2otf.or.oi. o/7. V, ^ i.^pí. l; > -ITC.,cc $4!'*' $ iy -/ / ' /, qjtat &^ fhji 1XW. ?M2 MA! ug, ^ 1 U ^ Ügyintéző: Szabó Károly

Átírás

1 Ügyiratszám tarm^jte Ügyintéző: Szabó Károly Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrí. A szerződés tárgya: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában illetve fenntartásában lévő úthálózat és járdahálózat fenntartási munkáinak elvégzése. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon * analitikus tételén megtervezett kiadások terhére történik, Ft bruttó összegben. r r j ><, ;,.") '{" u- A szerződő partner neve: Aszfaltpálya Építő Kft. *-VI,I.(. ; w-; : Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén:.;. ;. ^ ^ j yy\-.ev forint V.' /' ; : ; i>f-?(;.'jc'c ico m.év.forint l; > -ITC.,cc $4!'*' $ iy -/ / ' /,.év.forint U ^ A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepel*. Í v/ y,->. Budapest, M^. l...;...sl S\. v, \<>. Zuglói Vagyonkc^^rlk^ejiMjiitödö Készvénytta vezérigazgató kappi : Ellenőrizte: Zuglói Zrt. Jogi ellenőrzést végezte: Átvételi időpont: Aláírás: 2otf.or.oi qjtat &^ fhji 1XW Fedezetigazolás 20 U.éwi előirányzat Ft Pénzügyi ellenjegyzés Felhasznált összeg Ft Felhasználható összeg?m2 MA! ug, O. Jogi és Közbeszerzési referens ^OJL. OS Polgármesteri hivatal részéről látta: o/7. V, ^ Jegyzői láttaniozát^ Köt *f*pateír^erenc po Jjtárm ester J t{!.0sjl a. Regisztráció: Gazdálkodási Osztály o i.^pí 6 ^ 1 A

2 Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Előirányzat egyeztető kötelezettségvállalásokhoz «Feladat alapú Jogcím: Kötelezettségvállalás tárgya: Zuglói Polgármesteri Hivatal Út-és járdahálózat fenntart, munkái Kedvezményezett megnevezése: ASZFALTPÁLYA ÉPÍTŐ KFT Ügyiratszám: 1944/2012 Keretgazda Szakfeladat Feladat Szerkezet Kiemelt előirányzat. Elemi előirányzat Módosított előirányzat Jelen ügyiratban vállalt kötelezettségek.eddig vállai Szabad keret kötelezettségek VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATO2012 Dologi kiadások Karbantartási, kisjavítási kiadások l,504,000ft Utcabútorok, tartozékok, műtárgyak telepítése, fenntartása VAROSÜZEMELTETÉSI FELADATO2012 Dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított áfája VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATÓ 2012 Dologi kiadások Járdák javítása, fenntartása VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATÓ 2012 Dologi kiadások 5,126,716Ft l,503,826ft Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa előirányzata 63,298,215Ft 37,0,298Ft Karbantartási, kisjavítási kiadások 35,0,017Ft 31,496,063Ft 120,01 l,768ft 19,356,674Ft Karbantartási, kisjavítási kiadások l,000,000ft 2,118,890Ft -8,812,0Ft 69,159,03IFt Földutak karbantartása 13,980,099Ft ll,464,904ft l,515,195ft VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATO2012 Dologi kiadások Karbantartási, kisjavítási kiadások 68,000,000Ft Burkolt úthálózat fenntartása VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATO2012 Dologi kiadások Makadám utak fenntartása (burkolat-megerősítés) VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATO2012 Dologi kiadások Lakótelepi parkolók burkolatának karbantartása 160,1 ll,9ft 49,176,875Ft Karbantartási, kisjavítási kiadások 25,000,000Ft 46,622,978Ft 16,846,162Ft Karbantartási, kisjavítási kiadások 1,000,000Ft 42,935,035Ft 4,776,816Ft

3 Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Előirányzat egyeztető kötelezettségvállalásokhoz - Feladat alapú Jogcím: Zuglói Polgármesteri Hivatal Kötelezettségvállalás tárgya: Út-és járdahálózat fenntart, munkái Kedvezményezett megnevezése: ASZFALTPÁLYA ÉPÍTŐ KFT Ügyiratszám: 1944/2012 Keretgazda Szerkezet Kiemelt előirányzat Elemi előirányzat Jelen ügyiratban vállalt kötelezettségek Szakfeladat Feladat Módosított Eddig vállal. Szabad keret előirányzat kötelezettségek 3,000,000Ft OFt 2,000,000Ft VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATO2012 Dologi kiadások Karbantartási, kisjavítási kiadások 2,000,000Ft Mozgássérültek részére közterületeken járdalehajtók készítése Dátum Állapot Kinek a nevében Ki Megjegyzés Rögzített Unyi Szilvia Unyi Szilvia 4,502,674Ft 502,674Ft 2,000,000Ft Budapest,

4 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye; 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. képviseli: Dr. Papcsák Ferenc polgármester törzskönyvi nyilvántartási szám: statisztikai számjel.: adószám: számlavezető pénzintézet: OTP Önkormányzati Fiók bankszámlaszám: telefon: mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. Székhelye: 1145 Budapest, Péterváradu Képviseli: Mazsu Gergely Cégjegyzékszám: Adószám: Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Bankszámla szám: OTP mint Megrendelő képviseletében eljáró közbeszerzési és szerződési bonyolító (továbbiakban: Bonyolító) cégnév: Aszfaltpálya Építő Kft. székhely: 2141 Csömör, Határ 056/20. képviseli: Haraszti Levente cégjegyzékszám: adószám: számlavezető pénzintézet: CIB Bank Zrt. számlaszám: mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között (a továbbiakban együtt Felek), az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:

5 i&u PREAMBULUM Jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megrendelő által a közbeszerzésekről szóló évi CVUL törvény (a továbbiakban Kbt.) Harmadik Rész 122. (7) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozási szerződés, Budapest Főváros XTV. Kerület Zugló Önkormányzata kezelésébe tartozó úthálózat és járdahálózat fenntartási munkáira" tárgyban március 23-án az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők részére megküldött nemzeti eljárásrendbe tartozó hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre, az Eljárás Ajánlatkérője, mint Megrendelő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Vállalkozó között az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Megrendelő és Vállalkozó között folyatatott tárgyalásoknak, valamint a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően. 1) Szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya és a teljesítés határideje: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában, ill. fenntartásában lévő úthálózat és járdahálózat fenntartási munkáinak elvégzése a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon keresztül a rendelkezésre álló nettó HUF keretösszeg felhasználásáig, de legkésőbb a jelen tárgyban indított új közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés hatályba lépéséig. Összesen közel m2 útpályahálózat és közel m2 járdahálózat. Ennek során az alábbi tevékenységek fordulnak elő: utcabútorok, tartozékok, műtárgyak fenntartása, - járdák javítása, fenntartása, - földutak karbantartása, - burkolt úthálózat fenntartása, - makadám utak fenntartása, - lakótelepi parkolók burkolatának fenntartása, - mozgássérültek közterületi járdalehajtói. A feladatok felsorolását és elvégzésük követelményeit a szerződés elválaszthatatlan részét képező közbeszerzési eljárás dokumentációja tartalmazza Vállalkozó kötelezi magát, hogy az 1.1. pontban meghatározott útfenntartási munkákat az osztályos előírást tartalmazó szabványok szerint a legmagasabb minőségi követelményeknek megfelelően elvégzi. A felhasznált anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek és tanúsítványokkal kell rendelkezniük. 1.3.A jele Szerződés tárgya szerinti munkák teljesítése a Megrendelő által adott egyedi írásbeli megrendelések alapján történik, mely megrendeléseket Megrendelő adhatja önálló írásos dokumentumban, vagy a Vállalkozó által vezetett Építési Naplóba történő feljegyzéssel. 1.4.A vállalkozó vállalja, hogy a fenntartási munkákat a munkaterület átadását követően azonnal megkezdi. 1.5 A teljesítés helye: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának közigazgatási területe.

6 #,_ t. 4U # 1.6 Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba, és az 1.1. pontban meghatározottaknak megfelelő határozott ideig tart. 2.) A vállalkozói díj 2.1. Felek az 1) pontban megjelölt munkák vállalkozói díját a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező egységárlista szerinti összegben állapítják meg A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatok elvégzéséről a Megrendelőt (Bonyolítót) havonta tájékoztatja, aki azt az egyeztetett - de legkésőbb a tájékoztatást követő 5 munkanapon belüli - időpontban mind a mennyiség, mind a minőség szempontjából ellenőrzi és igazolja. Megrendelő részére a vállalkozói díj megfizetéséhez a fedezet rendelkezésre áll. Megrendelő előleget a 306/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdés szerint fizet. A számlák benyújtása Bonyolítónál történik. Számla benyújtásra havonta van lehetőség, az igazolt Építési és Felmérési Napló valamint az egységárlista alapján megállapított értéknek megfelelően. Az ellenérték a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 306/2011. (XÜ.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésében meghatározottak szerint, ellenkező esetben a Kbt (3) bekezdésében előírtak szerint kerül kiegyenlítésre, figyelemmel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) 36/A. vonatkozó rendelkezéseire. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. -ában foglaltak szerint kell eljárnia A vállalkozó köteles saját költségén biztosítani a tevékenység elvégzéséhez szükséges teclinikai eszközöket, anyagokat és személyzetet a feladatok ellátásához A szerződéses vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A felek megállapodnak, hogy a megállapított vállalkozói díj semmilyen körülmények között nem növekedhet, akkor sem, ha a kalkulációból esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés mutatkozik A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl.: a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a biztosítás, az engedélyeztetésben való közreműködés, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.), függetlenül azok jogcímétől. Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyeket a Műszaki dokumentációban külön nem tüntettek fel, azonban a szakmai szokások szerint a szerződés tárgyának kifogástalan létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások költségeit, illetve a technikai, illetve minőségi követelményekből eredő többletráfordítások költségeit, amelyek a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használathoz szükségesek. 3.) A munkaterület rendelkezésre bocsátása 3.1. Megrendelő a munkaterületet a jelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a Felek közös helyszíni bejárása alkalmával megismert állapotban.

7 iái 0 é^mi 3.2. A munkahely rendeltetésszerű állapotban tartásáért, a munka-, baleset-, tűz-, és vagyonvédelmi szabályok betartásáért a Vállalkozó felel. Tekintettel arra, hogy a munkavégzés helyszíne közterület, a munkák ideje alatt Vállalkozó köteles a helyszín biztosításáról gondoskodni. A munkaterület Vállalkozó részére történő átadásától a végső, hivatalosan bizonylatolt, Megrendelő részére történő átadásáig a lakossági rongálásból adódó károkért illetve bekövetkező egyéb károkozásért a Vállalkozó felel A Vállalkozó köteles a munkavégzés teljes időtartamára a közterület érintett szakaszát/szakaszait biztosítani, valamint a napi munkák után a keletkezett építési és egyéb törmeléket deponáltán tárolni, és az egyes munkafázisokban a befejezést követően 24 órán belül minden maradék anyaggal együtt azt elszállítani. 4.) Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 4.1. A munkák ellenőrzése, átvétele, a teljesítés igazolás kiállítása Bonyolító feladata és felelőssége. Bonyolító feladatkörébe tartozó jelen Szerződés szerinti rendelkezésekben a Megrendelő kifejezés alatt a Bonyolítót is érteni kell A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. A munkák átvétele, a teljesítés igazolás kiállítása a havi elszámolási és számlázási rendnek megfelelően történik. Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt rövid úton (telefon, fax) értesíteni, annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább egy munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és az ellenőrzés meddig lehetséges. Amennyiben a Megrendelő az ellenőrzést az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a belső munkaszervezésre nem terjed ki. A Vállalkozó az olyan utasítást, amely módosítást igényel, és a kivitelezésben többletmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha az jogszabályba nem ütközik és valamennyi költségét, továbbá a módosítás miatt szükséges engedélyek megszerzését a Megrendelő vállalja. 4.3.A Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. Amennyiben a Megrendelő okszerűtlen, szakszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik A Megrendelő felelős ellenőrzésre jogosult meghatalmazottja Szili Adrián, Városüzemeltetési Divízióvezető (tel; ) és Szabó Károly, Közútkezelő műszaki ügyintéző (tel: ). A Megrendelő ellenőre a munkával kapcsolatos észrevételeit és egyéb közleményeit a Vállalkozó helyszíni munka vezetőjével, Demeter Róbert építésvezetővel közölheti. Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr, illetve a felelős építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén helyettesítésükről gondoskodni A Vállalkozó a kivitelezésről állandóan a helyszínen tartott, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (DC. 15.) Korm. rendelet szerinti építési naplót vezet. A Megrendelő meghatalmazottja, illetve Vállalkozó építésvezetője a másik félnek szóló -

8 műszaki jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit köteles az építési naplóba bevezetni. A Vállalkozó naplóbejegyzés útján köteles a Megrendelőt tájékoztatni minden olyan intézkedésről, amely a környezet korlátozásával jár, legkésőbb a tervezett intézkedést megelőző két munkanappal korábban. Az intézkedés végrehajtására csak a Megrendelő egyetértése esetén kerülhet sor Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. Ebben az esetben a másik Fél a szerződést írásban jogosult felmondani. A szerződés az írásbeli felmondásban megjelölt napon szűnik meg. A rendkívüli felmondás esetén a Vállalkozó köteles ellátni feladatait addig, amíg a Megrendelő nem gondoskodik a fenntartási feladatok ellátásáról. 4.7.Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről a feladatok hanyag, szakszerűtlen, vagy többszörösen késedelmes teljesítése, a Megrendelőnek okozott kár, a Megrendelő részéről pedig, ha a díjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére sem tesz eleget. 5.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 5.1. A Vállalkozó teljes körű felelősség-biztosítást köteles kötni a kivitelezés idejére a 306/2011. (Xn.23.) Korm. rendelet 9. -a alapján A felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződésszegés esetére a szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért köteles fizetni: Napi késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5 %/nap, maximum; % Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett munkák nettó ellenértékének 0,5 %/nap Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj %-a 5.3. Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben Vállalkozó a számára előírt határidőhöz képest az előírt szolgáltatást legalább 1 (egy) nappal később teljesíti. Hibás teljesítésnek minősül, amennyiben Vállalkozó nem a Szerződésben előírt mennyiségben és minőségben, illetve nem a jogszabályokban előírt szakmai és biztonsági követelményeknek megfelelően teljesít Amennyiben Vállalkozó rendszeresen késedelmesen, vagy hibásan teljesít, ez súlyos szerződésszegésnek minősül. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés alól nem mentesít. 6.) Az átadás-átvétel 6.1. A havi feladatok elvégzéséről a Vállalkozó hitelesíthető módon értesíti a Megrendelőt. Az átadás-átvétel során Megrendelő jogosult szakirányú szakértő alkalmazására. Az átadás-átvétel szabályszerű lefolytatása érdekében Vállalkozó Építési Naplót vezet, melynek adott hónapot érintő megrendelésekre vonatkozó részeinek másolatát köteles átnyújtani Megrendelőnek. A Felek az átadás-átvétel szabályszerű lefolytatása érdekében közösen Felmérési Naplót vezetnek, mely tartalmazza Megrendelőnek a teljesítés ellenőrzése során tett észrevételeit is. Az átadás-átvétel során a Felek a Felmérési Naplóba feljegyzik a teljesítésnek a Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő írásban nyilatkozik a Felmérési Naplóban arról, hogy

9 a munkát átveszi-e, továbbá ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, a munka átvételét megtagadja-e, továbbá ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától teszi függővé A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza. Egyéb hibák esetén az átadás - átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell a hibát és azt az időpontot, póthatáridőt, ameddig a Vállalkozó köteles a hibát kijavítani A Vállalkozó az általa kivitelezett munkákra a szerződésszerű átadás-átvételtől számított 24 hónap jótállást vállal. 7.) Késedelmi kamat A Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.) 301/A. -ának megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles, ha a jogszerűen kiállított számlában feltüntetett vállalkozói díj fizetésével késedelembe esik. 8.) A szerződésszegés egyéb következményei 8.1. Ha a Vállalkozó a javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő a szükséges munkákat a Vállalkozó költségére elvégeztetheti. Megrendelő a munkák költségeit - mindaddig, amíg fedezetet nyújt - az egyéb jogcímen átadott Vállalkozót illető összegekből finanszírozhatja Megállapítható a Vállalkozó mulasztása, ha - a kijavítást a hiba megállapítását követő 3 munkanapon belül nem kezdi el, - a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, - a kijavítást a Felek által megállapított határidőn belül nem fejezi be Ha a Megrendelő a munka átvételét jogos ok nélkül tagadta meg, a Vállalkozó - ha további munkák végzésére már nem köteles - levonulhat a munkaterületről. A Megrendelő akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő % részének elteltekor a jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítése nem éri el az 50 %-ot. 9.) Egyéb rendelkezések 9.1. A vonatkozó hatósági előírásokat a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés maradéktalan teljesítése jelen Szerződés olyan lényeges kikötése, amelynek bármely okból történő megszegése a megrendelőt azonnali hatállyal való elállásra és kártérítési igény érvényesítésére jogosítja fel Megrendelő a jelen Szerződés közbeszerzés keretében való megvalósulására tekintettel hozzájárul a Vállalkozónak, mint ajánlattevőnek ajánlatában megjelölt alvállalkozói

10 igénybevételéhez, Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítéséhez alvállalkozót igénybe vesz / nem vesz igénybe. 9.3.A jelen szerződés csak a Felek közös megegyezésével, írásban, a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen a Kbt ának megfelelően módosítható. 9.4Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt., az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XH. 23.) Korm. rendelet és a Ptk. A fentieken túl az általánosan elfogadott szakmai szokásokat is irányadónak kell tekinteni. A Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 9.5.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a hatáskörtől függően illetékes bíróság kizárólagos illetékességének Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 37. (1) bekezdése alapján Megrendelő a Szerződés megnevezését (típusa), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, a szerződés időtartamát, valamint az említett adatok változásait a Szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül közzéteszi, és annak nyilvánosságáról a közzétételt követő öt évig gondoskodik. 9.7.A Szerződés 8 számozott oldalból, és a 9.7. pontban meghatározott mellékletekből áll, és 6 (hat) magyar nyelvű eredeti példányban készült. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerződéshez csatolt 6 db melléklet. A mellékletek a következők: 1. számú melléklet: Vállalkozó, mint Ajánlattevő végső ajánlata szerinti egységárlista 2. számú melléklet: Az Eljárás ajánlattételi felhívása, az Eljárás ajánlattételi dokumentációja, a kiegészítő tájékoztatások, és a Felek között lefolytatott tárgyalás(ok) jegyzőkönyve(i) 3. számú melléklet: Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata 4. számú melléklet: A felelős műszaki vezető alkalmasságára vonatkozó igazolás 5. számú melléklet: Vállalkozó biztosítási kötvényének/kötvényeinek másolata Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamely lényeges szerződéses feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: az Eljáráson lefolytatott tárgyalások alapján véglegesített ajánlattételi felhívás, ajánlattételi dokumentáció, Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlata, valamint a jelen Szerződés (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum). Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén érvényében megelőzi az utána következőt. 9.8.A Szerződés az aláírása napján lép hatályba. Felek a Szerződést annak 9.7. pontjában meghatározott mellékleteivel együtt történő elolvasása és együttes értelmezése után, mint

11 akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Az aláírt példányokból Megrendelő 2 (kettő) eredeti példányt, Bonyolító 2 (kettő) eredeti példányt és Vállalkozó 2 (kettő) eredeti példányt kap. Budapest, április 17. rf^ r^m "C ^^mmh^m^^noa^^ -'". WAM/o-.X Budapest Főyárqs XTV<,/ kerület,zugló (yj Önkormányzata mim/ Megrendelő képviseletében \ Zuglói Vagyonkezelő Zrt., mint Bonyolító képviseletében n 7. ASZFALTPÁLYA Kft Csömör, Halár út 056/20. Adószám; i^rq: Aszfaltpálya Építő Kft. mint Vállalkozó képviseletében Jj/J' UA.MSf) A

12 l.sz. melléklet

13 ^K&^&Í^^^^ MA-8 jelű keverékkel 1. 4 cm. vtg.2. 6 cm vtg cm vtg. 4. cm vtg MA-11 jelű keverékkel 5 4 cm vtg cm vtg cm vtg. 8. cm vtg. AC-11 jelű keverékkel 9. 4 cm vtg.. 6 cm vtg cm vtg 12a. cm vtg. 1 2b. Zsákos hidegaszfalt bedolgozása 1 i.a Nagyfelületű kopóréteg bedolgozása -30 m3 1. i.b Nagyfelületű kopóréteg bedolgozása m3 1. i.c Nagyfelületű kopóréteg bedolgozása 50-0 m3 1' U Nagyfelületű kötőréteg bedolgozása -30 m3 14.b Nagyfelületű kötőréteg bedolgozása m3 U Le Nagyfelületű kötőréteg bedolgozása 50-0 m3 15. Itatott aszfaltmakadám réteg készítése -$- KÁTYÚZÁS JELLEGŰ MUNKÁK CÚLGÉPI MUNKÁK m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 t m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 15. Nagynyomású bz, keverék bedolgozása t SZEGÉLYMUNKÁK _ Szegélybontás betongerendával (Kiemelt, süllyesztett, döntött 1 szegély) fm lí Kiemelt szegély építése betongerendába meglévő szegélyelembő], jfugázással. fm. Kiemelt útszegély építése előre gyártott szegélyelemböl, lí ' fugázással. fm 2Í Döntött útszegély építése meglévő anyagból betongerendába, fugázással fm Döntött szegély építése előre gyártott szegélyelemböl betongerendába, fugázással fm Süllyesztett szegély, futósor építése betongerendába előre gyártott szegélvelemekből fugázással fm KAPCSOLÓDÓ MUNKÁK Meglévő útpálya rétegmarása géppel, mart asz/alt 23 ' elszállítással m Impregnált zúzalék terítése Földmű deformáció javítása Padkarendezés gépi erővel, kieg.kézi munkával Zúzalékos felületű aszfaltbeton bontása Beton útalap bontása át). 20 cm. Bontott törmelék elszállítása 25 km. távolságig lerakóhelyi dífal Talajjavító réteg készítése Tömörítés bármely töm.o. t m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 32. Tükör készítés töm. nélkül J33. Aszfalt burkolat repedések, hézagok kiöntése m2 fin egységár Aszfaltpálya Építő Kft. i0^^^, ÍM f( '.03.28

14 - 6- Aszfaltpálya Építő Kft. 34 Szélvágás fin/cm 35. i Útburkolati jelek festése oldószeres festékkel fm 35.1? Útburkolati jelek festése thermoplasztik festékkel fm KŐBURKOLATOK 36. Nagykockakő beépítése hézagolással m2 37. Kiskockakő beépítése hézagolással m2 38. Díszburkolat beépítése hézagolással m2 39. Kőburkolatok bontása m3 EGYÉB BURKOLATOK Kerti járólapok beépítése hézagolással Gyephézagos burkolat beépítése hézagolással Műagyag gyeprács beépítése feltöltéssel Egyéb burkolatok bontása Földkitermelés Fejtett föld felrakása, elszállítása Zúzottkő alap készftése(andezit, bazalt, mészkő) Mechanikai stabilizáció készítése -20 cm. vtg m2 m2 m2 m3 MECHANIKAI STABILIZÁCIÓ KÉSZÍTÉSE m3 m3 m3 m3 JÁRDABURKOLATOK JAVÍTÁSA Aszfaltburkolat bontása Betonburkolat bontása Járdaszegély bontása betongerendával Földkiemelés I - IV. o. talajban Keletkezett törmelék elszállítása FJŐre gyártott kerti szegély lerakása 20x20 cm.c- betongerendába Ágyazat készítése homokos kavicsból Betonalap készítése cm vtg C-8 MA-4 aszfalt bedolgozása átl.3 cm vtg. AC-4. aszfalt bedolgozása átl.4 cm vtg. Járdaszerelvények szintbehelyezése Csatorna fedlap szintbeemelése útpályában. Víznyelő, gázelzáró /tűzcsapszekrény szintbeemelése. Kábelakna fedlap kerettel m3 m3 m3 m3 m3 fin m3 m3 m2 m2 KÖZMŰSZERELVÉNYEK EGYÉB MUNKÁK 3"átm. acél fémoszlop beépítése beton megfogatással, 1-1,5 m losszúságig, kétszeri festéssel, (oszlopárral, festék árral) m-i upusu Uí>ziujj uyepnese nuasstu vagy ueiun Műkő, beton kúpok elhelyezése burkolatba süllyesztve, betonmegfogással, kúpárral. Tungsram - Schreder utcabútorok cseréje. Schönbrunn típ. pad űlőrész csere 1" vtg. 15 cm szél. gyalult ;emény/a fűrészárú lazulfestéssel. Fémoszlopok, padok festése. Oszlop 1-1,5 m hosszúságig, 3" SUag átm. Schönbrunn típ. pad 2 m2 fémfelület, 4 m2 afelület. Fém műemlék-zöld, fa tölgy vastaglazul. K-tétel, szakipari munkákflakatos,faipari) ^ V 11 T Cr n ^. ^ T ( ' ' ^ ^ ", < db db db db db db db db db db 1 munkaóra i Összesen;

15 2.sz. melléklet

16 ' ír ír * *ír ír ír ü ír ** EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészflő Kiadványa 2, me Mereier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: ojs@pubíica(Íons.europa.eu Információ és online formanyomtatványok : AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 2004/18/EK irányelv I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.l) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Budapest Főváros XXV, kerület Zugló Önkormányzata ^ ^ Postai cím: Pétervárad u. 2. Város: Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Nemzeti azonosító: (ha ismert) Postai irányítószám: 1145 Telefon Ország: HU Címzett: dr. Nagy Tünde Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe: (URL) WWW. zuglo.hu A felhasználói oldal címe: (URL) Elektronikus hozzáférés az információkhoz: (URL) Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása: (URL) Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet További információ a következő címen szerezhető be Q A fent említett kapcsolattartási pont(ok) X Egyéb (töltse ki az A. melléklet I) pontját) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be O A fent említett kapcsolattartási pont(ok) X Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani O A fent említett kapcsolattartási pont(ok) X Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) HU Hirdetményminta 2 - Ajánlati/részvételi felhívás

17 1.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA D Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik O Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 03 Regionális vagy helyi hatóság O Regionális vagy helyi iroda/hivatal LÜ Közjogi intézmény Q Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet CD Egyéb (nevezze meg): 1.3) Fő tevékenység ^ Általános közszolgáltatások O Honvédelem Q Közrend és biztonság Cl Környezetvédelem O Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszoígáltatás és közösségi rekreáció [_l Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás fi Eevéb (nevezze meg): 1.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: \Z\ igeneeö nem (igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további infonnációkat az A. mellékletben adhat meg) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA H.l) MEGHATÁROZÁS IX.l.í) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata kezelésébe tartozó úthálózat és járdahálózat 20Í2-20Í6 években történő fenntartási munkái. 3T.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés - amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszenés(ek) tárgyának) M Építési beruházás O Kivitelezés O Tervezés és kivitelezés 3 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően th Árubeszerzés D Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Q Ezek kombinációja Cl Szolgálta fásmegrendelés Szolgáltatási kategória száma: A szolgáltatási kategóriákat lásd a Cl. mellékletben 2 HU Hirdetményminta 2 - Ajánlati/részvételi felhívás

18 A teljesítés helye: Budapest Főváros XTV. Kerület Zugló közigazgatási területe NUTS-kód HU1 NUTS-kód NUTS-kód. NUTS-kód IT.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk 3 A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul O A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul O A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul jq.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) [~ Keretmegáílapodás több ajánlattevővel Q Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevöinekszánia vagy (adott esetben) maximális létszáma A keretmegáílapodás időtartama Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal): Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegáílapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (lia ismert): n.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés, Budapest Főváros XTV. Kerület Zugló Önkormányzata kezelésébe tartozó úthálózat és járdahálózat években történő fenntartási munkáira. 11,1.ő) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) FŐ szójegyzék Fő tárgy Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 3 HU Hirdetményminta 2 - Ajánlati/részvételi felhívás

19 További tárgy(ak) II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonaíkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: ^ igen Q nem H.1.8) Részek (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható) A beszerzés részekből áll: \~J igen O nem (igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók n egy részre O egy vagy több részre Q valamennyi részre II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) igen [El nem n. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG n.2.1) Teljes mennyiség (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában ill. fenntartásában lévő úthálózat és járdahálózat fenntartási(útépítés, útfelújítás) munkáinak elvégzése 2016.december 31 -ig, évenként az alábbi keretösszegig: év huf év huf év huf év HUF év HUF Összesen közel m2 útpályahálózat és közel m2 járdahálózat. Ennek során az alábbi tevékenységek fordulnak elő: - utcabútorok, tartozékok, műtárgyak fenntartása, - járdák javítása, fenntartása, - földutak karbantartása, - burkolt úthálózat fenntartása, - makadám utak fenntartása, - lakótelepi parkolók burkolatának fenntartása, - mozgás sémitek közterületi járdalehajtói. (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül VAGY: Pénznem: HU Hirdetményminía 2 - Ajánlati/részvételi felhívás

20 és között Pénznem: n,2,2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) Vételi jog (opció) O igen Q nem (igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: (lia ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 11,2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adóit esetben) A szerződés meghosszabbítható Q igen Q nem A lehetséges meghosszabbítások száma (Jia ismert): vagy: és között (Ita ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGV A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés / / (nap/liónap/év) Befejezés 31/12/2016 lap/jiónap/év) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK III.l) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek m.l.l) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) Késedelmi kötbér(0,5%/nap) > hibás teljesítési kötbér(0,5%/nap), meghiúsulási kötbér(%), 24 hónap garancia ül. 1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Megrendelő részére a vállalkozói díj megfizetéséhez a fedezet rendelkezésre áll. Ajánlatkérő.előleget a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdés szerint fizet. Számla benyújtásra havonta van lehetőség, az igazolt építési és felmérési napló alapján. Az ellenérték a műszaki ellenőr által igazolt teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján, amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 306/2011,(XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) bekezdésében meghatározottak szerint, ellenkező HU Hirdetményminta 2 - Ajánlati/részvételi felhívás

21 esetben a Kbt (3) bekezdésében előírtak szerint kerül kiegyenlítésre, figyelemmel az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCH törvény) Art 36/A. vonatkozó rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. -ában foglaltak szerint kell eljárnia. Ül. 1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben) nem követelmény HI.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak Q igen [X] nem (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: m.2) Részvételi feltételek IH.2.1) Az ajánlattevő/ részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok; - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdésében, vagy a Kbt. 57, (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alá esik. Igazolási mód: - A Kbt. 56. (1) bekezdése, a Kbt. 56. (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és í) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 3/2011. (X1I.23.) Korni. rendelet szerint kell igazolnia. - Ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése alapján írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá. - A Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) és f) pontjaiban meghatározott kizáró okok fenn nem állásáról az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a 3/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. -ában foglaltaknak megfelelően kell nyilatkozni. ni.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: Az alkalmasság minimumkövetelménye (adott esetben): Az ajánlattevőre vonatkozó, a pénzügyigazdasági alkalmasságot kizáró tényezők: HU Hirdetményminta 2 - Ajánlati/részvételi felhívás

22 a) Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozata a 3/2011.(XH.23.) Komi. rendelet 14. (1) a) pontja alapján az alábbi tartalommal: 1. számlaszám(ok), 2. mióta vezeti az ajánlattevő számláját 3. volt(ak)-e sorban álló tétel(ek) az ajánlattevő számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapon belül; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. b) Saját vagyjogelódjének az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két lezárt üzlet évre vonatkozó jogszabályok szerinti beszámoiója(kíegészítő melléklet nélkül), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a közzétételét és könyvvizsgálói záradékát (amennyiben az kötelező). Később létrejött gazdasági szereplő esetében a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (útépítés, útfelújítás) származó árbevételről szóló nyilatkozata. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat, A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. a) Nyilatkozat a 3/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 14. (1) c) pontja alapján az előző 3 év( ) közbeszerzés tárgya (építés, felújítás) szerinti nettó árbevételéről (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az árbevétel adatok rendelkezésre állnak). a) bármely pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint a számláján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapon belül sorban állás volt. b) amennyiben a beszámolók alapján a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző két lezárt üzleti év bármelyikében negatív; Később létrejött gazdasági szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (útépítés, útfelújítás) származó árbevétele nem éri el a nettó 300 millió forintot. c) ha az előző 3 év ( ) átlagában a közbeszerzés tárgya szerinti (útépítés, útfelújítás) szerinti nettó árbevétele nem éri el a nettó 300 millió Ft-ot. I. III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevő műszaki illetve szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben); KT, ajánlattevőre vonatkozó, a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezők: a) nem rendelkezik az eljárás megindító 7 HU Hirdetménymhita 2 - Ajánlati/részvételifelhívás

23 a) A 3/2011. (XH.23.) Korm. rendelet 15. (2) a) pontja szerint az eljárás megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben teljesített településen belüli útépítésre és/vagy felújításra vonatkozó referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét, a szerződést kötő másik felet, a szolgáltatás tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét, nyilatkozatot az előírás és szerződésszerű teljesítésről, továbbá csatolva az elvégzett munkákról a 3/2011. (Xn.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot vagy igazolást b) A 3/2011. (XH.23.) Korm, rendelet 15. (2) e) pontja szerint azoknak a szakembereknek megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló okiratok, felelős műszaki vezetői névjegyzékbe való felvétel igazolásuk csatolásával c) A 3/2011. (Xn.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés f) pontja alapján bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló (pl.: ISO 14001) tanúsítvány, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvány egyszerű másolatát, vagy a 3/2011. (XH.23.) Korm. rendelet 17. (3) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokat. d) A 3/2011.(XH.23.) Korm. rendelet 15. (2) bekezdés b) pontjának alapján a teljesítés során rendelkezésre álló eszközeinek, berendezéseinek, illetőleg műszaki felszereltségének bemutatása, azok típusának, megnevezésének, kapacitásának ismertetésével valamint a rendelkezési jog és az üzemképesség megjelölésének megadásával. Saját tulajdonú eszköz (gép, berendezés) esetén nyi 1 vántartási felhívás megküldésétől visszafelé számított három évben településen belüli útépítésre vagy felújításra vonatkozó 1 db legalább 300 m Ft értékű és 2 db legalább 125 m Ft értékű befejezett referenciával. b) nem rendelkezik 1 fő felsőfokú végzettségű, a 244/2006. (XH. 5.) Korm. rendelet szerinti FVM-KÖzl-ép A" kategóriájú, minimum 5 éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező szakemberrel. c) ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló (pl.: ISO 14001) tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 3/2011. (XH.23.) Korm. rendelet 17. (3) bekezdése szerinti egyéb bizonyíték(ok)kal. d) ha nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges műszaki és technikai felszereltséggel az alábbiak szerinti: 1 db finisher 4 db legalább 14,5 t teherbírású és euró 4 besorolású tehergépkocsi 1 db gumihenger 1 db legalább 8 tonnás vibrohenger 1 db aszfaltvágó HU Hirdetményminta 2 - Ajánlati/részvételi felhívás

24 számot is tartalmazó ajánlattevői nyilatkozat, bérelt eszköz(ök) esetén mindkét fél által aláírt (elő)szerződés csatolása. HI.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) O A szerződés védett műhelyek számára fenntartott C]A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) Szolgáltafásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek ni.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítése egy adott foglaíkozáshoz (képzettséghez) van kötve [3 igen O nem (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: ni.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét Q igen D nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.l) Az eljárás fajtája ÍV.l.I) Az eljárás fajtája ISI Nyílt \Z\ Meghívásos O Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos []] Gyorsított tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) O igen C] nem (igen válasz esetén a kiválasztott részvéteire jelentkezők nevét és címét a VI. 3) szakaszban (További infonnációk) kell megadni) A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: O Versenypárbeszéd keretében HU Hirdehnényminta 2 - Ajánlati/részvételi felhívás

25 IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) A gazdasági szereplök tervezett száma VAGY: Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát Q igen Q nem IV. 2) Bírálati szempontok IV.2.1) Bírálati szempontok (felölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) E^A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VÁGY QAz Összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint O az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy - ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség ~ csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) Cl a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni Q igen ^] nem (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: IV.3) Adminisztratív információk IV,3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) HU Hirdetményminta 2 - Ajánlati/részvételi felhívás

26 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre CH Íg en 13 n em (igen válasz esetén) CD Előzetes tájékoztató Q Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban : (nap/hónap/év) /S / / Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: (nap/liónap/év) /s / / A lürdetmény száma a Hivatalos Lapban : (nap/iwnap/év) /S / / IV,3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy isniertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén) A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 12/06/2012 (nap/hónap/év) Időpont: :00 A dokumentációért űzetni kell ^ igen Q nem (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: Az ajánlati dokumentáció árát a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. (1145 Budapest, Pétervárad u IH. emelet) Pénzügyi Osztályán történő pénztári befizetéssel kell teljesíteni munkanapokon 9-11 óra. A dokumentáció ára az Áfa-t tartalmazza. IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő Dátum: 12/06/2012 (nap/íwnap/év) Időpont: :00 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (fia ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) I I Dátum: / / (nap/liónap/év) IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók Q Az EU bármely hivatalos nyelve ^ Az EU következő hivatalos nyelve(i): magyar D Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama / / -ig (nap/fwnap/év) VÁGY Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 11 HU Hirdetményminta 2 - Ajánlati/részvételi felhívás