AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Meghívásos versenyeztetési eljárás keretében Jelen versenyeztetési eljárás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) hatálya alá, a nyertes ajánlattevő kiválasztása nem a Kbt. Szabályai szerint történik 1. Alapvető információk 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma: Park Társasház Budapest, XI. kerület Rátz László utca 48-8. Megbízott képviselő: Viczenti Gézáné közös képviselő Telefon: 06/120-28 Lebonyolító szervezet: Pályázhat Kft. 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 12. 2/13. Telefon: 0620/6069979 Email:palyazhat@palyazhat.hu Kapcsolattartó: Varga Katalin Ügyvezető A versenyeztetési eljárás lebonyolításában közreműködő Bíráló Bizottság (társasházi lakástulajdonosok) tagjai. A Kivitelező kiválasztásáról, valamint a kivitelezői szerződés megkötéséről Társasházi közgyűlési döntés szükséges. Amennyiben a közgyűlés nem szavazza meg a kivitelezést, abban az esetben nem kerül sor a szerződés megkötésére. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége: Iparosított technológiával épült lakóépület utólagos homlokzati hőszigetelése: ~ 800 m2 3. Dokumentáció: Az Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében Ajánlati Dokumentációt készített, melyet 20.000 Ft + ÁFA összegért bocsát Ajánlattevők rendelkezésére, mely összeget átutalással a lebonyolító Pályázhat Kft. OTP Banknál vezetett 11720001-20223409 számlaszámára kell befizetni. Az átutalási igazolás másolatát a palyazhat@palyazhat.hu emailcímre kérjük megküldeni. Az átutalási igazolás megküldését követően 1 munkanapon belül emailben elküldjük az Ajánlati Dokumentációt. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Jelen t a lebonyolító honlapjáról a www.palyazhat.hu weboldalról tölthető le. 4. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.. A teljesítés határideje: 2011. október 31. 6. A teljesítés helye: Budapest, XI. kerület Rátz László utca 48-8. 7. Az ellenszolgáltatás feltételei: - Ajánlatkérő előleget nem fizet - Ajánlattevő 2 db részszámlát és egy végszámlát nyújthat be - Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást az igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján utalja át a nyertes ajánlattevő számlájára: o I. részszámla esetében 33%-os készültségnél 1 napon belül, o II. részszámla esetében 66%-os készültségnél 1 napon belül. 1
o végszámla esetében az ÉMI Kht. által lefolytatott sikeres átadás-átvételi eljárást követő 1 napon belül - a számlákat a Társasház nevére kiállítva, a műszaki ellenőr által jóváhagyólag ellenjegyezve kell benyújtani. 8. Az eljárás típusa: A Parlament által elfogadott 2008.évi CVIII. törvény jelentős mértékben módosította a Közbeszerzési törvényt (2003. évi CXXIX. Tv. Kbt). E módosítások döntő része 2009. április 1-én lépett hatályba. Az eljárás a közbeszerzési Törvény hatálya alá nem tartozó versenyeztetési eljárás, mivel jelen beszerzést közvetlenül 7 százalékot meg nem haladó mértékben támogatják. 9. Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Park Társasház Viczenti Gézáné közös képviselő Iroda: Budapest, XI. kerület, Rátz László utca 48-8. Határideje: 26. hétfő 12.00 Az ajánlati dokumentáció átvehető az átutalási igazolás (palyazhat@palyazhat.hu email címre való) elküldését követően email-en 1 munkanapon belül. Az ajánlati dokumentáció kiváltható az ajánlatadási határidőt megelőző nap 12.00-ig elküldött átutalási igazolással. Az ajánlatokat írásban és zártan, személyesen vagy postán kell benyújtani. A postai úton benyújtott ajánlatot Ajánlatkérő akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidőig megtörténik. 10. A szerződés egyedi meghatározása: Vállalkozói szerződés a Budapest, RÁTZ LÁSZLÓ utca 48-8. SZ., alatti ÉPÜLET energiatakarékos felújítására a dokumentációban részletezett műszaki paramétereknek, műszaki leírásnak, minőségi követelményeknek, teljesítménykövetelményeknek megfelelően. 11. Részekre történő ajánlat: Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőség kizárja 12. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? Nem Ajánlattételi feltételek: 1. Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok, az előírások teljesítéséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) vagy alvállalkozó, aki: a.) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b.) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c.) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény. -a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d.) versenyeztetési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 2
e.) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f.) korábbi - három évnél nem régebben lezárult versenyeztetési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g.) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. -a () bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h.) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki i.) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; j.) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 11. -a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; k.) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult versenyeztetési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, aki l.) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el, vagy korábbi három évnél nem régebben lezárult versenyeztetési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte. Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek és a szerződés értékének 10%át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóinak nyilatkoznia kell. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. Ezen felül az a.), b.), c.) és h.) pontok fenn nem állásának igazolására ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi határidő lejártat megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatot kell benyújtania egyszerű másolatban. A g.) pontban foglaltakat Ajánlatkérő a www.ommf.hu honlapon található hatósági nyilvántartásból és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény -ának (6) bekezdése szerint vezetett nyilvántartásból nyilvánosságra hozott adatokból ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a konzorcium tagjainak külön-külön kell igazolniuk a kizáró okok fenn nem állását. 3
2. A pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és tények: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) és a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az alábbi igazolásokat illetve nyilatkozatokat kell csatolnia: 2.1 Pénzügyi és gazdasági alkalmassági igazolása: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: GP1: Ajánlattevő valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű, cégszerűen aláírt nyilatkozat, melynek egyértelmű és maradéktalan választ kell adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények teljesülésére. GP2: A számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló (mérleg, eredménykimutatás és kiegészítő melléklet) benyújtása egyszerű másolatban az elmúlt három (2006., 2007., 2008.) lezárt üzleti évre vonatkozóan, feltéve, hogy a kérelmezőnek beszámolási kötelezettsége áll fenn. GP3: Az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű, cégszerűen aláírt nyilatkozat az előző három lezárt üzleti év (2007., 2008., 2009) teljes forgalmáról (értékesítés nettó árbevétele), és ugyanezen időszakban az ajánlattételi felhívás tárgyának (iparosított technológiával épített lakóépületek felújítása) forgalmáról (értékesítés nettó árbevétele), évenkénti bontásban. GP4: Az ajánlattételi felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű, cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három éven belül kibocsátott jogerős fizetési meghagyás, vagy a nemzeti jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn, nem áll végrehajtási eljárás alatt. Az alkalmasság minimumkövetelményei: GP1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlattevő vagy a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó: Bármelyik pénzforgalmi számláján fizetési kötelezettségeinek nem tett pontosan eleget vagy lejárt hiteltartozás van, vagy bármelyik számlája ellen bírósági végrehajtás van folyamatban, vagy legalább egyik pénzforgalmi számláján nincs havi pénzmozgás. GP2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a szerződés tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 2006. évi vagy a 2007. évi vagy a 2008. évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg szerinti eredménye bármely évben negatív, vagy bármelyik vizsgált üzleti év beszámolójában a saját tőke kisebb, mint a jegyzett tőke. GP3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő és a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha külön-külön nem rendelkeznek az előző három lezárt üzleti évben (2007, 2008, 2009) évente nettó 100.000.000,- Ft összeget elérő árbevétellel (értékesítési nettó árbevétele). Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő és a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója ha, ugyanezen időszakban az ajánlattételi felhívás tárgya szerinti, iparosított technológiával épített /magasépítésből származó lakóépületek felújításából származó nettó árbevételük nem éri el az előző három évben (2007, 2008, 2009) összesen a nettó 100.000.000,- Ft összeget. GP4: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek és a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az ajánlattételi felhívás megküldésének napját megelőző három évben kibocsátott jogerős fizetési eljárás alapján ki nem egyenlített tartozása áll fenn, vagy végrehajtási eljárás hatálya alatt áll, vagy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban ki nem egyenlített tartozása áll fenn. 4
2.2 Műszaki illetőleg szakmai alkalmassági igazolása: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: MSZ1: Az ajánlattételi határidőt megelőző elmúlt három évben (2007, 2008, 2009) vagy 36 hónapban, az ajánlat beadásának időpontjáig teljesített legjelentősebb referenciá(k) meglétéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozat, ami tartalmaz minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum követelményekben megfogalmazásra került. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá legalább a teljesítés idejét (év és hónap megadásával) és helyét, a szerződést kötő másik fél megjelölését (szervezet neve, referenciaigazolás kibocsátására jogosult személy neve, telefonszám, telefax szám), a beruházás részletes tárgyát (melyből megállapítható ajánlattevő alkalmassága), továbbá az ellenszolgáltatás összegét, valamint azt, hogy a teljesítés szerződésszerűen történt-e. MSZ2: Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatával nevezze meg a teljesítésbe bevonni kívánt A kategóriás felelős műszaki vezetőit képzettséget, végzettséget igazoló okiratokat, és a névjegyzékbe, hatósági nyilvántartásba vételt igazoló okiratokat egyszerű másolatban. Csatoljon az alkalmazásában álló kőműves szakmunkás által aláírt szakmai önéletrajzokat (min. 3 fő), képzettséget, végzettséget igazoló okiratokat. MSZ3: Állványzati rendszer meglétét hitelt érdemlően igazoló dokumentum csatolásával Az alkalmasság minimumkövetelményei: MSZ1: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a szerződés teljesítéséhez a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha külön-külön nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző elmúlt három év (2007, 2008, 2009) vagy 36 hónapban, az ajánlat beadásának időpontjáig teljesített, szerződésszerűen befejezett, átadott, pozitív visszaigazolású alábbi referenciával: - a vizsgált években összesen, legfeljebb három szerződésből származó, iparosított technológiával épített lakóépületen végzett, összesen legalább bruttó 60.000.000,- Ft értékű épület felújításból származó referenciával; MSZ2: Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetve a szerződés teljesítéséhez a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha együttesen (együttes megfelelés) nem rendelkeznek magasépítési kivitelezési szakágban a hivatalos névjegyzékben szereplő, a jogszabályokban előírt, legalább egy fő A kategóriás felelős műszaki vezetővel, valamint minimum 3 fő kőműves szakmunkással. MSZ3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik min. 3 db függőhíddal, vagy 2000 m2 állványrendszerrel. III. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 3. Bírálati szempont és pontozási módszer: Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbi bírálati részszempontok szerint: BÍRÁLATI RÉSZSZEMPONT SÚLYSZÁM 1. Teljes bruttó vállalkozói díj (Ft) 70 2. Kivitelezés időigénye a munkaterület átadásától számítva (naptári nap)
3. 4.. 6. Késedelmi kötbér, mely a részteljesítési határidőkre is vonatkozik (Ft/nap) Garancia vállalás időtartama homlokzati, pincefödém hőszigetelésre ÉMI Kht. Által kibocsátott Kiváló Építési Termék védjegy, és Minősített Építési Vállalkozás megléte Szerződéshez kapcsolódó többletszolgáltatások terjedelme, ellenértéke 10 Részletes leírása az Ajánlati dokumentációban található. 4. Az a nyelv, amelyen az ajánlatok benyújthatóak: magyar. Annak meghatározása, hogy lehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot tenni: Többváltozatú ajánlat tételére nincs lehetőség. 6. A szerződés teljesítésének véghatárideje: 2011.október 31. 7. Az ajánlati kötöttség minimális időtartalma: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap kivéve, ha tárgyalás tartásra kerül sor, mert akkor a tárgyalások befejezésével jön létre az ajánlati kötöttség. 8.. Ajánlattételi határidő: 2010.májusr 26. 12.00 óra 9. Ajánlatok bontásának helye: 10. Hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő nem biztosít hiánypótlást. 11. Tárgyalási forduló Tárgyalásra az Ajánlatok benyújtását követően kerül sor, maximum, érvényes ajánlatot adott Ajánlattevővel. Az ajánlatkérő az Ajánlati dokumentáció leadását követően, egyeztetett időpontban külön-külön tárgyal ajánlattevőkkel annak érdekében, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlattevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson részt venni kívánó ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie. Amennyiben több érvényes ajánlatot adó ajánlattevő jelentkezik, a tárgyalási forduló sorrendjét az ajánlatkérő határozza meg akként, hogy az ajánlatot korábbi időpontban benyújtóval tárgyal utolsóként, a későbbi időpontban benyújtóval pedig elsőként tárgyal (fordított sorrend érvényesül). Több tárgyalási forduló esetén, az utolsó tárgyalás végén ajánlati kötöttség jön létre. Eredményhirdetés módja és tervezett időpontja: Ajánlatkérő írásban értesíti ajánlattevőket az eljárás eredményéről, várhatóan az utolsó tárgyalási fordulót követő öt napon belül. 6
12. Szerződéskötés tervezett időpontja: Az ajánlatok elbírálását követően tartott Társasházi közgyűlési döntés alapján. Amennyiben a közgyűlés nem szavazza meg a kivitelezés folytatását, abban az esetben a szerződés nem kerül megkötésre. 13. Egyéb információk: a.) Az ajánlat benyújtásának módja: az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban két (egy eredeti és az eredetivel megegyező másolati) példányban kell benyújtani. Az ajánlati példányon fel kell tüntetni, hogy eredeti vagy másolati példány-e, az ajánlat egyes példányi között esetleges eltéréséknél az eredeti példány tartalma és formája a mérvadó. Az ajánlatok egyes példányait folyamatos oldalszámozással (elegendő minden írott oldalon) és szignálással (elegendő minden írott oldalon) ellátva kell benyújtani. A külső csomagolásra kérjük az alábbiakat feltüntetni. AJÁNLAT: Vállalkozói Szerződés a Budapest, XI. kerület Rátz László utca 48-8. szám alatti épület energiatakarékos felújítására; Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem bontható fel. Az oldalakat roncsolás nélkül nem bonthatóan, zsinórral egybefűzve vagy egybekötve kell egymáshoz rögzíteni, amely során szükséges a zsinór leragasztása, papír korongokkal való leragasztása és azok szignálása. b.) Abban az esetben, ha az ajánlatkérő a versenyeztetési eljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. c.) A leadás helyszíne: jelen felhívás 4. pontjában meghatározott iroda d.) Az ajánlatok bontásán az ajánlatkérő, az ajánlatkérő képviselői, az ajánlatkérő nevében eljáró(k), az ajánlattevők, az ajánlattevők meghatalmazott képviselői, illetve a Támogató Szervezetek vehetnek részt. e.) Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a versenyeztetési eljárás bármely szakaszában az alkalmassági feltételeket, bírálati részszempontokat és az eljárás valamennyi szabályát- megfelelő indok alapján megváltoztassa. Erről az ajánlattevőket Ajánlatkérő haladéktalanul írásban értesíti. f.) Ajánlatkérő döntése ellen nincs helye jogorvoslatnak. g.) Ajánlatkérő a megalapozott ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást biztosít, az ajánlatkérővel előre egyeztetett időpontban. h.) A vállalkozási szerződést a versenyeztetési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A szerződés engedményezésére semmilyen körülmények között nem kerülhet sor. i.) Meg kell jelölni az ajánlatban: a.) a beszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a szerződés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe. b.) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a szerződés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a beszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek; j.) Ha a szerződéskötést követően a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállított lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérőként szerződő fél más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat. k.) Az alkalmassági feltételek teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet bevonására nem kerül sor, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Az igénybe vett erőforrások tekintetében a rendelkezésre állás igazolása az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának alkalmasságát és az erőforrást nyújtó szervezet nem lehet alvállalkozó vagy teljesítési segéd. l.) Ajánlat benyújtására kizárólag az ajánlattételre felhívott személy vagy szervezet jogosult. m.) Ajánlattevőnek ajánlatban nyilatkoznia kell az ajánlattételi dokumentációban szereplő szerződéstervezet elfogadásáról és az ajánlathoz csatolni kell a szerződéstervezetet is. n.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő által készített részletes árazott költségvetést és az építési kiviteli ütemtervet. o.) Az ajánlathoz csatolni kell a homlokzati hőszigetelő rendszer és a beépíthető nyílászárók 3/2003. (I.2.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerinti megfelelőség igazolását (ÉME vagy ETA) egyszerű másolati példányát. 7