TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL - Putnoki kormányablak és munkaügyi kirendeltség építési beruházása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos Közzététel dátuma: 2015.08.10. Iktatószám: 14894/2015 CPV Kód: 45262700-8;45442100-8;45432130-4;45421152-4 Ajánlatkérő: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Teljesítés helye: Cím: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 2. Helyrajzi szám: 41 Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: LATEREX Építő Zrt. Ajánlatkérő típusa: Központi szintű Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: egyéb kormányzati kiegészítő tevékenység 7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja Tájékoztató a szerződés módosításáról I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Postai cím: Múzeum utca 17. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1088 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: - Telefon: +36 13013200 E-mail: - Fax: +36 13013220 Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe 1
Hivatalos név: LATEREX Építő Zrt. Postai cím: Hídépítő u. 1-12. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1095 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Telefon: E-mail: Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű x Közszolgáltató Regionális/helyi szintű Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.4.) Fő tevékenység I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők Általános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Honvédelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek x Egyéb (nevezze meg): egyéb kormányzati kiegészítő tevékenység Egészségügy I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása Vasúti szolgáltatások Villamos energia Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése Kikötői tevékenységek Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése 2
Repülőtéri tevékenységek Víz Egyéb (nevezze meg): Postai szolgáltatások II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: Putnoki kormányablak és munkaügyi kirendeltség építési beruházása II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) x Építési beruházás x Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Árubeszerzés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja Szolgáltatás megrendelés Szolgáltatási kategória száma: (az 1 27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Cím: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 2. Helyrajzi szám: 41 NUTS-kód HU311 II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2015/07/24 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége Tárgy: Putnoki kormányablak és munkaügyi kirendeltség építési beruházása. (Építési engedély határozat került kiadásra az Egri Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal által. Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201400058020; Iratazonosító: IR-000470321/2014; Iktatószám: HE-02D/EH/1318-10/2014) Mennyiség: A közös Kormányablak-Munkaügyi Kirendeltség Putnokon a Bajcsy-Zsilinszky u. 2. szám alatt kerül 3
megvalósításra. Az eredeti épület teljesen alápincézett, keleti részén földszint +1 emeletes, nyugati részén pedig földszint + galéria +1emeletes kialakítású. 1920 körül épült járásbíróságnak, később több kisebb bővítményt kapott a Főépület összetett - manzárd jellegű magastetővel lefedett, helyi védelem alatt áll. A tervezett munkálatok az épület teljes földszinti alapterületét érintik. A galéria szinten és első emeleten semmilyen átalakítás nem tervezett. Jelenleg az épület üresen áll. A munkaügyi kirendeltség beköltöztetése is a kivitelezői feladatok közé tartozik. A tervezett munkálatok részletesen: Földszint - átalakítás összesen 511,89 m² Munkálatok leírása: - padlóburkolatok (és aljzatok, feltöltések) bontása - 484,96 m² - üvegpalló fal bontása (kazánháznál) - 13,2 m2 - kerámia válaszfalak bontása - 157,46 m2 - nyílásbontások teherhordó falakban - 5,51 m3 - nyílásbontások válaszfalakban - 7,3 m2 - félnyereg tető szerkezet és tetőfedés bontása (kazánház) és új palafedésű tető építése- 37,3 m2 - külső, belső és lábazati vakolatok leverése és új (kiszellőztető, ill. lélegző) vakolatrendszer készítése - 518,32 m2 - álmennyezetek elhelyezése - 200,11 m² - új aljzatrétegrend kialakítás - 260,73 m² - talajnedvesség elleni padlószigetelés, új aljzatrétegrend kialakítás (és rámpakészítés) 76,74 m2 - falátvágásos utólagos falszigetelés készítése 32,22 fm - injektálásos falszigetelés készítése - 43,14 ker. m2 - új padlóburkolat készítése, taktilis sávok kialakítása - 484,96 m² - vizesblokkok felújítása, kialakítása - 22,58 m² - glettelés, festés - teljes alapterületen - belső nyílászáró csere - teljes alapterületen - külső nyílászárók felújítása - 85,23 m2 - új külső nyílászárók elhelyezése - 16,91 m2 - új lakatos szerkezetek elhelyezése (rámpakorlát, kerékpár tároló, kertkapu) - 17,1 fm - lakatos szerkezetek felújítása - minden felújított nyílászárónál, illetve meglévő lépcsőkorlát - információs táblák elhelyezése - teljes alapterületen - épületgépészeti munkák kompletten - felújíítás, átakítás (víz-csatona, fűtés, klímatizálás) - teljes alapterületen - épületvillamossági szerelés- teljes alapterületen - külső járdák, kerékpártároló illetve akadálymentes parkoló építése - 181,76 m² - külső területrendezés - füvesítés - 307,37 m2 - munkálatok utáni takarítás - teljes alapterületen Ajánlatkérő tartalékkeretet köt ki, melynek mértéke: a vállalkozói díj összegének 5%-a. II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 45262700-8 További tárgyak: 45442100-8 45432130-4 45421152-4 4
II.2) A szerződés végleges összértéke A szerződés végleges összértéke (A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) Érték: 98224663 Pénznem: HUF Áfa nélkül x Áfával Áfa (%), II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje Az időtartam hónapban: vagy napban: 110 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: Kezdés (év/hó/nap) Befejezés (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól nem III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 5
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén Klasszikus ajánlatkérők A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos x Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás Közszolgáltató ajánlatkérők A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint: Nyílt Meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos Kbt. 122/A. szerinti eljárás III.2) Értékelési szempontok 6
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján Szempont Súlyszám VAGY Egyéb: III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben) Dátum: 2015/05/11 (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) ÉS / VAGY A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 14671 / 2015 (KÉ-szám/évszám) A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt nem IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is): 1) Kivitelezési Szerződés IX.3. és IX.4. pontjai: Eredeti: 3. A szállítói finanszírozással érintett vállalkozói díj-rész tekintetében biztosítja Vállalkozó részére a Szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Szállítói előleg igénylése esetén Vállalkozó köteles a jelen Szerződés szállítói finanszírozás alkalmazásával elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét. A szállítói előlegre és a biztosítéknyújtási kötelezettségre egyebekben a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet szabályai az irányadók azzal, hogy ahol a Kormányrendelet kedvezményezettet említ, az alatt a 7
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt kell érteni. 4. Vállalkozó 2 előleg számla, 2 részszámla és 3 végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: számla címzettje, költségviselés aránya számla neve számla összege, TIOP forrása, finanszírozás módja számla kiállításának feltétele NGM 46,18% részszámla NGM a vállalkozói díj 46,18%-ának 75%-a TIOP-3.2.1. utófinanszírozás az egész Munka 75%-ára vonatkozó teljesítésigazolás végszámla NGM a vállalkozói díj 46,18%-ának 25%-a TIOP-3.2.1. utófinanszírozás az egész Munkára vonatkozó teljesítésigazolás BAZMKH 53,82% Kbt. 131. előleg vállalkozói díj 5%-a hazai forrás szerződéskötés szállítói előleg (4/2011. Kr. 57/A. ) TIOP-3.3.1. terhére elszámolható rész 30%-a TIOP-3.3.1. szállítói finanszírozás szerződéskötés végszámla BAZMKH 1 (TIOP) vállalkozói díj 8,49%-a mínusz szállítói előleg TIOP-3.3.1. szállítói finanszírozás az egész Munkára vonatkozó teljesítésigazolás részszámla BAZMKH 2 (hazai forrás) a vállalkozói díj 45,33%-ának 50%-a mínusz Kbt. 131. szerinti előleg az egész Munka 50%-ára vonatkozó teljesítésigazolás végszámla BAZMKH 2 (hazai forrás) a vállalkozói díj 45,33%-ának 50%-a az egész Munkára vonatkozó teljesítésigazolás Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárás során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Megrendelő, mint ajánlatkérő az eljárás eredményessége érdekében a fedezetet megemelte, ezért a számlák megoszlását tartalmazó fenti táblázat tartalma - az adott díjrészletek alapját meghatározó százalékos megoszlás tekintetében - eltér az ajánlati felhívásban foglaltaktól, azonban a Kbt. 124. (1) bekezdésével összhangban, az eljárásban közölt végleges feltételeknek megfelel. Módosított: 3. A díj megfizetése részben az I.4. pontban megnevezett Projektek terhére, a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet szabályai szerint, utófinanszírozás keretében történik. 4. Vállalkozó 1 előleg számla, 2 részszámla és 3 végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint: számla címzettje, költségviselés aránya számla neve számla összege, 8
TIOP forrása, finanszírozás módja számla kiállításának feltétele NGM 46,18% részszámla NGM a vállalkozói díj 46,18%-ának 75%-a TIOP-3.2.1. utófinanszírozás az egész Munka 75%-ára vonatkozó teljesítésigazolás végszámla NGM a vállalkozói díj 46,18%-ának 25%-a TIOP-3.2.1. utófinanszírozás az egész Munkára vonatkozó teljesítésigazolás BAZMKH 53,82% Kbt. 131. előleg vállalkozói díj 5%-a hazai forrás szerződéskötés végszámla BAZMKH 1 (TIOP) vállalkozói díj 8,49%-a TIOP-3.3.1. utófinanszírozás az egész Munkára vonatkozó teljesítésigazolás részszámla BAZMKH 2 (hazai forrás) a vállalkozói díj 45,33%-ának 50%-a mínusz Kbt. 131. szerinti előleg az egész Munka 50%-ára vonatkozó teljesítésigazolás végszámla BAZMKH 2 (hazai forrás) a vállalkozói díj 45,33%-ának 50%-a az egész Munkára vonatkozó teljesítésigazolás Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Eljárás során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Megrendelő, mint ajánlatkérő az eljárás eredményessége érdekében a fedezetet megemelte, ezért a számlák megoszlását tartalmazó fenti táblázat tartalma - az adott díjrészletek alapját meghatározó százalékos megoszlás tekintetében - eltér az ajánlati felhívásban foglaltaktól, azonban a Kbt. 124. (1) bekezdésével összhangban, az eljárásban közölt végleges feltételeknek megfelel. 2) Kivitelezési Szerződés IV/2. pontja: Eredeti: A Munkák teljes körű és hibátlan elvégzésének véghatárideje: a munkaterület átadását követő 130 nap. Módosított: A Munkák teljes körű és hibátlan elvégzésének véghatárideje: a munkaterület átadását követő 110 nap. IV.1.3) A módosítás indoka: 1) A közbeszerzési eljárás - tervezetthez képesti - elhúzódása miatt a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 114/F. (2) bekezdésére figyelemmel szállítói finanszírozásra nincs lehetőség. 2) Az NGM-et érintő szervezeti átalakítások (2015. január 1. napjával megszűnt Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 azonosító számú projekt végrehajtásáért felelős szervezeti 9
egységei beolvadtak az NGM-be, így az NGM a projekt tekintetében az NMH jogutódjaként jár el) miatt a közbeszerzési eljárások megindításához szükséges jóváhagyások és fedezetigazolások kiadása elhúzódott. Annak érdekében, hogy a beszerzés a projekt véghatáridején belül befejeződhessen, szükségessé vált a szerződésben rögzített teljesítési határidő lerövidítése. IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja Dátum: 2015/07/27 (év/hó/nap) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a Kbt. 21. (2) bekezdése alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást. III.3.3) kiegészítése: A 14671/2015 iktatószámú hirdetmény 2015.08.04.-én került feladásra. V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: Nyertes ajánlattevő a fentiekben megfogalmazottakkal mindenben egyetért. V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/08/06 (év/hó/nap) 10