Palotás orvosi rendelő szerz.mód Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Építési beruházás Kivitelezés, bármilyen eszközzel, Beszerzés tárgya: módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos Közzététel dátuma: 2015.04.22. Iktatószám: 6514/2015 CPV Kód: 45000000-7;45200000-9;45300000-0;45400000-1 Ajánlatkérő: Palotás Községi Önkormányzat Teljesítés helye: Palotás, Bajcsy-Zs. út 2. HRSZ 389. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: BOHUS 2003 ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Palotás Községi Önkormányzat Postai cím: Kossuth út 1 Város/Község: Palotás Postai irányítószám: 3042 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Szabó Mihály Telefon: +36 32580055 E-mail: polgarmester@palotas.hu Fax: +36 32480448 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.palotas.hu A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe 1
Hivatalos név: BOHUS 2003 ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. Postai cím: Kassai 56-58. 1. em. 5. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1042 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Bohus János Telefon: +36 32781154 E-mail: bohus2003.kft@gmail.com Fax: +36 32781154 Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők x Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 2
Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés "Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Palotás és Kisbágyon községek konzorciumában Palotás község orvosi rendelő építése tárgyú ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0100 azonosító számú támogatási szerződéshez kötődő építési beruházás megvalósítására. II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés x Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1 27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Palotás, Bajcsy-Zs. út 2. HRSZ 389. NUTS-kód HU313 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége A kiviteli tervek alapjául az építési engedélyezési tervek szolgálnak, melyre a Pásztó Város Önkormányzatának jegyzője által kiadott 16-7/2013. számú építési engedély került kiadásra. Palotás községben 234,93 m2 alapterületű orvosi rendelő építése. Az építési munkák további részletezését az ajánlatkérési dokumentáció 3. kötete tartalmazza II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 3
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45000000-7 További tárgyak: 45200000-9 45300000-0 45400000-1 II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 51950925 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: 5 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 4
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 5
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III.2) Értékelési szempontok III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám nettó ajánlati ár (HUF) 10 jótállás (hó) 5 VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: 2014/11/18 (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1405 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/02/04 (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt nem IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): Szerződés eredeti szövegezés: 9. A kivitelezés befejezésének időpontja: Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: a szerződéskötést követő 5 hónap, azaz:.2015. július 03. a Megrendelő előteljesítést elfogad. 6
Teljesítési határidő-kivitelezés befejezése : szerződéskötést követő 4 hónap, azaz:2015. június 03. A kivitelezés befejezését követően a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja: szerződéskötést követő 5 hónap. A Megrendelő előteljesítést elfogad. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. Mód: A szerződés 9. pontja az alábbiakra módosul: A kivitelezés befejezésének időpontja: Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: 2015. július 30., a Megrendelő előteljesítést elfogad. Teljesítési határidő-kivitelezés befejezése: 2015. június 30. Határidőben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap. 2. A szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemterv helyébe jelen módosító szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemterv lép. Az e szerződésben nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit - így különösen a szerződésszegésre, a vállalkozási szerződés általános szabályaira és az építési szerződésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek - hatáskörtől függően - a Balassagyarmati Városi Bíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. Költségvetés főösszesítő Előlegszámla I. résszámla II. résszámla Végszámla Megnevezés Anyagköltség Díjköltség Anyag összesen Díj összesen Anyag összesen Díj összesen Anyag összesen Díj összesen Anyag összesen Díj összesen Építészet 25 085 368 13 657 099 1 755 976 955 997 8 278 171 4 506 843 8 779 879 4 779 985 6 271 342 3 414 275 Villamos 3 193 514 1 840 416 83 546 128 829 1 193 859 607 338 1 117 730 644 146 798 379 460 104 Gépészet 3 951 834 2 216 129 186 628 155 129 1 394 105 731 323 1 383 142 775 645 987 959 554 032 Külső 1 204 784 800 882 77 833 56 062 404 080 264 291 421 674 280 309 301 196 200 221 Nettó összesen 33 435 500 18 514 526 2 103 983 1 296 017 11 270 215 6 109 795 11 702 425 6 480 085 8 358 876 4 628 630 Összesen 51 950 026 51 950 026 3 400 000 17 380 010 18 182 510 12 987 506 51 950 026 Teljesítési idő 2015. február 5. 2015. március 16. 2015. május 11. 2015. június 30. Részszámla % 7 33 35 25 Különbözet 0 6,544751296 33,45524793 35,00000173 24,99999904 IV.1.3) A módosítás indoka: A szerződéskötést követően az időjárás viszontagságai miatt az épület szerkezeti munkái lassabb ütemben tudtak folyni. 7
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2015/04/16 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: egyetért a hirdetményben foglaltakkal V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/04/17 (év/hó/nap) 8