Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Szombathely: Földgáz 2010/S

Átírás

1 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: HU-Szombathely: Földgáz 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Vasivíz Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. Rákóczi F. u. 19. Kapcsolattartó: Krenner Róbert 9700 Szombathely Tel titkarsag@vasiviz.hu Fax Internetcím(ek) Az ajánlatkérő általános címe További információk a következő címen szerezhetők be: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Bimbó út 68. Kapcsolattartó: dr.oláh Dóra 1022 Budapest Tel olah.dora@kozbeszerzes.com Fax A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Bimbó út 68. Kapcsolattartó: dr.oláh Dóra 1022 Budapest Tel olah.dora@kozbeszerzes.com Fax Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Bimbó út 68. Kapcsolattartó: dr.oláh Dóra 1022 Budapest 1/9

2 2/9 I.2) Tel Fax AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI Víz II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 7 Dunántúli víz- és csatornamű társaság földgáz beszerzése A szerződés típusa és a teljesítés helye Árubeszerzés Adásvétel A teljesítés helye Közép Dunántúl, Nyugat Dunántúl és Dél Dunántúl. NUTS-kód HU222 A hirdetmény tárgya Közbeszerzés megvalósítása Információ a keretmegállapodásról A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya Földgáz-kereskedelmi szerződés keretében, összesen m3 mennyiségű földgáz, fix árú beszerzése, 7 dunántúli víz- és csatornamű társaság részére (00:00) (23:59). (1 év) időszakra vonatkozóan. A határozott időtartam lejártát követően - a szerződéses földgáz ára meghatározásánál a felek által használt képlet alapján számított ár és feltételek megfelelősége esetén - határozatlan idejű földgáz kereskedelmi szerződés. Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől - 33 %-kal eltérhet. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? Igen Részekre történő ajánlattétel Változatok elfogadhatók A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG Teljes mennyiség Földgáz HUF alapú, fix árú beszerzése 7 dunántúli víz- és csatornamű társaság részére: 1./ Aqua Szolgáltató Kft m3 2./ Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt m3 3./ Dombóvár és Környéke Víz és Csatornamű Kft m3 4./ Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt m3 5./ Pannonvíz Zrt m3 6./ Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt m3 7./ Vasiviz Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt m3 2/9

3 3/9 II.2.2) II.3) ÖSSZESEN: m3. A földgáz minősége meg kell, hogy feleljen az MSZ 1648:2000 sz. szabvány előírásaink a 2H jelű gázcsoportra vonatkozóan. A földgáz fűtőértéke 34,0 MJ/gnm3. (A fűtőérték napi ingadozása nem lehet több a szerződött fűtőérték +/- 5 %-os sávjánál. A földgáz átadási ponton történő átadása a felhasználási helyek jellemzőinek megfelelő nyomáson történik. becsült költség héa nélkül HUF Vételi jog (opciók) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Kezdés: Befejezés III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek Késedelmi kötbér a teljes éves mennyiség forintban meghatározott ellenértéke 365-öd részének a kétszerese naponta. Meghiúsulási kötbér a teljes éves mennyiség forintban meghatározott ellenértékének 20 %-a. Nominálási kötbér, mennyiségi eltérésből eredő kötbér. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Megrendelő a Kbt (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével havonta, átutalással teljesít. Megrendelő előleget nem fizet. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy követelmény. A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek? RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró ok fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül azon részvételre jelentkező, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdésének a-c) pontjaiban vagy a Kbt. 62. (1) bekezdésének a-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok fennállnak. A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek a részvételi jelentkezésben a Kbt. 63. (1) bekezdés a) pontja szerint írásban kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a)-h) pontjainak és a 61. (1) bekezdés hatálya alá, illetőleg jogosult ezt igazolni. A részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt ában meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kbt alapján a 63. (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti esetben az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatot is elfogad. 3/9

4 4/9 III.2.2) III.2.3) A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a részvételre jelentkező köteles nyilatkozni részvételi jelentkezésében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: P1. bármely pénzforgalmi számláján et követően 30 napon túli sorban álló tétel mutatkozott. P2. a 2007., 2008 lezárt üzleti évek bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív. P.3. a 2007., 2008 lezárt üzleti évek mérlegében egynél több alkalommal, a forrásoldalon szereplő F. III. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállító) sor értéke meghaladja az eszközoldalon szereplő B.II.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) sor értékét. P4. a közbeszerzés tárgya szerinti forgalma (földgáz kereskedelem) a évben nem érte el a nettó HUF-ot. Megkövetelt igazolási mód részvételre jelentkező, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetében: Részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának az alábbi dokumentumokat kell csatolnia: P1. A Kbt. 66. (1) bekezdésének a) pontja alapján részvételre jelentkező, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó valamennyi, számlavezető pénzintézetétől származó, a részvételi határidőhöz képest 60 napnál nem régebbi nyilatkozatát az alábbi tartalommal: vezetett bankszámlaszáma, mióta vezeti a részvételre jelentkező számláját, számláján et követően 30 napon túli sorban állás jelentkezett-e. P2-P3. A Kbt. 66. (1) bekezdésének b) pontja alapján a 2007., 2008 lezárt üzleti évek - számviteli jogszabályok szerinti - beszámolóinak egyszerű másolatát. P4. A Kbt. 66. (1) bekezdésének c) pontja alapján nyilatkozatát a év közbeszerzés tárgya szerinti forgalmáról. Részvételre jelentkezőnek, közös jelentkezés esetén részvételre jelentkezőknek, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak a P1-P3. pontban előírt alkalmassági követelményeknek külön kell megfelelniük, a P4. pontban előírtaknak együttesen is megfelelhetnek. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek: M.1. Jelen a részvételi felhívás megjelenését megelőző 12 hónapban teljesített, legalább egy közműszolgáltató részére, összesen minimum m3 földgáz beszerzésre és szállításra irányuló kereskedelmi szerződéses referenciával. Megkövetelt igazolási mód: M1. Jelen részvételi felhívás megjelenését megelőző 12 hónapban földgáz-kereskedelmi szerződés alapján teljesített, legjelentősebb földgáz beszerzésre irányuló referenciáinak az ismertetése a Kbt. 67. (1) bekezdés a) pontja alapján. A referenciákat a Kbt (1) bekezdése alapján kell igazolni, és eredeti vagy hiteles másolati példányban kell benyújtani. 4/9

5 5/9 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Fenntartott szerződések SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét? IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Az eljárás fajtája Tárgyalásos Megtörtént-e a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok 1. Ajánlati ár bruttó forint (összár/m3, (nettó + Áfa)/m3 szerint is megbontva). Súlyszám A kötelezően átveendő földgáz mennyiség 33 %-os mértékénél kisebb mérték vállalása. Súlyszám 2 Elektronikus árverésre fog sor kerülni ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje :00 Kell-e fizetni a dokumentációért? Ár HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára teljesíthető átutalással az ajánlatkérő képviseletében eljáró PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. K&H Bank Rt-nél vezetett számú számlájára. Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő :00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)? 5/9

6 6/9 VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 1) Ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdésében foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlást. 2) Részvételi jelentkezések felbontásának feltételei: Időpontja: (11:00). Helye: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.,, 1022 Budapest, Bimbó út 68. 2) A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt (2) bek. alapján. 3) A részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja: (11:00). Helye: Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt., 1022 Budapest, Bimbó út 68. 4) Az eljárás eredménye kihirdetésének tervezett időpontja: (17:00). 5) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított huszadik nap. 6) A dokumentáció megvásárlása a részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele: a dokumentáció az átutalási megbízás másolatának bemutatását követően átvehető a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (, 1022 Budapest, Bimbó út 68.) címén munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között, a részvételi határidő lejáratának napján 9:00 és 11:00 óra között. Amennyiben a dokumentáció megküldését kérik, a dokumentáció az számú telefaxszáma küldött kérelemben megjelölt címre megküldésre kerül a Kbt (2) bekezdésben foglaltak alapján. A kérelemhez az átutalási megbízás másolatát csatolni kell. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A részvételi jelentkezés összeállításának költségét a részvételre jelentkező viseli. Közös részvétel esetén a dokumentációt elegendő az egyik közös részvételre jelentkezőnek megvásárolnia. 7) Az ajánlattevő köteles HUF azaz Kétmillió forint összegű ajánlati biztosítékot teljesíteni. Az ajánlati biztosítékot "Dunántúli víz- és csatornamű társaságok földgáz beszerzése" megjelöléssel, ajánlatkérő sz. számlájára kell átutalni úgy, hogy az ajánlati kötöttség beálltának időpontjáig a számlára beérkezzen. Ajánlati biztosítékként az ajánlatkérő azonos összegű, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt is elfogad. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség kezdő időpontjától kezdődően az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. A bankgarancia eredeti példányát vagy az ajánlati biztosíték átutalásának tényleges megtörténtéről a bank eredeti igazolását a részvételi jelentkezéshez csatolni kell. 8) Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt (1) és (3) bekezdéseinek megfelelően. A Kbt (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is a részvételi jelentkezéséhez csatolni szükséges! 9) A részvételi jelentkezések benyújtásával kapcsolatos formai előírások a részvételi dokumentációban találhatóak. A részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban, illetőleg a részvételi dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania. 10) A részvételi jelentkezéshez az alábbiakat is csatolni kell: A részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó részvételi határidő lejártától számított 30 napnál nem régebbi aktuális cégkivonata, illetve vállalkozói igazolvány eredeti, vagy hiteles másolati példánya. Amennyiben változás bejegyzése van folyamatban, csatolandó a cégbíróság által érkeztetett változásbejegyzési kérelem hiteles másolata, A részvételre jelentkezőnél és a 10 % feletti alvállalkozónál cégjegyzésére. Jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) hiteles másolatban. A jelentkezés meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő eredeti meghatalmazás, mely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is. 6/9

7 7/9 11) A tárgyalások lebonyolításának módja: Ajánlatkérő szükség szerinti számú tárgyalás tartását tervezi. Ajánlatkérő egy közös tárgyalást és szükségesetén további tárgyalásokat tervez az ajánlattevőkkel külön - külön. Az ajánlatok végső módosítása írásban történhet, az alapajánlatok benyújtásának címén a szóbeli tárgyalások lezárását követően. Ajánlatkérő az ajánlatmódosításokban foglalt bírálati szempontok szerinti számszerűsíthető adatokat a Kbt (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül, elektronikus úton ismerteti az ajánlattevőkkel. Az ajánlati kötöttség időtartama a végső ajánlat benyújtására nyitva álló határidő lejártával áll be és attól számítva 30 nap. 12) Közös részvételi jelentkezés benyújtása esetén a jelentkezés részeként be kell nyújtani a részvételre jelentkezők közös részvételi jelentkezéssel összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat mindenekelőtt arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, rögzíteniük kell a teljesítésben való részvételük arányát, a feladatoknak a részvételre jelentkezők közötti megosztását, továbbá a képviselő részvételre jelentkező megjelölését és a képviseletre vonatkozó teljes jogú meghatalmazását. 13) Az ajánlatkérők a szerződést az eljárás nyertesével kötik meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetésen a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is kihirdeti, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köti meg a szerződést. 14) A részvételi jelentkezésben - a beszámolók kivételével - valamennyi igazolás csak eredeti példányban vagy hiteles másolatban nyújtható be. 15) Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 16) Az ajánlati ár, mint egységár (Ft/m3) legyen érvényes minden csatlakozási pontra (mind a 7 víz- és csatornamű társaság, minden csatlakozási pontjára). Az ajánlati ár fix alapú, belföldi földgáz ár, amit magyar forintban (HUF) kell megadni, és mentesnek kell lenni az energiaadó, valamint az általános forgalmi adó összegétől. Ajánlattevő ajánlatában köteles feltüntetni a rendszerhasználati díj induló árát a jelenleg érvényben lévő tarifarendeletek alapján, a műszaki mellékletben feltüntetett teljesítmények, illetve mennyiségek figyelembevételével. A rendszerhasználati díj tartalmazza a szagosítás költségét, de ne tartalmazza a pót- és egyéb díjakat, a jogszabályok szerint fizetendő adókat (ÁFA, energiaadó), valamint a földgázfelhasználókat terhelő ún. kompenzációs pénzeszközöket. Az MSZKSZ tagdíj a vonatkozó rendeletek értelmében a tárgyhavi számlán külön tételként kerül feltüntetésre. 17) ig az ár nem változhat. 18) Az elszámolási időszak fogyasztásai számlázásának havonta, víz- és csatornaművenként egy-egy számlában kell történni. A számla mellékletében az ajánlatkérővel egyeztetett tartalmú részletes kimutatást kell készíteni a csatlakozási pontokra vonatkozó felhasználásról és a költségekről. A mellékletet ben, minden hónapban vízművekre, azon belül fogyasztói helyekre bontva, és elektronikusan, Excel programban feldolgozható formában is meg kell küldeni. Az ajánlattevőnek vállalnia kell a rendszerhasználati díjak elszámolását az elosztó felé azzal, hogy azt, mint közvetített szolgáltatást külön számlában továbbszámlázza az ajánlatkérők felé. A nominálás elvégzése és annak a rendszer üzemeltetők részére történő továbbítása Ajánlattevő kötelezettsége az ÜKSZ rendelkezéseinek megfelelően, így ebben a körben Ajánlatkérőket semmilyen kötelezettség nem terheli. A földgáz szállításával és átvételével, a földgáz minőségével kapcsolatos kötelezettségek megszegése esetén fizetendő kötbér mértéke a szerződött mennyiséghez viszonyított alulszállítás / alulvételezés esetén a le nem szállított / át nem vett mennyiség nettó vételárának 50 %-a, míg felülvételezés esetén a meghatározott 7/9

8 8/9 maximális mennyiségen felüli vételezett földgáz mennyiség nettó vételárának 20 %-a. Ajánlatkérők valamennyi telephelyére a mennyiségi eltéréseket éves elszámolásban együttesen kezelik, ez azonban nem érinti az órai teljesítményigény-túllépéseket, melyek külön-külön kerülnek meghatározásra minden telephelyre, és amely teljesítményigények túllépése minden telephelyre külön-külön, a hatályos rendelet szerint kerül szankcionálásra. 19) A részvételre jelentkezőnek nyertes ajánlattétele esetén vállalnia kell, hogy amennyiben a szerződéses időszakban a fogyasztási helyek számában változás (új létesítés, megszűnés) áll be, az új fogyasztói helyeken is - az éves mennyiségi korlátok figyelembe vételével - biztosítja az ajánlati áron és feltételekkel a földgázszolgáltatást. 20) Jelen eljárásban az alábbi vízművek részére történik az ajánlatkérés: 1./ AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (, 9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4., képviseli: Leitner László ügyvezető, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), 2./ Délzalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (, 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a., képviseli: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), 3./ Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság (, 7200 Dombóvár, Berzsenyi u. 1. képviseli: Szűcs István ügyvezető, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Tolna Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), 4./ Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (, 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 8., képviseli: Dr. Burján Richárd elnök-vezérigazgató, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), 5./ PANNON-VÍZ Víz- Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (, 9025 Győr, Országút u. 4., képviseli: Tőke László elnök-vezérigazgató, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), 6./ Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (, 9400 Sopron, Bartók B. u. 42., képviseli: Hegedüs László vezérigazgató, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), 7./ VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (, 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19., képviseli: Wagner József vezérigazgató, cégjegyzékszám: , nyilvántartó bíróság: Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság), 21) A részvételre jelentkező nyertes ajánlattétele esetén tudomásul veszi, hogy a fentiekben megjelölt 7 víz- és csatornamű társaság saját nevében külön-külön kereskedelmi szerződés keretében kíván szerződést kötni. 22) A beszerzés sürgősségének indoklása: Az energiahordozók év első felében bekövetkezett világpiaci árának esését a hazai földgáz fogyasztói ára minimális mértékben követte. A Minimális mértékű árcsökkenés következtében a hazai ár lényegesen meghaladta az európai átlagárat. Jelenleg a földgáz árát befolyásoló tényezők emelkedő trendet mutatnak: folyamatosan emelkedik a földgáz világpiaci ára, erősödik a dollár a forinttal szemben, melynek következtében az Energiahivatal évre % mértékű áremelkedést prognosztizált. A évi földgázpiaci liberalizáció következtében jelenleg még mindig fenn áll a kedvező árszinten történő beszerzés lehetősége, amit jelentősen befolyásol a forint árfolyamának ingadozása, a görög gazdasági válság, a dollár/euró egymáshoz viszonyított árfolyama, a évi országgyűlési választások eredménye, illetőleg a kedvezőtlen gazdasági helyzet. Ugyanakkor a szabadpiacon elérhető kedvező beszerzési források korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre. Ajánlatkérő részéről a fenti körülmények, valamint a földgáz beszerzésre nyitva álló határidő rövidsége alátámasztja a beszerzés sürgősségét. 23) A részvételre jelentkezőnek nyertes ajánlattétele esetén vállalnia kell, hogy Ajánlatkérő a szerződés hatálya alá tartozó fogyasztási helyeinek számát - az éves mennyiségi korlátok figyelembe vételével - módosíthatja. 8/9

9 9/9 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Ajánlatkérő köteles a fogyasztási helyek számának változásáról a jogszabályi rendelkezésekben és egyéb - a földgáz ellátással kapcsolatos üzemi és kereskedelmi - szabályzatokban, illetve üzletszabályzatokban előírt határidők betartásával Ajánlattevőt írásban értesíteni. Ajánlattevő köteles a bejelentett változtatásokat tudomásul venni, és azok szerint eljárni. 24) Amennyiben bármely, jelentkezéshez csatolt irat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt a jelentkező a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. 25) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 Az első bírálati szempont esetében a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 módosított ajánlásának III.A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás, a második bírálati szempont esetében a III.A.1.a) pontja szerinti arányosítás kerül alkalmazásra. 26) A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekre a Kbt. rendelkezései irányadóak. A részvételi felhívás és a részvételi dokumentáció eltérése esetén a részvételi felhívás irányadó. 27) Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest Tel Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság Margit krt Budapest Tel Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /9