AJÁNALATTÉTELI FELHÍVÁS és AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Átírás

1 AJÁNALATTÉTELI FELHÍVÁS és AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése elnevezésű, általános, egyszerű közbeszerzési eljáráshoz Ajánlatkérő: Kisnémedi Község Önkormányzata december

2 Tartalomjegyzék I. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció... 3 II. Az ajánlathoz benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke III. Szerződés-tervezet IV. Függelékek

3 I. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon és fax száma: Kisnémedi Község Önkormányzata 2165 Kisnémedi, Fő út 5. Edelman György polgármester Kapcsolattartó: Hegyi Ágnes Telefon: 27/ A közbeszerzés tárgya, a közbeszerzés mennyisége Építési beruházás: Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése a mellékelt műszaki dokumentáció szerint. burkolt árok: 2394,15 fm, burkolt folyóka: 51,7 fm, rácsos folyóka: 29 fm, Ø60 csatorna: 24,9 fm, Ø40 csatorna: 100,3 fm, Ø30 csatorna: 226,15 fm, 3. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 4. Teljesítés határideje: augusztus Teljesítés helye: Kisnémedi Község Önkormányzata 2165 Kisnémedi, Fő út Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: Az ellenszolgáltatás kifizetése számla ellenében, a Kbt (3)-(7) bekezdése szerint, átutalással, forintban (HUF) történik, 2 részletben. Az ajánlatkérő a beruházást 90%-ban KMOP-3.3.1/B kódszámú pályázaton elnyert támogatásból finanszírozza

4 7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér a késedelem minden napjára a nettó ajánlati ár 0,5 %-a. Meghiúsulási kötbér mértéke a nettó ajánlati ár 10%-a. 8. Közbeszerzési műszaki leírás: A műszaki tervdokumentációt és költségvetési kiírást külön fűzve, illetve CD lemezen mellékeljük az ajánlattételi dokumentációhoz. 9. Az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 10. Kizáró okok, a megkövetelt igazolási mód Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. - Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, illetőleg a d) pont tekintetében alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. - Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet tekintetében a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt (3) bekezdése alapján ajánlattevőnek és a 71. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. (1) bekezdés szerint az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés, és a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A) Pénzügyi, Gazdasági alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: - 4 -

5 Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell P.1. valamennyi számlavezető pénzintézet valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi keltezésű igazolását egyszerű másolatban az alábbi tartalommal: mióta vezeti a gazdálkodó szervezet bankszámláját, számláján november 1. napját követően 30 napot meghaladó sorban állás volt-e Az alkalmasság minimumkövetelményei: Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ill. a közös ajánlattevők, ha P.1. bármelyiküknek bármely számláján november 1. napját követően akár egy alkalommal is 30 napot meghaladó sorban állás volt. B) Műszaki, szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell: M.1. a Kbt. 67. (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása területén teljesített, befejezett munkáinak ismertetését a szerződést kötő másik fél által adott igazolások benyújtásával Kbt. 68. (2). Az igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolásban meg kell adni legalább a referenciamunka tárgyát olyan részletességgel, amely az alkalmassági feltételeknek való megfelelést egyértelműen igazolja. M.2. a Kbt. 67. (2) bekezdés b) pontja alapján a teljesítéshez rendelkezése álló eszközökről, berendezésekről, műszaki felszereltségről szóló nyilatkozatot, gépekre, berendezésekre, járművek forgalmi engedélyének másolatát, M.3. a Kbt. 67. (2) bekezdés e) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt felelős műszaki vezető megnevezését, végzettsége és képzettsége ismertetését, a felelős műszaki vezetői névjegyzéki nyilvántartási számát, továbbá a felelős műszaki vezetői gyakorlati időtartamát tartalmazó, aláírt önéletrajzát valamint a felelős műszaki vezetői névjegyzékbe történt felvételt igazoló határozat másolatát. Nem saját munkavállaló esetén csatolni kell a megnevezett személy rendelkezésre állási nyilatkozatát

6 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (együttes megfelelés), amennyiben M.1. nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszaszámított 24 hónapban szerződésnek megfelelően teljesített legalább egy darab csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása területén végzett, befejezett építési referenciával, mely értéke eléri a nettó 15 millió forintot, M.2. nem rendelkezik az alábbi gépekkel, berendezésekkel, járművekkel: a) 1 darab csúszókormányzású minirakodógép, b) 1 darab kotró-rakodógép, c) 1 darab legalább N2 járműkategóriás tehergépjármű, d) 1 darab döngölőgép, M.3. nem rendelkezik legalább 1 fő a 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben nyilvántartott MV-VZ/A vagy MV- VZ/B kategóriás felelős műszaki vezetővel. 11. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt ában foglaltaknak megfelelően biztosítja teljes körben a hiánypótlás lehetőségét. 12. Ajánlattételi határidő: január Az ajánlat benyújtásának címe: Kisnémedi Község Önkormányzata 2165 Kisnémedi, Fő út 5. Titkárság 14. Az ajánlattétel nyelve magyar 15. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje: január Kisnémedi Község Önkormányzata 2165 Kisnémedi, Fő út 5. Tárgyaló - 6 -

7 16. Annak meghatározását, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el: A benyújtott ajánlatok tárgyalás nélkül kerülnek elbírálásra. 17. A szerződéskötés tervezett időpontja Az összegzés megküldésének napját követő 21. napon. 18. Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: január Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: december A részajánlat [Kbt. 50. (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat [Kbt. 51. ] lehetősége: Az eljárás keretében részajánlat és többváltozatú ajánlat nem tehető. 21. Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt (1) bekezdését: Ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdését nem alkalmazza. 22. Tájékoztatás A Kbt ának előírásaira hivatkozva közöljük, hogy az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése közben az ajánlattevőnek meg kell felelnie, tájékoztatást adnak az alábbi illetékes hatóságok: Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége 1135 Budapest, Lehel út Postacím: 1381 Budapest, Pf: tel: fax: pest-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu, pest-kh-mmszsz@ommf.gov.hu ÁNTSZ Váci, Szobi, Dunakeszi Kistérségi Intézete 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47. Tel.: Fax: vac@kmr.antsz.hu NAV Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága [Dél-Budapest, Észak-Budapest, Kelet-Budapest, Pest megye] 1132 Budapest, Váci út 48/C-D 1438 Budapest, Pf

8 Tel.: 1/ Fax: 1/ Ajánlattevők külön íven szövegezett nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni, melyben kötelezik magukat, a Kbt. 55. (3) bek-ében foglaltak tájékozódási kötelezettségük betartására. 23. Az ajánlatok formai követelményei Az ajánlatokat kettő (egy eredeti és egy másolat) példányban, kell benyújtani, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az eredeti. A formai követelményeknek a Kbt. 70/A (1) bek. alapján kell az ajánlatnak megfelelnie a következők szerint: Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzítve, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. A külső boríték címzési mintáját az 1. sz. függelék tartalmazza. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy együttes megfelelés esetén az igénybe venni kívánt 10 % feletti alvállalkozó által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlatban minden csatolt dokumentumot (nyilatkozatot) alá kell írni az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosultnak. Az ajánlattevő illetve vezető tisztségviselő végzettségét és képzettségét ismertető iratokat az érintett személyek maguk kötelesek aláírni. A vezetők és vezeti tisztségviselők, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek, az építési beruházás teljesítésért felelő szakemberek, a minőség ellenőrzésért felelős szakemberek (amennyiben az ajánlati felhívás azt előírta) maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot; Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása elõtt módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni

9 Az ajánlat előlapja utáni első oldalon kell csatolni a tartalomjegyzéket, melyet a felolvasólap követ. Az ajánlat előlapjának mintáját a 2. sz. függelék, míg a felolvasólap javasolt mintáját a 3. sz. függelék tartalmazza. 24. Ajánlati nyilatkozat Az ajánlati nyilatkozatban kérjük ismertetni az alábbiakat: Ajánlattevőnek a Kbt. 70. (2) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlattételi felhívás feltételeinek és a dokumentációban szereplő szerződéses feltételek elfogadásáról, az ajánlattevő részéről a jelen közbeszerzési eljárásért felelős személyről, valamint adott esetben az igénybe venni kívánt 10% alatti és feletti alvállalkozókról. Az Ajánlati nyilatkozatot a 4. sz. függelék, tartalmazza. 25. Az ajánlathoz csatolt igazolásokról Az ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban előírt igazolásokat, nyilatkozatokat a Közbeszerzések Tanácsa elnökének hatályos útmutatójában foglaltaknak megfelelően kell benyújtani. Az egyéb kötelező nyilatkozatokat ajánlattevőnek eredeti (cégjegyzésnek megfelelő) aláírással kell dokumentálni. A Kbt. 20. (3) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő előírja az igazolások egyszerű másolatban történő benyújtását. Ajánlattevő külön íven szövegezett nyilatkozatot köteles az ajánlatához csatolni, hogy az eljárással kapcsolatban az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkapta, azok előírásait az ajánlata összeállításakor figyelembe vette (nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!). Ajánlattevő köteles az ajánlatához a kiegészítő tájékoztatás dokumentumainak a cégjegyzésre jogosult által aláírt példányát becsatolni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. előír. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció VI. sz. mellékletét képező szerződéstervezet(ek) kitöltött, aláírt példányát. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők -, illetve a 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó aláírási címpéldányának, továbbá 60 napnál nem régebbi cégkivonatának másolatát. Egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolatát

10 A cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát egyszerű másolatban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, az ajánlathoz csatolni kell az aláíró személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó), a cégjegyzésre jogosult képviselő által adott meghatalmazását. Közös ajánlattevők esetén az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, melyben megjelölik a képviseletre jogosult személyt. A közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. Az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodásnak részletesen rendelkeznie kell a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak. 26. A választott eljárás Az Ajánlatkérő a beszerzése során a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) VI. fejezete szerinti általános egyszerű eljárást alkalmazza. 27.Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség - Az ajánlattevő ajánlatát az ajánlati határidő lejártáig vonhatja vissza, - Az ajánlati kötöttség a felek részére az ajánlattételi határidő lejártát követő 60. napig tart. 28.További csatolandó nyilatkozatok, dokumentumok 1. Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata A Kbt. 3/D -a szerinti erőforrást nyújtó szervezetnek (amennyiben igénybe veszik) a Kbt. 65. (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell rendelkezésre állásáról A nyilatkozat mintáját a 9. sz. függelék tartalmazza. 2. Ajánlattevőnek a Kbt (2) bekezdése alapján ajánlatában nyilatkoznia kell a felhívás és a dokumentáció feltételeinek elfogadásáról (Teljességi nyilatkozat). A nyilatkozat mintáját a 10. sz. függelék tartalmazza. 3. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Kbt (1) szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni és az ajánlathoz csatolni kell. A nyilatkozat mintáját a 11. sz. függelék tartalmazza

11 4. Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozásról A nyilatkozat mintáját a 12. sz. függelék tartalmazza. 5. Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról A nyilatkozat mintáját a 13. sz. függelék tartalmazza. 6. Nyilatkozat a Kbt ában foglaltakra vonatkozóan Lásd jelen dokumentáció 22. pontját! A nyilatkozat mintáját a 14. sz. függelék tartalmazza. 29.Egyéb információk 1. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén az eljárás eredményének kihirdetésekor a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlatot benyújtott Ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben ezt az összegezésben megjelölte. 2. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 80. (2) szerinti személyek lehetnek jelen. 3. Kapcsolattartás: Ajánlattevők kizárólag az ajánlattételi felhívás második bekezdésében megjelölt kapcsolattartási pont igénybevételével, írásban tehetnek fel kérdéseket az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig, amire ajánlatkérő az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanapig válaszol. 4.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. 5. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az ajánlat tárgyát képező munkálatok megfelelnek az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározott követelményeknek

12 II. Az ajánlathoz benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 1. Előlap (2. sz. függelék) 2. Tartalomjegyzék 3. Felolvasólap (3. sz. függelék) 4. Ajánlati nyilatkozat (4. sz. függelék) 5. Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okokról (5. sz. függelék) 6. Alvállalkozó nyilatkozata a kizáró okokról (6. sz. függelék) 7. Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata a kizáró okokról (7. sz. függelék) 8. Nyilatkozat a Kbt. 63. (3) bekezdése alapján (8. sz. függelék) 9. Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata (9. sz. függelék) 10. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 70. (2) bekezdésére vonatkozóan (10. sz. függelék) 11. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdésére vonatkozóan (11. sz. függelék) 12. Nyilatkozat ajánlattevőknek a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti besorolásáról (12. sz. függelék) 13. Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról (13. sz. függelék) 14. Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt ára vonatkozóan (14. sz. függelék) 15. Bérleti Szerződés-tervezet (mellékletekkel) (IV. sz. melléklet) 16. Szakmai ajánlat napnál nem régebbi cégkivonat másolata 18. Aláírási címpéldány 19. Együttműködési megállapodás (közös ajánlattétel esetén) 20. Számlavezető pénzintézet(ek) igazolása(i) 21. Referencia igazolás(ok) 22. Szakemberek szakmai önéletrajza, képzettségüket igazoló okiratok fénymásolata 23. Szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozata

13 III. Szerződés-tervezet ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről: Kisnémedi Község Önkormányzata székhely: 2165 Kisnémedi, Fő út 5. nevében és képviseletében eljár: Edelman György Polgármester és Hegyi Ágnes Körjegyző továbbiakban: Megrendelő másrészről:... székhely:... nevében és képviseletében eljár:... adószám:... bankszámlaszám ( ahova a teljesítést kéri):... továbbiakban: Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1. Megrendelő közbeszerzési eljárást folytatott le Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése, mint építési beruházás tárgyában, mely közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett. 2. Jelen szerződés az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és műszaki tervdokumentáció, és a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata, továbbá az építési engedély alapján kerül megkötésre. Az említett dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, annak 1-5. számú mellékletei. 3. A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése teljes körű kivitelezését az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki kiviteli tervdokumentáció szerinti mennyiségben és tartalommal, I. osztályú minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint a jelen szerződés mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően. 4. A Vállalkozó feladatát képezi a kivitelezés mellett a vállalkozási szerződésben foglalt egyéb, a beruházás támogatásból történő finanszírozása miatt felmerülő, járulékos feladatok ellátása, és kiterjed azon munkákra is, melyek jelen szerződésben és

14 mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák komplett megvalósításához műszaki szükségszerűségből eredően hozzátartoznak. 5. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy jelen Vállalkozási Szerződés szerinti munkálatok elvégzésére jogosult, az ilyen tevékenységet folytató vállalkozó kivitelezőkkel szemben támasztott jogszabályi követelményeknek, hatósági előírásoknak messzemenőkig megfelel, és garantálja, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi, illetőleg hatósági követelményeknek a jelen szerződés szerinti időtartam alatt mindvégig meg fog felelni. E kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Vállalkozó köteles e körülményeiben beálló változást a Megrendelő felé haladéktalanul írásban bejelenteni. II. A SZERZŐDÉS TERJEDELME A Vállalkozó ezen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ajánlattételi felhívást, és az ajánlatkérési dokumentációt, az annak részét képező műszaki tervdokumentációt, valamint a munkaterületet megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható gondossággal tanulmányozta és az ajánlatát ennek megfelelően tette meg. Az ajánlat és jelen szerződés a munkák egészére vonatkozik, minden más egyéb járulékos munkával együtt teljesen készen. III. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ FELTÉTELEK 1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a beruházás finanszírozását 90%-ban a Megrendelő által benyújtott KMOP-3.3.1/B kódszámú pályázata alapján támogatásból, 10%-ban saját forrásból kívánja fedezni. 2. A Vállalkozó vállalja, hogy a megvalósítás során a támogatás igénybevételében a Megrendelővel teljes körűen együttműködik, a támogatás igénybevételével kapcsolatos hatósági előírások szerinti feltételek teljesítéséhez a szükséges segítséget megadja, a vonatkozó dokumentumok (számlák, teljesítési igazolások, jegyzőkönyvek, stb.) előállítását a támogatás igénybevételének szabályai szerint elkészíti, és az egyéb, a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Vállalkozóra vonatkozó előírásokat figyelembe veszi és azokat messzemenőkig betartja. A Felek az együttműködésük során különösen e pont tekintetében rendszeresen, de legalább szükség szerint egyeztetnek egymással. 3. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból elesik a támogatás igénybevételének lehetőségétől, a támogatási összegtől, vagy annak egy részétől, illetve ha a támogatást a Vállalkozónak felróható okból tőle visszavonják, Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik, valamint Megrendelő mentesül a Vállalkozó felé esetlegesen fennálló fizetési kötelezettségétől. IV. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ ÉS A TELJESÍTÉS HELYE 1. A teljesítés kezdő időpontja a munkaterület átadása, átvétele

15 2. A munkaterület átadásának időpontja: március A Vállalkozó folyamatos munkavégzés mellett a jelen szerződés VI.1. pontjában megadott ütemezésben köteles teljesíteni. 4. A munkálatok befejezésének véghatáridejének időpontjára, azaz augusztus 31. napjára a műszaki átadás átvételt hiba és hiánymentes állapotban le kell zárni. 5. A teljesítés helye: műszaki tervdokumentációban részletezett területek (Felszíni csapadékvíz-elvezetési kiviteli terv 3. fejezet). 6. A Vállalkozó a Megrendelő kifejezett előzetes hozzájárulása esetén előteljesítésre jogosult. V. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ 1. A vállalkozási díj a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlattételi dokumentáció alapján, a Vállalkozó ajánlata szerint került meghatározásra. 2. A vállalkozási díj tartalmazza a jelen vállalkozási szerződés műszaki tartalmának szakszerű és komplett megvalósításának teljes költségét. A vállalkozási díj tartalmazza továbbá a munkákkal kapcsolatosan felmerülő minden díjat, adót és illetéket, járulékot, költséget, az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, a hibajavítás költségeit, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási költséget, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka megvalósítását, azaz a műszaki megvalósítás teljes díját. A Vállalkozó az áron felül semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesíthet, kivételt képez a Megrendelő által előzetesen, írásban elrendelt pótmunkák (kiegészítő építési beruházás) ellenértéke. A pótmunka megrendelésénél figyelemmel kell lenni a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. (Kbt.) vonatkozó rendelkezéseire. 3. A szerződés végrehajtásával kapcsolatban felek az alábbi fix díjazásban állapodnak meg. Vállalkozási díj (anyag és munkadíj összesen): Nettó ÁFA Bruttó VI. SZÁMLÁZÁSI, FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkálatok elvégzésére Megrendelő előleget nem fizet. A kifizetés 2 részletben történik: első részlet a munkák legalább 50%-os készültsége esetén, második részlet a teljes műszaki tartalom teljesülése esetén (a Felek által kölcsönösen aláírt teljesítés igazolást követően) történik. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Vállalkozási Szerződésben vállalt kivitelezési munkák elvégzésének a megrendelt minőségben saját költségén történő teljesítéséhez szükséges fedezettel rendelkezik,

16 beleértve az igénybevett alvállalkozók díjazását is, azzal, hogy mivel jelen Vállalkozási Szerződésben a felek részteljesítésben állapodtak meg, a Vállalkozó a jelen Vállalkozási Szerződés szerinti teljesítési feltételeknek megfelelően, de legalább a megrendelő építtető első teljesítéséig meghatározott munkarészre kell fedezettel rendelkeznie. Vállalkozó szavatolja, hogy e feltételnek a Vállalkozási Szerződés teljesítésének időtartama alatt mindvégig meg fog felelni, mely kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül azzal, hogy e körülményeiben beálló változást a Vállalkozó a Megrendelő felé haladéktalanul köteles írásban bejelenteni. 2. A Vállalkozó mind a részszámláját, mind a végszámlát a teljesítésről szóló igazolást követő öt napon belül köteles kiállítani. Megrendelő a számlákat a teljesítéstől számított 30 (harminc) napon belül a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A Megrendelő csak a szerződésszerű teljesítést követően kiállított és teljesítésigazolással ellátott, számviteli, adójogi szempontból szabályszerűen kiállított számlákat köteles kiegyenlíteni. Nem tekinthető a Megrendelő szerződésszegésének a kiegyenlítés abból eredő késedelme, hogy a Vállalkozó a számlákat nem a jelen szerződés szerinti feltételekkel állítja ki. 3. A végszámla befogadásához - a támogatási szerződésben maghatározott mellékletek mellett - szükséges kötelező mellékletek, melyek hiánya mentesíti Megrendelőt a pénzügyi rendezés kötelezettsége, illetve az esetleges késedelmi kamatfizetési kötelezettség alól: a. Eredeti Műszaki Átadás-átvételi Jegyzőkönyv; b. Vállalkozó nyilatkozata, hogy a végszámla a Vállalkozó valamennyi követelését tartalmazza a Megrendelővel szemben. (A jóteljesítési és szavatossági visszatartásokat Vállalkozó Bankgarancia benyújtásával kiváltja); c. Vállalkozó nyilatkozatát, hogy a munka szerződés szerint készült el, és minden anyagot, szerkezetet, berendezést, felszerelést a gyártók utasításának megfelelően használt fel, épített be stb. azzal, hogy Vállalkozó nyilatkozik arról is, hogy az általa teljesített és átadott munka tekintetében értve ezalatt valamennyi beépített, felhasznált, anyagot, berendezést, felszerelést stb. harmadik személynek olyan joga, mely az átadás-átvételt, vagy végső soron a Megrendelő per teher- és igénymentes jogszerzését a szerződés tárgya felett akadályozná, korlátozná nem áll fenn; 4. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén Vállalkozó a Ptk. 301/A szerinti kamatot számíthat fel késedelmi kamatként. VII. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a kiviteli tervdokumentáció, az érvényes hatósági engedélyek, és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi el a vonatkozó magyar jogszabályoknak, az Európai Unió irányelveinek és rendeleteinek, előírásainak megfelelően a magyar nemzeti szabványok előírásai szerint I. (első) osztályú minőségben a rendeltetésszerű használatot biztosító minőségben. Vállalkozó kötelessége az, Műszaki Irányelvek, Technológiai Utasítások, Műszaki Feltételek, Alkalmazási Útmutatók előírásainak betartása és bemutatása

17 2. A Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen az általános-, a szakmai-, a munka-, a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és betartatni, különös tekintettel arra, hogy a munkákat üzemelő létesítményben kell elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása Vállalkozó feladata. 3. A Vállalkozó köteles a munkaterület átadás átvételtől a műszaki átadás átvételig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni. 4. A Vállalkozó köteles a munkát Megrendelő által készített és a munkaterület átadásának időpontjában átadott műszaki dokumentáció alapján kompletten megvalósítani hiba és hiánymentes állapotban, és azt üzemeltetésre alkalmas állapotban Megrendelő részére átadni. 5. Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban köteles a műszaki ellenőrt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt legalább 5 nappal, annak érdekében, hogy a műszaki ellenőr az eltakarásra kerülő munkarész megfelelőségét ellenőrizni tudja. Amennyiben ezt Vállalkozó elmulasztja, akkor a Megrendelő kérésére saját költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is, ha az eltakarásra került munkarész megfelelő minőségben készült el. 6. Vállalkozó a munkát végátadás előtt 8 nappal köteles írásban készre jelenteni, mely alapján Megrendelő 5 napon belül kitűzi a műszaki átadás átvétel időpontját. A Vállalkozó készre jelentésének olyan időpontban kell történnie, hogy a fenti határidők ismeretében a szerződéses véghatáridőig a műszaki átadás átvétel lezárásra kerüljön. 7. A Vállalkozó köteles a műszaki átadás átvételi eljáráson megjelenni és azon a szükséges kivitelezői nyilatkozatokat, megtenni, továbbá átadni az alábbi dokumentumokat: a. Műszaki bizonylatok b. Tanúsítványok, származási igazolások c. Garancialevelek d. Mérési jegyzőkönyvek stb. e. Szállítói megfelelőségi nyilatkozatok f. ÉMI, KERMI, MEEI, bizonylatok g. Geodéziai bemérési jegyzőkönyvek h. Használatbavételi és egyéb hatósági engedélyek i. Bizonylatok a veszélyes hulladékok és hulladékok elszállításáról j. Próbaüzem és üzempróba jegyzőkönyvek 8. A Vállalkozónak ezen szerződés megkötésének időpontjáig e szerzősé tárgyát képező munkára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, a szerződéses összeg 30 %-ának megfelelő értékhatárig terjedően, esetszám és eseti érték korlátozása nélkül. A felelősségbiztosításnak olyan tartalmúnak kell lennie, hogy az megfelelő fedezetet nyújtson akár az építési tevékenységet ténylegesen ellátó magánszemélyek (munkavállalók) által elszenvedett üzemi balesetekből vagy az építéssel összefüggésben szerzett betegségekből származó károkra, továbbá az építés során okozott, harmadik személyek tulajdonában álló

18 dolgokban bekövetkezett károkra. A felelősségbiztosításnak emellett olyan tartalmúnak kell lennie, hogy az megfelelő fedezetet nyújtson az építés kapcsán a kívülálló harmadik személyek által elszenvedett balesetekből vagy az építéssel összefüggésben szerzett betegségekből származó károkra. A felelősségbiztosítás megkötését (kiterjesztését) igazoló kötvényt a Vállalkozó jelen szerződéshez 5. szám alatt mellékletként csatolja. 9. A Vállalkozó pótmunkát kizárólag a Kbt. előírásai alapján végezhet. VIII. ALVÁLLALKOZÓ IGÉNYBEVÉTELE A Vállalkozó csak a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában megjelölt alvállalkozó igénybe vételére jogosult, akinek tevékenységéért, mint sajátjáért felel. Az alvállalkozó igénybe vétele esetén a Felek kötelesek figyelembe venni a Kbt. vonatkozó előírásait (304. (2) bekezdése). IX. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 1. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak a szerződéses határidőben, munkavégzésre alkalmas állapotban átadni. A munkaterület átadását követően Megrendelő az építési és felvonulási területet és a közművek használatát biztosítja Vállalkozónak. 2. Megrendelő köteles Vállalkozó végátadást megelőző készre jelentése alapján, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a műszaki átadás átvétel időpontját kitűzni, és végátadás esetén a szükséges hatóságok kiértesítését elvégezni, és ott megjelenni valamint amennyiben jogos minőségi, mennyiségi illetve műszaki kifogás nincs, azaz nincs a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozó hiány vagy hiba, a műszaki átadás átvételi eljárást lefolytatni és a létesítményt átvenni. 3. Megrendelő köteles Vállalkozó számláját a jelen szerződésben szereplő feltételekkel, átutalással kiegyenlíteni. 4. Megrendelő köteles a vonatkozó jogszabályok alapján a műszaki ellenőrzést végrehajtani. X. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Megrendelő a Vállalkozó hibás és/vagy hiányos teljesítése esetén jogosult az elkészült munka átvételét megtagadni. XI. MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK XI.A) Szavatosság, jótállás 1. Vállalkozó köteles az általa elvégzett munka minőségéért 24 hónap jótállást és szavatosságot vállalni, melyek kezdési időpontja a műszaki átadás átvétel lezárásának időpontja

19 2. Megrendelő jótállási és szavatossági és kötelező alkalmassági jogait a Ptk. előírásai szerint jogosult Vállalkozó felé érvényesíteni. 3. Vállalkozó köteles hibás teljesítés esetén a hibát saját költségére, a lehető legrövidebb időn belül kijavítani. 4. Felek megállapodnak abban, hogy szavatossági kifogás esetén a Megrendelő kötelessége 8 napon belül jelezni írásban a bekövetkezett meghibásodást, melynek kijavításáról Vállalkozó a bejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül intézkedik. Amennyiben a Vállalkozó a fenti határidőn belül nem intézkedik, vagy intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, a Megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megszüntetni. Az így elvégzett munkákra továbbra is fennáll a Vállalkozó jótállási és/vagy szavatossági kötelezettsége. XI.B) Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér 1. A Vállalkozó köteles a véghatáridő késedelmes teljesítés esetén, a késedelem minden napjára a nettó ellenérték 0,5%-ának megfelelő napi kötbért köteles fizetni. A felszámított késedelmi kötbér nem haladhatja meg a nettó ellenérték 10%-át. XII. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 1. Nyilatkozattételre jogosult személyek és helyszíni képviselők: Megrendelő részéről: A vállalkozási szerződés tekintetében: Edelman György polgármester Műszaki kérdésekben műszaki ellenőr: műszaki ellenőr (cím:., Tel.) Vállalkozó részéről: A vállalkozási szerződés tekintetében: Név:.. beosztás.. Felelős műszaki vezető: Név:.. felelős műszaki vezető (nytsz:..) Címe:.., Telefon:.. 2. A közterület foglalási, valamint a kivitelezési munkákhoz kapcsolódó további engedélyek beszerzése, amennyiben az szükségessé válik, Vállalkozó feladata a felmerülő összes költséggel együtt. 3. A felek megállapodnak, hogy a munka teljesítését akadályozó körülményekről egymást haladéktalanul értesítik. 4. Vállalkozónak a Megrendelő utasításait figyelembe kell vennie, azonban köteles jelezni, ha Megrendelő jogellenes vagy műszakilag nem megfelelő utasítást ad 5. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más azonos vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra javaslatot tenni, de azokat alkalmazni csak a Megrendelő írásos hozzájárulását követően jogosult. 6. Jelen szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni

20 7. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jog- és egyéb vitáikat elsődlegesen vezetői szinten, tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben tárgyalásos úton nem rendezhető jogvita merül fel, úgy a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Vác Városi Bíróság, míg megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 8. Jelen szerződésnek számú mellékletei vannak, melyek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és a szerződés csak azokkal együtt érvényes. Ezek: 1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás és Ajánlattételi dokumentáció 2. számú melléklet: Műszaki tervdokumentáció 3. számú melléklet: A Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata 4. számú melléklet: Építési engedély 5. számú melléklet: Építési szerelési felelősségbiztosítási kötvény másolata 6. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízás teljesítésére 9. Jelen szerződésben foglalt feltételek kizárólag a Kbt ában foglalt esetben a Kbt (1) bekezdésében foglaltakat betartva - a felek által cégszerűen aláírt szerződésmódosítással változtathatók meg. A szerződésmódosítást bármelyik fél kezdeményezheti cégszerű levélben. Az építési naplóban, jegyzőkönyvben, levélben stb. egyik fél sem tehet olyan nyilatkozatot, amely a szerződés tartalmát, feltételeit módosítja. Felek ezen hat oldalon megszövegezett szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 4 példányban aláírták Kisnémedi, Megrendelő Vállalkozó

21 IV. Függelékek 1. A külső boríték címzési mintája Kisnémedi Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2165 Kisnémedi, Fő út 5. Titkárság Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése Csak az ajánlattételi határidő lejártakor január 13-án 10 órakor - bontható fel! 2. Az ajánlat előlapjának mintája Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó címe: Kapcsolattartó telefon és faxszáma: Kapcsolattartó címe: AJÁNLAT ELŐLAP Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése tárgyában kiírt általános, egyszerű közbeszerzési eljárásra E R E D E T I / M Á S O L A T.., hó... napja

22 3. Felolvasólap mintája Az ajánlat tárgya: Az ajánlattevő neve: Székhelye: Telefon- és faxszáma: Felelős vezető: Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése FELOLVASÓLAP Tisztelt Ajánlatkérő! Az Önök ajánlati felhívását megvizsgáltuk, annak kézhezvételét ezúton rendben igazoljuk. A felhívásban rögzített feltételeket ezennel elfogadottnak nyilvánítjuk és az alábbi ajánlatot tesszük: Bírálati szempont Ajánlati ár / hó (nettó HUF-ban) Áfa Ajánlati ár / hó (bruttó HUF-ban) Ajánlat Alulírott... mint a ( z )..kö telezettségvállalásra jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk fent ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt a nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépése esetén bármikor elfogadható. Kelt:., 201.hó.. napján P.H. Ajánlattevő cégszerű aláírása

23 Mark Közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő adatát fel kell tüntetni a felolvasólapon, és a felolvasólapot minden ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írnia!

24 4. Ajánlati Nyilatkozat AJÁNLATI NYILATKOZAT Aluljegyzett. (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő kijelenti, hogy Kisnémedi Község Önkormányzata (székhely: 2165 Kisnémedi, Fő út 5.),,Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése elnevezésű közbeszerzési eljárásában: - a teljes ajánlattételi dokumentációt annak mellékleteivel együtt áttanulmányozta, - az ajánlattételi felhívásban közzétett és a dokumentációban leírt feltételeket teljes egészében elfogadja, - az ajánlattételi dokumentációban ismertetetteket minden vonatkozásban kielégítőnek tartja, azok egyértelműek az ajánlattétel vonatkozásában, - egyetért azzal, hogy ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 57. (2) b) pontjában foglaltak szerint bírálja el. 1. Az ajánlattevő adatai: neve: székhelye: postacím: telefon- és telefaxszám: cím: 2. Az ajánlattevő részéről a jelen közbeszerzési eljárásért felelős személy adatai: neve: beosztása: telefon- és telefaxszám: cím: 3. A 10%-ot meghaladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó adatai (adott esetben): neve: székhelye: postacím: telefon- és telefaxszám: cím:

25 4. A 10%-ot meg nem haladóan igénybe venni kívánt alvállalkozó adatai (adott esetben): neve: székhelye: Kelt:., hó.. napján P.H. Ajánlattevő cégszerű aláírása

26 5. Ajánlattevő nyilatkozata kizáró okokról NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő Kisnémedi Község Önkormányzata (székhely: 2165 Kisnémedi, Fő út 5.),,Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése elnevezésű általános, egyszerű közbeszerzési eljárása során ezúton úgy nyilatkozom, hogy társaságunk nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 60. (1) bekezdésében, 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, valamint a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Kelt:., hó.. napján P.H. Ajánlattevő cégszerű aláírása

27 6. A közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata kizáró okokról NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó Kisnémedi Község Önkormányzata (székhely: 2165 Kisnémedi, Fő út 5.),,Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése elnevezésű általános, egyszerű közbeszerzési eljárása során ezúton úgy nyilatkozom, hogy társaságunk nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 60. (1) bekezdésében, 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, valamint a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Kelt:., hó.. napján P.H. Alvállalkozó cégszerű aláírása

28 7. Erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata kizáró okokról NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint erőforrást nyújtó szervezet Kisnémedi Község Önkormányzata (székhely: 2165 Kisnémedi, Fő út 5.),,Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése elnevezésű általános, egyszerű közbeszerzési eljárása során ezúton úgy nyilatkozom, hogy társaságunk nem tartozik a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 60. (1) bekezdésében, 61. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban, valamint a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Kelt:., hó.. napján P.H. Alvállalkozó cégszerű aláírása

29 8. Nyilatkozat a Kbt. 63. (3) bekezdése alapján NYILATKOZAT Alulírott., m i n t a ( z ). kötelezettségvállalásra jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Társaság: Kbt. 63. (3) bekezdése alapján Nyilatkozom, hogy nem kívánok a Kbt (1) bekezdése, valamint a 61.. (1) bekezdés a)-d) pontja, valamint a 63. (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső, a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót a szerződés teljesítésébe bevonni. Kelt:., hó.. napján P.H. Ajánlattevő cégszerű aláírása

30 9. A Kbt. 3/D szerinti szervezet 65. (4) bek. szerinti nyilatkozata NYILATKOZAT Aluljegyzett. (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), cégjegyzésre jogosult képviselője mint ajánlattevő kijelenti, hogy Kisnémedi Község Önkormányzata (székhely: 2165 Kisnémedi, Fő út 5.),,Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése elnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárásában a.. nevű Ajánlattevő számára erőforrást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettséget vállalok, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az Ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt. Nyilatkozom továbbá, hogy az alábbi gazdasági és pénzügyi, műszaki illetve szakmai alkalmassági kritériumok tekintetében bocsátom az erőforrást az Ajánlattevő rendelkezésére:* Kelt:., hó.. napján P.H. Erőforrást nyújtó szervezet cégszerű aláírása

31 Figyelem: Amennyiben a 65. (3) bek. szerinti szervezetre a 65. (4) bek. b) pontja igaz, úgy jelen nyilatkozatot közjegyző által hitelesíttetni kell! * Megfelelő aláhúzandó!

32 10. Teljességi nyilatkozat [Kbt (2) bekezdés] NYILATKOZAT Alulírott., mint a(z). kötelezettségvállalásra jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Társaság: Kbt. 70. (2) bekezdése alapján Az általam képviselt... (Cím:.. ) a felhívás és a dokumentáció szerződéses feltételeit megismerte, azokat elfogadja és nyertessége esetén a szerződés teljesítését az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért vállalja, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt (1)-(3) és 306/A.. (1)-(2) szerinti előírások érvényesítését. Kelt:., hó.. napján P.H

33 Ajánlattevő cégszerű aláírása

34 11. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 71. (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN Alulírott.., mint a(z).. cégjegyzésre jogosult képviselője az alábbiak szerint nyilatkozom (1) bekezdés a) pont: a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszek igénybe: 2 A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszek igénybe 71. (1) bekezdés b) pont: az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a része (részei) és százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: Alvállalkozó neve, székhely szerinti címe Arány (%) 71. (1) bekezdés c) pont: az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet(ek), és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölése azon alkalmassági minimum követelmény(ek) megadásával, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek) erőforrásaira (is) támaszkodik: Erőforrás neve, székhely szerinti címe Ajánlati felhívásban szereplő alkalmassági minimum követelmény 1 A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is egyértelmű jelzéssel (pl.: kihúzással) ellátva vagy szöveggel kitöltve cégszerűen aláírva be kell nyújtani! 2 Tüntesse fel, ha van ilyen résztevékenység!

35 71. (1) bekezdés d) pont: a 69. (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, címe: Alvállalkozó neve Alvállalkozó székhely szerinti címe Kelt:., hó.. napján P.H. Ajánlattevő cégszerű aláírása

36 12. Nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozásról NYILATKOZAT AJÁNLATTEVŐNEK A KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY SZERINTI BESOROLÁSRÓL Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton nyilatkozik, hogy a vállalkozás a évi XXXIV., a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 3. -a szerint vállalkozásnak minősül. Nem minősül mikro, kis vagy középvállalkozásnak. Kelt:., hó.. napján P.H. Ajánlattevő cégszerű aláírása 1. Mikro vállalkozás (1-10 fő foglalkoztatott és éves árbevétele max. 7 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege max. 5 millió eurónak megfelelő forintösszeg) 2. Kis vállalkozás (11-50 fő foglalkoztatott és éves árbevétele max. 7 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege max. 5 millió eurónak megfelelő forintösszeg) 3. Közép vállalkozás ( fő foglalkoztatott és éves árbevétele max. 40 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege max. 27 millió eurónak megfelelő forintösszeg) Figyelem: Fentiek alapján egy vállalkozás akkor minősül mikro-, kis- és középvállalkozásnak, ha abban az állam, az önkormányzat, vagy a mikro-, kis-és középvállalkozások körén kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25 %-ot. Nem kell alkalmazni ezt a korlátozást, ha a pályázatnyertes vállalkozás tulajdonosai olyan intézményi befektetők, amelyek nem rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással. A mutatókat az utolsó éves beszámoló alapján kell meghatározni

37 13. Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról NYILATKOZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSRÓL Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy Kisnémedi Község Önkormányzata (székhely: 2165 Kisnémedi, Fő út 5.),,Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése elnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárásában a) nem kértünk és nem kaptunk kiegészítő tájékoztatást b) az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatását megkaptuk és az ajánlat összeállításakor figyelembe vettük, mellékelten csatoljuk továbbá a kiegészítő tájékoztatás iratanyagát. Kelt:., hó.. napján P.H. Ajánlattevő cégszerű aláírása

38 A megfelelő rész aláhúzandó!

39 14. Nyilatkozat a Kbt ában foglaltakra vonatkozóan NYILATKOZAT A KBT ÁBAN FOGLALTAKRA VONATKOZÓAN Aluljegyzett (székhely:..; cégjegyzékszám:.; képviseli:.), mint ajánlattevő ezúton úgy nyilatkozunk, hogy Kisnémedi Község Önkormányzata (székhely: 2165 Kisnémedi, Fő út 5.),,Kisnémedi község belterületi felszíni vízelvezetés fejlesztése elnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárásában az ajánlattétel során figyelembe vettem az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. Kelt:., hó.. napján P.H. Ajánlattevő cégszerű aláírása