Melléklet a 137/2014. (IV. 29.) számú önkormányzati határozathoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Kisújszállás Város Önkormányzata 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Tel.: 06 59/520-222 Fax.: 06 59/520-228 E-mail: kisujph@kisujszallas.hu 2. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása Nemzeti eljárásrendben lefolytatni kívánt, hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontjában megfogalmazott jogcím szerint. 3. A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei A dokumentációt az ajánlattételi felhívással egyidejűleg, térítésmentesen megküldjük Ajánlattevők részére. 4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége Kisújszállás város 2014. évi út- és járdajavítási, felújítási, valamint a zugprogram III. ütemben, a zugok rekonstrukciós, vízelvezetési, járdafelújítási munkálataihoz kivitelező kiválasztása. Ajánlatot mindkét részre vagy egy-egy részre tehetnek az ajánlattevők. I. rész tekintetében: 1. Zugprogram III. üteméhez tartozó zugok vízelvezetése, járda - és útépítés 1. Dózsa Gy. út 5. zug 2. Dózsa Gy. út kollégium zug 3. Dózsa Gy. út 16. zug 4. Nefelejcs utca zug 5. Széchenyi utca 77. zug 6. Széchenyi utca 35. zug 7. Deák Ferenc utca 8. zug 8. Lakatos utca 3. zug 9. Marjalaki utca 9. zug 10. Híd utca zug 11. Korház út 10. zug 12. Deák Ferenc út 49. zug 13. Deák Ferenc 38. zug 14. Nagy Imre út 8. zug 15. Nagy Imre út 23. zug 16. Nagy Imre út 32. zug 17. Csokonai utca zug 18. Hajnal út 8. zug 19. Hajnal út 14. zug 20. Kígyó út 65. zug 21. Szabadság utca 1/A. és 3/A. közötti zug 22. Szőlőskert zug
II. rész tekintetében: 1. Kátyúzás 2. Aszfaltos járdakészítés 3. Betonos járdakészítés 4. Buszmegálló készítése 5. Nagyfelületű aszfaltozás 6. Útalap készítése és útalapjavítás A fenti munkákat a megadott fontossági sorrendben szükséges ütemezni és elvégezni. A feladat részletes bemutatását a dokumentáció tartalmazza. 5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják Kivitelezői szerződés (I és/vagy II. rész) Kisújszállás város 2014. évi út- és járdajavítási, felújítási, valamint a zugprogram III. üteme keretében, a zugok rekonstrukciós, vízelvezetési, járdafelújítási munkálataihoz. 6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 2014. június 10. - 2014. augusztus 31. 7. A teljesítés helye Kisújszállás dokumentációban szereplő belterületei. 8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás Vállalkozó a szerződés szerint elvégzett munkákról műszaki ellenőri teljesítési igazolás valamint végszámla esetében átadás-átvételi bizonylat alapján igényelhet kifizetést. A Vállalkozó jogosult 1 részszámlát és 1 végszámlát benyújtani. A részszámla benyújtása műszaki ellenőri teljesítési igazolás alapján, 50 %-os készültségi foknál lehetséges, maximum áfa és tartalékkeret nélkül számított - teljes vállalkozási ár 50 %-ának mértékéig. A végszámla benyújtása a műszaki ellenőri teljesítési igazolás 100 %-os készültségi foknál, átadás-átvételi bizonylat alapján lehetséges. Vállalkozó előlegszámla benyújtására is jogosult, mely nem lehet magasabb a tartalékkeret nélkül számított, teljes, áfa nélküli vállalkozói díj 5 %-ánál, de maximum 2 000 000 Ft. Előlegszámlát, részszámlát és végszámlát mindkét részre vonatkozóan kötött vállalkozói szerződés esetében nyújthat be a Kivitelező. 9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása Ajánlatkérő a többváltozatú ajánlattétel lehetőségét kizárja. Részajánlattételi lehetőséget Ajánlatkérő biztosít. Ajánlattevő I. és/vagy II. rész tekintetében tehet ajánlatot. 10. Az ajánlatok értékelési szempontja [71. (2) bekezdés], az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. (3) bekezdése szerinti adatok a 71. (5) bekezdésére figyelemmel A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód A Kbt. 56. (1) bekezdése értelmében az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. -a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. -a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; (2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 57. (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt. 11. -a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. Igazolási mód: Ajánlatkérő köteles a 122. (1) bekezdés és a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 10. a és 12. -a szerint nyilatkozni a kizáró okok fenn nem állásáról valamint a Kbt. 58. (3) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról. 12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kormányrendelet értelmében az Ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmassága az alábbiakkal igazolható: a) 14. (1) bekezdés a) pontja: valamennyi pénzforgalmi számlájáról, a számlát vezető pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 12 hónap tekintetében kiállított nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal: -a számla száma, -a számla megnyitásának időpontja,
-a felhívás feladását megelőző 12 hónap időtartamban a számlán volt-e sorban álló tétel (2009. évi LXXXV. törvény 2. 25. pontjában meghatározottak szerint), ha igen, mely időtartamban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján 60 napot meghaladó sorban álló tétel volt a az eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 12 hónapban. Az Ajánlattevő az alkalmasságát az általa kiállított egyszerű nyilatkozattal is igazolhatja. b) 14. (1) bekezdés c) pontja: az előző három év teljes- általános forgalmi adó nélkül számított általános forgalmi adó nélkül számított- árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére ajánlattevő, ha az általános forgalmi adó nélkül számítottárbevétele az előző három év tekintetében, nem éri el az 50 000 000 Ft-ot. Ajánlattevő az alkalmasságát a Kormányrendelet 14. (8) bekezdése alapján egyszerű nyilatkozattal is igazolhatja. A gazdasági alkalmasságot egy ajánlattevőnek részajánlattétel esetén - elég egyszer igazolni. Műszaki és szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell: a) A Kormányrendelet 15. (2) bekezdése a) pontja: az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb, tárgy szerinti befejezett építési beruházásainak (út- és járdajavítási, kátyúzási, útépítési munkálatok, vízi közmű építések, csatornázás) ismertetése. Alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére ajánlattevő, ha az általános forgalmi adó nélkül számított, tárgy szerinti (I. rész tekintetében: közműépítés, vízelvezetés, járdaépítés, II. rész tekintetében: út és járdafelújítás, kátyúzás, útalap készítés.) árbevétele az előző öt év tekintetében, nem éri el a 10 000 000 Ft-ot: Igazolási mód: Ajánlattevő által kiállított egyszerű referenciaigazolás nyilatkozata, részenként. b) A Kormányrendelet 15. (2) bekezdés e) pontja: azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, képzettsége, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket Ajánlattevő a teljesítésbe be kíván vonni: Igazolási mód: önéletrajz és végzettséget igazoló okirat másolata, kamarai nyilvántartás I. rész tekintetében: közműépítés, vízelvezetés, járdaépítés: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: - 1 fő építésvezető -végzettség: legalább felsőfokú műszaki -képzettség: korlátozás nélküli MV-VZ/A szakági felelős műszaki vezetői jogosultság -gyakorlat: víziközmű építési munkák kivitelezésében szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik II. rész tekintetében: út és járdafelújítás, kátyúzás, betonozás: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a szerződés teljesítésére Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: - 1 fő építésvezető - végzettség: szakirányú felsőfokú műszaki végzettség - képzettség: korlátozás nélküli MV-KÉ/A szakági felelős műszaki vezetői jogosultság - gyakorlat: legalább 3 év a tárgy szerinti (útépítés, járdafelújítás,. útfelújítás, kátyúzás) gyakorlat Igazolási mód: önéletrajz és végzettséget igazoló okirat másolata, kamarai nyilvántartás Műszaki és szakmai alkalmasságot mindkét rész tekintetében külön-külön szükséges igazolni! 13. Az ajánlattételi határidő vagy részvételi felhívás esetén a részvételi határidő 2014. május 16. 10:00 óra 14. Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., 21-es szoba. 15. Az ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat vagy részvételi jelentkezés Kizárólag magyar nyelven nyújtható be az ajánlat. 16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak; részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának helye, ideje Helye: Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. 18-as terem. Időpontja: 2014. május 16. 10:00 óra Jelenlétre jogosultak: Kbt. 62. (2) bekezdése szerinti személyek. 17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama, a részvételi felhívás kivételével 30 nap az ajánlati kötöttség beálltától. 18. Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja Nem releváns 19. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ Ajánlati biztosíték adását ajánlatkérő nem írja elő.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a teljesítési biztosítékot az általa választott formában az ajánlatkérő rendelkezésére bocsássa, legkésőbb a szerződés aláírásának napjáig. A teljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret nélküli teljes nettó vállalkozási díj 5 %-a. A Kbt. 59. (2) bekezdése alapján a teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Megrendelő jóteljesítési biztosítékot is kiköt, melynek mértéke a tartalékkeret nélküli teljes nettó vállalkozási díj 5 %-a. A Kbt. 59. (2) bekezdése alapján a jóteljesítési biztosíték) az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Ajánlatkérő szerződésben a késedelmi kötbér mértékét is kiköti. 20. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok Nem releváns. 21. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai A tárgyalás lefolytatásának menete: Ajánlatkérő az Ajánlattevővel legalább egy tárgyalást tart az ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban, helyszínen és szabályok alapján. Az Ajánlatkérő azonban fenntartja a jogot, hogy a lezajlott tárgyalást követően, az ott elhangzottak alapján újabb tárgyalási fordulót kezdeményezzen a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartása mellett. A tárgyalás alapvető szabályai: A tárgyalások célja, hogy az ajánlattevő a saját korábbi ajánlatát az ajánlati kötöttség hiányára tekintettel módosíthassa. Az ajánlattevő köteles megjelenni az első tárgyalás időpontjában és helyszínén. A tárgyalásról ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet készít. Ajánlatkérő a hozzászólásokat kérdésenként maximum 10 percben korlátozza. Az ajánlatkérő, illetve az ajánlattevő valamennyi hozzászólását, javaslatát stb., valamint az ajánlatot mikrofonba mondva kell megtenni. Figyelemmel arra, hogy a tárgyalások befejezésével ajánlati kötöttség jön létre, ajánlattevő köteles a tárgyalás berekesztése előtt a végső ajánlatát jegyzőkönyvbe mondani, amely végső ajánlat az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok szerinti bírálat alapja lesz. Az ajánlatot írásban kell megtenni, a jelen eljárásban meghatározott formai követelmények betartásával. 22. Az első tárgyalás időpontja 2014. május 21. 10.00 óra 23. Egyéb követelmények: a) az ajánlatban, illetve a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni - a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, - az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. b) Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlat benyújtása: az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 14. pontjában megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. c) Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. d) Minősített ajánlattevők: Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. e) Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok összehasonlításánál az eredeti ajánlati példány felolvasólapján szereplő bírálati szempontnak megfelelő számszerűsíthető adatokat veszi alapul.