Északdunántúli Vízmű Zrt. 2800 Tatabánya, Magyarország Tel: +36 34311766 E-mail: szerdahelyi.katalin@edvrt.hu AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Projekt megnevezése, száma: KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 1. KÖTET ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK Ajánlatkérő: Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.
TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 4 A. Általános rész 4 1. Általános rendelkezések 4 2. Közös ajánlattétel 4 3. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt 5 B. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 5 4. Az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalma 5 5. Kiegészítő tájékoztatás 6 6. Az Ajánlatkérési Dokumentáció módosítása 6 C. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei 7 7. Az ajánlat elkészítése 7 8. Az ajánlat nyelve 7 9. Az ajánlat részei 7 10. Az ajánlatok értékelése 10 11. Az ajánlatok lezárása és jelölése 10 D. További információk 11 12. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtása 11 13. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások 12 14. Vállalkozói javaslat 13 15. Ajánlatkérői tájékoztatás 13 2. RÉSZ: NYILATKOZATMINTÁK 14 1. Melléklet: Felolvasólap 15 2. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint 16 3. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bekezdése szerint 20 4. Melléklet: Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról 21 5. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint 23 6. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 56. (2) bekezdése szerint 25 7. Melléklet: A Kbt. 58. (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10. a) pontja szerinti nyilatkozat 26 8. Melléklet: Nyilatkozat az árbevételről 27 9. Melléklet: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről 28 10. Melléklet: Referencia(ák) ismertetése 29 11. Melléklet: Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása 30 12. Melléklet: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata műszaki, szakmai feltételekről 31 2
13. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontja szerint 32 14. Melléklet: A Kbt. 55. (5) bekezdése és 55. (6) bekezdésének a) és b) pontja szerinti nyilatkozat 33 15. Melléklet: Nyilatkozat a 306/2011. (XII. 23.) Korm. r. 9. -a szerinti kötelezettségre vonatkozóan 34 16. Melléklet: Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 35 17. Melléklet: Nyilatkozat a jóteljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról 36 18. Melléklet: Nyilatkozat a szerződés teljesítéséhez szükséges, kamarai regisztrációval rendelkező szakemberekről 37 19. Melléklet: Nyilatkozat munkanélküli vagy tartósan munkanélküli személyek alkalmazásáról 38 20. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítéséről 39 3
1. RÉSZ: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK A. Általános rész 1. Általános rendelkezések Az ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől. Az ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük. Sem az Ajánlatkérési Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára. A vállalkozási szerződés odaítélésére lefolytatott beszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakba: Kbt.), valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek alapján kerül lebonyolításra. Az ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra, illetőleg a nyertessel kötendő vállalkozási szerződésre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi előírásokat. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. 2. Közös ajánlattétel Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A Kbt. 25. (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. A közös ajánlattevőknek meg kell határozniuk a szerződés azon részeit, amelyeket az egyes ajánlattevők teljesítenek, illetve azon részeket, amelyekre alvállalkozóval kívánnak szerződést kötni. Az ajánlattevőknek ajánlatukhoz csatolniuk kell egymás közötti (konzorciumi) előzetes megállapodásukat az alábbi tartalommal: közös fellépésük formájának, ajánlat aláírás módjának ismertetésével, a részesedés mértékének feltüntetésével, a vezető (képviselő) cég megjelölésével, a feladatok megosztásának ismertetésével, nyilatkozattal, hogy a tagok egyetemleges felelősséget 4
vállalnak a szerződés teljesítéséért, valamint, hogy a közös vállalkozás/konzorcium vezetője fel van hatalmazva arra, hogy teljes jogkörrel eljárjon minden tag nevében, valamint kapcsolatot tartson az ajánlatkérővel és felelős a szerződés végrehajtásáért, a kifizetéseket is beleértve. Az ajánlatok beadását követően közös ajánlat nem hozható létre. A Kbt. 28. (1) bekezdése szerint Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében - a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, b) más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő, illetve más részvételi jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [55. (5) bekezdés]. 3. Kommunikáció az ajánlati időszak alatt Az eljárás során az ajánlattevők joghatályos kommunikációt ajánlatkérővel kizárólag írásban (levél, telefax, email) folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy. B. Az Ajánlatkérési Dokumentáció 4. Az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalma Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következő részekből áll: 1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK Útmutató az ajánlattevőknek Nyilatkozatminták 2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Szerződéses megállapodás Általános feltételek Különös feltételek 3. KÖTET: 3/1. Megrendelői követelmények 3/2. Mellékletek 4. KÖTET INDIKATÍV TERVDOKUMENTÁCIÓ Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az Indikatív Tervdokumentáció (4. kötet) által meghatározott, illetve az attól eltérő műszaki megoldás a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén az ajánlattevő a dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói javaslatként ajánlatába. A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési szerződés teljesítése során ilyen indokkal az ajánlattevő által megajánlott egyösszegű ajánlati árat meghaladó költsége kifizetését ajánlattevő nem követelheti. Az 5
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét, mennyiségi jellemzőit vagy az építési munka megvalósítását abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a dokumentációkban megfogalmazott műszaki tartalomban esetlegesen előforduló hiányosságok, pontatlanságok korrigálása a szakmai kompetenciával rendelkező ajánlattevő kötelezettsége, ajánlatkérő nem vállal felelősséget az esetleg előforduló pontatlanságokért. Ajánlattevőnek - saját műszaki kompetenciája, a helyszíni bejárás tapasztalatai alapján - kötelessége megbizonyosodni végső ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának győzelme esetén képes a feladat teljes körű megvalósítására. Ajánlattevő ajánlatának beadásával egyben elismeri, hogy minden a megvalósításhoz szükséges információ rendelkezésére állt, a dokumentációt szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta. 5. Kiegészítő tájékoztatás Az ajánlattevők az Eljárást Megindító Felhívással és az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben adja meg ajánlatkérő. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget és/vagy email címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön. A kapcsolattartó személlyel közöltek az ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az átvett kiegészítő tájékoztatások minden további jogcselekmény nélkül az ajánlat részét képezik, azok tartalma a felek közötti jogviszonyra irányadó. Az ajánlattevők által feltett kérdések és az azokra adott ajánlatkérői válaszok az ajánlatok benyújtásának helyén, az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon a dokumentáció beszerzésére az Ajánlati Felhívásban meghatározott időpontban - hozzáférhetők és megismerhetők. 6. Az Ajánlatkérési Dokumentáció módosítása Az Eljárást Megindító Felhívás és Ajánlatkérési Dokumentáció módosítására és visszavonására a Kbt. 122. (6) bekezdése, valamint a 42. és 44. -ának a rendelkezései az irányadóak. 6
C. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei 7. Az ajánlat elkészítése Az ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlatkérési Dokumentáció valamennyi előírását. Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési Dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg az Eljárást Megindító Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Az ajánlattal kapcsolatos formai követelmények: - Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni. - Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni. - Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. - Az ajánlatban lévő, minden az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 8. Az ajánlat nyelve Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az ajánlatkérő és az ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar nyelv. Nem magyar nyelvű dokumentumok esetén ajánlatkérő bármely fordító cég, iroda által készített fordítást, továbbá az ajánlattevő által készített fordítást is elfogad, amelyen kérjük feltüntetni a Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fordítás tartalma az eredeti dokumentum tartalmával mindenben megegyezik. szöveget, valamint cégszerű aláírást. 9. Az ajánlat részei 1. Tartalomjegyzék (oldalszámozással) 2. Felolvasólap (Eljárást Megindító Felhívás V.4.6) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 1. Melléklet) 3. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint (Eljárást Megindító Felhívás V.4.8) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 2. Melléklet) 4. Nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bekezdése szerint (Eljárást Megindító Felhívás V.4.8) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 3. Melléklet) 7
5. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása (Eljárást Megindító Felhívás III.2.1) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 1. Rész D/12. Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 4-7. Melléklet) 6. Jogi helyzetet igazoló dokumentumok (adott esetben; Eljárást Megindító Felhívás V.4.3) pont) 7. Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta (Eljárást Megindító Felhívás V.4.3) pont) 8. Változásbejegyzési kérelem és cégbírósági igazolás (adott esetben; Eljárást Megindító Felhívás V.4.3) pont) 9. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása (Eljárást Megindító Felhívás V.3.5. pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 1. Rész D/13.) Pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolásához: 10. Az elmúlt három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (Eljárást Megindító Felhívás III.2.2. P/1. pont; amennyiben a Céginformációs Szolgálat honlapján megismerhető, úgy a csatolás nem kötelező) 11. Nyilatkozat az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 naptári év közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről (Eljárást Megindító Felhívás III.2.2. P/2. pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 8. Melléklet) 12. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről (adott esetben; Ajánlatkérési dokumentáció 2. Rész 9. Melléklet) Műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához: 13. Referencia(ák) bemutatása és igazolása (Eljárást Megindító Felhívás III.2.3) M/1. pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 10. Melléklet) 14. Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (Eljárást Megindító Felhívás III.2.3) M/2. pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 11. Melléklet) 15. Bemutatott szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk és rendelkezésre állási nyilatkozatuk (Eljárást Megindító Felhívás III.2.3) M/2.) 16. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata műszaki, szakmai feltételekről (adott esetben; Ajánlatkérési dokumentáció 2. Rész 12. Melléklet) 8
További nyilatkozatok, információk és dokumentumok 17. Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontja szerint (Eljárást Megindító Felhívás V.4.7) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 13. Melléklet) 18. Nyilatkozat a Kbt. 55. (5) bekezdés és (6) bekezdés a)-b) pontja szerint (adott esetben; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 14. Melléklet) 19. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők megállapodása (adott esetben; Ajánlatkérési Dokumentáció 1. Rész A/2. pont) 20. Nyilatkozat a felelősségbiztosításról (Eljárást Megindító Felhívás V.4.9) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 15. Melléklet) 21. Nyilatkozat az előleg-visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról (Eljárást Megindító Felhívás III.1.1. pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 16. Melléklet) 22. Nyilatkozat a jóteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról (Eljárást Megindító Felhívás III.1.1. pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 17. Melléklet) 23. Nyilatkozat a szerződés teljesítéséhez szükséges, kamarai regisztrációval rendelkező szakemberekről (Eljárást Megindító Felhívás V.4.17) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 18. Melléklet) 24. Nyilatkozat munkanélküli vagy tartósan munkanélküli személyek alkalmazására vonatkozó kötelezettségvállalásról (Eljárást Megindító Felhívás V.4.18) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 19. Melléklet) 25. Nyilatkozat a Kbt. 54. (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséről (Eljárást Megindító Felhívás V.4.11) pont; Ajánlatkérési Dokumentáció 2. Rész 20. Melléklet) 26. Nyilatkozat az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól való teljes vagy részleges eltérésről (adott esetben) 27. Vállalkozói javaslat (Ajánlatkérési Dokumentáció 1. Rész D/14.) 28. Ajánlati ár bontása Az Ajánlatkérési Dokumentációban szereplő nyilatkozatminták használata nem kötelező! Ajánlattevő köteles az Eljárást Megindító Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő ajánlatot benyújtani. 9
10. Az ajánlatok értékelése Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása során az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő a megadott ponthatárok közötti pontszámot kiszámítja: Értékarányosítás, az alábbi képletek alkalmazásával (ajánlatkérő az értékeket két tizedesjegyre kerekítve számítja): Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: P = A A legjobb vizsgált ( Pmax P min ) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja: P = A A vizsgált legjobb ( Pmax P min ) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme A Kbt. 71. (7) bekezdése alapján a 36 hónapot el nem érő megajánlás az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, a 120 hónap, vagy annál nagyobb megajánlás egyaránt a maximális pontszámot kapja. 11. Az ajánlatok lezárása és jelölése Az ajánlatokat zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni: 10
ÉDV Zrt. XV/C vízakna átalakítása Tilos felbontani az ajánlattételi határidő előtt! Ajánlattételi határidő: 2013. 07. 01. 11:00 óra Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ajánlat átvételét írásos nyugta igazolja, melyet az ajánlatkérő által kinevezett személy ír alá. Amennyiben bármelyik ajánlat a benyújtási (ajánlattételi)határidőnél később érkezik meg, az érvénytelennek minősül. D. További információk 12. A kizáró okokkal kapcsolatos igazolások benyújtása A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 122. (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, továbbá a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. i) pontjának ib), illetőleg 4. f) pontjának fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. (3) bekezdése és a 310/2011. Korm. rendelet 10. -a szerint kell igazolnia a kizáró okok hiányát az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában. A csatolandó nyilatkozatoknak a felhívás közzétételét követő keltezésűnek kell lenniük. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok fenn nem állását - magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 58. szám; 2012. május 23.) közzétett, A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató alapján kell igazolni; - az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők esetében a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) közzétett, A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutató alapján kell igazolni. 11
13. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke: 2.000.000,- forint, azaz kétmillió forint. Ajánlatkérő a biztosítékot a Kbt. 59. (1) (2) bekezdése alapján kéri rendelkezésre bocsátani az alábbiak szerint: - az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidőtől számított 60 naptári napig kell az ajánlatkérő rendelkezésére állnia; - az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint bankgaranciával, vagy biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, vagy az előírt összeg ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetésével/átutalásával teljesíthető; - a bankgaranciát kiállító banknak, illetőleg a kötelezvényt kiállító biztosítónak vállalnia kell, hogy a biztosíték alapján kedvezményezett (azaz ajánlatkérő) első írásbeli felhívására anélkül, hogy kedvezményezettnek a kérést igazolnia vagy indokolnia kellene, a felhívás kézhezvételétől számított 8 banki napon belül az alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet, ha kedvezményezett kijelenti, hogy - az ajánlati kötöttség időtartamán belül az ajánlat visszavonásra került, vagy - a szerződéskötés az ajánlattevői érdekkörben felmerült okból hiúsult meg. A fentiekben megadott feltételek megfelelően irányadóak az átutalással/befizetéssel nyújtott ajánlati biztosíték tekintetében is. A bankgarancia nyilatkozatnak, vagy készfizető kezességvállalásnak visszavonhatatlannak kell lennie, és az a fentieken túl egyéb érdemi feltételt/ korlátozást nem tartalmazhat. A bankgarancia nyilatkozatnak, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell ajánlatkérő mint kedvezményezett nevét, címét, ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás számának, tárgyának megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását. Abban az esetben, ha ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgaranciával vagy biztosítási szerződésen alapuló készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti bankgarancia nyilatkozatot, illetve az eredeti kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia. Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírt összeg átutalásával/befizetésével nyújtja, a biztosíték összegét az Északdunántúli Vízmű Zrt. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10200452-36037005 számú számlájára kell befizetni/átutalni úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napjáig a biztosíték összege ajánlatkérő számláján jóváírásra kerüljön. Ajánlatkérő az utalás tényét ellenőrzi és csak az ajánlattételi határidő lejártának napjáig megtörtént jóváírás esetén tekinti az ajánlati biztosíték nyújtását határidőben teljesítettnek. Befizetés / átutalás esetén a Közlemény rovatban jelen eljárás számát és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt nyilatkozatát, vagy a bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt igazolást kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az átutalás / befizetés időpontja. 12
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az előírt teljes összeggel Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, ellenkező esetben az ajánlat a Kbt. 74. (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen! 14. Vállalkozói javaslat Az indikatív tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában - a Megrendelői Követelményekre (3. kötet) figyelemmel - eltérhet. Az Indikatív Tervdokumentáció (4. kötet) által meghatározott, illetve az attól eltérő műszaki megoldás a jelen közbeszerzés tárgyául szolgáló építési szerződésnek csak vállalkozói javaslatként képezheti részét. Az ajánlattevőknek tehát kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot mind az indikatív terv választása, mind eltérő ajánlat kidolgozása esetén. Az indikatív terv választása esetén az ajánlattevő a dokumentációval kapott indikatív terveket csatolja be vállalkozói javaslatként ajánlatába. A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési szerződés teljesítése során ilyen indokkal az ajánlattevő által megajánlott egyösszegű ajánlati árat meghaladó költsége kifizetését ajánlattevő nem követelheti. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az indikatív tervben foglalt, attól teljes egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot. 15. Ajánlatkérői tájékoztatás A Kbt. 54. (2) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek (hatóságok) nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a munkavállalók védelmére, a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Nemzeti Munkaügyi Hivatal Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 http://www.ommf.gov.hu Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Cím: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. Telefon: 1/301-2900 Fax: 1/301-2903 http://www.mbfh.hu/hu/ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Cím: 1097 Budapest, Gyáli u. 2-6. Postacím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: 1/476-1100 Telefax: 1/476-1390 http://www.antsz.hu Regionális intézetek: http://www.antsz.hu/portal/portal/antszmegyeiintezetei_92.html 13
2. RÉSZ: NYILATKOZATMINTÁK 14
1. Melléklet: Felolvasólap Közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP- 2.2.3/B/09-11-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint Az ajánlattevő megnevezése: cégjegyzékszáma: adószáma: székhelye: bankszámla száma (amelyet a szerződésben kíván rögzíteni): Egyösszegű Ajánlati Ár: nettó...,- Ft Jótállási idő:... hónap 15
2. Melléklet: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 60. (3) bekezdése szerint Közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP- 2.2.3/B/09-11-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint BENYÚJTOTTA Önálló Ajánlattevő Vezető* Tag 1* Tag 2* Stb. * Az Ajánlattevő(k) neve(i), címe Közös Ajánlattétel / Konzorcium tagjainak neve, címe * Az Ajánlattevő törölheti/kiegészítheti további sorokkal, a partnerek számára szükség szerint. Az alvállalkozók nem tekintendők partnernek ennek az ajánlati formanyomtatványnak a szempontjából. KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY (ezen ajánlatnál) Név Szervezet Cím Telefon Fax E-mail (A Konzorcium tagja nevében a tagoknak együtt (vagy képviselőjük útján) kell nyilatkozniuk és egy Ajánlati Nyilatkozatot kell csatolniuk) A vonatkozó E l j á r á s t M e g i n d í t ó Felhívásra és Ajánlatkérési Dokumentációra válaszul alulírottak ezennel nyilatkozzuk, hogy: 1 Áttanulmányoztuk, és teljes egészében elfogadjuk a KÉ-9888/2013. számú Eljárást Megindító Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció, valamint a kiadott kiegészítő tájékoztatások tartalmát. Ezennel fenntartások és korlátozások nélkül, és teljes egészében elfogadjuk feltételeit, és ajánlatunk elfogadása esetén a szerződést cégszerűen aláírjuk, és teljesítjük. 16
2 Nyilatkozzuk továbbá, hogy az Eljárást Megindító Felhívásban és az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott feltételeknek, és határidőknek megfelelően, a szerződés teljesítésére a felolvasólapon megjelölt összeg ellenében vállalkozunk. 3 Ajánlatunk elfogadása esetén kötelezettséget vállalunk a vállalkozási szerződés megkötésére és teljesítésére. A FIDIC Sárga Könyv szerinti kivitelezés tekintetében a Létesítményeket megtervezzük és a tervekért felelősséget vállalunk a FIDIC Sárga Könyv 5.1. pontja szerint. 17
AJÁNLATI NYILATKOZAT FÜGGELÉKE FIDIC SÁRGA KÖNYV SZERINTI SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁSHOZ Projekt kód: KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001 Alcikkely (Szerződéses Feltételek) Megnevezés: Alcikkely: Adat: Megrendelő megnevezése és címe Vállalkozó megnevezése és címe 1.1.2.2 és 1.3 1.1.2.3 és 1.3 Északdunántúli Vízmű Zrt. 2800 Tatabánya, * Megvalósítás időtartama 1.1.3.3 17 hónap Jótállási időszak 1.1.3.7... hónap Elektronikus kommunikáció rendszerei 1.3 telefax Mértékadó jog 1.4 A Magyar Köztársaság területén érvényben lévő jogszabályok Mértékadó nyelv 1.4 magyar Kommunikáció nyelve 1.4 Magyar Tervezés során a Megrendelői Követelményekben található hibák, hiányok, mulasztásának bejelentési határideje 5.1 30 nap Rendes munkaidő 6.5 A normál munkaidőt a Vállalkozó határozza meg a Különös Feltételekben részletezett korlátozások figyelembevételével Késedelmi kötbér mértéke Késedelmi kötbér összegének felső határa 8.7 és 14.15 (b) A Szerződéses Ár 0,2 %-a naponta 8.7 A Szerződéses Ár 4 %-a Közbenső kimutatások minimális értéke 14.6 Nem lehet kevesebb nettó 100 millió forintnál, továbbá a végszámla összege nem lehet kevesebb a Szerződéses Ár 10%-ánál Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint 18
Megnevezés: Alcikkely: Adat: Biztosítás benyújtásának határidejei: (a) a biztosítás megkötésének igazolása (b) a vonatkozó kötvények Harmadik fél biztosítás minimális összege 18.1 18.1 Döntőbizottság tagjainak száma 20.2 1 fő Döntőbizottság tagjának kinevezése (ha nem egyetértésen alapul) 7 nap a szerződés hatályba lépésétől 28 nap a szerződés hatályba lépésétől 18.3 legalább 5 millió forint káreseményenként és legalább 50 millió forint évente 20.3 Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének (TMSZ) elnöke 19
3. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 60. (5) bekezdése szerint Közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP- 2.2.3/B/09-11-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint Alulírott, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője, a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján nem minősül kis- és középvállalkozásnak középvállalkozásnak minősül kisvállalkozásnak minősül mikrovállalkozásnak minősül. 20
4. Melléklet: Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról Alulírott.., mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m, hogy a Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vevő -vel mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. (1) bekezdésében, valamint az 57. (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok. A Kbt. 56. (1) bekezdés értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 21
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. A Kbt. 57. (1) bekezdés a)-d) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; b) a Tpvt. 11. -a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve. 22
5. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerint Alulírott.., mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m hogy a Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vevő, mint ajánlattevő 1) olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 2) olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 3) nem minősül olyan társaságnak, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek vagy amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. Tekintettel arra, hogy az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2. ib) pontja alapján nyilatkozom, hogy a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 1 neve és állandó lakóhelye:.. b) a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen. 1 Pénzmosásról szóló törvény 3. E törvény alkalmazásában r) tényleges tulajdonos: ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685/B. (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik, rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár; Ptk. 685/B. (2) A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja, illetve részvényese és a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy b) a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékával. 23
(*Kérjük az 1.) vagy a 2.) vagy a 3.) pont kitöltését, illetőleg a 2.) vagy a 3.) pont kitöltése esetén az a) vagy a b) pont kitöltését, és a szükségtelen részek törlését.) 24
6. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 56. (2) bekezdése szerint Alulírott.., mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában n y i l a t k o z o m hogy a Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint tárgyú közbeszerzési eljárásban részt vevő - ben, mint ajánlattevőben 1) az alábbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közvetetten, vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:.... Kijelentem, hogy a megnevezett jogi személy(ek), illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 2) nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik. (*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését.) 25
7. Melléklet: A Kbt. 58. (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10. a) pontja szerinti nyilatkozat Alulírott,... mint a(z)... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában ezennel kijelentem, hogy a Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint tárgyú közbeszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az általunk az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. Kijelentem továbbá, 2 hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az 57. (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az általunk az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 57. (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 2 A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. b) pontja szerint a Kbt. 57. (1) bekezdése szerinti kizáró okokra vonatkozóan a részvételi jelentkezésben megjelölt alvállalkozó, illetve kapacitásszervezet nyilatkozata is benyújtható. Ebben az esetben a részvételre jelentkezőnek e nyilatkozatot csak a nem megjelölt alvállalkozók tekintetében kell benyújtania. 26
8. Melléklet: Nyilatkozat az árbevételről Alulírott, mint a.... (cég megnevezése), (címe) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy a vállalkozásunk az Eljárást Megindító Felhívás feladását megelőző három évben az alábbi közbeszerzés tárgya (mélyépítési tevékenység) szerinti nettó árbevétellel rendelkezik: 2010. 2011 2012. Összesen Év Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel (nettó eft) 27
9. Melléklet: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről A Kbt. 55. ( 5) bekezdése szerinti esetben csatolandó Projekt címe: Ajánlatkérő neve: Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint Északdunántúli Vízmű Zrt. A nyilatkozattevő cég neve:.. székhelye:. az eljárásban betöltött szerepe: kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Alulírott, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a. (székhely:.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági erőforrásokkal rendelkezünk, és azok rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalás az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételekre vonatkozik: Egyúttal nyilatkozom, hogy a részvételre jelentkező fizetésképtelensége esetére kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 28
Alulírott, mint a 10. Melléklet: Referencia(ák) ismertetése (cég megnevezése)......., (címe), kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben a vállalkozásunk által teljesített közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb referenciák adatai: Szerződést kötő másik fél (név, cím, elérhetőség) Teljesítés ideje és helye A referencia tárgya és az elvégzett munkák felsorolása (kiemelve a közbeszerzés tárgya szerinti munkát) Az ellenszolgáltatás nettó összege Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a munka konzorcium tagjaként, vagy alvállalkozóként került-e teljesítésre. Amennyiben igen, úgy a cég százalékos részesedése Nyilatkozom, hogy a fenti referenciák teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. 29
11. Melléklet: Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek bemutatása Alulírott, mint a.... (cég megnevezése), (címe) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője kijelentem, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. ajánlatkérő által indított, a Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP- 2.2.3/B/09-11-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint tárgyában megindított közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánom bevonni. Szakember Név Végzettség Szakmai tapasztalat Felhívás III.2.3. M/2. a) pont Felhívás III.2.3. M/2. b) pont Felhívás III.2.3. M/2. c) pont Felhívás III.2.3. M/2. d) pont Felhívás III.2.3. M/2. e) pont Felhívás III.2.3. M/2. f) pont Felhívás III.2.3. M/2. g) pont Felhívás III.2.3. M/2. h) pont Felhívás III.2.3. M/2. i) pont Felhívás III.2.3. M/2. j) pont Felhívás III.2.3. M/2. k) pont 30
12. Melléklet: Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata műszaki, szakmai feltételekről A Kbt. 55. (5) bekezdése szerinti esetben csatolandó Projekt címe: Ajánlatkérő neve: Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint Északdunántúli Vízmű Zrt. A nyilatkozattevő cég neve:.. székhelye:. az eljárásban betöltött szerepe: kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet Alulírott, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy a. (székhely:.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai feltételeket biztosítjuk. Egyben kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai erőforrásokkal rendelkezünk, és azok rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalás az alábbi műszaki, szakmai alkalmassági feltételekre vonatkozik: 31
13. Melléklet: Nyilatkozat a Kbt. 40. (1) bekezdés a)-b) pontja szerint Alulírott,... mint a(z)... ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. (1) bekezdésének a)-b) pontjában foglaltaknak megfelelően, felelősségem tudatában ezennel kijelentem, 3 hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt., mint ajánlatkérő által a Vállalkozási szerződés az XV/C vízakna átalakításának, biztonságba helyezésének (KEOP-2.2.3/B/09-11-2011-0001) tervezési és kivitelezési munkáira a FIDIC Sárga Könyv szerint tárgyú közbeszerzési eljárás követelményrendszerében foglaltak teljesítéséhez 1) a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) vonatkozásában veszünk igénybe alvállalkozót: -... -... -... 2) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók: Alvállalkozásba adni kívánt munka: Alvállalkozó megnevezése, székhelye: A közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelyben az alvállalkozó közre fog működni: 3 Amennyiben ajánlattevő nem vesz igénybe alvállalkozót, akkor a vonatkozó részeket nemleges nyilatkozattal kell kitölteni. 32