Balatonfüred, Radnóti Miklós Általános Iskola kosárlabdacsarnokkal történő bővítése - tájék. szerz. mód. I. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/119 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2016.10.14. Iktatószám: 12679/2016 CPV Kód: 45262800-9 Ajánlatkérő: Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány Teljesítés helye: Balatonfüred, Nádor utca 17.; 3150/1 hrsz. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: VEMÉVSZER Építő- és Szerelőipari Kft. (Konzorcium Nyertes ajánlattevő: vezető);kivszer Építőipari Kivitelező és Szervező Kft. (Konzorciumi tag) Ajánlatkérő típusa: Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány AK17802 Postai cím: Szent István tér 1. Város: Balatonfüred Postai irányítószám: 8230 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Telefon: +36 20 3925274 ievitorlas@gmail.com Fax: +36 20 3925274 Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): 1
II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) Elnevezés: Balatonfüred, Radnóti Miklós Általános Iskola kosárlabdacsarnokkal történő bővítése Hivatkozási szám: II.1.2) Fő CPV-kód: II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor II.2) A közbeszerzés ismertetése II.2.1) Elnevezés: Balatonfüred, Radnóti Miklós Általános Iskola kosárlabdacsarnokkal történő bővítése Rész száma: II.2.2) További CPV-kód(ok): További tárgyak: 45212210-1 II.2.3) A teljesítés helye: A teljesítés helye: Balatonfüred, Nádor utca 17.; 3150/1 hrsz. II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Balatonfüred, Radnóti Miklós Általános Iskola kosárlabdacsarnokkal történő bővítése az alábbiak és az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint: Az építendő épületrész alapterülete: 1.585,75 m2. A meglévő épületszárny egy részének elbontását követően az alapok egy részét meg kell erősíteni. A bővítmény alapozása beton, ill. vasbeton sávalap vasbeton talpgerendákkal. A terepszint alatti részeken vasbeton támfalak készülnek. A tornaterem vasbeton pillérvázas fa főtartókkal és szelemenekkel trapézlemezes hőszigetelő panelekkel készül. A többi új födém monolit vasbeton. A falszerkezetek POROTHERM falazóblokkok, ill. válaszfallapok. Homlokzati nyílászárók hőhídmentes alumínium szerkezetek hőszigetelő üvegezéssel. Belső nyílászárók acéltokos fa ajtók, hőhídas aluszerkezetek és tűzgátló ajtók. Homlokzati hőszigetelés talajszint alatt 10 cm XPS, talajszint felett 12 cm EPS. A telekhatáron kívüli közműépítés, valamint a telekhatáron belüli környezetrendezés, parkosítás nem része a beszerzésnek. 2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása) II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/07/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/06/30 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem Projekt száma vagy hivatkozási száma: IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9473 / 2016 (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés V.1 Az eljárás eredménye V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2016/07/29 (éééé/hh/nn) V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: VEMÉVSZER Építő- és Szerelőipari Kft. (Konzorcium vezető) Postai cím: Pillér u. 11. Telefon: +36 88423033 Fax: +36 88406278 3
A nyertes ajánlattevő Kkv igen Hivatalos név: KIVSZER Építőipari Kivitelező és Szervező Kft. (Konzorciumi tag) Postai cím: Almádi út 3. fszt. 9. Telefon: 36 88404806 Fax: +36 88404806 A nyertes ajánlattevő Kkv igen V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 314796669 Pénznem: HUF VI. szakasz: A szerződés módosításai VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően VI.1.1) Fő CPV-kód: VI.1.2) További CPV-kód(ok): További tárgyak: 45212210-1 VI.1.3) A teljesítés helye: A teljesítés helye: Balatonfüred, Nádor utca 17.; 3150/1 hrsz. VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége: Balatonfüred, Radnóti Miklós Általános Iskola kosárlabdacsarnokkal történő bővítése az alábbiak és az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint: Az építendő épületrész alapterülete: 1.585,75 m2. A meglévő épületszárny egy részének elbontását követően az alapok egy részét meg kell erősíteni. A bővítmény alapozása beton, ill. vasbeton sávalap vasbeton talpgerendákkal. A terepszint alatti részeken vasbeton támfalak készülnek. A tornaterem vasbeton pillérvázas fa főtartókkal és szelemenekkel trapézlemezes hőszigetelő panelekkel készül. A többi új födém monolit vasbeton. A falszerkezetek POROTHERM falazóblokkok, ill. válaszfallapok. Homlokzati nyílászárók hőhídmentes alumínium szerkezetek hőszigetelő üvegezéssel. Belső nyílászárók acéltokos fa ajtók, hőhídas aluszerkezetek és tűzgátló ajtók. Homlokzati hőszigetelés 4
talajszint alatt 10 cm XPS, talajszint felett 12 cm EPS. A telekhatáron kívüli közműépítés, valamint a telekhatáron belüli környezetrendezés, parkosítás nem része a beszerzésnek. (az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége) VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama Időtartam hónapban: vagy napban: vagy Kezdés: 2016/07/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2017/06/30 (éééé/hh/nn) Keretmegállapodások esetén klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása: Keretmegállapodások esetén közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása: VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) A szerződés végleges összértéke: 314796669 Pénznem: HUF A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe Hivatalos név: VEMÉVSZER Építő- és Szerelőipari Kft. (Konzorcium vezető) Postai cím: Pillér u. 11. Telefon: +36 88423033 Fax: 36 88406278 A nyertes ajánlattevő Kkv igen Hivatalos név: KIVSZER Építőipari Kivitelező és Szervező Kft. (Konzorciumi tag) Postai cím: Almádi út 3. fszt. 9. Telefon: +36 88404806 Fax: +36 88404806 5
A nyertes ajánlattevő Kkv igen VI.2) Információ a módosításokról VI.2.1) A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Eredeti szerződéses feltételek: A vállalkozási szerződés bevezető részében Vállalkozó (KIVSZER Kft., konzorciumi tag) képviselője: Képviseli: Piros-Matusik Róbert A vállalkozási szerződés 4. pontja esetében: Szerződés teljesítésének megkezdése: Szerződéskötéssel egyidejűleg Részteljesítési határidő Kazán áthelyezési és beüzemelési határideje (legkésőbb): 2016. augusztus 31. Teljesítési határidő: 2017. június 30. Módosított szerződéses feltételek: A vállalkozási szerződés bevezető részében Vállalkozó (KIVSZER Kft., konzorciumi tag) képviselője: Képviseli: Kozma Zsolt ügyvezető A vállalkozási szerződés 4. pontja esetében: Szerződés teljesítésének megkezdése: Szerződéskötéssel egyidejűleg Részteljesítési határidő Kazán áthelyezési és beüzemelési határideje (legkésőbb): 2016. október 15. Teljesítési határidő: 2017. június 30. VI.2.2) A módosítás okai Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Megrendelő és Vállalkozó együttesen megállapítják a Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cg. 19-09-504910/73. számú végzése alapján, hogy Vállalkozó (KIVSZER Kft., konzorciumi tag) képviseletére jogosult személyében változás következettbe, 2016. augusztus 1. napjától Piros-Matusik Róbert ügyvezető helyett Kozma Zsolt ügyvezető jogosult a Vállalkozó képviseletére. A szerződésmódosítást az alábbi Kbt. 141. (4) bekezdés c) pontja szerinti körülmények indokolják: A szerződéskötést követően a munkaterület átadás után vált ismertté vállalkozó kivitelező részére, hogy a megrendelő nem tudja átadni az engedélyezett gáztervet, mely alapján vállalkozó kivitelező a részhatáridő betartásához szükséges szereléseket megkezdhette volna. Megrendelő tájékoztatása szerint a korábban beadott gázterv kapcsán szolgáltató a konyha területére, mely nem része a munkaterületnek, műszaki biztonsági felülvizsgálatot írt elő a konyhai gázüzemű berendezések műszaki állapota miatt. Ez a szolgáltatói előírás hátráltatja a tornacsarnokkal összefüggő gázterv jóváhagyását, így a szerelés megkezdését is. A megkötött vállalkozási szerződés szerint vállalkozó kivitelezőnek az új építésű kazánházból kellett volna biztosítania az intézmény fűtési és használati melegvíz ellátását, melyhez a jelenlegi gáz ellátó rendszer ideiglenes megszüntetésére lett volna szükség a szerelések befejezéséig. A konyha működését így már 2016.szeptember 1-től biztosítani kellett volna. 6
Üzemeltető közölte, hogy az intézmény gázellátásának szolgáltatói szerződésében változás fog beállni, tekintettel arra, hogy új szolgáltatói szerződést kívánnak kötni egy új gázszolgáltatóval a soron következő fűtési szezonig. A gázszerelési munkák addig nem fejezhetőek be, amíg az új gáz szolgáltatói szerződés létre nem jött, melynek várható időpontja 2016. szeptember 30. A felmerült problémák vállalkozó kivitelező részére nem voltak előre láthatóak, ezek csak a munkaterület átadást követően váltak ismertté, így a szerződésben vállalt részhatáridő teljesítése ellehetetlenült. VI.2.3) Áremelkedés A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt) Érték ÁFA nélkül: Pénznem: Teljes szerződéses érték a módosítást követően Érték ÁFA nélkül: Pénznem: VII. szakasz: Kiegészítő információk VII.1) További információk: VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/10/13 (éééé/hh/nn) Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben 7