1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:135232-2013:text:hu:html HU-Siófok: Hírközlési vezetékek építési munkája 2013/S 080-135232 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Építési beruházás 2004/17/EK irányelv I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) FGSZ Földgázszállító Zrt. AK02385 Tanácsház út 5. Címzett: Dr. Kiss Nándor István 8600 Siófok MAGYARORSZÁG Telefon: +36 84505502 E-mail: beszerzes02@fgsz.hu Fax: +36 84505521 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: www.fgsz.hu További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok) A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: FGSZ Zrt. Tanácsház út 5. Kapcsolattartási pont(ok): TASZ Technológiai Beszerzés, 212-es szoba Címzett: Szabolcsi Balázs 8600 Siófok MAGYARORSZÁG Telefon: +36 84505294 E-mail: beszerzes02@fgsz.hu Fax: +36 84505521 Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: FGSZ Zrt. Tanácsház út 5. Címzett: Szabolcsi Balázs 8600 Siófok MAGYARORSZÁG Telefon: +36 84505294 E-mail: beszerzes02@fgsz.hu Fax: +36 84505521 I.2) Fő tevékenység 1/11
2/11 I.3) Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Beszerzés más ajánlatkérők nevében Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem II. szakasz: A szerződés tárgya II.1) Meghatározás II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Távkábel rekonstrukció I. ütem kivitelezése. A szerződés típusa és a teljesítés helye Építési beruházás Kivitelezés A teljesítés helye: Magyarország NUTS-kód HU Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk Keretmegállapodásra vonatkozó információk A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: Vállalkozási szerződés keretében Távkábel rekonstrukció I. ütem kivitelezése. Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 45231600 A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekből áll: nem Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem Szerződés szerinti mennyiség Teljes mennyiség: II.2.1) Teljes mennyiség: Vállalkozási szerződés keretében Távkábel rekonstrukció I. ütem kivitelezése. A Tervező által elkészített nyomvonali, állomási kiviteli tervek alapján a tárgyi kivitelezési ütem-ben érintett viszonylatokban mintegy 107 km-en: Lengyeltóti - Nagykanizsa - Pusztaederics - Gellénháza. Tervezői művezetéssel az optikai kábelhálózat kiépítése, arra a specifikált átviteltechnikai-informatikai hálózat kialakítása, átterhelése és beüzemelése a migrációs és IP rendszerterv alapján és használatra kész állapotban a Megrendelő részére átadása, valamint a tervben specifikált tartalékeszközök beszállítása a Megrendelő területileg illetékes üzemközpontjainak raktáraiba. A Vállalkozó az elkészült informatikai hálózat felügyeleti rendszerét vitelezze ki, annak tudásbázisát töltse fel. A rendszerfelügyeleti alkalmazás rendszergazdai és felhasználó szintű oktatását végezze el a Megrendelő szakemberei részére. A kiviteli tervekben szereplő - az elkészült rendszer működtetéséhez szükséges - személyi (optikai kábel kötő és mérő tanfolyam) és tárgyi követelményeket (mérőműszerek és optikai kábel célszerszámok és kötőberendezések) biztosítsa a Megrendelő részére. Feltételesen: A Tervező által elkészített nyomvonali, állomási kiviteli tervek alapján a tárgyi kivitelezési ütem-ben érintett viszonylatokban mintegy 97 km-en: Székesfehérvár - Kápolnásnyék - Adony - DUFI. 2/11
3/11 II.2.2) II.2.3) II.3) Tervezői művezetéssel az optikai kábelhálózat kiépítése, arra a specifikált átviteltechnikai-informatikai hálózat kialakítása, átterhelése és beüzemelése a migrációs és IP rendszerterv alapján és használatra kész állapotban a Megrendelő részére átadása, valamint a tervben specifikált tartalékeszközök beszállítása a Megrendelő területileg illetékes üzemközpontjainak raktáraiba. A Vállalkozó az elkészült informatikai hálózat felügyeleti rendszerét vitelezze ki, annak tudásbázisát töltse fel. A rendszerfelügyeleti alkalmazás rendszergazdai és felhasználó szintű oktatását végezze el a Megrendelő szakemberei részére. A kiviteli tervekben szereplő - az elkészült rendszer működtetéséhez szükséges - személyi (optikai kábel kötő és mérő tanfolyam) és tárgyi követelményeket (mérőműszerek és optikai kábel célszerszámok és kötőberendezések) biztosítsa a Megrendelő részére. A leálláshoz kötött munkákat 2013.10.15-ig el kell végezni. A részletes műszaki leírás (tervek) az ajánlattételi dokumentáció műszaki mellékletében kerül kiadásra. Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ Meghosszabbításra vonatkozó információk A szerződés meghosszabbítható: nem A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Kezdés 20.6.2013 Befejezés 31.12.2013 III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek III.1.1) III.1.2) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: A dokumentációban meghatározott késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér. Késedelmi kötbér esetén a kötbér mértéke minden késedelmes nap után az egyedi igény nettó összegének 2 %-a, de maximum a 20 %-a. Hibás teljesítési kötbér esetén a kötbér mértéke az egyedi igény nettó összegének 20 %-a, meghiúsulási kötbér esetén a kötbér mértéke a szerződésből teljesítettnek nem minősülő szolgáltatási kötelezettség nettó összegének 20 %-a. Előleg visszafizetési biztosíték az igénybe vett előleg összeggel egyezően. A biztosíték a Kbt. 126. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető. Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő az igazolt teljesítésről kiállított számlát a Kbt. 130. -ának és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -ának, valamint az ajánlatnak megfelelően átutalással egyenlítik ki. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12-14. -ban foglaltakra tekintettel. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. rendelkezéseit mind a nyertes ajánlattevő(k), mind az alvállalkozó(k) esetében alkalmazni kell. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 125. (4)-(7) bekezdésében foglaltakra is. A Kbt. 131. (1) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő előleg kifizetését kérheti. Az előleg az ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő összeg, de maximum 10 000 000 HUF. Az előleg fizetése a Kbt. 131. -ában és szerződésben meghatározott rendelkezések alapján történhet. Az előlegkifizetésének feltétele az előleg teljes összegű visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása az ajánlatkérőrészére. A biztosíték a Kbt. 126. (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint teljesíthető. A biztosítékot az előlegszámla benyújtásával egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani, olyan módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga az ajánlatkérőnek ettől az időponttól kezdődően az eredményes műszaki átadás-átvétel lezárásnak (teljesítési véghatáridő) időpontja + 60 napig biztosított legyen. Az előlegszámla teljes összegét az ajánlatkérő az I. részszámla összegébe számítja be. Amennyiben az I. részszámla erre nem nyújt fedezetet, az előleg fennmaradó összegét 3/11
4/11 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) a soron következő részszámlából kell levonni. Az előlegszámla teljes összegének beszámítása egyben a biztosíték felszabadítását is eredményezi. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Nem követelmény. Egyéb különleges feltételek: A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem Részvételi feltételek Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok: Nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akinek esetében a Kbt. 56. -ának (1) bekezdésében és a Kbt. 57. -ának (1) bekezdés a- d) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. Nem lehet részvételre jelentkező, akinek esetében a Kbt. 56. -ának (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll. Nem lehet építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő aki a Kbt. 57. (1) bekezdésének d) pontja alapján nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja). [az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 8. (1)] Igazolási mód: Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-10. -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1)-(2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. -ának (1) bekezdés a-d) pontjainak hatálya alá. A Kbt. 58. (3) bekezdése alapján a részvételre jelentkező nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 57. -a vonatkozásában a részvételre jelentkező választása szerint: a) nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) pontja hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett-, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá. Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában való szereplést a Kbt. 36. -ának (5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 36. (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatók. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 4/11
5/11 III.2.3) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok: P.1/ Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a Kbt. 4. 14. pontjában foglaltakra is tekintettel a részvételi felhívás feladását megelőző legfeljebb három év vonatkozásában nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti: (Távközlési hálózat építése) nettó árbevétele összesen nem haladja meg a nettó 75 000 000 HUFot. Igazolási mód: P.1/ A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. -ának (1) bekezdés c) pontja alapján, figyelemmel a Kbt. 4. 14. pontjában foglaltakra tekintettel a részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívás feladását megelőző legfeljebb három év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (Távközlési hálózat építése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. (4) bekezdésének értelmében, amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében a gazdasági szereplőre vonatkozóan megjelenített 14. (1) bekezdés c.) pontja előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által a P.1. pontban meghatározott követelményeknek, elegendő, ha a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum igazolására a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében rá vonatkozó adatok szereplésének pontos helyét megjelöli, P.1. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. A Kbt. 55. -ának (4) bekezdése alapján a P.1/ alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 55. -ának (5)-(6) bekezdései alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok: M.1/ Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben nem rendelkezik az alábbi referenciákkal: 1 db, összesen min nettó 20 000 000 HUF értékű optikai kábel építése és kötése minimum 40 km hosszúságban, 1 db, összesen min nettó 1 000 000 HUF értékű irányított fúrás minimum 100 méter hosszúságban és minimum DN 150 méretben. M.2/ Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: 1 fő a 244/2006 (XII.5.) Kormányrendelet szerinti Felelős Műszaki Vezető, aki MV-GO/A megfelelő kamarai jogosultsággal szerepel a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben, 1 fő a 244/2006 (XII.5.) Kormányrendelet szerinti Felelős Műszaki Vezető, aki MV-TÉ/A-nak megfelelő kamarai jogosultsággal szerepel a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben, 5/11
6/11 1 fő a 244/2006 (XII.5.) Kormányrendelet szerinti Felelős Műszaki Vezető, aki MV-KÉ/B-nek megfelelő kamarai jogosultsággal szerepel a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett Felelős Műszaki Vezetői névjegyzékben, 2 fő min 2 éves távközlési területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező távközlési (szak)mérnök és az adott aktív rendszerelemek telepítésére/üzemeltetésére/hibaelhárítására vonatkozó gyártói, és/vagy MPLS technolgóiai professzionális szintű képzettségi vizsga, 2 fő min 2 éves optikai szálhegesztői területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező minősített optikai szálhegesztő, 1 fő min 2 éves közbeszerzés tárgya szerinti szakmai gyakorlattal rendelkező helyszíni művezető, 1 fő min 2 éves gázipari szakmai gyakorlattal rendelkező munkavédelmi koordinátor, 1 fő min 2 éves mezőgazdasági területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező mezőgazdasági kárszakértő, aki rekultivációs terv készítésére jogosult, 1 fő min 1 éves tűzvédelmi szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakember, aki rendelkezik a 45/2011 (XII.7.) BM rendelet 1-es, 2-es és 12-es foglalkozási ágakra tett vizsgával (tanúsítás bemutatása szükséges). Valamennyi szakembernek rendelkeznie kell a 12/2004 (II.13.) GKM rendeletnek megfelelő jogosítvánnyal. M.3/ Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az alábbi eszközökkel, berendezésekkel: 1 db irányított vízszintes fúrásra alkalmas fúróberendezés min. DN 150-es méretig alkalmazható fúró készlettel, minimum 20 db fúrószárral, 2 db csőhegesztő gép PE védőcsőhöz, 2 db árokásó munkagép, 1 db érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező min. 5-10 tonna teherbírású önrakodós tehergépjármű, 1 db talajhasító nonvibrációs fektetőgép, mely kábel védőcső fektetésére alkalmas minimum 1,4 m mélységig, 1 db min. 10 bar nyomású légkompresszor, 1 db kábelbefújó egység max. 10 bar nyomással, 2 db fémkereső, 2 db komplett, digitális azonosítójú markert megtaláló kereső készülék, 2 db precíziós, magra pozícionáló szálhegesztő, 2 db OTDR (39 db dinamika tartománnyal), 2 db beiktatásos csillapítás mérő szett, 2 db GNSS GPS helymeghatározó eszköz cm-es geodéziai pontossággal, amely valós idejű mérésre alkalmas. Igazolási mód: M.1/ A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. -ának (2) bekezdés a) pontja és a 16. -ának (3) bekezdése alapján a részvételei jelentkezőnek részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített és eredményes átadás-átvétellel lezárult a közbeszerzés tárgya szerinti építési szerződéseinek ismertetését a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásban meg kell adni: a referencia munka megnevezését, az elvégzett munkák felsorolását, az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét és helyét, 6/11
7/11 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) a szerződést kötő másik fél nevét, címét, nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M.2/ A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. -ának (2) bekezdés e) pontja szerint azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása: A szakemberek saját kezűleg aláírt önéletrajza a képzettség, a végzettség, a szakmai gyakorlat bemutatásával. Iskolai végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya. A szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatai. Felelős Műszaki vezető esetén a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásban feltüntetett regisztrációs szám megadása. A Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásban való szereplést a Kbt. 36. -ának (5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásban. M.3/ A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. -ának (2) bekezdés b) pontja szerint a rendelkezésre álló eszközök felsorolását a rendelkezésre állást igazoló okiratokkal a következők szerint kell igazolni (cégszerűen aláírt nyilatkozat az eszközös rendelkezésre állásának igazolására, valamint forgalmi rendszámmal rendelkező gépjárművek esetén az érvényes műszaki vizsga meglétét igazoló forgalmi engedély másolata). A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. (1) a) bekezdésének értelmében, amennyiben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében a gazdasági szereplőre vonatkozóan megjelenített 15. (2) bekezdés a., b. és e. pontjai előírásának megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által a M.1, M.2 és M.3 pontban meghatározott követelményeknek, elegendő, ha a gazdasági szereplő a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum igazolására a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében rá vonatkozó adatok szereplésének pontos helyét megjelöli, M.1., M.2 és M.3 pontokban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. A Kbt. 55. -ának (4) bekezdése alapján az M.1, M.2. M.3 alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 55. -ának (5)-(6) bekezdései alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkező bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek IV. szakasz: Eljárás IV.1) Az eljárás fajtája IV.1.1) Az eljárás fajtája 7/11
8/11 IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) Tárgyalásos Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében): nem Bírálati szempontok Bírálati szempontok A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem Adminisztratív információk Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: FGSZ/019/2013 Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje: 9.5.2013-09:00 A dokumentációért fizetni kell: igen Ár: 63 500 HUF A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A kiegészítő irat ellenértéke az FGSZ Zrt-nek az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepénél vezetett 13700016-04200013-00000000 számú számlájára történő átutalással egyenlíthető ki. Az átutalás közlemény rovatába az Ajánlatkérő kéri a Távkábel rekonstrukció I. ütem kivitelezése - KI megjegyzést feltüntetni. A kiegészítő irat ára: nettó 50 000 HUF + Áfa, azaz bruttó 63 500 HUF. Ajánlattételi vagy részvételi határidő 9.5.2013-09:00 Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama Az ajánlatok felbontásának feltételei VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem VI.2) VI.3) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem További információk: 1. Ajánlatkérő a Kbt. 67. (2)-(9) bekezdései alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 2. A kiegészítő irat Ajánlatkérőtől való megvásárlása a közbeszerzési eljárásban való részvétel feltétele. Részvételi jelentkezésenként elég egy kiegészítő irat megvásárlása a Kbt. 53. -a alapján. A kiegészítő irat nem ruházható át. A kiegészítő irat beszerezhető a felhívás közzétételének napjától a részvételi jelentkezési határidőig, vagyis 2013.5.9-én 09:00 óráig, a felhívás megjelenésétől munkanapokon 8.00-15.00-ig, illetve 2013.5.9-én 09:00 óráig. A kiegészítő irat átvehető a IV.3.3. pontban megjelölt összeg befizetéséről szóló igazolás egyidejű bemutatásával az A. melléklet II. pontjában meghatározott címen. 3. Részvételi jelentkezések bontásának ideje: 2013.5.9-én 09:00 óráig. Helye: A melléklet III. és I.1) pontjaiban meghatározott cím. 8/11
9/11 4. A részvételi jelentkezéseket nem bontható kötésben kell benyújtani. A részvételi jelentkezéseket a megjelölt címre zárt, sérülésmentes csomagolásban, 3 példányban (1 eredeti, "eredeti" megjelöléssel, 2 másolat) magyar nyelven kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi szöveget: " Távkábel rekonstrukció I. ütem kivitelezése - Részvételi Jelentkezés 2013.5.9-én 09:00 óra előtt felbontani tilos". 5. A részvételi jelentkezések felbontásának helye: az Ajánlatkérő A melléklet III. és I.1.) pontjaiban megjelölt székhelye; ideje: 2013.5.9-én 09:00 óra. A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak az ajánlatkérő képviselői, részvételre jelentkezők, az általuk meghívott személyek. 6. A részvételi jelentkezést oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel és - a részvételi jelentkezést, illetve a mellékelt nyilatkozatok, valamint egyéb iratok szöveget, adatot tartalmazó oldalait - folyamatos oldalszámozással kell ellátni. A tartalomjegyzék pontosan határozza meg a részvételi jelentkezésben kért minden egyes dokumentum, nyilatkozat helyét. A formai követelmények a kiegészítő iratban kerülnek meghatározásra. 7. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2013.5.17. 8. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételre jelentkező Kbt. 40. -ának (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát. (A nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani!) 9. A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételre jelentkező Kbt. 60. -ának (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát. (A nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani!) 10. A részvételi jelentkezéseket - ideértve a kért nyilatkozatokat is - cégszerűen kell aláírni. A Részvételre Jelentkező részvételi jelentkezéséhez köteles csatolni a részvételre jelentkezést aláírók aláírási címpéldányának vagy azzal a jogi szabályozás folytán egyenértékű okirat aláírás mintájának eredeti példányát vagy másolatát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a nyilatkozatokat aláíró személye különböző, a nyilatkozatokat aláíró személy aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell. 11. Részvételre jelentkező folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételi jelentkezéséhez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást. 12. A részvételi jelentkezéshez a kiegészítő iratban meghatározott nyilatkozatokat is csatolni kell. 13. Nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkezőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4. -ában meghatározott igazolások kiállítására mely hatóság az illetékes. 14. Az Ajánlatkérő a 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 20. (4) bekezdése alapján felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy valamennyi pénzügyi-gazdasági (P.1) illetve a műszaki-szakmai alkalmasságának(m1.) feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 15. Ajánlatkérő a részvételre jelentkező számára a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján előírja, hogy tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Ajánlatkérő a dokumentációban adja meg azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől a részvételre jelentkező megfelelő tájékoztatást kaphat. 16. A részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés elkészítésének és benyújtásának költségeit maga viseli és azt Ajánlatkérő semmilyen formában nem téríti meg. 17. Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a közbeszerzési eljárás során a tudomására jutott információkat kizárólag e közbeszerzési eljárás céljára használja és az FGSZ Zrt. üzleti titkait megőrzi. 9/11
10/11 18. A Részvételre jelentkezőnek nyilatkozni kell arról, hogy az FGSZ Zrt. Etikai Kódexét megismerte és azt magára nézve kötelezőnek tekinti. 19. Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a részvételi jelentkezésben a Kbt. 60. (4) bekezdésének rendelkezése értelmében nem lehet ajánlatot tenni. 20. Ajánlatkérő konzultációt nem tart. Részvételre jelentkezők kérdéseiket kizárólag írásban a Kbt. 45. -ában foglalt rendelkezések alapján tehetik fel. Ajánlatkérő a tájékoztatást a részvételi határidő lejárata előtt legkésőbb négy nappal írásban adja meg. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására egyebekben a Kbt. 45. -ában, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. 21. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) által, a részvételi felhívás feladásának napján közzétett devizaárfolyamok képezik. Amennyiben devizát a MNB nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az adott devizára, a részvételre jelentkező letelepedése szerinti ország központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján devizaárfolyamon számított euró érték képezi. 22. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 23. Ajánlatkérő a részvételi határidőt a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 289/2011. (XII.22.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdésében meghatározott sürgősségre tekintettel határozta meg. 24. Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételi jelentkezésnek kétséget kizáró módon, egyértelműen tartalmaznia kell, hogy kik a közös részvételre jelentkezők. Közös részvételre jelentkezők kötelesek a részvételi jelentkezésben megjelölni a nevükben eljárni jogosult képviselőt a Kbt. 25. (2) bekezdése szerint, valamint a nevükben tett valamennyi nyilatkozaton fel kell tüntetni minden közös részvételre jelentkező megjelölését (Kbt. 25. (3) bekezdés). A közös részvételre jelentkezők a részvételre jelentkezés benyújtásakor azt ne konzorciumként (ne konzorcium vagy más elnevezés alatt polgári jogi társaságként, vagy más önálló szerződésként) tegyék meg, hanem a felolvasólapon és a részvételre jelentkezés többi részében is a közös részvételre jelentkezők nevének, címének felsorolásával egyértelműen közös részvételre jelentkezőként (közös részvételre jelentkezők elnevezés alatt). Közös részvételre jelentkezés esetén a részvételre jelentkezéshez csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, amely tartalmazza a közös részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalásáról szól nyilatkozatot, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását (a feladatkörök, tevékenységek megosztását, illetve azok %-os mértékét), kijelöli azon a közös részvételre jelentkezők nevében teljes jogkörűen eljáró részvételre jelentkezőt, aki a közös részvételre jelentkezőket az eljárás során kizárólagosan a) képviseli, b) a közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet, c) szerződés teljesítése során képvisel, valamint a képviseletre jogosult részvételre jelentkező cég teljes jogú meghatalmazását tartalmazó okiratot. A kizárólagos képviselet nem érinti a személyhez kötött kötelezettségek teljesítését, az ajánlatkérő jogosult egyetemlegességi jogait, az ajánlattevők egyetemlegességi kötelezettségeit. 25. Felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Kbt. 26. -a szerint ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének 25 %-át meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem a részvételre jelentkezésben közös részvételre jelentkezőként kell, hogy szerepeljen. 26. Amennyiben valamely okirat, igazolás, nyilatkozat, dokumentum stb. idegen nyelvű és fordítást igényel részvételre jelentkező - az idegen nyelvű okirat, igazolás stb. egyszerű másolatának részvételi jelentkezésben történő egyidejű csatolása mellett - elfogadja azok részvételi jelentkező általi felelős fordítását is (Kbt. 36. (3) bekezdés). Felelősfordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében a részvételi jelentkező 10/11
11/11 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat ajánlatkérő a részvételi jelentkezés bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező a felelős. 27. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. 28. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés hatályának teljes időtartamára teljes körű (all risks) felelősségbiztosítást kötni, amely min. nettó 500 000 000 HUF/káresemény kárértékű és min. nettó 1 000 000 000 HUF éves kárértékű. A nyertes ajánlattevőnek a felelősségbiztosítási kötvény egyszerű másolatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az Ajánlatkérőnek át kell adnia. A nyertes ajánlattevő meglévő teljes körű (all risks) felelősségbiztosítását a nyertes ajánlatra kiterjesztheti, ebben az esetben új biztosítást nem kell kötni. 29. A részvételi felhívásban és a kiegészítő iratban nem szabályozott esetekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadóak. 30. Ajánlatkérő felhívja Részvételre Jelentkezők figyelmét arra, hogy tekintettel az üzemek veszélyességi besorolására, a CH rendszereken végzendő minden munkát a vonatkozó biztonságtechnikai, biztonsági, bányajogi, és bányászati előírások figyelembevételével és betartásával kell elvégezni. 31. Ajánlatkérő a tárgyalás(ok) pontos menetének meghatározását az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban kívánja megadni. Jogorvoslati eljárás A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca 5. 1026 Budapest MAGYARORSZÁG E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 Internetcím: http://portal.kt.hu/ Fax: +36 18828593 Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. (3) bekezdése szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó utca 5. 1026 Budapest MAGYARORSZÁG E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 Internetcím: http://portal.kt.hu/ Fax: +36 18828593 E hirdetmény feladásának időpontja: 22.4.2013 11/11