Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/213 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Városi Sportcsarnok építéséről Biatorbágy Város Önkormányzata, a Viadukt SE Biatorbágy és a Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesület közötti együttműködéssel a TAO támogatás lehetőségét felhasználva egy korszerű városi sportcsarnok épülhet meg, amely az iskolai testnevelés oktatásban is használható lenne. Az előterjesztés mellékletét képezi a Megvalósítási Terv, melynek mottója: A TAO-ból történő támogatás: egy Biatorbágy Város Önkormányzata kiemelten szeretné kezelni a jövőben a kosárlabda sportágat, különösen az utánpótlás képzés alapjait kívánja megteremteni. Ennek a képzésnek és nevelésnek elengedhetetlen része, hogy hosszabb távú szakmai stratégiai együttműködés jöjjön létre a Felek között és ez teljes mértékben beleintegrálható a Széchenyi Kosárlabda Akadémia képzési programjában is, melynek egyik fő célja, hogy az iskolakezdéstől a diplomaszerzésig a kosárlabdaképzéssel és oktatással együtt egy életpálya modellt kínáljon a gyerekeknek, amiben nemcsak az élsportra való nevelés a feladata, hanem a helyes életmód kialakítása is a fiatalok körében. A 2011-es év törvényi változásai amiket az Európai Unió is elfogadott lehetővé tették, hogy a nyereséges vállalkozások társasági adójukkal támogassák a látványcsapat-sportágak képviselőit. Az új rendszer egyszerre biztosít előnyöket a sportegyesületeknek és a támogató cégeknek is, illetve az önkormányzatoknak, így Biatorbágy Város Önkormányzatának is. A TAO pályázati támogatással, amely 70 %-os pályázati intenzitású, a három közreműködő szervezet együttműködésével megépíthető a városi sportcsarnok a Sándor-Metternich kastély mögötti területen. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a döntést hozza meg a Városi Sportcsarnok építéséről. Biatorbágy, 2016. február 12. Előterjesztést készítette: dr. Szabó Ferenc aljegyző Tarjáni István s.k. polgármester
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25.) határozata Városi Sportcsarnok építéséről Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. háromoldalú megállapodást köt a Viadukt SE-vel, és a Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesülettel, városi sportcsarnok építésére, 2. a városi sportcsarnok helyének a Sándor-Metternich kastély mögötti területet (Biatorbágy 111 hrsz. egy része) jelöli ki, 3. sportlétesítmény megvalósításához szükséges 2. pontban meghatározott területet az 1. pontban meghatározott Sportegyesületek részére biztosítja, 4. a Magyar Állam javára, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belüli jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárul a 2. pontban meghatározott területre, 5. bruttó 230 millió forint összeget a beruházás önerejéhez (30 %) a költségvetésben elkülönít, és biztosít, 6. felhatalmazza a Polgármestert a háromoldalú szerződés megkötésére, a Jegyzőt az ellenjegyzésre. (A háromoldalú szerződés a határozat mellékletét képez.) Határidő: azonnal Felelős: Polgármester, Jegyző Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály
Szerződés száma:./.. Háromoldalú megállapodás Sportcsarnok kivitelezésére amely létrejött egyrészről neve:. székhelye:. képviseli:. - polgármester adószáma:. pénzintézet:. pénzforgalmi szám:. a megvalósulandó beruházás területének Tulajdonosa, mint Tulajdonos másodrészről neve:. székhelye:. képviseli:. képviseletre jogosult adószáma:. pénzintézet:. Pénzforgalmi szám:. A Tulajdonos által megjelölt Sportszervezet, mint Megrendelő, harmadrészről neve: Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesület székhelye: 9026 Győr, Egyetem tér 1. képviseli: Gálos László - elnök jegyzékszáma: Pk.60015/2010., adószáma: 18022043-1-08, pénzintézet: Lébény-Kunsziget Takarék pénzforgalmi szám: 59000088-11014760 mint Beruházó (Tulajdonos, Megrendelő és Beruházó együtt továbbiakban: Szerződő felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: Preambulum Felek a jelen megállapodás aláírásával hangsúlyozzák, hogy a sport népszerűsítése és annak a társadalomban elfoglalt minél fontosabb szerepe végett kölcsönös megállapodást kötnek egymással az alábbiakban foglaltak szerint. Felek jelen háromoldalú megállapodással egyességet kötnek egymással, melyben vállalják, hogy a megjelölt projekt megvalósítását véghez viszik. Felek továbbá kijelentik, hogy a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentáció, és az ezek alapján elkészített szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési tervdokumentáció elkészültét követően végleges egüttműködési szerződést kötnek a jelen megállapodásban meghatározottak alapján. 1) Általános meghatározások: 1/a) Projekt neve: 1/b) Projekt helyszíne: 1/c) Projekt kezdete: 1/d) Projekt várható befjezése: 1/e) Támogatás típusa:. Sportcsarnok kivitelezése... Látványcsapatsport sportfejlesztési program támogatási keretében (TAO) a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének keretein belül... Város Önk. TULAJDONOS.... MEGRENDELŐ KOSÁRLABDA 2010 SE - BERUHÁZÓ Képv.:.. - polgármester Képv.: - képviselő Képv.: Gálos László - elnök 1
1/f) Támogatási időszak: 1/g) Támogatás intenzítása: 1/h) Önerő mértéke: 1/i) Projekt költségvetése: 1/j) Támogatott összeg: 1/k) Önerő összege: 1/l) Ebből beruházó biztosít:..%.% bruttó.,-ft (rendelkezésre álló keret) bruttó.,-ft bruttó.,-ft bruttó.,-ft 2) A megállapodás tárgya: 2/a) A Tulajdonos kizárólagos 1/1 tulajdonát képező természetben.. közigazgatási területén található.. hrsz.-ú.. nagyságú összközműves belterületi földterületen az előzetes látvány és kiviteli tervdokumentációk alapján elsősorban kosárlabda sport végzésére alkalmas Sportlétesítmény megvalósítása, kivitelezése. 2/b) A Megrendelő vállalja a jelen megállapodás aláírását követően az általa, mint beruházótól és részéről megbízott alvállalkozóktól elvárható szakmai gondossággal megvizsgált, az e szerződés tárgyát képező Sportlétesítmény megvalósításához és kivitelezéséhez szükséges kiviteli terveket legkésőbb.. napjáig elkészíti és azt átadja Beruházó részére. 2/c) Beruházó vállalja, hogy jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációt, és az ezek alapján elkészített szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési tervdokumentációt elkészítteti az előzetes kiviteli tervek alapján. Ennek forrásaként szolgálhat a Megrendelő által biztosított önerő egy része. A Beruházó és alvállalkozói vállalják, hogy a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyt és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációt, továbbá a szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési dokumentációt határnapig elkészítteti. 2/d) A Megrendelő jelen visszavonhatatlan nyilatkozatával igazolja, hogy az e szerződésben megrendelt Sportcsarnok teljes generál kivitelezési költségeinek 1/l) pontjában meghatározott ráeső önerő fedezetével rendelkezik. Ennek végső leigazolási határideje. napja. Amennyiben ez az összeg a meghatározott határidőig nem kerül leigazolásra Beruházó részéről, a Szakszövetség a sportfejlesztési programot törli a nyilvántartásaiból. Megrendelő.. napjáig banki utalással fizeti meg Beruházó Lébény és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 59000088-1101. számú erre a célra elkülönített pénzforgalmi számlájára az önerő jelen szerződésben megjelölt mértékét. A projekt elkészülte és annak lezárása esetén a Megrendelő nem jogosult az általa biztosított önerő visszaigénylésére, valamint a Beruházó a megvalósult sportlétesítmény tulajdonjogára nem tart igényt. Amennyiben a projekt bármilyen okból kifolyólag teljes egészében a Beruházó hibájából meghiúsul, úgy az köteles a Megrendelővel elszámolni a törvényi előírások alapján. Abban az esetben ha a projekt bármilyen okból kifolyólag részben vagy teljes egészében a Megrendelő hibájából hiúsul meg, felek a készenléti állapot szerint kötelesek egymással elszámolni, figyelembe véve az önerőt is. 2/e) A Beruházó jelen nyilatkozatával vállalja, hogy a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedély és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentáció, továbbá a szakszerű műszaki tartalmú kivitelezési dokumentáció beszerzését követően, továbbá a végleges beruházói, kivitelezői szerződés megkötését követően a munkák önerővel csökkentett költségét (beleértve az alvállalkozók teljes költségét is) a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által jóváhagyott és engedélyezett Látványcsapatsport támogatási rendszerében elnyert TAO pályázat Sportfejlesztési programjából valósítja meg előreláthatólag. egymást követő TAO szezonban. Felek kijelentik, hogy a program keretösszegének feltöltésében kölcsönösen együttműködnek egymással annak minél hatékonyabb előre haladása végett... Város Önk. TULAJDONOS.... MEGRENDELŐ KOSÁRLABDA 2010 SE - BERUHÁZÓ Képv.:.. - polgármester Képv.: - képviselő Képv.: Gálos László - elnök 2
2/f) Beruházó vállalja, hogy a kivitelezővel kötendő szerződésben az alábbi feladatokat és munkálatokat végzi el a vállalkozói díj fejében: Tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, A sportcsarnok szabvány szerinti kivitelezése, rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban történő átadása. 1300-1500nm küzdőtér felület kialakítása amely méreteiben alkalmas 3 db keresztirányú edzőpálya kialakítására ezzel egy időben 3 teljes értékű sportfoglalkozás tartható, 400-500 fős multifunkciós lelátó, minimum: 6 db öltöző, 1db klubszoba, 1 db raktár, 1 db közösségi terem, 1 db beléptető terem és recepció, Sportburkolat kialakítása 3) A Tulajdonos és a Megrendelő köteles a Sportcsarnok kivitelezéséhez szükséges összközműves területet a Beruházó által kijelölt Kivitelező, mint alvállalkozó részére átadni a későbbiekben kölcsönösen meghatározott időpontban. 4) A Beruházó a látványcsapatsport támogatás sportfejlesztési programjában az erre a célra felhasználható keretösszege bruttó,-ft. 4/a) A felek megállapodnak amennyiben nem elegendő a támogatási keretösszeg a létesítmény kivitelezéséhez a..-os és..-es sportfejlesztési programjaiban Beruházó további költségösszegeket igényelhet a következő sportfejlesztési programjában. 5) A felek megállapodnak abban, hogy az előre nem számítható régészeti lelet, vagy előírás szerint elvégzett lőszermentesítés ellenére talált lőszerek feltárása, elszállítás (hatástalanítása) miatti leállás idejével a teljesítési határidők meghosszabbodnak. Ezeknek a munkáknak a költségét a Tulajdonos és Megrendelő viseli, a Beruházónak és az általa kijelölt Kivitelezőnek díj, vagy kártérítési igénye nem keletkezik. 6) A szerződés alapját képező építési és kivitelezési dokumentációban nem szereplő külön vagy előzetesen illetve utólagosan Felek által kölcsönösen megállapított és kizárólagosan írásban megrendelt munkatétel, mint pótmunka a vállalkozói díjon kívüli külön elszámolás tárgyát képezi és nem része a sportfejlesztési programnak, annak megtérítése Megrendelő feladata. 7) A felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a végleges átadás-átvételi eljárás során felfedezett és a jegyzőkönyvben, vagy külön hiánypótlási jegyzőkönyvben, hiányjegyzékben rögzített mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok ismeretében nyilatkozik arról, hogy a hiányosságok pótlását, a hibák kijavítását kéri Beruházótól aki azok jogossága esetén tovább hárítja azt Kivitelezőre. 8) A felek megállapodnak abban, hogy a Beruházó által elvégzendő és a Kivitelező által kivitelezendő (beleértve az alvállalkozókat is) munkákhoz az elektromos áram és vízszolgáltatást a Megrendelő biztosítja, azok költsége nem része a vállalkozói díjnak. 9) A Kivitelezővel Beruházó köt szerződést a sikeres pályáztatást követően, melyet Felek előzetesen véleményeznek, míg az alvállalkozókkal a Kivitelező köt építési szerződést, mely cégek, vállalkozók adatait köteles Beruházó részére átadni. Beruházó biztosítja a Megrendelőn és Tulajdonoson keresztül Kivitelező számára a munkaterületet a szerződésben meghatározott szakmunkák elvégzéséhez. Kivitelező átveszi az alvállalkozótól a szerződésszerűen teljesített munkát és kifizeti az alvállalkozó(k) vállalkozási díját. A Kivitelező az alvállalkozók munkájáért, viselkedéséért úgy felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. 10) Az építési munkaterületen csak a jogszerűen munkát végzők tartózkodhatnak... Város Önk. TULAJDONOS.... MEGRENDELŐ KOSÁRLABDA 2010 SE - BERUHÁZÓ Képv.:.. - polgármester Képv.: - képviselő Képv.: Gálos László - elnök 3
11) A Beruházó a végleges kivitelezői szerződés megkötéséig megnevezi Megrendelő részére a munkálatok felelős műszaki vezetőjét, valamint műszaki ellenőrét, melynek költségei Beruházót terhelik. 12) A Beruházó köteles a Megrendelő megbízottjaival együttműködni a megbízásuk szerinti és jogszabályban meghatározott kötelezettségeik teljesítésének biztosítása érdekében. Köteles továbbá az e szerződés tárgyát képező munkákkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeinek folyamatosan eleget tenni. 13) A Beruházó köteles biztosítani a Megrendelő számára az anyagok és munkák ellenőrzésének lehetőségét. Ha valamely munkarészt beépít vagy eltakar a tájékoztatási kötelezettségének a Megrendelő előzetes értesítésével tesz eleget. 14) A Megrendelő az utasítás adási jogkörével élve nem adhat jogszabályi, vagy hatósági előírással ellentétes utasítást a Berhuházónak és annak Kivitelezőjének. Amennyiben e rendelkezéstől eltér, a Kivitelező köteles annak teljesítését megtagadni, és mind az utasítást, mind a végrehajtás megtagadásának tényét az építési naplóba rögzíteni. Szakszerűtlen utasítás esetén köteles a Megrendelőt figyelmeztetni, az utasítás fenntartása esetén a műszaki ellenőrt értesíteni, azt az építési naplóba bejegyezni, és a műszaki ellenőr aláírását követően a megrendelő kockázatára a munkát az utasítás szerint elvégezheti, ha az az élet és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. 15) A kivitelezési munkák közben keletkező építési hulladékok gyűjtése, elszállíttatása a hulladék jogosult kezelőhöz a Beruházó kötelezettsége. 16) Az építési munkákhoz igénybevett közterület tisztántartása, valamint a személy és vagyonvédelem biztosítása a Kivitelező kötelezettsége, illetve a területhez való szilárd burkolatú megközelítési útvonal kijelölése és kialakítása a megrendelő kötelessége. 17) A Beruházó kivitelezőjének teljesítésének elválaszthatatlan része az építési munkák befejezését követően minden hulladék elszállítása és a teljes tereprendezés. 18) A Beruházó Kivitelező garanciális kötelezettsége az építőipari kivitelezési tevékenység Megrendelő részére történő átadásától, az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. 19) A felek kijelentik, a megállapodásból eredő vitáik rendezésére jelen alávetési nyilatkozatukkal elfogadják a a Járásbíróság, valamint a.. Törvényszék kizárólagos illetékességét. 20) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Felek a jelen négy oldalból álló, 4 azaz négy egyező példányban létrejött megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt annak értelmezése után jóváhagyó aláírásukkal látták el. Győr, 2016. TULAJDONOS. Város Önkormányzata kéviseletében:. - polgármester MEGRENDELŐ. Sport Egyesület kéviseletében:. - képviseletre jogosult BERUHÁZÓ KOSÁRLABDA 2010 Sportegyesület kéviseletében: GÁLOS LÁSZLÓ - elnök.. Város Önk. TULAJDONOS.... MEGRENDELŐ KOSÁRLABDA 2010 SE - BERUHÁZÓ Képv.:.. - polgármester Képv.: - képviselő Képv.: Gálos László - elnök 4
BIATORBÁGY VÁROSI SPORTCSARNOK megvalósítási terv látványcsapatsport program keretében A TAO-ból történő támogatás: egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi felelősség vállalással Elérhetőségek KOSÁRLABDA 2010 Közhasznú Sportegyesület H-9026 Győr, Egyetem tér 1. Asz.: 18022043-2-08
A TAO-ból történő támogatás: egy PREAMBULUM Biatorbágy Város Önkormányzata, továbbá az általa kijelölt Sportegyesület és a Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesület előzetes szóbeli egyeztetéseik alapján, együttesen hangsúlyozzák a kosárlabdasport, így a női és férfi kosárlabda szakágak sportéletben elfoglalt hazai és nemzetközi szerepét. Biatorbágy kiemelten szeretné kezelni a jövőben a kosárlabda sportágat, különösen az utánpótlás képzés alapjait kívánja megteremteni, kezdő célként meghatározva, számos általános iskolában még a szezonban megkezdődik a képzés és nevelés előkészítése. Ennek a képzésnek és nevelésnek elengedhetetlen része, hogy hosszabb távú szakmai stratégiai együttműködés jöjjön létre a Felek között és ez teljes mértékben beleintegrálható a Széchenyi Kosárklabda Akadémia képzési programjában is, melynek egyik fő célja, hogy az iskolakezdéstől a diplomaszerzésig a kosárlabdaképzéssel és oktatással együtt egy életpálya modellt kínáljunk a gyerekeknek, amiben nemcsak az élsportra való nevelés a feladatunk, hanem a helyes életmód kialakítása is a fiatalok körében. Az általános iskolás 1-2 évfolyam sportolói előkészítő csoportokban működnek, labdás ügyességfejlesztés és koordinációs képességfejlesztés a legfőbb feladat ebben a korosztályban. Számukra cél olyan tornák szervezése, ahol különböző sorversenyeken mérik össze tudásukat a gyerekek. Az általános iskola 3-4 évfolyamán a Kenguru csoportok találhatók. Az együttműködés egyik fő célja ennek a korosztálynak a létrehozása és fokozatos versenyszintű oktatása, képzése. 2
A TAO-ból történő támogatás: egy Sportcsarnok megvalósításának paraméterei, általános feltételei a látványcsapatsport támogatási program keretében TAO-támogatás általános feltételei a látványsportokban A 2011-es év, törvényi változásai amiket az Európai Unió is elfogadott lehetővé tették, hogy a nyereséges vállalkozások társasági adójukkal támogassák a látványcsapat-sportágak képviselőit. Az új rendszer egyszerre biztosít előnyöket a sportegyesületeknek és a támogató cégeknek is. 2016. július 1-től már a hatodik szezont fogjuk megkezdeni a támogatásokban az előzőek kimagasló eredményeket hoztak. Nézzük a támogatási rendszer legfontosabb részleteit. Ki lehet támogató? A támogatást nyereséges vállalkozások, cégek nyújthatják, befizetendő társasági adójukból vagy azok előlegéből akár közvetlen támogatási lehetőséggel, akár a Nemzeti Adó és Vámhivatalon keresztül nyújtott adófelajánlás módszerével. Milyen egyesületeket lehet támogatni? Ez a kedvezmény kizárólag a látványcsapat sport egyesületei, a látványcsapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, továbbá az országos szakszövetségek és a Magyar Olimpiai Bizottság részére szól. A látványcsapat sportágak a következők: labdarúgás, kosárlabda, jégkorong, kézilabda, vízilabda. 3
A TAO-ból történő támogatás: egy Mekkora lehet a támogatás mértéke? A támogatás mértéke nincs maximalizálva. Az adókedvezményt egy adóévben a társasági adó 70 százalékos támogatási mértékig lehet igényébe venni. Illetve az e feletti rész tovább három évre továbbvihető. Milyen előnyt nyújt a társasági adóból történő támogatás a cégeknek? A cég a kifizetett sporttámogatás után adókedvezményt vehet igénybe, ezzel csökken a tényleges adófizetési kötelezettsége. Fontos kiemelni, hogy a kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetését követően is megtakarítást realizál a támogató. TAO-támogatás általános feltételei a látványsportokban Kivonat a TAO törvény tárgyi eszköz beruházás, felújítás passzusaiból Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a nevezett Sportlétesítmény megvalósítása céljából tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímre az alábbiak szerint nyújthat támogatást (juttatást) a látványcsapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr sportszervezet ideértve a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a szakszövetség tagjaként működő sportiskolát is részére: Amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását a b) pontban 4
A TAO-ból történő támogatás: egy meghatározott kivétellel és a (7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, b) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20%-ában és bb) évente legalább 10 nap ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítja, e) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a (3) bekezdésben meghatározott sportfejlesztési program benyújtásával egyidejűleg írásban nyilatkozik a sportigazgatási szerv vagy az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége felé arról, hogy a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot ír ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel köt szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. (7) A támogatott szervezet a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott piaci alapon történő hasznosítási kötelezettségtől az elsődleges sportcél veszélyeztetése nélkül a sportcélú ingatlan nem versenyrendszerben szervezett szabadidősport-események lebonyolítása, valamint a helyi önkormányzat sportról szóló törvényben meghatározott iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feladatainak ellátása, valamint közösségi célú szabadidős, szórakoztató és kulturális események lebonyolítása céljából a (6) bekezdés ba) bb) alpontjaiban meghatározott mértékeken felül is eltérhet. 5
A TAO-ból történő támogatás: egy (8) A támogatott szervezet az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig köteles a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezni a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar Állam részére történő megfizetése terhével. (9) A sportigazgatási szerv vagy az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége a jelenértékén legalább 500 millió forint értékű sportfejlesztési program e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet alapján a sportpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter véleményét figyelembe véve hoz döntést. A sportpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter az erre irányuló megkereséstől számított 10 napon belül közli álláspontját a sportigazgatási szerv vagy az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vezetőjével. Véleményeltérés esetén a sportfejlesztési program e törvény szerinti támogatására vonatkozó jóváhagyó döntést megelőzően a sportigazgatási szerv vagy az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vezetője a sportpolitikáért felelős miniszter útján a Kormány döntését kéri. A sportigazgatási szerv vagy az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vezetője a Kormány döntésének megfelelően jóváhagyja vagy elutasítja a sportfejlesztési program e törvény szerinti támogatását és az erről szóló döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel. 6
A TAO-ból történő támogatás: egy Az igénybevehető támogatás intenzitása, önerő mértéke A támogatás mértéke nincs maximalizálva. A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplő, tárgyévi beruházási, felújítási értéke ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is 70 százalékát, kivéve, ha a beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint utófinanszírozás keretében kerül a támogatott szerv részére kifizetésre. Ilyen esetben a jóváhagyott sportfejlesztési program alapján a tárgyévben a sportcélú ingatlanfejlesztés készültségével arányos elszámolás benyújtását és annak elfogadását követően nyújtható támogatás. Támogatás tipusa: Látványcsapatsport sportfejlesztési program a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének keretein belül Megvalósulási idő: 2016/2017 és 2017/2018 szezonok alatt Támogatási időszak: 2016. július 01. 2017. június 30. 2017. július 01. 2018. június 30. Projekt kivietelezése: 2016. július 01. 2018. június 30. Támogatás intenzitása: 70 % Önerő mértéke: 30 % Mi a kiegészítő sportfejlesztési támogatás? A törvényi változások szerint a látványcsapatsport-kedvezmény alanyát támogató cégnek a megtakarított adókedvezményből kiegészítő sportfejlesztési támogatást kell utalni a támogatott sportszervezet vagy sportág szakszövetsége vagy pedig a MOB részére. A támogatás mértéke a megtakarítás legalább 75%- a. 7
A TAO-ból történő támogatás: egy Sportfejlesztési program pályázati benyújtásának feltételei A pályázati anyagot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt paraméterek alapján kell benyújtani általában a szezont kezdetét megelőző április hónapban. A benyújtandó dokumentációk az alábbiak, melyet a szerződő Felek részéről az felsoroltakban kell összeállítani. A pályázó Sportegyesület (KOSÁRLABDA 2010 KSE) részéről: a teljes helytálló költségvetést az egyes jogcímekre megbontva, jelen projektben a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók, a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot ír ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel köt szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. a végleges kiviteli tervek elkészítése az Önkormányzat által biztosított önerő összegéből, szakmai tervezetet a versenyeztetett korosztályok szakmai programjáról, eljárási, szolgáltatási díj megfizetése, a tárgyi beruházás, felújítás jogcímen megvalósítandó sportcélú létesítmény érintett ingatlan beruházásának megvalósulásához szükséges önrész rendelkezésre állását bizonyító nyilatkozatot/letéti számla kivonatának leigazolását, a tárgyban nevezett projekt kivitelezésének és elszámolásának teljes ügyintézése bevonva a partner szervezeteket is. 8
9 A TAO-ból történő támogatás: egy A Sportlétesítmény megvalósulása szerinti terület tulajdonosának és megrendelőjének (Biatorbágy Város Önkormányzata, illetve a kijelölt Sportegyesület) részéről: kivonat azon közgyűlési jegyzőkönyvből, melyben az Önkormányzat biztosítja a sportlétesítmény megvalósításához szükséges területet a Megrendelő Sportegyesület részére, a mellékletként csatolt Háromoldalú megállapodást megkötni és aláírni a közgyűlés felhatalmazása alapján és eljuttatni a kivitelező egyesület részére; csatolni kell a dokumentációhoz az építendő sportlétesítmény projektelem megvalósítását jóváhagyó elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedélyt; mellékelni kell az érintett ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdonilapmásolatának és térképkivonatának eredeti példányát, tiovűbbáegy hitelesített másolatát; csatolni kell az építeni kívánt ingatlan tulajdonosának a beruházás megvalósításához valamint az ahhoz kapcsolódó - Magyar Állam javára, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belüli - jelzálog bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatát; a pályázat beadásának határideje előtt át kell utalnia az önerő összegét a kivitelező Egyesület erre a célra elkülönített pénzforgalmi számlájára; mellékelje továbbá a megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését; beadandó továbbá az építeni kívánt projektelemmel érintett ingatlan beruházás finaszírozási terve és forrása, az elkészült létesítmények által termelhető bevételi források, az elkészült létesítmények hasznosítási módja és várható kihasználtsága, a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve dokumentumokat.
Szakmai Stratégiai együttműködés A TAO-ból történő támogatás: egy Szakmai együttműködés jelentősége: A projekt megvalósulásában részt vevő Felek szakmai stratégiai együttműködést kötnek egymással annak érdekében, hogy Biatorbágy város és vonzáskörzetében a kosárlabda sportág minél nagyobb teret hódítson. A közös szakmai együttműködésről szóló dokumentumokat a megállapodásokkal egyetemben jegyeznék ellen a Felek. Szakmailag, országosan elismert Kollégáink által végzett felmérések és a helyszíni adatok ismeretében a célunk olyan sportcsarnok kialakítása, mely alkalmas minőségi sportoktatásra és versenyeztetésre. Első lépcsőként a helyi és a környező települések alapfokú oktatási intézményeivel javasolnánk az együttműködés megkezdését és a U11 korosztálybeli KENGURU csapatok megalakulásával lehetne elkezdeni a szakmai munkát a Széchenyi Kosárlabda Akadémia irányelvei alapján. A fentiek ismeretében és a szakmai javaslatunk alapján a proogramban nevezett sportcsarnok teljes körű kivitelezésének elvégzésével az Önök településén a fenti cél záros határidőn belül elérhető és megvalósítható. A megvalósítást követően megállapíthatóvá válik, hogy a sportcsarnok fejlesztés után növekedni fog a települési és környékbeli régió versenyértéke a Szülők között is, kik a kiemelt minőségi oktatás mellett a mai világunkban gyermekeik sport és mozgáskultúráját is szeretnék fejleszteni és biztos kezekben tudni. A Széchenyi Kosárlabda Akadémia szakmai programjába tökéletesen beleilleszkedik a kiemelkedő oktatási és nevelési munka, melyet az Önök településével és kjelölt Sporegyesületével együttműködve kívánunk képviselni a jövőben. 10
A TAO-ból történő támogatás: egy Fontos megemlíteni az együttműködés jelentőségét azért is, mert Akadémiánk rendszere lépcsőzetesen lett kialakítva, ezért mód van a közép és felsőoktatási továbbtanulás mellett a kosárlabda sport továbbfejlsztésére magasabb korosztályokban is, akár a profi bajnokságig való eljutásig is. A Széchenyi Kosárlabda Akadémia tagjai felé nyújtandó szolgáltatásaink közül a legfontosabb, hogy valamennyi korosztályos csapatunk megfelelő felszereléssel van ellátva, illetve az utaztatásukra is nagy gondot fordítunk, hogy a város határain túl is öregbítsék az Akadémia és a hazai kosárlabdázás hírnevét. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy az Akadémia sportolói ne csupán kiváló kosárlabdázók, hanem felelősségteljes emberek is legyenek. Ezért neveljük őket környezettudatosságra és folyamatosan kampányolunk közöttük a dopping- a kábítószer- és az alkoholfogyasztás ellen. Az együttműködés célja: Biatorbágy város közigazgatási területén belül és annak vonzáskörzetében a nevezett sportszervezetek által, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által jóváhagyott irányelveknek megfelelően, minőségi kosárlabdázás működjön mind a férfi, mind a női szakágban. Képzett szakedzői háttér megteremtése: A szakembereket az Akadémiai rendszerben úgy képezzük, és úgy foglalkoztatjuk, hogy mentorai lehessenek a tehetséges gyerekek fejlődésének. Évente több testnevelő edzőképzését tartunk. Feltett szándékunk a jövőben, hogy az elméleti képzés fontossága mellett a praktikus, modern edzéselméletet helyezzük előtérbe, és minél inkább a pályákra tereljük szakembereinket. Nem csupán a tehetséges gyermekeink számára, hanem az edzők számára is az Akadémia stratégiája kialakítani egy életpálya-modellt, ami egyrészt az anyagi megbecsülésen alapul, másrészt annak lehetőségén, hogy a legfelsőbb szintű végzettséggel minél magasabbra juthasson a nevelésben részt vevő edző. 11
Társadalmi szerepvállalás, egészséges életmód: A TAO-ból történő támogatás: egy Az Akadémia minden tagja elkötelezett a sport iránt, az amatőr kosárlabdázás erősítésében is aktívan rész vesznek országosan és nemzetközi szinten is. Évente rendeznek streetball versenyt, amelyeken az Akadémia játékosai nagy számban lépnek pályára, továbbá szakembereinkkel a szervezésben és a lebonyolításban is segédkezünk. Igyekszünk, hogy Sportolóink más sportágakban is szerepeljenek, futó versenyeken, valamint egészség- és sportnapokon is rendszeresen jelen vagyunk, mint versenyzőként, mint szervezőként egyaránt. Az Akadémia igyekszik átvenni a felnőtt profi csapat Házirendjét és Etikai Kódexét és ezt a megfelelő korosztályok számára adaptálni. Ezzel az a célunk, hogy játékosaink a Fair Play szellemében sportoljanak és éljenek. Nemzetközi porond: Nemzetközi kapcsolatainkat erősíti, hogy öt éve folyamatosan szerepelünk különböző korosztályokkal a Szlovák nemzeti Bajnokságban is. Ennek köszönhetően különböző felkészülési tornákra is hivatalosak vagyunk, illetve szlovák barátaink szívesen jönnek az általunk rendezett tornákra. Cseh kapcsolatot is kiépítettünk, a Prága melletti Litomericébe minden esztendőben ellátogatunk. Összegzés A projektben tervezett Sportlétesítmény megvalósítása, kialakítása, üzemeltetése mellett cél egy közös szakmai stratégia kialakítása ahhoz, hogy Biatorbágy Város területén minőségi szinten zajló kosárlabdasport alapjait meg tudjuk valósítani. KOSÁRLABDA 2010 KSE Győr 12