszempont:jótállási idő: Az ajánlatkérő a vállalt jótállási időt fogja értékelni, de a 84 hónapnál hosszabb jótállási időt tartalmazó ajánlatok a 84 hónapnak megfelelő pontértéket kapják, a megadott 60 hónap minimum jótállási határidőt az ajánlattevők kötelesek vállalni. Értékelési módszer: Az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, aránypár alkalmazásával. (P=vizsgált ajánlat/ legjobb ajánlatx10). Ponthatár: 1-10 pont. 9) Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági feltételeket. 10) Az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe 9/11

10 10/11 b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. 11) Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a dokumentációba való betekintésre, munkanapokon 9:00-11:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártáig. 12) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt a Kbt. 59. (3) bekezdésében foglaltak szerint ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amelynek összege: HUF, amelynek az ajánlati kötöttség idejére, a rendelkezésre állását az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az ajánlattevőnek az eredeti dokumentáció átadásával igazolni kell. A biztosíték nyújtható eredeti igazolás formájában: Az ajánlatkérő Raiffeisen Banknál vezetett számú bankszámlájára történő befizetéssel, Bankgaranciával, Biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. 13) Az ajánlatokhoz benyújtandó igazolásokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség ajánlattevőt terheli. Az idegen nyelvű okiratokat magyar nyelvű fordításban is benyújtandó. 14) Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni alvállalkozó és erőforrást biztosító szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata (adott esetben el nem bírált változás bejegyzési kérelem cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott példánya), valamint az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselőik aláírási címpéldánya vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírásminta. 15) Az ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot az előleg igénylésére, és igénylés esetén arra, hogy az előlegfizetés feltételeként az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló hatállyal, az előleggel megegyező összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot ad át a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül ajánlatkérő részére. 16) Közös ajánlattétel esetén a részletes konzorciális megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a vezető (képviselő) cég megjelölésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget vállalnak jelen közbeszerzés tárgyának megvalósításáért. 17) Az ajánlat akkor érvényes, ha az ajánlattevő nyilatkozik, hogy nyertessége esetén az ajánlati dokumentációban előírt tartalmú - a Kbt (2) bekezdésének megfelelő felelősségbiztosítási fedezetet is magában foglaló - biztosítási szerződést adott munkára vonatkozóan az eredményhirdetést követően haladéktalanul megköti vagy amennyiben a Dokumentációban előírt tartalmú biztosítással rendelkezik, azt nyertessége esetén tárgyi munkára vonatkozóan az eredményhirdetést követően haladéktalanul kiterjeszti, továbbá a biztosítótól szándéknyilatkozatot vagy kötvényt csatol, amely a Dokumentációban előírt feltételeket tartalmazza. 18) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy minden beépített késztermékre a beépítést megelőzően, adott esetben annak megfelelőségét igazoló akkreditált minőségvizsgáló laboratórium által kiadott dokumentumot csatol. 19) Az ajánlatkérő kizárja azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, a Kbt. 88. (4) a) pontja alapján. 20) Az ajánlattevő csatoljon cégszerűen aláírt nyilatkozatot, hogy az ajánlatban az összes számlavezető pénzintézetének a nyilatkozatát csatolta. 10/11

11 11/11 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 21) Az ajánlatkérő az alkalmassági körben megadott esetleges nem forint értéket, az ajánlattételi határidő lejárta napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számolja át. 22) Az ajánlatkérő a Kbt. 55. (3) bekezdésének megfelelően előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni és erről a Kbt. 72. szerint nyilatkozzon. 23) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. (4) bekezdésére, amely szerint az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel, illetőleg abban más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozójaként sem vehet részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. Ugyanabban a közbeszerzési eljárásban az adott személy, szervezet nem vehet részt egynél több ajánlattevő (közös ajánlattevő) közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként és erőforrást nyújtó szervezeteként. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Tel Internet: Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Tel Internet: Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /11