MÁV Zrt. A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S 17199/2018/MAV. MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Átírás

1 MÁV Zrt. A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S 17199/2018/MAV 1./ Az ajánlatkérő neve: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Számlaszáma: Számlázási cím: MÁV Zrt Budapest, Könyves Kálmán Adószáma: Statisztikai jelzőszáma: Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék száma: Cg Kapcsolattartó/Beszerző: Belkais-Huszár Veronika Telefon: Fax: 06/ belkais-huszar.veronika@mav.hu 2./ Ajánlatkérés alapvető adatai 2.1. Az ajánlatkérés tárgya: Sajóecseg-Sajóbábony 10/11 útátjáró szegélyborda, burkolat javítás (A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.) 2.2. Teljesítés helye: Sajóecseg-Sajóbábony 10/11 útátjáró 2.3. Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés (továbbiakban Szerződés) 2.4. A kivitelezési munkák teljesítési határideje: A vállalkozási szerződés szerződő Felek általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a szerződést a Felek nem ugyanazon napon írják alá, úgy a szerződés hatályba lépésének a napja az utolsó aláíró aláírásának a napja. A Megrendelő előteljesítést elfogad Vállalkozó részéről. A szerződés a Felek által vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. A szerződésszerű munkák teljesítésének határideje: október Szerződéses feltételek A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől

2 számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. Vállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 12 hónapos jótállást vállal. A jótállás időtartama teljesítési helyek sikeres átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyvében meghatározott dátumtól számítva kezdődik. Amennyiben a Felek elmulasztanak ilyen időpontot megadni a jegyzőkönyvben, a jótállás kezdő napja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyv keltének napja Kötbér, biztosítékok Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér, valamint hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér megfizetését vállalja A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett feladatok ellenértékeként számított nettó vállalkozói díj A Megrendelő a kötbér bizonylatolására terhelőlevelet állít ki. A kötbér összegét Megrendelő jogosult Vállalkozó számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítani A szerződésben foglalt feladatok késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden, késedelemmel érintett nap után a kötbéralap (Vállalkozói díj) 1%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a 30%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő számára. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a Vállalkozói díj 30 %-át, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szerződéstől elállni, amely esetben Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A Megrendelő elállási illetve felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti Felek rögzítik, hogy a kiadott pályaműködtetői kapacitásigénytől eltérő lebonyolítás (pl. vágányzár túllépés, lassúment eltérő alkalmazása, stb.) esetén amennyiben azért a Vállalkozó felelős a Vállalkozó az 1/2015. (I.15. MÁV Ért. 1.) EVIGH számú utasítás szerinti kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni, hibás teljesítési kötbér címén. A jelen pontban rögzített utasítás szerinti kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a kötbérek megtérítése alól Mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a vonatkozó nettó vállalkozói díj 15%-a. A Megrendelő elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér-, és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. Hibás teljesítésnek minősül mindazon teljesítés, amely nem a szerződés feltételeinek vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történik Amennyiben a teljesítés olyan okból marad el (meghiúsulás), amelyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozó a kötbéralap 30 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg A kötbér esedékessé válik: - késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, ha a póthatáridő lejár, vagy a kötbér eléri maximumát, - hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét a Vállalkozónak bejelentette, - meghiúsulási kötbér esetén, ha a Megrendelő felmondását vagy elállását a Vállalkozónak bejelentette,

3 - egyéb esetben, amikor a Megrendelő számára a Vállalkozó szerződésszegése nyilvánvalóvá vált A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles a pontban meghatározott esedékességet követő 30 napon belül teljesíteni Az Ajánlattételi felhívás pontjában szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tárgyára vonatkozó teljeskörű (valamennyi, a tevékenységgel okozati összefüggésben álló kárra kiterjedő) építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, illetve azt a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan fenntartja. A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás éves összege legalább a szerződés szerinti nettó vállalkozási díj összege a szerződés teljes időtartamára, és legalább a nettó szerződéses díj 30%-a káreseményenként. 3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 3.1. Az ajánlattétel határideje: június 1. 10:00 óra Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni Sajóecseg-Sajóbábony 10/11. sz. útátjáró szegélyborda, burkolat javítása megjelöléssel az alábbi címre megküldeni: 3.2. Az ajánlat benyújtásának címe: MÁV Zrt. Pályavasút Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és vállalkozás beszerzési iroda 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt III/301. szoba Kapcsolattartó/Beszerző: Belkais-Huszár Veronika Telefon: 06/ Fax: 06/ belkais-huszar.veronika@mav.hu 3.3. Többváltozatú ajánlat nem tehető. 4./Az elbírálás szempontja: Az elbírálás szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Ajánlattevők a helyszíni megtekintéshez kapcsolódóan kérdéseiket kizárólag írásban, elektronikus úton az legkésőbb május óra 00 tehetik fel. 4. Helyszíni megtekintés: Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében Ajánlattevők igénye esetén helyszíni megtekintést biztosít. A helyszíni megtekintés iránti igényüket kérjük, hogy írásban a résztvevő cég pontos megnevezésével, valamint képviselő nevének és elérhetőségének megadásával alábbi címre legkésőbb az óráig jelezzék Ajánlatkérő felé: belkais-huszar.veronika@mav.hu 5./ Szakmai követelmények Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.

4 5.1. Műszaki és szakmai alkalmasság Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik M.1/ Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben aszfaltozásra és/vagy térkő burkolat készítésére és/vagy beton burkolatú peron javítására és/vagy peronok és/vagy járdák aszfaltozási munkákra vonatkozó tárgyú referenciával legalább forint érték(ek)ben. A referenciamunka akkor tekinthető az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 2 évben belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. M.2/ Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi szakemberekkel: M.2.1 legalább 1 fő, legalább középfokú szakirányú végzettséggel és legalább 12 hónap vasútépítés területen szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. M fő építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet IV.3. rész szerinti MV-KÉ (közlekedési építmények szakterület) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel. Alkalmassági követelmények igazolása Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell M1) az M1) pontban felsorolt szempontok alapján kitöltött, cégszerűen aláírt referencia nyilatkozatot (6. sz. melléklet 1. számú dokumentum). Ajánlatkérő fent tartja a jogot, hogy az ajánlatok értékelésekor a referencianyilatkozaton feltüntetett munkákkal kapcsolatosan a referenciaigazolásokat is bekérje ajánlattevőktől. M2.1. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az eljárásba bevonni kívánt szakember szakmai önéletrajzát, szakmai képzettségűek igazoló iratok egyszerű másolati példányát, valamint a bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozatát, arról hogy a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni. A felelős műszaki vezetők esetében kérjük a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti szakmai szakmagyakorlási jogosultságok igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatát, kivéve ha a jogosultság megléte a magyar Mérnöki kamara honlapján található közhiteles nyilvántartásból megállapítható. Ez esetben meg kell adni a névjegyzék/kamarai nyilvántartási számot és nyilvántartó kamara nevét. Ajánlattevőnek az M.2.1 esetén csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, amely nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell cégszerűen aláírni, amely az adott szakembert rendelkezésre bocsátja. A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: - az adott szakember nevét,

5 - végzettséget, - a szakember munkáltatójának valamint - azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként kívánja bevonni az adott szakembert a szerződés teljesítésébe. A szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 1. név, 2. születési idő, 3. jelenlegi munkahely (munkáltató) és munkakör megnevezése, 4. a minimumfeltételek igazolásához szükséges végzettség/képzettség bemutatása, a végzettséget/képzettséget igazoló intézmény megnevezésével 5. a szakember által megszerzett, a minimumfeltételek igazolásához szükséges gyakorlat/tapasztalat feltüntetése, minimálisan az alábbi adatok megadásával: - gyakorlat/tapasztalat rövid bemutatása - gyakorlat/tapasztalat kezdete (év, hónap, nap), vége (év, hónap) Ajánlattevőnek 5.2. Szakmai ajánlat: cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell a beszerzés tárgya szerinti feladatok elvégzésének jelen ajánlati felhívás 2.4. pontjában meghatározott határidejének elfogadásáról, amely; ajánlata részeként be kell nyújtania az elvégzendő feladatok részletes költségvetését (árazatlan költségvetés), Ajánlattevőnek be kell mutatnia, a rendelkezésre álló berendezés típusának és darabszámának megjelölésével a szerződésszerű teljesítéshez rendelkezésére álló berendezéseket eszközöket, ezen belül is kiemelten az anyagok szállítására használt közúti szállító járművét/járműveit, az aszfaltozási munkák elvégzéséhez rendelkezésére álló kisgépeit, szerszámait, az útzárakhoz szükséges jelzőtábláit, eszközeit. 6./ Összeférhetetlenségi nyilatkozat Az Ajánlattevő az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk (b)) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (8. sz. melléklet).7./kizáró okok Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll: - végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van; - tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; - gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; - egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; - a június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő

6 elkövetését is, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; - három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. - korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította. Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában.(7. számú melléklet) 8./ Elektronikus aukció, ártárgyalás Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi határidő lejárta után, az ajánlatok érvényességének vizsgálatát, és az esetleges hiánypótlást követően, kizárólag az érvényes ajánlatot benyújtók részvételével elektronikus árlejtést vagy ártárgyalást tartson. Ajánlatkérő az elektronikus árlejtés szabályait tartalmazó dokumentumot, vagy az ártárgyalásra szóló meghívót az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők részére egyidejűleg küldi meg, az ajánlatok előzetes értékelését követően. Az elektronikus árlejtés, illetve ártárgyalás során az Ajánlattevők kizárólag a benyújtott ajánlatuknál kedvezőbb ajánlatot adhatnak meg. Ajánlatkérő a végső ajánlatok megadása után kialakult sorrend szerint a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt választja ki az eljárás nyertesének. A nyertes Ajánlattevő Ajánlati költségvetésében feltüntetett egyes vállalási egységárak az általa eredetileg benyújtott összesített nettó ajánlati ár és az elektronikus árlejtésen és/vagy ártárgyaláson megajánlott végleges összesített nettó ajánlati ár közötti arányban kerülnek csökkentésre. Ajánlattevőknek az aukció vagy ártárgyalás lezárását követően, a végleges ajánlatuk alapján kalkulált módosított árazott költségvetéseket (10. sz. melléklet) legkésőbb az aukciót vagy ártárgyalást követő 2 munkanapon belül cégszerűen aláírva ben is meg kell küldenie Ajánlatkérő részére. Az elektronikusan benyújtott árazott költségvetést Ajánlattevőnek szerkeszthető (xls, vagy xlsx) formában, valamint cégszerűen aláírtan pdf.-formátumban is be kell nyújtania. Elektronikus árlejtés esetén az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg. Az elektronikus árlejtést Ajánlatkérő az erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le. Szolgáltató megnevezése, adatai: Cégnév: Electool Hungary Kft. Iroda: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park C ép. III. em. Cégjegyzékszám:

7 Telefonszám(Helpdesk): Faxszám: Az elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ: Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja: Operációs rendszer: Microsoft XP/Vista/WIN7/WIN8/GNU/Linux Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 9.0, 10,0, 11,0. és a Mozilla Firefox egy évnél nem régebbi verziói. 9./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei 9.1. Az ajánlatokat magyar nyelven 3.2. pontban meghatározottak szerint Sajóecseg- Sajóbábony 10/11 útátjáró szegélyborda, burkolat javítás megjelöléssel. A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra. Ajánlatkérő azonban fent tartja a jogot, hogy az elektronikusan benyújtott iratokat adott esetben eredeti példányban is bekérje az eljárás során Ajánlatkérő elvárja, hogy a nettó ajánlati ár a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét, valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek). A nettó ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Ajánlattevőnek ajánlati összárát, a 10. sz. melléklet Összesen sorainak összegzésével az Ajánlattételi lapon (3. sz. melléklet) nettó magyar forintban kell megadnia. Ajánlattevőnek az egyes szakaszokra vonatkozó, árazatlan költségvetés alapján a 9. sz. melléklet valamennyi táblázatának kitöltésével részleteznie kell az Ajánlattételi lapon megadott ajánlati összárát. Munkavégzés idejére a szükséges MÁV-os szakfelügyeletet a MÁV biztosítja, a szakfelügyelet költségei nem a vállalkozót terhelik Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéses feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja (lásd 2. sz. melléklet)

8 9.5. Ajánlattevő köteles kitölteni az Ajánlattételi lapot, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni (lásd 3. sz. melléklet). 96. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 7. pontban előírt formai vagy tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe. (segítségül az Ajánlattevők részére Ellenőrző listát csatoltunk 4. sz. Mellékletként) 9.7. Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (lásd 5. sz. melléklet) 9.9. Kérjük, hogy Ajánlattevő ajánlatában adja meg az elérhetőségéhez és szerződéskötéshez szükséges adatokat: ajánlattevő cég neve, székhelye, telefonszáma, telefax-száma, a kapcsolattartó személy neve, beosztása is az ajánlattételi felhívás mellékletek részét képező Adatlap kitöltésével. 10./ Egyéb információk: Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap A számla ellenértékét a Megrendelő a képviselője által igazolt, helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra történő felhívásban közli az Ajánlattevőkkel Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltétételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében ( Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma: május 23.

9 Mellékletek: 1.sz. 2.sz. 3.sz. 4.sz. 5.sz. 6.sz. 7.sz. 8.sz. 9.sz. 10.sz. 11.sz. Műszaki dokumentáció Ajánlattevői nyilatkozat minta Ajánlattételi lap minta Ellenőrző lista Teljességi nyilatkozat Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai Nyilatkozat kizáró okokról Összeférhetetlenségi nyilatkozat Nyilatkozat alvállalkozókról Árazatlan költségvetés Adatlap