A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZÉ TARTOZÓ TOVÁBBI MELLÉKLETEK

Átírás

1

2 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEV K RÉSZÉRE A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése Az ajánlatkér A közbeszerzési eljárás tárgya, mennyisége Ajánlattev feladata A teljesítés ideje és helye Többváltozatú ajánlat és részajánlat Az ajánlat költségei Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az ajánlatok benyújtása és bontása Ajánlati kötöttség Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Kizáró okok Gazdasági és pénzügyi alkalmasság szaki, illetve szakmai alkalmasság Az ajánlatok értékelése Szerz déskötés Fizetési feltételek A közbeszerzési eljárás nyelve A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerz déses feltételek További információk A munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó el írások II. AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI IV. IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZÉ TARTOZÓ TOVÁBBI MELLÉKLETEK Oldal: 2 / 21

3 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az ajánlatkér nevében eljáró személynek a közbeszerzési dokumentumok és azok részét képez jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehet legteljesebb biztosításával minden Ajánlattev nek lehet vé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelel en csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek el segíthetik a sikeres ajánlattételt. Jelen dokumentáció a meghívandó gazdasági szerepl knek az EKR rendszeren keresztül megküldött ajánlati felhívással indult, a Kbt szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása alapján készült a Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrendben. A fenti ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok rendelkezései az irányadóak és kötelez ek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás rendelkezései az irányadóak. A jelen dokumentáció alkalmazásában az Ajánlatkér az Ajánlati Felhívás, Ajánlattételi Felhívás, Felhívás és Eljárást megindító felhívás kifejezéseket, mint szinonim fogalmakat kezeli. Oldal: 3 / 21

4 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEV K RÉSZÉRE 1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 1.1. Ajánlatkér : a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejöv vállalkozási szerz dés szerinti megrendel vel. Az ajánlatkér és a fentiekben meghatározott megrendel fogalmakat, mint egyez ket alkalmazzuk Ajánlattev : az a gazdasági szerepl, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be Dokumentáció: a közbeszerzési dokumentumok részét képez jelen általános és speciális követelményeket tartalmazó irat, melyet az ajánlattev az ajánlati felhívás el írásait betartva megkapott. 2. Ajánlatkér : Sóstó-Gyógyfürd k Zrt Nyíregyháza-Sóstógyógyfürd, Szódaház u 18. Kapcsolattartó neve: Bodnárné Pálinkás Rita Telefonszám: Telefaxszám: cím: sostort@sostort.hu Közrem köd felel s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bátyi László Lajstromszám: Cím: 4028 Debrecen, Apafi u /C. fsz. 12. Mobilszám: cím: batyi@econetsystem.hu Dr. Kardos Norbert Lajstromszám: Cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 10. fsz./1. Mobilszám: cím: drkardosn@gmail.com 3. A közbeszerzési eljárás tárgya, mennyisége: Tárgy: Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése Közbeszerzés tárgya: építési beruházás. Mennyiség: A tófürd rekonstrukciója érinti a m emlék jelleg épületeket és a fürd teljes területét. A déli öltöz épület és a pénztár épületek teljes alapterületen, az északi konyhaépület részlegesen kerül felújításra. A füves felületek teljes területe öntöz rendszert és felülfüvesítést kap, továbbá azok kiegészítésre kerülnek a rézs területek és egyéb növénykazetták zöldítésével és fásításával. A fogyasztóterek egységes megjelenést kapnak, azonos mobiliákkal, napvitorlákkal és összefügg térburkolattal. Oldal: 4 / 21

5 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. A fürd teljes területét akadálymentesen használhatóvá kell tenni és a strandröplabda pálya szabványosításra kerül. Új két pályás csúszda telepítése, továbbá a medencetér pihen felületei kerülnek kiegészítésre. A tóparti sáv plázs jelleg fövényesítést kap, és a meglév támfal részleges megbontásával a biztonságos vízhez jutás megoldott lesz. A területen elhelyezésre kerülnek kültéri zuhanyoszlopok, valamint kültéri öltöz kabinok. A terület északi oldalán található acélszerkezet kerítés felújításra kerül és növénytelepítéssel kiegészül. Jellemz mennyiségek: Felújítandó épületrészek: 185,89 m2 Térk burkolat: 1775,92 m2 Zöld felület: 6044,33 m2 Öntöz rendszer: 6000 m2 Az elvégzend feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott m szaki dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza. CPV-kód: Építési munkák Felújítás Magasépítési munka Útkövezési munkák Tereprendezési munkák zöldterületen Öntöz rendszerek építése 4. Ajánlattev feladata: Ajánlattev köteles a közbeszerzés tárgyát képez feladatokat az ajánlati felhívásban, a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott mennyiségi és min ségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és t zvédelmi, illetve egyéb el írások és min ségi követelmények betartása mellett ellátni. Ajánlattev feladata kiterjed a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott valamennyi feladatra, azokra is, amelyeket esetlegesen a szerz dés nem tartalmaz. 5. A teljesítés ideje és helye: A teljesítés határideje: a szerz dés megkötését l számított 200 nap. Teljesítés helye: 4431 Nyíregyháza-Sóstógyfürd Fürd ház tér hrsz. 6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat: Ajánlatkér a részajánlat és a többváltozatú ajánlat lehet ségét kizárja. A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkér a Kbt. 61. (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatkér a részajánlattétel lehet ségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelel en megvizsgálta, és megállapította, hogy a kivitelezés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többit l elválaszthatóan, önálló egységként kezelhet, továbbá a beruházás munkaszervezése egy ajánlattev esetében hatékonyabban megoldható. 7. Az ajánlat költségei 7.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattev nek kell viselnie. Az ajánlattev nek nincs joga semmilyen, a Oldal: 5 / 21

6 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. közbeszerzés dokumentumaiban vagy vonatkozó jogszabályokban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. 8. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei 8.1. Az ajánlattev knek az eljárás során ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a Kbt. el írásaival összhangban, az ajánlattételi határid lejárta után a Kbt ában foglaltak szerinti kivétellel semmilyen formában sem formailag, sem tartalmilag nem módosítható Ajánlatkér a Kbt. 71. bekezdése szerint biztosít hiánypótlási lehet séget Az ajánlattev nek nyertesként történ kihirdetése esetén sincs lehet sége ajánlata, vagy a közbeszerzés dokumentumai bármely akárcsak rész kérdésének megváltoztatására sem Az ajánlattev a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határid t megel en kiegészít információkért fordulhat az ajánlatkér nevében eljáróhoz, aki a kért információt amennyiben a Kbt.-ben meghatározott feltételek fennállnak legkés bb az ajánlattételi határid lejárta el tt a Kbt. szerinti határid ben írásban megadja. 9. Az ajánlatok benyújtása és bontása: Az ajánlat benyújtásának és az ajánlatok bontásának határideje: Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint. Az ajánlattételi határid re és az elektronikus bontásra vonatkozó szabályokat az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-kr.) a tartalmazza. 10. Ajánlati kötöttség Az ajánlati kötöttség id tartama: 60 nap. Felhívjuk az ajánlattev k figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 60 napos ajánlati kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt.-ben rögzített el írásokra tekintettel tegyék meg. 11. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának id szakában az ajánlatkér, illetve a képviseletében eljáró felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelm kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 71. rendelkezéseinek megfelel en. 12. Kizáró okok Az eljárásban nem lehet ajánlattev (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattev sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl, akivel szemben a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok állnak fenn, továbbá Ajánlatkér a Kbt. 74. (1) bek. a) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattev t, azt az alvállalkozót, illetve alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1) Az ajánlattev nek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattev nek külön-külön) a Kbt (2) bekezdése, ill. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési m szaki leírás meghatározásának Oldal: 6 / 21

7 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. (1) bekezdés szerint egyszer nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban el írt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia: Mind Magyarországon letelepedett, mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattev esetében: pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepl nek nincs a pénzmosásról szóló törvény pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkér köteles elfogadni, ha az ajánlattev a Kr. 7. szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkér által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattev felel. 2) Az ajánlattev, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vev más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. (4) bekezdése és a Kr. 17. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani arról, hogy vonatkozásukban nem állnak fenn a Kbt. 62. (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok. 3) Ajánlatkér a kizáró ok hiányát a Kbt (2) bekezdése alapján ellen rzi. 13. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Ajánlatkér a Kbt (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket nem ír el. 14. szaki, illetve szakmai alkalmasság: Ajánlatkér a Kbt (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket nem ír el. 15. Az ajánlatok értékelése A legjobb ár-érték arány a Kbt. 76. (2) bekezdés c) pontja szerint, az alábbiaknak megfelel en: Részszempont Adható pontszám alsó és fels határa Súlyszám 1. Egyösszeg nettó ajánlati ár (HUF) A szerz dés teljesítésében résztvev felel s m szaki vezet szakember magasépítési projektekben kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett tapasztalata (hónap minimális értéke 0 hónap, legkedvez bb szintje 48 hónap) 3. Kiterjesztett jótállási id tartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvez bb szintje 24 hónap) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható Oldal: 7 / 21

8 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. pontszám alsó és fels határa: A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. részszempont (egyösszeg nettó ajánlati ár) esetében: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattev kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ évi 147. szám; december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás; P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála fels határa, azaz 10 Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: a legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkér az egyösszeg nettó ajánlati árat értékeli az ajánlatok elbírálása során. Ajánlatkér a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kett tizedes jegypontossággal határozza meg az értékelési pontszámot. A 2. és a 3. részszempont esetében: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattev kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ évi 147. szám; december 21.) 1. sz. melléklet A. 1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás; P= (Avizsgált/Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin Ahol P: A vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszám. P max: A pontskála fels határa, azaz 10 P min: A pontskála alsó határa, azaz 0 Alegjobb: A legel nyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: A vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Ajánlatkér a fenti képlet alapján a kerekítés szabályai szerint kett tizedes jegypontossággal határozza meg az értékelési pontszámot. A 2. részszempont esetében a szerz dés teljesítésében résztvev felel s m szaki vezet szakember magasépítési projektekben kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett tapasztalata (hónap, minimális értékre 0 hónap, legkedvez bb szintje 48 hónap) kerül értékelésre. Amennyiben ajánlattev ilyen tapasztalatot nem tud bemutatni (ez esetben a felolvasó lapon 0, azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az értékelés során ajánlattev az adott részszempontra vonatkozóan 0 pontot kap. Ajánlatkér a Kbt. 77. (1) bekezdése alapján el írja, hogy a 48 hónap vagy attól kedvez bb (nagyobb) megajánlást a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli. A 3. részszempont esetében a kötelez en el írt 24 hónap jótálláson felül vállalt kiterjesztett jótállási id tartam kerül értékelésre. Amennyiben ajánlattev a kötelez en el írt 24 hónap jótálláson felül kiterjesztett jótállási id tartamot nem vállal (ez esetben a felolvasó lapon 0, azaz nulla értéket kell szerepeltetni), az értékelés során ajánlattev az adott részszempontra vonatkozóan 0 pontot kap. Ajánlatkér a Kbt. 77. (1) bekezdése alapján el írja, hogy a 24 hónap vagy attól kedvez bb (nagyobb) megajánlást a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli. Ajánlatkér az alkalmazott értékelési részszempontokra az ismertetett módszerekkel Oldal: 8 / 21

9 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. kiosztja a pontszámokat. A kapott pontok két tizedesjegy pontosságig, kerekítve kerülnek kiszámításra. A pontszámok felszorzásra kerülnek a részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A súlyozott pontszámok ajánlattev nként összesítésre kerülnek. A legmagasabb összesített pontszámot elér ajánlattev lesz a gazdaságilag legel nyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattev, míg a második legtöbb összesített pontszámot elér ajánlattev a gazdaságilag legel nyösebb ajánlatot nyújtó ajánlatot követ ajánlatot tev. Az értékelés részletes módszerét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 16. Szerz déskötés A szerz dés nem köthet meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követ öt napos id tartam lejártáig, kivéve a Kbt (8) bekezdés f) pontjában foglaltakat. 17. Fizetési feltételek Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerz dés és a kifizetés pénzneme: HUF. A szerz dés finanszírozása a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján történik. A támogatási intenzitás mértéke 99, %. A finanszírozás formája utófinanszírozás. A Kbt (7) bekezdése alapján az ajánlatkér a szerz désben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-ának megfelel összeg el leg igénybevételének lehet ségét biztosítja. Az el leg fizetését az ajánlatkér nem teszi függ vé a biztosíték nyújtásától. A nyertes ajánlattev a szerz déses feladatok teljeskör és szerz désszer teljesítését az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervez i és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. -a alapján - a teljesítés igazolását követ en az követ en 3 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátására jogosult az alábbiak szerint: Készültségi fok Részszámla száma, összege 25% (m szaki ellen r által igazoltan) 1. részszámla: a nettó vállalkozói díj 25 %-a 50% (m szaki ellen r által igazoltan) 2. részszámla: a nettó vállalkozói díj 25 %-a 75% (m szaki ellen r által igazoltan) 3. részszámla: a nettó vállalkozói díj 25 %-a 100% (m szaki ellen r által Végszámla: a nettó vállalkozói díj 25 igazoltan) %-a a szerz dés hiba- és hiánymentes teljesítésének feltételével, a sikeres, hiba- és hiánymentes m szaki átadásátvételi eljárás lezárását követ en, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a sikeres, hiba- és hiánymentes m szaki átadás-átvételi eljárás lezárása. Az el leget a benyújtásra kerül végszámla összegéb l kell levonni. Ajánlatkér felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy jelen megkötend szerz dés rendelkezései vonatkozásában a Felek tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák. Oldal: 9 / 21

10 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. Az ellenérték teljesítése teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján történik a Kbt (1)-(3), (5)-6), (10) bekezdéseiben, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet ában és a évi V. törvény 6:130. (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel en. Amennyiben a nyertes ajánlattev a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. (1)-(2) bekezdését l eltér en a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B -ában foglalt szabályok szerint történik a szerz désben foglalt ellenérték kifizetése. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155. (1) bekezdése irányadó. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok különösen: a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet; b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; c évi V. törvény (Ptk.); d évi CXCV. törvény (Áht.); e évi CXLIII. törvény (Kbt.); f évi CXXVII. törvény (Áfa.) A fizetési feltételekre vonatkozó részletes el írásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerz déstervezet tartalmazza. 18. A közbeszerzési eljárás nyelve A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelel en az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennem levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. Ajánlattev nek minden idegen nyelv nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell a jelentkezéshez csatolnia. Ajánlatkér elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattev általi felel s fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattev felel. 19. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, szerz déses feltételek Az ajánlatkér és a nyertes ajánlattev között a szerz dés az ajánlati felhívás, a közbeszerzés dokumentumai, a nyertes ajánlattev ajánlatának feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. Ajánlattev nek ajánlatában nyilatkoznia kell a közbeszerzés dokumentumai részét képez szerz dés elfogadásáról. 20. További információk: 1. Az ajánlatba csatolandó nyilatkozatok 1.1.A Kbt. 66. (5) bekezdése alapján felolvasólap, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. (4) bekezdése szerinti információkat. 1.2.Ajánlattev nek csatolnia kell a Kbt. 66. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot. 1.3.Ajánlattev nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjában foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) 1.4.Az ajánlattev nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattev nek) az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a évi V. törvény 9. (3) bekezdésének megfelel en elkészített aláírás mintáját, egyszer másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Egyéni vállalkozók esetében adószám, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám megadása kötelez. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a Oldal: 10 / 21

11 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. fenti dokumentumok közül a megfelel ) egyszer másolatban Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségvisel által adott teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is. 1.5.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. -a alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésér l a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattev vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. 1.6.Ajánlatkér árazatlan költségvetést is az ajánlattev rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. A szerz dés tárgyának azon részének tekintetében, amelynek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. (2) bekezdés szerinti, kell en pontos és érthet leírása nem lehetséges, a m szaki leírás esetlegesen hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredet dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szerepl termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Ilyen esetben a megnevezés mellett a vagy azzal egyenérték kifejezést szerepel, ennek hiányában is a hivatkozás mellett a vagy azzal egyenérték kifejezést is érteni kell. Amennyiben az ajánlattev a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást (keltezést, aláírást, formázást ide nem értve) eszközöl, ajánlatkér az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. 1.7.Felel sségbiztosítás: Ajánlatkér a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. -a alapján a szerz dés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattev ként szerz fél köteles legkés bb a szerz dés megkötésének id pontjára a szerz dés teljes id tartamára teljes kör építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglév felel sségbiztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattev l származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattev nyertessége esetén a megkövetelt felel sségbiztosítást megköti, vagy meglév felel sségbiztosítását a feltételeknek megfelel en kiterjeszti. A felel sségbiztosításról szóló ajánlatot a szerz déskötéskor be kell mutatni, melyr l az ajánlatkér (megrendel ) jogosult másolatot készíteni. A felel sségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerz dés megkötését követ 10 munkanapon belül köteles Ajánlatkér részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. 1.8.Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felel sségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerz dést), melyben a Kbt. 35. (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult képvisel t megjelölni. 2. Egyéb információk 2.1.Ajánlatkér a közbeszerzési dokumentumokat a honlapon korlátlanul és teljes kör en, közvetlenül és díjmentesen elérhet vé teszi az érdekl gazdasági szerepl k részére. A Kbt. 57. (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattev nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. 2.2.Felhívjuk az ajánlattev figyelmét a Kbt ában foglaltakra. Oldal: 11 / 21

12 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. 2.3.Ajánlattev nek minden idegen nyelv nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkér elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattev általi felel s fordítását. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattev felel. 2.4.Ajánlatkér a Kbt (1) bekezdésének megfelel en a szerz dést az eljárás nyertesével köti meg, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következ legkedvez bb ajánlatot tev nek min sített szervezettel (személlyel), ha t az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 2.5.A Kbt. 71. (1) alapján Ajánlatkér az összes ajánlattev számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehet ségét. 2.6.A kiegészít tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt a és 114. (6) bekezdése irányadó, azzal, hogy konzultációra, helyszíni bejárásra nem kerül sor. 2.7.Ajánlatkér projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattev, mind közös ajánlattev k vonatkozásában. 2.8.A Kbt (3) bekezdésében foglaltak értelmében a nyertes ajánlattev a szerz dés megkötésének id pontjában, majd - a kés bb bevont alvállalkozók tekintetében - a szerz dés teljesítésének id tartama alatt köteles el zetesen az ajánlatkér nek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerz dés teljesítésében, és - ha a megel közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megel közbeszerzési eljárásban el írt kizáró okok hatálya alatt. 2.9.Ajánlatkér felhívja az ajánlattev k figyelmét a Kbt. 73. (4) bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 73. (5) bekezdése alapján az ajánlatkér a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyekt l az ajánlattev tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. (4) bek. szerinti azon követelményekr l, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni Az ajánlatkér a Kbt. 81. (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követ en végzi el. Csak az értékelési sorrendben a legkedvez bb ajánlattev tekintetében végzi el a bírálatot Ajánlatkér nyilatkozik, hogy jelen eljárásban a Kbt. 75. (2) bekezdés e) pontját alkalmazza Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekr l szóló évi CXLIII. törvény (Kbt.) el írásai, illet leg a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései szerint kell eljárni. 3. A szerz dés biztosítékai: Valamennyi rész tekintetében: Késedelmi kötbér: a szerz désben meghatározott teljesítési határid olyan okból történ késedelmes teljesítése esetére, amelyért ajánlattev felel s a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a/nap. A késedelmi kötbér legfeljebb 20 napig kerül felszámításra minden késedelmes nap után, a maximális késedelem elérését az ajánlatkér meghiúsulásnak tekinti, és ebben az esetben jogosult a szerz dést l a nyertes ajánlattev vel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani és a szerz dés szerinti meghiúsulási kötbérnek, és minden kárának megtérítését követelni. Oldal: 12 / 21

13 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. A meghiúsulási kötbér követelése kizárja a késedelmi kötbérre vonatkozó igényt. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. Meghiúsulási kötbér: a szerz dés teljesítésének olyan okból történ meghiúsulása esetére, amelyért ajánlattev felel s a Közbeszerzési Dokumentumokban részletezettek szerint; mértéke a nettó vállalkozói díj 20 %-a. Nyertes ajánlattev 20 napot meghaladó késedelme nem teljesítésnek min sül (ajánlatkér döntése alapján). Ezen esetben ajánlatkér jogosult a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthet ). A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Késedelem miatti meghiúsulás esetén, a meghiúsulási kötbér követelése kizárja a késedelmi kötbér követelését. A kötbérekre egyebekben a Ptk. rendelkezései irányadók, kiemelten a Ptk. 6:186. (1) bekezdése. A kötbér a Polgári Törvénykönyvr l szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. (1) bekezdésének megfelel en akkor fizetend, ha a kötelezett felel s a szerz désszegésért. Teljesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-a. A biztosíték határid ben történ rendelkezésre bocsátásról ajánlattev knek nyilatkozniuk kell. (Kbt (5) bek.) Jólteljesítési biztosíték: általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás (nettó vállalkozói díj) 5 %-a. A biztosíték határid ben történ rendelkezésre bocsátásról ajánlattev knek nyilatkozniuk kell. (Kbt (5) bek.) Jótállás: 24 hónap + az ajánlattev által vállalt kiterjesztett jótállási id tartam, amelyek együttesen képezik a szerz déses teljes kör jótállás id tartamát. Ajánlatkér ajánlati vagy más szerz déses biztosítékot nem ír el. A szerz dés biztosítékainak részletes szabályait a szerz déstervezet tartalmazza. 21. A munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó el írások Ajánlattev nek a Kbt. 73. (5) bekezdése alapján ajánlatkér az alábbiakban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevér l és címér l (elérhet ség), amelyekt l az ajánlattev a megfelel környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat. Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi F osztály: Honlap: ommf.gov.hu Érdi Járási Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási F osztályának Munkavédelmi és Munkaügyi Ellen rzési Osztálya 4400 Nyíregyháza, H sök tere 9. tel: fax: cziberej@lab.hu Kormányhivatal Foglalkoztatási F osztályának Munkavédelmi Ellen rzési Osztálya A területileg illetékes szerv a internetes oldal, elérhet ség/munkavédelmi felügyel ségek menüpont alatt található. Országos Közegészségügyi Intézet 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Oldal: 13 / 21

14 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. Levélcím: 1437 Pf.: 839 Telefon: Fax: iko.gasraktit@iko.zstna. uh Illetve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály Dr. Salzmann Mariann Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. Tel.: 42/ Fax.: 42/ nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu Honlap: Adózás tekintetében: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8. Tel.: +36 (42) Fax: +36 (42) Környezetvédelem tekintetében: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1860 Budapest Telefon: Fax: info@vm.gov.hu Akadálymentesítés tekintetében: Emberi Er források Minisztériuma 1055 Budapest, Szalay u Budapest, Pf. 1. Központi telefonszám: info@emmi.gov.hu ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu További információk beszerezhet ek: Egyenl Bánásmód Hatóság Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. Tel.: (zöldszám: ) Fax: Postafiók: 1539 Budapest, Pf ebh@egyenlobanasmod.hu EBH Hatósági és Jogi F osztály El zetes telefonos bejelentkezés: , hétf Honlap: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi F felügyel ség Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.: 675. Tel.: Oldal: 14 / 21

15 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. Fax: Honlap: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Székhely: 1145 Bp, Columbus u Levelezési cím: 1590 Bp, Pf. 95. Tel.: Fax: Honlap: Oldal: 15 / 21

16 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. II. AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA Általános megjegyzések Az ajánlatkér felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban, a közbeszerzés dokumentumaiban megfogalmazottak a teljesítés alapfeltételeit, követelményeit határozzák meg. 1. Egyösszeg nettó ajánlati ár (HUF) 1.1. Az ajánlati ár kialakítása során a kiadott dokumentáció tartalmának ismerete mellett az alábbiakat is figyelembe kell venni. Ajánlatkér hangsúlyozza, hogy ahol a dokumentációban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelm meghatározása érdekében történt. Ajánlattev ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenérték Árképzés A költségvetésben szerepl áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattev k semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. Az árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböz díjak és illetékek stb. Az ajánlattev k csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot, és a szerz déskötés, a kifizetések valutaneme is csak ez lehet. Az ajánlattev az ajánlati árra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét képez árazatlan költségvetés tételeinek beárazásával határozza meg. 2. A szerz dés teljesítésében résztvev felel s m szaki vezet szakember magasépítési projektekben kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett tapasztalata (hónap minimális értéke 0 hónap, legkedvez bb szintje 48 hónap): Ajánlatkér az értékelési szempont esetében az ajánlattev által megajánlott szakembernek kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett tapasztalatát veszi figyelembe. A szakember esetében az adott magasépítési beruházás kivitelezési tevékenységének helyszíni irányítására, felügyeletére vonatkozó tevékenységet fogadja el az ajánlatkér a szakmai tapasztalat igazolása tekintetében, azzal, hogy az id ben párhuzamos tevékenységek id tartama csak egyszer számít bele az adott szakember többlet tapasztalati idejébe. Ajánlatkér a felolvasólapon megajánlott szakmai tapasztalatot kivéve, ha annak értéke 0 (nulla) a csatolt szakmai önéletrajz alapján vizsgálja, ezért szakmai tapasztalat megajánlása esetén az önéletrajznak a megajánlott tapasztalatot is alá kell támasztania, az önéletrajzot ennek figyelembevételével kell elkészíteni. Amennyiben ajánlattev ilyen tapasztalatot nem tud felmutatni (ez esetben a felolvasó lapon 0 (nulla)értéket kell szerepeltetni), az értékelés során ajánlattev 0 pontot kap. Ajánlatkér a Kbt. 77. (1) bekezdése alapján el írja, Oldal: 16 / 21

17 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. hogy a 48 hónap vagy attól kedvez bb (nagyobb) megajánlást a maximálisan kiosztható 10 ponttal értékeli, tehát a jelen részszempontra vonatkozó képletbe abban az esetben is a legkedvez bbként meghatározott értéket (48 hónap) helyettesíti be, ha az ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvez bb) 3. Kiterjesztett jótállási id tartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvez bb szintje 24 hónap): Ezen részszempont esetében a kötelez en el írt 24 hónap jótálláson felül vállalt kiterjesztett jótállási id tartam kerül értékelésre. A megajánlást a felolvasólapon kell megtenni az ajánlatban. Az ajánlattev által vállalt jótállás minimális id tartama 0 hónap. Az ajánlatkér a jótállás maximális mértékeként 24 hónapot vesz figyelembe az ajánlatok elbírálásánál. A 24 hónap fölötti ajánlat nem érvénytelen, de a pontozás során az ajánlatkér 24 hónapot veszi figyelembe. A jótállási id alatt jelzett igényeket a jótállás letelte után is ki kell elégíteni. Oldal: 17 / 21

18 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI Az ajánlat részeként benyújtandó nyilatkozatok és egyéb dokumentumok EKR-ben kitöltend nyilatkozatok: 1. Felolvasólap 2. A Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat 3. A Kbt. 62. (1) bekezdése k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatok 4. A Kbt. 67. (4) bekezdése szerinti nyilatkozat 5. Nyilatkozat cégadatok változásáról Egyéb nyilatkozatok, dokumentumok: 1. Ajánlattev i nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok feltételeinek elfogadásáról 2. Nyilatkozat kizáró okokról 3. A Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontja nyilatkozat 4. Konzorciális megállapodás (adott esetben) 5. Nyilatkozat a felel sségbiztosításról 6. Nyilatkozat teljesítési és jólteljesítési biztosítékról 7. Árazott költségvetés 8. Egyéb dokumentumok, amelyek benyújtását az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban ajánlatkér el írta, vagy arra a Kbt., vagy más jogszabály kötelezi az ajánlattev t Amennyiben az ajánlatban idegen nyelv irat kerül becsatolásra a vonatkozó fordítást az eljárás dokumentumaiban meghatározott módon az idegen nyelv irat mögé kell becsatolni. Az ajánlatkér a jelen dokumentáció részeként nyilatkozatmintákat bocsát az ajánlattev k rendelkezésére, hogy segítséget nyújtson az ajánlat összeállításához. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a dokumentációban nem minden, az eljárás során benyújtandó dokumentum felsorolása, nyilatkozatmintája szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattev felel ssége, ennek során nem csak az eljárást megindító felhívásban, a kiegészít tájékoztatásban és a dokumentációban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a vonatkozó jogszabályi el írásokat is. Oldal: 18 / 21

19 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. IV. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke Sorszám Megnevezés AZ AJÁNLATTÉTELKOR BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK 1 Ajánlattev nek csatolnia kell a Kbt. 66. (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokat. Ajánlattev nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. (6) bekezdés a)-b) pontjában 2 foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. A Kbt. 62. (1) bekezdés k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia: Mind Magyarországon letelepedett, mind nem Magyarországon letelepedett ajánlattev esetében: pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és 3 megakadályozásáról szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepl nek nincs a pénzmosásról szóló törvény pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni /2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. Az ajánlattev nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattev nek) az ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a évi V. törvény 9. (3) bekezdésének megfelel en elkészített aláírás mintáját, egyszer másolatban (vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Egyéni vállalkozók esetében adószám, vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási szám megadása 5 kötelez. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek aláírási címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a megfelel ) egyszer másolatban Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségvisel által adott teljes bizonyító erej magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is. A közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felel sségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerz dést), melyben a Kbt (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult képvisel t megjelölni. 7 8 Ajánlattev (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattev ) nyilatkozni köteles, hogy a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!). Amennyiben a cégadatokra vonatkozó esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban, Ajánlattev nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattev nek) a folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ajánlatban a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezésér l a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkér a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. -a alapján a szerz dés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattev ként szerz fél köteles legkés bb a szerz dés megkötésének id pontjára a szerz dés teljes id tartamára teljes kör építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglév felel sségbiztosítását kiterjeszteni. Minimális kártérítési összeg káreseményenként: 20 millió HUF/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 50 millió HUF/év. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattev l származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattev nyertessége esetén a Oldal: 19 / 21

20 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. megkövetelt felel sségbiztosítást megköti, vagy meglév felel sségbiztosítását a feltételeknek megfelel en kiterjeszti. A felel sségbiztosításról szóló ajánlatot a szerz déskötéskor be kell mutatni, melyr l az ajánlatkér (megrendel ) jogosult másolatot készíteni. A felel sségbiztosításról szóló kötvényt vállalkozó a szerz dés megkötését követ 10 munkanapon belül köteles Ajánlatkér részére bemutatni és arról egy másolatot átadni. 9 Nyilatkozat teljesítési és jólteljesítési biztosítékról Árazott költségvetés: Ajánlatkér árazatlan költségvetést is az ajánlattev rendelkezésére bocsát, és ezt kéri az ajánlat részeként beárazni, megtartva a költségvetés sorrendjét. A szerz dés tárgyának azon részének tekintetében, amelynek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. (2) bekezdés szerinti, kell en pontos és érthet leírása nem lehetséges, a m szaki leírás esetlegesen hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredet dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szerepl termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 10 származásra vagy gyártási folyamatra. Ilyen esetben a megnevezés mellett a vagy azzal egyenérték kifejezést szerepel, ennek hiányában is a hivatkozás mellett a vagy azzal egyenérték kifejezést is érteni kell. Amennyiben az ajánlattev a költségvetésben átírást, javítást, bármi egyéb módosítást (keltezést, aláírást ide nem értve) eszközöl, ajánlatkér az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. A beárazott költségvetést a papíralapú ajánlatba kinyomtatva és a végén cégszer en aláírva, az elektronikus másolati példányokba pedig szerkeszthet Excel formátumban is kell csatolni. Eltérés esetén a nyomtatott verzió az irányadó. Oldal: 20 / 21

21 Vállalkozási szerz dés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürd fejlesztése cím projekt építési munkáinak kivitelezése. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZÉ TARTOZÓ TOVÁBBI MELLÉKLETEK: 1. Kiegészít Nyilatkozatminták 2. Szerz dés tervezet 3. szaki dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) Oldal 21 / 21

22 NYILATKOZATMINTÁK AZ ALÁBBI NYILATKOZATMINTÁK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. AZOK VÁLTOZATLAN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA AZ AJÁNLATTÉTEL SORÁN AJÁNLOTT, DE NEM KÖTELEZŐ! A MELLÉKELT NYILATKOZATMINTÁK FELHASZNÁLÁSÁT MEGELŐZŐEN KÉRJÜK, HOGY AZOK TARTALMÁT A MINDENKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOKKAL EGYEZTETNI SZÍVESKEDJENEK! ENNEK ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ HIÁNYOSSÁGOKÉRT, VAGY EGYÉB HIBÁKÉRT A FELELŐSSÉG TELJES MÉRTÉKBEN AZ AJÁNLATTEVŐT TERHELI! AJÁNLATKÉRŐ A FENTIEKRE TEKINTETTEL AZ AJÁNLATNAK A MELLÉKELT NYILATKOZATMINTÁK FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ ESETLEGES ÉRVÉNYTELENSÉGE MIATTI FELELŐSSÉGÉT KIZÁRJA! KÉRJÜK A FENTIEK SZÍVES TUDOMÁSUL VÉTELÉT! 1

23 1. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok feltételeinek elfogadásáról Alulírott [képviselő neve], mint a [ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, AJÁNLATTEVŐ nevében a Vállalkozási szerződés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése című projekt építési munkáinak kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás Kbt. szerinti dokumentumainak a feltételeit, valamint minden további feltételt, amely az eljárás során a Kbt a szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok)ban szerepelt, az ajánlati felhívás és a Kbt. szerinti dokumentumainak hiánytalan rendelkezésre állását ezennel is igazoljuk. Valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás (feladatmeghatározás) gondos áttekintése után és azok ismeretében, a meghirdetett feltételeket tudomásul véve teszünk ajánlatot a fent megjelölt közbeszerzési eljárásban. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a szerződés aláírására, szerződésszerű maradéktalan teljesítésére az ajánlatunkban meghatározott díjért (ellenszolgáltatásért) a jelen nyilatkozattal kötelezettséget vállalunk. Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, jogi felelősségem teljes tudatában teszem. Kelt: cégszerű aláírás 2

24 2. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat kizáró okokról Alulírott [képviselő neve], mint a [ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, AJÁNLATTEVŐ nevében a Vállalkozási szerződés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése című projekt építési munkáinak kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy Ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá. Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, jogi felelősségem teljes tudatában teszem. Kelt: cégszerű aláírás 3

25 3. számú melléklet Nyilatkozat a Kbt. 66. (6) bekezdése alapján Alulírott [képviselő neve], mint a [ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET 1 ) aláírásra jogosult képviselője, AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET nevében a Vállalkozási szerződés, a TOP NY azonosító számú A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése című projekt építési munkáinak kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy a) a közbeszerzésnek az alábbi része/részei teljesítéséhez veszünk igénybe alvállalkozót [megfelelő adatok vagy nemleges nyilatkozat] A közbeszerzésnek azon része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe b) a közbeszerzés a) pontban meghatározott részei tekintetében igénybe venni kívánt és a jelen ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak (név és cím/székhely): [megfelelő adatok vagy nemleges nyilatkozat] Név/Cím/Székhely A közbeszerzésnek azon része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, jogi felelősségem teljes tudatában teszem. Dátum: cégszerű aláírás 1 A megfelelő rész aláhúzandó. 4